一般买卖合同

[荐]一般买卖合同汇总5篇。

合同在我们的社会异常重要。合同可以帮助当事人正确行使权力，你认为签订合同真的可以有效保障我们的权益吗？“一般买卖合同”为我们为您收集并提供，欢迎您选择收藏这篇文章！

一般买卖合同 篇1

购货方：(以下简称甲方)

供货方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_X小区_X楼门窗工程中空玻璃供货事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。第1条产品名称

1.1产品(或设备)名称：槽铝式双道密封中空玻璃

1.2产品规格型号：中空玻璃5mm+12A+5mm(普通白玻),详见《产品订购单》

1.3质量标准(或技术指标)：符合GB/T11944-20_《中空玻璃质量标准》及HBZ/T001-20_《中空玻璃生产规程》的加工及验收标准。

1.4所购材料附送服务项目还包括第1.4.4项。

1.4.1.可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。

1.4.2.可派技术人员到场指导甲方施工。

1.4.3.乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。

1.4.4.乙方负责所购材料的售后服务及维修工作。(保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定)

1.5玻璃原材要求为：

1.5.1规格：采用汽车级浮法玻璃，国标5mm厚;玻璃厚度下差不超过-0.2mm，玻璃厚度不小于4.8mm。

1.5.2产地：_X产玻璃原片

1.6其它：①附材料批质量检(测)验报告、合格证(以上材料需加盖生产企业法人公章及销售单位公章);②供货方年检合格的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、机构代码证、工业产品生产许可证副本复印件(以上材料需加盖生产企业法人公章)，以上资料需随货同行，交购货方两份。如未按上述要求提供资料，乙方需按合同价款的1%向甲方缴纳违约金。

第2条材料包装

2.1包装标准：以满足产品运输及存储要求为准。

2.2包装费用：由乙方承担

2.3包装物的处理方法：选择以下第1种处理方法。

1.甲方负责自行回收

2.包装物随产品归乙方所有

3.其它方法：现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责

第3条材料数量

3.1采购数量：详见甲方分批次提供的《产品订购单》

3.2计量单位：详见《产品订购单》

3.3合同数量确认方法：以甲方《材料入库单》所确认数量为准

第4条收货规定

4.1交货单位：

4.2收货单位：_X

4.3交货地点：甲方指定地点(或工程所在地)，具体地址甲方另行通知。

4.4收货方法：材料运抵甲方指定地点后，乙方需交验本批材料性能检测报告、发货清单及货物销售发票，经甲方相关计量人员确认无误后，方为乙方出具相关材料接收单据以备货款结算。

4.5交运方式：在甲方向乙方提供书面《产品订购单》后五日内由乙方以汽运方式将清单内所列材料运抵甲方指定地点;

4.6运输费用的承担：乙方负责发货，至交货地点之前所发生的各项运杂费用乙方承担。货到现场前车上的玻璃破损由乙方承担。到货后甲方负责卸车，卸车后的破损由甲方承担。

4.7交货时间：

第5条收货时间

5.1本合同起止时间：20_年月日至本工程施工合同约定工程竣工时间止。

5.2若属乙方原因而使合同逾期，则每逾期一天按乙方材料总价款的千分之二在采购结算时扣除。

5.3如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方，经甲方认可后，材料供应可作相应顺延。

5.3.1按施工准备规定，不能提供施工场地，水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场施工的。

5.3.2甲方提出重大设计变更;新增项目或材料供应量大幅增加的。

5.3.3施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。

5.3.4乙方在上述情况发生后24小时内，将延误内容向甲方提交书面报告，需甲方签证认可，逾期不予确认。

5.4乙方若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。

第6条合同价款

6.1本合同总价款为\元(大写\元整)。作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。

6.2合同价款中含\。

本工程竣工前，乙方收取的预付款和进度款总额，为已完成工程量的\。

6.3本合同价款为固定单价合同。合同总价款以实际采购数量为准。

6.3.1产品单价：在本合同履行有效时间内固定中空玻璃订购单价为：5㎜+12A+5㎜中空白玻62.00元/M(含税及运输等费用。)

6.3.2采购数量：本合同项下暂定产品采购数量为120_.00M。

6.3.3乙方承诺：在此项门窗工程竣工之前不能以任何理由延误交货时间，且遇材料市场价格波动情况时，其产品价格只能下调不能上涨。

第7条货款支付

7.1产品订金：本合同签订后，甲方二日内支付产品定金元。

7.2产品预付款：甲方支付定金后，乙方即行采购玻璃原片，在甲方派员到场验收及考察合格后。甲方支付产品预付款无(含订金)元。

7.2材料款结算：每㎡结算一次货款，货款最终结算时扣留5%质量保修金，质保金一年后无息返还。

7.3结算书必须由双方负责人签字(乙方签字人员应有法人授权书)并盖单位公章。

7.4工程结算书不得涂改，如有涂改必须有双方负责人签字，并盖双方修正章，否则为无效结算。

7.5付款依据：

7.5.1合同、普通材料发票。

7.5.2材料入库单(要求项目经理、主管工长等相关人员签字俱全)。

7.6支付方式：转帐支票，不支付现金，乙方支领进度款所用印鉴与签定本合同所使用的印鉴单位相符。

第8条工程质量与竣工验收

8.1对于材料的质量、数量、规格等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方应在乙方交货时当场提出异议(甲方当场无法查验的情况除外)，异议经核实乙方应无条件补足或换货;乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命周期内具有良好的性能;选择乙方安装的，双方应在安装完毕后1日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，乙方应无条件返工。

8.2本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定，由乙方确保其提供的材料及其相应的安装等符合工程质量要求。

8.3本工程质量等级：合格，且以_X小区_X楼工程主体建设单位验收结论为标准，出现任何玻璃质量问题，所造成的工料损失全部由乙方负责赔偿。

8.4工程保修期限为贰年。

第9条争议、违约

9.1甲方违约责任：

9.1.1甲方无正当理由单方解除合同，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的预付款或价款无权要求返还。

9.1.2经乙方同意，甲方可中途退货，乙方应及时退还已收货款(或预付款)。

9.2乙方违约责任：

9.2.1材料经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为贰年，乙方负责免费修理;

9.2.2乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款2‰的违约金;迟延交货超过5日历天的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的预付款或价款应全额退还。

9.2.3乙方无正当理由单方解除合同或明确表示不再履行合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已收取的预付款或价款双倍返还。

9.2.4卖方如不能按买方所提《产品订购单》要求的数量、规格、尺寸等指标生产，买方有权拒绝收货，所造成的实际损失(运杂费、误工费、建设单位的索赔等)均由卖方负责赔偿。

9.2.5因卖方原因造成退换货的，卖方需补偿买方人工费，人工费补偿标准按(退换玻璃块数×15元/每块)计算。

9.3争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商解决。协商不成的，可向_X市人民法院提起诉讼。

第10条其他

10.1本合同未明确事项均按《合同法》、《建筑法》等有关规定和条款执行。

10.2合同文件范围：

10.2.1工程施工总承包合同及其附件(含安全协议、治安防火协议、廉政协议)。

10.2.2中标书、投标文件、招标文件

10.2.3关于工程协商、变更等

10.2.4甲方代表的书面指令

10.2.5施工图纸及说明书

10.2.6国家、本(省、市、区)关于工程建设标准、规范、规定和技术资料、技术要求。

10.3本合同经双方代表签字后生效，至合同工程竣工验收，结清工程尾款，保修期满后自动失效。

10.4本合同正本二份，双方各执一份;副本一份，甲方执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

一般买卖合同 篇2

一般买卖合同：详细解析

一般买卖合同是商业和法律领域内非常重要的文件。它规范了买卖双方的权益和责任，确保交易的顺利进行，保护了买卖双方的合法权益。本文将对一般买卖合同进行详细解析，以便更好地理解和应用。

一、引言

一般买卖合同通常以引言开始，其中包含了合同的名称、买卖双方的身份、合同的生效日期以及其他相关信息。引言部分对于确定合同的主题和参与方的身份是至关重要的。

二、交付和支付条款

买卖合同中的交付和支付条款是决定交易成功与否的关键因素。交付条款规定了交货和接收物品的时间、地点和方式，支付条款规定了价格、付款方式和付款期限。这两个方面的条款需要在合同中明确具体，以确保双方按照约定履行义务。

三、商品描述和数量

买卖合同应当清晰地描述出交易的商品和数量。商品描述可以包括品牌、型号、质量标准以及其他相关特征。数量描述则应当明确规定具体的数字或范围。合同中的商品描述和数量是确保买卖双方达成一致的关键要素。

四、质量和保修条款

质量和保修条款对于双方的利益都非常重要。买卖合同应当明确规定交易商品的质量标准，并约定在何种情况下可以进行退货或索赔。质量和保修条款的细节需要根据交易商品的特点和行业惯例进行谨慎规定，以确保交易双方的权益得到保障。

五、违约和解决争议

买卖合同应当明确规定双方的违约责任和解决争议的方式。合同可以约定具体的违约条款和违约后的后果，以保证交易的顺利进行。解决争议的方式可以是通过协商、调解或仲裁进行。买卖双方可根据实际情况选择合适的解决争议方式。

六、其他条款

买卖合同的其他条款可以根据具体情况进行约定。例如，合同可以规定知识产权、保密协议、不可抗力等方面的条款。这些条款由双方共同商定，以确保交易的合法性和可行性。

七、附件和补充协议

买卖合同可以附带附件和补充协议。附件可以是相关的文件、证明或其他补充材料。补充协议可以对合同的某些条款进行进一步的约定或修改。附件和补充协议的使用可以更好地满足交易双方的需求。

八、总结

一般买卖合同在商业交易中起到了至关重要的作用。通过详细且具体地写作合同，可以帮助合同各方避免纠纷和争议，确保交易的平稳进行。合同中的交付和支付条款、商品描述和数量、质量和保修条款、违约和解决争议等关键条款需要双方进行认真协商和明确约定。附件和补充协议可以进一步完善合同内容。买卖双方应当牢记合同的约束力，遵守合同的规定，实现合同的目标。

一般买卖合同 篇3

卖方(简称甲方)：___________ 买方(简称乙方)：___________

地址：_____________________ 地址：_____________________

邮编：_____________________ 邮编：_____________________

电话：_____________________ 电话：_____________________

甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

第一条：货物基本情况

1、货物名称：___________________

2、货物品种：___________________

3、货物规格：___________________

4、货物数量：___________________

5、货物单价：___________________

第二条：货物质量标准

货物质量，按下列第______项执行：

1、按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

2、按样本标准执行，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)

3、按双方商定要求执行，具体为：____________________________(应具体约定产品质量要求)。

第三条：数量和计量单位、计量方法

1、数量：_____________________________

2、计量单位和方法：___________________

3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法

第四条：包装

所供货物必须由甲方妥善包装，适合远洋和长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸。任何由于甲方包装不善而造成的损失由甲方负担。

第五条：交货方式

1、交货时间：___________________(如甲方在约定时间不能按期交货，乙方允许甲方顺延交货日期15天)。

2、交货地点：___________________

3、运输方式：___________________

4、保险：装运后由乙方投保。

5、与买卖相关的单证的转移：___________________ 。

第六条：验收

1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在十天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内，乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。

2、如乙方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

4、甲方在接到需方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条：损失风险

货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。

第八条：价格与货款支付

一般买卖合同 篇4

买方(甲方)：

卖方(乙方)：

甲乙双方经充分协商，本着平等互利的原则，自愿订立本合同。

一、 货物的品名、规格型号、价格、数量、金额等(本条可采用表格式)

二、货物的质量，按下列第( )项执行：(1) 货物质量按照 标准执行。(须注明按国家标准或部颁或企业

具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)

(2) 附货物的样本，作为合同的附件。(应注明样本封存及保管方式)

(3) 货物质量按双方商定要求执行。(应具体约定货物质量要求)

三、 货物的包装方式和包装品

四、 货物的交接

1.交货时间： 。

2.交货地点： 。

3.运输方式及费用的承担： 。

4.保险： 。(应约定谁负责投保，投保金额和投保险种。)

5.与买卖相关的单证的转移： 。

五、 货物的验收

1.验收时间： 。

2.验收方式： 。

六、 异议

1.甲方在验收中如发现货物不合约定，应自收到货物后__天内向乙方提出书面异议，并有权拒付不符合合同约定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在__天内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

六、 货款的支付

甲方在本合同签订之日 日内支付乙方定金 元，　于收到货物并验收合同后支付剩余货款 元。

七、违约责任

1.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

2.乙方不能按约交货的，应向甲方相应货款的___%的违约金。乙方逾期交货的，应比照有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。　八、未尽事宜双方另行协商解决，协商不成，由原告所在地人民法院解决。

本合同正本一式二份，双方各执一份。

甲方： 乙方

一般买卖合同 篇5

企业对外一般买卖合同范本及注解

随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的企业对外一般买卖合同范本及注解，欢迎大家分享。

_________合同

甲方(买方)：

法定代表人(或代理人)：

住所地：

电话：传真：

电子邮箱：

乙方(卖方)：

法定代表人(或代理人)：

住所地：

电话传真：

电子邮箱：

注：

1、合同名称要准确，如果合同内容包含多种合同关系，则使用简单的“合同”两字即可;

2、买卖双方的称呼由合同性质决定，如租赁合同称为承租方和出租房、加工合同为委托方和加工方、委托合同为委托方和受托方等等;

3、代理人即非法定代表人，需要有授权委托书的情况下才能出现在合同中，且需要关注是否在授权范围内;

4、住所地、传真及电子邮箱也都是重要因素，在一些特殊合同纠纷中会形成为一种关键的证明力。

鉴于甲、乙双方经过充分协商，本着自愿及平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，就甲方与乙方因____达成如下协议内容。

注：鉴于条款主要表明合同主体签订合同的背景、权属关系情况、基础事实及初衷。鉴于条款在一般不被重视，但在一定条件下也是具有决定性的证明效果。

一、合同标的物

第一条商品名称：______________;规格：___________;单位：_____;数量:_________;商品单价:__________;商品总价：_________。

注：种类较多的商品或以表格形式列明。

其他费用：________。(如运费、保险费等)

二、商品质量

第二条按下列第____项执行：

(1)按照________标准执行。(国家或行业等标准)

(2)按样本为标准执行。(样本经双方签字确认)

(3)按双方协定的要求执行，协定内容见合同附件。

第三条商品数量溢短装___%，溢短装的价值按__________(按照单价或可利用价值，针对货物特性)计算，相应增减总价。

第四条包装方式：_______________________。

注：特殊货物的包装应尽可能详细，特别是进出口货物的包装，牵动较大。货物损失由包装问题造成的，则涉及责任承担问题。

三、交货方式

第五条1、交货时间：__________。

2、交(提)货地点：_________。

3、交(提)货方式：________。

注：以打钩选择方式，下同。如1、送货上门□;2、代办托运□;3、自提□。

第六条运输方式：________(如是代办托运的，代办情况交代清楚)，运费承担：________。

第七条货物保险：_____________。(投保险种、投保情况、保费承担等)

第八条随货附产品合格证及质检报告，与之相关的单证转移情况：______。

四、结算方式及时间

第九条货款支付时间：____________。

注：

1、款到发货□;

2、买方收货后____天内付款□;

3、现款□;

4、买方支付___%定金或预付款后，卖方___内发货，需方收货后____天内付清款项□等。

第十条结算方式：_________。

注：

1、现金□;

2、电汇或转账□;

3、承兑汇票□，贴现费用承担_____;

4信用证□等。

其他费用支付方式：_________。

第十一条卖方收款账户

账户名称：______________;

开户行：______________;

账号：______________。

五、验收

第十二条验收时间：________。

2、验收标准及方式：__________。

注：验收在一定程度也涉及货物责任承担问题，需慎重。

第十三条买方在验收时发现商品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定，应在妥善保管货物的同时，在验收期间内向卖方提出书面异议，验收异议应包括货物异议内容和建议处理意见。买方未在验收期间内提出验收异议的，视为标的物数量及质量符合约定。

第十四条买方在提出验收异议时因保管不善导致货物出现数量缺少或质量下降的，买方对货物缺少部分按第一条约定的价格负责，对质量下降导致价值下降的，下降部分价值由买方负责。

第十五条卖方在接到甲方的书面验收异议后，应在_______日内负责处理或协商。否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。

验收异议成立的，由卖方负责异议货物保管费;验收异议不成立的，应承担卖方因此所受到的实际损失。

注：验收条款在很多合同中约定的都不够详细，因此总会出现意想不到的问题。验收条款可以因标的物的特殊情况适当添加或减少，但必须重视本条款。该部分条款直接影响当事人的权利义务以及违约责任。

六、买方违约责任

第十六条买方中途违约退货的，应向卖方赔偿违约退货部分货款的___%违约金。

第十七条买方违反合同约定逾期接收货物的，买方应按逾期收货部分的金额每日万分之___计算，向卖方支付滞纳金，并向支付卖方因此受到的实际损失。如买方违反合同逾期____日内未接收货物，视为买方拒收货物，买方除支付___%的违约金外，还应承担因此给卖方造成的损失。

第十八条买方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之___计算，向卖方支付逾期付款的违约金。

注：对于特殊货物，如大型机械、软件、知识产权等，买方未结清货物的所有价款的`，卖方可以保留货物的所有权来保障卖方权益。

七、卖方的违约责任

第十九条卖方不能交货的，应向买方支付不能交货部分货款____%的违约金。

第二十条卖方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之___计算，向买方支付滞纳金，并赔偿买方因此遭受的损失。如卖方逾期交货超过____日的，视为卖方交货不能，卖方应向买方支付不能交货部分货款___%违约金，并承担买方因此遭受的损失。

第二十一条卖方所交付的货物不完全符合合同约定，而买方同意利用的，则按双方另行约定论价;如买方不能利用，应根据具体情况，由卖方负责退换货或维修，并承担实际费用。

第二十二条卖方因货物包装不符合合同规定的，影响货物实际利用价值的，则由卖方负责维修或重新包装，并承担由此产生的费用。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

注：对买方或卖方的违约责任条款，根据不同情况可以添加己方权利或加重对方责任的条款，也可以减少己方责任或对方权利的条款。具体视所涉及的标的物及相关情况而定，但避免与法定要求相冲突而导致条款无效。

八、知识产权

第二十三条本合同涉及的知识产权归乙方所有。甲方应充分尊重乙方知识产权，未经乙方许可，甲方不得以任何形式将乙方软件及相关文件向任何第三方提供。

第二十四条甲方不得协助第三方对本合同所涉及的软件产品及相关文件做出侵权行为(不包含未来甲方委托第三方进行产品二次开发的行为)，否则，甲方与第三方应承担共同侵权的连带赔偿责任。

第二十五条乙方应保证提供给甲方的产品拥有自主知识产权，且该知识产权无瑕疵。如甲方因商品的知识产权问题而被第三方指控侵权，由此引起的任何纠纷将由乙方负责全部责任，承担由此给甲方造成的一切经济损失。

注：知识产权条款只是针对知识产权商品或有可能涉及知识产权的标的物而具体约定，而且对有需要的知识产权就进行细化说明。

九、不可抗力与约定免责

第二十六条甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在____日内向对方告知不能履行或不能完全履行的原因，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，确定延期履行、部分履行或者不能履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

注：不可抗力条款是目前交易合同比较常见的条款，本条描述比较简约，合同提供方可以对这条的不可抗力范围进行列举，也可以增加对己方有利的客观情况作为不可抗力理由。

十、保密条款

第二十七条不论本合同是否变更、解除或终止，本条款均有效，即由此涉及合同的内容、资料和商业秘密等未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、许可或转让。

第二十八条一方若要在相关的宣传或出版物中使用对方的商标、标志、名称或项目简介，并作为案例进行市场推广行为，必须经对方许可后方可使用。

注：特别是商业秘密，在有需要的情况下，在违约条款中增加以便加以约束。

十一、争议解决方式

第二十九条甲、乙双方与本合同有关的一切争议应由甲乙双方协商解决。协商不成的，可以选择下列方式：

1、向_________仲裁委员会提起仲裁;

2、任何一方向_________人民法院提起诉讼。

注：争议解决主要是看双方合意。仲裁程序相应简单，仲裁期限相对较短。选择的时候，应尽选择有利于己方的人民法院或仲裁委员会管辖，否则真出现纠纷，人事关系、诉讼(仲裁)成本和期限等都会收到不小的影响。

十二、其他

第三十条本合同经甲乙双方盖章签字后生效。(双方是公司的尽量是盖章并由代表签字后生效)

第三十一条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，每份合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章)：

法定代表人或代理人(签字):___________

乙方(盖章)：

法定代表人或代理人(签字):___________

签订日期： 年 月 日

签订地点：____________

gx86.com相关文章推荐

热门合同: 一般贸易合同范文

随着生活水平的提高，我们会遇到许许多多的范文类型，独具匠心的范文更能受到大家的关注，好的范文是怎么样的？在这里，你不妨读读热门合同: 一般贸易合同范文，相信会对你有所帮助！

________公司(以下简称卖方)与________公司(以下简称买方)订立合同如下：

第一条合同标的

卖方卖出、买方购入商品。商品应符合下文第四条中所确定的清单no1。该清单为本合同的附件，是本合同不可分割的组成部分。

第二条价格和合同总金额

在清单no1中所载明的商品价格，以美元计价。本合同总金额为__________。

商品价格包括抵____的一切费用，同时包括在买方国境外预付的包装、标记、保管、装运、保险的费用。

第三条供货期限和日期

商品应在卖方银行通知保兑的、与第二条所列金额相符的有效信用证时起60天内从公司运往________。

卖方有权提前供货，也有权视情况一次或几次供货。

第四条商品品质

商品品质和数量由买卖双方以书面协议确定，在本合同附件清单no1中载明。清单no1附在本合同上(见第一条)。

第五条包装和标记

商品包装应符合规定的标准和技术条件，保证货物在运输中完好无损。

每件货物上应有以下标记：

________到达站名称;

________卖方名称;

________买方名称;

________货件号;

________毛重;

________净重：体积(用立方米表示)。

第六条支付

买方应在本合同签订后20个工作日内开立以卖方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。该信用证的总金额在合同第二条中载明，其有效期至少80天。

信用证由卖方选择的、法律上承认的________银行开立并确认。以信用证付款凭卖方向银行提交以下单据进行：

________发票一式三份;

________全套买方名义下的运输单;

________包装单一式三份;

________本合同副本;

________在买方国境内的一切银行费用由买方负担，在买方国境外的一切费用由卖方负担。

第七条商品的交接

所有商品应由检查人员进行必要的数量和品质检查。

检查人员的结论是最终结论，买卖双方不得对此有争议。

余下部分买方可以拒收和退还，买方应单独保管其拒收的商品，并对此承担责任，便于卖方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立，对商品的责任自动转移给卖方，由卖方自行决定商品的处理，商品的保管费由供货人支付。

第八条保险

根据上文第二条由________对商品在运抵________港之前进行保险。

第九条品质保证

商品品质应符合清单no1。买方没有义务接收不符合清单no1的商品。

买方可以不加解释和不出示证据退还未被接收的商品(见下文第十条)。

根据下文第十条，卖方应在收到买方理由充分的索赔时起30天内如数更换未被接收的商品，以保证完全按照本合同规定运送货物。

第十条索赔

商品运到时，买方有权就商品的数量向卖方提出索赔(见第七条)，反之，买方接收共同指定的检查员确定的数量的商品。买方可以就商品品质不合格向卖方提出索赔。所有运抵的商品如果没有以适当的方式拒收或退回，都被认为买方已经接收。

有充分理由退还的拒收商品都被认为卖方供货不足，同时免除对买方就拒收商品的支付或赔偿提出任何异议。检查员最终确定有充分理由拒收和退回商品的数量。

在商品原封不动或无损坏退还卖方的情况下，未超出检查员确定的界限的商品的拒收，无需经商品不合格证明，在规定的期限内，根据必需的手续，应由卖方无条件承认。

买方索赔函用挂号信寄给卖方。

就某一批商品提出索赔，不能成为双方拒收和拒付根据本合同所规定的其他供应商品的理由。

第十一条不可抗力

出现不可抗力，即火灾、自然灾害、封锁、禁止进出口和其他合同双方人力不可抗拒的情况造成合同某一方不能完全或部分履行合同义务时，按不可抗力与其后果存在的时间推迟履行合同义务。

如果上述情况与其后果持续达三个月以上，任何一方都有权拒绝履行本合同项下的义务。在此情况下，任何一方都无权要求补偿可能的损失。

由不可抗力造成不能履行合同义务的一方应尽快将妨碍履行义务的不可抗力的出现和终止情况通知另一方。由卖方或买方国有关商会出具的证明是上述不可抗力情况出现的必需证明。

第十二条罚则

如违反本合同规定的货物抵达期限，卖方应向买方支付罚金。罚金数额规定如下：

1.在最初三周内每过期一个日历周支付未交商品总金额的1%;

2.以后每过期一个日历周支付未交商品总金额的2%，但罚金总额不能超过未交商品总金额的15%。

第十三条其他条件

任何一方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者。

对合同的一切修改和补充意见只有以书面形式形成并经双方签字后才有效。

在买方国境内的一切费用和规费，包括海关规费和关税，与订立、履行本合同有关的费用，由买方承担，在买方国境外，则由卖方承担。

本合同用________两种文字书就，两种文本具有同等法律效力。

第十四条仲裁

由本合同派生或与本合同有关的一切争议和分歧由国际仲裁机构审理。

第十五条双方法定地址

卖方：________________________________

地址：____________邮码______电话_____

买方：________________________________

地址：____________邮码______电话_____

蔬菜买卖合同1000字(汇总5篇)

本文为笔稿范文网推荐专题“蔬菜买卖合同”相关内容。

在充满活力，日益开放的今天，对于合同的存在也更为熟悉了，签订合同是当事人或者当事双方之间民事关系的一种协议，写好合同都有哪些基本方法呢？为此，笔稿范文网的编辑从网络上精心整理了《蔬菜买卖合同》，相信一定会对你有所帮助。

蔬菜买卖合同【篇1】

甲方(买方全称)：

乙方(卖方全称)：

为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条产品的名称、规格型号、数量、金额、供货时间：

第二条产品的技术标准(包括质量要求)，按下列几项执行：

1、按国家标准执行;

2、无国家标准而有行业标准的，按行业标准执行;

3、无国家及行业标准的，按企业标准执行;

4、无上述标准的或虽有上述标准，但甲乙双方有特殊要求的，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行(附后)。

第三条产品的包装标准及包装物的供应及回收。

第四条每一台箱装箱房赠送一台一匹分体空调

第五条验收方法及提出异议期限：

1、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定，应一面妥为保管，一面于10个工作日内向乙方提出书面异议;

2、甲方未按规定期限内提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定;

3、甲方因使用、保管、保养不善等造成的产品质量下降的，不得提出异议;

4、乙方在接到甲方书面异议后，应在10各工作日处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见;

5、按甲方图纸生产;

第六条货款结算方式：合同签订后，甲方支付预付款______圆整(RMB元整)。

第七条合同争议的解决方式，本合同在履行的过程中如发生争议由双方当事人协商解决。协商不成，按下列方式解决：向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第八条本合同旅行期间甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第九条其它：

第十条本合同生效时间：合同双方签字盖章后即生效。合同一式两份，双方各执一份。

甲方：乙方：

日期：

蔬菜买卖合同【篇2】

合同编号

吉林省蔬菜买卖合同

卖方（甲方） 买方（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，为明确双方权利义务，经甲乙双方充分协商，签订本合同。

第一条 品种、数量及价格（可另附表）

品种

产地

交货期限

单价

（元/公斤

第二条 质量要求

蔬菜的产品质量按下列第 项标准执行：

（一）有机食品标准。w

（二）绿色食品标准。

（三）吉林省安全卫生优质农产品地方标准。

（四）无公害食品标准。

（五）约定标准 。

第三条 包装要求

（一）包装方式及要求 。

（二）包装物由 方提供，费用由 方承担。

第四条 交付和货款支付

（一）交付的方式按下列第 项执行：

1．实行送货的，甲方应按合同约定的时间段送至 。

2．实行提货的，乙方应按合同约定的时间段至 提货。

（二）货款的支付按下列第 项执行：

1．即时结清。

2．乙方应于蔬菜交付之日起 日内支付货款。

3．合同签订后，乙方支付甲方定金 元；甲方交付蔬菜后，乙方应于蔬菜交付之日起 日内支付货款，定金抵作货款或返还。

4．其他方式 。

第五条 验收

（一）乙方应在蔬菜交付当日对蔬菜进行验收（农药残留的检测除外）并将验收结果书面通知甲方。

（二）乙方对蔬菜农药残留进行抽检，检测结果不合格，且甲方无异议的，乙方可予以销毁。甲方对检测结果有异议，以权威检测机构出具的检验结果为准。

第六条 合同的变更

（一）当市场价格高于或低于合同约定价格的 %时，双方可对蔬菜价格进行重新协商。

（二）因气候等因素造成无法按合同约定的时间交货的，双方可另行协商。

第七条 违约责任

（一）交付的蔬菜品种、规格、产地、质量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方调换，交付蔬菜的数量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方补齐，给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

（二）甲方迟延交货的，每迟延一日，应支付乙方约定批次价款额 %的违约金；乙方逾期提货的，每迟延一日，应支付甲方约定批次价款额 %的违约金。

（三）乙方逾期支付货款的，每迟延一日，应支付甲方迟延货款额 %的违约金。

（四）因包装物质量不符合要求造成损失的，由包装物提供方承担相应损失。

（五）其他

蔬菜买卖合同【篇3】

买方（简称甲方）：________有限公司

卖方（简称乙方）：________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着平等、互利的原则，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

第一条 乙方供应的蔬菜品种、单价、数量、金额及供应时间

蔬菜总价：陆万捌仟零陆拾陆元（￥：68066元）

详见合同后附采购清单：附件1，附件2，附件3

第二条 质量要求

乙方供应的蔬菜质量按有机食品标准执行

第三条 结算方式

在乙方提供且甲方同意的该蔬菜品种单价上浮后，每批交货后的当日或3日内结算并支付菜款。

第四条 甲方的权利义务

1、甲方对乙方供应的蔬菜必须按照约定及时进行开箱检验，验收合格后，不得任意压低价格或拒收。

2、甲方对乙方供应的蔬菜验收合格后，必须按本合同第三条的约定进行结算并支付菜款。

3、对乙方交售的不合格的蔬菜，有权拒收，但必须书面提出正当合理的理由并及时通知乙方。

第五条 乙方的权利义务

1、按照有机蔬菜种植生产的技术标准和质量要求，出售合格的蔬菜。

2、按照约定的品种、数量、时间、地点将蔬菜供应给甲方。

3、乙方应对种植销售的蔬菜的质量负责。

第六条本合同解除的条件

（1）自乙方将所有蔬菜供给甲方，甲方验收合格，且甲方售出1个月后合同自动解除。

（2）甲、乙双方有任何一方存在违约行为时，另一方可解除合同。

（3）经甲、乙双方协商同意后可解除此合同。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由不收购或故意压低价格、造成损失的，除赔偿损失外，应向乙方偿付该批菜款50％的违约金。甲方不按本合同第三条的约定结算或不按约定支付菜款的，乙方有权拒卖，甲方应向乙方偿付该批菜款50％的违约金

2、除不可抗力外，乙方不按约定向甲方交售或部分交售的，应向甲方偿付欠交蔬菜价款总额50％的违约金。

3、蔬菜存在质量问题，不包括运输、包装、放置时间过长造成的损伤，由乙方负责，并赔偿甲方该批菜款50％的违约金。

4、如因不可抗力的原因造成不能履行合同，均不以违约论，双方都不承担责任。

第八条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

第九条 其他约定事项

1、

2、

3、

甲方：________有限公司

代表签字：

乙方：____________

代表签字：

____年___月___日

蔬菜买卖合同【篇4】

甲乙（供方）：

乙方（需方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《湖北省合同监督条例》有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条乙方向甲方订购蔬菜的品种、等级、产地、商标、生产日期及数量如下：

第二条订购蔬菜质量标准按以下第x项：

（一）有机食品标准；

（二）绿色食品标准；

（三）无公害食品标准；

（四）约定标准：x。

第三条蔬菜由x方提供包装物并负责包装，包装标准为x。

第四条交货期限为xx年x月x日至xx年x月x日。

第五条交货方式、地点及费用按下列第x项执行：

（一）送货。甲方将所订蔬菜送达x，交货日期以乙方书面签收件日期为准，运输及相关费用由x承担。

（二）提货。甲方书面通知乙方到x提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由x承担。

（三）代办托运。甲方通过火车（汽车、轮船或）将所订蔬菜托运到x，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由x承担。

第六条货物验收按下列约定执行：

（一）验收地点：送货以货物到达地为验收地点，提货以提货地为验收地点，代办托运以x为验收地点。

（二）验收时间：乙方在收到货物之日起x日内验收完毕。乙方对蔬菜的质量、等级、数量、包装有异议的，应在验收之日起x日内书面向甲方提出。

（三）验收标准。

（四）自然损耗：蔬菜自然损耗应在订购蔬菜总数量的x%以内（含x%）

第七条乙方于xx年x月x日前向甲方支付预付款x元。合同履行时，预付款冲抵甲方应收货款。

第八条货款结算按下列第项办理。

（一）现金结算：乙方验收合格后钱货当场结清。

（二）银行结算：乙方在验收合格后x日内，把货款汇入甲方开户银行，帐号。

第九条当事人一方要求变更或解除合同的，应通知对方，由双方协商达成书面协议，按协议执行。未达成协议之前，仍按本合同执行。

第十条违约责任按下列约定执行：

（一）甲方拒绝交付所订蔬菜的，按合同总价款的x%向乙方支

付违约金。甲方交付的蔬菜少于所订数量的，且少交蔬菜数量超出自然损耗范围的，按少交蔬菜数量扣除自然损害部分后的总价款的%向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订蔬菜的，按逾期交付蔬菜总价款的x%向乙方支付违约金，逾期交付超过日的，乙方可以解除合同。因甲方拒交、少交、逾期交付蔬菜，给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方损失。

（二）因甲方原因造成所订蔬菜质量不符合要求的，按合同总价款的%向乙方支付违约金，给乙方造成损失的，赔偿乙方损失。乙方仍需要的，价格另行商议；乙方不需要的，甲方自行处理。

（三）乙方拒收蔬菜的，按合同总价款的x%向甲方支付违约金。乙方少收所订蔬菜的，按少收蔬菜价款的%向甲方支付违约金。乙方逾期收购所订蔬菜的，按逾期接收蔬菜计划价款的x%向甲方支付违约金，逾期收购超过日的，甲方可以解除合同。因乙方拒收、少收、逾期收购所订蔬菜，给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方损失。

（四）乙方逾期支付货款的，除继续结清货款外，还应按同期银行贷款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同总价款的x%向甲方支付违约金。

第十一条本合同若发生争议，可由双方协商解决，或请工商行政管理局调解；也可按照下列第x项方式办理：

（一）提交仲裁委员会仲裁。

（二）向人民法院起诉。

第十二条本合同一式x份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代表人：

委托代表人：

地址：

地址：

邮编：

电话：

邮编：

电话：

签订时间：

蔬菜买卖合同【篇5】

合同编号____________________

卖方（甲方）________________________

买方（乙方）________________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，为明确双方权利义务，经甲乙双方充分协商，签订本合同。

第一条品种、数量及价格（可另附表）

第二条质量要求

蔬菜的产品质量按下列第_____项标准执行：

（一）有机食品标准。

（二）绿色食品标准。

（三）上海市安全卫生优质农产品地方标准。

（四）无公害食品标准。

（五）约定标准________________________。

第三条包装要求

（一）包装方式及要求____________________________。

（二）包装物由_______方提供，费用由________方承担。

第四条交付和货款支付

（一）交付的方式按下列第______项执行：

1．实行送货的，甲方应按合同约定的时间段送至_____________。

2．实行提货的，乙方应按合同约定的时间段至___________提货。

（二）货款的支付按下列第_______项执行：

1．即时结清。

2．乙方应于蔬菜交付之日起________日内支付货款。

3．合同签订后，乙方支付甲方定金_________元；甲方交付蔬菜后，乙方应于蔬菜交付之日起_____日内支付货款，定金抵作货款或返还。

4．其他方式__________________________。

第五条验收

（一）乙方应在蔬菜交付当日对蔬菜进行验收（农药残留的检测除外）并将验收结果书面通知甲方。

（二）乙方对蔬菜农药残留进行抽检，检测结果不合格，且甲方无异议的，乙方可予以销毁。甲方对检测结果有异议，以权威检测机构出具的检验结果为准。

第六条合同的变更

（一）当市场价格高于或低于合同约定价格的________%时，双方可对蔬菜价格进行重新协商。

（二）因气候等因素造成无法按合同约定的时间交货的'，双方可另行协商。

第七条违约责任

（一）交付的蔬菜品种、规格、产地、质量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方调换，交付蔬菜的数量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方补齐，给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

（二）甲方迟延交货的，每迟延一日，应支付乙方约定批次价款额_______%的违约金；乙方逾期提货的，每迟延一日，应支付甲方约定批次价款额_______%的违约金。

（三）乙方逾期支付货款的，每迟延一日，应支付甲方迟延货款额_______%的违约金。

（四）因包装物质量不符合要求造成损失的，由包装物提供方承担相应损失。

（五）其他__________________________________________。

第八条其他约定事项。

第九条争议的解决

发生争议的，由双方协商解决或申请调解，也可按下列第_________种方式解决：

1．提交上海仲裁委员会仲裁。

2．依法向人民法院起诉。

第十条合同经双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方____________________________乙方_________________________

住所____________________________住所_________________________

法定代表人______________________法定代表人___________________

联系方式________________________联系方式_____________________

签约地点________________________签约地点_____________________

签约日期________________________签约日期_____________________

一般货物进口合同格式（集锦六篇）

一般货物进口合同格式 篇1

合同号码：

签约日期：

买方：

卖方：

本合同由买卖双方缔结，用中、英文字写成，两种文体具有同等效力，按照下述条款，卖方同意售出买方同意购进以下商品：

第一部分

1.商品名称及规格

2.生产国别及制造厂商

3.单价（包装费用包括在内）

4.数量

5.总值

6.包装（适合海洋运输）

7.保险（除非另有协议，保险均由买方负责）

8.装船时间

9.装运口岸

10.目的口岸

11.装运唛头，卖方负责在每件货物上用牢固的不褪色的颜料明显地刷印或标明下述唛头，以及目的口岸、件号、毛重和净重、尺码和其它买方要求的标记。如系危险及/或有毒货物，卖方负责保证在每件货物上明显地标明货物的性质说明及习惯上被接受的标记。

12.付款条件：买方于货物装船时间前一个月通过＿＿＿＿＿＿银行开出以卖方为抬头的不可撤销信用证，卖方在货物装船启运后凭本合同交货条款第18条a款所列单据在开证银行议付贷款。上述信用证有效期将在装船后15天截止。

13.其它条件：除非经买方同意和接受，本合同其它一切有关事项均按第二部分交货条款之规定办理，该交货条款为本合同不可分的部分，本合同如有任何附加条款将自动地优先执行附加条款，如附加条款与本合同条款有抵触，则以附加条款为准。

第二部分

14.fob/fas条件

14.1.本合同项下货物的装运舱位由买方或买方的运输代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿租订。

14.3.在fas条件下，卖方应负责将所订货物在本合同第8条所规定的装船期内按买方所通知的任何日期交到买方所指定船只的吊杆下。

14.4.货物装运日前10－15天，买方应以电报或电传通知卖方合同号、船只预计到港日期、装运数量及船运代理人的名称。以便卖方经与该船运代理人联系及安排货物的装运。卖方应将联系结果通过电报或电传及时报告买方。如买方因故需要变更船只或者船只比预先通知卖方的日期提前或推迟到达装运港口，买方或其船运代理人应及时通知卖方。卖方亦应与买方的运输代理或买方保持密切联系。

14.5.如买方所订船只到达装运港后，卖方不能在买方所通知的装船时间内将货物装上船只或将货物交到吊杆之下，卖方应负担买方的一切费用和损失，如空舱费、滞期费及由此而引起的及/或遭受的买方的一切损失。

14.6.如船只撤换或延期或退关等而未及时通知卖方停止交货，在装港发生的栈租及保险费损失的计算，应以代理通知之装船日期（如货物晚于代理通知之装船日期抵达装港，应以货物抵港日期）为准，在港口免费堆存期满后第十六天起由买方负担，人力不可抗拒的情况除外。上述费用均凭原始单据经买方核实后支付。但卖方仍应在装载货船到达装港后立即将货物装船，交负担费用及风险。

15.c＆f条件

15.1.卖方在本合同第8条规定的时间之内应将货物装上由装运港到中国口岸的直达船。未经买方事先许可，不得转船。货物不得由悬挂中国港口当局所不能接受的国家旗帜的船装载。

15.3.卖方所租载货船只应在正常合理时间内驶达目的港。不得无故绕行或迟延。

15.4.卖方所租载货船只船龄不得超过________年。对超过________年船龄的船只其超船龄额外保险费应由卖方负担。买方不接受船龄超过二十年的船只。

15.5.一次装运数量超过一千吨的货载或其它少于一千吨但买方指明的货载，卖方应在装船日前至少10天用电传或电报通知买方合同号、商品名称、数量、船名、船龄、船籍、船只主要规范、预计装货日、预计到达目的港时间、船公司名称、电传和电报挂号。

15.8.对于散件货，如果卖方未经买方事前同意而装入集装箱，卖方应负责向买方支付赔偿金，由双方在适当时间商定具体金额。

15.9.卖方应和载运货物的船只保持密切联系，并以最快的手段通知买方船只在途中发生的一切事故，如因卖方未及时通知买方而造成买方的一切损失卖方应负责赔偿。

16.cif条件

在cif条件下，除本合同第15条c＆f条件适用之外卖方负责货物的保险，但不允许有免赔率。

17.装船通知

货物装船完毕后48小时内，卖方应即以电报或电传通知买方合同号、商品名称、所装重量（毛/净）或数量、发票价值、船名、装运口岸、开船日期及预计到达目的港时间。如因卖方未及时用电报或电传给买方以上述装船通知而使买方不能及时保险，卖方负责赔偿买方由此而引起的一切损害及/或损失。

18.装船单据

18.a.卖方凭下列单据向付款银行议付货款：

18.a.1.填写通知目的口岸的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿运输公司的空白抬头、空白背书的全套已装运洋轮的清洁提单（如系c＆f/cif条款则注明“运费已付”，如系fob/fas条款则注明“运费待收”）。

18.a.3.两份由信用证受益人出具的装箱单及/或重量单，注明每件货物的毛重和净重及/或尺码。

18.a.4.由制造商及/或装运口岸的合格、独立的公证行签发的品质检验证书及数量或重量证书各两份，必须注明货物的全部规格与信用证规定相符。

18.a.5.本交货条件第17条规定的装船通知电报或电传副本一份。

18.a.6.证明上述单据的副本已按合同要求寄出的书信一封。

18.a.7.运货船只的国籍已经买主批准的书信一封。

18.a.8.如系卖方保险需提供投保不少于发票价值110％的一切险和战争险的保险单。

18.b.不接受影印、自动或电脑处理、或复印的任何正本单据，除非这些单据印有清晰的“正本”字样，并经发证单位授权的领导人手签证明。

18.c.联运提单、迟期提单、简式提单不能接受。

18.d.受益人指定的第三者为装船者不能接受，除非该第三者提单由装船者背书转受益人，再由受赠人背书后方可接受。

18.e.信用证开立日期之前出具的单据不能接受。

18.f.对于c＆f/cif货载，不接受租船提单，除非受益人提供租船合同、船长或大副收据、装船命令、货物配载图及或买方在信用证内所要求提供的其它单据副本各一份。

18.g.卖方须将提单、发票及装箱单各两份副本随船带交目的口岸的买方收货代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

18.h.载运货船启碇后，卖方须立即航空邮寄全套单据副本一份给买方，三份给目的口岸的对外贸易运输公司分公司。

18.i.卖方应负责赔偿买方因卖方失寄或迟寄上述单据而使买方遭受的一切损失。

18.j.中华人民共和国境外的银行费用由卖方负担。

19.合同所订货物如用空运，则本合同有关海运的一切条款均按空运条款执行。

20.危险品说明书

凡属危险品及/或有毒，卖方必须提供其危险或有毒性能、运输、仓储和装卸注意事项以及防治、急救、消防方法的说明书，卖方应将此项说明书各三份随同其他装船单据航空邮寄给买方及目的口岸的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿运输公司。

21.检验和索赔

货物在目的口岸卸毕60天内（如果用集装箱装运则在开箱后60天）经中国进出口商品检验局复验，如发现品质、数量或重量以及其它任何方面与本合同规定不符，除属于保险公司或船行负责者外，买方有权凭上述检验局出具的检验证书向卖方提出退货或索赔。因退货或索赔引起的一切费用包括检验费、利息及损失均由卖方负担。在此情况下，凡货物适于抽样及寄送时如卖方要求，买方可将样品寄交卖方。

22.赔偿费

因“人力不可抗拒”而推迟或不能交货者除外，如果卖方不能交货或不能按合同规定的条件交货，卖方应负责向买方赔偿由此而引起的一切损失和遭受的损害，包括买价及/或买价的差价、空舱费、滞期费，以及由此而引起的直接或间接损失。买方有权撤销全部或部分合同，但并不妨碍买方向卖方提出索赔的权利。

23.赔偿例外

由于一般公认的“人力不可抗拒”原因而不能交货或延迟交货，卖方或买方都不负责任。但卖方应在事故发生后立即用电报或电传告买方并在事故发生后15天内航空邮寄买方灾害发生地点之有关政府机关或商会所出具的证明，证实灾害存在。如果上述“人力不可抗拒”继续存在60天以上，买方有权撤销合同的全部或一部。

24.仲裁

双方同意对一切因执行和解释本合同条款所发生的争议，努力通过友好协商解决。在争议发生之日起一个合理的时间内，最多不超过90天，协商不能取得对买卖双方都满意的结果时，如买方决定不向他认为合适的有管辖权的法院提出诉讼，则该争议应提交仲裁。除双方另有协议，仲裁应在中国北京举行，并按中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会所制订的仲裁规则和程序进行仲裁，该仲裁为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用除非另有决定，由败诉一方负担。

卖方：

买方：

签订地点：_________

_________年____月____日

一般货物进口合同格式 篇2

合同号码：____________________

签约日期：____________________

买方：____________________

卖方：____________________

本合同由买卖双方缔结，用中、英文字写成，两种文体具有同等效力，按照下述条款，卖方同意售出买方同意购进以下商品：

第一部分

1.商品名称及规格

2.生产国别及制造厂商

3.单价(包装费用包括在内)

4.数量

5.总值

6.包装(适合海洋运输)

7._____(除非另有协议，_____均由买方负责)

8.装船时间

9.装运口岸

10.目的口岸

11.装运唛头，卖方负责在每件货物上用牢固的不褪色的颜料明显地刷印或标明下述唛头，以及目的口岸、件号、毛重和净重、尺码和其它买方要求的标记。如系危险及/或有毒货物，卖方负责保证在每件货物上明显地标明货物的性质说明及习惯上被接受的标记。

13.其它条件：除非经买方同意和接受，本合同其它一切有关事项均按第二部分交货条款之规定办理，该交货条款为本合同不可分的部分，本合同如有任何附加条款将自动地优先执行附加条款，如附加条款与本合同条款有抵触，则以附加条款为准。

第二部分14.fob/fas条件

14.1.本合同项下货物的装运舱位由买方或买方的运输代理人_____租订。

14.2.在fob条件下，卖方应负责将所订货物在本合同第8条所规定的装船期内按买方所通知的任何日期装上买方所指定的船只。

14.3.在fas条件下，卖方应负责将所订货物在本合同第8条所规定的装船期内按买方所通知的任何日期交到买方所指定船只的吊杆下。

14.4.货物装运日前10--15天，买方应以电报或电传通知卖方合同号、船只预计到港日期、装运数量及船运代理人的名称。以便卖方经与该船运代理人联合及安排货物的装运。卖方应将联系结果通过电报或电传及时报告买方。如买方因故需要变更船只或者船只比预先通知卖方的日期提前或推迟到达装运港口，买方或其船运代理人应及时通知卖方。卖方亦应与买方的运输代理或买方保持密切联系。

14.5.如买方所订船只到达装运港后，卖方不能在买方所通知的装船时间内将货物装上船只或将货物交到吊杆之下，卖方应负担买方的一切费用和损失，如空舱费、滞期费及由此而引起的及/或遭受的买方的一切损失。

15.c&f条件

15.1.卖方在本合同第8条规定的时间之内应将货物装上由装运港到中国口岸的直达船。未经买方事先许可，不得转船。货物不得由悬挂中国港口当局所不能接受的国家旗帜的船装载。

15.2.卖方所租船只应适航和适货。卖方租船时应慎重和认真地选择承运人及船只。买方不接受非保赔协会成员的船只。

15.3.卖方所租载货船只应在正常合理时间内驶达目的港。不得无故绕行或迟延。

15.4.卖方所租载货船只船龄不得超过15年。对超过15年船龄的船只其超船龄额外_____费应由卖方负担。买方不接受船龄超过二十年的船只。

15.5.一次装运数量超过一千吨的货载或其它少于一千吨但买方指明的货载，卖方应在装船日前至少10天用电传或电报通知买方合同号、商品名称、数量、船名、船龄、船籍、船只主要规范、预计装货日、预计到达目的港时间、船公司名称、电传和电报挂号。

15.6.一次装运一千吨以上货载或其它少于一千吨但买方指明的货载，其船长应在该船抵达目的港前7天和24小时分别用电传或电报通知买方预计抵港时间、合同号、商品名称及数量。

15.7.如果货物由班轮装运，载货船只必须是_____船级社最高船级或船级协会条款规定的相同级别的船级，船只状况应保持至提单有效期终了时止，以装船日为准船龄不得超过20年。超过20年船龄的船只，卖方应负担超船龄外_____费。买方绝不接受超过25年船龄的船只。

15.8.对于散件货，如果卖方未经买方事前同意而装入集装箱，卖方应负责向买方支付赔偿金，由双方在适当时间商定具体金额。

15.9.卖方应和载运货物的船只保持密切联系，并以最快的手段通知买方船只在途中发生的一切事故，如因卖方未及时通知买方而造成买方的一切损失卖方应负责赔偿。

16.cif条件：在cif条件下，除本合同第15条c&f条件适用之外卖方负责货物的_____，但不允许有免赔率。

18.装船单据

18.a.卖方凭下列单据向付款银行议付货款：

18.a.1.填写通知目的口岸的_____运输公司的空白抬头、空白背书的_____已装运洋轮的清洁提单(如系c&f/cif条款则注明“运费已付”，如系fob/fas条款则注明“运费待收”)。

18.a.2.由信用证受益人签名出具的发票5份，注明合同号、信用证号、商品名称、详细规格及装船唛头标记。

18.a.3.两份由信用证受益人出具的装箱单及/或重量单，注明每件货物的毛重和净重及/或尺码。

18.a.4.由制造商及/或装运口岸的合格、_____的公证行签发的品质检验证书及数量或重量证书各两份，必须注明货物的全部规格与信用证规定相符。

18.a.5.本交货条件第17条规定的装船通知电报或电传副本一份。

18.a.7.运货船只的国籍已经买主批准的书信一封。

18.a.8.如系卖方_____需提供投保不少于发票价值110%的一切险和战争险的_____单。

18.b.不接受影印、自动或电脑处理、或复印的任何正本单据，除非这些单据印有清晰的“正本”字样，并经发证单位授权的领导人手签证明。

18.c.联运提单、迟期提单、简式提单不能接受。

18.d.受益人指定的第三者为装船者不能接受，除非该第三者提单由装船者背书转受益人，再由受赠人背书方可接受。

18.e.信用证开立日期之前出具的单据不能接受。

18.f.对于c&f/cif货载，不接受租船提单，除非受益人提供租船合同、船长或大副收据、装船命令、货物配载图及或买方在信用证内所要求提供的其它单据副本各一份。

18.g.卖方须将提单、发票及装箱单各两份副本随船带交目的口岸的买方收货代理人_____。

18.h.载运货船启碇后，卖方须立即航空邮寄_____单据副本一份给买方，三份给目的口岸的对外贸易运输公司分公司。

18.j.中华人民共和国境外的银行费用由卖方负担。

19.合同所订货物如用空运，则本合同有关海运的一切条款均按空运条款执行。

20.危险品说明书凡属危险品及/或有毒，卖方必须提供其危险或有毒性能、运输、仓储和装卸注意事项以及防治、急救、消防方法的说明书，卖方应将此项说明书各三份随同其他装船单据航空邮寄给买方及目的口岸的_____运输公司。

22.赔偿费因“人力不可抗拒”而推迟或不能交货者除外，如果卖方不能交货或不能按合同规定的条件交货，卖方应负责向买方赔偿由此而引起的一切损失和遭受的损害，包括买价及/或买价的差价、空舱费、滞期费，以及由此而引起的直接或间接损失。买方有权撤销全部或部分合同，但并不妨碍买方向卖方提出索赔的权利。

24._____双方同意对一切因执行和解释本合同条款所发生的争议，努力通过友好协商解决。在争议发生之日起一个合理的时间内，最多不超过90天，协商不能取得对买卖双方都满意的结果时，如买方决定不向他认为合适的有管辖权的法院提出诉讼，则该争议应提交_____。除双方另有协议，_____应在中国北京举行，并按中国国际贸易促进委员会对外贸易_____委员会所制订的_____规则和程序进行_____，该_____为终局裁决，对双方均有约束力。_____费用除非另有决定，由败诉一方负担。

卖方：__________

买方：__________

_____年_____月_____日

一般货物进口合同格式 篇3

全文

合同号码：

签约日期：

买方：

卖方：

本合同由买卖双方缔结，用中、英文字写成，两种文体具有同等效力，按照下述条款，卖方同意售出买方同意购进以下商品：

第一部分

1.商品名称及规格

2.生产国别及制造厂商

3.单价（包装费用包括在内）

4.数量

5.总值

6.包装（适合海洋运输）

7.保险（除非另有协议，保险均由买方负责）

8.装船时间

9.装运口岸

10.目的口岸

11.装运唛头，卖方负责在每件货物上用牢固的不褪色的颜料明显地刷印或标明下述唛头，以及目的口岸、件号、毛重和净重、尺码和其它买方要求的标记。如系危险及/或有毒货物，卖方负责保证在每件货物上明显地标明货物的性质说明及习惯上被接受的标记。

12.付款条件：买方于货物装船时间前一个月通过＿＿＿＿＿＿银行开出以卖方为抬头的不可撤销信用证，卖方在货物装船启运后凭本合同交货条款第18条A款所列单据在开证银行议付贷款。上述信用证有效期将在装船后15天截止。

13.其它条件：除非经买方同意和接受，本合同其它一切有关事项均按第二部分交货条款之规定办理，该交货条款为本合同不可分的部分，本合同如有任何附加条款将自动地优先执行附加条款，如附加条款与本合同条款有抵触，则以附加条款为准。

一般货物进口合同格式 篇4

全文

合同号：

日 期：

订单号：

买方：

卖方：

买卖双方签订本合同并同意按下列条款进行交易：

（1）品名及规格

（2）数量

（3）单价

（4）金额

合计

允许溢短装＿＿％

（5）包装：

（6）装运口岸：

（7）目的口岸：

（8）装船标记：

（9）装运期限： 收到可以转船及分批装运之信用证＿＿天内装出。

（10）付款条件： 开给我方100％保兑的不可撤回即期付款之信用证，并须注明可在装运日期后15天内议付有效。

（11）保 险： 按发票110％保全险及战争险。

由客户自理。

（12）买方须于＿＿年＿＿月＿＿日前开出本批交易信用证，否则，售方有权：不经通知取消本合同，或接受买方对本约未执行的全部或一部，或对因此遭受的损失提出索赔。

（13）单 据： 卖方应向议付银行提供已装船清洁提单、发票、中国商品检验局或工厂出具的品质证明、中国商品检验局出具的数量/重量签定书；如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。

（14）凡以CIF条件成交的业务，保额为发票价值的110％，投保险别以本售货合同中所开列的为限，买方如要求增加保额或保险范围，应于装船前经售方同意，因此而增加的保险费由买方负责。

（15）质量、数量索赔： 如交货质量不符，买方须于货物到达目的港30日内提出索赔；数量索赔须于货物到达目的港15日内提出。对由于保险公司、船公司和其它转运单位或邮政部门造成的损失卖方不承担责任。

（16）本合同内所述全部或部份商品，如因人力不可抗拒的原因，以致不能履约或延迟交货，售方概不负责。

（17）仲裁： 凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力。仲裁费用除非仲裁机构另有决

定外，均由败诉一方负担。仲裁也可在双方同意的第三国进行。

（18）买方在开给售方的信用证上请填注本确认书号码。

（19）其它条款：

卖方： 买方：

一般货物进口合同格式 篇5

合同号码：

签约日期：

买方：

卖方：

本合同由买卖双方缔结，用中、英文字写成，两种文体具有同等效力，按照下述条款，卖方同意售出买方同意购进以下商品：

「章名」 第一部分

1.商品名称及规格

2.生产国别及制造厂商

3.单价（包装费用包括在内）

4.数量

5.总值

6.包装（适合海洋运输）

7.保险（除非另有协议，保险均由买方负责）

8.装船时间

9.装运口岸

10.目的口岸

11.装运唛头，卖方负责在每件货物上用牢固的不褪色的颜料明显地刷印或标明下述唛头，以及目的口岸、件号、毛重和净重、尺码和其它买方要求的标记。如系危险及/或有毒货物，卖方负责保证在每件货物上明显地标明货物的性质说明及习惯上被接受的标记。

12.付款条件：买方于货物装船时间前一个月通过＿＿＿＿＿＿银行开出以卖方为抬头的不可撤销信用证，卖方在货物装船启运后凭本合同交货条款第18条A款所列单据在开证银行议付贷款。上述信用证有效期将在装船后15天截止。

13.其它条件：除非经买方同意和接受，本合同其它一切有关事项均按第二部分交货条款之规定办理，该交货条款为本合同不可分的部分，本合同如有任何附加条款将自动地优先执行附加条款，如附加条款与本合同条款有抵触，则以附加条款为准。

「章名」 第二部分

「章名」 14.FOB/FAS条件

14.1.本合同项下货物的装运舱位由买方或买方的运输代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿租订。

14.2.在FOB条件下，卖方应负责将所订货物在本合同第8条所规定的装船期内按买方所通知的任何日期装上买方所指定的船只。

14.3.在FAS条件下，卖方应负责将所订货物在本合同第8条所规定的装船期内按买方所通知的任何日期交到买方所指定船只的吊杆下。

14.4.货物装运日前10－15天，买方应以电报或电传通知卖方合同号、船只预计到港日期、装运数量及船运代理人的名称。以便卖方经与该船运代理人联系及安排货物的装运。卖方应将联系结果通过电报或电传及时报告买方。如买方因故需要变更船只或者船只比预先通知卖方的日期提前或推迟到达装运港口，买方或其船运代理人应及时通知卖方。卖方亦应与买方的运输代理或买方保持密切联系。

14.5.如买方所订船只到达装运港后，卖方不能在买方所通知的装船时间内将货物装上船只或将货物交到吊杆之下，卖方应负担买方的一切费用和损失，如空舱费、滞期费及由此而引起的及/或遭受的买方的一切损失。

14.6.如船只撤换或延期或退关等而未及时通知卖方停止交货，在装港发生的栈租及保险费损失的计算，应以代理通知之装船日期（如货物晚于代理通知之装船日期抵达装港，应以货物抵港日期）为准，在港口免费堆存期满后第十六天起由买方负担，人力不可抗拒的情况除外。上述费用均凭原始单据经买方核实后支付。但卖方仍应在装载货船到达装港后立即将货物装船，交负担费用及风险。

「章名」 15.C＆F条件

15.1.卖方在本合同第8条规定的时间之内应将货物装上由装运港到中国口岸的直达船。未经买方事先许可，不得转船。货物不得由悬挂中国港口当局所不能接受的国家旗帜的船装载。

15.2.卖方所租船只应适航和适货。卖方租船时应慎重和认真地选择承运人及船只。买方不接受非保赔协会成员的船只。

15.3.卖方所租载货船只应在正常合理时间内驶达目的港。不得无故绕行或迟延。

15.4.卖方所租载货船只船龄不得超过15年。对超过15年船龄的船只其超船龄额外保险费应由卖方负担。买方不接受船龄超过二十年的船只。

15.5.一次装运数量超过一千吨的货载或其它少于一千吨但买方指明的货载，卖方应在装船日前至少10天用电传或电报通知买方合同号、商品名称、数量、船名、船龄、船籍、船只主要规范、预计装货日、预计到达目的港时间、船公司名称、电传和电报挂号。

15.6.一次装运一千吨以上货载或其它少于一千吨但买方指明的货载，其船长应在该船抵达目的港前7天和24小时分别用电传或电报通知买方预计抵港时间、合同号、商品名称及数量。

15.7.如果货物由班轮装运，载货船只必须是＿＿＿＿＿＿船级社最高船级或船级协会条款规定的相同级别的船级，船只状况应保持至提单有效期终了时止，以装船日为准船龄不得超过20年。超过20年船龄的船只，卖方应负担超船龄外保险费。买方绝不接受超过25年船龄的船只。

15.8.对于散件货，如果卖方未经买方事前同意而装入集装箱，卖方应负责向买方支付赔偿金，由双方在适当时间商定具体金额。

15.9.卖方应和载运货物的船只保持密切联系，并以最快的手段通知买方船只在途中发生的一切事故，如因卖方未及时通知买方而造成买方的一切损失卖方应负责赔偿。

「章名」 16.CIF条件

在CIF条件下，除本合同第15条C＆F条件适用之外卖方负责货物的保险，但不允许有免赔率。

「章名」 17.装船通知

货物装船完毕后48小时内，卖方应即以电报或电传通知买方合同号、商品名称、所装重量（毛/净）或数量、发票价值、船名、装运口岸、开船日期及预计到达目的港时间。如因卖方未及时用电报或电传给买方以上述装船通知而使买方不能及时保险，卖方负责赔偿买方由此而引起的一切损害及/或损失。

「章名」 18.装船单据

18.A.卖方凭下列单据向付款银行议付货款：

18.A.1.填写通知目的口岸的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿运输公司的空白抬头、空白背书的全套已装运洋轮的清洁提单（如系C＆F/CIF条款则注明“运费已付”，如系FOB/FAS条款则注明“运费待收”）。

18.A.2.由信用证受益人签名出具的发票5份，注明合同号、信用证号、商品名称、详细规格及装船唛头标记。

18.A.3.两份由信用证受益人出具的装箱单及/或重量单，注明每件货物的毛重和净重及/或尺码。

18.A.4.由制造商及/或装运口岸的合格、独立的公证行签发的品质检验证书及数量或重量证书各两份，必须注明货物的全部规格与信用证规定相符。

18.A.5.本交货条件第17条规定的装船通知电报或电传副本一份。

18.A.6.证明上述单据的副本已按合同要求寄出的书信一封。

18.A.7.运货船只的国籍已经买主批准的书信一封。

18.A.8.如系卖方保险需提供投保不少于发票价值110％的一切险和战争险的保险单。

18.B.不接受影印、自动或电脑处理、或复印的任何正本单据，除非这些单据印有清晰的“正本”字样，并经发证单位授权的领导人手签证明。

18.C.联运提单、迟期提单、简式提单不能接受。

18.D.受益人指定的第三者为装船者不能接受，除非该第三者提单由装船者背书转受益人，再由受赠人背书后方可接受。

18.E.信用证开立日期之前出具的单据不能接受。

18.F.对于C＆F/CIF货载，不接受租船提单，除非受益人提供租船合同、船长或大副收据、装船命令、货物配载图及或买方在信用证内所要求提供的其它单据副本各一份。

18.G.卖方须将提单、发票及装箱单各两份副本随船带交目的口岸的买方收货代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

18.H.载运货船启碇后，卖方须立即航空邮寄全套单据副本一份给买方，三份给目的口岸的对外贸易运输公司分公司。

18.I.卖方应负责赔偿买方因卖方失寄或迟寄上述单据而使买方遭受的一切损失。

18.J.中华人民共和国境外的银行费用由卖方负担。

「章名」 19.合同所订货物如用空运，则本合同有关海运的一切条款均按空运条款执行。

「章名」 20.危险品说明书

凡属危险品及/或有毒，卖方必须提供其危险或有毒性能、运输、仓储和装卸注意事项以及防治、急救、消防方法的说明书，卖方应将此项说明书各三份随同其他装船单据航空邮寄给买方及目的口岸的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿运输公司。

「章名」 21.检验和索赔

货物在目的口岸卸毕60天内（如果用集装箱装运则在开箱后60天）经中国进出口商品检验局复验，如发现品质、数量或重量以及其它任何方面与本合同规定不符，除属于保险公司或船行负责者外，买方有权凭上述检验局出具的检验证书向卖方提出退货或索赔。因退货或索赔引起的一切费用包括检验费、利息及损失均由卖方负担。在此情况下，凡货物适于抽样及寄送时如卖方要求，买方可将样品寄交卖方。

「章名」 22.赔偿费

因“人力不可抗拒”而推迟或不能交货者除外，如果卖方不能交货或不能按合同规定的条件交货，卖方应负责向买方赔偿由此而引起的一切损失和遭受的损害，包括买价及/或买价的差价、空舱费、滞期费，以及由此而引起的直接或间接损失。买方有权撤销全部或部分合同，但并不妨碍买方向卖方提出索赔的权利。

「章名」 23.赔偿例外

由于一般公认的“人力不可抗拒”原因而不能交货或延迟交货，卖方或买方都不负责任。但卖方应在事故发生后立即用电报或电传告买方并在事故发生后15天内航空邮寄买方灾害发生地点之有关政府机关或商会所出具的证明，证实灾害存在。如果上述“人力不可抗拒”继续存在60天以上，买方有权撤销合同的全部或一部。

「章名」 24.仲裁

双方同意对一切因执行和解释本合同条款所发生的争议，努力通过友好协商解决。在争议发生之日起一个合理的时间内，最多不超过90天，协商不能取得对买卖双方都满意的结果时，如买方决定不向他认为合适的有管辖权的法院提出诉讼，则该争议应提交仲裁。除双方另有协议，仲裁应在中国北京举行，并按中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会所制订的仲裁规则和程序进行仲裁，该仲裁为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用除非另有决定，由败诉一方负担。

卖方：                        买方：

英文：

「名称」 1. PURCHASE CONTRACT

「题注」

「章名」 Whole Doc.

Contract No：

Date：

The Buyer：

The Seller：

The Contract， made out， in Chinese and English， both version being

equally authentic， by and between the Seller and the Buyer whereby the

Seller agrees to sell and the Buyer agrees to buy the undermentioned goods

subject to terms and conditions set forth hereinafter as follows：

「章名」 SECTION 1

1 Name of Commodity and specification

2 Country of Origin & Manufacturer

3 Unit Price （packing charges included）

4 Quantity

5 Total Value

6 Packing （seaworthy）

7 Insurance （to be covered by the Buyer unless otherwise）

8 Time of Shipment

9 Port of Loading

10 Port of Destination mark shown as below in addition to the port of destination， package number， gross and net weights， measurements and other marks as the Buyer may require stencilled or marked conspicuously with fast and unfailing pigments on each package. In the case of dangerous and/or poisonous cargo （es）， the Seller is obliged to take care to ensure that the nature and the generally adopted symbol shall be marked conspicuously on each package.

12 Terms of Payment： One month prior to the time of shipment the Buyer shall open with the Bank of _______an irrevocable Letter of Credit in favour of the Seller payable at the issuing bank against presentation of documents as stipulated under Clause 18. A. of SECTION II， the Terms of Delivery of this Contract after departure of the carrying vessel. The said Letter of Credit shall remain in force til the 15th day after shipment.

13 Other Terms： Unless otherwise agreed and accepted by the Buyer， all other matters related to this contract shall be governed by Section II， the Terms of Delivery which shall form an integral part of this Contract. Any supplementary terms and conditions that may be attached to this Contract shall automatically prevail over the terms and conditions of this Contract if such supplementary terms and conditions come in conflict with terms and conditions herein and shall be binding upon both parties.

FOR THE SELLER FOR THE BUYER

「章名」 SECTION 2

「章名」 14 FOB/FAS TERMS

14.1 The shipping space for the contracted goods shall be booked by the Buyer or the Buyer‘s shipping agent __________.

14.2 Under FOB terms， the Seller shall undertake to load the contracted goods on board the vessel nominated by the Buyer on any date notified by the Buyer， within the time of shipment as stipulated in Clause 8 of this Contract.

14.3 Under FAS terms， the Seller shall undertake to deliver the contracted goods under the tackle of the vessel nominated by the Buyer on any date notified by the Buyer， within the time of shipment as stipulated in Clause 8 of this Contract.

14.4 10-15 days prior to the date of shipment， the Buyer shall inform the Seller by cable or telex of the contract number， name of vessel， ETA of vessel， quantity to be loaded and the name of shipping agent， so as to enable the Seller to contact the shipping agent direct and arrange the shipment of the goods. The Seller shall advise by cable or telex in time the Buyer of the result thereof. Should， for certain reasons， it become necessary for the Buyer to replace the named vessel with another one， or should the named vessel arrive at the port of shipment earlier or later than the date of arrival as previously notified to the Seller， the Buyer or its shipping agent shall advise the Seller to this effect in due time. The Seller shall also keep in close contact with the agent or the Buyer.

14.5 Should the Seller fail to load the goods on board or to deliver the goods under the tackle of the vessel booked by the Buyer. Within the time as notified by the Buyer， after its arrival at the port of shipment the Seller shall be fully liable to the Buyer and responsible for all losses and expenses such as dead freight， demurrage. Consequential losses incurred upon and/or suffered by the Buyer.

14.6 Should the vessel be withdrawn or replaced or delayed eventually or the cargo be shut out etc.， and the Seller be not informed in good time to stop delivery of the cargo， the calculation of the loss in storage expenses and insurance premium thus sustained at the loading port shall be based on the loading date notified by the agent to the Seller （or based on the date of the arrival of the cargo at the loading port in case the cargo should arrive there later than the notified loading date）。 The abovementioned loss to be calculated from the 16th day after expiry of the free storage time at the port should be borne by the Buyer with the exception of Force Majeure. However， the Seller shall still undertake to load the cargo immediately upon the carrying vessel‘s arrival at the loading port at its own risk and expenses. The payment of the afore-said expenses shall be effected against presentation of the original vouchers after the Buyer’s verification.

「章名」 15 C&F Terms

15.1 The Seller shall ship the goods within the time as stipulated in clause 8 of this Contract by a direct vessel sailing from the port of loading to China port. Transhipment on route is not allowed without the Buyer‘s prior consent. The goods shall not be carried by vessels flying flags of countries not acceptable to the Port Authorities of China.

15.2 The carrying vessel chartered by the Seller shall be seaworthy and cargoworthy. The Seller shall be obliged to act prudently and conscientiously when selecting the vessel and the carrier when chartering such vessel. The Buyer is justified in not accepting vessels chartered by the Seller that are not members of the PICLUB.

15.3 The carrying vessel chartered by the Seller shall sail and arrive at the port of destination within the normal and reasonable period of time. Any unreasonable aviation or delay is not allowed.

15.4 The age of the carrying vessel chartered by the Seller shall not exceed 15 years. In case her age exceeds 15 years， the extra average insurance premium thus incurred shall be borne by the Seller. Vessel over 20 years of age shall in no event be acceptable to the Buyer.

15.5 For cargo lots over 1，000 M/T each， or any other lots less than 1，000 metric tons but identified by the Buyer， the Seller shall， at least 10 days prior to the date of shipment， inform the Buyer by telex or cable of the following information： the contract number， the name of commodity， quantity， the name of the carrying vessel， the age， nationality， and particulars of the carrying vessel， the expected date of loading， the expected time of arrival at the port of destination， the name， telex and cable address of the carrier.

15.6 For cargo lots over 1，000 M/T each， or any other lots less than 1，000 metric tons but identified by the Buyer， the Master of the carrying vessel shall notify the Buyer respectively 7 （seven） days and 24 （twenty-four） hours prior to the arrival of the vessel at the port of destination， by telex or cable about its ETA （expected time of arrival）， contract number， the name of commodity， and quantity.

15.7 If goods are to be shipped per liner vessel under liner Bill of Lading， the carrying vessel must be classified as the highest ____________ or equivalent class as per the Institute Classification Clause and shall be so maintained throughout the duration of the relevant Bill of Lading. Nevertheless， the maximum age of the vessel shall not exceed 20 years at the date of loading. The seller shall bear the average insurance premium for liner vessel older than 20 years. Under no circum -stances shall the Buyer accept vessel over 25 years of age.

15.8 For break bulk cargoes， if goods are shipped in containers by the Seller without prior consent of the Buyer， a compensation of a certain amount to be agreed upon by both parties shall be payable to the Buyer by the Seller.

15.9 The Seller shall maintain close contact with the carrying vessel and shall notify the Buyer by fastest means of communication about any and all accidents that may occur while the carrying vessel is on route. The Seller shall assume full responsibility and shall compensate the Buyer for all losses incurred for its failure to give timely advice or notification to the Buyer.

「章名」 16 CIF Terms：

Under CIF terms， besides Clause 15 C&F Terms of this contract which shall be applied the Seller shall be responsible for covering the cargo with relevant insurance with irrespective percentage.

「章名」 17 Advice of Shipment：

Within 48 hours immediately after completion of loading of goods on board the vessel the Seller shall advise the Buyer by cable or telex of the contract number， the name of goods， weight （net/gross） or quantity loaded， invoice value， name of vessel， port of loading， sailing date and expected time of arrival （ETA） at the port of destination. Should the Buyer be unable to arrange insurance in time owing to the Seller‘s failure to give the above mentioned advice of shipment by cable or telex， the Seller shall be held responsible for any and all damages and/or losses attributable to such failure.

「章名」 18 Shipping Documents

18.A The Seller shall present the following documents to the paying bank for negotiation of payment：

18.A.1 Full set of clean on board， “freight prepaid” for C&F/CIF Terms or “Freight to collect” for FOB/FAS Terms， Ocean Bills of Lading， made out to order and blank endorsed， notifying ___________at the port of destination.

18.A.2 Five copies of signed invoice， indicating contract number， L/C number， name of commodity， full specifications， and shipping mark， signed and issued by the Beneficiary of Letter of Credit.

18.A.3 Two copies of packing list and/or weight memo with indication of gross and net weight of each package and/or measurements issued by beneficiary of Letter of Credit.

18.A.4 Two copies each of the certificates of quality and quantity or weight issued by the manufacturer and/or a qualified independent surveyor at the loading port and must indicate full specifications of goods conforming to stipulations in Letter of Credit.

18.A.5 One duplicate copy of the cable or telex advice of shipment as stipulated in Clause 17 of the Terms of Delivery.

18.A.6 A letter attesting that extra copies of abovementioned documents have been dispatched according to the Contract.

18.A.7 A letter attesting that the nationality of the carrying vessel has been approved by the Buyer.

18.A.8 The relevant insurance policy covering， but not limited to at least 110% of the invoice value against all and war risks if the insurance is covered by the Buyer.

18.B Any original document（s） made by rephotographic system， automated or computerized system or carbon copies shall not be acceptable unless they are clearly marked as “ORIGINAL.” and certified with signatures in hand writing by authorised officers of the issuing company or corporation.

18.C Through Bill of Lading， Stale Bill of Lading， Short Form Bill of Lading， shall not be acceptable.

18.D Third Party appointed by the Beneficiary as shipper shall not be acceptable unless such Third Party Bill of Lading is made out to the order of shipper and endorsed to the Beneficiary and blank endorsed by the Beneficiary.

18.E Documents issued earlier than the opening date of Letter of Credit shall not be acceptable.

18.F In the case of C&F/CIF shipments， Charter Party Bill of Lading shall not be acceptable unless Beneficiary provides one copy each of the Charter Party， Master‘s of Mate’s receipt， shipping order and cargo or stowage plan and/or other documents called for in the Letter of Credit by the Buyer.

18.G The seller shall dispatch， in care of the carrying vessel， two copies each of the duplicates of Bill of Lading. Invoice and Packing List to the Buyer‘s receiving agent， _______________at the port of destination.

18.H Immediately after the departure of the carrying vessel， the Seller shall airmail one set of the duplicate documents to the Buyer and three sets of the same to ______________________________ Transportation Corporation at the port of destination.

18.I The Seller shall assume full responsibility and be liable to the Buyer and shall compensate the Buyer for all losses arising from going astray of and/or the delay in the dispatch of the above mentioned documents.

18.J Banking charges outside the People‘s Republic of China shall be for the Seller’s account.

「章名」 19 If the goods under this Contract are to be dispatched by air， all the terms and conditions of this Contract in connection with ocean transportation shall be governed by relevant air terms.

「章名」 20 Instruction leaflets on dangerous cargo： For dangerous and/or poisonous cargo， the Seller must provide instruction leaflets stating the hazardous or poisonous properties， transportation， storage and handling remarks， as well as precautionary and first-air measures and measures against fire. The Seller shall airmail， together with other shipping documents， three copies each of the same to the Buyer and___________________ Transportation Corporation at the port of destination.

「章名」 21 Inspection & claims：

In case the quality， quantity or weight of the goods be found not in conformity with those as stipulated in this Contract upon re-inspection by the China Commodity Import and Export inspection Bureau within 60 days after completion of the discharge of the goods at the port of destination or， if goods are shipped in containers， 60 days after the opening of such containers， the Buyer shall have the right to request the Seller to take back the goods or lodge claims against the Seller for compensation for losses upon the strength of the Inspection Certificate issued by the said Bureau， with the exception of those claims for which the insurers or owners of the carrying vessel are liable， all expenses including but not limited to inspection fees， interest， losses arising from the return of the goods or claims shall be borne by the Seller. In such a case， the Buyer may， if so requested， send a sample of the goods in question to the Seller， provided that sampling and sending of such sample is feasible.

「章名」 22 Damages：

With the exception of late delivery or non-delivery due to “Force Majeure” causes， if the Seller fails to make delivery of the goods in accordance with the terms and conditions， jointly or severally， of this Contract， the Seller shall be liable to the Buyer and indemnify the Buyer for all losses， damages， including but not limited to， purchase price and/or purchase price differentials， deadfreight， demurrage， and all consequential direct or indirect losses. The Buyer shall nevertheless have the right to cancel in part or in whole of the contract without prejudice to the Buyer‘s right to claim compensations.

「章名」 23 Force Majeure：

Neither the Seller or the Buyer shall be held responsible for late delivery or non-delivery owing to generally recognized “Force Majeure”causes. However in such a case， the Seller shall immediately advise by cable or telex the Buyer of the accident and airmail to the Buyer within 15 days after the accident， a certificate of the accident issued by the competent government authority or the chamber of commerce which is located at the place where the accident occurs as evidence thereof. If the said “Force Majeure” cause lasts over 60 days， the Buyer shall have the right to cancel the whole or the undelivered part of the order for the goods as stipulated in Contract.

「章名」 24 Arbitration：

Both parties agree to attempt to resolve all disputes between the parties with respect to the application or interpretation of any term hereof of transaction hereunder， through amicable negotiation. If a dispute cannot be resolved in this manner to the satisfaction of the Seller and the Buyer within a reasonable period of time， maximum not exceeding 90 days after the date of the notification of such dispute， the case under dispute shall be submitted to arbitration if the Buyer should decide not to take the case to court at a place of jurisdiction that the Buyer may deem appropriate. Unless otherwise agreed upon by both parties， such arbitration shall be held in ________， and shall be governed by the rules and procedures of arbitration stipulated by the Foreign Trade Arbitration Commission of the China Council for the Promotion of International Trade. The decision by such arbitration shall be accepted as final and binding upon both parties. The arbitration fees shall be borne by the losing party unless otherwise awarded.

一般货物进口合同格式 篇6

买方：____________

卖方：____________

买卖双方签订本合同并同意按下列条款进行交易：

(1)品名及规格

(2)数量

(3)单价

(4)金额

合计

允许溢短装_____%

(5)包装：

(6)装运口岸：

(7)目的口岸：

(8)装船标记：

(9)装运期限：收到可以转船及分批装运之信用证_____天内装出。

(10)付款条件：开给我方100%保兑的不可撤回即期付款之信用证，并须注明可在装运日期后15天内议付有效。

(11)保险：按发票110%保全险及战争险。

由客户自理。

(12)买方须于___年___月___日前开出本批交易信用证，否则，售方有权：不经通知取消本合同，或接受买方对本约未执行的全部或一部，或对因此遭受的损失提出索赔。

(13)单据：卖方应向议付银行提供已装船清洁提单、发票、中国商品检验局或工厂出具的品质证明、中国商品检验局出具的数量重量签定书;如果本合同按cif条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。

(14)凡以cif条件成交的业务，保额为发票价值的110%，投保险别以本售货合同中所开列的为限，买方如要求增加保额或保险范围，应于装船前经售方同意，因此而增加的保险费由买方负责。

(15)质量、数量索赔：如交货质量不符，买方须于货物到达目的港30日内提出索赔;数量索赔须于货物到达目的港15日内提出。对由于保险公司、XX公司和其它转运单位或XX部门造成的损失卖方不承担责任。

(16)本合同内所述全部或部份商品，如因人力不可抗拒的原因，以致不能履约或延迟交货，售方概不负责。

(17)仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事故所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力。仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。仲裁也可在双方同意的第三国进行。

(18)买方在开给售方的信用证上请填注本确认书号码。

(19)其它条款：

卖方：____________买方：____________

日期：____________日期：____________

新房买卖合同5篇

现今大家的法律意识不断提高，合同能够有效地帮助我们维权。签订正规合同，能最大限度地保障我们的权益。与“新房买卖合同”相关的讨论是本文的重要内容，希望您喜欢这篇文章也请不要忘记分享给您的朋友们哦！

新房买卖合同 篇1

新房买卖合同是指购买新建住房时所签订的法律文件，也是买卖双方权益的保障工具。该合同详细规定了房屋的相关信息和交付标准，明确了双方的权利和义务，以确保交易的安全和合法性。

首先，新房买卖合同应明确房屋的基本信息。这包括房屋的地址、建筑面积、户型布局、装修标准等内容。双方都应对这些信息进行仔细核对和确认，确保没有错误或遗漏。此外，合同还应规定房屋所属的楼层和号码，以便今后有关房屋登记和物权纠纷等问题的处理。

其次，合同应详细规定房屋的交付标准。这包括房屋交付时间、交付内容和质量要求等。交付时间是指房屋竣工后的验收和交付日期，买卖双方应在合同中明确约定，以避免交付延误和争议。交付内容是指房屋应该具备的基本设施和装修条件，如供水、供电、供暖、卫生间、厨房等。买卖双方应协商一致，并在合同中写明。交付质量要求是指房屋的质量标准，包括结构安全、装修材料、工艺标准等方面。合同应明确规定，以保证房屋的质量达到法定要求。

此外，新房买卖合同还应详细规定买卖双方的权利和义务。卖方应义务清楚地告知买方房屋的现状、相关法律规定以及交付和使用的约束条件等。买方则应按时支付房屋款项，并配合卖方完成交付手续和办理相关手续。双方还应共同签订房屋交接书，确保房屋的交付和接收得以顺利进行。在合同中还应规定房屋的担保和保修期限，以确保买方享有合法权益和售后服务。

最后，新房买卖合同还应对违约责任进行明确规定。双方应当共同遵守合同约定的各项条款和规定，如有一方违约，则需承担相应的违约责任。违约责任可以是赔偿金、解除合同、返还定金等形式，合同应明确约定。同时，合同中应加入争端解决条款，如协商解决、仲裁或司法诉讼等程序，以解决双方的纠纷和争议。

总之，新房买卖合同是一份具有重要法律效力的文件，对于买卖双方都至关重要。买卖双方在签订合同时应仔细阅读并理解合同的各项内容，确保自己的权益得到保护。合同的详细具体和生动的写法可以使各方更加清晰地了解房屋买卖的相关事项，避免双方在交易过程中的纠纷和争议。因此，一份完善的新房买卖合同对于买卖双方来说是非常重要的。

新房买卖合同 篇2

甲方：_______

乙方：________

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：

乙方购买甲方合法拥有的坐落于________市_______区_______________________________________，产权证第___________号，建筑面积__________平方米的房产一套。

1. 双方议定上述房产出售价格为________________________元整。此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。

2. 甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方交全款后，即可为乙方准备办理过户手续。

3.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

1. 在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。

2. 本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。

本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。

本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

本合同共____页，一式____份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

______________________________________________________________________________________________________________________

甲 方：________ 乙 方：________

身份证号：________ 身份证号：________

电 话： ________ 电 话：________

现 住 址：________ 现 住 址：________

签约日期：________ 签约日期：________

新房买卖合同 篇3

甲方（卖方）：赵将 身份证号：

谢春花 身份证号：X

乙方（买方）：赵军 身份证号：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实、信用守法的原则，经双方协商一致，达成如下条款： 一、甲方房屋（以下简称该房屋）位于邵东县两市镇桃园路06栋116号；该房屋的产权证号码为 房权证两市镇字第709002154，土地使用证号码为 邵国用（20__）第1652号。共 一层，房屋结构为砖混，建筑面积平方米。甲方将该房屋出售给乙方，乙方对该房屋已做了解，愿意购买该房屋。

二、甲乙双方议定该房屋交易总金额为人民币大写： 贰拾陆万元整，小写（￥：260000.00元），房款一次付清。

三、办理该房屋过户登记时所发生的费用全部由乙方支付。

四、甲方必须保证所提供房屋资料的真实性和合法性，且该房屋没有因甲方引起的产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，以及有关抵押、债务、税项及租金，否则，由此带来 1

的损失由甲方负责。乙方保证钱款按合同约定付清。

五、甲方将房地产移交给乙方之前，应付清属于自己承担的各种费用。

六、甲乙双方一致同意该房屋的建筑面积，公用分摊建筑面积均以邵东县房地产测绘为准。

七、本合同发生争议时，由双方协商解决，协商不成的，可依法向邵东县人民法院提起诉讼。

八、本合同一式贰份，由甲方和乙方各执一份，签订即生效，具有同等法律效力，希共同遵守。

甲方签名： 电话号码：

乙方签名： 电话号码：

年 月 日

2

新房买卖合同 篇4

卖方(以下简称甲方)： (本人)(法定代表人)姓名： 国籍： (身份证) 邮政编码： 联系电话： 买方(以下简称乙方)： (本人)(法定代表人)姓名： 国籍： (身份证)(护照)(营业执照号码)： 地址： 邮政编码： 联系电话：

第一条 房屋的基本情况。甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于 ;位于第 层，共 (套)(间)，房屋结构为 ，建筑面积 平方米(其中实际建筑面积 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米)，房屋用途为 ;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为 。

第二条 房屋面积的特殊约定。本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。

第三条 价格。按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算，该房屋售价为( 币)每平方米____ ___元，总金额为( 币) 亿___千___百____拾__ _万___ _千__ __百__ __拾__ __元整。

第五条 付款方式。乙方应于本合同生效之日向甲方支付房款( 币)___亿___千___百__ 拾__ _ 万_ __千____百__ _拾___元整，并应于本合同生效之日起将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。

第六条 交付期限。甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起______日内，将该房屋付给乙方。

第七条 乙方逾期付款的违约责任。乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按_____ _计算。逾期超过__ __天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第 种约定，追究乙方的违约责任。

1.终止合同，乙方按累计应付款的 %向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

2.乙方按累计应付款的 %向甲方支付违约金，合同继续履行。 3.__________________________________________ _。

第八条 甲方逾期交付房屋的违约责任。除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在 个月内按 利率计算;自第 个月起，月利息则按 利率计算。逾期超过个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第 种约定，追究甲方的违约责任。

1.终止合同，甲方按乙方累计已付款的 %向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

2.甲方按乙方累计已付款的 %向乙方支付违约金，合同继续履行。 3._____________________________ ___________________。

第九条 关于产权登记的约定。在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起 天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的 %赔偿乙方损失。

第十条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

第十一条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

第十二条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。 第十三条 本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第十四条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由____ __ ____仲裁委员会仲裁。(甲、乙双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。)

第十五条 本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

第十六条 本合同连同附表共 页，一式 份，甲、乙双方各执一份， 各执一份，均具有同等效力。

甲方(签章)：__________ __ 乙方(签章)：__ __ __ ______年______月______日 ______年______月______日

签于_______ ___ 签于

新房买卖合同 篇5

甲方(卖方)：________身份证号码：________________

乙方(买方)：________身份证号码：________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的这一基础上，乙方向甲方购买房产而签订本合同，以望共同信守执行。

第一条：房屋基本情况

甲方房屋(以下简称该房屋)位于________市________区，该房屋的所有人为，建筑面积为________平方米(详见土地房屋权证第________号)。

第二条：上述房屋的交易价格

经甲、乙双方协商一致，该房屋总售价为￥________元，总金额大写：________，小写：￥________元。本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币________元整，作为购房定金。

第三条：付款时间与方式

甲、乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币________元整给甲方，剩余房款人民币________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条：交付期限及违约责任

1、甲方应于收到乙方全额房款之日将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将物业费，水电费，取暖费，网费，燃气费等结清(出示相关收据)。

2、乙方逾期未付款的违约责任：乙方须在规定日期内付清房款，逾期未付清房款，甲方有权终止合同，由此造成的损失，甲方不予承担，乙方所交定金，抵作甲方损失。

3、甲方逾期未交房的违约责任：甲方须协助乙方办理相关手续并在交期限内交房给乙方，逾期未交房或乙方发现建筑不合格，甲方须在3日内支付乙方所付定金的双倍作为赔偿，同时乙方有权选择继续购房或终止合同，其中如乙方选择终止合同，甲方须在3日内将乙方所付定金的双倍及已付款一次性退还给乙方。

第五条：税费承担

经双方协商，交易税费由方承担，代办产权手续费由方承担。

第六条：甲方必须保证上述房屋权属清楚，没有产权纠纷或债务纠纷，若有纠纷情况，甲方均在交易前办妥，交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

第七条：本合同一式四份，甲方产权人一份，甲方公证人一份，乙方一份，乙方公证人一份。

第八条：发生争议的解决方式

________________________________。

本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

甲方(卖方)签章：_____________

甲方公证人签章：________________

签订日期：______年____月____日

乙方(买方)签章：_______________

乙方公证人签章：________________

签订日期：______年____月____日

其他相关证明人签章：____________

签订日期：______年____月____日

购销买卖合同模板汇总

您是否对写合同一头雾水吗？合同能起到的作用越来越大了。订立合同时注意用语不要有歧义，以下是笔稿范文网编辑为您准备的购销买卖合同模板，相信你能从中找到需要的内容！

购销买卖合同模板(篇1)

需 方(以下简称甲方):xx

供 方(以下简称乙方) :

乙双方本着平等互助，诚实首信的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，签订以下合同，以资共同遵守。

一、合同内容：购买油漆、瓷砖、地板砖

二、质量要求(乙方需提供的产品 符合下列质量要求)

1、乙方必须提供全新的货物，表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，附产品合格证书及检测报告，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。符合合同约定的质量要求。

3、乙方对其产品包修，出现产品质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，所产生的费用由乙方自行承担、保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权解除合同，并追究其经济责任、另选供货商。保修期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起12个月。

三、交货时间及总金额装饰材料购销合同1、交货时间：签订合同十日内

2、总金额：162532、5元(拾陆万贰仟伍佰叁拾贰元伍角整)

1、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸的费用。乙方所供瓷砖包装标准按照国家标准执行，确保瓷砖不受损坏，并在货物交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对数量、外观检查后验收，对产品质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品，甲方有权拒收，并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

2、在铺贴过程中，如需乙方配合，乙方提供各种条件及辅助人员的技术指导，在技术人员的技术指导下进行辅助安装及其他工作。

四、付款及交货方式

1、乙方货物到场经甲方验收合格后，甲方按定货价付95%货款，安装完成后付清尾款。该合同签订后，乙方应在10天内将货物送至工地。按总承包合同付款比例和时间向乙方付款。

2、乙方应保证各规格瓷砖为同一色批号。

五、双方责任

甲方责任：

甲方如中途变更产品品种、规格、型号、质量或包装，应提前通知乙方，双方可以签订书面补充合同作为本合同附件。

乙方责任 ：

1、产品品种、规格、质量不符合本合同约定时，乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题，则甲方有权解除合同并赔偿甲方相应的损失，同时由乙方向甲方支付总货款的10%(比 例)的违约金。

2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货，如果乙方逾期交货，应征得甲方同意，每逾期一日，乙方应按总货款的10%(比例)计算，向甲方赔偿逾期违约金，如因乙方原因货物逾期天数超过5天，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方的一切损失及相关费用并承担总货款10%的违约金。

3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交部分，甲方如需要，应照数补齐，甲方按实际收到材料数量付款;甲方不需要的，甲方有权扣除相应的材料款。

六、合同争议解决方式

在执行本合同中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商，调解不成的可由济南市市中区人民法院解决。

七、合同生效

本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，双方签字盖章之日起生效，本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协议解决，并签订补充协议，且有同等效力。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：年 月 日

购销买卖合同模板(篇2)

供方：_________________(以下简称甲方)

需方：_________________(以下简称乙方)

甲乙双方协商一致，就采购玉石达成如下条款，双方明确各自的权利及义务，共同遵守执行。

一、乙方向甲方采购的产品如下(含产品名称、型号、数量、金额)

序号：____________

产品名称：________________

单位：________________

数量：________________

单价：________________

总计：________________

合计：________________

二、交接货物时间：乙方向甲方采购的产品由甲方按乙方的需求进度交货，乙方需求计划应在每批供货前_________________天以书面形式(传真确认)通知甲方。

三、运输方式及交货地点：交货地点为，由乙方自提，运输费用由乙方承担，其产品损耗及保险费用由乙方承担;

四、质量标准、产品验收方式及异议期限产品质量标准按行业标准执行，乙方收到货若对产品有异议应在叁个月内提出

五、结算方式：合同签定后乙方需向甲方一次性支付合同总金额，人民币(大写)的全部付款。

六、违约责任：

1、甲方或乙方未按上述规定履行其义务，应承担违约部分货款总额20%的违约金。

2、任何一方不履行义务，经他方要求拒不改正的，他方有权解除合同，由此造成的损失由违约方承担。

七、纠纷处理方式：

未尽事宜双方协调解决，如有纠纷甲乙双方应尽力协调解决，协调未果在合同签订地进行诉讼或仲裁。

八、其它

本合同一式两份，双方签字生效。本合同甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，甲乙双方应严格遵守执行。

甲方：_________________乙方：_________________

签字：_________________签字：_________________

开户银行：_________________开户银行：_________________

账号：_________________账号：_________________

签订地点：_________________签订时间：_________________

购销买卖合同模板(篇3)

签订地点：

供方：

因工程施工需要，需方向供方购买数控钢筋加工设备(以下简称本设备)。根据《中华人民共和国合同法》及相关技术规范的规定，供需双方经友好协商，就该设备签订购销合同如下：

一、 设备名称、型号、数量及金额

1. 本合同总价包含随机配件及工具费、包装费、资料费、装车费、由供方工厂至交货地点的运输费和整机安装费、调试费、培训费等。该工程为安装调试合格达到正常使用状态交付使用，交钥匙工程。

二、 包装

1. 供方应按有关规定所要求的方法包装货物，使货物便于装卸、运输，以防货物在运往交货地点期间受损变坏。

2. 包装标记和包件内外随包文件按有关规定和要求办理。

三、 交货期

1. 款到帐后10天内交付。

2. 因需方原因造成安装调试延期的，工期相应顺延，

四、 交货地点：

五、 运输

1. 供方负责将所供设备运输至需方指定的安装地点，运费由供方负责。

2. 设备在需方指定的安装地点的卸车费用由需方承担。

3. 供方应随货提供设备的质量合格证明书等。

六、 验收

1. 需方将根据需要不定期对设备生产的质量和进度实施监督、检查，供方应为需方的检查人员提供工作方便。

2. 设备由供方负责安装、调试、试验。关键性试验需有需方相关人员参加。

3. 设备经调试正常运行、各项试验满足供需双方确认的技术标准(参见合同附件)，视为最终验收合格。设备最终验收合格后，由供、需双方签署验收合格单，标志该设备已经验收合格。

4. 需方的验收不免除供方按合同应承担的保修或其他责任。

七、 结算方式

1. 合同签订付总货款的30%做为定金，货到付总货款的65%后卸车，调试完后付95%一年保修期后一次性付清。

八、 质量控制及质量保证

1. 本合同约定设备按供需双方通过的各项设备技术标准(合同附件)设计制造;供方在制造过程中严格进行质量控制。

2. 质量保证：设备整机质量保证期为最终验收合格或视为合格之日起十二个月(保修范围不包括由于正常磨损而损坏的零件和由于人为的不正确操作损坏的零件)。在质保期内，凡由于设备设计、制造或材质的原因造成故障，供方负责修理或更换零件，费用由供方负担，更换下的零部件由供方统一处理;如经供方两次修理或更换零部件后仍不能彻底排除故障，致使需方无法正常使用的，需方有权退货且不承担任何责任。超过质保期后，供方对设备实行终身服务并合理收费。

九、 技术服务及技术资料

1. 供方必须对需方相关人员进行技术培训，培训内容包括设备安装、调试、操作、维护保养、故障处理等内容。

2. 如因设备出现故障影响现场正常施工，供方须在48小时内调派维修人员赶赴现场进行维修调试等服务，由此产生的费用由责任方(经双方技术部门鉴定)承担。

3. 每台设备供方需提供设备说明书、设备出产合格证明书。

十、 违约责任

1. 由于供方制造质量的原因造成本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求，致使本设备无法投入使用，需方有权选择拒收本设备。如在工厂内因工期或制造质量原因造成需方拒收本设备，供方应赔需方两倍合同定金并且供方应赔偿由此给需方造成的其他经经济损失。

十一、其他约定

1. 供方保证需方使用供方提供的货物不涉及到第三方的知识产权等权利，否则产生的任何风险均由供方承担(供方的此项义务规定在本合同终止后仍有效)，供方还需承担违约责任。

2. 未尽事宜，双方协商解决。

十二、本合同经双方签字盖章后正式生效。本合同一式贰份，供需双方各执壹份。

需方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

法定代表人：

委托代理人：

日期：

供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

法定代表人：

委托代理人：

日期：

购销买卖合同模板(篇4)

供货方：

购买方：

一、产品名称：各种规格、数量、金额、交售时间： 金额：元

产品

名称 品种 计量

单位 数量 单价 总金额 备注

粮食 玉米 吨 460 2200 1012000

合计

合计人民币金额（大写）：壹佰零壹万贰仟元整

二、质量标准：用途：实物验质为准。

三、验收办法及时间、地点：供方送货到需方收购点验收。

四、检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担：

五、交（提）货地点及运输方式和费用负担：在需方收购点内交货。

六、超欠幅度损耗及计算方法：

七、包装标准。包装物的供应与回收和费用负担：由需方提供包装物。

八、结算方式及期限：先款后货，钱货两清。

九、合同有效期限：自20xx年4月3日至20xx年10月2日

十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十一、违约责任：按《经济合同法》办理。

十二、解决合同纠纷的方式：双方协商解决。

十三、其他约定事项：

供货方

供货方签字：

身份证号码：

开户行账号：

账号：

签订日期：

购买方

购买方签字：

身份证号码：

开户行账号：

账号：

签订日期：

购销买卖合同模板(篇5)

购买方(简称甲方)：

供应方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，经双方协商一致，乙方为甲方供应砂石料，签订本合同，以资共同守信。

一、 产品名称、型号、商标、单价：

__________________________________

二、产品质量标准及包装要求：

产品质量标准符合国家砂石料检测规范标准，以质量监测站检测合格为准。因砂石料质量不合格引起的一切后果，由乙方承担一切责任。

三、安全环保要求：

合格。

四、交(提)货单位及方法、运输方式及地点：

每次乙方送料依甲方所购数量进行安排送料。乙方负责货物运输，运费由乙方负责。

五、工地材料验收及收料方法：

乙方送到工地的砂石料甲方收料人按本协议要求进行验收，如有不合格乙方负责无偿退换货物。乙方送到的砂石料甲方收料人按实际所量方数进行计算，砂石料按甲方要求卸到指定地点。确认无误后，甲方收料人在乙方送货单上签字，签字送货单甲方保留一份，作为甲乙双方结算的依据。

六、结算方式：

砂石料数量按实际进货数量(工地签字的送货单)计算，单价按本单价执行。所送砂子、石子各以200m为一结算周期。最后砂子、石子各不足200m的材料款在施工结束后一个月之内一同付清。施工结束日期以最后送货日期为准。单价含税及所有相关费用，乙方为甲方开具正式发票。

本合同依法签订，经甲乙双方盖章和代表人盖章(或签字)，即具有法律效力，双方均应严格执行，任何一方不得擅自变更或解除，如因故需变动，应经双方协商一致另立协议后才能变更或解除。任何一方不按规定履行合同，应赔偿对方因违约造成的损失并承担相应法律责任。

七、 其他：

本合同一式二份，自双方签字盖章生效，甲方一份，乙方一份，料款两清后，此合同自行废止。

甲方： 乙方：

代表人签字： 代表人签字：

经办人签字： 经办人签字：

地址： 地址：

电话： 电话：

盖章： 盖章：

年 月 日 年 月 日

购销买卖合同模板(篇6)

甲方： 身份证号码： 地址： 邮编： 电话：

乙方： 身份证号码： 地址： 邮编： 电话：

甲乙双方经过协商，本着自愿平等诚实信用的原则，就甲方向乙方出售本协议约定的货物等事宜，约定如下：

第一条:名称、品种、规格、质量。

1、名称：

2、品种：

3、规格：

4、产品质量按照以下项执行

1、按照标准执行;

2、按照样本，且样本作为本协议附件。

样本封存:

样本保管方式：双方确定按照标准执行。

第二条:数量和计量单位、计量方法

1、数量：

2、计量单位和方法：

3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法。

第三条:包装方式和包装品的处理

____________________。

第四条：交货方式

1、交货时间：

2、交货地点：

3、运输方式：

4、保险：

5、与买卖相关的单证转移：

第五条：验收

1、验收时间：

2、验收方式：

3、验收如发生争议，由检验机构按标准和方法对产品进行检验。

第六条：损失风险

货物在送达交货地点前的损失由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。

第七条：价格与货款支付

1、单价：

2、总价：

3、货款支付：

4、货款支付时间：

5、货款支付方式：

6、运费、搬运费用及其他费用的支付时间和支付方式：

第八条：提出异议的时间和方法

1、甲方不能交货，则乙方有权解除合同，并有权要求甲方退还已支付的款项。

2、甲方交货的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的，乙方如同意利用货物，应按质论价;如乙方不能利用的，应根据具体情况，由甲方负责调换、修理，所产生的费用由甲方承担。

第十条：违约责任

如任意一方违约，应支付守约方违约金元，或按照货款总金额的%支付违约金。

第十一条：争议处理

本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向甲方/乙方所在地人民法院起诉处理。

第十二条：本协议一式两份，自双方签字时生效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

____年_____月_____日____年_____月_____日

小产权房屋买卖合同(汇总5篇)

在工作的很多场合中，我们在很多时候都需要合同的保护。任何未经协商的内容，不得写入合同当中。关于合同的知识你知道哪些呢？下面是小编为大家整理的“小产权房屋买卖合同 ”，如果对这个话题感兴趣的话，请关注本站。

小产权房屋买卖合同 篇1

甲方(出卖方)：______________ 乙方(购买方)：______________

身份证号码：________________ 身份证号码：________________

电话号码：__________________ 电话号码：__________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规，甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下合同：

第一条 基本情况

1、甲方自愿将以下房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿购买该房屋。该房屋具体状况如下：

(1)该房屋座落于________，建筑面积为________平方米;套内建筑面积__________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________平方米;

(2)该房屋的所有权证证号为________________;

(3)该房屋平面图及其四至见房产证。

2、附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝等其他设施、设备，将随该房屋一并转让，且转让价格已包含在上述房屋的价款中，乙方不再另行支付价款。

3、该房屋占用范围内的土地使用权及其他相关权益随该房屋一并转让。

第二条 保证

1、甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、抵押等任何权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。

2、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。

第三条 房价款与付款方式

1、甲、乙双方经协商一致，上述房屋(包含第一条第二款列明的配套设施等)总房价款为：________元整(小写：￥________元)。

2、支付方式、支付时间

(1)甲、乙双方同意，乙方在本合同签订之日支付给甲方人民币________万元整，(小写：￥________元)，作为乙方购买甲方房屋的定金。

(2)在房屋产权证、土地使用权证等相关过户手续办理完毕之日起3日内，乙方一次性支付剩余房款万元(小写：￥________元)。

3、甲方在每次收取付款后，应当向乙方开具收款凭证，并注明收款时间。

第四条 交付期限

1、甲、乙双方同意，双方应于本合同签订生效且乙方支付定金之日起________日内到房地产主管部门办理过户手续。

2、甲、乙双方同意，甲方应于房屋产权证、土地使用权证等相关过户手续办理完毕且乙方全额支付房款次日正式交付该房屋;甲方保证正式交付给乙方的房屋为空房。

3、甲、乙双方应于房屋正式交付乙方后________日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

4、甲方应于合同签订生效之日起________日内将其落户于该房屋的户籍关系迁出。

5、办理以上手续应当缴纳的相关费用，由甲、乙双方按国家规定各自承担。

6、甲方未按规定履行以上义务的，则按本合同约定承担违约责任。

小产权房屋买卖合同 篇2

出卖人(甲方)身份证号码：

买受人(乙方)身份证号码：

房屋买卖合同 卖 方：__________________________________(以下简称甲方)

买 方：__________________________________(以下简称乙方)

甲乙双方本着诚实信用、平等、公平的原则就甲方集资建房 权利义务转让事宜，达成如下协议：

一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市___________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________ 元)的价款出售给乙方。(含地下室——号——平方米)

二、 甲乙双方商定转让价格为人民币_____________________元， (大写)____拾____万____仟____佰____拾____元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清。

三、 甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方， 该房屋应有一切权利和义务同时转让。

四、出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

五、出卖的房屋如因政府规划行为需拆迁，所得相关赔偿的一切 权利自合同生效日起归乙方所有。

六、本合同经双方签章后生效，并对双方都具有同等约束力，应 严格履行。其权利、义务转移时间追及于甲方与__________________ 签订的集资建房协议之时。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔 偿损失， 支付对方违约费用人民币________元， 大写__________元整。

七、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;

八、未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方 协商解决;协商不成的，双方愿向法院申请仲裁。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

甲方(签名或盖章)_________________________________

身份证号：___________________________________________

乙方(签名或盖章)_________________________________

身份证号：___________________________________________

签订日期：___________年____月____日

出卖人(甲方)：身份证号码：

买受人(乙方)：身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市___________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________ 元)的价款出售给乙方。(含地下室——号-----平方米)

二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、本小产权房买卖合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

四、本小产权房买卖合同签订后，甲方对----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

五、本小产权房买卖合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;

六、违约责任

1、甲方应当于20xx年月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____五___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___四万______元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五____个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

七、本小产权房买卖合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。

1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。

2、依法向------------------------------------区人民法院起诉。

八、其他约定

九、本小产权房买卖合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本小产权房买卖合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。

小产权房屋买卖合同 篇3

甲方（售房方）身份证号码：

乙方（购房方）身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

一、甲方自愿将其位于萍乡市安源区城郊管理委员会流万管理处施家冲高专拆迁安置小区第栋第层的毛坯房（建筑面积144平方米）以人民币拾万仟佰拾元整（￥元）的价款出售给乙方。

二、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。本合同签订后，乙方在20xx年12月31日之前分两次将房款交付甲方（付款以实际票据为准）

三、本合同签订后，甲方将该层房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

四、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证分摊公共部分损坏所需维修费用。本合同签订后，甲方不得就该层房屋与他人订立《买卖合同》。

五、该层房屋现作为住宅用，乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和用途，甲方不得擅自改变与该房屋有关联的公共设施、公共用地的使用性质。

六、房屋竣工验收合格后，甲方应以书面或口头通知乙方办理交付手续，乙方按照双方约定按期缴清本合同款项，如乙方超过约定期限三个月未缴清房款，甲方有权处理此房。

七、甲方应积极协助乙方办理水、电、煤气等配套设施开户手续，相关费用由乙方承担。

八、违约责任

1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

2、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，由双方参照市场及购房款等条件协商解决，并赔偿乙方的房屋装修费用。

3、如该栋房屋需拆迁重建，甲方需在重建楼栋为乙方提供一套面积不少于140平方米房屋，楼层由双方协商确定；该套房屋除土建项目费用外其他补偿款由乙方所得。

九、如遇国家政策变动，相关事项由双方协商解决。

十、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的可按下述两种方式解决。

1、提交安源区仲裁委员会仲裁。

2、依法向安源区人民法院起诉。

十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式2份，甲乙方各执一份。

甲方：年月日

乙方：年月日

小产权房屋的买卖合同范本二

甲方（售房方）身份证号码：

乙方（购房方）身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

一、甲方自愿将其位于萍乡市安源区城郊管理委员会流万管理处施家冲高专拆迁安置小区第栋第层的毛坯房（建筑面积144平方米）以人民币拾万仟佰拾元整（￥元）的价款出售给乙方。

二、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。本合同签订后，乙方在20xx年12月31日之前分两次将房款交付甲方（付款以实际票据为准）

三、本合同签订后，甲方将该层房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

四、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证分摊公共部分损坏所需维修费用。本合同签订后，甲方不得就该层房屋与他人订立《买卖合同》。

五、该层房屋现作为住宅用，乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和用途，甲方不得擅自改变与该房屋有关联的公共设施、公共用地的使用性质。

六、房屋竣工验收合格后，甲方应以书面或口头通知乙方办理交付手续，乙方按照双方约定按期缴清本合同款项，如乙方超过约定期限三个月未缴清房款，甲方有权处理此房。

七、甲方应积极协助乙方办理水、电、煤气等配套设施开户手续，相关费用由乙方承担。

八、违约责任

1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

2、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，由双方参照市场及购房款等条件协商解决，并赔偿乙方的房屋装修费用。

3、如该栋房屋需拆迁重建，甲方需在重建楼栋为乙方提供一套面积不少于140平方米房屋，楼层由双方协商确定；该套房屋除土建项目费用外其他补偿款由乙方所得。

九、如遇国家政策变动，相关事项由双方协商解决。

十、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的可按下述两种方式解决。

1、提交安源区仲裁委员会仲裁。

2、依法向安源区人民法院起诉。

十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式2份，甲乙方各执一份。

甲方：年月日

乙方：年月日

小产权房屋的买卖合同范本三

卖方（甲方）____________身份证号码：____________________

买房（乙方）____________身份证号码：____________________

根据《中华人民共和国合同法》甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，诚实守信，协商一致的前提下订立本合同，条款如下：

一、甲方自愿将其位于____________________的房屋一套以人民币___拾___万___仟___佰___拾___元整（￥_______元）的价款出售给乙方。

二、房屋的基本情况：

该套房屋建筑面积约____平方米，三室两厅一厨两卫，位于该栋楼第___层（不含地下室），房屋用途为住房。

三、付款方式：

本合同签订，乙方即付给甲方人民币元整，余款作为押金，待过户手续办完后付清。

四、本合同签订后，甲方对该房屋的相关权益（使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等）随该房屋一并转让给乙方。甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，乙方需保证按期缴纳各项物业费用（水电费等）本协议签订后，甲方不得就房屋再与他人订立《买卖合同》。

五、本协议签订时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应无条件协助乙方办理房屋产权过户手续。办手续所产生的相关费用均由乙方全部承担，甲方只为乙方提供必要的帮助。

五、甲方保证协议签订后乙方房屋的水电畅通。如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失，乙方不得随意拆除及改变房屋结构，不得随意更改水电线路，若因乙方原因造成房屋损坏及事故的，一切后果由乙方承担。

六、本合同经甲乙双方同意后自愿签订，任何一方不得擅自变更或解除合同。如有违约，违约方需另外支付对方房屋总价10%的违约金。

七、若发生纠纷，先双方友好协商，如协商不成时，提交房屋所在地人民法院解决。

七、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方：年月日

乙方：年月日

见证人：年月日

小产权房屋买卖合同 篇4

房屋买卖合同

出卖人（甲方）：

身份证号码：

买受人（乙方）：

身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同，以共同遵守。

一、房屋基本情况

1、甲方出售房屋坐落于 壹套（以下简称该房屋），该房屋面积为 平方米。

2、甲方自愿将该房屋出售给乙方。

二、价款

甲、乙双方经过协商，该房屋售价总额人民币 整。（￥： 元）

三、付款方式

1、乙方应当于本合同签订当日向甲方一次性支付定金人民币 元整（￥： 元），如乙方不履行本合同义务或单方终止交易，则该笔定金甲方将不予退还，且房屋仍为甲方所有。

2、乙方最迟应当于 年 月 日 时整，将余款共计人民币 元整（￥： 元）一次性交付甲方。

四、房屋的交付

1、甲方应于乙方付清全部房款后的 日内，将该房屋交付乙方。交付方式为给付该房屋门钥匙。

2、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷。

五、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。待过户条件成熟时，甲方协助乙方办理相关手续。办理过程中产生的契税，土地出让金等一切税费均由乙方自行负担。

六、违约责任

1、除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方应当于乙方付清全部房款后的3日内交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期一天，甲方按累计已付款的千分之一向乙方支付违约金。

2、乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的1%向甲方支付违约金。逾期超过10日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，不予退还定金，并追究乙方的违约责任。

七、其他规定

1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

2、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，向房屋所在地人民法院起诉。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

地址： 地址：

联系方式： 联系方式：

年 月 日 年 月 日

见证人：

年 月 日

1

小产权房屋买卖合同 篇5

出卖人(甲方)：身份证号码：

买受人(乙方)：身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市___________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的价款出售给乙方。(含地下室号-----平方米)

二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、本小产权房买卖合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

四、本小产权房买卖合同签订后，甲方对----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

五、本小产权房买卖合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;

六、违约责任

1、甲方应当于20xx年月日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____五___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___四万______元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五____个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的.行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

七、本小产权房买卖合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。

1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。

2、依法向------------------------------------区人民法院起诉。

八、其他约定

九、本小产权房买卖合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本小产权房买卖合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。

什么是小产权房屋?

简单解释，国家发产权证的叫大产权。如开发商办理合法的立项开发手续后，办理土地出让手续并按规定上缴给国家土地出让金和使用税(费)，由国家发放给开发商土地使用证和房屋预售许可证，这样的房屋称为大产权房屋。而国家不发产权证的，由乡镇政府发证书的叫小产权，也就是说在农民的集体土地上，仅有乡(镇)政府或村委会的盖章以证明其权属，并没有国家房管部门的盖章，这种房屋被视为乡产权，即小产权房屋。

小产权和大产权的区别是什么?

大产权即完全产权，包括房产使用权证与国有土地使用权。大产权的房屋在进入二级市场时，无需缴纳土地出让金和收益收成。小产权即不完全产权，只包括房屋的使用权，它与大产权的本质区别在于土地使用权。通俗的解释，买的房再转让时不用再交土地出让金的叫大产权，再转让时要补缴土地出让金的叫小产权。

小产权二手房包括哪些房屋?可以买卖吗?

严格来说，小产权二手房包括：已购公房，乡产房和使用权房。根据这些房屋性质的不同，在房产转让时也会区别对待。已购公房，购房人只要补齐土地出让金，也就是购买房款的1%，就可以等同为商品房上市出售。乡产权，归农村集体所有，产权关系很难改变，很难过渡为完全产权，否则将会动摇国家的土地制度。而对于使用权房来说，上市出售则会有一线希望，因为，国家也在一直提倡并做着改革试点的努力。

购买小产产权房屋存在哪些风险?

第一，根据北京市建委发出购房风险提示指出，使用权、乡产权、小产权的房屋无产权保障，不具有房屋所有、转让、处分、收益等权利，且不能办理房屋产权过户手续。

第二，像小产权中的乡产房、村产房等并没有国家的产权证书，只有乡政府或村委会给的产权证，不能像大产权的房子一样抵押、流转。如果遇到国家征地或拆迁，购房人的利益将很难保证。双方签署的购房合同也不是法律认可的正式购房合同，如果房产出现纠纷，缺少法律支持。

第三，购买乡产权那样的小产权房无法办理贷款，只能一次性或分期付款，这样无形中会加大购房人的资金压力，增加购房风险。

样品买卖合同(汇总十三篇)

您能从以下资料中找到与您所需相关的资料“样品买卖合同”，欢迎您随时参阅本文。市场是企业的方向 质量是企业的生命，合同对于保护当事人的合法有十分重要的地位。合同的签订可以避免双方当事人出现违约的情况。

样品买卖合同(篇1)

出卖人：_________(以下简称甲方)。买受人：_________(以下简称乙方)。兹为_________货物买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条乙方向甲方订购_________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物_________件，甲方应于_________日内交付乙方。

第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于_________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币_________元，共人民币_________元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。第五条

乙方预知届期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。第六条

甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。第七条

货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。第九条

其他约定事项：_________本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份为凭。出卖人(甲方)(签章)：_________

买受人(乙方)(签章)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________

样品买卖合同(篇2)

中　华　人　民　共　和　国　辽　宁　省　大　连　市　中　级　人　民　法　院

民　事　判　决　书

()大经初字第563号

原告：韩国大进贸易株式会社，住所地韩国汉城特别市东大门区祭基洞957号。

法定代表人：吴茂炅，该公司经理。

被告：大连华轻国际贸易有限公司，住所地大连市沙河口区玉华街35号。

法定代表人：葛秀真，该公司总经理。

原告韩国大进贸易株式会社(以下简称大进株式会社)诉被告大连华轻国际贸易有限公司(以下简称华轻公司)买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人任重任、被告的委托代理人陈健和刘成礼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告起诉依据的事实是：XX年6月28日，原告与被告签订了售货合同，原告购买被告的中药材a级细辛根。XX年7月2日，原告申请开列了以被告为受益人、金额为50，000美元的即期信用证，同年7月9日，原告给付被告工作人员陈健15，000美元的先期收货款。嗣后，被告只向原告发运了8，000公斤的细辛根。因货物质量与样品不符，经双方协商，原告将该货物返还给被告，但此后被告并未向原告再发新货。原告主张：在售货合同卖方一栏签字的陈健是被告的工作人员，陈健的行为是职务行为;货物质量与样品严重不符。所以，被告在接受退货后未再发新货，应承担责任。原告请求法院判令被告立即偿还原告货款55，000美元及利息27，382.60元人民币，并承担本案的诉讼费用。

原告在举证时限内向法庭提交了以下证据：

1，售货合同书，合同书为印有英文“大连轻工业品进出口公司”笺头的格式合同，签订时间为XX年6月28日，合同上方写明卖方为华轻公司，买方为大进株式会社，合同下方买卖双方签名处分别由吴茂炅和陈健签字，双方均未加盖印章，合同内容为买卖双方成交a级细辛根10，000公斤，单价5美元/公斤，总金额50，000美元，以此证明原、被告之间存在真实的买卖合同关系;

2，发票，大连轻工业品进出口公司82no1084336号发票，由葛秀真签发，“品名细辛根，总值40，000美元”，证明被告实际收到货款40，000美元;

3，收条，陈健于XX年7月9日用印有“大连华轻国际贸易有限公司和大连轻工业品进出口公司”笺头的白纸书写，“今收到韩国大进贸易(株)细辛根差价款美元壹万伍千元整usd15，000元”，以此证明被告的工作人员实际收到预付款15，000美元;

4，传真，陈健于XX年7月5日用印有“大连华轻国际贸易有限公司和大连轻工业品进出口公司”笺头的白纸写给吴茂炅的信函，发出传真的号码为2633168，主要内容有“我需要大量的资金收货”、“请将余款usd15，000给我”，以此证明被告的工作人员要求原告先行支付货款15，000美元;

5，装箱单，葛秀真于XX年7月19日签发，证明被告实际发货数量为8吨;

6，提单，c.y.q.s.公司snlsk132900006号提单，证明XX年7月27日货物装船，承运人签发提单;

7，退货同意书，葛秀真于XX年8月7日签发，“至：韩国大进贸易公司，同意书，我方同意贵方将所述货物退回至中国大连，同时我方愿承担退货海运费。货物：细辛根，数量：8，000千克，金额40，000美元”，以此证明因质量问题，被告同意退货并承担运费;

8，退货提单，kmtc8102666号提单，证明原告实际退货8吨;

9，装箱单，吴茂炅于XX年8月7日签发，证明原告退还的内容、数量与被告提供的货物一致;

10，发票，吴茂炅于XX年8月7日签发的dj010801号商业发票，证明为确保被告将退货顺利通关，给被告出具;

11，传真，陈健于XX年10月17日用印有“大连华轻国际贸易有限公司和大连轻工业品进出口公司”笺头的白纸写给吴茂炅的信函，发出传真的号码为2633168，证明被告收到退货后，愿在今后的业务中补偿原告;

12，公司名称变更手续，证明被告是由大连轻工业品进出口公司改制而来，债权、债务均由被告承担;

13，信用证开立申请书，证明原告申请了以被告为受益人的信用证，金额是50，000美元;

14，传真，陈健于XX年4月22日写给吴茂炅的信函，发出传真的号码为2633168，证明被告收到退货后并未再发新货;

15，证明书，高丽海运航空株式会社出具，“装船日期：，08，16，发货人：大进贸易公司，发货地：韩国釜山，到达地：中国大连”，证明原告的退货于8月16日运往大连被告处。

被告的答辩意见是：华轻公司不应作为被告。抗辩理由是：1，双方争议的售货合同已经履行完毕，华轻公司已经完全按合同履行了约定的义务，不应再承担任何合同责任。原告虽主张华轻公司提供的货物质量不合格并因此导致退货，但却没有向法庭提供关于货物存在质量问题的任何证据，说明华轻公司提供的货物没有质量问题。因此，原告依据该售货合同起诉华轻公司是不成立的。2，本案争议的售货合同所约定的权利和义务依据《合同法》第四百零二条规定应由原告和陈健承担。《合同法》第四百零二条规定：“受托人以自己的名义，在委托人授权的范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人。”该条正是参考《国际货物销售代理公约》第十二条制订的。该公约第十二条规定“代理人于其权限范围内代理本人实施行为，而且第三人知道或理应知道代理人是以代理身份实施行为时，代理人的行为直接约束本人与第三人。”本案中，华轻公司作为具有外贸进出口权的公司与陈健签订了代理协议，陈健与韩国大进株式会社签订了出口货物的合同。原告在订立合同时已经知道了委托人与受托人之间的代理关系，因此，允许陈健直接以个人的名义签字生效，而不是以华轻公司的名义盖章生效。因此，本案完全适用《合同法》第四百零二条之规定，原告应就合同的事由直接起诉陈健，而陈健也应直接承担未履行合同义务的后果。而华轻公司作为受托人不应作为被告为该合同承担责任，请求法院驳回原告的起诉。

被告在举证时限内向法庭提交了以下证据：代理出口协议书，1999年12月16日签订，甲方华轻公司，乙方大连保税区华闽国际贸易有限公司，双方均未加盖印章，分别由魏小明和陈健签名，内容为华轻公司代理大连保税区华闽国际贸易有限公司出口筷子的有关事宜，证明陈健与被告是委托与被委托的关系。

庭审中原、被告对证据进行了质证。

被告对原告提供的证据的真实性没有异议，对其中四份证据所证明的问题提出了异议。一是前述证据3—收条，被告认为按收据的表述是个人的劳动报酬，是陈健个人收的，与被告无关;二是前述证据7—退货同意书，被告认为该文件中没有提到任何的质量问题，退货的理由是原告请求陈健在中国进行细加工;三是前述证据11—传真，被告认为该证据表明买卖的双方是原告和陈健;四是前述证据14—传真，被告认为该证据是陈健与原告的往来信函，其最后一句“此事于(与)代理公司是无关的，代理公司不可能解决这个问题”，表明陈健与被告没有关系。被告对原告其他证据的证明主张没有异议。

原告对被告提供的证据的真实性没有异议，但其认为被告没有在协议上加盖印章，不能说明大连保税区华闽国际贸易有限公司与被告的关系，且该协议是关于筷子的出口问题，与本案诉争的中药没有关系。

本院审查后认为，被告提供的证据“代理出口协议书”，真实、合法，证明了陈健曾于1999年委托被告代理出口筷子，但不能证明陈健在XX年仍然委托被告代理出口，也不能证明陈健除委托被告代理出口筷子外又委托被告代理出口细辛根，所以，该证据与案情没有关联，本院不予采信。原告提供的14份证据真实、合法，与争议的事实有关联，本院予以采信。但原告在陈述了各份证据的证明内容后，并没有针对被告提出的异议详细阐述14份证据是如何组成一个有机的证明体系，以及该证明体系与其主张事实之间的关系，亦即原告仅仅是提供了证据，而没有完成证明的过程。尽管如此，本院不能因此而拒绝做出裁判，本院予以阐述。

本案的原、被告争执事实的焦点是合同的当事人是谁。买方是原告是毫无争议的。卖方是华轻公司，还是陈健个人，这个问题关系到适格被告的确定。从原告提供的证据看，有的证据表明卖方是陈健，有的证据表明卖方是华轻公司。从证据1售货合同看，卖方签名处只有陈健签字，没有法人印章;从证据11、14两份传真内容来看，陈健在给原告的法定代表人吴茂炅的信函中均以“我”名义商定有关事宜，未言及被告，特别是在证据14中还写有“此事于(与)代理公司是无关的，代理公司不可能解决这个问题”。这些证据表明合同中的卖方有可能是陈健。而表明卖方是华轻公司的证据有：其一，证据1售货合同书，该售货合同书是被告的格式合同，合同的卖方一栏写的是被告的名称;其二，证据5装箱单、证据6提单、证据2发票、证据7退货同意书，这些证据表明被告接受了合同条款的约束，并实际履行了合同;其三，证据3收条、证据11传真，均系陈健用笺头印有被告名称的纸张出具的函件，证据11传真、证据14传真是用被告的传真机发出的，原告据此有理由相信陈健有可能与被告存在隶属关系。从以上三个方面看，尽管证据1、11、14表现出了两面性，但和证据5、6、2、7联系起来全面分析，把它们作为证明合同的卖方是华轻公司的证据，比作为证明合同的卖方是陈健的证据更有说服力。因为，证据1、11、14有利于证明合同的卖方是陈健的一面，与证据5、6、2、7是矛盾的，合同虽然只有陈健个人签名，却写有被告的名称，用的又是被告的格式合同，往来信函使用的也是被告的纸张或用被告的传真机发出，合同还是被告履行的，这些矛盾都是无法排除的。与之相反，证据1、11、14有利于证明合同的卖方是华轻公司的一面，与证据5、6、2、7是互相印证的，陈健以被告的名义签订了合同、被告以实际履行的行为认可了陈健签订合同的代理行为，陈健在出具函件时又使用笺头印有被告名称的纸张，信函传真件也是用被告的传真机发出的，这些都使原告有理由相信，对于被告，陈健在这次交易活动中是有代理权的。综上所述，本院认为，在没有证据证明原告在签订和履行合同时已清楚地知道陈健的行为是个人行为的情况下，基于现有证据，认定买卖合同是由原、被告签订的，比认定合同是由陈健本人与原告签订的理由更充足。

本院根据以上对证据的分析评判，认定以下事实：XX年6月28日，华轻公司与大进株式会社签订了一份售货合同。合同约定：由大进株式会社购买华轻公司的a级细辛根10，000公斤，单价5美元/公斤，总金额50，000美元。该合同采用了大连轻工业品进出口公司的格式售货合同纸，合同号码为01hs010-1，该合同卖方一栏中写有“大连华轻国际贸易有限公司”字样，但只有陈健的签字，未加盖华轻公司的印章。合同签订后，大进株式会社于7月2日申请开列了以华轻公司为受益人，金额为50，000美元的即期信用证， 7月10日，华轻公司向大进株式会社出具了发票，金额为40，000美元。7月9日，大进株式会社根据陈健于7月5日向其发送的传真的要求，向陈健支付了现金15，000美元，陈健向大进株式会社出具了收条。7月19日，华轻公司向大进株式会社发货8，000公斤。8月7日，大进株式会社向华轻公司出具了退货提单及退货发票，载明的退货理由均为“无商业价值”。同日，华轻公司致函大进株式会社：同意退货，并由我方承担退货海运费。退货后，华轻公司再未向大进株式会社发货，亦未将货款退回。

本院另查明：华轻公司是由大连轻工业品进出口公司改制组建的，原大连轻工业品进出口公司的债权债务由华轻公司承担。在本案买卖合同中，货物进口、出口的所有手续均由华轻公司和大连轻工业品进出口公司出具。

本院认为，原、被告签订的售货合同符合法律规定，是有效的合同，双方均应严格遵守并自觉履行。在双方按合同规定履约后，原告提出退货，被告表示同意，这是双方的真实意思表示，符合法律规定，是有效的民事法律行为。原告在退货时没有言明退货理由，被告对原告的退货要求也没有异议，无条件地接受了原告的退货请求，说明双方对退货一事已经协商一致。所以，究竟是什么原因致原告提出退货，与本案的处理没有关系。在原告提出退货、被告同意退货、原告已实际把货退回后，原、被告对合同的履行已经回复到原告交付了货款、被告没有供货的状态，即被告尚未完全履行合同义务。根据《中华人民共和国合同法》的规定，“出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物”，“买受人应当按照约定的数额支付价款”，在被告没有供货的情况下，原告要求被告继续供货，或者要求被告退还货款，都是合乎情理的。被告关于其“已经完全按合同履行了约定的义务，不应再承担任何合同责任”的抗辩理由，与上述意见相悖，不能成立。

关于原告“在售货合同卖方一栏签字的陈健是被告的工作人员，陈健的行为是职务行为”的主张，本院认为，原告没有提供证据证明陈健是被告的工作人员，只是陈健用被告的格式合同纸与其签订合同、用印有被告笺头的纸张出具信函的行为，被告实际履行了陈健签订的合同的行为，使其认为并相信陈健的行为是职务行为的，而法律并没有规定相对人认为行为人的行为是职务行为就应认定为职务行为，故原告的这一主张不能成立。但是，陈健签订合同的行为与被告履行合同的行为是有联系的。陈健虽然没有代理权，但其以被告的名义与原告签订了售货合同，被告履行了该合同，说明被告知道并认可了陈健以其名义签订合同的行为，与《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款“没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任”之规定相符，陈健与被告之间形成了代理关系，陈健的代理行为因被告的追认而有效，被告应该对该代理行为的法律后果承担责任。

关于被告提出的“原告虽主张华轻公司提供的货物质量不合格并因此导致退货，但却没有向法庭提供关于货物存在质量问题的任何证据，说明华轻公司提供的货物没有质量问题”、“原告依据该售货合同起诉华轻公司是不成立的”抗辩理由，本院认为，原、被告均未提供关于货物质量的证据，标的物是否存在质量问题无据认定，而且，标的物是否存在质量问题与案件的处理并无关系，所以，原告的“货物质量与样品严重不符”的主张，被告的“原告没有向法庭提供关于货物存在质量问题的任何证据，说明华轻公司提供的货物没有质量问题”的抗辩理由，本院均不予采纳。

关于被告提出的“本案争议的售货合同所约定的权利和义务依据《合同法》第四百零二条规定应由原告和陈健承担”的抗辩意见，本院认为，其一，这一抗辩意见与另一抗辩意见是矛盾的，其既认为“华轻公司已经完全按合同履行了约定的义务，不应再承担任何合同责任”，又主张“本案争议的售货合同所约定的权利和义务应由原告和陈健承担”;其二，被告援引《国际货物销售代理公约》第十二条“代理人于其权限范围内代理本人实施行为，而且第三人知道或理应知道代理人是以代理身份实施行为时，代理人的行为直接约束本人与第三人”的规定，作为其主张适用《中华人民共和国合同法》第四百零二条的依据，被告援引这一规定的前提是其与陈健之间存在出口代理关系，被告认为其与陈健之间存在代理关系的依据是其向法庭提交的证据代理出口协议书，但如本院前文所述，该代理出口协议书因与本案无关联性而未被本院采信，故被告以《国际货物销售代理公约》第十二条的规定作为其主张适用《中华人民共和国合同法》第四百零二条的依据的事实基础是不存在的。同时，被告将《中华人民共和国合同法》第四百零二条的规定作为其抗辩依据亦是不准确的。纵如被告所言，陈健是委托人，被告是受托人，原告是第三人，情况与《中华人民共和国合同法》第四百零二条的规定亦是不符的。按照被告的理解，应该是被告(受托人)以自己的名义在陈健(委托人)授权的范围内与原告(第三人)签订了合同，若事实如此，被告的理解无疑是正确的。但恰恰相反，本案中能够确认的事实是陈健以自己和被告的名义与原告签订了合同。被告认为陈健是委托人，被告是受托人，按照《中华人民共和国合同法》第四百零二条的规定，与第三人签订合同的应该是受托人，本案中即为被告，但被告认为与第三人签订合同的是陈健，即被告定义的委托人，这种理解与该规定是完全相反的。综上所述，被告的这一抗辩理由亦不能成立。

综上所述，本院认为，原告要求被告偿还货款的请求，证据充分，理由成立，本院予以支持;被告的“华轻不应作为被告”的抗辩意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款、第一百一十一条，《中华人民共和国合同法》第七条、第六十条第一款、第一百零七条之规定，判决如下：

被告大连华轻国际贸易有限公司于本判决生效后10日内返还原告韩国大进贸易株式会社货款55，000美元及利息(自XX年10月23日至本判决生效后10日内，按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利率计息)。若逾期给付，按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费9，740元(原告已预付)，由被告大连华轻国际贸易有限公司负担。

如不服本判决，原告可在本判决送达之日起30日内，被告可在本判决送达之日起15日内，向本院递交上诉状及副本，并预交上诉案件受理费9，740元，上诉于辽宁省高级人民法院。如上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。

审　判　长　白　波

代理审判员　于长浩

代理审判员　侯学枝

XX年十二月二十六日

书　记　员　(代)张鹏

样品买卖合同(篇3)

[摘 要]在交易中,表示合同货物品质的方法可分为:凭文字说明表示方法和凭样品表示方法。企业在处理难以用文字说明产品性能或形状等情况时买卖双方就会约定也样品作为交货品质的参照。凭样品买卖合同又称凭货样买卖合同,是《合同法》的特种买卖合同之一。样品买卖合同在我国企业日常的经营交易中发挥的作用日益明显,但是国内民商法学界对凭样品买卖合同还没有一个完整而清晰的定义与框架,对凭样品买卖合同的解释还停留在引用外国文献以及根据沿袭的买卖合同经验,企业对凭样品买卖合同的重视程度也不够。所以加深对买卖合同了解,作出符合我国实情的定义,加大凭样品买卖合同在日常经营活动中的作用是刻不容缓的事情。本文就现在凭样品买卖合同中存在的纠纷进行探讨,并提出个人的部分解决意见,希望能有助于我国法律制度的进一步完善。

一、凭样品买卖合同的主要争论点

样品买卖,又称货样买卖,是指以约定的货物样品决定标的物的质量的买卖,出卖人应交付与所提供的样品相同的标的物的买卖。样品,是指当事人选定的用于决定标的物的物品质量的货物。样品的保留是一般买卖合同与凭样品买卖合同的最大区别,样品在凭样品买卖合同中起着标杆的作用,它与出卖人所交付标的物的区别程度决定着交易是否可以正常和完整的开展。样品是合同的必备内容,是合同的重要组成部分。

不是什么样的物品都可以充当样品,样品的标准如何进行明确这是凭样品买卖中最开始也是重大的问题,但是《合同法》对此没有明确的规定,在日常行使

中更是困难重重。再者样品由谁提供这也没有一个明确的规定,在民商法学界也是一直争论不休,众说纷纭,但是作为国家法律,这是必须明确也是维护日常经济程序和完善我国法律制度所必须做到的事情。笔者就样品的选择与提供发表个人以下见解:

首先:什么样的物品才是样品?只有种类物才能充当样品,因为种类物可以进行再复制,因为样品买卖合同的内容不仅仅只是样品,样品的复制才能达到合同所要求的数量。还有物是不能充当样品的,因为它不具备样品所必备的再复制的功能,例如名人字画,所以明确什么样的物品能充当种类物是我们最开始要解决的问题。

其次:样品应该是现货还是订约后制造?《合同法》对此没有明确的规定,现实交易中基本上是以现货作为样品。但根据《合同法》的规定:买卖合同的标的物不限于现实之物,将来之物也可以成为买卖合同的标的物,所以选择是以现货还是订约后制造的物品为样品可由交易双方自由选择,但是现货在订立合同之后必须立即封存;而选择订约后制定的物品为样品的',由双方确认质量之后进行封存。

再次:样品由谁提供的问题?出卖人有义务按样品交付标的物,但是有责任提供样品吗?《合同法》对此没有规定,所以在交易中样品既可由出卖人提供,也可以由买受人提供。不论是买方还是卖方提供的样品,只要经双方确认并封存,都可以作为样品。所以凭样品买卖合同按其性质可分为凭买家样品买卖合同和凭卖家买卖合同。

二、凭样品买卖合同的潜在风险和纠纷

1凭卖方样品买卖合同的潜在风险

进行凭卖方样品买卖时,卖方所提供的样品必须得代表了其之后生产的产品和提供的服务的质量所能达到的标准。但是在现实中卖方为了吸引买方与之签订合同,会从生产的产品中选择质量较好的产品作为样品寄给潜在的买家,在看到了卖家良好的样品之后,买家与之签订合同。在生产中部分企业会受限于企业自身的生产能力而无法提供与样品质量相一致的产品,造成企业的违约,不仅自己要承担相应的违约金,还会影响买家正常的生产经营。为防止上述情况的发生,在订立合同时可采取弹性条款的办法。

2 凭买方样品买卖合同的潜在风险

不论是凭买方样品买卖还是凭卖方买卖,都是有其中的一方提供样品,由另一方进行评估确认,这虽然在形式上没有很大的区别,但是在性质上是完全不一样的。凭买方样品可以算得上是来样加工,这对卖家来说主要是强调企业的加工能力是否能满足生产样品的要求,存在着交货的风险。所以在接受之前卖家必须先明确自己是否有足够的生产能力和能否在合同约定的时间内交货,果考虑不周将会造成违约风险。再加上交易是买方提交的样品为最后的交货依据,买方很可能在样品的设计中有卖方无法完成的质量要求。

三、凭样品买卖合同中潜在风险和纠纷的规避

1凭卖方样品买卖违约风险的规避

(1)对外寄送的样品必须要有代表性

卖方提供的标准样品是合同条款中不可或缺的内容,销售方必须提供与其所提供的样品质量相同或相似的货物。

(2)制定必要的弹性条款以避免货物品质与样品的不完全一样

虽然凭样品买卖要求卖家所以交付的货物与其提供的样品是完全一致的,但是由于客观原因的存在以及凭样品买卖的货物的品质不易标准化,所以几乎无法达到凭样品买卖合同的要求。为了减少违约的风险,卖家在订立样品买卖合同时关于品质的概述时可采用科学的指标,而不仅仅是依据所提供的样品的品质。在合同中关于品质条款中表明品质与样品质量大致相同或者相似。这样可以部分解决在交货的时候因为质量的差别过大而引起纠纷,保证交易的正常进行。

(3)在向外寄送样品的时候保留复样

保留复样的好处在于交货或者与买受方发生纠纷的时候作为核对,维护本企业的利益。不然在发生纠纷的时候本企业没有依据证明自己所提供的样品与所交付的货物是相一致的,从而在纠纷中掌握主动权,而不至于被动挨打。

2凭买方样品买卖违约风险的规避

(1)采用买方提供的样品时要严格慎重,不能侵犯其他企业的知识产权 买方为了躲避侵犯第三者的知识产权,通过利用提供样品向外找寻生产商,进行侵权的行为。所以在决定是否接受买方所提供的样品时必须要明确该样品是否买家的知识产权,在签订合同之前应特别注意合同条款中有关于侵权责任的规定,对样品所涉及的知识产权必须要有明确的规定。

(2)尽可能的将凭买方样品成交改成以相似或对等样品成交

在采用凭买方提供的样品交易时,合同的履行的前提是依据买方所提供的样品作为交货时质量是否达到要求的标准。但是买方所提供的样品可能存在卖方不易发现的微小部分,这样将阻碍交易的正常进行。所以在大部分情况下卖方可以根据收到的样品制作成品交给对方,看是否达到要求,这种产品也就是对等

产品。对等产品如果得到买方的认同,那就继续生产,可以规避在以后交易中发生不必要的冲突。

3 其他潜在纠纷的规避

(1)签订的合同中品质条款应明确一种质量依据,避免出现不一致的双重标准

在合同的品质条款中有明确约定品质是必须达标还是按对等产品进行达标检测,如果是以样品作为货物品质依据的,在合同中应明确注明以样品作为交货的依据。但是如果是以宣传为目的寄送样品,可以标明仅供参考的字样。特别是在样品寄送与文字描述不一致的时候,就形成了双重标准,所以必须在合同中加以明确。

(2)关于凭样品买卖合同中有关于买方信用证的软条款纠纷

在交易中必须要避免掉入对方的陷阱条款,要保证在交易无法进行的时候掌握主动权,加大对合同法的了解以及对合同条款的细节了解。

四、结论

凭样品买卖为特种买卖的一种,根据特种法优于普通法的原则,《合同法》对凭样品买卖的规定显然优于对普通买卖的规定。不过在没有特别规定的时候,就应该适用普通买卖的相应规定。凭样品买卖合同与普通买卖合同相比的特别之处在于,当事人以约定质量的物品作为合同中的样品,出卖人要根据提供的样品所体现之质量交付标的物,这是合同履行和交易完成的前提条件。样品与交付的标的物决定着合同是否有效履行,凭样品买卖又不同于试验买卖,由此可见凭样品买卖合同不是附生效条件之买卖合同。我国的法律体系尚不完善,合同法也

《

样品买卖合同(篇4)

出卖人：________(以下简称甲方)

买受人：________(以下简称乙方)

兹为订购货物买卖，双方议定协议如下：

第一条乙方向甲方订购________货物，并于___日由双方共同确认、封存样品(双方各一份)。甲方应于____日内将与样品基本相同的货物交付乙方。

第二条甲方如不能按期交付或不能完全交付，应于____日前通知乙方将延缓日期;乙方若不同意，可解除合同。

第三条如因不可抗力，致使甲方不能如期交货或不能全数交付，可延长交货期，但具体期限应经双方议定。

第四条买卖价款议定每件计人民币____元，共计人民币____元，于甲方交货同时悉数付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。

第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。

第七条市场价格如有浮动，各方不得主张增、减货物或价款，或借故解除合同。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)：________

买受人(乙方)：________

签约时间：________

签约地点：________

样品买卖合同(篇5)

卖方：________(下称甲方)

地址：____________________

电话：____________________

买方：________(下称乙方)

地址：____________________

电话：____________________

兹为设备买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条 乙方向甲方订购________设备，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件，甲方应于________日内交付乙方。

第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时，乙方可请求赔偿。

第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。

第四条 买卖货款议定每件人民币________元，共人民币________元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。

第五条 乙方预知届期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应尽赔偿之责。

第六条 甲方所交付设备，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，乙方有损害者，得请求赔偿。

第七条 货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

第九条 其他约定事项：________

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)(签章)：____________

买受人(乙方)(签章)：____________

_________年_________月_________日

签订地点：______________________

样品买卖合同(篇6)

卖方(以下简称甲方)：

买方(以下简称乙方)：

特此同意以下商品的销售：

第一条乙方向甲方订购货物。在合同订立之日，甲方将交付与样品相同类型，相同质量的货物。甲方应在____天内交付乙方。

第二条如果甲方不能按时交货或仅部分交货，则乙方应通知乙方在____天之前推迟交货日期;但是，如果乙方不同意，则可以终止合同。

因此，如果乙方受损，乙方可以要求赔偿，甲方无异议。

第三条：由于自然灾害或其他不可抗力原因，甲方不能按时交付或不能全额交付的，可以推迟期限。但是，延迟天数应由双方共同决定。

第四条：约定每次购买应支付人民币_________________________________，同时全额交纳交货价。如果乙方未能全额付款，则甲方可以停止交付货物并同意敦促他在一定时间内付款。如果交货没有逾期，则甲方可以终止合同。甲方还必须要求赔偿所遭受的损失。

第五条乙方预见到不能在该期限内付款的，乙方可以通知甲方在______天前延长交货期。如果甲方不同意，乙方可以终止合同。损害对方的，应当承担赔偿责任。

第六条甲方交付的货物与样品不同的，乙方可以要求更换或解除销售合同。甲方无异议。因此，那些遭受乙方损害的人必须要求赔偿。

第七条货物价格有变动的，当事人不得主张涨价，跌价或因故终止合同。

第八条____相同的副本，甲，乙双方各持有____副本作为证据。

卖方(甲方)：

______年月日

买方(乙方)：

______年月日

样品买卖合同(篇7)

上诉人(原审原告)______,住所地：______

法定代表人：______，董事长兼总经理。

委托代理人：______，

被上诉人(原审被告)：______,住所地：______

法定代表人：______董事长。

委托代理人:______，

上诉人(以下简称甲方)因与被上诉人(以下简称乙方公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服______人民法院(______)丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于____________年____________月____________日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官____________、____________参加的合议庭，于____________年____________月____________日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。

____________在一审中起诉称：____________年____________月____________日，甲方同乙方签订1份工矿产品购销合同，价款为：____________元。当时双方约定：____________公司送货到____________公司开发建设的位于____________。____________公司预付定金____________%、安装调试后付____________%、运行3个月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是____________公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令____________公司给付货款_______________元和债务利息__________________元，并承担诉讼费。

____________公司在一审中答辩称：____________公司先后付给____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的货款，____________公司也给____________公司开具了发票。尽管____________公司对____________公司给付货款_________________元存有异议，____________公司提供的证据不足以证明_______________元货款是____________公司拿走的。但是，____________公司现在起诉要求XX公司给付货款_______________元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回____________公司的全部诉讼请求。

一审法院审理查明：____________年____________月____________日，____________公司与____________公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：____________购买____________公司的排烟补风机和风机，合计价款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

第七条验收标准、方法及提出异议的期限：

第八条设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。

第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行月后付35%，余下满年付清。合同签订后，____________公司给付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同约定履行了供货及安装义务。

公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：

一、____________公司在合同有效期内要求____________公司给付货款合法合理。

二、一审判决错误理解和适用了______年诉讼时效的规定。

三、双方签订的合同是____________公司提供的，若有不同理解，应从不利于____________公司方面解释。____________公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。

____________公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。

本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。

上述事实，有____________公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。

本院认为，____________公司与XX公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。____________公司提出其已付清_________________元货款，但____________公司只认可收到_________________元，否认收到__________________元，____________公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，____________公司最迟的付款时间应在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。____________公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是XX公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在年底发生了1笔____________公司向____________公司提供价值_____________元设备的买卖，且已安装完毕。故XX公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费______元，由______公司负担(已交纳)。

二审案件受理费__________元，由______司负担(已交纳)。

本判决为终审判决。

样品买卖合同(篇8)

合同编号：____________________

出卖人：（以下简称甲方）___________________

买受人：（以下简称乙方）___________________

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 甲方应封存样品，并对样品质量予以说明。乙方向甲方订购产品，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的产品。

第二条 乙方不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的产品与样品相同，甲方交付的产品质量仍然应当符合种物的通常标准。

第三条 产品的数量和计量单位、计量方法

１．产品的数量： 。

计量方法：。

第四条 产品的价格，按下列第（ ）项执行：

１.按甲乙双方的商定价格；

２.按照订立合同时履行地的市场价格；

３.按照国家定价履行。

第五条 产品的交货单位、交货方法、交货期限、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）

１．产品的交货单位：。

项执行：

（１）乙方送货；

（２）乙方代运；

（３）甲方自提自运。

货期限：。

4．运输方式： 。

。

第六条 买卖货款议定每件人民币元，共人民币

交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。

第七条 乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿责任。

第八条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于___________日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿。

第九条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条 验收方法 第十一条 对产品提出异议的时间和办法

保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

３．是否是甲方在接到需方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。

第十二条 甲方所交付产品，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同。因此致乙方受到损害者，可以请求赔偿。货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

第十三条 双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由鞍山仲裁委员会仲裁。

第十四条 其它 第十五条 本合同自年合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

卖 方： ___________________ （签章）

法定代表人 ：_______________（签章）

地 址： ________________________________________

电 话 ： _______________________________________

开户银行： _____________________________________

账 号 ：________________________________________

买 方： ___________________ （签章）

法定代表人 ：_______________（签章）

地 址： ________________________________________

电 话 ： _______________________________________

开户银行： _____________________________________

账 号 ：_________________________________________

样品买卖合同(篇9)

2022凭样品买卖协议是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。凭样品买卖协议能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022凭样品买卖协议正文内容

出卖人：

买受人：

兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条乙方向甲方订购______货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件，甲方应于____日内交付乙方。

第二条质量标准

乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。

第三条交货时间、地点

甲方应在________年____月____日前将产品送至乙方指定的送货地________。

第四条收货与验货

乙方指定的收货人：

收货人1：姓名________，身份证号____________，联系电话____________

收货人2：姓名________，身份证号____________，联系电话____________。

乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后____日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。

第五条付款时间、方式

乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。

第六条违约责任与合同解除

1.甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之____向乙方支付违约金逾期超过____天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。

2.乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之____向甲方支付违约金逾期超过____天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。

第七条争议解决

甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。

第八条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延长日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。

第九条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。

第十条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

第十一条合同生效

本合同一式____份，双方各执____份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。

出卖人：

法定代表人：

签订日期：______年____月____日

买受人：

法定代表人：

签订日期：______年____月____日

样品买卖合同(篇10)

2022物品买卖合同（有样品）是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。物品买卖合同（有样品）能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022物品买卖合同（有样品）正文内容

______公司为一方________公司为另一方双方授权代表友好协商，取得一致意见，签订销售确认书，其条款如下：

1.根据买方要求，卖方同意提供关于23762型251号零备件，凭卖方样品买卖，详见卖方样品图解。

2.本销售确认书货款总金额为________...为...价，即包括下列各项费用：

_________________价格

货物从生产厂到达__________交货港的运输费

适合空运条件的包装费

买方委托卖方办理销售确认书所列货物由_________港空运至_____港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。

3.________公司于付款日期向_________银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据：

空运提单

商业发货票

装箱单一式两份。

4.本销售确认书的货物为空运包装，每个装箱两侧均用英文刷写下列标记：

__________公司净重____________

标记：___________________________

长×宽×高：______毫米×_____毫米×______毫米

卸货港：__________________________

收货人：__________________________

发货人：__________________________

销售确认书号：_______________________

5.买卖双方各持英文销售确认书一份，至代表签字之日起立即生效。

买方：___________签字：_________

卖方：___________签字：_________

样品买卖合同(篇11)

2022北京市凭样品买卖合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。北京市凭样品买卖合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022北京市凭样品买卖合同正文内容

出卖人：__________________(以下简称甲方)

买受人：__________________(以下简称乙方)

兹为__________________货物买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于______日内交付乙方。

第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。

因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。

第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。

第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

(一)提交____________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第九条其他约定事项：________________________

本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)：____________

买受人(乙方)：____________

__________年______月______日

样品买卖合同(篇12)

样品买卖，又称货样买卖，是指当事人双方约定一定的样品，出卖人交付的标的物应与样品具有相同品质的买卖。由于样品买卖是在普通买卖关系中附加了出卖人的一项“须按样品的品质标准交付标的物”的担保，因此，样品买卖除适用普通买卖的规定外，还产生下列效力：

1、当事人应当封存样品，并且可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。

2、凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物的质量仍然应当符合同种物的通常标准。

出卖人：__________________（以下简称甲方）

买受人：__________________（以下简称乙方）

兹为订购货物买卖，双方议定条件如下：

第一条 乙方和甲方订购_______货物，甲方应于_____日内交付乙方。

第二条 甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于_____日前通知乙方延缓日期；乙方若不同意，可解除合同。

第三条 如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。

第四条 买卖价款议定每件人民币____仟____佰元，共人民币____万____仟____佰元，于甲方交货同时悉数付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。

甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。

第五条 乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。

第六条 甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。

第七条 市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人（甲方）：__________________

买受人（乙方）：__________________

_____年____月____日

样品买卖合同(篇13)

卖方（甲方）：买方（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条：数量、价格数量：自行车总数（含双人车）总数为 辆。 价格：合计总额为元（大写： 万仟佰拾元整）。

第二条： 交货方式及期限选择下列方式执行： 合同签订后，甲方于XXX____月____日在某某地点交车（包括现车、车锁、维修工具） 乙方于_XXX____月____日某地。

第三条 ：付款方式及期限选择下列方式执行：合同签订后，乙方支付甲方定金____元；甲方交货后，乙方于XXX____月____日支付价款，定金抵作价款。乙方付款后，甲方应当开具收款凭证。

第四条 ：违约责任1.一方迟延交（提）货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的__2__%向对方支付违约金。

第五条： 争议解决发生的争议，由双方协商解决；也可以请求调解；或选择以下几种方式解决：

1．提交仲裁委员会仲裁。

2．依法向人民法院提起诉讼。

第六条： 本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式___两__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。 卖方（甲方）__________ __________地 址（住址）_______联系电话________________买方（乙方）______ _____地址（住址） ： ______________联系电话____________签订地点_________________签订时间________年____月____日

砂石买卖合同汇总11篇

随着互联网行业的发展，我们可能会用到一些范文，范文包含各种各样的文章，你是否在寻找一些可参考的范文呢？为了让你在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“砂石买卖合同汇总11篇”，仅供你在工作和学习中参考。

砂石买卖合同【篇1】

甲方(卖方)：______________

乙方(买方)：______________

依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：

第一条产品名称、规格、材质、单位等基本情况

第二条质量标准：每件红木家具应符合《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。

第三条付款方式：

1、本合同签订当日，乙方向甲方支付货款总额20%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货时付清。

2、尾款共计人民币捌拾万元整，￥2240000元，乙方在提取货物或验收货物合格后60个工作日内，将尾款通过银行转账方式一次性支付到甲方以下账户。账户：北京盛润弘商贸有限公司账号：9120_开户行：上海浦东发展银行北京电子城支行

第四条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。

第五条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。

第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(签字)：________________________乙方(签字)：________________________

联系电话：__________________________联系电话：__________________________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

砂石买卖合同【篇2】

合同编号：_____________

甲方：___________________ 乙方：___________________

法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

联系电话：_______________ 联系电话：_______________

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就建筑用砂石料买卖的相关事宜协商一致，签订本合同。

第一条品名、数量、价格

第二条质量标准

双方约定交易的砂石料按下列第 项标准执行。

1.国家标准 □ gb/t14684-20xx《建筑用砂》

□ gb/t14685-20xx《建筑用卵石、碎石》。

2.行业标准 jgj 52-20xx《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》。

3.其他： 。

第三条交付方式

1.交付时间与数量： 。

2.交付方式：按下列第 项执行。

(1)乙方送货。(2)甲方自提。(3)其他： 。

3.交付地点： 。

第四条验收

1.乙方送货或由乙方交由第三方承运的，在产品运抵交货处后，甲方应在 日内做好验收工作。

2.乙方应向甲方提供该批产品的《质量检验报告》或《砂石产品质量保证书》。交货时，甲方应与乙方一同验收，验收完成后甲方应出具验收单。

3.甲乙双方对砂石料质量有异议的，需要对砂石料进行物化检测的，双方约定在 日内完成检测，并在抽样单上签字确认，根据检测结果协商处理。

4.甲方应当在约定的验收期间内将砂石料的数量或者质量不符合约定的情形通知乙方。甲方怠于通知的，视为所交付砂石料的数量或者质量符合合同约定。

第五条支付方式

1.支付方式：

(1)合同签订后 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 %作为预付款，计人民币 元。

(2)款项支付：

① 年 月 日，支付 元;

年 月 日，支付 元;

年 月 日，支付 元;

②其他方式： 。

③乙方供货结束 日内，甲方付清余款。

2.双方经自愿协商采取以下结算方式：□现金 □支票

□其他 。

第六条违约责任

1.乙方交付的砂石料质量不符合本合同约定的，甲方可要求更换或退货。更换后仍不能达标或不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

2.乙方逾期交付的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按逾期交付砂石料金额的 %计算。

3.因甲方原因导致迟延交付的，由此给乙方造成的损失甲方应予赔偿。

4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按逾期支付价款的 %计算。

第七条其他约定

1.甲乙双方对履行本合同期间砂石料价格变动的约定： 。

2. 。

3.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

第八条纠纷解决

1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第 种方式解决：

(1)将争议提交 仲裁委员会仲裁;

(2)依法向 人民法院提起诉讼。

第九条合同的解除

1、经双方协商一致，可以解除本合同。

2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起 日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。

第十条通知与送达

1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：

甲方： 。

乙方： 。

一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。

2、以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

第十一条其他约定

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，具有同等法律效力。

2、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在 日内提供书面证明。

5、其他事项：

甲方(盖章)：_____________ 乙方(盖章)________________

授权代理人(签字)：_______ 授权代理人(签字)：________

住址：_____________________ 住址：______________________

联系电话：_________________ 联系电话：__________________

开户银行：_________________ 开户银行：__________________

账号：_____________________ 账号：______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

签订地点：_________________ 签订地点：__________________

砂石买卖合同【篇3】

购买方(简称甲方)：

供应方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，经双方协商一致，乙方为甲方供应砂石料，签订本合同，以资共同守信。

一、 产品名称、型号、商标、单价：

__________________________________

二、产品质量标准及包装要求：

产品质量标准符合国家砂石料检测规范标准，以质量监测站检测合格为准。因砂石料质量不合格引起的一切后果，由乙方承担一切责任。

三、安全环保要求：

合格。

四、交(提)货单位及方法、运输方式及地点：

每次乙方送料依甲方所购数量进行安排送料。乙方负责货物运输，运费由乙方负责。

五、工地材料验收及收料方法：

乙方送到工地的砂石料甲方收料人按本协议要求进行验收，如有不合格乙方负责无偿退换货物。乙方送到的砂石料甲方收料人按实际所量方数进行计算，砂石料按甲方要求卸到指定地点。确认无误后，甲方收料人在乙方送货单上签字，签字送货单甲方保留一份，作为甲乙双方结算的依据。

六、结算方式：

砂石料数量按实际进货数量(工地签字的送货单)计算，单价按本单价执行。所送砂子、石子各以200m为一结算周期。最后砂子、石子各不足200m的材料款在施工结束后一个月之内一同付清。施工结束日期以最后送货日期为准。单价含税及所有相关费用，乙方为甲方开具正式发票。

本合同依法签订，经甲乙双方盖章和代表人盖章(或签字)，即具有法律效力，双方均应严格执行，任何一方不得擅自变更或解除，如因故需变动，应经双方协商一致另立协议后才能变更或解除。任何一方不按规定履行合同，应赔偿对方因违约造成的损失并承担相应法律责任。

七、 其他：

本合同一式二份，自双方签字盖章生效，甲方一份，乙方一份，料款两清后，此合同自行废止。

甲方： 乙方：

代表人签字： 代表人签字：

经办人签字： 经办人签字：

地址： 地址：

电话： 电话：

盖章： 盖章：

年 月 日 年 月 日

砂石买卖合同【篇4】

购货单位(甲方)：

供货单位(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款：

1 合同标的

1.1 砂石料名称 ：(应填写砂石料全称)

1.2 砂石料规格 ：(应填写详细的规格，不可简化)

1.3 砂石料产地 ：(应填写详细的产地，不可简化)

1.4 砂石料数量 ：(如能明确数量就明确，不能明确的规定以我方的每批采购通知要求的数量为准，并保证满足我方施工需要)。

2 质量标准

2.1 本合同砂石料的质量标准为： (详细填写质量标准和技术要求，不可省略或简化，包括块石和毛石的质量和技术要求) 。

2.2 主要技术指标为： 。

3 产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。

4 砂石料交付和运输

4.1 砂石料交付方式为：(根据实际情况，在送货、自提、代运三种方式中选择其一)的方式 。

4.2 砂石料交付地点为：(应写明具体地点，如果采取送货方式，交付地点就在甲方住所地或甲方施工地点;如果采取自提方式，交付地点就在乙方住所地或砂石料产地;如果采取代运方式，交付地点就在运输目的地或甲方住所地或甲方施工地点;建议采用送货方式)。

4.3 砂石料交付时间(期间)为：(应写明具体年月日，如果不能明确具体时间，只能明确供料期间，也可写明具体供料期间或以我方批准的供货通知为准) 。

4.4 砂石料由(具体写明哪一方负责运输，如果采取送货方式，由乙方负责;如果是自提，由甲方负责;如果是代运，由承运方负责)负责运输。

4.5 采用(具体写明以何种方式运输，如：汽车、火车或联运等)方式运输砂石料。

4.6 运输费用由(具体写明哪一方承担，如果采取送货方式，由乙方承担;如果采取自提方式，由甲方承担;如果采取代运方式，可选择甲方或乙方承担，双方根据实际情况自行约定)承担。

4.7产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法： 换算标准要明确 。

5 合同价款

5.1 砂石料单价：(根据不同规格写单价，写明是综合单价还是单一单价，如果是综合单价，就应包括砂石料费、砂石料的装、卸、运以及所有不可预见的费用;如果是单一费用，就指砂石料费。涉及体积和重量的换算，请参实验室堆积密度)

5.2 合同暂定价款：(如不能确定合同额为约计，最终应按照实际结算，等于单价乘以数量) 元，大写： 元。

6 计量、结算与支付

6.1 计量方式： 。(过磅或量方方式)

6.2 结算方式： (按照方或按时间，结算以后提供上月供应砂石料的发票) 。双方每月 日前凭收料单进行结算，超过次月 日前未结算的，转为下月计算。

6.3 付款方式：甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银行为： ，户名为： ，账号为： ，乙方如需变更账号，需提前 日书面方式通知甲方。

6.4 付款时间：(写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数) 。

7 验收标准

7.1 验收标准为：以本合同第二条约定的标准验收。

7.2 验收方式为：(选择全部或抽样验收的方法) 。

7.3 验收时间为：(填写验收的时间，一般在接收砂石料当时进行验收，可以写“收料当时进行验收”)。

7.4 甲方指定的验收人员： (身份证号 ; 联系方式： );乙方指定的验收人员： (身份证号： ;联系方式： )，验收单必须经甲乙双方验收签字确认后为准。

7.5 在甲方提出质量异议之日起 日内按甲方要求承担砂石料的更换或退货义务。

8 双方义务

8.1 甲方：

8.1.1 按合同约定付款时间支付砂石料价款。

8.1.2 按合同约定时间、地点接收砂石料，并及时进行验收。

8.1.3 安排专门人员接收、验收砂石料。接收时，该专门人员负责安排运输车辆进场和卸料;进行验收合格后，给运料司机开具相应签收证明或收据，实行一车一单制。

8.1.4 其它： 。

8.2 乙方：

8.2.1 按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料。

8.2.2 按合同约定的时间(期间)交付(供应)砂石料。

8.2.3 按合同约定运输方式将砂石料运至交付地点。

8.2.4 确保足够的供料能力，每天砂石料供应量不得低于 ，资金垫付能力不得低于 元。

8.2.5 在运输过程中，可自行确定运输路线和批次，但必须保证甲方的施工需要，不得因供料不及时造成甲方施工工期的延误。

8.2.6 其它： 。

9 违约责任

9.1 甲方的违约责任：

9.1.1 甲方未按合同约定时间付款的，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付货款总值计算，向乙方偿付逾期付款违约金。

9.1.2甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

9.2 乙方的违约责任：

9.2.1 未按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料，赔偿因此给甲方造成的损失并按合同总额的 %承担违约金;若在甲方要求的期限内仍不能达到合同约定的标准，甲方有权解除本合同。

9.2.2 未能按照合同约定的供应量满足甲方施工需要或未按照合同约定的时间进行供料，延误甲方工期或影响施工的，承担因此给甲方造成的经济损失。

9.2.3 未按合同约定时间(期间)交付砂石料，每延期一天，承担延期交付部分价款总额万分之 的违约金，最高不超过合同总价款的百分之 ;在甲方催告后 日内，仍不能按期供应，甲方有权解除本合同。乙方若提前交付砂石料，甲方有权拒收。

9.2.4 未按合同约定将砂石料运至交付地点，视为未交付，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

9.3 当违约金不足以弥补守约方的损失时，违约方还应承担守约方受到的损失。

10 合同变更

10.1 甲方变更所需砂石料的品种、质量、数量、规格、运输方式、交付地点等事项时，应提前 日以书面形式通知乙方，否则，乙方仍可按照原约定供货。

10.2 在合同履行过程中，乙方不能按合同约定向甲方交付砂石料时，应在情况发生之日起 日内书面通知甲方，除因甲方的原因外，乙方应承担由此给甲方造成的损失，甲方有权解除本合同。

10.3 双方应对合同变更的相关事宜另行订立补充协议。

11 不可抗力

11.1 不可抗力的范围包括：(写明不可抗力的具体事件，明确写上，并参照当地相关部门发布的范围确定) 。

11.2 一方如因不可抗力无法履行合同时，应及时通知对方并采取有效措施将损失减少到最低限度。

11.3 一方迟延履行合同后发生不可抗力的，当不可抗力因素消除后，另一方认为合同没有履行必要的有权解除本合同，但不能免除迟延方的违约责任。

12 争议的解决方式

12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第 种方式解决：

(1)向甲方法人注册登记地有管辖权的法院提起诉讼。

(2)向 (仲裁机构)申请仲裁。(原则上为本单位所在地仲裁机构)。

12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

13 其他约定

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份(可根据需要增加合同数量)，甲乙双方各执一份(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份)。

14 补充条款：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

砂石买卖合同【篇5】

需方单位：(简称甲方)

供应单位：(简称乙方)

为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

一、产品供应要求：

产品名称产地规格等级数量(t)单价(元/t)总价备注合计人民币金额(大写)(说明：本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)

二、交(提)货时间、地点及方式：

1、工程名称：

2、产品用途：

3、交(提)货地点：

4、交(提)货方式：

5、交(提)货时间、数量：

6、乙方在产品运抵交货处后，甲方应提供堆放场地，并做好验收工作。

7、其他约定：

三、结算和付款方式：

1、结算方式：交易双方可通过分中心银行帐户进行结算。

2、付款方法与期限：

(1)双方在合同签订后甲方付款%;

乙方供货%后甲方付款%;

乙方供货%后甲方付款%。

(2)乙方供货结束月内甲方付清货款。

(3)其他约定：

四、技术要求：

1、乙方应严格按照产品标准(生产)供应，超出产品技术标准的特殊要求，由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。

2、乙方应按国家标准规定，随每批产品提供《质量检验报告》。

3、其他要求：

五、验收标准、方法及提出异议期限：

1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。

2、验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。

3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失，由乙方按违约责任承担。

六、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲、乙双方协商一致;

2、因不可抗力指使不能实现合同目的;

3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：

4、一方延迟履行主要义务，经催告后天内仍未履行：

5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

以上3、4、5项权利由守约方行使。

七、违约责任：

1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照双方商定的有关条款赔偿经济损失。

2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。

八、解决合同争议的方式：

本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请分中心进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。

九、不可抗力：

1、因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。

2、其他：

十、其他约定事项：

十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。

十二、合同签定：

l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;如需工商局鉴证的，签定后生效。

2、本合同签约地点：

3、本合同一式份，甲、乙双方各执份，上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份，如鉴证、则鉴证机关二份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_______年____月____日

砂石买卖合同【篇6】

咀方(需方)：

乙方(供方)：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就建筑用砂石料买卖的相关事宜协商一致，签订本合同。

第一条品名、数量、价格

双方约定交易的砂石料按下列第项标准执行。

1.国家标准□GB/T14684-20xx《建筑用砂》

GB/T14685-20xx《建筑用卵石、碎石》

2.行业标准JCJ52-20xx《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》。

3.其他：

第三条交付方式

1.交付时间与数量：

2.交付方式：按下列第项执行。

(1)乙方送货。

(2)甲方自提。

(3)其他：

3.交付地点：

第四条验收

1.乙方送货或由乙方交由第三方承运的，在产品运抵交货处后，甲方应在日内做好验收工作。

2.乙方应向甲方提供该批产品的《质量检验报告》或《砂石产品质量保证书》。交货时，甲方应与乙方一同验收，验收完成后甲方应出具验收单。

3.甲乙双方对砂石料质量有异议的，需要对砂石料进行物化检测的，双方约定在日内完成检测，并在抽样单上签字确认，根据检测结果协商处理。

4.甲方应当在约定的验收期间内将砂石料的数量或者质量不符合约定的情形通知乙方。甲方怠于通知的，视为所交付砂石料的数量或者质量符合合同约定。

第五条支付方式

1.支付方式：

(1)合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元。

(2)款项支付：

①年月日，支付元;年月日，支付元;年月日，支付元;

②其他方式：。

③乙方供货结束日内，甲方付清余款。

2.双方经自愿协商采取以下结算方式：□现金□支票其他。

第六条违约责任

1.乙方交付的砂石料质量不符合本合同约定的，甲方可要求更换或退货。更换后仍不能达标或不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

2.乙方逾期交付的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按逾期交付砂石料金额的%计算。

3.因甲方原因导致迟延交付的，由此给乙方造成的损失甲方应予赔偿。

4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按逾期支付价款的%计算。

第七条其他约定

1.甲乙双方对履行本合同期间砂石料价格变动的约定：

2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

第八条争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向上海石材行业协会及向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)。

第九条附则

1.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同一式份，甲乙双方各执份。

咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砂石料买卖合同范文3

购货单位(甲方)：

供货单位(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款：

1合同标的

1.1砂石料名称：(应填写砂石料全称)

1.2砂石料规格：(应填写详细的规格，不可简化)

1.3砂石料产地：(应填写详细的产地，不可简化)

1.4砂石料数量：(如能明确数量就明确，不能明确的规定以我方的每批采购通知要求的数量为准，并保证满足我方施工需要)。

2质量标准

2.1本合同砂石料的质量标准为：(详细填写质量标准和技术要求，不可省略或简化，包括块石和毛石的质量和技术要求)。

2.2主要技术指标为：。

3产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。

4砂石料交付和运输

4.1砂石料交付方式为：(根据实际情况，在送货、自提、代运三种方式中选择其一)的方式。

4.2砂石料交付地点为：(应写明具体地点，如果采取送货方式，交付地点就在甲方住所地或甲方施工地点;如果采取自提方式，交付地点就在乙方住所地或砂石料产地;如果采取代运方式，交付地点就在运输目的地或甲方住所地或甲方施工地点;建议采用送货方式)。

4.3砂石料交付时间(期间)为：(应写明具体年月日，如果不能明确具体时间，只能明确供料期间，也可写明具体供料期间或以我方批准的供货通知为准)。

4.4砂石料由(具体写明哪一方负责运输，如果采取送货方式，由乙方负责;如果是自提，由甲方负责;如果是代运，由承运方负责)负责运输。

4.5采用(具体写明以何种方式运输，如：汽车、火车或联运等)方式运输砂石料。

4.6运输费用由(具体写明哪一方承担，如果采取送货方式，由乙方承担;如果采取自提方式，由甲方承担;如果采取代运方式，可选择甲方或乙方承担，双方根据实际情况自行约定)承担。

4.7产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：换算标准要明确。

5合同价款

5.1砂石料单价：(根据不同规格写单价，写明是综合单价还是单一单价，如果是综合单价，就应包括砂石料费、砂石料的装、卸、运以及所有不可预见的费用;如果是单一费用，就指砂石料费。涉及体积和重量的换算，请参实验室堆积密度)

5.2合同暂定价款：(如不能确定合同额为约计，最终应按照实际结算，等于单价乘以数量)元，大写：元。

6计量、结算与支付

6.1计量方式：。(过磅或量方方式)

6.2结算方式：(按照方或按时间，结算以后提供上月供应砂石料的发票)。双方每月日前凭收料单进行结算，超过次月日前未结算的，转为下月计算。

6.3付款方式：甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。

6.4付款时间：(写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数)。

7验收标准

7.1验收标准为：以本合同第二条约定的标准验收。

7.2验收方式为：(选择全部或抽样验收的方法)。

7.3验收时间为：(填写验收的时间，一般在接收砂石料当时进行验收，可以写收料当时进行验收)。

7.4甲方指定的验收人员：(身份证号;联系方式：);乙方指定的验收人员：(身份证号：;联系方式：)，验收单必须经甲乙双方验收签字确认后为准。

7.5在甲方提出质量异议之日起日内按甲方要求承担砂石料的更换或退货义务。

8双方义务

8.1甲方：

8.1.1按合同约定付款时间支付砂石料价款。

8.1.2按合同约定时间、地点接收砂石料，并及时进行验收。

8.1.3安排专门人员接收、验收砂石料。接收时，该专门人员负责安排运输车辆进场和卸料;进行验收合格后，给运料司机开具相应签收证明或收据，实行一车一单制。

8.1.4其它：。

8.2乙方：

8.2.1按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料。

8.2.2按合同约定的时间(期间)交付(供应)砂石料。

8.2.3按合同约定运输方式将砂石料运至交付地点。

8.2.4确保足够的供料能力，每天砂石料供应量不得低于，资金垫付能力不得低于元。

8.2.5在运输过程中，可自行确定运输路线和批次，但必须保证甲方的施工需要，不得因供料不及时造成甲方施工工期的延误。

8.2.6其它：。

9违约责任

9.1甲方的违约责任：

9.1.1甲方未按合同约定时间付款的，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付货款总值计算，向乙方偿付逾期付款违约金。

9.1.2甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

9.2乙方的违约责任：

9.2.1未按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料，赔偿因此给甲方造成的损失并按合同总额的%承担违约金;若在甲方要求的期限内仍不能达到合同约定的标准，甲方有权解除本合同。

9.2.2未能按照合同约定的供应量满足甲方施工需要或未按照合同约定的时间进行供料，延误甲方工期或影响施工的，承担因此给甲方造成的经济损失。

9.2.3未按合同约定时间(期间)交付砂石料，每延期一天，承担延期交付部分价款总额万分之的违约金，最高不超过合同总价款的百分之;在甲方催告后日内，仍不能按期供应，甲方有权解除本合同。乙方若提前交付砂石料，甲方有权拒收。

9.2.4未按合同约定将砂石料运至交付地点，视为未交付，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

9.3当违约金不足以弥补守约方的损失时，违约方还应承担守约方受到的损失。

10合同变更

10.1甲方变更所需砂石料的品种、质量、数量、规格、运输方式、交付地点等事项时，应提前日以书面形式通知乙方，否则，乙方仍可按照原约定供货。

10.2在合同履行过程中，乙方不能按合同约定向甲方交付砂石料时，应在情况发生之日起日内书面通知甲方，除因甲方的原因外，乙方应承担由此给甲方造成的损失，甲方有权解除本合同。

10.3双方应对合同变更的相关事宜另行订立补充协议。

11不可抗力

11.1不可抗力的范围包括：(写明不可抗力的具体事件，明确写上，并参照当地相关部门发布的范围确定)。

11.2一方如因不可抗力无法履行合同时，应及时通知对方并采取有效措施将损失减少到最低限度。

11.3一方迟延履行合同后发生不可抗力的，当不可抗力因素消除后，另一方认为合同没有履行必要的有权解除本合同，但不能免除迟延方的违约责任。

12争议的解决方式

12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：

(1)向甲方法人注册登记地有管辖权的法院提起诉讼。

(2)向(仲裁机构)申请仲裁。(原则上为本单位所在地仲裁机构)。

12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

13其他约定

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份(可根据需要增加合同数量)，甲乙双方各执一份(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份)。

14补充条款：

咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砂石买卖合同【篇7】

出卖方：（以下简称甲方）

买受方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 砂石料概况

1.1 砂石料名称 ：(应填写砂石料全称)

1.2 砂石料规格 ：(应填写详细的规格，不可简化)

1.3 砂石料产地 ：(应填写详细的产地，不可简化)

第二条 砂石料数量

2.1 砂石料数量：(应以双方现场过磅再根据协商的体积与重量换算关系确定数量，并明确数量单位)。

第三条 合同价款

3.1 砂石料单价：(根据不同规格写单价，写明是综合单价还是单一单价，如果是综合单价，就应包括砂石料费、砂石料的装、卸、运以及所有不可预见的费用;如果是单一费用，就指砂石料费。涉及体积和重量的换算，请参见国际换算表)

3.2 合同总价款：(应等于单价乘以数量)元，大写： 元。

第四条 付款

4.1 付款方式：(应写明是采用分期付款，还是采用一次性付款;是现金还是转帐)。

4.2 付款时间：(写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数)。

第五条 砂石料质量(技术)标准

5.1 质量标准为： (详细填写质量标准和技术要求，不可省略或简化，包括块石和毛石的质量和技术要求) 。

5.2 主要技术指标为：(包括块石和毛石的技术指标、粒径大小等)

第六条 砂石料交付和运输

6.1 砂石料交付方式为：(根据实际情况，在送货、自提、代运三种方式中选择其一)的方式。

6.2 砂石料交付地点为：(应写明具体地点，如果采取送货方式，交付地点就在买受方住所地或买受方施工地点;如果采取自提方式，交付地点就在出卖方住所地或砂石料产地;如果采取代运方式，交付地点就在运输目的地或买受方住所地或买受方施工地点)。

6.3 砂石料交付时间(期间)为：(应写明具体年月日，如果不能明确具体时间，只能明确供料期间，也可写明具体供料期间) 。

6.4 砂石料由(具体写明哪一方负责运输，如果采取送货方式，由出卖方负责;如果是自提，由买受方负责;如果是代运，由承运方负责)负责运输。

6.5 采用(具体写明以何种方式运输，如：汽车、火车或联运等)方式运输砂石料。

6.6 运输费用由(具体写明哪一方承担，如果采取送货方式，由出卖方承担;如果采取自提方式，由买受方承担;如果采取代运方式，可选择出卖方或买受方承担，双方根据实际情况自行约定)承担。

第七条 砂石料验收

7.1 验收标准为：(以本合同第五条约定的标准验收)。

7.2 验收方式为：(选择全部或抽样验收的方法) 。

7.3 验收时间为：(填写验收的时间，一般在接收砂石料当时进行验收，可以写“收料当时进行验收”。)。

7.4 提出质量异议的期间为验收完毕之日起 日内，如果超过该期间没有提出质量异议，视为砂石料验收合格。

第八条 双方义务

8.1 买受方的义务

8.1.1 按合同约定付款时间支付砂石料价款。

8.1.2 按合同约定时间、地点接收砂石料，并及时进行验收。

8.1.3 安排专门人员接收、验收砂石料。接收时，该专门人员负责安排运输车辆进场和卸料;进行验收后，给运料司机开具相应签收证明或收据，不得不开和延开,并且是一车一单制。

8.1.4 其它：(如无内容，在空白处划上线) 。

8.2 出卖方的'义务

8.2.1 按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料。

8.2.2 按合同约定的时间(期间)交付(供应)砂石料。

8.2.3 按合同约定运输方式将砂石料运至交付地点并承担运输费用。

8.2.4 确保足够的供料能力，每天砂石料供应量不得低于 ，资金垫付能力不得低于 元，每月 号之前提供上月供应砂石料的发票。

8.2.5 在运输过程中，可自行确定运输路线和批次，但必须保证买受方的施工需要，不得因供料不及时造成买受方施工工期的延误。

8.2.6 在买受方提出质量异议之日起 日内按买受方要求承担砂石料的更换或退货义务。

8.2.7 其它：(如无内容，在空白处划上线) 。

第九条 违约责任

9.1 买受方的违约责任

9.1.1 未按合同约定的时间付款的，每延期一天，偿付延期付款总额万分之 的违约金，最高不超过合同总价款的百分之 。

9.1.2 不能按合同约定及时接收、验收，应通知出卖方，并赔偿因此给出卖方造成的损失。

9.2 出卖方的违约责任

9.2.1 未按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料，赔偿因此给买受方造成的损失;若在买受方要求的期限内仍不能达到合同约定的标准，买受方有权解除本合同。

9.2.2 未能按照合同约定的供应量满足买受方施工需要或未按照合同约定的时间进行供料，延误买受方工期或影响施工的，承担因此给买受方造成的经济损失。

9.2.3 未按合同约定时间(期间)交付砂石料，每延期一天，承担延期交付部分价款总额万分之 的违约金，最高不超过合同总价款的百分之 ;在买受方催告后 日内，仍不能按期供应，买受方有权解除本合同。出卖方若提前交付砂石料，买受方有权拒收。

9.2.4 未按合同约定将砂石料运至交付地点，视为未交付，出卖方应赔偿买受方因此造成的损失。

第十条 当违约金不足以弥补守约方的损失时,违约方还应承担守约方受到的损失。

第十一条 合同变更

11.1 买受方变更所需砂石料的品种、质量、数量、规格、运输方式、交付地点等事项时，应提前 日以书面形式通知出卖方，否则，出卖方仍可按照原约定供货。

11.2 在合同履行过程中，出卖方不能按合同约定向买受方交付砂石料时，应在情况发生之日起 日内书面通知买受方，除因买受方的原因外，出卖方应承担由此给买受方造成的损失，买受方有权解除本合同。

11.3 双方应对合同变更的相关事宜另行订立补充协议。

第十二条 不可抗力

12.1 不可抗力的范围包括：(写明不可抗力的具体事件) 。

12.2 一方如因不可抗力无法履行合同时，应及时通知对方并采取有效措施将损失减少到最低限度。

12.3 一方迟延履行合同后发生不可抗力的，当不可抗力因素消除后，另一方认为合同没有履行必要的有权解除本合同，但不能免除迟延方的违约责任。

第十三条 争议的解决方式

13.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决。

13.2 协商不成，双方同意按以下第 (只需填写(一)或者(二))种方式解决：

(一) 向 (具体写明仲裁委员会的确切名称，如：不能将“贵阳仲裁委员会”写为“贵阳市仲裁委员会”)仲裁委员会提请仲裁。

(二) 向 (根据有利于我方的原则，在买受方住所地、出卖方住所地、合同签订地、合同履行地的法院中选择其一)人民法院提起诉讼。

第十四条 本合同的签订地点为： 。

第十五条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十六条 本合同一式 份，双方各执 份。

第十七条 本合同未尽事宜，双方另行协商。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

砂石买卖合同【篇8】

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据合同法，本着公平、公正、平等、互利的原则，双方经过友好协商，自愿签订本砂石骨料购销合同，并商定如下条款，共同遵守执行。

一、产品的名称、品种、规格和质量

1、产品的名称、品种、规格：砂：5mm以下。石：5～20mm20～40mm、

2、产品的质量要求

细骨料不允许含有泥块，其含水率应小于6%，细度模数应控

2。4～2。9，含泥量应小于2%，含水率波动不得超过0。2%。粗骨料的抗压强度不得低于60MPa，超径小于5%，逊径小于10%（用原孔筛检验）。针片状颗粒含量小于18%。石子表面含水波动不得超过±0。2%。砂石骨料的其它品质指标要求按照JTGB01——20_《公路混凝土施工规范》执行。试验取样及检验方法按JTGD40—20_和有关标准执行。

二、产品的数量和计量单位、计量方法

1、产品的数量：满足甲方施工高峰期至少连续5天的各级配标号混凝土浇筑所需的各种规格的骨料的需求。

2、计量方法：计量方法按乙方将砂石骨料运至甲方砂石骨料场，由甲方质检人员进行品质检验合格后，方能进行收方。计量方法为砂、小石、中石按甲方人员实测自然方量为准。并现场进行收方签字，结算凭单经甲方现场负责人审核签字后方可有效，乙方有关人员必须在凭单上签字认可。经甲乙双方签字的凭单作为砂石骨料结算依据。砂石骨料的交货地点为甲方的砂石骨料场。乙方运送砂石骨料的运输单由甲方现场人员签字验收方可有效。

2、乙方砂石骨料运输由甲方现场负责人通知，接到通知后12小时内必须将砂石骨料运至甲方砂石骨料场。

四、砂石骨料的价格与货款的结算

价格指运至甲方砂石骨料场的价格（包括运输费、过路费等）。

1、砂石骨料价格：砂按每100。00元（壹佰元）/立方。各型骨料按90。00元（玖拾元）/立方计价。

3、砂石骨料的货款结算

乙方凭由甲方收方人员签认的砂石骨料运输单到甲方核实本月砂石骨料方量。经甲方确认的当月砂石骨料方量作为结算依据。并在本工程完工后结清全部款项。

五、对不符合要求的砂石骨料的处理办法

1、甲方在验收中，如果发现砂石骨料的品种规格和质量不符合要求规定，甲方现场验收或收方人有权拒收不合规定的砂石骨料，乙方应承担由此而发生的责任，其有关人员应给予配合。

2、由于乙方提供的砂石骨料不合规定，乙方负责砂石骨料成本、运输等的一切责任。

六、双方的违约责任

1、乙方应严格按甲方对各种砂石骨料数量的要求供应砂石骨料，不得以任何借口拒绝供应。

2、若乙方不能按时、按量、符合质量要求的提供砂石骨料时，甲方将对乙方进行当月砂石骨料总价格30%的经济处罚，并追加乙方由此原因对甲方造成的一切损失。

3、由于乙方违约，甲方可以单方解除合同。由此引起的一切损失由乙方承担，甲方保留追溯其法律责任的权利。

4、甲方提供砂石骨料堆放场地，并保证堆料场道路的畅通。

七、其他

1、本合同未尽事宜另行协商。

2、本协议一式贰份，甲乙双方各持一份。本协议自双方签字之日起生效，本合同具备同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

砂石买卖合同【篇9】

购货单位：(以下简称甲方)

供货单位：(以下简称乙方)

为了明确甲乙双方各自应当承担的责任，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、材料的名称、品种、规格和质量

1、材料的名称：砂、碎石、元石、连砂石(其中元石径应达到0.5-4cm)范围内。

砂：采用中粗细砂，砂子必须含泥量不得大于2%。 粒料：应当符合设计和施工规范要求，并先用质坚干净的粒料。

二、材料的数量和计算单位、计算方法

1、xxxx

2、计算单位、计量方法：计量的单位为立方米；计量方法：送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收方量。

三、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1、材料的交货单位：____________________________

2、到货地点和接货单位(或接货人)

四、材料的价格和货款的结算产品的价格(单价以合同约定价格为准)

1、送达甲方拌和场指定施工地点价格；其中运输费用：包运。

2，送达甲方拌和场指定施工地点价格；其中运输费用：包运。

3、连砂石：

4、送达甲方拌和场指定施工地点价格；其中运输费用：包运。

5、此价格为现行价，如遇中途油料浮动超过10%，双方再重议价。

五、验收方式

1、验收时间：乙方将材料运输到甲方指定地点后，通知甲方指定的验收人员进行验收。

2、验收方法：实际现场收方为准。

3、验收标准：行业统一标准。

4、验收人员：甲方指定人员。

六、对材料提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中，如果发现材料的种类、型号、规格和质量不合规定，应电话通知乙方提出异议。

2、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方异议后，应在一天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

七、乙方违约责任

1、乙方不能交货，应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的30%违约金。

2、乙方方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求，如果甲方同意利用，按质论价；如果甲方不同意利用，乙方必须负责更换，并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。

3、乙方逾期交货，应比照中国人民银行有关延期的付款规定，按逾期交货部分计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失，应当由乙方承担。

八、甲方违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期的违约金.

2、甲方违反合同规定拒绝接收质量、规格、型号等符合合同要求材料的，应当承担因此造成的所有费用及损失。

3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

九、不可抗拒力

甲乙双方的任何一方由于不可抗拒力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、结算方式

甲方在合同签订后，在总结算时扣回。其余材料采取先使用后付款的方式进行结算，材料的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，以现金或转账方式结算。具体付款方式如下：

1、乙方前期供货一个月后，甲乙双方共同结算，结算价款在该工程办公楼主体完工后三个月内分三次付清；

2、根据供应的材料的实际数量每月底结算一次，每月三十或三十一日对帐，货款在次月5日前支付此款的80%；

3、余款(每月扣除的20%)在工程完工后1个月内一次性付清。

十一、其它

乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切安全事故为乙方责任，并由乙方自行承担解决。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不能解决时，任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以向工程所在地人民法院起诉。

本合同自双方签字加盖手印后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份。材料价款付清后，该合同自动失效。

购货单位(甲方)： 供货单位(乙方):

代表人：代表人：

电话： 电话：

日期： 日期：

砂石买卖合同【篇10】

需方(甲方)：

供方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方砂石事宜，达成如下一致协议：

1、 标的物及其数量、单价

1.1 甲方向乙方购买砂子 元/元/吨;

购买卵石20-40mm，单价为 元/吨;卵石10-30mm，单价为 元/吨;园

卵石50-80mm，单价为 元/吨;

数量按甲方通知供货。

1.2 合同价款的调整：上述1.1款中的单价不得调整;乙方至少需要有8000m的砂、9000 m3的卵石存量，均暂定量，结算数量按照甲方实际接受的数量为准;结算时的合同总价(结算总价)在乙方向甲方供货结束后，按照单价乘以结算数量计算。

1.3 上述合同单价及据此计算出的合同总价为甲方在本合同项下所需支付的全部费用，其中已包含了乙方为完成包装、交付、上下车、运输、保管、过路费等而可能支出的一切费用。

2、 质量要求

砂子执行国家标准(JGJ52--92);石子质量要求：执行国家标准(JGJ53—92)。同时应没有有机杂质和泥块。

3、风险负担

砂石毁损、灭失的风险交付之前由乙方承担;自交付起由甲方承担。

4、 砂石交付的时间、地点、方式

4.1 知乙方停止供货时止 。甲方每天通知乙方实际需求量，并以此为准供应;未通知时不能供至现场，且甲方拒绝收货。

4.2 3 乙方负将砂石运至4.2条甲方指定的交付地，并将砂石交付给甲方，甲方收到乙方砂石后应向乙方出具收货凭证，该凭证将作为甲乙双方结算的依据。

4.4 收货数量以甲方搅拌站过磅数量或甲方现场记录为准，并按规定扣除合理损耗。合理损耗比例为： 2% 。

5、 货物检验

5.1 乙方为甲方提供同期编号砂、石检验报告。如果乙方提供的砂、石达不到合同规定的质量要求，甲方将拒绝购买并要求乙方承担违约责任。

6、结算方式、时间及地点

6.1单价后的货款金额进行材料款的拨付。

6.2为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人，当该代理人发生变更时，乙方应当以书面方式通知甲方。

6.3甲方的每次付款，均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据，乙方不能按甲方要求提供合法发票的，甲方有权拒付货款并不承担任何责任。

7、违约责任

7.1 甲方如未按时向乙方付款，逾期30日后每日按 100元/天 向乙方支付违约金。如遇特殊情况，应提前十天通知乙方，并取得乙方同意。

7.2 向甲方支付违约金。 7.3 乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的，甲方有权拒收，并要求乙方立即给予更换，因此而发生的费用由乙方负担;乙方须赔偿由此给甲方造成的经济损失。

8、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

9、纠纷解决方式

甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第__贰_种方式执行：

第壹种：将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁，仲裁是终局的，对双方均有拘束力;

第贰种：任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 10、 其他约定事项

(以下无正文)

甲方(盖章)

单位名称

法定代表人

委托代理人

地址

邮政编码

乙方(盖章)

单位名称

代表人

托代理人

地址

邮政编码

砂石买卖合同【篇11】

甲方(需方)：

乙方(供方)：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就建筑用砂石料买卖的相关事宜协商一致，签订本合同。

第一条 品名、数量、价格

双方约定交易的砂石料按下列第 项标准执行。

1.国家标准 □ GB/T14684-20xx《建筑用砂》

GB/T14685-20xx《建筑用卵石、碎石》

2.行业标准 JCJ 52-20xx《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》。

3.其他：

第三条 交付方式

1.交付时间与数量：

2.交付方式：按下列第 项执行。

(1)乙方送货。

(2)甲方自提。

(3)其他：

3.交付地点：

第四条 验收

1.乙方送货或由乙方交由第三方承运的，在产品运抵交货处后，甲方应在 日内做好验收工作。

2.乙方应向甲方提供该批产品的《质量检验报告》或《砂石产品质量保证书》。交货时，甲方应与乙方一同验收，验收完成后甲方应出具验收单。

3.甲乙双方对砂石料质量有异议的，需要对砂石料进行物化检测的，双方约定在 日内完成检测，并在抽样单上签字确认，根据检测结果协商处理。

4.甲方应当在约定的验收期间内将砂石料的数量或者质量不符合约定的情形通知乙方。甲方怠于通知的，视为所交付砂石料的数量或者质量符合合同约定。

第五条 支付方式

1.支付方式：

(1)合同签订后 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 %作为预付款，计人民币 元。

(2)款项支付：

① 年 月 日，支付 元; 年 月 日，支付 元; 年 月 日，支付 元;

②其他方式： 。

③乙方供货结束 日内，甲方付清余款。

2.双方经自愿协商采取以下结算方式：□现金 □支票其他 。

第六条 违约责任

1.乙方交付的砂石料质量不符合本合同约定的，甲方可要求更换或退货。更换后仍不能达标或不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

2.乙方逾期交付的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按逾期交付砂石料金额的 %计算。

3.因甲方原因导致迟延交付的，由此给乙方造成的.损失甲方应予赔偿。

4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按逾期支付价款的 %计算。

第七条 其他约定

1.甲乙双方对履行本合同期间砂石料价格变动的约定：

2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

第八条 争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向上海石材行业协会及向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)。

第九条 附则

1.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同一式 份，甲乙双方各执 份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

地皮买卖合同(系列5篇)

我们耐心筛选为大家整理出了这篇最新的“地皮买卖合同”。随着经济的快速发展进步，合同在日常生活中发挥的效用越来越大。合同的作用是在合法、合理的范围内，通过审查、修改乃至起草等工作。这篇文章有可能为您提供有效的帮助请认真阅读！

地皮买卖合同 篇1

甲方：

乙方：

身份证号：

身份证号：

地址：

地址：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：

第一条：地皮基本情况

乙方购买甲方合法拥有的坐落于 市 区，产权证第 号，占地面积 平方米的住宅地皮。

第二条：付款方式

1.双方议定上述地皮出售价格为人民币 元整。此地皮款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。

2.甲方收到乙方定金 元整，由于甲方此住宅地皮为国家拆迁补偿用地现无国土、规划等证件，甲方收到定金同时需无条件将此地皮的一切相关手续证件交由乙方保存并协助乙方到市公证部门办理公证乙方单方可办理国土、规划等手续。

3.买卖双方一致同意付款方式：购买此地皮首期楼款人民币整，购买此地皮余款人民币整

4.买卖上述地皮交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

第三条：双方责任

1.甲方保证出售的地皮符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的`材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

2.甲方应在 年 月 日将该地皮交付乙方。

第四条：合同变更

1.在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。

2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

第五条：违约责任

本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。

第六条：合同争议的解决

本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。

第七条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

第八条：本合同共三页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

第九条：其他约定：

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

年 月 日

地皮买卖合同 篇2

甲 方： 乙 方：

身份证号： 身份证号：

地 址： 地 址：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就地皮买卖有关事项，达成以下协议：

第一条：地皮基本情况

1、 乙方购买甲方合法拥有的__________________________地，以_______________________为界，宗地编号_________号，宗地面积__________m。

2、 甲方把该地块转让给乙方，乙方确保该地真的容积率小于等于2.5，绿化率不少于30%，建筑密度小于等于35%，高度不得高于30米。土地用途为商服用地。

第二条：付款方式

1、 双方协定上述地皮出售价格为每平方米人民币(大写)，总价人民币________________元(大写)。此地皮款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。

2、 乙方同意按以下时间和金额向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的_____%，计人民币_______(大写),其余款项应在甲方办妥相关产权交易后_____日内一次性付清。

3、 买卖上述地皮交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

第三条：双方责任

1、 乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

2、 本协议未尽事宜，须经双方协商解决并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、 本合同一式二份共二页，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(签名盖章)： 乙方(签名盖章)：

联 系 电 话： 联 系 电 话：

签 订 时 间： 签 订 时 间：

地皮买卖合同 篇3

出租方(甲方)：________________身份证号：________________

承租方(乙方)：________________身份证号：________________

经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地出租事宜达成协议如下：

一、出租地块概况

1、该地块位于________________，土地面积为________平方米。

2、现该地块的用途为农业用地。

二、出租方式

1、甲、乙双方通过自愿协商，乙方承租甲方该地块及地块上房屋。

2、目前甲方土地及房屋由乙方出租使用，待之前双方所签合同到期后(即________年________月________日到期合同)，再次明确乙方承租甲方土地上的房屋等建筑物所有权归甲方，用于补偿乙方给甲方土地造成的损失。乙方不得提出异议并要求收取任何费用。

2、合同到期后甲方土地转让费及甲方土地上房屋出租费用总价为每年人民币大写：________________万元(￥：________________元)。乙方一次性支付甲方以上总价费用时间为________________。

三、本合同签订后，甲方就所出租的该宗土地的土地使用权及与土地使用权有关的房屋所有权等其他权利、权益及收益等均归甲方所享有;日后如有征用等的，土地征用赔偿款、青苗补偿等与土地使用权和房屋所有权有关的全部权益均归甲方享有，乙方不得以任何理由提出异议。

四、该土地甲乙双方达成协议后双方均确认无争议事情发生，并保证不发生任何事端。

五、乙方如果中途转让承租甲方的土地及房屋必须找到下一家承租方，否则应当承担以下所述违约责任。

六、违约责任：如乙方违约，则按每年土地及房屋出租租金总金额3倍赔偿甲方。

七、本合同经双方自愿达成，无任何欺哄行为。双方签字捺印后生效，永不翻悔。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(签名)：_________________

乙方(签名)：_________________

________年________月________日

地皮买卖合同 篇4

甲方(卖方)： (身份证号码) (身份证号码)

乙方(买方)： (身份证号码)

乙方购买甲方宅基地及宅基地上的房屋，经双方经友好协商达成如下协议以资共同遵守：

一、甲方转让的宅基地位置为 市 镇 村的房屋，东至 ，南至 ， 西至 ， 北至 ，该宅基地登记面积共___ 平方米;

二、该宅基地的附属设施同时转让，附属设施包括：___ ，建筑面积 平方米。

三、甲方对该房屋状态陈述和承诺如下：

1、保证对该宅基地有处分权;如有共有权人，甲方已经取得了共有权人对转让该房屋的一致同意;

2、该房屋的使用状况为：__ _。

四、转让的价格为人民币__ _元(大写__ _元)。

五、乙方付款方式和期限：乙方在本协议生效时一次性付清。

六、甲方应在20xx年 月 日前将该房屋交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、入网费、有线电视费等。

七、本协议生效后，一方如不能按规定交付房产或按规定支付房农村个人宅基地买卖合同范本款，每逾期一日，应向对方支付五十元违约金。

八、甲方保证该宅基地合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有人的一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用，甲愿意赔付乙方全部转让款、房屋的`改造、建造、装修等费用及土地、房屋增值部分。

九、协议生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务，如因政府原因确实无法办理产权转移手续，甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁，该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。

十、本协议未尽事宜，双方协商解决，由此达成的补充协议与本协议有同等效力。

十一、本协议一式二份，各方各执一份。自甲、乙双方签字后生效，未尽事宜双方协商解决。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

见证人：

二零XX年 月 日

地皮买卖合同 篇5

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

地址：地址：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：

第一条：地皮基本情况

乙方购买甲方合法拥有的坐落于市区，产权证第号，占地面积平方米的住宅地皮。

第二条：付款方式

1.双方议定上述地皮出售价格为人民币元整。此地皮款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。

2.甲方收到乙方定金元整(￥元)，由于甲方此住宅地皮为国家拆迁补偿用地现无国土、规划等证件，甲方收到定金同时需无条件将此地皮的一切相关手续证件交由乙方保存并协助乙方到市公证部门办理公证乙方单方可办理国土、规划等手续。

3.买卖双方一致同意付款方式：购买此地皮首期楼款(已包含定金)人民币整(￥元)，购买此地皮余款人民币整(￥元)

4.买卖上述地皮交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

第三条：双方责任

1.甲方保证出售的地皮符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

2.甲方应在年月日将该地皮交付乙方。

第四条：合同变更

1.在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。

2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

第五条：违约责任

本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。

第六条：合同争议的解决

本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。

第七条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

第八条：本合同共三页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

第九条：其他约定____

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

买卖合同

一份规范的合同应该怎么编写？合同无论是在工作还是生活当中都有着重要的地位。在合同当中，合同的标题是不可缺少的元素，我们为了您更好的阅读体验精心编辑了这份“买卖合同”，将这篇文章分享给您的朋友们一起讨论分享知识！

买卖合同 篇1

甲方(转让方)：_________________

法定代表人：_________________

乙方(受让方)：_________________

身份证号码：_________________

丙方(保证方)：_________________

负责人：_________________

鉴于甲方在受让丙方的土地上建设房屋，因甲方资金暂时紧缺，故由乙方全额支付购房的款项，房屋由乙方长期永久居住;为明确各方权利及义务，甲、乙、丙本着公平、公正、平等自愿之原则，现就有关事项一致达成如下条款，以共同遵守执行。

一、房屋的基本情况

丙方将位于湛江市霞山区的本村集体用地约平方有偿转让给甲方，甲方在集体用地上建设居民住宅一栋，甲方自愿将该栋住宅楼第层号房屋房厅(其中，建筑面积约平方米，包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台及其他附属设施等)出卖给乙方。

二、房屋价款及支付方式

合同价款按套计算，乙方购买的该房屋售价为人民币___________元整(￥元);在签订本协议时，乙方向甲方支付￥50000.00定金，剩余价款待甲方将房屋交由乙方装修后15日内再一次性付清。

…………以上基本内容省略(以下为注意事项)：_________________

三、其他约定

一、甲方承诺本协议项下的楼栋所占用的土地为丙方最后合法转让给甲方的村民集体用地，丙方承诺已征得所有村民的同意;甲方乃合法、有偿受让该用地而不存在任何争议。

二、甲、丙双方保证出卖给乙方的房屋及楼栋用地不存在任何抵押、担保、转让或被司法查封等情形，其产权清晰、明确、无异议。

三、在签订本协议之日起，视为甲方已将出卖给乙方的该房屋之使用、收益、租赁、买卖、占用、继承等权利一并转让给乙方。

四、甲、丙方保证乙方长期享有该房屋的居住和使用权，在房屋所有权证书因国家相关法律规定不能办理的情况下，乙方仍然享有该房屋的永久居住权和使用权。

五、甲方对转让给乙方的房屋质量负责，质量保证按国家认可的商品房买卖有关《住宅质量保证书》的内容承担保修责任，如因房屋质量问题影响到乙方居住权的，甲方承担一切责任并赔偿乙方的损失。

六、如因国家、地方政府的政策变动的原因，政府需要征用或集体回收该土地的，征用或拆迁该房屋相应的拆迁安置补偿费则全部归乙方所有(具体以政府有关部门的拆迁补偿方案为准);若由于其他非乙方原因等不可预测因素造成乙方居住权得不到保障的，使乙方不能享有永久居住权和永久使用权的，甲方应当全额退还乙方的购房款。

七、本协议签订后，甲方不得再就该房屋与他人签订转让合同，不得发生其他有损乙方永久居住及使用的权利，即甲方保证乙方唯一合法拥有和使用该房屋而不存在任何争议;否则，甲方须按照市场评估价额一次性返还乙方房屋价款，同时向乙方支付20%的履约违约金。

八、如遇今后国家或地方政策允许类似于乙方购买的该房屋及所占用的土地办理房产权属证及土地证等证件的，则办理该类证件所需补交的合理款项及费用由乙方承担，甲方负责无条件为乙方办理。

九、甲方保证与丙方已就本协议项下之房屋所占用地签订合法的《土地转让合同》，甲方须将该《土地转让合同》复印件(补盖甲、丙方公章)、《土地权属证明》复印件(加盖丙方公章)及具备房产开发资质证明(加盖甲方公章)等有关文件各一份作为本协议书的有效附件。

十、本协议签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本协议解除或无效，甲方须按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用及其他一切损失。

十一、本协议在履行过程中如发生争议或纠纷的，甲乙丙三方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向各自所在地法院提起诉讼。

十二、本协议书一式两份(含以上附件)，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，每份均具有同等法律效力。

甲方(出卖方)：_________________乙方(购买方)：_________________

代表人：_________________

联系电话：_________________联系电话：_________________

丙方(保证方)：_________________

负责人：_________________

联系电话：_________________

签约时间：_________________

买卖合同 篇2

买 卖 合 同

卖方马斌斌（下称甲方）买方张志华（下称乙方）甲乙双方经过充分协商，就购买寿山石事宜，本着自愿、公平的原则达成以下共识：

第一条：名称、规格、数量、金额

1，规格：，数量：1件，金额：21件，金额：货款总金额：大写金额：柒拾伍万伍仟元，小写金额：￥755000元

第二条：交货地点：由买方指定卖方送货。

第三条：交货时间：xx年7月8日。

第四条：验货方式：买方现场验货，货品完好验收。

第五条：结算方式：货款转入卖方马斌斌帐户，开户行：中国建设银行福州分行广达支行，帐号：5522451822330000。

第六条：双方违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。甲方不能按时交货的须向乙方偿付不能交货价值款的10%的违约金。若货物符合上述第一条要求，乙方未按合同约定支付货款，须另支付货物价值款10%的违约金。

第七条：合同效力：本合同双方签字后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

卖方：买方：

年月日年月日

买卖合同 篇3

甲方：________________

乙方：________________

依照《中华人民共和国民法典》之规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方购买“天________”牌新型环保的再生树脂复合井盖井座和水箅事宜，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条材料名称、品种、规格、单价、交货时间及数量

____室外市政工程雨污水再生树脂复合井盖井座和水箅采用____道路设施有限公司生产的“__pa材料名称型号承载力单价品牌颜色、数量及交货时间圆型井盖井座ˉ700重型240kn310元/套天目山以甲方书面通知为准圆型井盖井座ˉ700轻型20kn188元/套天目山以甲方书面通知为准方形水箅750×450mm150kn215元/套天目山以甲方书面通知为准注：以上单价包括材料价、运杂费、装卸费、运输损耗及材料税费;甲方要求在产品上增加标志和字样的(附页说明)，由厂家免费制作。

第二条材料质量要求和技术标准

再生树脂复合井盖井座和水箅的质量要求和技术标准，根据建设部ct/t121-XX标准和甲方要求加工生产。

第三条交货地点、方式和运杂费负担

交货地点为________项目部施工现场(具体地点由项目部指定)。由乙方负责送货，所有运杂费(含装卸费)均由乙方承担。甲方要求乙方发货，必须提前七天向乙方下达书面发货通知，并以书面形式注明该批货的'品种、型号、规格、颜色、数量、交货时间等事项，乙方保证在接到甲方书面通知七天后，配合甲方工程施工进度陆续向工地供货。

第四条验收方法

货到工地后接乙方通知，甲方必须派人在24小时内清点验收完毕，并给乙方开出验收单，运输破损材料由乙方承担，在甲方验收人员清点时当场予以扣除，甲方逾期验收，则乙方不承担上述破损。

第五条对材料质量提出异议的时间和方法。

甲方：________________乙方：________________

日期：________________日期：________________

买卖合同 篇4

卖方：_____________________

买方：_____________________

经充分协商，签订本合同，共同信守。一、品名、规格、数量、金额、交货日期

品名规格单位数量单价金额交货日期超欠幅度%二、质量、技术标准：________________________________________________________三、原材料供应办法：________________________________________________________四、交（提）货办法、运输方式及地点：________________________________________五、质量检验及验收办法：____________________________________________________六、包装要求及费用负担：____________________________________________________七、结算方式及期限：________________________________________________________八、其他：__________________________________________________________________九、卖方经济责任

（1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合同规定，买方同意收货的，按质论价；买方不同意收货的，供方应负责包修、包换、包退，并承担因此造成的损失。

（2）未按合同规定的数量交货，少交而买方仍需要的，应照数补交；不需要的，可以退货，并承担损失。不能交货的，应偿付买方以不能交货的货款总值_______%的违约金。

（3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，并承担因此支付的费用和损失；买方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损

买卖合同 篇5

买卖合同习题三篇

篇一：合同法分则(买卖合同)习题与答案(新)

单项选择题

1．甲、乙企业于2004年4月1日签订一份标的额为100万元的买卖合同，根据合同约定，乙企业应于4月10日前到甲企业的库房领取全部货物，但由于乙企业的原因，乙企业于4月20 日才领取该批货物，但4月15日甲企业的库房发生火灾，致使部分货物受损。根据《合同法》的规定，乙企业应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A．4月1日

B．4月10日

C．4月15日

D．4月20日

1.「答案」B

「解析」因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

多项选择题

1．甲、乙企业于2001年4月1日订立一份标的额为100万元的买卖合同，根据合同约定，甲企业于2001年4月10日交付货物，乙企业采取分期付款支付方式，付款期限为4年。2002年4月10日，乙企业未按照合同约定支付第一期货款25万元，根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列选项中，符合法律规定的是( )。

A．甲企业可以要求乙企业一并支付到期与未到期的全部货款100万元

B．甲企业可以解除合同

C．如解除合同，双方应互相返还财产

D．如解除合同，甲企业可以要求乙企业支付货物的使用费

1.「答案」ABCD

「解析」分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款五分之一的，出卖人可以要求买受人一并支付到期与未到期的全部价款或解除合同。出卖人解除合同的，双方互相返还财产，出卖人可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

7．甲公司和乙公司签订一买卖合同，约定由甲公司购买乙公司一批大米。在下列情况下，甲公司有权通知乙公司解除合同的有( )。

A．乙公司因正在进行某项技术改造工程而暂时无法按期发运大米

B．乙公司因正在办理与另一企业的合并事宜而暂时无法按期发运大米

C．乙公司因正在联系大米货源而暂时无法按期发运大米

D．甲公司因正在进行一场意外火灾后的恢复工作而无法接受乙公司的交货

7.「答案」ABC

「解析」D属于不可抗力的情形，一方无权要求解除合同。

8．上海某工厂向广州某公司购买一批物品，合同对付款地点和交货期限没有明确规定，发生争议，根据《合同法》规定，下列表述正确的有( )。

A．上海某工厂付款给广州某公司，应在上海履行

B．上海某工厂付款给广州某公司，应在广州履行

C．广州某公司可以随时交货给上海某工厂，该厂不得有任何异议

D．广州某公司可以随时交货给上海某工厂，但应给该厂必要的准备时间

8.「答案」BD

「解析」在买卖合同中，履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

9．出卖人应当按照约定的地点交付标的物，当事人没有约定或约定不明确的，下列各项中正确的认定方式有( )。

A．标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人

B．标的物不需要运输的，买卖双方订立合同时已知标的物的所在地，为交付地点

C．标的物不需要运输的，且不知标的物所在地的，应在出卖人订立合同时的营业地交付

D．标的物不需要运输的，且不知标的物所在地的，应在出卖人履行合同时的营业地交付

9.「答案」ABC

「解析」因为在一般情形下，买卖合同标的物的所有权及风险责任在交付时发生转移，所以如何理解交付，就是判断权利转移和责任承担的一个重要依据。

判断题

1.在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方，买方怠于通知的，视为标的物的数量和质量符合约定。 （ ）

1.「答案」√

「解析」本题考核点为买卖合同中标的物的质量检验期间。

8.买卖合同成立后，因第三人对标的物提出权利要求造成买方损失的，应由卖方承担赔偿责任。（ ）

8.「答案」√

「解析」在买卖合同中，第三人的'过错造成买方损失的，应由卖方来承担。

12.谢某欲卖给李某某位画家的作品，双方订立了书面买卖合同。但该画在交付之前，因发生火灾被烧毁。谢某可以免除向李某交付该画的责任。 （ ）

12.「答案」√

「解析」特定物买卖合同在特定物灭失后，通常当事人可免除实际履行责任。某画家的某件作品属于特定物。

篇二：合同法试题与答案

合同法试题

一、单项选择题

1．我国《合同法》规定属于实践合同的有( C )。

A．买卖合同 B．委托合同

C．保管合同 D．借贷合同

2．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：( C )。

A．格式条款 B．诚信原则

C. 非格式条款 D. 法律规定

3．在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( C )。

A．承诺生效的地点B. 经常居住地

C. 收件人的主营业地 D．合同签订地

4．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为( B )。

A. 诉讼时效 B. 除斥期间

C. 履行期间 D．以上都不是

5．违约行为是当事人( B )。

A. 违反法律规定的行为

B．违反合同约定的行为

C. 应当对合同不能成立负有责任的行为

D．给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为

6．买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B )。

A. 买受人承担 B．出卖人承担

C. 担保人承担 D．第三人承担

7．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满( C )的，应当在退还借款时一并支付。

A．3个月 B．6个月

C．12个月 D．24个月

8．共同承担人对定作人( B )。

A. 不承担连带责任 B. 承担连带责任

C. 谁的过错谁承担责任D. 由法律作出规定

9．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于( A )。

A. 研究开发人所有

B. 委托开发人所有

C. 研究开发人与委托开发人共同所有

D．国家所有

l0．行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系

中，行纪人属于( A )。

A．当事人 B. 代理人

C. 居间人 D. 利害关系人

11.合同法不适用于( B)

A.出版合同 B.收养合同 C.土地使用权合同D.质押合同

12.在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系( C)

A.甲拾得乙遗失的一块手表 B.甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约

C.甲因放暑假，将一台电脑放入乙家 D.甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘

13.租赁合同是( A)

A.双务合同 B.无偿合同 C.无名合同 D.为第三人利益订立的合同

14.下列情形中属于效力待定合同的有( A)

A.10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某

B.5周岁的儿童因发明创造而接受奖金

C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买

D.出租车司机借抢救重病人急需租车之

机将车价提高10倍

15.甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的甲，

并向甲交付清洗费100元。该合同关系的主体是(D )

A.甲和丙 B.乙和丙 C.甲、乙和丙 D.宏都干洗店和丙

16.在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是(B )

A.招标 B.投标 C.开标D.决标

17.某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售”，并且标示了价格，则“正在出售”的标示视为(A )

A.要约 B.承诺 C.要约邀请D.既是要约又是承诺

18.合同终止以后当事人应当遵循保密和忠实等义务，此种义务在学术上称为后契约义务。此种义务的依据是( C)

A.自愿原则 B.合法原则C.诚实信用原则D.协商原则

19.某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款(A )

A.无效

B.是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效

C.不一定有效

D.只对一方当事人有效

20.当事人采用合同书形式订立合同的，自(C )

A.双方当事人制作合同书时合同成立 B.双方当事人表示受合同约束时合同成立

C.双方当事人签字或者盖章时合同成立 D.双方当事人达成一致意见时合同成立

21.无权代理中，被代理人的追认权在性质上属于(A )

A.形成权B.抗辩权 C.支配权D.请求权

22.某甲的儿子患重病住院，急需用钱又借贷无门，某乙趁机表示愿意借给2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同(D )

A.因显失公平而无效B.因显失公平而可撤销

C.因乘人之危而无效D.因乘人之危而可撤销

23.下列附条件合同效力的描述，正确的是(C )

A.附生效条件的合同，自条件成就时失效

B.附解除条件的合同，自条件成就时生效

C.在附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效

D.在附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同继续有效

24.应合同当事人的请求，由人民法院予以撤销的合同( B)

A.自人民法院决定撤销之日起不发生法律效力 B.自合同订立时起不发生法律效力

C.自人民法院受理请求之日起不发生法律效力 D.自合同规定的生效日起不发生法律效力

25.某商场设有自动售报机，顾客只要按要求投入硬币，即可得到当天日报一份，此种成立买卖合同的形式为(C )

A.书面形式 B.口头形式 C.推定形式 D.默示形式

26.根据合同法第55条的确规定，撤销权人行使撤销权的期限为一年，此一年为( A)

A.不变期间，不适用诉讼时效中止、中断或者延长的规定

B.不变期间，不适用诉讼时效中止、中断的规定，但适用诉讼时效延长的规定

C.不变期间，适用诉讼时效中止、中断的规定，但不适用诉讼时效延长的规定

D.不变期间，适用诉讼时效中止、中断或延长的规定

27.甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定甲公司先交货。交货前夕，甲公司派人调查乙公司的偿债能力，有确切材料证明乙公司负债累累，根本不能按时支付货款。甲公司遂暂时不向乙公司交货。甲公司的行为是(D )

A.违约行为 B.行使同时履行抗辩权 C.行使先诉抗辩权D.行使不安抗辩权

28.甲与乙订立了合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合合同的约定，甲有权请求(B )

A.丙承担违约责任B.乙承担违约责任 C.乙和丙承担违约责任D.乙或者丙承担违约责任

29.上海某工厂向广州某公司购买一批物品合同对付款地点和交货期限没有约定发生争议时依据合同法规定(C)

A.上海某工厂付款给广州某公司应在上海履行

B.上海某工厂可以随时请求广州某公司交货，而且可以不给该厂必要的准备时间

C.上海某工厂付款给广州某公司应在广州履行

D.广州某公司可以随时交货给上海某工厂，而且可以不给该厂必要的准备时间

30.甲收藏唐伯虎名画一幅，价值约10万元，甲的其它财产价值为10万元。甲因作生意失

败外欠债60万元。一日，甲将唐伯虎的画作价1万元卖给从香港回的表弟乙，则下列表述正确的是(D )

A.若乙不知甲欠巨额外债，则甲的债权人只能行使代位权

B.只有在乙明知此买卖有害于债权人的债权的情况下，债权人才可行使代位权

C.不管乙是否知道此买卖有害于债权人的债权，债权人均可行使撤销权

D.若乙明知此买卖有害于债权人的债权，则债权人可行使撤销权

31.在合同因重大误解而订立的情况下，对合同文义应采取( B)

A.客观主义的解释原则B.主观主义的解释原则

C.折衷主义的解释原则 D.主观主义与客观主义相结合，以客观主义为主的解释原则

32.关于代位权行使的要件，不正确的表述是( D)

A.债权人与债务人之间有合法的债权债务存在B.债务人对第三人享有到期债权

C.债务人怠于行使其权利，并且债务人怠于行使权利的行为有害于债权人的债权

D.债权人代位行使的范围是债务人的全部债权

33.债务人欲将合同的义务全部或者部分转移给第三人，则( B)

A.应当通知债权人B.应当经债权人同意 C.不必经债权人同意 D.不必通知债权人

34.合同权利和义务的概括转移(A )

A.是合同当事人一方将其合同权利和义务一并转移给第三人，由该第三人概括地继受之

B.只能转移全部合同权利和义务C.只能基于当事人之间的合同行为发生D.不包括企业合并的情形

35.凡发生下列情况之一的，允许解除合同(C )

A.法定代表人变更 B.当事人一方发生合并、分立

C.由于不可抗力致使合同不能履行 D.作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止

36.根据合同法规定，技术进出口合同的诉讼时效期间为( D)

A.1年 B.2年 C.3年D.4年

37.债权人吴某下落不明，债务人王某难以履行债务，遂将标的物提存，王某将标的物提存后，该标的物如果意外毁损灭失，其损失应由(A )

A.吴某承担B.王某承担 C.吴某和王某共同承担 D.提存机关承担

38.根据合同法的规定，抵销(D )

A.可以附条件 B.可以附期限C.可以附条件和期限 D.不得附条件或者期限

39.合同权利义务的终止是指( B)

A.合同的变更 B.合同的消灭 C.合同效力的中止 D.合同的解释

40.甲要购买德国制造的照相机，1999年10月2日，甲在乙店的柜台中发现一架照相机，柜台的标签上产地一栏注明的是“德国制造”，甲向乙店售货员丙询问产地时，丙明确告知该照相机的产地是“德国制造”，甲遂购买。1999年10月7月，甲在修理该相机时请照相机检测中心检测，发现该相机系美国制造，2000年10月10日，甲持检测中心的检测证明要求乙店退货。根据合同法的规定(B )

A.乙店必须办理退货，因为乙店的行为构成欺诈B.乙店有权不退货

C.乙店可以不退货，但必须换货 D.乙店可以不退货，但必须折价处理

41、甲向乙购进一批玉米，双方约定，合同履行地在乙所在城市S市。5月1日乙为甲代办托运运往M县。在运输过程中，5月3日甲与丙签订协议，将该批玉米转让给丙，在M县火车站交货。5月4日由于遇到山洪爆发，火车在运输途中出轨，玉米损失。该损失应由谁承担？( C )

A、甲承担 B、乙承担 C、丙承担 D、甲与丙分担

42、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少交契税建议将部分购房款算作装修费用，甲未表示反对。后发生纠纷，甲以所付装修费用远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。该装修费用条款效力应如何认定？( C )

A、是双方当事人真实意思表示，有效 B、显失公平，可变更

C、以合法形式掩盖非法目的，无效D、违反法律禁止性规定，无效

43、甲向首饰店购买钻石戒指一枚，标签标明该钻石为"天然钻石"，买回后被人告知实是人造钻石。甲遂多次与首饰店交涉，历时一年零六个月，未果。现甲欲诉请法院撤销该买卖关系，其主张能否得到支持？( A )

A、不可以，已超过行使撤销权的一年除斥期间 B、可以，首饰店主观上存在欺诈故意

C、可以，未过两年诉讼时效 D、可以，双方系因重大误解订立合同

44、张某于1月租住何某一套房屋，租期一年。半年后何某出国。租期届满，何某并未作任何表示。次年3月何某归来，要求张某立即搬出。下列选项哪个是正确的？( D )

A、双方没有续订合同，租赁关系消灭B、次年1至3月，双方存在无偿合同关系

C、次年1月起，原合同应视为续订一年D、次年1月起，该合同转变为不定期租赁

45、保险人对保险合同中的保险责任免除条款未向投保人明确说明的，产生下列哪一后果？

A、保险合同无效 B、该条款不产生效力 C、对该条款作不利于保险人的解释 D、可以减少投保人的保险费( B )

46、甲厂于10月5日到乙公司购买一批原料，当场提货并付款25000元。次日，甲厂因货物质量不合格，将这批原料退回乙公司，乙公司签收，但未退款。10月8日，甲厂到乙公司购买一批电器，价款28000元，提货时与乙公司约定2日内付款。2日期满，甲厂未付款，乙公司上门催收。甲厂认为前后债务相抵，只需付3000元。双方发生争议，依据债的消灭原理，下列对此案的处理意见正确的是。( C )

篇三：合同法习题

一单项选择题（1分×20）

1、甲公司于11月10日决定以信件形式向乙公司发出采购电脑的要约，该信件11月11日投进邮筒，通过邮局于11月13日到达乙公司传达室，因传达室老王忘了，11月15日才送到总经理办公室，碰巧，乙公司经理出差直到11月20日才看到。要约生效的时间是（ ）

A.11月10日 B.11月11日 C.11月13日 D.11月15日

2、要约从（ ）时开始生效。

A.到达受要约人 B.发出 C.受要约人签字 D.承诺

3、在合同订立过程中，下面那项不具有法律效力。（）

A.要约 B.反要约C.要约邀请 D.承诺

4、要约可以撤回，撤回要约的通知应在要约到达之前或者（）

A.与要约同时到达受要约人之前 B.在要约到达之后到达受要约人

C.在一定期限内到达受要约人D.在合同预期内到达受要约人

5、《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在()到达受要约人。

A要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺之前

C.受要约人发出承诺之后D.承诺到达要约人之前

6、承诺可以撤回，撤回承诺的通知应在承诺到达之前或者（ ）

A.与承诺同时到达要约人之前 B.在承诺到达之后到达要约人

C.在一定期限内到达要约人D.在合同预期内到达要约人

7、下列关于格式条款的说法错误的有（）

A.格式条款是当事人为了重复预先拟定，并在订立合同未与对方协商的条款

B.损害公共利益的格式条款无效

C.格式条款与非非格式条款不一致，采用非格式条款

D.格式条款的理解出现争议时，应作出不利于提供格式条款一方的解释

E.免除提供方责任的格式条款无效

F.加重接受一方责任的格式条款无效

G.排除了接受一方主要权利的格式条款无效

H.对格式条款的理解有两种解释时，应作出不利于提供格式条款一方的解释

8、采用标准条款订立合同的，如果标准条款和非标准条款不一致的，则（）。

A.应当采用非标准条款 B.应当采用标准条款

C.当事人双方应重新协商确定该条款 D.合同不成立

9、张某找李某订立合同，张某并没有成立合同的真实意思，他找李某协商订立合同，只不过是为了不正当竞争或者其他违法目的。则张某的行为是（ ）

A.假借订立合同进行恶意磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关重要事实或者提供虚假情况

C.侵犯对方商业秘密

D.违背诚实信用原则的其他行为

10、当事人在合同中约定“如果太阳从西边出来，我就借给你1000元”，该约定是（ ）

A.停止条件B.解除条件 C.否定条件 D.不属于附条件

11、若出卖人在六个月内不能提供房屋的有效产权证书，则买卖合同终止。该合同属于（ ）

A.附生效条件的合同B.附解除条件的合同

C.附生效期限的合同D.附解除期限的条件

12、甲允诺在2014年春节，送给乙一台电脑，乙同意。该合同属于（ ）

A.附生效条件的合同B.附解除条件的合同

C.附生效期限的合同D.附解除期限的条件

13、10岁的小周家住繁华的上海，一天他到学校旁边的文具店买了一支5元的钢笔，其母认为太贵而且小周是小孩，商店不应该卖钢笔给小周。下列说法正确的是（）

A.小周的行为无效，因为钢笔价格太贵 B.如果小周的母亲追认的话，可以有效

C.小周的行为有效 D.小周的行为无效，因为其母反对

14、合同被确认无效后，为解决该合同争议而订立的仲裁协议或仲裁条款的法律效力（）

A.无效B.将随之部分丧失 C.有效 D.由双方商定

15、可撤销合同中享有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。

A.2年 B.1年 C.3年 D.5年 16、张某是某石油公司的业务员，一直代理公司与某农机站的石油供应业务。后张某被石油公司开除，但石油公司并未将此情况通知农机站，张某仍以石油公司的名义与农机站签订了合同，该合同属于（）

A.有效合同B.无效合同

C.可变更、可撤销合同 D.效力待定合同

17、执行政府定价或者政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨，按照（）,遇价格下降，按照（ ）。

A.按新价格执行 B.由当事人协商确定

C.合同无效D.原价格执行

18、执行政府定价或者政府指导价的，逾期付款的，遇价格上涨，按照（ ）,遇价格下降，按照（）

A.按新价格执行 B.由当事人协商确定

C.合同无效D.原价格执行

19、上海航空公司向宜昌甲公司购买一批清江野鱼，合同对付款地点没有约定，发生争议时，依据合同法规定( )

A.付款和交货的履行地点都在上海

B.付款和交货的履行地点都在宜昌

C.付款的履行地点在上海，交货的履行地点在宜昌

D.付款的履行地点在宜昌，交货的履行地点在上海

20、上海航空公司向宜昌甲公司购买一批清江野鱼，合同对付款地点和交货期限没有约定，发生争议时，依据合同法规定()

A.上海航空公司付款应在宜昌

B.上海航空公司可以随时请求宜昌甲公司交货，而且可以不给甲公司必要的准备时间

C.上海航空公司应在宜昌付款给甲公司

D.甲公司可以随时交货给上海航空公司，而且可以不给对方必要的准备时间

21、 甲与乙订立了合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合合同的约定，甲有权要求（）

A.丙承担违约责任 B.乙承担违约责任

C.乙和丙承担违约责任 D.乙或丙承担违约责任

22、当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行或不符合约定，应当向（ ）承担违约责任。

A.第三人B.当事人 C.债权人D.第三人和债权人

23、甲与乙签订了一份买卖合同，甲为卖方，乙为买方。同时约定，甲将大米发货给丙，因为乙与丙签订了一份大米的购销合同，乙为卖方，丙为买方。现甲发给丙的大米质量存在问题，为此，引起纠纷。丙应向（ ）

A.甲追究违约责任 B.乙追究违约责任

C.甲和乙追究违约责任D.甲或乙追究违约责任

24、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前或履行债务不符合约定时有权拒绝其履行要求。当事人享有的权利是( ）。

A.后履行抗辩权 B.同时履行抗辩权

C.先诉抗辩权D.不安抗辩权

25、甲、乙签订买卖合同。合同约定甲公司先交货。甲没有交货，要求乙付款，乙有权拒绝其履行要求。乙享有的权利是( ）。

A.后履行抗辩权 B.同时履行抗辩权

C.先诉抗辩权D.不安抗辩权

26、甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定甲公司先交货。交货前，甲公司派人调查乙公司的偿债能力，有确切材料证明乙公司负债累累，根本不能按时支付货款。甲此时可以采取下面那种措施（ ）。

A.解除合同B.中止交货

C.要求乙赔偿损失D.交货

27、甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定甲公司先交货。交货前，甲公司派人调查乙公司的偿债能力，有确切材料证明乙公司负债累累，根本不能按时支付货款。甲此时可以行使下列那种权利（）。

A.后履行抗辩权 B.同时履行抗辩权

C.先诉抗辩权D.不安抗辩权

28、甲公司欠乙公司30万一直无力偿还，现丙公司欠甲公司20万，已到期，但甲公司并不积极向丙公司索要。对甲公司的这一行为，乙公司可以行驶下列那种权利？（）

A.代位权 B.撤销权 C.同时履行抗辩权

D.不安抗辩权

29、甲公司欠乙公司30万一直无力偿还，现丙公司欠甲公司20万，已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。对甲公司的这一行为，乙公司可以行驶下列那种权利？（ ）

A.代位权 B.撤销权 C.同时履行抗辩权

D.不安抗辩权

30、债务人放弃到期债权危及债权人的债权时，债权人应在知道或应当知道撤销事由后（）长时间内行驶撤销权。

A.1年B.2年 C.3年 D.5年

31、债务人放弃到期债权危及债权人的债权时，超过债务人的行为发生之日起（ ），撤销

权消灭。

A.1年B.2年 C.3年 D.5年

32、甲公司欠乙公司30万一直无力偿还，现丙公司欠甲公司20万，已到期，但甲公司并不积极向丙公司索要。乙向法院起诉，以谁为被告？（ ）

A.甲B.丙 C.甲和丙 D.甲或丙

33、甲公司欠乙公司30万一直无力偿还，现丙公司欠甲公司20万，已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。对甲公司的这一行为，乙公司向法院起诉，以谁为被告？（）

A.甲B.丙 C.甲和丙 D.甲或丙

34、债权人欲将合同的权利全部或者部分转移给第三人，则（ ）

A.应当通知债务人 B.应当经债务人同意 C.不必通知债权人

35、债务人欲将合同的义务全部或者部分转移给第三人，则（ ）

A.应当通知债权人 B.应当经债权人同意 C.不必经债权人同意

D.不必通知债权人

36、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人可以（ ）

A.终止合同 B.解除合同C.撤消合同D.变更合同

37、债权人应当自提存之日起（ ）内到提存机关领取提存物。逾期不领取的，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A.2年 B.3年 C.4年

D.5年

38、债权人王某落不明，债务人李某难以履行债务，遂将标的物向公证机关提存。李某将标的物提存后，有关提存期间风险由（）承担。

A.由王某承担 B.由公证机关承担

C.由王某和公证机关一起承担 D.由李某承担

39、债权人王某落不明，债务人李某难以履行债务，遂将标的物向公证机关提存。李某将标的物提存后，有关提存期间孳息由（ ）谁。

A.由王某承担 B.由公证机关承担

C.由王某和公证机关一起承担 D.由李某承担

40、债权人王某落不明，债务人李某难以履行债务，遂将标的物向公证机关提存。提存费用应由（ ）谁。

A.由王某承担 B.由公证机关承担

C.由王某和公证机关一起承担 D.由李某承担

41、当债权人和债务人归于同一人，合同关系终止，法律上把这种情况称作（ ）

A.提存B.抵销 C.混同D.免除

42、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用（）条款。

A.违约金或者定金 B.违约金C. 定金

D. 违约金和定金

43、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（ ）。

A.10% B.20%C. 30%

D. 40%

44、收受定金的一方不履行约定债务，应当（）倍返还定金。

A.1 B.2 C.3 D.4

45、买卖合同中，标的物在交付之前产生的孳息，归（ B），交付之后产生的孳息，归（ ）。

A.买方 B.卖方 C.买方或卖方

D. 买方和卖方

46、试用买卖合同，当试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为（）。

A.购买 B.不购买 C.由卖方在购买与不购买之间之间选择

47、在赠与合同中，在赠与财产转移后，受赠人严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属，赠与人可以自知道或者应当知道撤销原因之日起（）内行使撤消权。

A.3个月 B.6个月 C.1年 D.1个月

48、在赠与合同中，在赠与财产转移后，因受赠人的违法行为致使赠与人死亡，赠与人的继承人应知道或者应当知道撤销原因之日起（）内行使撤消权。

A.3个月 B.6个月 C.1年 D.1个月

49、自然人之间的借款可以约定利息，但是不得超过银行同期同类贷款利率的（）倍。

A.1 B.2 C.3 D.4

50、租赁合同的租赁期限不得超过（）年，超过的，超过部分无效。

A.10 B.20C.30 D.40

51、租赁合同的租赁期限在（）长时间以上的，应签订书面合同，否则，视为不定期租赁。

A.3个月 B.6个月 C.1年 D.1个月

二、多项选择题

1、关于买卖合同的描述正确的是（ ）。

A.属于双务合同 B.属于有偿合同

C.属于诺成合同 D.属于要式合同 E.属于有名合同

2、关于赠与合同的描述正确的是（ ）。

A.属于单务合同 B.属于有偿合同

C.属于诺成合同 D.属于实践合同 E.属于有名合同

3、关于租赁合同的描述正确的是（ ）。

A.属于单务合同 B.属于有偿合同

C.属于诺成合同 D.属于要式合同E.属于有名合同

4、关于自然人之间的借款合同的描述正确的是（ ）。

A.属于有偿合同 B.属于诺成合同

C.属于实践合同 D.属于不要式合同

5、关于金融机构作为贷款一方的借款合同的描述正确的是（）。

A.属于有偿合同 B.属于诺成合同

C.属于实践合同 D.属于要式合同

6、下列合同中，属于实践合同的有（ ）

A.买卖合同 B.赠与合同C.租赁合同

D.自然人之间的借款合同 E.定金合同

7、下列合同中，属于从合同的有（ ）

A.买卖合同 B.赠与合同C.租赁合同

D.借款合同 E.定金合同F.保证合同

G.质押合同 H.抵押合同

8、我国现行的《合同法》适用下列哪种合同？（）

A.宜昌市环保局与三峡大学签定环保责任合同，三峡大学承诺在一个月内将求索溪治理好

B.夕阳西下，小桥流水，某男某女海誓山盟，签订结婚合同，某男非该女不娶，某女非该男不嫁。

C.张三与李四签订租赁合同，张三将房屋租给李四1年，租金每个月500

D.王五与赵六签订一份地役权合同，王五在3年内不得建高于三楼的房屋以便赵六能观看江景，赵六付2万给王五

E.某中年夫妇与正在街头流浪之三毛达成合同，抚养三毛至成年

F.甲与乙签订一份关于电脑的买卖合同

9、下列属于要约邀请的有（）

A.拍卖公告 B.招标公告 C.招股说明书 D.商业广告 E.悬赏广告 F.寄送的价目表

10、在合同订立过程中，下面哪些是订立合同必须经历的环节。（ ）

A.要约 B.反要约C.要约邀请 D.承诺