照明灯购销合同合集5篇

笔稿范文网精选专题推荐：“照明灯购销合同”。

随着人们法律意识的不断提高，许多人开始加入学习撰写合同的行列。合同的内容要不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。不过想要写好合同应该不是一件容易事，我们可以怎么写呢？笔稿范文网编辑花时间特意编辑了照明灯购销合同，欢迎你阅读与收藏。

照明灯购销合同 篇1

合同编号

甲方需方

乙方供方

根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规为明确双方的权利和义务按照诚实、守信、平等互惠的原则经双方协调一致签订本合同。

一、货品说明及要求

1、本合同货品为照明灯具。其具体名称、型号、数量：

__________________。

2、合计人民币元整

二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限

1、乙方所供产品依据甲方提供的产品样品为准。全套灯具必须符合国家相关技术标准。

2、货物进场时乙方须向甲方提供安装说明书、产品合格证及由第三方权威机构出具的质量检测报告等以便甲方对灯具型号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。甲方如发现送至施工现场货物中夹杂其它品牌的灯具及其元器件或与甲方提供的样品不符的甲方有权拒收货物若因此造成甲方的损失均由乙方负责赔偿。

3、灯体安装固定装置应牢固可靠及安装配件需齐全、灯体外观漆面完整光滑烤漆面在质保期不得因自然环境以及灯体温度变化出现有爆漆、起皮、脱落等现象。

4、电器箱内的整流器应与光源功率相匹配并设置有固定安装装置导线与灯体连接长度为0.4米并有软套管保护导线。

5、所购灯具在承诺与质保期范围内发生由于灯具质量问题造成更换电器元件、光源及灯具的安装配件乙方应无条件更换并负责更换安装。

三、交货地点、时间、方式及费用负担:交货地点。交货时间合同生效之日起天内将货品生产完毕并送到交货地点。乙方如有困难应事先通知甲方。手续交接货物由甲、乙双方共同验收办理好交接手续乙方应提供正规单据并加盖公章。单据应明确材料的名称、规格、数量等明细及收获时间货品需经双方签字确认。费用负担乙方承担。

四、乙方提供服务

1.乙方就灯具安装负责技术支持与指导。

2.乙方所提供的灯具质保期为贰年电器光源部分质保期为壹年。

五、结算、付款方式预付款签订合同甲方订货后应预付给乙方当期总货款的。结算方式结算金额按照实际到货数量金额为准。结算方式按批结算。付款方式货到检查合格后付总货款的剩余为质保金质保期满后一次性付清。

六、双方权利和责任

1、乙方应保证及时供应优质合格符合质量及标准要求的产品。甲方按照国家相关技术标准及合同约定对货品进行验收。对质量因检测不合格而造成的一切损失均由乙方承担。

2、甲方未按合同之约定履行按期付款义务乙方有权拒绝送货。

3、乙方迟延交货每超过一日向甲方支付合同总价款的违约金。

4、乙方迟延交货超过三日的除按前款规定支付违约金外甲方还有权解除合同乙方已收取的价款应全额返还。

5、甲方无正当理由单方解除合同的应赔偿由此给乙方造成的损失。

七、协商与仲裁本合同的履行过程中如发生争议双方应协商解决协商无果可提请仲裁委员会仲裁或经甲方所属地人民法院裁决。

八、合同说明合同自双方合法代表签字并加盖公章之日起生效至物资交货完毕、验收合格、结清全部货款止。如甲乙双方在合同期内单方废除本合同违约方必须向对方支付总货款的作为违约赔偿金。

九、其他约定的事项

1、乙方提供营业执照、税务登记证、法人身份证的复印件如果是有代理人签订合同需提供法人的委托书。

2、本合同一式份甲方份乙方份。

3、其他与合同有关的协商事项均以双方认可的文字函电为依据其为合同不可分割的组成部分。

4、合同供应期至工程竣工止。自合同签订日起双方将受本合同约束并执行合同条款至合同结束。

5、未尽事宜双方协商处理。

十、合同签订

甲方乙方

单位名称章单位名称章

甲方代表人

乙方代表人

年月日：

甲方(采购方)：

乙方(供应商)：

为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国民法典》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：

第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

第二条：合同价格

本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。

第三条：质量保证

1.乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为月，自甲方验收合格之日起计算;

2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的，则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。

3.质保期满，在乙方不存在违约情形时，甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方，质保金不计利息。

第四条、货物的结算与支付

1、甲乙双方确认的货物结算依据为：采购合同书复印件、甲方采购定单(传真件、扫描件有效)、乙方开具的有效发票，甲方按质量合格货物数量支付乙方货款。如因乙方缺少结算依据而导致甲方不能按合同约定期限付款，甲方不承担逾期付款的违约责任。

2、总合同价人民币(￥元)按实际安装数量计算。

3.支付方式：

a合同签订生效后，甲方先向乙方支付合同款的%做为合同定金，即元。

b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的%，即元。

c所有产品安装调试完成，经过项目方验收合格后，日之内即付清合同款剩余的%，即元

第五条、违约责任

1.乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;

2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

3.乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。

4.乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承当甲方因此所造成的损失。

第六条、不可抗力

1.不可抗力是指合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、磁电串入等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2.如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并且在不可抗力发生之日起十日内取得公证机关不能履行或不能全面履行合同的证明送交给对方。双方同意，可据此免除部分或全部责任。一方不能证明不能履行合同是不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第七条、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

第八条、争议解决方式双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，甲乙双方均有权向合同签约地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条、本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人(签字)法定代表人(签字)

代理人：代理人：

电话:电话:

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签约日期：签约日期：

甲方(采购方)：

乙方(供应商)：

为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国民法典》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：

第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

乙方根据甲方需求提供下列货物：(详见甲方每次具体的货物采购定单)

第二条：合同价格

本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。本合同价格还包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准。乙方必须提供出售给甲方的货物合格证明、质量保质保修证明、货物使用说明书、货物自检报告书、有效发票;

第四条：质量保证

1.乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为24月，自甲方工程验收合格之日起计算;

2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的，则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。

3.质保期满，在乙方不存在违约情形时，甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方，质保金不计利息。

4.甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的货物，甲方有权要求乙方赔偿甲方由此所造成的实际损失，乙方赔偿甲方所产生的实际损失后，仍需继续履行本合同义务。

第七条、货物的结算与支付

1、暂定总合同价人民币(￥元)(含税)，按实际安装数量计算。

2.支付方式：

a合同签订生效后，甲方先向乙方支付合同款的%做为合同定金，即元。b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的%，即元。

c所有产品安装调试完成，经过项目方验收合格后，日之内即付清合同款剩余的%，即元

d质保金为，在甲方验收合格后个月内的个工作日内付清。

第八条、保修方式

1.自货品经过双方验收合格之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修服务期限为2年。

2.保修期内，甲方如在安装使用过程中出现非人为的质量问题，乙方在收到甲方反馈的信息后，由乙方按破损数量、型号全部换新，换货产生的所有费用由乙方承担。保质期内发生的非人为的所有质量问题，如果乙方在甲方通知之日起48小时以内未处理，甲方有权交第三方处理，所发生的费用由乙方全额负担。

第九条、违约责任

1.乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;

2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

3.乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。

4.甲方违反本合同规定无故拒绝接货的，应当承担由此对乙方所造成的损失。

5.乙方不得擅自解除本合同，因乙方擅自解除合同或不履行合同义务致使甲方产生损失的，甲方有权要求乙方承担双方交易金额30%的违约责任，甲方因此还造成其它损失的，乙方还应赔偿甲方的其它相关经济损失。

第十条、本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人(签字)法定代表人(签字)

电话电话

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签约日期：签约日期：

照明灯购销合同 篇2

甲方(采购方)：

乙方(供应商)：

为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国民法典》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：

第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

乙方根据甲方需求提供下列货物：(详见甲方每次具体的货物采购定单)

第二条：合同价格

本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场炕货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。本合同价格还包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准。乙方必须提供出售给甲方的货物合格证明、质量保质保修证明、货物使用说明书、货物自检报告书、有效发票;

第四条：质量保证

1.乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为24月，自甲方工程验收合格之日起计算;

2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的，则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。

3.质保期满，在乙方不存在违约情形时，甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方，质保金不计利息。

4.甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的货物，甲方有权要求乙方赔偿甲方由此所造成的实际损失，乙方赔偿甲方所产生的实际损失后，仍需继续履行本合同义务。

第七条、货物的结算与支付

1、暂定总合同价人民币(￥元)(含税)，按实际安装数量计算。

2.支付方式：

a合同签订生效后，甲方先向乙方支付合同款的%做为合同定金，即元。b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的%，即元。

c所有产品安装调试完成，经过项目方验收合格后，日之内即付清合同款剩余的%，

d质保金为，在甲方验收合格后个月内的个工作日内付清。

第八条、保修方式

1.自货品经过双方验收合格之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修服务期限为2年。

2.保修期内，甲方如在安装使用过程中出现非人为的质量问题，乙方在收到甲方反馈的信息后，由乙方按破损数量、型号全部换新，换货产生的所有费用由乙方承担。保质期内发生的非人为的所有质量问题，如果乙方在甲方通知之日起48小时以内未处理，甲方有权交第三方处理，所发生的费用由乙方全额负担。

第九条、违约责任

1.乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;

2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

3.乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。

4.甲方违反本合同规定无故拒绝接货的，应当承担由此对乙方所造成的损失。

5.乙方不得擅自解除本合同，因乙方擅自解除合同或不履行合同义务致使甲方产生损失的，甲方有权要求乙方承担双方交易金额30%的违约责任，甲方因此还造成其它损失的，乙方还应赔偿甲方的其它相关经济损失。

第十条、本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人(签字)法定代表人(签字)

电话电话

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签约日期：签约日期：

照明灯购销合同 篇3

甲方需方：

乙方供方：

根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规为明确双方的权利和义务按照诚实、守信、平等互惠的原则经双方协调一致签订本合同。

一、货品说明及要求

1、本合同货品为照明灯具。其具体名称、型号、数量见下表。序号型号规格数量单价

2、合计人民币元整

二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限

1、乙方所供产品依据甲方提供的产品样品为准。全套灯具必须符合国家相关技术标准。

2、货物进场时乙方须向甲方提供安装说明书、产品合格证及由第三方权威机构出具的质量检测报告等以便甲方对灯具型号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。甲方如发现送至施工现场货物中夹杂其它品牌的灯具及其元器件或与甲方提供的样品不符的甲方有权拒收货物若因此造成甲方的损失均由乙方负责赔偿。

3、灯体安装固定装置应牢固可靠及安装配件需齐全、灯体外观漆面完整光滑烤漆面在质保期不得因自然环境以及灯体温度变化出现有爆漆、起皮、脱落等现象。（读书笔记吧 dsbJ1.coM）

4、电器箱内的整流器应与光源功率相匹配并设置有固定安装装置导线与灯体连接长度为0.4米并有软套管保护导线。

5、所购灯具在承诺与质保期范围内发生由于灯具质量问题造成更换电器元件、光源及灯具的安装配件乙方应无条件更换并负责更换安装。

三、交货地点、时间、方式及费用负担:交货地点。交货时间合同生效之日起天内将货品生产完毕并送到交货地点。乙方如有困难应事先通知甲方。手续交接货物由甲、乙双方共同验收办理好交接手续乙方应提供正规单据并加盖公章。单据应明确材料的名称、规格、数量等明细及收获时间货品需经双方签字确认。费用负担乙方承担。

四、乙方提供服务

1.乙方就灯具安装负责技术支持与指导。

2.乙方所提供的灯具质保期为贰年电器光源部分质保期为壹年。

五、结算、付款方式预付款签订合同甲方订货后应预付给乙方当期总货款的。结算方式结算金额按照实际到货数量金额为准。结算方式按批结算。付款方式货到检查合格后付总货款的剩余为质保金质保期满后一次性付清。

六、双方权利和责任

1、乙方应保证及时供应优质合格符合质量及标准要求的产品。甲方按照国家相关技术标准及合同约定对货品进行验收。对质量因检测不合格而造成的一切损失均由乙方承担。

2、甲方未按合同之约定履行按期付款义务乙方有权拒绝送货。

3、乙方迟延交货每超过一日向甲方支付合同总价款‰的违约金。

4、乙方迟延交货超过三日的除按前款规定支付违约金外甲方还有权解除合同乙方已收取的价款应全额返还。

5、甲方无正当理由单方解除合同的应赔偿由此给乙方造成的损失。

七、协商与仲裁本合同的履行过程中如发生争议双方应协商解决协商无果可提请仲裁委员会仲裁或经甲方所属地人民法院裁决。

八、合同说明合同自双方合法代表签字并加盖公章之日起生效至物资交货完毕、验收合格、结清全部货款止。如甲乙双方在合同期内单方废除本合同违约方必须向对方支付总货款的作为违约赔偿金。

九、其他约定的事项

1、乙方提供营业执照、税务登记证、法人身份证的复印峻如果是有代理人签订合同需提供法人的委托书。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。

3、其他与合同有关的协商事项均以双方认可的文字函电为依据其为合同不可分割的组成部分。

4、合同供应期至工程竣工止。自合同签订日起双方将受本合同约束并执行合同条款至合同结束。

5、未尽事宜双方协商处理。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

照明灯购销合同 篇4

甲方(采购方)：

乙方(供应商)：

为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：

第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

第二条：合同价格

本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场炕货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。

第三条：质量保证

1.乙方其出售给甲方的货物质量保证期为月，自甲方验收合格之日起计算;

2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的，则乙方货物质量应达到国家有关部门颁布的国家标准或行业标准规范。

3.质保期满，在乙方不存在违约情形时，甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方，质保金不计利息。

第四条、货物的结算与支付

1、甲乙双方确认的货物结算依据为：采购合同书复印峻、甲方采购定单(传真件、扫描件有效)、乙方开具的有效发票，甲方按质量合格货物数量支付乙方货款。如因乙方缺少结算依据而导致甲方不能按合同约定期限付款，甲方不承担逾期付款的违约责任。

2、总合同价人民币(￥元)按实际安装数量计算。

3.支付方式：

a合同签订生效后，甲方先向乙方支付合同款的%做为合同定金，即 元。

b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的%，即 元。

c所有产品安装调试完成，经过项目方验收合格后，日之内即付清合同款剩余的%，即 元

第五条、违约责任

1.乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;

2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

3.乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。

4.乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承当甲方因此所造成的损失。

第六条、不可抗力

1.不可抗力是指合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、磁电串入等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2.如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并且在不可抗力发生之日起十日内取得公证机关不能履行或不能全面履行合同的证明送交给对方。双方同意，可据此免除部分或全部责任。一方不能证明不能履行合同是不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第七条、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

第八条、争议解决方式双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，甲乙双方均有权向合同签约地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条、本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人(签字)法定代表人(签字)

代理人： 代理人：

电话: 电话:

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签约日期： 签约日期：

照明灯购销合同 篇5

咀方：

乙方：

咀、乙双方在平等、自愿的基础上就灯具购销事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国》的有关规定，特签定如下合同条款，以共同遵守：

一、灯具的型号、规格、数量、单价(详见附表)。

二、合同有效期自20xx年7月1日至20xx年8月1日。

三、合同有效期间内，若乙方能一次性支付给甲方指定金额伍拾万元整(500000.00元)，甲方则会让利10个点给予乙方。

四、最终结算金额如超出或者减少合同约定的数量，那么所有增加或减少的按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。

五、产品质量要求、技术标准：按GB7000.1-1996和甲、乙双方确认的方案(图纸)以及甲方设计签字确认的样品生产，产品质保期为两年。

六、包装标准及要求：按乙方产品出厂包装标准包装。

七、交货期限：20xx年08月01到第一批货，最后一批到货日期为20xx年08月20日。

八、交货地点及方式：地点由乙方指定。

九、运输方式、费用及保险费用：由甲方负责承担。

十、付款方式：

1、合同签定后，乙方支付全部货款，须以银行电汇方式汇至合同所载明的或甲方书面指定的银行帐户方为有效货款。

十一、违约责任：

1、乙方如不能按合同第十条约定付款，属乙方违约，每延期一天付款，应支付合同总金额的1违约金给甲方;

2、甲方如不能按合同第八条约定交货，属甲方违约，每延期一天交货，应支付合同总金额的1违约金给乙方。

十一、解决合同纠纷的方式：

与本合同有关的一切争议，甲、乙双方本着相互信任的原则协商解决，如经协商无法解决将依法向人民法院起诉解决。

十二、其他约定事项：

1、本合同附表为合同不可分割部分，如有未尽事宜，双方另行签定补充协议;

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方代表签章后生效。

咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

在前期招标并确定中标单位的基础上，根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本灯具购销合同。：

一、数量、计量单位、单价、金额

供货明细

第二条出卖人对质量负责的条件及期限：

(1)乙方应对所售产品的质量及使用功能负责，在设计要求及合理的使用期限内(质保期为一年，自工程检验合格之日起)乙方有义务对非甲方原因而产生的问题产品进行保修与退换。

(2)本合同项下货物投运后出现故障，在接到甲方通知后，维护人员须在24小时内赶到现场排除故障。

(3)供方保证对本合同项下货物的设计及质量问题的处理和技术服务，不发生任何费用。

(4)供货周期

第三条随包装的必备品、配件、工具数量及供应办法：

随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全，保证所供产品能正常安装与使用。

第四条结算方式、时间及地点：

货到付款40%，货到，初步验收(甲方及监理，业主方)完毕再付50%，竣工验收结算2个月内付清;

第五条本合同生效。

本合同一式___份。经法定代表人签章后生效。

咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

gx86.com延伸阅读

墙纸购销合同(精选5篇)

随着我国经济的快速发展，合同成了工作生活中必不可少的一部分。签订合同能督促双方按合同来履行约定，那么写合同需要依靠什么工具吗？有请阅读笔稿范文网的编辑为你编辑的墙纸购销合同，相信能对大家有所帮助。

墙纸购销合同【篇1】

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规之规定，双方经友好协商就甲方向乙方订购墙纸及安装事宜达成如下协议：

一、产品名称型号单价：

二、施工地点：

三、完工时间：合同签订后在甲方能提供施工条件的情况下12天完工。

四、质量及验收标准按国家行业标准验收。

五、付款方式：

1、总面积暂按定金____元，施工全部完成后甲方验收合格按实际面积付清余款。

2、乙方施工完毕经甲方验收合格后七天内一次性付清余款。

3、甲方以,(转帐支票)(现金)结算，乙方提供收款收据。

六、乙方在墙纸张贴前需对墙面进行验收，如不符合施工要求甲方必需整改。

七、乙方在施工中应严格按照操作规程进行施工，施工中的一切安全责任事故由乙方责任。

对以上协议双方如无争议签定盖章生效。

八、其他

1、本合同自签定后生效，未尽事宜双方友好协商解决，协调不成可向项目当地法院申请裁决。

2、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

墙纸购销合同【篇2】

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规之规定，双方经友好协商就甲方向乙方订购墙纸及安装事宜达成如下协议：

一、墙纸施工成品单价：16元/㎡（含墙纸运输、搬运、辅料、粘贴施等全部费用），房间以乙方所贴样板房大面积为准，过道墙纸以设计师叶志刚确认样品为准。

二、施工地点：达州市红旗大桥桥头富园酒店4-11F。

三、完工时间：乙方需在_______年_______月_______日前完成甲方现场所有墙纸粘贴施工（过道墙纸施工_______年_______月_______日完工）。

四、质量及验收标准按国家及行业标准验收。成品保护由乙方负责，若有损坏由乙方负责修复。

五、付款方式：

1、墙纸总面积暂按3000㎡计算；总价约：4.8万元。

2、合同签定后甲方付定金壹万元，墙纸运到甲方施工现场付至暂定总额的50%，施工全部完成后三天内甲方验收，合格后按实际面积付工程款至97%。

3、剩余3%作为保证金（质保期为1年时间）。待质保期满后1月内付清。

4、甲方以,（转帐支票）（现金）结算，乙方提供收款收据。

六、乙方在墙纸张贴前需对墙面进行检查验收，如发现任何问题，应立即通知甲方并协助解决（如乙方提出墙面质量问题，甲方示按时配合造成的工期延误由甲方负责）。

七、乙方应在施工中加强安全管理，应严格按照安全操作规程进行施工，施工中的一切安全责任事故由乙方责任，甲方不承担任何安全责任和经济责任。

八、其他

1、本合同自签定后生效，未尽事宜双方友好协商解决，协调不成可向甲方当地法院申起诉。

2、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方签字：乙方签字：

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

墙纸购销合同【篇3】

买方(甲方)：

卖方(乙方)：

甲方向乙方购买墙纸用于芜湖鸿瑞·熙龙湾售楼处内装工程项目。根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着诚实守信、平等互利和自愿的原则，经协商一致，特订立本合同，以兹共同遵守执行。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1、产品的名称规格型号：墙面墙纸，规格型号详见附件;

2、产品的技术标准(包括质量要求)：材料品质参照双方确认的样品，具体花纹及材质等以甲方设计师和业主认可签章的乙方样品为准，相关技术标准执行国家及行业相应规范要求。

第二条产品的数量和计量单位、计量方法：

1、供货的数量：以甲方签章发出的的订货清单为准。

2、计量单位及计算规则:供货数量依据墙纸的投影面积以m2计量，

第三条产品的包装标准、包装物的提供与回收：

按乙方的包装标准执行：甲方有特殊要求的，按甲方的下列要求执行：不计价、不回收。

第四条产品的交付

1、交货方法，按下列第(3)项执行：

(1)乙方送货;(2)乙方代办运输;(3)甲方自提自运。

第五条产品的交(提)货期限

1、全部货物供货期限从20x年5月6日至20x年5月25日

2、分批交货时间及数量：详见附后清单

第六条合同价款及付款

1、暂定合同总价为小写：RMB34,116.00大写：人民币叁万肆仟壹佰佰壹拾陆元。

2、供应单价：供应单价参照附后报价清单;

上述供应单价包含甲方采购订单货物所需要的费用，包括乙方交付货物于甲方前所涉及的所有费用，甲方支付乙方货款是乙方需提供正式发票。

3、付款方式：

预付款：合同签署，支付合同价50%万元。

进度付款及结算：甲方向乙方提货时支付全款。

4、付款方式，按下列第(2)项执行：

(1)现金;(2)支票;(3)汇款。

第七条验收方法及质量异议

按业主、甲方及监理工程师要求程序进行质量检查和报验。

第八条验收方法及质量异议

1、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2、乙方在接到买受人书面异议后，应在3天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条违约责任

1、甲、乙、双方任何一方不履行合同义务，或履行义务不符合合同约定的，均构成违约，依法律规定及合同约定，违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所受的损失。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，乙方不能修理或者不能调换或退货的，按不能交货处理。

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货款额的2%违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款额乘以银行同期贷款利率的违约金。

5、为保证工程的顺利进展，在乙方供货期间连续贰次出现质量问题经甲方指出并整改无果后或者甲方不予响应，买受人可另行指定合适材料供应商供应任何甲方认为合适的材料。

第十条不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的'原因不能履行合同时，应及时向其他两方通报不能履行合同的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条争议的解决方式

本合同如发纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼解决。

第十二条其它

1、询价函、乙方的报价资料及乙方的承诺作为本合同附件，合同文件的解释顺序以时间先后为准。

2、此合同单价金额如遇政策调整或市场物价等因素调整，本合同单价金额不得调整。合同单价亦不会因为最后供货数量与暂定数量的差异、人工、物价、汇率及费率的变动而调整，及与该些调整相关的所有费用已包含在合同单价内。

3、本合同一经签署，便具有法律效力，甲、乙双方应按合同严格执行，未经双方协商同意，不得随意变更或解除合同。

4、本合同如有未尽事宜，需经双方另行协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

5、本合同一式四份，自双方签字盖章之日生效。

甲方单位名称：(盖章)乙方单位名称：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

日期：年月日日期：年月日

墙纸购销合同【篇4】

需方： 公司 (以下简称甲方)

供方： 公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、行政法规之规定，根据甲方与 公司签订的编号为【 】的《墙纸战略采购协议书》的约定，为使甲方在各地的房地产开发用户(在本合同为 公司，以下简称实际用户)获得高品质的建设材料，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方向乙方订购墙纸(以下简称墙纸或货物)一批，用于实际用户的项目建设，双方同意签订如下采购合同条款并共同遵守：

一、 货物描述、数量及价格 ： 货币单位：人民币元

使用区域

材质

型号规格

图片

数量

单价

总金额

合 计

注： 以上单价均已包含材料费、生产、检验、技术资料、配件、包装、装车、运输、卸货至实际用户指定地点、指导安装、调试配合、税金等最终交货验收前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。

二、 质量标准及保证

1.乙方在交货时应提供产品相关质量检验报告，阻燃证明。甲方按乙方提供的经甲方确认的墙纸小样的花色和质量为标准进行验收。出现产品质量问题乙方应负全部责任(赔偿工期延误等经济损失)并及时予以更换。

2.封样办法：合同签订前，乙方需提供墙纸实样(规格10c10c)两套经甲方确认后签字封样(封样上应注明墙纸品牌、产地、材质成分、使用场所)同时按墙纸封样提供电子稿一套。

3.质量保证

(1)乙方保证其供应的墙纸为原厂生产，没有贴牌或外包生产现象，所生产的墙纸为符合国家或行业标准的优等品。乙方必须保证所有产品外表平整、光洁、无划痕、锈斑、裂缝和缺陷等，且在使用过程中质量可靠、无明显色差、不易破损、便于清理;保证生产工艺与封存样板及附件所示生产工艺技术标准相同且颜色必须与封存样板相同。同时保证所交付的技术资料、图纸应清晰、完整、统

一、准确、正确。

(3)乙方保证所提供的墙纸是全新的、未被使用过的，在交付时没有设计、材质或工艺上的瑕疵或缺项且符合或优于本合同约定的技术质量标准及规范;乙方应保证其出售的墙纸可供正常恰当的使用，并且在经过正常操作和保养的前提下，在墙纸的寿命期内运行良好(使用寿命期应达到________年)

(4)合同履行中甲方或实际用户要求变更墙纸质量标准及发生其他实质性变更的，另行协商解决。

4.包装标准

(1)乙方交付的所有墙纸的包装应根据材料特点具备防潮、防雨、防震、防晒及防粗暴装卸等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成货物破损、锈蚀、失缺、损坏或变形等损失的，由乙方承担责任。对实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

(2)每一包装物内必须附有装箱清单。包装物上必须标注墙纸名称、合同号、收货人、到达站或到货地点、品目号和箱号、外形尺寸(长宽高，以厘米计)毛重、净重(公斤)规格、型号、颜色、数量、重量、产品等级、货号、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，包装箱内和捆内的各散装部件应予以标记，其标记与装配图中的部件号、零件号一致，同时记录在包装箱上。因标示缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成的损失，乙方负责赔偿，对甲方或实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

三、 交货期限及交货地点

1、交货期限

(1)本合同所订购的墙纸如需分批安装，具体货到工地时间、型号、数量以甲方实际用户书面通知到为准。

(4)乙方应按国家有关规定在货到交货地点时向实际用户提供一套完整随货文件。产品合格证应提供给实际用户。

(5)乙方每次发货前应提前24小时通知甲方，以便甲方通知实际用户指定专人负责初步验收，甲方应提前以书面形式将指定初验收人姓名和联系方式告知乙方。

(6)甲方发出书面供货通知后，乙方接受甲方对交货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：甲方提前 10 天发出书面通知，乙方进行书面确认后即可执行。甲方对此不承担违约责任。

2、交货地点

甲方书面供货通知中载明的货物接收单位(即实际用户)建设工地的实际用户的指定地点。

3、交货运输及保险

(1)本合同约定的交货方式为乙方送货，除不可抗力因素外，乙方必须按合同及书面供货通知规定的地点、时间安排交货。乙方不能按时交货，应当于不迟于书面供货通知约定的交货日期前十天，以书面形式向相应实际用户提出延期交货的理由和要求。相应实际用户同意后，交货期相应顺延。相应实际用户不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期交货要求的，交货期不予顺延。相应实际用户未同意而乙方未按时交货的，甲方有权解除本合同，同时甲方或其实际用户有权向乙方索赔违约金及因此造成的损失。

(2)货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔;甲方予以必要的协助，但无论乙方索赔成功与否，乙方均不能以办理索赔为由而延迟交货或安装。

(3)乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，在不影响安装进度的前提下尽快给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而延迟交货或安装。

四、 付款方式

1、甲方按以下方式分期付款：

(1)甲方发出书面供货通知且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后____日内，甲方支付当批要求进场供货暂定总价款的30%作为定金，该定金可抵作货款;

(2)在每批次货物货到交货地点经初验合格且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后____日内，甲方支付相应批次初验合格货款的40%.

(3)在乙方完成本合同项下所有供货，墙纸最终铺贴完成或货到三个月内，经甲方实际用户确认无质量问题。乙且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后三____日内，付至结算总价款的95%;

(4)结算总价款的5 %余款作为保修金，在合同约定的保修期满(墙纸铺贴完成后________年)确认无质量问题且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后____日内无息付清。

3、在本合同约定的甲方每一期付款前，乙方应向甲方提供书面付款申请，并开具提供给甲方同等金额的符合国家及当地税务规定的增值税专用发票，甲方方可履行付款义务。否则，由于乙方未能及时开具并提供发票而导致甲方付款延误，甲方不承担责任。上述增值税专用发票如无法分割开具，则乙方应在甲方

第一次付款前按合同总价款全额开具提供。

五、 货物质量的验收

1、验收标准：详见本合同

第二条。

2、验收方式

(1)初验收：货到交货地点后，甲方授权实际用户代表甲方负责进行到货初验收并办理签收手续，具体初验收及货物签收手续由实际用户的上述指定人员实施;甲方若有中途变更或增加签收人，则由变更后的签收人负责初验货签收;到货初验收的内容如下：

A.乙方交付的货物出厂时，应有制造厂签发的产品质量合格证作为交货的质量证明文件;

(2)最终验收：墙纸铺贴完成且经甲方本合同质量标准及国家规范标准验收通过，方视为乙方交付的货物最终验收合格。

(3)甲方保留通过实际用户在例行送检之外随时抽检的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于货物的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，实际用户有权代表甲方拒收、部分拒收、退货、部分退货，乙方应承担相应违约责任。

六、 售后服务

本合同项下货物质量保修期为________年，自货物最终验收合格并交付实际用户使用之日起计算。在质量保修期内，由于乙方货物的质量原因引起任何损坏或责任，乙方接到甲方通知后，必须在24 小时内赶到实际用户现场进行维修，乙方不得延误维修时间，并且乙方应承担因上述损坏或责任导致的损失。如乙方未能按时赶赴实际用户现场维修或无法在甲方或实际用户要求的时间内修好，甲方或实际用户有权另请他人进行维修，所产生的费用及损失由甲方直接从乙方保修金中予以抵扣，不足部分乙方应及时补足。因乙方维修更换的货物的保修期自维修验收合格之日起重新计算。

七、 履约保证金

1、乙方已于签订战略合同时向甲方支付人民币【 】元(大写：【 】元)，作为对合同履行、供货时间及供货质量的担保。

2、乙方出现任何一项违约行为，致使甲方可依照合同约定行使主张违约金的权利时，甲方有权直接从上述保证金中扣除相应的违约金额或赔偿金额，不足部分仍应由乙方补足。

3、履约担保的有效期应当截止货物最终验收合格之日。乙方完成合同约定的供货任务，甲方于履约担保的有效期届满次日起三____日内将保证金(扣除违约金及赔偿金以外的剩余款项)一次性无息返还乙方。

4、乙方同意，因乙方违约导致甲方解除本合同时，甲方有权没收上述履约保证金。

八、 违约责任

1、乙方由于非不可抗力原因不能按照本合同的规定履行，甲方有权单方终止本合同，并由乙方完全承担因终止本合同而给甲方及实际用户造成的一切损失。

2、如乙方出现下列情形之一的，甲方有权选择单方终止本合同并另行确定

第三人为本合同规定货物的供应商：

(1)乙方不具有按本合同规定向甲方供货的能力。

(2)乙方或者乙方的货物未获得实际用户当地政府的施工资质或准用许可。

(3)乙方供应的任一批货物不符合本合同规定的要求，包括但不限于质量要求、交货的时间要求。

3、如乙方无法依合同约定按时交付货物(包括但不限于制作、生产、运抵交货地点安装调试并经验收合格)，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金人民币1万元;如逾期交付七天，乙方除按上述约定支付违约金外，甲方有权提前解除合同，如甲方解除合同的，乙方还应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。如该违约金不足以赔偿甲方及实际用户损失，乙方并应赔偿甲方及实际用户其他所有损失。

4、如乙方提供的货物出现质量问题，乙方应甲方或实际用户规定时间内更换(乙方的交货时间并不因此而得到顺延)，并按照存在质量问题货物价款的两倍进行赔偿。如甲方认为出现的上述问题已严重影响甲方的工程或在安装调试后30天内无法通过最终验收合格的，乙方应按上述约定支付违约金外，甲方有权提前解除合同，如甲方解除合同的，乙方还应按本合同总价款的20%向甲方支付违约金。如该违约金不足以赔偿甲方及实际用户损失，乙方并应赔偿甲方及实际用户其他所有损失。

5、对于乙方交付的货物，如发现品牌、产地、规格、型号不符，或有贴牌、假冒伪劣现象，则每发生一例，乙方应向甲方支付违约金人民币拾万元，乙方对此无异议，且乙方应无条件拆除、修复或更换不符货物，并应承担由此产生的一切责任和费用。如不符货物已严重影响实际用户工程或乙方不按上述约定处理，则甲方有权提前解除合同并退货，乙方应另按合同总价的20%向甲方支付违约金。上述违约金如不足以赔偿甲方及实际用户损失的，乙方并应赔偿甲方及实际用户其他损失。

6、上述违约金一旦产生，甲方可直接从货款或履约保证金中予以抵扣，乙方对此无异议。

7、甲乙双方均不需对因不可抗力原因而造成的损失承担违约责任。

九、 解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、 不可抗力

1、 不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所无法预见、无法克服且无法避免的并在该方没有过错或过失的情况下发生的，对该方履行本合同造成实质性障碍的事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱或其它类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

2、 不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他有权机构出具的不可抗力事件证明。

十

一、 附件

本合同附件为本合同不可分割的一部分，本合同具同等法律效力。本合同附件如下：

1、 墙纸价格明细表

2、 廉政管理协议书及廉政保证书。

十

二、 冲突解决

本合同与附件之间产生矛盾，以本合同为准;本合同未包含的部分，以发生在后双方确认的书面文件为准。

十

三、 本合同一式六份，甲乙双方各执三份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲 方

(盖章)

单位名称

地 址

法人代表

开户银行

帐 号

经 办 人

____日 期

________年____月____日

邮 编

电 话

传 真

乙 方

(盖章)

单位名称

地 址

法人代表

开户银行

帐 号

经 办 人

____日 期

________年____月____日

邮 编

电 话

传 真

墙纸购销合同【篇5】

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就购买墙纸事宜达共识并签订成如下合同条款：

一、货物名称及购货数量

二、交货与运输

在甲方施工现场 交货。运输费用由乙方承担。

三、货款价值

万 仟 佰 元( 元)

四、付款方式

实行分批次付款方式：

双方签订本协议之日，甲方向乙方支付货物总金额 %的定金，即人民币 元整;当乙方将货物全部交付甲方后，若无质量问题，甲方将 ______%,即人民币______元整;一次性付给乙方。

五、 施工准备与条件：

1. 甲方应为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工。

2.甲方供铺贴壁纸墙面的基层腻子，应平整、坚实、牢固，或因墙面漏水、渗透等原因对壁纸产生的不良影响，乙方不承担相应责任。

3.由甲方给乙方提供用水、用电等施工条件。

六、 施工协议：

甲方根据其装修进程，提前一周通知乙方。

七、甲方验收标准：质量验收

①、裱糊层表面色泽一致、无污斑。

②、各幅拼接横平竖直，图案端正，拼缝处图案花纹吻合，阴角搭 接顺光，阳光处无接缝。

③、裱糊层与挂镜线、贴脸板、踢脚线、电气槽盒等交接紧密，无 漏贴，不糊盖需经常拆卸的活动件。

八、其它约定

①、施工过程中，如果发现墙纸质量问题，乙方应无条件为甲方更换。

②、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效。

③、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

④、施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的售后维修，如果因甲方的人为原因造成的破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费维修。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

化工购销合同范文合集

您知道应该怎么拟制合同吗？合同在我们心目中的地位也逐渐加深。签订合同是为了可以保护民事法律关系，笔稿范文网小编特意为您整理了《化工购销合同范文》，希望能帮助到你的学习和工作！

化工购销合同范文 篇1

供方：__________________________________

地址：__________________________________

邮码：__________________电话：_________

法定代表人：____________职务：_________

需方：__________________________________

地址：__________________________________

邮码：__________________电话：_________

法定代表人：____________职务：_________

为保护供需双方的合法权益，根据《民法典》，经协商一致同意签订本合同。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量

品名：________________

规格、型号、牌号、商标：________________

产地或厂家：________________

质量标准：________________

包装要求：________________

计量单位：________________

数量：________________

单价：________________

总金额：________________

交(提)货时间及数量：________________

备注：________________

执行记录：________________

合计人民币(大写)：________________

二、供方对质量负责的条件和期限：______________________________________

三、交(提)货方式及地点：______________________________________________

四、运输方式到达站(港)及收货单位：____________________________________

五、运输费用负担：____________________________________________________

六、合理损耗计算及负担：______________________________________________

七、包装费用负担：____________________________________________________

八、验收方法及提出异议的期限：________________________________________

九、结算方式及期限：__________________________________________________

十、违约责任：________________________________________________________

十一、合同附件：______________________________________________________

十二、其他约定事项

1.合同正本一式两份，双方各执一份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自________年________月________日至________年________月________日

甲方：________________

乙方：________________

签订时间：________________

化工购销合同范文 篇2

供方:_________________ 需方:__________________

地址: _______________ 地址:__________________

联系人:_____________ 联系人:________________

电话:________________ 电话:__________________

为保护供需双方的合法权益,本着自愿,平等,互惠互利,诚实信用的原则,根据>,经友好协商一致同意签订本合同,以资共同恪守履行.

第一条:合同标的

合计人民币:(大写)_________________________________(小写)￥______________

第二条:供方对质量负责条件:_____________________________________________

第三条:交(提)货方式及地点_____________________________________________________

第四条:供货时间:___________________________________________

第五条:运输费用负担:_________________________

第六条:产品价格变动调整:______________________________________

第七条:包装费用负担:_____________________________

第八条:验收方法及提出异议期限____________________________________________

第九条:结算方式及期限________________________________________________

第十条:在同等条件下,需方应恪守老客户互惠互利的原则,不得随意擅自与第三方供应商合作.

第十一条:违约责任:

(一) 供方违约责任:

(1) 供方在交售产品时,未按原来样品质量标准或双方约定交付产品质量标准,需方有权拒收并退货。

(2) 供方不按合同规定期限发货或交货,每天按合同价款________支付赔偿金.

(二) 需方违约责任:

(1) 需方在合同执行中,无正当理由退货,必须支付违约金______元.

(2) 需方未按合同规定期限付款,每天按合同价款__________%支付滞纳金

(3) 需方收货后未执行验收或验收后未在

期限内提出异议的,视为该批产品质量符合合同规定，以后在生产过程中若出现什么问题,供方不承担任何责任.

(三) 不可抗力:

凡因发生不可抗力致使任何一方不能履行本合同时,遇有上述不可抗力的一方,应当即书面通知对方,并应在十日内,提供不可抗力的详情及本合同不能履行或不能部分履行,或需延长履行理由的证明文件,遭受不可抗力的一方由此而免责.

第十二条:保密条款

关于本次交易和签订本合同的事实,以及与本次交易相关而获悉的对方经营方面的秘密等技术信息,供需双方应严格保密,除非得到对方书面形式的事先同意,不得将这此信息披露或者泄露给第三人

第十三条:合同附件:__________________

第十四条:其他约定事项

(1) 合同正本一式两份,双方各执一份.

(2) 本合同双方签字盖章后生效,在此之前与本合同文本意思表示相冲突或有可能引起本合

同歧义的任何约定无效.,有未尽事宜,可进一步签订补充合同.

(3) 本合同签订有效期自____年____月____日至____年___月____日止.

供方(盖章):_______________ 需方(盖章):_______________

代表人:__________________ 代表人:_______________

开户银行:_________________ 开户银行:_________________

帐号:_____________________ 帐号:____________________

化工购销合同范文 篇3

甲方：_________________

乙方：_________________

经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本原材料采购合同：

一、订购产品名称：_________________

二、订购产品数量：_________________

三、质量标准：_________________

四、产品规格及价格：

五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。

(1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。

(2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下____________元作为质量保证金，其余款项货到后当______月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。

(3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后______日内付款。

六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)

七、交货地点：_________________。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。

八、供货时间：

乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)______个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，______个工作日内将货物送至合同指定地点。

九、双方的权利和义务：

1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。

2、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。

3、乙方所送货物到达甲方指定地点3个工作日之后，甲方对质量未提出异议时，乙方将视为质量达标。

4、双方都应保守对方的商业机密。

十、补充协议：_________________.

十一、特别声明条款：_________________.

十二、此原材料采购合同范本有效期：

______年______月______日起至______年______月______日止。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同签订地：_________________

甲方(盖章)____________乙方(盖章)____________

______年______月______日

化工购销合同范文 篇4

供方：______________ 地址：_________

邮码：___________ 电话：_________

法定代表人：________ 职务：_________

需方：______________ 地址：_________

邮码：____________ 电话：_________

法定代表人：_________ 职务：_________

为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》，经协商一致同意签订本合同。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量

品名

规格、型号、牌号、商标

产地或厂家

质量标准

包装要求

计量单位

数量

单价

总金额

交(提)货时间及数量

备注

执行记录

合计人民币(大写)

二、供方对质量负责的条件和期限：______________________________________

三、交(提)货方式及地点：______________________________________________

四、运输方式到达站(港)及收货单位：____________________________________

五、运输费用负担：____________________________________________________

六、合理损耗计算及负担：______________________________________________

七、包装费用负担：____________________________________________________

八、验收方法及提出异议的期限：________________________________________

九、结算方式及期限：__________________________________________________

十、违约责任：________________________________________________________

十一、合同附件：______________________________________________________

十二、其他约定事项

年 月 日至____年____月____日。

供方(盖章)：___________

法定代表人：____________

委托代理人：____________

开户银行：______________

帐号：__________________

需方(盖章)：____________

法定代表人：____________

委托代理人：____________

开户银行：______________

帐号：__________________

化工购销合同范文 篇5

合同编号：_____________

供方：______________________签订地点：______________________

需方：______________________签订日期：______________________

为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《工矿产品购销合同条例》和《中华人民共和国商业部五金交电家电化工商品购销合同实施办法》，经协商一致同意签订本合同(附表为本合同组成部分)。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量〔见合同(二)附表〕。

二、供方对质量负责的条件和期限：________________________

三、交(提)货方式及地点：______________________________

四、运输方式到达站(港)及收货单位：____________________

五、运输费用负担：______________________________________

六、合理损耗计算及负担：________________________________

七、包装费用负担：______________________________________

八、验收方法及提出异议的期限：________________________

九、结算方式及期限：__________________________________

十、违约责任：________________________________________

十一、合同附件：______________________________________

十二、其它约定事项

1.合同正本一式两份双方各执一份，副本_______份，供方执_______份，需方执_______份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期期限自_______年_______月至_______年_______月_______日。

供方：(签章)

需方：(签章)

鉴(公)证意见：

法定代表人：______法定代表人：______

委托代理人：______委托代理人：______

地址：________地址：________

邮政编码：________邮政编码：________

电话号码：________电话号码：________

电报挂号：________电报挂号：________经办人：____

开户银行：________开户银行：________

帐号：________帐号：________

附表

合同编号：_________

供方：______________________签订地点：______________

需方：______________________签订日期：______________

品名规格产质包装要求计量单位数量单价总交(提)货时间备注执行

型号地量金及数量记录

牌号厂标额

商标家准

合计人民币(大写)

地址：_____________地址：_____________________

供方盖章_____________电话号码：_____________需方盖章______________电话号码：_____________________

委托代理人：_____________电报挂号：_____________ 委托代理人：_____________电报挂号：_____________________

开户银行：_________________________开户银行：_____________________

帐号：_________________________帐号：_____________________

柴油购销合同模板5篇

你在搜索合同范本吗？伴随着当代社会法律观念逐渐变好，合同当中出现了不规范之处或者是利益偏颇要及时说明，笔稿范文网的编辑特别编辑了“柴油购销合同模板”，希望您阅读后有所收获！

柴油购销合同模板 篇1

甲方：有限公司

法人代表：

地址：

乙方：有限公司

法人代表：

地址：

甲方依据XX招标采购的要求，与乙方本着自愿、平等、互利、诚实信用的原则，通过友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。

设备名称:柴油发电机并网柜(详见附件)防护等级均为4级以上。

数量：捌台

2.1下述文件是构成本合同不可分割的部分:

(1)本合同条款及其所有附件;

2.2如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容违背或低于甲方招标文件要求或任何可能导致影响当次采购目的的情形，均应当被视为乙方自动放弃投标文件及质疑解答文件中相应部分而同意以招标文件相应内容为准。如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容高于甲方招标文件要求，则以乙方的投标文件及质疑解答文件内容为准。如果合同条款与合同附件有矛盾之处，以合同条款内容为准。如果合同附件之间有矛盾之处，以合同附件三的内容为准。

2、柴油发电机并网柜合同标的

2.1本合同标的为下列货物及货物安装、调试、售后质量保证及技术支持、培训等服务：详见本合同附件一。

3.2货物名称、数量、技术规格、产品说明、单价、总价、折扣率等详见本合同附件一。

3、柴油发电机并网柜交货时间、地点

3.1交货时间：。

3.2交货地点：。

3.3安装周期：。

3.4设备调试：。

4、捌台柴油发电机并网柜合同总金额

4.1本合同的总金额为人民币元整(即大写：整)其中：

合同总金额为乙方提供货物并完成指导安装、调试和其他相关服务的全部价格(包括但不限于使用培训、售后服务、质量保证期服务以及所有伴随的其他服务价格);合同总金额也是甲方依据本合同应向乙方支付的全部价款。

4.2除上述金额外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

5、柴油发电机并网柜付款条件

5.1预付款：

合同签订生效后，甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票后10个工作日内，甲方支付合同总金额的30%(百分之三十)。

5.2货款：

甲方在收到由深圳爱斯凯公司出具的书面的发货通知书后书面通知乙方发货，向乙方支付合同总金额的60%(百分之六十)，乙方在收到通知和货款后七日内负责将货物运抵工地现场，全部货物到现场经初步的交货验收(包括设备数量、型号、品牌、单据等)合格后，乙方和甲方出具加盖双方公章的《设备到货验收单》，甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及按招标文件中规定的需乙方提供的全套技术资料后10个工作日内，向乙方支付合同总金额的10%(百分之十)。

6、柴油发电机并网柜质量保证

6.1乙方保证其向甲方提供的合同货物为全新的、完整的、未开封的、未使用过的设备，并且保证其性能和质量与合同规定相符。乙方保证其所提供的技术资料是完整的，清晰和准确的，且符合本合同及附件的有关规定。

6.2双方约定招投标文件中要求和承诺的的技术规范及相应的国家标准、部颁行业标准、广东省地方标准、卖方企业标准作为对于货物进行验收的质量标准;上述标准交叉或矛盾的，按照最为严格的最高的标准进行验收。

6.3如果软件升级，在不增加新功能的情况下将免费获得新软件的许可使用权。

6.4乙方保证按照甲方要求及时派出合格的技术人员提供准确、充足的技术服务及必要的技术培训，以满足本合同规定的指导安装、试运行、性能测试、运转及维护的要求。

6.5乙方应在收到甲方的报修或技术服务要求的通知后，按照本合同以及在投标文件(或应答文件)、澄清文件中所作的服务承诺，售后服务期内免费维修更换有缺陷的货物、部件或提供相应的保修期服务;售后服务期外提供同等条件的服务，可以收取成本费(服务分项价格应不高于本期合同约定)。

7、柴油发电机并网柜包装及标记

7.1乙方应提供货物送达合同规定的项目现场所需要的原厂包装，以防货物在运输中损坏，并提供原厂包装证明。

7.2乙方应以醒目的中文印刷字体在各包装箱(膜)上标明通用规范的运输标记或标志，如项目名称、货物名称与合同号、以及甲乙双方名称等相关信息。

7.3每个箱(膜)侧面应清楚标明交货地点的全称;装箱单应清楚注明每个站点总箱数(如果分站点交货);乙方应对包装箱(膜)内每件辅件进行标签，标明备件或工具及具体名称，并注明合同号、箱号及安装站。甲方有权不接收未按上述规定包装的合同设备、技术文件。

7.4有关的技术资料如样本、图纸、操作手册、维修指南及服务手册、产品产地证明书、质量保证书和系统操作说明书等应清晰、正确、完整，并应随同货物一起发运。

8.1乙方负责办理货物的运输及运输保险事宜并支付交货前发生的包装费、运费、保险费、吊装费、搬运费等费用。设备交至现场，落地吊装及就位由甲方负责。

8.2乙方派专人将所供合同中全部货物运至甲方要求的设备交货现场之时视为货物的交货时间。

8.3根据本合同的规定，乙方应将货物及本合同规定的相关文件送达项目现场。

8.4乙方应随同货物交货的同时向甲方提交标明货物内容的明细单一式五份以及合同要求的相关文件，包括但不限于合同货物、装箱单、质量合格证书(由生产厂商签发)、原产地证明(原件一份)、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料等。

9、柴油发电机并网柜的验货、安装、调测与验收、

本条项下的各种验收，系对验收行为的约定，不得以任何理由视为检验期间

或质量异议期间，对于此类事项以本合同另行约定为准。

验收由甲方(包括甲方指定的代表)和乙方共同进行验收。

本条规定与本合同附件一、附件二不一致的，以本合同为准。本合同未作规定的，附件二作为补充。

9.1交货验收

货物运抵甲方施工工地后七日内进行初步验收(七日后视甲方验收合格)，主要对货物的包装、外观、品牌、商标、规格、型号、数量等结合合同约定进行验收。经初验符合合同约定的，甲方签发《设备到货验收单》;不符合合同约定的，甲方签发拒绝接受书，并视为卖方未交货，卖方承担逾期交货的违约责任。

9.2安装调试和初步验收

9.2.1安装调试

甲方签发《设备到货验收单》后，乙方即刻开始对货物进行指导安装，除非甲方原因，乙方应当在签发《设备到货验收单》之日对甲方提供设备安装指导，协助甲方按时完成安装工作，安装完毕后一周内完成设备的调试，使设备达到通常可以满足其应当具有的功效的可运行状态。

9.2.2初步验收

安装调试完成后，甲方即刻对货物(设备)按照招投标文件及货物(设备)应当具有的通常标准进行再测试和验证。若货物(设备)的测试结果满足本合同的所有要求，则乙方和甲方签署《设备安装调试初步验收合格单》，货物进入试运行期。

9.3试运行和最终验收

9.3.1货物(设备)连续运转4小时或间隔运转累计达到4小时，为一个完整的试运行期，在此期限内，乙方应当保证货物(设备)能够达到约定的质量标准和合同目的。

9.3.2最终验收

在试运行期限内，货物(设备)的性能指标等能够达到约定的质量标准和合同目的的，则甲方在试运行期满后10日内签发《设备最终验收合格单》(该合格单不是货物最终合格的证据，不影响甲方在以后任何时候提出质量异议的权利);否则，甲方得拒绝签发合格单，并视具体情形有权单方面作出修理、更换、退货的决定，同时有权要求乙方违约赔偿。

9.4验收争议

对验收结果产生争议，首先要进行复验;经复验仍无法形成一致结论，双方应委托广东省省级质量监督检验机构进行检验，该检验结论应视为本次检验的有效结论。未予委托或是虽经委托复验后，甲方仍拒收货物，乙方方可在货物经有关质量检验机构验收合格后进行提存;但甲方可以证实货物不合格的，提存不成立。

9.5质量异议

甲方接收货物后，在质保期内任何时候发现质量问题，有权向卖方提出质量异议，卖方应根据实际状况无偿予以修理、更换、退货、赔偿损失。

卖方提出使用不当之抗辩，应就使用不当负举证责任。

9.6质量侵权

因卖方交付货物质量不合格，造成买方及第三人的人身、财产损害，卖方应负赔偿责任。

10、不可抗力

10.1如果双方任何一方由于遭受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

10.2遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知另一方;并在事故发生后10天内，将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对合同影响程度的说明用特快专递或挂号信的形式寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

10.3发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

10.4受事故影响的一方应在不可抗力事故影响停止或消除后10天内将不可抗力事故已停止的报告以书面形式通知对方。

11、柴油发电机并网柜税费

11.1中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

11.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

11.3中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

12、柴油发电机并网柜合同文件及资料的使用

12.1乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同中的有关规格、计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与本合同的有关人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

12.2除非执行合同需要，在事先未得到甲方或甲方同意的情况下，乙方不得使用本合同条款中所列举的任何文件和资料。

12.3除合同本身以外，由甲方提供给乙方的所有资料始终为甲方的财产，乙方应于合同义务履行完毕后将上述资料包括副本退还给甲方。

14.1如果乙方出现以下情况时视为不能按期交付货物：

1)逾期交货超过30天;

2)安装测试期、初步验收、最终验收任何一项超过合同约定20天不能完成;

3)交付的货物不符合合同约定，以及各种测试、验收不合格均视为不能交货和不能按期验收。因退货、再次验收而超过约定期限的，视为逾期，超过20天，则为不能交付货物。

若出现上述情况，乙方除应立即退还货款外，还应按合同总金额的5%向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除合同，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

14.2如果乙方逾期完成交货或安装调测的，则应每日按合同总价的2(千分之二)向甲方支付违约金，直至完成交货或安装调测为止。

14.3因乙方原因致使货物未能按照合同规定的期限通过初步验收或∕和最终验收的，按逾期完成验收处理。乙方则应每日按合同总价的2(千分之二)向甲方支付违约金。如因迟交货物或逾期完成安装调测引起初步验收或最终验收迟延的，乙方在支付初步验收或最终验收违约金时可减除乙方已交付的迟延交货违约金或逾期完成安装调测违约金。

14.4如果乙方提供的货物与合同规定不符，乙方应向甲方支付合同总金额的3%(百分之三)的违约金，并在合同规定的交货时间内免费更换符合合同约定的货物，若逾期交付，按15.2处理;乙方不能更换合同约定货物的，按15.1处理。

14.5当以上违约金的累计金额达到合同总金额的5%(百分之五)时，甲方有权解除合同，乙方应承担因合同解除给甲方和甲方造成的一切损失。

14.6乙方违反维护、培训、技术支持、售后服务等义务的，应向甲方按合同总金额的5%支付违约金。

14.7如果因乙方提供的货物质量或服务问题导致甲方损失的，乙方应给予赔偿。

14.8如果乙方应对违约行为承担赔偿责任时，甲方有权从未支付货款中扣除相应金额的违约金，违约金不足支付赔偿的，乙方还应当赔偿甲方和甲方因此造成的全部损失。

14.9若甲方逾期支付货款，应每日按合同总价的2(千分之二)向乙方支付违约金，直至支付货款为止。当违约金的累计金额达到合同总金额的5%(百分之五)时，乙方有权解除合同，甲方应承担因合同解除给乙方造成的一切损失。

14.10.违约金的支付不影响甲乙双方履行本合同规定的各项义务。

15、柴油发电机并网柜索赔

15.1从合同签订到质保期结束，除了本合同规定的甲方拥有的索赔权利之外，甲方还有权根据当地有关部门(如广东省质监局、广东环保局等)或甲方和乙方共同出具的检验证书向乙方提出索赔。

15.2如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并承担由此造成的损失。

(1)退货。乙方应用合同中规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

(2)降低货物价格。根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低货物的价格。

(3)用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方因此所遭受的损失。同时，乙方应对更换件相应延长保修期。

违约金与前述三种方式同时适用。

15.3如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权直接从货款中扣除索赔金额，如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的索赔要求。

在执行本合同中所发生的争端，或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过协商解决。如协商仍不能解决，双方同意将由甲方本工程所在地的人民法院进行解决。

17、柴油发电机并网柜法律适用

17.1本合同及其附件的订立、效力、解释、履行、变更、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

17.2对本合同的任何解释均应以书面形式作出。

18、柴油发电机并网柜合同的终止

18.1甲、乙双方均不得单方面随意变更或解除合同。当出现下列情况时本合同自行终止：

(1)本合同正常履行完毕;

(2)不可抗力导致本合同根本无法履行或进一步履行已没有必要时;

(3)一方不履行合同，另一方根据本合同规定提出解除的，在责任方赔偿损失后本合同终止。

18.2在甲方根据上述规定终止了部分或全部合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付部分类似的设备或软件，并自行安排安装调试，乙方应对甲方购买类似设备或软件以及安装调试所超出的费用负责，并且乙方应继续执行合同中未终止的部分。

19、柴油发电机并网柜合同生效

19.1本合同一式四份，甲乙方各持二份，经甲、乙双方法人代表或其授权代表签字、加盖单位公章时开始生效。

20、柴油发电机并网柜合同附件

附件一、合同材料清单

甲方：　乙方：　

法定代表人：　法定代表人：　

委托代表人：　委托代表人：　

柴油购销合同模板 篇2

甲方(购方)：

乙方(销方)：

经双方协商一致，签订柴油购销合同条款如下：

一、质量标准：乙方供应的柴油为国标0#柴油，质量必须符合国家规定标准。

二、单价、计量单位、计价标准：

乙方供应给甲方的柴油单价为综合单价，基包含运送到甲方指定地点入罐费用、发票税金等所有费用。计量单位按升价计算。本合同单价按照当地、当日中石化加油站挂牌价，再上调 元/升做为运费补偿结算。甲、乙双方须在送货单中标明当日市场单价。做为结算依据。(如遇批零倒挂，保证供应，单价另议)。签收人必须是架子队指定人员，其他人员签收无效。

三、交货方式、地点：

甲方根据施工的需要以书面或口头(电话)方式，提前一天通知乙方配送油料的数量，地点乙方必须保证送达到指定地点，并办理好交接手续。甲方必须积极配合验证收料。通知人必须是架子队指定的人员，其他人员通知无效。若乙方未能按时、保质、保量供应油料，甲方可以即时单方终止合同。

四、验证及验收方式：

按配送油车的数量计量验收，油车计量表每三个月部门检验一次，必须保证计量油准确无误。计量允许偏差执行GB/1499.1-1-20xx国家计量标准3%(如验收相互有异议的情况下，要选择乙方提供石油公司当批次柴油密度值如采取过磅的方式根据柴油的密度值进行换算。如经核实无误产生过磅费、运杂费由验收方负责。

五、运输方式：

由乙方组织油车配送，运输中所发生的费用，由乙方承担，乙方在油料配送途中所发生的交通处罚及安全事故等，均由乙方负责，与甲方无关。六、结算付款方式：

见票结算付款，乙方将甲方签收油料单据，由甲方施工作业队核实，根据当次乙方所供油料与甲方实际签收的数量及单价确认无误后进行结算，结算方式采用转账支票或银行汇款至乙方指定帐户，乙方必须提供真实有效合法的发票，否则由此而产生的一切后果乙方负责。

七、违约责任：

1、乙方所供油料品种、标号、质量不符合规定，乙方负责退换，所发生的费用乙方承担。

2、甲方未按约定支付货款，乙方有权向甲方收取违约合同欠付款的3%违约罚金。

八、乙方同意根据甲方施工需要，有提供油罐的，甲方须交3千元作为租金，工程结果后乙方收回油罐。

九、甲乙双方均不承担因自然灾害或不可抗拒因素造成的本合同不能执行的责任。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同自送油之日起生效，结算完毕之日作废。在本合同的执行过程中，甲、乙双方如发生争议，则汕双方进行协商;做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

甲 方： 乙 方：

代表人： 代表人：

联系方式： 联系方式：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

柴油购销合同模板 篇3

甲方（供应商）：______________________________

单位全称______________________________

地址：______________________________

邮编：______________________________

法定代表人：____________电话：____________

联系人：____________电话：____________

乙方单位全称：____________________________________

地址：____________________________________

邮编：____________

法定代表人：____________电话：____________

联系人：____________电话：____________

本合同签订地点：____________省____________市

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。

一、[主体资格]

甲、乙双方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明。

二、[合同标的]

1、供应的商品种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等，详见本合同附件一《购销商品确认单》。在合同期内，调整商品及价格时，以双方确认的《购销商品确认单》为准。

2、甲方应当按《购销商品确认单》提交相关商品生产、代理、批发、进口、专项经营等许可或证明文件以及相关质量，检验证明。有专利、注册商标标识的，还应提供国家颁发的有关证明。

三、[商品质量]

1、甲方供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准。

2、甲方所提供商品的质量应当符合本合同或订单约定的质量标准；质量要求不明确的，执行国家标准、行业标准；无国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。

3、商品若以甲方在订货前所事先提供的样品或双方在订货前约定质量、品种及规格的，则必须与样品或约定的相符。

4、甲方所提供的商品保质期一般不得少于商品明示保质期。

5、商品出现质量问题的，甲方应给予退货，因此而产生的损失由甲方全部承担，由乙方自身过错造成的除外。

6、因商品的售后服务所产生的费用，乙方先行垫付的，经甲方确认后，方可在甲方货款中直接抵扣或由甲方直接给付。另有约定的从其约定。

7、为保障消费者权益，贯彻国家食品、化妆品等安全方面的有关规定，乙方可对甲方提供的商品进行次的定期抽检，由此产生的检验费由甲方承担。乙方也可进行不定期抽检，抽检商品质量合格的，检验费由乙方承担，不合格的则由甲方承担，乙方应出具检验报告单。

商品在销售过程中由政府专门机构依有关规定进行的质量检验，如检验部门收取费用的，抽检商品质量合格的，检验费由双方共担，不合格的则由甲方承担。

由消费者投诉而送检的商品，检验后不合格的，检验费用由甲方承担。

上述检验应由甲方承担的费用，乙方需提供政府专门检验机构合法收费凭证，并以凭证金额向甲方结算。

四、[包装、条码]

1、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等，外包装上显示注册商标或专利号的，应提供相关知识产权证明。

2、乙方根据门店情况就商品提出特殊包装要求的，甲方可以：

________________________________________________

________________________________________________。

3、商品应当使用国家规定的标准条形码，并经由乙方设备验证可用。如需乙方代编条形码的，应在本合同后附加代编码服务条款，甲方承担相应费用。

为完成销售目标，甲方需根据实际情况给予乙方一定的市场支持政策。具体的市场支持政策条款以双方签订的《购销商品确认单》内双方商谈并确认条款为准，作为合同的一部分来共同执行。

六、[交货及验收]

1、双方约定的交货地点为：________________________；甲方将订单列明的商品，按照约定的时间、运输方式交付到双方约定地点，并承担运输费用。

2、乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码，工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

3、自商品交付后，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

4、甲方应保证所供商品在保质期内______％合格率，如在实际销售中发生该批次商品部分质量不合格，乙方应及时对未销售的该批次商品实行______%退换货，同时甲方应对此负全部责任。

七、[退、换货]

1、考虑到商品的自然损耗和季节性差异，双方同意本合同项下商品退、换货率为______％，或在《购销商品确认单》中就不同商品约定不同的退、换货率。

2、乙方退换货应当向甲方发出退换货书面通知，甲方应当于收到后______天内对所退换商品进行核实并书面确认，______天内负责更换或者收回所清退商品。甲方逾期不答复或书面确认后未在__天内负责更换或者收回所清退商品的，乙方有权在对账结算时予以扣除，但乙方应当妥善保管拟退换的商品或者直接将拟退换的商品交回给甲方。

3、对于存在保质期、有效期的商品，乙方应当在保质期、有效期尚存1/6的期限内提出退换货。

4、下列情形下，甲方有权拒绝退货：

（1）乙方因自身原因造成商品污染、毁损、变质或过期的；

（2）乙方以调整库存、经营场所改造、更换货架等事由的。

八、[商品损耗]

甲乙双方都认同，商品在到达乙方后的仓储、上架、销售过程中存在着一定比例的自然损耗（不含乙方的自身过错）及质量抽检的样品损失，甲方愿意与乙方共同承担一定比例的损耗，双方约定由甲方承担的本合同项下损耗为购销金额的______％。

九、[对帐]

1、对帐方式为：____________________________________

2、甲乙双方确认的对帐周期为：每月______次，对帐日期为每月______日，对帐日______天。

3、双方按照确认的书面对帐单按时进行对帐，如因乙方原因在规定的日期不能提供对帐单的，在甲方开具发票后，乙方应当依据销售清单和本合同先行给付无争议部分的货款。甲方如遇特殊情况未能在规定的时段对帐，可与乙方协商解决。

4、对帐日前天，甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对帐单》，乙方持相关单据进行核对，核对无误后签字确认；无故不确认的，视为认可《商品对帐单》的内容。

十、[结算]

乙方以下列方式结算货款：□现金□银行转帐

甲方开户行：______________________________

帐号：____________________________________

双方确认的结算周期为：

货到：□7天□15天□30天□45天□60天□天（国家规定的60天内）；

十一、[反商业贿赂约定]

甲乙双方均反对索贿、行贿及其它不正当交易行为。甲方承诺，不向乙方人员提供赠送礼品、现金、样品、餐饮等任何形式的利益。

若甲方被发现以任何形式的商业贿赂及其它不正当方式取悦乙方工作人员，以获取订单、更有利的价格、货架资源，或虚报送货量，或降低商品质量，或缩短付款期限时，乙方将立即停止与其的商业合作关系或订单，并向有关执法部门举报。

十二、[合同的解除]

1、在一方没有违约的情况下，另一方提出解除本合同的，应当提前______天以书面形式通知对方，如双方达成一致，合同自双方协商确定的日期解除。

2、合同解除或终止后，双方仍应当按照本合同约定的方式进行对账与结算。结算完毕后，乙方可留存该结算期内结算数额______%或______元的货款作为商品质量保证金，自合同解除或终止之日起______天内，如甲方产品不存在质量问题，保证金退还甲方；如存在质量问题，保证金在抵扣乙方受到的损失后退还甲方，若保证金不够抵扣，甲方应根据乙方有效单据支付。

十三、[违约责任]

1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定，一方违约的，应当向另一方支付违约金，造成对方经济损失的，应当承担赔偿责任。

2、甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如甲方或其供应商因为侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、肖像权、商业秘密或其它民事权利而产生争议，给乙方造成经济损失的，甲方应当承担全部责任并承担因此而发生的各种费用。

3、甲方承诺对所供商品的质量全面负责。如因甲方商品出现质量问题，造成他人的人身或财产损害，第三方要求赔偿或发生诉讼的，由甲方承担全部责任。甲方除负责赔偿由此引起的一切损失外，还应向乙方赔偿该问题商品该次销售总额的______%。

4、甲方逾期交货的，每延误一天，按逾期交货总额的__％支付违约金。甲方拒不送货、中途断货或不能保证供货的，按本次订单商品总额的______％支付违约金。甲方应达到95％的商品品种到货率，如达不到，按缺货品种计算，每缺少一个品种，乙方有权从甲方货款中扣除______元作为违约金。

5、乙方逾期支付货款的，每延误一天，按逾期货款总额的

6、甲方应当确保提供的各种证件和发票符合国家规定。如因甲方提供假、证件、假、发票等，使乙方受到牵连，被执法部门处罚或给第三人造成损害，甲方应当承担由此造成的经济损失，乙方有权直接解除合同。

十四、[合同期限]

1、本合同期自____年_月_日起至____年_月_日。

2、合同期满前1个月，如双方同意继续合作，应重新签订新的合同；如未签订新的合同，乙方仍然下达订单且甲方接受的，视为按原合同继续履行。

十五、[争议解决]

本合同项下发生的争议，双方应当协商解决，也可向有关行政机关投诉处理；协商不成的，按照以下第______种方式处理：

（1）向南宁市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方住所地人民法院提起诉讼；

十六、[其它]

1、在履行本合同过程中，双方明确授权代理人和具体执行交易过程中各环节代理人以及代理行为的法律效力，从而确保合同的顺利履行。

2、任何一方向对方发出的通知和文件，应按照本合同记载的对方地址，用特快专递、挂号信或专人送达

人或授权代表签收之日视为通知已到达对方；如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。 联络方法发生变更的，变更方应及时书面通知另一方，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。在另一方收到有关通知之前，另一方根据变更前的地址所做出的联络和通讯应视为有效。

3、一方向另一方收取货款或者费用的，应向对方开具发票。

4、本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议，且补充协议不得与本合同相冲突。

5、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖公章后生效。

6、本合同一式______份，双方各执______份，均具同等法律效力。

甲方：_________乙方：_________

签约代表：_________签约代表：_________

盖章：_________盖章：_________

签约地点：_________签约时间：_________

_________年_________月_________日

柴油购销合同模板 篇4

买方：___________（甲方）

卖方：___________（乙方）

甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成以下合同条款：

一、乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下：序号机组型号柴油机型号额定功率电机单位数量单价合计人民币：

二、合同的价格：

1、合同含税总金额为：___________ 。

2、付款货币为人民币。

三、付款方式

a、甲方在合同签订时支付乙方20%货款___________元整，作为该合同的定金。

b、甲方在货到达工地卸货后7天内支付乙方65%货款___________元整。

c、机组安装调试经甲方验收合格后7天内支付乙方12%货款___________元整。

d、余款保修期满后7天内付清3%货款___________元整。

四、交货时间、地点及包装运输

1、交货时间：具体到货日期由甲方提前7个工作日通知。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，应尽快对情况进行分析，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

3、交货地点：甲方指定工地内。

4、供货清单：机组设备及基础槽钢、随机自启动控制柜、烟囱、消声器、弯头、散热器（风扇、水箱）、随机工具、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

五、质量保证

⑴乙方应保证所提供的货物是全新的（产品应为原厂合格产品，不得有使用过或已维修过产品），并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求；

⑵在保修期内：如机组出现故障，乙方应在接到甲方通知后两个小时内到达现场处理；如果乙方在接到甲方通知后不给予维修，每次应支付甲方违约金___________元，由此造成的损失将由乙方另行赔偿；若24小时无法修复，我方立即提供免费配件更换，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延（人为因素除外）。

六、检验

在交货前，双方应对货物质量、规格、数量等进行详细全面的检验及书面记录。

七、不可抗力

1、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他自然灾害的事件。

2、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

3、不可抗力事件发生后，乙方应在三天内以书面形式将情况通知甲方。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

甲方：___________

乙方：___________

___________年___________月___________日

柴油购销合同模板 篇5

甲方：

乙方：

一、乙方每月需要确保向甲方提供柴油100000吨左右，无论市场紧张，或不紧张双方必须保证签订的数量。

二、柴油价格由甲方采购人员与乙方销售人员商议确定。确定价格前可参考中石油、中石化当日挂牌价，还可参考“东方油气网”公布价。

三、付款方式：款到发货，或者货到付款。

四、乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准（参见《0#柴油合格证》）。如因乙方柴油质量不合格，引起甲方设置损坏、延误生产、甚至停产等损失，其所有相关损失将由乙方承担。

五、甲方有权对每批柴油质量进行抽查。如果质量疑问可通知业务员前往实地取样鉴定，仍无法解除疑问可要求退货并不承担运输费用。甲方因退货影响生产可责令乙方尽快解决，如造成生产损失其相关损失由乙方承担。

六、乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张，乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等，其所有相关损失由乙方承担。

七、计量方法：配送油车到甲方指定卸油点，按有关权威机构认证的计量表数量为准。如乙方有异议可另行商议。

八、乙方提供增值税专用发票和增值税普通发票。

九、乙方送货至甲方指定地点，运费由乙方承担。甲方需提前一天以上通知乙方送油时间。

十、甲方需确保卸油区的安全。在卸油区域30米半径内不得有明火、电工等危险作业。未达到安全要求的乙方驾驶员有权暂停卸油直至危险作业解除。 十一、违约责任：按《合同法》执行。如有异议，双方可友好协商解决，如协商解决不成，双方一致同意选择本合同签订地南海区人民法院作为管辖法院。 十二、本合同有效期从 年月日至 年月日或至双方同意解除合同。

十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方盖章： 乙方盖章：

代表人签字：代表人签字： 年月日年月日

购销合同最新模板通用5篇

随着我们的知识面不断扩大，我们会遇到许许多多的范文类型，范文可以为我们平时的生活提供不少帮助，范文的撰写要注意哪些方面呢？你可以读一下小编整理的购销合同最新模板通用5篇，供你阅读参考，并请收藏本页面！

购销合同最新模板【篇1】

甲方:(买方)

乙方：(卖方)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同：

1、乙方每月需要确保向甲方提供柴油100吨左右,也可以由甲方以口头或书面订单的形式确定需要的柴油数量。

2、柴油价格由甲方采购人员与乙方销售人员商议确定。确定价格前可参考中石油、中石化当日挂牌价。

3、乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准(参见《0#柴油合格证》)。如因乙方柴油质量不合格，引起甲方设备损坏、延误生产、甚至停产等损失，其所有相关损失将由乙方承担。

4、因甲方对柴油质量鉴定较困难，乙方有义务为甲方提供柴油质量鉴定单位的信息或帮助甲方进行质量鉴定。

5、甲方有权对每批柴油质量进行抽查。如遇质量疑问可通知业务员前往实地取样鉴定，仍无法解除疑问可要求退货并不承担运输费用。甲方因退货影响生产可责令乙方尽快解决，如造成生产损失其相关损失由乙方承担。

6、乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张，乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等，其所有相关损失由乙方承担。

7、油品计量以甲方为主，如乙方有异议可另行商议。

8、乙方提供增值税专用发票和增值税普通发票。甲方需在发票开具之日起30天内向乙方结帐。如甲方逾期不能结帐，乙方有权视情况停止供油。

9、乙方送货至甲方指定地点，运费由乙方承担。甲方需提前一天以上通知乙方送油时间。

10、甲方须确保卸油区的安全。未达到安全要求乙方驾驶员可拒绝卸油并不视作未及时送油。

11、违约责任：按《合同法》执行。如发生争议可向柴油交接行为发生地人民法院提起诉讼。

12、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________

___年______月______日

乙方(公章)：_________

___年______月______日

购销合同最新模板【篇2】

订立合同双方：

供方：

需方：

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以便双方信守执行。

第一条 商品名称、规格

90T系列铝合金推拉窗

50D系列铝合金平开窗

第二条 商品质量标准

1、铝合金门窗质量标准：制作按照GB∕T8479-20xx、GB∕T8478-20xx标准的制作；铝合金材料为赣州玱桦铝业有限公司生产的铝材；玻璃采用5+9A+5中空浮法玻璃；钢化玻璃的使用标准按照JGJ103-20xx标准执行，厚度为（5+9A+5）。

2、质保期为竣工验收后二年。

第三条 商品单价及合同总金额

１、商品定价，供需双方同意按平开窗元/㎡、推拉窗元/㎡定价执行。

２、合同总金额：本合同全部货款为万元，即人民币大写： 。其中： 。

第四条 交货方式

１、交货时间：

２、交货地点：

３、运输方式：

第六条 验收方法：

第七条 付款日期及结算方式：

第八条 违约责任

１、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价 ％的违约金。

２、供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

３、供方所发货品有不合规格情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

４、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第九条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十三条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼或申请仲裁机构仲裁的解决。

第十四条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

供方：

法定代表人：

需方：

法定代表人：

年 月 日

购销合同最新模板【篇3】

需 方:____(以下简称甲方)

供 方：_____ (以下简称乙方)

为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(GB/T14902-20_)及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称

二、工程地点

三、供应混凝土量 10600 m3(结算时按实际数量结算)

四、供货期 由 年 月 日至 年 月 日

五、需方委托供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价

六、供货量的确认

1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。

2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于 2 车，且平均欠量大于 3%时，供方应按该次抽验的总欠量的 2 倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。

七、商品混凝土质量标准要求

供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-20_《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。

八、需方的基本权利和义务

1、需方应在浇筑混凝土的 1天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方;如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。

2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。

3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在 30 分钟内办完查验交接手续，并安排在 90 分钟内卸料完毕。

4、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收。

5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。

本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同最新模板【篇4】

供方:

需方:

根据《中华人民共和国合同法》经双方友好协商约定本合同的以下条款。

一、产品型号、名称、数量、价格如下：

名 称 型 号数 量价 格备 注

磁砖粘合剂 元/T

磁砖沟缝剂 元/T

二、供货时间、地点及方式。

供方接工地相关负责人的通知在12小时内按需方的要求将材料运至需方的指定地点。供方负责运费及装卸费，供方卸货地点必须按需方要求，将货物堆放整齐，卸货人员自带安全帽，未带安全帽者严禁入内。供方卸完货物由需方仓库点数出具入库单，供方以需方入库单进行结算。

三、质量要求及技术标准，供方对质量负责的各种责任。

供方提供货物随时带上质量检测报告和相关检测机构定期检查报告各一份及每一批的检测报告。供方还应将产品配合料的相关资料一并提供。

需方对供方产品的抽检该费用由供方承担，外墙面砖拉拔试验的费用由需方承担。

为了保证产品的质量供方承诺，供方以 给作为本工程的质量保证。

如检验不合格供方应无条件赔偿需方的各项损失，包括企业名誉费等。

四、结算方式及限期。

供方按需方要求送货到指定地点将货物进行相互验收复核合格后，需方出具入库单，供方每月拿入库单与需方库管员进行数量的核对，无误后将当月数量进行汇总双方签字各留一份，需方将每月入库单收回。直至工程竣工验收后供方拿每月核实的数量到需方办理结算手续。在两个月内付至90%余款10%在竣工验收后1年付清。

五、技术支持和售后服务。

供方根据需方要求提供售前技术支持和售后产品施工技术指导服务。

六、违约责任。

供方按合同的约定以所提供货物质量、数量应达到标准，若实际质量、数量未达标时，造成损失由供方承担需方的所有损失。

需方应按合同约定付款，否则供方有权停止供货，以次造成的损失由需方承担。

七、未尽事宜双方可签定补充协议，补充条款与本合同具有同等效力。

八、本合同一式肆份，由供方持壹份，需方持叁份，经双方签字盖章后有效。

九、货款付清后本合同自动失效。

需 方： 供 方：

代表签字： 代表签字：

盖 章： 盖 章：

年 月 日

购销合同最新模板【篇5】

印生^字(8)第^号

___立合同单位__印刷厂( 简称甲^乙方)

兹因甲方生产需要向乙方订印下列印刷品，经双方协商同意订立合同如下 ：

一、印刷品名称、数量及交货日期：

品名^规格^单位^数量^计划单价^金额^用 料^交货期

二、加工原料：

三、质量和式样：①质量：^②式样：

四、定货数量的差 额幅度：

五、货款结算，凭运输部门的运单向银行办理托收。

六、原材料供应：甲方来 料加工者，应由乙方作运货处理，其货款在乙方交货结算时，凭甲方的发票结 算。

七、印件确定后，双方中途变更应提前__日通知双方协商同意，否则应负违约责任 ，并应赔偿给对方造成的损失。

八、外地用户，可由乙方代办运输，乙方一经运出即为交 货，一切包装费、运杂费均由甲方负担。

九、本合同一式__份，双方各执一份，报工商 局一份备案。

十、本合同如有未尽事宜，须经双方协商，协商不成按合同法有关规定执行 。

甲方：__代表人__章

地址：__^乙方：__印刷__代表人____

开户行 ：___

帐号：___

电话：___^商标印刷许可证^号

__年__月__日

-----------

签订日期：____年__月__日

合同编号：__________

签约时间：__________

签约地点：__________

供方：____________

需方：____________

1.本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即

发生法律效力，双方必须严格履行。

2.合同条款：

①签订双方商妥订货产品总值人民币____元。其产品名称的规格、质量、

数量、单价、总值、交货付款等详如附表。

②产品及原材料检验方法;

③产品价格规定;

④产品的包装方法及费用负担;

⑤产品交货方法及费用负担;

⑥货款及费用等结算方法;

⑦补充条款。

3.经济责任：

(1)供方如未能履行合同，须负下列责任：

①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责保修、保退、保换。由于延误交货时间，

每天应偿付需方千分之__的罚款。

②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交;因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之___的罚金。

③产品包装不符合同规定：应负责返修或重新包装。并承担支付的费用;需方不要求返修或重新包装，应偿付不符合同规定包装价值的千分之__的罚金。

(2)需方未能履行合同时，须负以下责任：

①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值百分之__罚金。

②中途退货，由双方根据实际情况商定，同意退货的偿付退货部分货款总值千分之__的罚金。

③未按规定的时间和要求交原材料或技术、资金、包装物，除交货日期得以顺延外，应偿付顺延交货产品总值每日千分之__的罚金;不能提供时，视同中途退货处理。

④自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之__罚金。

⑤未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之__的罚金。

⑥实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。

(3)产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。

(4)任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请鉴证机关备案。

(5)如因生产原料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与对方协商修订调整，并报鉴证机关备案，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之___的罚金。

(6)确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前__天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。

4.执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)

5.本合同及附件一式六份，供需双方各执正本一份，副本四份，双方主管部门和工商行政管理局各一份。

供方单位(盖章)：_______需方单位(盖章)：_____

法定代表人签字：________法定代表人签字_______

代理人签字：__________代理人签字：________

地址：_____________地址：___________

电话：_____________电话：___________

开户行、帐号：_________开户行、帐号：_______

烟花爆竹购销合同5篇

如何撰写一份完美的合同？越来越多的人认识到合同的重要性。签订合同是证明双方存在合作关系最有效的证据。我向大家推荐一篇非常有价值的“烟花爆竹购销合同”文章，它提供了很多有益的建议，我们可以收藏起来，以备下次阅读。

烟花爆竹购销合同【篇1】

烟花爆竹购销合同

甲方：

乙方：

为了确保甲乙双方的合法权益，尽快达成购销协议，特以本合同为凭据，达成如下协议：

第一条 货物名称、规格与数量

甲方向乙方销售以下“烟花爆竹”：

品种：鞭炮

规格：4号

数量：100箱

每箱数量：288包

第二条 交货时间及地点

甲方将于合同签订后10个工作日内交付给乙方购买的货物，并将货物交至乙方指定之地点。

第三条 交货方式及运费负担

甲方将按照乙方要求的运输方式，将货物送达乙方指定的收货地点。所有的运输费用均由乙方承担。

第四条 价格与结算方式

烟花爆竹的销售价格为每箱2000元，付款方式为预付40%的订金和余款在货物交付后的3日内付清。如乙方未能及时付款，甲方将有权要求乙方支付滞纳金。

第五条 商品质量、包装及售后服务

1、本合同所涉及的商品均符合国家标准，并经过保证质量的检验和包装。

2、如货物在运输或储存过程中损坏或出现质量问题，甲方负责免费更换或退货。

3、合同期内，如乙方在使用过程中出现质量问题，甲方应配合乙方进行解决。

第六条 违约责任

1、如因甲方原因，不能按合同规定时间交货，甲方应承担违约责任，并支付违约金，罚款金额为合同总价款10%。

2、如乙方未按本合同规定的方式支付货款，甲方有权解除本合同，并有权依法追究乙方的赔偿责任。

3、合同期内，如被政府或相关部门决定停业、关闭、受罚、撤销相应经营执照或发生重大安全事故，甲方有权随时解除合同，并要求乙方赔偿损失。

第七条 其他事项

1、本合同在签署后生效，使用纸质合同，双方各执一份。

2、合同期限为自签订之日起30天内。

3、在履行本合同过程中，如发生争议，甲乙双方应本着诚信原则，进行友好协商；如协商不成，可向有管辖权的法院提出诉讼。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签约地址：

签约日期： 20年 月 日

烟花爆竹购销合同【篇2】

鉴于双方建立友好关系，为明确双方的权利、义务根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在友好合协的基础上，愿签以下协议：

一、甲方将位于：贵州省兴义市神奇西咱46号门面出租给乙方，作为经营烟花爆竹使用，面积为40平方米，租金每年为捌仟元整（￥：8000元），缴纳租金为每年一交，租期为XX年10月15日至10月15日止。

二、甲方将门面租给乙方使用的过程中，甲方不得干涉乙方的各种正当经营，在合同有效期内，门面的使用权由乙方全权拥有，甲方将门面交给乙方使用前必须保证门面的水、电能正常使用。

三、在甲方将门面交给乙方使用的过程中，乙方必须维护好甲方的原有设施，乙方必须按时交纳门面每个月的水、电费给甲方。

四、在合同期满时，在同等情况下，如果乙方有需要继续承租此门面，乙方拥有优先承租的权利，乙方有权利转租门面，但必须经甲方知道方可转租。

五、甲方规定贵州省兴义市神奇西路46号 不能做餐饮，如有违约，甲方有友利收回门面终止合同。

六、如乙方将门面转租，乙方将偿甲方损失费1000元整。

七、乙方必须向甲方交押金XX元整，在门面到期时，乙方在没有损坏原有的房屋设备下（如卷帘门、窗），甲方全款退还乙方押金XX元整。

八、乙方必须在租房到期一个月前将一年的房租交清，如果没有交清，甲方有权在到期日收回门面。

九、在门面到期时乙方有违反以上规定，甲方将拿押金抵扣损失。

十、本合同有效期为3年，自20XX年10月15日至20XX年10月14日止，自甲、乙双方签字之日生效。

十一、本合同的适用法律为《中华人民共和国合同法》及其它相关法律，本合同原件一式二份，双方各执一份，未尽事宜，由双方共同遵守执行，如有违约的一方应承担本合同的一切法律责任和赔偿，应赔偿对方壹万元作为违约金。

烟花爆竹购销合同【篇3】

烟花爆竹购销合同

合同编号：XXX

甲方：XXX公司

地址：XXX

联系电话：XXX

乙方：XXX公司

地址：XXX

联系电话：XXX

鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关条例，经友好协商，达成如下意思确认。

第一条 产品品种及数量

1.1 甲方向乙方购买烟花爆竹。

1.2 甲方向乙方购买的烟花爆竹品种和数量详见附件清单，共计XXXXX元。

第二条 产品交货地点及时间

2.1 乙方应按照合同约定的时间、数量、品种等要求，将所购买产品交付甲方。

2.2 产品交付地点为甲方指定的存放地点。

2.3 产品的交货期限为合同签订之日起XX天内完成。

第三条 产品质量标准

3.1 烟花爆竹的生产过程应符合国家质量标准的规定。

3.2 乙方所提供的产品应符合国家相关法律、法规、标准的规定，并且应该质量良好。

3.3 在生产过程中，应该加强质量管理，确保产品质量稳定。

第四条 价格及支付方式

4.1 产品的价格及支付方式详见附件清单，共计XXXXX元。

4.2 甲方使用银行转账方式将货款支付到乙方指定的账户，货款支付完毕后乙方按约定的时间将产品交付甲方。

第五条 违约责任

5.1 由于乙方原因造成交货延误、产品质量不合格或者其它原因无法按照合同规定履行合同义务的，应承担赔偿责任，并由其自行承担一切因此产生的费用。

5.2 由于甲方原因取消订单或者无法支付货款等原因造成合同履行不能的，应承担一切因此产生的费用。

第六条 合同解除

6.1 在合同有效期内，如需解除合同，应经过甲乙双方协商一致，并以书面形式作出解除合同的决定。

6.2 如因乙方违约而引起解除合同，则甲方有权要求乙方承担全部因此引起的费用和损失。

第七条 争议解决

7.1 甲乙双方发生争议时，应本着友好协商的精神解决。

7.2 如果无法协商解决，则将争议提交所在地人民法院解决。

第八条 合同效力

8.1 本合同自签字之日起生效。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：XXX公司

签字：XXX

日期：年 月 日

乙方：XXX公司

签字：XXX

日期：年 月 日

附件清单

品名 产品规格 数量 单价 总价 备注

烟花爆竹 XXXX 件 XXX 元/件 XXXX 元 合计XXX元

合同金额：XXXXX 元（大写：人民币XXXXX元整）

烟花爆竹购销合同【篇4】

烟花爆竹购销合同

甲方：购买方______________ 乙方：销售方______________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就烟花爆竹的购销事宜达成如下协议：

一、产品名称、规格

(1) 产品名称：烟花爆竹

(2) 规格：详见销售商品清单

二、数量和价格

(1) 数量：甲方将从乙方处购买产品数量详见商品清单，数量不得少于商品清单数量。

(2) 价格：甲方购买产品的总价为人民币___________元整（大写：_____________元整），甲方对产品的价值和数量有认同。

三、交货期限

（1）乙方应于本合同签订之日起 ________天内将烟花爆竹交付至甲方指定的地点。

（2）如出现不可抗力因素导致交货期无法履行时，乙方应及时向甲方发出通知，并在不影响本合同其他约定的情况下协商解决。

四、质量标准

(1) 产品应符合国家有关经济贸易委员会制定的《全国安全标准烟花爆竹》(GB10601)，且产品质量应稳定，符合质量合格证标准，不存在质量问题；

(2) 若乙方提供的产品不符合上述质量要求，甲方有权要求乙方退货或更换，并要求赔偿相应的经济损失。

五、结算方式及期限

(1) 甲方应按照本合同的规定结算购买产品的总价款。

(2) 甲方应在收到乙方出具的发票和产品检验合格证明之日起_____天内完成费用的支付。

六、合同效力

（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份有效复印件。

（2）合同有效期为交货日起______年。

（3）在协商不成的情况下，双方均同意提交本合同争议至甲方所在地人民法院仲裁处理。

七、合同解除、变更及补充

（1）本合同的解除、变更及补充应经甲乙双方协商一致，并在双方签字盖章后生效。

（2）如因甲方原因，导致未能提供正确、及时、详细的货物交付地址等影响本合同履行的情况，该责任由甲方承担。

以上协议经乙方负责人签字盖章后生效。

甲方（盖章）_______________ 乙方（盖章）________________

签字： 签字：

日期： 日期：

烟花爆竹作为中国传统文化的代表，赋予了丰富的意义，在各种节日中都必不可少的存在。而这份烟花爆竹购销合同，是甲乙双方基于双方各自的需求和供应，为保障交易质量和权益所订立的一份媒介。在签订这份合同之前，双方应首先明确交易标的物的品种、数量和质量，以及货物的交付时间、地点。在这份合同中，更进一步明确了产品规格、数量和价格，以及产品质量的标准。这样明确的合同内容可以在交易中，避免甲方和乙方在交易中出现任何形式的误会和争议，起到保护双方利益的作用。

在购买烟花爆竹的时候，质量问题是一个非常关键的问题，甲方在这份合同中详细规定烟花爆竹应符合的质量标准，并要求乙方提供质量合格证明。对于这方面的问题，如果乙方提供的产品不符合要求，甲方有权要求退货或更换，并要求赔偿相应的经济损失。这种明确质量标准的方式，可以让乙方更加重视产品质量，保证双方的利益，防止出现纠纷。

除了产品质量之外，合同中的结算方式和期限也是需要明确的。甲方应按照本合同的规定结算购买产品的总价款，并应当在收到乙方出具的发票和产品检验合格证明之日起规定的时间内完成费用的支付，以确保双方利益的实现。

当然，合同中规定的期限和条款，是双方协商的产物，不可随意修改和变更。如果需要做出变更和补充，则需要甲乙双方一致同意，并在双方签字盖章后生效。如果甲乙双方不能协商一致，可以提交本合同争议至甲方所在地人民法院仲裁处理。无论是何种情况，都应当尽量避免双方产生过多纠纷和冲突，以维护良好的合作关系。

总而言之，对于烟花爆竹购销合同的范文，我们有必要从以往的经验和各方面的要求出发，在确认相关条款后，签署并遵循合同的约束。这样可以更好地达成合作的目的，减少各种纠纷和误会，维护双方的权益，加强双方之间的信任和合作。

烟花爆竹购销合同【篇5】

烟花爆竹购销合同

甲方：XX烟花公司

地址：XX市XX区XX路XX号

电话：XXX-XXXXXXX

法定代表人：XXX

乙方：XX超市

地址：XX市XX区XX路XX号

电话：XXX-XXXXXXX

法定代表人：XXX

鉴于甲方是一家专业的烟花公司，乙方是一家超市，双方自愿签订本烟花爆竹购销合同，具体条款如下：

一、产品名称和规格

甲方向乙方销售商品为普通烟花爆竹，规格如下：

1.红色爆竹：规格为2寸，1箱100盒，每盒10个，共1000个。

2.近景烟花：规格为6寸，1箱50盒，每盒1个，共50个。

3.远景烟花：规格为1号，1箱20盒，每盒1个，共20个。

二、价格和结算方式

1. 甲方提供的烟花爆竹价格如下：

红色爆竹：每箱1000元，每盒10元。

近景烟花：每箱3000元，每个60元。

远景烟花：每箱2500元，每个125元。

2. 结算方式：乙方在收到货物后15天内以现金支付货款。

三、交货方式和时间

1. 甲方将烟花爆竹交付给乙方，并在交付货物时提供质量保证书。

2. 交货时间：双方商定，具体交货日期在合同签订后10天内确定。

四、质量标准

甲方向乙方提供的烟花爆竹应符合国家质量标准，如出现质量问题，由甲方承担全部责任。

五、保密条款

双方在执行本协议中，必须严格保守商业秘密，并不能将合同相关信息对外公开，否则承担法律责任。

六、争议解决方式

本协议的解释和执行均适用中国法律。如双方无法达成一致，可以协商解决。如果协商不成，应向有管辖权的法院提起诉讼。

七、协议终止及解除

1. 双方在履行本协议过程中，如依法被解除、终止，需提前15天以书面形式通知对方。

2. 在本协议有效期内，未经另一方同意，任何一方不得单方解除或变更本协议。

八、协议生效

本协议由双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：XX烟花公司

签字：__________

日期：__________

乙方：XX超市

签字：__________

日期：__________

酒水购销合同电子版合集

真正的好文章不多“酒水购销合同电子版”是其中之一，如果你认为这篇文章有帮助请分享到你的社交圈让更多人受益。如今我们踏入了重视规则的法制化社会，我们也更频繁的需要用到合同。签订合同可以有效的避免合同纠纷的产生。

酒水购销合同电子版 篇1

甲方(供货方)：_______________

乙方(购货方)：_______________

甲乙双方进行商品交易为达到平等、互利、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，达成协议如下：

一、购买货物的名称、规格、数量、单价详见如下清单。

__________________________。

二、收款信息

户名：_______________

收款账户：_______________开户行：_______________

三、结算方式

1.甲乙双方签订合同时，乙方需支付总货款的_____%给甲方，即人民币_________元(大写_________元整)，剩余的_____%货款在甲方交完货并且乙方验完货的_____个月内付清，即人民币_________元(大写_________元整)。

四、特别条款

1、甲乙双方自签订本合同之日即确立供需合作伙伴关系。

2、甲方对所供产品严把质量关，杜绝伪、劣等不合格产品进入乙方餐厅。

3、甲方所供的产品必须符合国家有关部门的相关要求。如果出现质量问题，甲方无条件退货或换货。

4、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方;每次送货交易时，甲方均需出具出库明细单，乙方签字验收。

5、甲方不得无故，擅自调整酒水价格。如因厂方下文通知要求或市场形势变化需求而调整售价的，乙方应配合执行。但甲方应在提前_____个工作日内书面告知乙方。

6、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分总值的_____%的罚金。甲方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

五、合同期限

本合同有效期限_________年______月___日至_________年______月___日止。期满，甲乙双方协商是否续约。

六、违约责任

未经甲乙双方同意，任何一方无权中途终止协议，如有违约，履约方有权向违约方索赔损失。

七、其他约定

1、本协议相关约定条款，甲乙双方均负有保密义务，不得向第三方透露。本合同壹式贰份，经双方签字盖章生效，甲乙双方各执壹份。

2、本合同未尽事项，由甲乙双方协商解决，也可以签订补充协议作为本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。

甲方(公章)：_______________

乙方(公章)：_______________

_________年______月___日

酒水购销合同电子版 篇2

供货方(以下简称甲方):

购买方(以下简称乙方):

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:

一、合作关系

1.甲、乙双方自协议签订之日起形成(供需战略合作伙伴关系);

2.甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;

3.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方;

二、供货品种及价格(见附件)

在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方(以电话及电子邮件的形式告知乙方),双方均按通知之日一周后的新价格执行。

三、送货和货款结算方式

1.送货：

甲方乙方，在工作日(周一至周六)甲方以乙方通知(以邮件为准)24小时内到货，不得延迟。(如遇周日则延期一天)

2.结款方式：月结(含税)

甲乙双方约定以每月的____日作为结款日，以结清上月所有供货货款。

乙方必须按时结算货款,不得延迟(如遇周日则延期一天)。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。

四、协议期限

1.本合作期限自20xx年____月____日至年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。

五、解决合同纠纷的方式：

本协议未尽事宜，由甲乙双方协议解决，协议不成，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。

六、其它

1.注:乙方必须对甲方的供货价格保密并不得向第三方出售(除自营客户外)。

2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,本合同经甲、乙双方签字签章后即开始生效。

甲方:

乙方:

_________(盖章

)_________(盖章)

授权代表签章______

年 月 日

法人签章______

年 月 日

酒水购销合同电子版 篇3

卖方________________________________(甲方)

买方________________________________(乙方)

双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规，经协商一致，签订合同

第一条甲方按下表所列要求供货给乙方烟酒：

总计金额：__________。

第二条质量要求：甲方出售的商品必须符合国家标准、行业标准。

第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求付商品。

第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值1%偿付乙方违约金。收付定金的，若甲方无法履行合同，则双倍偿还乙方定金，若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第(1)项处理。

(1)申请仲裁委员会仲裁

(2)依法向人民法院提起诉讼。

第六条其他约定事项：甲方所供酒水不得有假，如发现假酒属甲方所供，造成的一切损失由甲方承担。

第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜。甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

酒水购销合同电子版 篇4

甲方：____________________

乙方：____________________

为促进甲乙双方的合作，确保双方互利共赢，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就乙方向甲方供应酒水的相关事宜，签订如下合同条款，以共同信守。

一、合作内容

乙方按照协议约定向甲方提供酒水。

二、质量标准

1、所供酒水应符合国家规定的质量标准，提供三证(合格证、营业执照、税务登记证)和卫生许可证检验报告，且应满足甲方需求。

2、协议签订之日，乙方应缴纳给甲方产品质量保证金______元整，如协议终止后，甲方退还给乙方。

三、结算方式

1、货款______个月核算一次。具体结算方式为：从供货第______个月起，每月______号之前核对当月账目并支付上月货款。

2、甲方每次向乙方付款之前，乙方应当向甲方开具等额发票，否则，甲方有权暂停支付费用。

四、乙方义务

1、乙方不提供假冒伪劣产品，如经查实系乙方原因造成，乙方应以正品售价______倍的差价补偿甲方;如果出现产品缺陷问题，乙方在能力内先期解决问题，解决不成尽快与厂家协调，让甲方或客人满意。若乙方提供的假冒伪劣产品造成甲方其他损失，乙方仍应承担赔偿责任。

2、乙方在接到甲方的电话订单后______小时内把货送到，应甲方要求将酒水送至指定仓库，排放整齐。

3、乙方需不定时为甲方提供原厂提供的优惠政策。

4、乙方需派______名驻店促销人员带领甲方服务员，配合酒店酒水销售。促销人员应服从酒店管理，否则甲方有权要求其换人。促销人员与甲方不存在劳动关系，该人员须遵守甲方的各项制度，其发生的任何问题所产生的责任由乙方承担。

5、产品降价或涨价，甲方应提前______天书面通知乙方。如乙方通知价格不属实，经甲方核实，甲方有权对乙方进行处罚。

6、供应期间乙方应保证所经营的酒水种类齐全，库存充足，保证质量。送货费用由乙方自理。

7、若乙方无法满足供应甲方所需酒水的情况下，可由甲方自行采购所需酒水。

五、甲方义务

1、甲方应按约定方式及时向乙方支付货款。

2、甲方对过期产品应提前通知乙方调换，______年保质期的产品，提前______年调换。______月保质期的产品，提前______月调换。

六、违约责任

1、乙方提供假冒伪劣产品一次(含一次)以上，乙方应向其承担违约金______万元，并应赔偿甲方所有损失，且甲方有权终止协议。

2、若乙方所供酒水侵犯他人知识产权等权益，致使甲方受到索赔或相关部门处罚，乙方应向甲方支付违约金______万元，给甲方造成的损失高于违约金的，乙方对差额部分仍应继续赔偿，并且甲方有权终止合作。

3、甲方逾期付款一日，应承担逾期额万分之______的违约金。

七、合同解除与终止

1、本合同有效期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。合同到期前，甲方因经营需要续约应在合同期满前______个月通知书面乙方，乙方在本合同期满前未做出书面答复视为同意续约。

2、因其他原因解除协议的，双方应在合同解除后对合同进行清算。

八、其他

1、本协议自签订之起生效。合作期间，若发生纠纷，双方应友好协商，协商不成，任何一方有权向甲方所在地法院起诉。

2、本协议一式______份，双方各执______份，均具有同等法律效力，有问题双方友好协商解决，未尽事宜双方签署补充协议。

甲方：__________________乙方：__________________

代表人：________________代表人：________________

日期：______年____月___日日期：______年____月___日

实用合同:大米购销合同书范文(5篇)

按照平时学习工作的要求，我们可能会按照个人习惯写一些文章，范文能够运用到我们生活的方方面面，在哪里可以找到相关的范文呢？以下内容是小编特地整理的“实用合同:大米购销合同书范文(5篇)”，可能你会喜欢，欢迎分享。

大米购销合同书【篇1】

一、售方：_ _________________ 合同编号：

购方：______________________ 签定地点： 签定时间：

二、陆稻米以及其他特殊品种，由省、自治区、直辖市另订标准或按质量分别归属)。

三.交(提)货时间/地点/方式：20xx年 月 日前全部货物从发运站装车发出，20xx年 月底前发到购方指定的目的站或目的地仓库： 。发/到货日期以铁路货票或汽运单据印章的日期为准(运单收货人为售方，待购方按合同规定向售方付清全部货款后，售方将货权移交给购方)

四.运输方式及计费方法：铁路棚车运输。铁路棚车内交货。或者汽车运输，购方指定目的地仓库交货。到站后的一切费用由购方承担。

五.交货数量/合理损耗：允许分批交货。每批交货数量以该批货物的运单标注的数量为准。如货物在到达目的站时发现/出现较大的质量、数量问题，购方应通知售方人员到场共同商议处理方法。

六.验收方法及提出异议期限：质量如不符合本合同规定，购方在货到目的站5日内提出，并在15日内向售方补交由国家质检部门出具的检验报告作为凭证。在目的站/仓库提取检验的样品(每批货物不少于2份)将保留在质检人处。

七.结算方式及期限：合同签订后购方须向售方预付合同总额的50%货款，在每批货物到达本合同指定的目的站或目的地仓库后两个工作日内向售方付清该批货物的全部余款。每迟付壹日购方须另向售方支付该批货款总额0.5%的罚金，直至购方向售方付清全部货款。售方在收款后10个工作日内向购方开具增值税发票。

八.本合同在执行中如遇不可抗力的情况发生，双方协商解决。

九.违约责任：按合同法。如本合同在执行中出现问题，双方协商不成，须提请法院裁决。

十.其他约定事项：

1、本合同在执行中，如遇产品数量、质量出现问题，购方不得以此作为拒付售方货款的理由。有关问题如应售方负责，购方可凭有效文件及按本合同第六条规定，另行向售方提出索赔。

2、每批货物从产地发出后24小时内，售方以传真或e-mail形式通知购方发运日期、运单号、车皮号及数量，购方须及时安排接货、付款事宜。

售方：_ _________________

购方：______________________

年月日：

大米购销合同书【篇2】

卖方：____

买方：____

兹买方向卖方订购下列产品，经双方谈定买卖条件如下：

一、订货内容

商品编码

商品名称及规格

合计：人民币（大写）

二、到货地点：_______

运输方式：（ ）送货上门 （ ）代发货运

三、购销方式：（ ）现金销售 （ ）赊销于______年______ 月______日前结清货款。

四、本合同有效期如无特殊证明为壹个月，但已发的货，合同仍然有效，直至货款结清为止。

五、如在本合同期内不能付清货款，买方按货款总额的______‰一天支付违约金给卖方，同时不给予享受本公司所有的一切优惠政策。

六、买方收到货物的____小时内必须将货物检验完毕，并和卖方随货出库单（“客户联”和“回执联”）核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知卖方，在此期限内买方没有提出书面异议，卖方将视同买方收妥货物。

七、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。

供货方：__

地址：____

电话：____

授权代表：

年_______月_______日

购货方：（盖章）____

地址：____

电话：____

授权代表：

年_______月_______日

下栏由卖方发货时填写：

营业部

业务人员：

部 长：

财务部

审批：

签收：

公司负责人

审批：

大米购销合同书【篇3】

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》有关条款，甲乙双方本着平等协商、互惠互利的原则，买卖双方达成如下购买意向：

一、甲方按如下条款向乙方销售产品：

二、品质标准：

甲方向乙方提供相同质量的样品米两份，双方确认质量一致后签字封存，双方各执一份样品，甲方凭样交货。

三、结算方式：先款后货。

1.在合同生效后三个工作日内，乙方向甲方支付本合同项下全部货款。 2.甲方收到乙方货款后代办发运，运费由 方承担，发货后 日内向乙方提供与货款等额的增值税发票。代办运费必须连同货款一起交齐由此延迟交货由乙方承担责任。

3.包装形式：编织袋：_______公斤/袋;周转箱：_______公斤/箱;礼盒：_______公斤/套(未发生的可删去)， 方提供，费用由 方承担。

四、产品交货办法：

按甲方指定交货地点 或指定交货车辆 。甲方指定收货人或承运人： 。

五、交货时间：货款到达甲方账户后 个工作日内发货。 按甲方指定日期 前交货。

六、运输方式：铁路/汽运/海运(未发生可删去)由乙方负责，甲方代理乙方并按照乙方指示办理相关事宜。货物发出后24小时之内，以传真方式通知乙方发运情况(包括但不限于车号、包装/件数、发运数量、到货地、到货时间)。

七、验收方法：

甲乙双方需派员验收货物，按本合同第二条约定进行验收;乙方对货物质量有异议的，可在货物里抽样，与封存样品米一同提交至货物所在地的质量监督部门或双方认可的第三方检验机构进行复检(检验费用乙方承担);乙方未提出异议或未派员到场验收的，视为甲方交付的货物符合合同约定。

八、风险负担：自货交第一承运人时起，货物毁损、灭失、短斤、污损等风险由乙方承担。

九、违约责任：

1.乙方逾期付款的，以逾期付款额为基数,按日万分之四向甲方支付违约金，逾期付款超过 日的，甲方有权解除合同，同时乙方按照合同总价款的1%向甲方支付违约金。

2.甲方逾期发货的，以逾期发货部分对应金额为基数,按日万分之四向乙方支付违约金，逾期发货超过 日的，乙方有权解除合同，同时甲方按照逾期发货部分价款的1%向乙方支付违约金，因乙方逾期付款或不可抗力导致的逾期发货除外。

3.如存在其他违约事项，违约方应承担相关责任并向守约方赔偿实际损失。

4.如本条所规定之违约金数额，不足以弥补守约方的实际经济损失的，违约方应按给守约方造成的实际经济损失支付赔偿金。

5. 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

十、纠纷解决方式：如双方在履行合同时发生纠纷，应友好协商解决，协商不成时，交签约地人民法院解决。

十一、合同生效:本合同经双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效，本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

十二、合同有效期：本合同有效期自20 年 月 日起至20 年 月 日止。

十三、其他约定事项：

1.本合同未尽事宜，由双方协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未约定或约定不明的费用由乙方承担。

甲 方：联 系人：签字：

乙 方：联 系 人：签字：

大米购销合同书【篇4】

年月日甲方：乙方：

1、经双方友好协商，甲方欲购买乙方生产的型 数量 台，购买价格 元。运输方式。2、甲方确认产品无误后，方能将购货款汇到乙方指定的银行帐户或太平洋卡上，乙方开户行：

帐号：

交通银行太平洋卡号：持卡人：

农行卡号：  持卡人：

3、乙方应该将检验合格的产品及时、准确地提交给甲方，并遵守对用户的售后服务承诺（该条款详见《质量保证书》），甲方应及时将所需货款汇至乙方指定的帐号上。4、运输过程中出现的问题由乙方负责，甲方承诺不将该产品用于非法的盗版活动。5、本合同需经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。（传真件有效）6、甲乙双方应共同遵守本合同的顺利实施，如出现问题应先协商解决，如协商不成，可向工商管理部门或法院提起诉讼，由违约方承担全部责任。7、本合同未尽事宜，以国家相关法律为准。甲方盖章签字： 乙方盖章签字：签署日期： 签署日期：

大米购销合同书【篇5】

甲方：__________

乙方：__________

甲、乙双方本着平等、互惠、互利、共同发展的原则，就大米购销事宜达成如下协议：

一、合同期限自______年______月______日起至______年______月______日止;供应量每______月不少于吨

二、产品名称：品种和数量、单价、规格、型号

1、产品名称：大米(籼米);

2、品种：__________市__________大米

3、单价：暂定_______元/kg，以后每季度随市场行情变化而变化。

4、规格型号：________kg/袋/、10kg/袋、25kg/袋

5、产品数量：依据实际数量

三、产品的等级、质量、标准和检验方法产品的等级：一级，保证袋装大米符合国家标准GB1354-20________;如果是农户供应的散装大米，保证大米无农药、无污染、优质、安全、卫生。

四、产品送货标准

甲方提供小样品两份，每袋5kg，双方认可后签字封存，双方各持一份样品，乙方凭样品收货。

五、结算方式：

甲方货物经乙方管理人员验收、安全质量合格、数量金额无误后，双方当事人签字确认乙方法人代表签字后以转账或现金方式付款。

六、包装形式：编织袋，5kg/袋、10kg/袋、25kg/袋

七、交货地点：

八、交货时间：双方约定时间送货;

九、运输方式：甲方用专用安全卫生运输车或通过当地物流公司送货至乙方指定地点;

十、违约责任：

甲乙双方任何一方违约，违约方应赔偿另一方因违约造成的一切经济损失。

十一、甲、乙双方从签字之日起生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表签字货(盖章)：__________

乙方代表签字(盖章)：__________

___________年______月______日

签约地点：____________________

教你写合同:面料购销合同纠纷起诉状合集(5篇)

我们一定都有看过一些范文，这些优秀的范文能我们学到很多的东西，通过阅读范文可以把我们心中的想法表达出来。阅读范文需要我们不断地积累阅读，有哪些好的优秀范文值得借鉴呢？下面是笔稿范文网小编帮大家编辑的《教你写合同:面料购销合同纠纷起诉状合集(5篇)》，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

面料购销合同纠纷起诉状【篇一】

民事起诉状原告：XX行地址：电话：法定代表人：被告

一：A公司地址：电话：法定代表人：被告

二：B公司地址：电话：法定代表人：案由：金融借款合同纠纷诉讼请求：

1、判令被告一支付原告贷款本金30,000,000元，截至________年____月____日的利息共计100,000元(按XX行同期利率计算)。

2、判令被告二对以上诉讼请求承担连带责任。

3、判令二被告共同承担本案的诉讼费用。事实与理由：________年____月____日,原告与被告一签订了一份《借款合同》(见证据

一),双方约定被告一向原告借款3000万元人民币,借款期限为________年。同日,原告与被告二签订了一份《保证合同》(见证据

二),双方约定被告二为上述借款提供保证担保，但没有明确保证方式。合同签订后，原告于________年____月____日通过XX行转账的方式将3000万元打入了被告一的账户。借款到期后，原告多次催还，但被告一以各种理由进行拖延和推搪，至今未清偿其所欠原告的借款。同时原告也致函被告二，请求其代被告一偿还借款，但被告二却拒绝偿还。原告认为，原、被告之间签订的《借款合同》和《保证合同》是合法有效的，原告已按合同的约定向被告一支付了借款，但借款到期后，被告一却未能清偿，被告二也拒绝承担保证责任，二被告的.行为是严重的违约行为。根据《中华人民共和国担保法》第十九条的规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任，因此，二被告应当承担连带责任。综上所述，原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，向贵院提起民事诉讼，希依法公判。此致人民法院具状人：XX行法定代表人：________年月____日附：

1、本状副本1份;

2、书证5份

面料购销合同纠纷起诉状【篇二】

原告：住址：身份证号码：被告：住址：身份证号码：诉讼请求：风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同；

2、判决被告返还原告剩余房款______元整；

3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 原告于________年____月____日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于____县_____的一套面积为_____平方米的商品房，该房屋为______号，交房日期为________年____月____日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款_____元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：出卖人逾期超过____日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款______元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求！此致_______人民法院具状人：________年____月____日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。 附：起诉状副本____份；证据材料副本____份。

面料购销合同纠纷起诉状【篇三】

原告：王××，男，住×市×区×街×号，电话：×

被告：张××，男，住×市×区×街×号，电话：×

诉讼请求：

1、依法判决被告支付原告租金60307.7元及利息（暂计至20X年12月，共6个月）。

2、依法判决被告支付原告违约金32000元。

3、依法判决原告不返还被告保证金32000元。

4、本案所有诉讼费由被告承担。

事实与理由：

20xx年1月29日，原告与被告签订了一份房屋租赁合同，合同约定租赁期限从20xx年2月5日至20xx年2月5日，月租金16000元，每月5日前交付当月的租金。被告向原告支付两个月租金32000元作为保证金，若被告拖延交租超过5天，原告有权解除合同并没收保证金。合同同时约定若一方违约，则应向另一方支付违约金32000元。合同签订后，原告体谅被告的困难，曾多次减租给与被告方便，但是被告从20xx年10月开始拖欠原告租金共计60307.7元。原告向被告多次催交租金未果后，为了维护自己的合法权益，原告于6月8日向被告发出律师函函告被告支付租金，但是，被告至今依然没有支付拖欠的`租金。

综上所述，原告认为，原告与被告之间的房屋租赁合同是合法有效的，原告向被告提供符合合同要求房屋，被告理应依约及时支付租金给原告。但是，被告却无理拒不支付租金至今。由于被告不能依约支付租金给原告，致使原告合同目的无法实现。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益，原告只好诉至法院，请求法院依法判决。

此致

××市人民法院

具状人：

20xx年6月25日

面料购销合同纠纷起诉状【篇四】

租赁合同纠纷起诉状

原告：某××，男，××××年5月11日，汉族，身份证号51××××××××××××××××，住××市××区××镇××村××社，电话;139××××××××

被告：某×× ，女 ，汉族，××X年9月13日，身份证号51××××××××××××××××， 住××市××区××路××段××号××栋××单元××楼××号 ，电话：138××××××××

案由：租赁合同纠纷

诉讼请求：

1.判令被告立即返还房屋押金租金20500元;

2.判令被告支付违约金20000元整;

3.判令被告承担诉讼费用。

事实与理由：

原被告双方于2014年10月18日签订了《商铺租赁合同》，约定被告将位于××路××号××××的商铺出租给原告用于经营汽车维修，现因被告的商铺没有竣工验收备案登记，导致原告无法办理营业执照，就无法正常的开张营业，最终导致双方的租赁合同无法正常履行，合同签订十余天后原告方才了解到这种情况，就反复和被告协商解除合同事宜，被告一直以此商铺还没有重新出租出去为由，拒绝退还原告的租金和押金。按照双方的.《商铺租赁合同》约定被告已经构成根本违约，致使合同目的不能实现的，应承担违约责任。被告的行为某重违反了双方的协议约定，损害了原告的合法权益，为了维护原告的合法利益不受侵害，起诉至贵院，恳请贵院能依法维护原告的合法权益，维护法律的权威性和某肃性。

此 致

××区人民法院

起诉人：

二零××年××月××日

面料购销合同纠纷起诉状【篇五】

原告： xxx，男，汉族，19xx年9月x日出生，身份证号： xxx，电话：xxx。

被告：xxx，男，汉族，19xx年9月x日出生，身份证号：xxx，住址：xxx

电话： xxx。

被告：xx，女，汉族，1xxx年x月14日出生，身份证号：xxx，住址：xxx

电话：xxx。

诉讼请求：

1、判令被告双倍返还原告向其支付的购房定金款共计人民币xx万元整;

2、判令被告方承担本案的全部诉讼费用及相关费用。

事实和理由：

20xx年10月x日，原告与被告签订了购房协议和房屋买卖补充。协议中约定被告将其名下的位于西青区xx号房屋卖给原告，总价款人民币xx万元整，过户费及税金等一切费用由被告方负担，购房合同的定金总计为人民币x万元整。并约定于20xx年12月31日以前完成房屋的过户手续并腾房。协议签订当日即20xx年10月13日，

原告根据双方约定，分别从中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行取款xx万元付给被告作为购买此房的定金。之后，被告改变卖房的主意，单方违反合同，不再履行合同义务，也不与原告协商解决问题的方法，甚至不接听原告的电话。原告多次找到被告要求其继续履行合同义务，协助被告办理房屋贷款手续，并为原告办理房屋过户和腾房做准备工作，而被告却总以各种理由推脱，时至今日已5个月有余，原告即无法拿回支付的定金款也无法取得房屋所有权，被告的这种违约行为已使原告在财产上和精神上蒙受了巨大损失。

综上，为维护原告的合法权益，根据协议中明确的约定和我国合同法的有关规定，请求贵院在查清事实的基础上，判如所请。

此致

天津市xx区人民法院

具状人：

20xx年 月 日

种子购销合同1000字通用5篇

在社会经济日新月异的当下，合同也受到越来越多的人的重视，签订合同的环节是我们每一个人都不可忽视的。那么常见的合同是什么样的呢?也许"种子购销合同"就是你要找的，希望能帮助到你，请收藏。

种子购销合同【篇1】

签订地点：

供方：

需方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关种子管理规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额：

农作物种类品种名称计量单位数量质量(%)单价(元)总金额(元)

纯度净度发芽率水分

合计金额：人民币(大写)：万仟佰拾元角分

二、农作物种子的检验及检疫：

供需双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫，检验执行标准。

1.供方必须提供持证种子检验员签发的该批种子《农作物种子质量合格证》。

2.调运或邮寄种子必须出具相应的《农作物种子质量合格证》、《植物检疫证书》。

3.需方收货后复检，发芽率、净度、水分三项指标在收货后两个发芽周期内复检完毕，纯度在收货后该作物第一个生产周期内复检完毕，发现问题应及时通知对方，逾期视为种子合格。

4.供需双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存，以备种子复检和鉴定，样品保存至该批种子用于生产收获以后。

5.种子质量标准有国家或行业标准的，执行国家或行业标准，没有国家或行业标准的，由双方协商确定。

6.申请种子委托检验和鉴定的，其费用由负担。

三、超幅度损耗及计算方法：。

四、包装要求及包装费用负担：。

五、交(提)货时间、地点、发运方式、运费负担：。

六、交付定金数额及时间：。

七、结算方式和期限：。

八、双方一般责任：

1.供方应保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款的规定，并按合同约定的时间、地点交付给需方。

2.需方应按合同约定的时间交付定金，保证按时收购供方提供的符合本合同要求的种子。

九、因不可抗力因素造成种子数量或质量达不到本合同约定要求的，供方应及时通知需方进行实地考察，提供具有法律效力的有关资料，双方协商变更合同，签订补充协议。协商不成，按《中华人民共和国民法典》及种子管理法规的有关规定处理。

十、违约责任：

1.供方应按合同规定如期向需方提供符合法定或约定标准的农作物种子，并对产品质量负责。如因供方供给的种子质量问题(或延期供货)造成需方损失的，则由供方负责赔偿。

2.需方应按本合同规定期限付款给供方，如延期支付货款，则需方按产品总价的%/天的违约金付给供方(延期不能超过天)，超过天后，供方有权单方面解除合同。

十一、《农作物种子质量合格证》、《产地检疫合格证》或《植物检疫证书》及合同双方的《农作物种子经营许可证》复印件均作为本合同附件。

十二、种子质量发生纠纷，由(机构或单位)进行技术质量鉴定;本合同在履行中发生纠纷，由当事人协商解决，协商不成，可通过以下第种方式解决(只能选择一种)：

1.向仲裁委员会申请仲裁。

2.向人民法院提起诉讼。

十三、双方约定的其他条款：。

十四、本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，经合同双方协商一致，做出补充规定附后。如需提供担保，另立《合同担保书》，作为本合同附件。

合同有效期：年月日至年月日。

本合同壹式份，合同双方各持份;合同副本份，送(单位)备案。

供方(盖章)：需方(盖章)：

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮编：邮编：

签约日期：年月日签约日期：年月日

审核意见：鉴定意见：

审核机关(盖章)：鉴定机关(盖章)：

经办人：经办人：

日期：年月日日期：年月日

附件一《农作物种子质量合格证》复印件

附件二《产地检疫合格证》复印件

附件三《植物检疫证书》复印件

附件四双方的《农作物种子经营许可证》复印件

附件五《合同担保书》

种子购销合同【篇2】

出卖人：

合同编号：

买受人：

签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国种子法》及有关规定，为明确当事人双方的权利义务，经协商一致，签订本合同。

第一条 农作物种子名称、品种、数量、质量

种子名称 品种名称 单位 数 量 质量指标 单 价 种子价款

合计人民币金额(大写)：

第二条 出卖人的义务

一、出卖人销售的种子属于主要农作物种子的，应当是通过审定的种子。

二、销售属于被授予植物新品种权种子的，出卖人必须是品种权人或者是品种权被许可使用人;出卖人必须出具植物新品种权证书或者品种权许可使用合同和品种权人的授权委托书。出卖人有保证销售的种子不存在品种权权利瑕疵的义务。

三、出卖人销售的种子应当附有依据《农作物种子标签管理办法》的规定制作的种子标签。质量指标必须符合合同约定和由国务院农业、林业行政主管部门制定的种子生产、加工、包装、检验、贮藏等质量管理办法和国家标准、行业标准。

四、出卖人对种子质量负责。出卖人提供的种子必须符合合同约定和法律规定，不得提供假、劣种子。买卖双方对买卖的每批种子，必须共同取样封存、分别保存，以备种子检验、仲裁、诉讼之用;封存的样品保存至本合同约定的种子用于生产收获以后。

五、出卖人出卖的种子，必须按《主要农作物种子包装》国家标准包装，包装费用由出卖人负担。出卖人应当遵守有关法律、法规的规定，向买受人和种子使用者提供种子的简要性状、主要栽培措施、使用条件的说明与有关咨询服务。

六、运输出县或邮寄销售种子的，出卖人必须向买受人提供相应的《种苗产地检疫证或植物检疫证》或者《植物检疫证》。

第三条 买受人的义务

一、按照本合同约订的时间、地点、数量，接收出卖人交付的符合本合同约定的种子。

二、于在本合同签字时，按本合同

第一条约定的种子价款总额的20%向出卖人交付定金;于收到出卖人送交的本合同约定的全部种子时，再支付种子价款总额的70%;另10%的种子价款于本合同约定的种子用于生产收获以后____日内付清。

三、收货后应及时复检。净度、水分两项指标应在收货后的____日内复检完毕;发芽率应在收货(种子经过休眠期)后的两个发芽周期内复检完毕;纯度应在收货后该作物该品种

第一个生产周期内复检完毕。复检发现质量问题应及时通知乙方，由双方协商解决。逾期视为种子质量符合约定的质量指标和法定的质量标准。

第四条 交货时间：是________年____月____日前;交货地点及发运方式：是 ;运费由 负担。

第五条 申请种子委托检验、仲裁检验或诉讼检验的费用，由申请方预付。经检验种子质量符合合同约定的，检验费用由买受人负担;经检验种子质量不符合合同约定的，检验费用由出买人负担。

第六条 超幅度损耗及计算方法：

第七条 违约责任

一、出卖人提供未经审定的主要农作物种子或者不享有品种权的种子的，出卖人应当承担由此产生的法律责任;因此给买受人造成损失的，买受人有权向出卖人追偿。

二、出卖人提供的种子质量、种子标签、种子包装、种子说明不符合本合同约定或者法律规定的，出卖人应当承担由此产生的法律责任;买受人有权退货;因此给买受人、种子使用者造成损失的，买受人有权向出卖人追偿。

三、出卖人逾期交付种子或少交种子的，每逾期____日，须按种子价款总额的20%向买受人支付违约金;逾期____日的，买受人有权解除合同和要求出卖人赔偿由此造成的损失。

四、买受人逾期支付种子价款的，每逾期____日须按种子价款总额的20%向买受人支付违约金;逾期____日付款的，出卖人有权解除本合同和要求买受人赔偿由此造成的损失。

五、买受人没有证据证明存在种子质量、品种权、种子标签、种子包装、种子说明不符合合同约定或者法律、法规规定等正当理由拒绝接收种子的，出卖人可以解除合同，可以要求买受人赔偿因此给买受人造成的损失。

第八条 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决;协商不成的，任一方均可提请买受人所在地人民法院裁决。

第九条 双方约定的其他条款：

第十条 本合同经当事人双方签字或者盖章生效。本合同一式二份，买受人和出卖人各持一份，每份具有同等效力。

出卖人的《植物新品种权证》、《种苗产地检疫证或植物检疫证》、以及合同当事人双方的《农作物种子经营许可证》、《植物检疫登记证》、《企业法人营业执照》、身份证复印件以及签约人的代表权或者代理权的证明均作为本合同附件。提供担保的，担保合同或者担保书也作为本合同附件。

买受人(章)： 出卖人(章)：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

XX编码： XX编码：

签订日期：________年____月____日________年____月____日

有效期限：自________年____月____日起至________年____月____日止

种子购销合同【篇3】

为了搞好产业化结构调整，发展新品种增加农民收入，高台县合黎乡孙进海(简称甲方)于高台县合黎乡_________村________(简称乙方)，依据《中华人民共和国合同法》为确保合同当事人权利和义务，甲乙双方协商达成如下收购合同。

一、甲方的权利和义务

1、甲方有偿提供优质进口黄皮洋葱品种____________保证质量。

2、甲乙双方达成协议由乙方种植洋葱_______亩，由甲方收购。

3、甲方收购的洋葱为出口标准，直径为5cm以上，无畸形、无腐烂、无损坏、扣除不合格，合格洋葱按净重扣水杂5%—8%。

4、甲方收购的洋葱直径5cm以上，每公斤定价0.6元，如果市场上涨，甲方在此基础上根据市场行情(在同等价格的基础上每吨低于50元)由甲方决定上调，乙方不得要求甲方涨价。

5、收购时间：20xx年7月25日至9月20日前收完，乙方如果在此期间未向甲方出售视为违约，此后不得以任何理由主张甲方没有收购。

6、收购地点：在本村定点收购，由乙方装袋并负责拉到指定地点，过秤付款。

7、如果甲方无故拒收乙方的洋葱，给乙方造成损失，按5cm以上的标准定量每公斤0.6元进行赔偿。

8、由于不可抗逆的自然灾害、气候原因(如干旱、冰雹、火灾、高温、瘟疫、干热风、病虫害等)造成的损失甲方概不负责。

二、乙方的责任

1、乙方保证种植由甲方提供的进口品种_____________，不得随意掺入其他葱种，收购时如发现，甲方拒绝收购并承担给甲方造成的经济损失。

2、如果甲方拒收，乙方应及时向公证部门办理提存，否则不得证明是甲方拒收，不得随意无故拖延交售时间或提前收购。

3、乙方必须服从甲方的种植技术指导，应及时提供洋葱生长所需要的水肥条件，浇水除去杂草，确保高产。

4、乙方种植必须是甲方提供的品种，在收获前15天或倒秧后禁止浇水，否则造成的损失由乙方负责，甲方有权拒绝收购。

5、乙方未经甲方同意，不得以任何理由和借口擅自向其他单位和个人出售，否则乙方向甲方每亩赔偿1000元违约金。

三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方盖章：

身份证号：

联系电话：

乙方盖章：

身份证号：

联系电话：

年月日

种子购销合同【篇4】

供方：___________合同编号：___________

合同签订地点：___________

需方：___________合同签订时间：___________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子法》及有关规定，为明确双方的权利义务，经协商一致，签订本合同。

一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额

二、农作物种子的检验及检疫

供需双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫，检验执行GB/T3543。1—3543。7—1995《农作物种子检验规程》。

1、供方必须提供持证种子检验员签发的该批种子《农作物种子质量合格证》。

2、调运或邮寄种子必须出具相应的《农作物种子质量合格证》及《植物检疫证书》。

3、需方收货后复检，发芽率、净度、水分三项指标在收货后两个发芽周期内复检完毕；纯度在收货后该作物第一个生产同期内复检完毕，发现问题应及时通知对方，逾期视为种子合格。

4、供需双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存，以备种子复检和鉴定，样品保存至该批种子用于生产收获以后。

5、种子质量标准当有国家标准或行业标准时，一般执行国家标准或行业标准；没有国家标准或行业标准的，由双方协商签定。

6、申请种子委托检验和鉴定的，其费用由种子

三、超幅度损耗及计算方法：

四、包装要求及包装费用负担：

五、交（提）货时间、地点、发运方式、运费负担

六、交付订金数额及时间：

七、结算方式及期限：

八、双方一般责任：

供方：保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款规定，并按合同约定的时间、地点交付需方。需方：按合同约定的时间交付定金，保证按时收购由供方提供的符合本合同要求的种子。

九、因不可抗力因素造成种子数量或质量达不到本合同约定条款的，供方应及时通知需方进行实地考查，并提供具有法律效力的有亲资料；双方协商变更合同，签订补充协议。协商不成，按经济合同法及种子管理法规定的有关规定处理。

十、违约责任：

十一、合同附件

《农作物种子质量合格证》、《产地检疫合格证》或《植物检疫证书》及合同双方的《农作物种子经营许可证》复印件均作为本合同附件。

十二、种子质量发生纠纷

由国家法定的科研和行政管理机构或单位进行技术质量鉴定；本合同在履行中发生纠纷，由当事人协商解决，协商不成，可由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。十三、双方协商的其它条款：十四、本合同未尽事项

一律按《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子法》及国家有关规定，经合同双方协商一致，做出补充规定附后。如需提供担保，另立《合同担保书》，作为本合同附件。

本合同一式份，合同双方各持份；合同副本份，送（单位）备案。

有限期限：____年__月__日至____年__月__日

种子购销合同【篇5】

出卖人：签订地点：

买受人：

签订时间：

第一条、标的、数量、价款

第二条、质量标准：达到国家标准；第三条、出卖人对质量负责的期限：1年；

第四条、包装标准：复合塑料编织袋（GB8947—88），每袋装40公斤；

第五条、合理损耗标准：破损不超过1%；

第六条、化肥的所有权自合同签订之日起转移，但买受人未履行支付价款义务的，化肥属出卖人所有；

第七条、交（提）货方式、地点：合同首付款交付后十五日内送到杭锦旗巴拉贡镇；

第八条、运输方式及费用负担：汽车运输，运费由出卖人承担；

第九条、检验标准、方法、地点及期限：货物送到后由买受人现场检验；

第十条、结算方式、时间及地点：合同签订之日起三日内支付定金肆万元整（40000。00），货物送到之日起三日内支付货款玖拾柒万元整（970000。00），余款伍拾万元整（500000。00）在20xx年01月20日前付清；

第十一条、本合同解除的条、件：出卖人未按照合同约定的时间将货物送到，买受人有权解除合同，并要求出卖人赔偿损失；买受人未按照合同约定支付货款，出卖人有权解除合同，并要求买受人赔偿损失；因不可抗拒的力量造成货品无法按时送达，送货期限可以顺延，但不可超过30天，否则买受人有权解除合同，并要求出卖人退款，出卖人不得无故拖延；

第十二条、违约责任：如因货物质量问题造成的损失，买受人有权要求出卖人赔偿一切损失；由于买受人管理不当所造成的损失，出卖人概不负责；

第十三条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，

由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第条、方式解决：

（一）提交鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向鄂尔多斯市人民法院起诉；

第十四条、本合同自合同签订之日起生效。

此合同一式两份，出卖人和买受人各执一份。

出卖人（签章或签字）：

买受人（签章或签字）：

年 月 日

购销合同八篇

随着生活水平的提高，我们可能会用到一些范文，范文可以帮助我们自身的写作，让我们来参考一些范文吧！下面是小编精心为你整理的“购销合同八篇”，欢迎你收藏本站，并关注网站更新！

购销合同 篇1

一、因绿化工程的需要甲方从乙方订购各式苗木，品种、规格、价格、数量、质量、金额经双方认可确定。合同总额人民币：_______________

二、苗木质量要求：

1、乙方所供苗木必须是根系发达、树冠丰满、生长健壮。树皮、干、枝运到种植现场时为正常生长的颜色，杆皮无脱落。

2、乙方所提供苗木没有任何病虫害，送货时必须随带当地林业检疫部门出具的检疫合格证。

3、苗木的挖掘标准：符合《城市绿化和园林绿地植特材料——木本苗》CL/T34的规定。

4、苗木的'运输包装技术标准：运输中必须有包装覆盖物，车厢上部必须封闭确保根部少失水分，土包必须消毒。

三、验收标准：由乙方代表、绿化工程监理与甲方代表共同按合同的要求对苗木进行数量、质量、规格的全面验收。

四、交货期限地点：自甲方通知乙方之日起20个工作日内将苗木送到指定栽植现场，乙方开具发货清单交甲方复验收获签章确认。

1、苗木全部运到指定地点，按实际验收合格数量计算货款；

2、苗木起运时甲方支付乙方货款80%；

3、苗木运到指定地点，甲方支付余款20%。

1、甲乙双方中任何一方违约，违约方向另一方支付合同总款额的10%作为违约赔偿金；

2、甲方有权拒绝接受经验收不合格的苗木，由此产生的各项费用均由乙方自行负责；

3、如遇不可抗力或发生争议，甲乙双方应首先协商解决，如协商不成可向人民法院起诉。

合同后附采购清单、发货清单视为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

______年____月____日______年____月____日

购销合同 篇2

甲 方：

乙 方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在互惠互利的原则上，为更规范更有效地进行合作，特协议如下：

一、 甲方为乙方提供乙方铝合金门窗型材。工程材料470吨。

二、生产计划、生产量及供应

，凡因乙方下单不及时或下单错误造成甲方不能按时按质供货，其损失由乙方承担。

，特殊情况经双方重新协商再确认。

3、甲方负责提供乙方在工程收尾时的工程补料，乙方少量的补料订单次数尽量不要多于3次。

三、产品质量及验收

1、产品质量标准按GB5237执行。如乙方订单要求壁厚，或有非标表面要求不达标准，由此产生的一切责任由乙方负责。

储存、使用等过程中造成质量问题由乙方负责。

3、乙方在收到甲方的产品后，一周内回复质量问题，如双方确定属质量问题后，一个月内将问题产品退回厂家，办理退货及冲帐手续。如一个月内乙方不提出任何质量疑问的视为产品合格，甲方不再承担此批货物的质量退货。

四、产品单价

铝锭价以乙方下单当天铝锭价为准，星期

六、星期天以下星期一为准。如遇上较长的节假日，以节前双方协商报价为准。铝锭价以南海XX报价为准（中间价）喷涂铝型材（常规色）：铝锭价加工费 幕墙料在原工艺基础单价1500元以上成品包装按贴膜光身包装，特殊包装另议。

五、付款方式

六、违约责任、解决合同纠纷的方式

双方友好协商，如无法协商一致，双方均同意提交到甲方所在地人民法院裁决。

七、发货手续及地点

驾驶员驾驶证及身份证复印件，货物出厂时，必须由被委托人签名。

2、 如乙方长期有人在厂内发货，必须有长期的委托书被委托人签名后才能发货。

八、新开模具费用

1、 如果乙方要求开具新系列模具，模具费用由乙方负责，平均每系列产品每套模具销售超_6__吨后甲方应将乙方的模具费退还。

2、 单个工业材或其它模具视情况另行协商。 甲方按乙方签名确认的图纸生产，甲方不参与任何图纸确认。如经乙方签名确认的图纸出现错误，对甲方按此图纸生产出来的铝型材，乙方应负责处理。

九、附则

乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效。

2、本合同有效时间：日至工程完成为止。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

购销合同 篇3

购货单位：__________，以下简称甲方;

供货单位：__________，以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品清单及付款方式

各规格的建筑材料、厨卫用具。甲方承诺每年向乙方进货额不低于人民币200万元，乙方承诺以市场优惠价格向甲方供货。

2.付款方式：

在货运到甲方指定仓库后，甲方向乙方支付货款总金额的100%，若延期付款，甲方每天向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。

二、交货时间及地点

服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

2.交货地点：送货至甲方指定仓库，运输费用由甲方承担。

三、相关权利和义务

1.甲方在合同期限内履行付款责任

2.乙方有权按合同要求甲方支付相应款项

3.乙方按合同如期交货给甲方

四、争议

双方本着友好合作的态度，合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

五、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份

2.本合同自签订之日起生效

3.其他未尽事宜由双方协商解决。

4.甲方向乙方支付的货款直接转入乙方指定的账户(户名：__________号：__________，开户行：__________)。

5.本合同期限自20________年4月1日起至20________年4月30日止。

甲方(公章)：____________________________________

乙方(公章)：____________________________________

法定代表人(签字)：____________________________________

法定代表人(签字)：____________________________________

____________________________________年________________月________________日

____________________________________年________________月________________日

购销合同 篇4

在现代社会，提倡买卖公平，什么都按照合同来，以下是范文网小编为大家精心准备的：20xx购销合同范本3篇。欢迎参考阅读!

20xx购销合同范本一订立合同双方：

___县(市)食品公司(或食品收购站)，以下简称甲方;

___县___乡___村___村民(或专业户、或其它经济组织)，以下简称乙方。

为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条 产品的名称、品种和数量

1.产品的名称和品种：____________。

2.产品的数量：____________。

(必须明确规定产品的计量单位和计量方法)

第二条 产品的等级、质量和检疫办法

1.产品的等级和质量：____________。

(产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。)

2.产品的检疫办法：____________。

(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。)

第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法

1.产品的价格按下列第( )项执行：

(1)派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。

(2)不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。

2.货款结算办法按下列第( )项执行：

(1)对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。

(2)对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。

3.奖售办法：____________。

第四条 交货期限、地点和方式________。

第五条 甲方的违约责任

1.甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的___%(5-25%的幅度)，向乙方偿付违约金。

2.甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的___%的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，

并承担因此而造成的其它实际损失。

3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。

4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的___%(5-25%的幅度)向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。

第六条 乙方的违约责任

1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的___%(由甲乙方商定)的违约金;如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的___%(1-20%的幅度)付违约金。

2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。

第七条 不可抗力

合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

第八条 解决合同纠纷的方式

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由___仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第九条 其他____________。

当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在七天之内作出答复(当事人另有约定的，从约定)，逾期不答复的，视为默认。

违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内(当事人有约定的，从约定)偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。

本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式___份，交乡政府……等单位各留存一份。

甲方：___县(市)食品公司(或食品收购站)___(公章)

代表人：___(盖章)

乙方：___县___乡___村___村民___(盖章)

___年___月___日订

20xx购销合同范本二甲方(供货方)：

地址(住址)：

联系电话： 传真：

主要负责人：

开户银行： 帐号：

税号：

营业执照号码(身份证号码)：

乙方(购货方)：

地址：

联系电话： 传真：

主要负责人：

开户银行： 帐号：

税号：

营业执照号码：

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方供应商品，达成如下协议：

一、商品的供应

1、甲方向乙方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。

2、甲方有新产品推出时，应第一时间推荐给乙方，以便共同创造商机。如乙方确定经营，将按乙方新商品入场程序办理相关手续。

二、商品的质量

1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。

2、在甲方每次向乙方供应商品时，双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。甲方在供应乙方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。

三、商品的价格

1、甲方向乙方供应的商品，除要执行国家订价或国家指导价的，均由双方协商订价。

2、基于保护商业秘密的需要，甲方供应的商品交易价格以双方盖章确认的报价单为准，报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。

3、甲乙双方积极配合，维护所经营商品的市场零售价的相对稳定和统一。甲方向乙方供应的商品的价格不得高于甲方向乙方及乙方分支机构所在地的其他客户所供应同等商品的最低批发价。

4、甲方在供货价发生提价变动时，应提前三十天书面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可执行。否则，乙方仍按旧价和甲方进行结算，并允许乙方在提价生效前的订单有效，以旧价进货。

四、商品的包装方式

1、甲方向乙方供应的商品的包装应当按照国家规定的通用方式。没有通用的方式，应当采取足以保护商品的包装方式，保证商品安全、卫生地运抵乙方。

2、甲方商品包装之标示应符合国家法律法规的规定，对于产地、原材料、用途、使用方法、警示语、保质期、生产期、保质条件等必须有清晰的标示。

3、双方可在订单中订明具体商品的包装方式标准，乙方可要求在供应乙方的商品贴上货号、条码、标签。商品的包装费用由甲方负担。

五、供应商品的期限、地点、方式

1、乙方自▁年▁月▁日起至▁年▁月▁日止向甲方采购货品。

2、订单期限和供货期限由具体的订单规定。

3、若乙方更改订单，甲方在收到该更改通知后 日内未提出书面异议的，则视为甲方同意按更改后的订单交货。

4、供货的地点由具体的订单指定。

5、甲方须保证在收到乙方订单后，严格按照甲方指定的时段，在36小时内将商品送抵乙方配货中心或指定的分店内。如缺货应在乙方下订单后6小时内通知乙方，并保证缺货率不高于10%，否则乙方将考虑和甲方的合作，并保留追究因甲方缺货所造成的乙方损失的权利。

6、供货方式采用甲方一次性送货，除非乙方要求甲方分开送货。

7、甲方交货时，应提供乙方的订单复印本，并采用乙方规定的送货单填写模式列明送货的各项商品数量。

8、送货的运费有甲方负责

六、检验的标准与方式

1、对于甲方供应的货物，乙方在验收时采用本协议第二条之标准做为质量检验标准。

2、乙方收货时仅对甲方所供应物的数量的进行验收或只对货物进行抽检。

七、供应商品的退货

1、甲方须保证无条件退换有质量问题的商品(如漏罐、涨罐、涨包、穿孔、变质、破碎等);无条件退回不符合或违反国家相关法律法规规定的商品。

2、在保质期内，乙方在符合货物规定的保质条件下保管该货品，如发现甲方所供货物有质量问题，乙方均可向甲方提出质量争议，甲方应负全部责任。而且乙方因质量问题的退货不受时间限制。

3、甲方同意为乙方更换保质期剩余两个月内的产品(个别保质期较短的商品除外)。

4、甲方须协助乙方控制好库存，加快周转，保证乙方不断货。如乙方出现个别情况下的库存过大或失控，甲方应积极配合乙方处理和退换。

5、甲方在应该退货时，在乙方通知两次甲方仍不处理的，乙方当已退货处理，直接在应付货款中扣除该批货款，并在一个月后销毁该批商品。

6、所有情况下的退货运费有甲方负责

八、货款结算方式

1、实销实结：甲乙双方在每月 日核对甲方商品的实际销量。在双方对单后 天内为甲方结算货款。

2、保底结算：甲乙双方协商确定结算保底金额。在甲方商品送抵乙方的金额超过保底金额 元后按结算期 天为甲方结算货款。

3、数期结算：在甲方商品送抵乙方后 天，为甲方结算货款。

4、乙方新店开业所订商品货款的付款方式为：

5、乙方对甲方新入场商品货款的付款方式为：

6、乙方支付方式为(A、电汇;B、支票;C、现金)。如乙方提前付款，甲方可给予的现金折扣为：提前10天为1%，提前20天为2%，提前30天为3%.

7、甲方结算时须按乙方关于发票的提供要求提供不低于结算总额▁%的合法增值税发票，如因甲方提供违法的增值税发票，致使乙方受到税务机关的查处或罚款的，由此产生的一切后果和费用由甲方单方面负责。

8、乙方采购甲方商品超过约定金额一定比例，甲方给予乙方实际采购额的一定比例奖励折扣，上述奖励折扣在次年一月份内双方核对实际购销金额后，甲方以现金形式付清，乙方向甲方出具收款收据。

双方同意年终奖励不包括平时促销的奖励或单品销售的奖励。如因甲方的原因(如缺货、送货不及时等)导致乙方不能完成指标，按本合同中的最低年终奖励率计算。

9、乙方保证全年购进双方指定的商品(另付商品清单)，甲方提供▁%的年终奖励。

九、其他约定

1、甲方须保证在有厂家或经销商进行商品促销或销售奖励等活动时，在乙方符合条件的情况下，协助乙方进行相同的活动。

2、甲方应积极参与乙方店内进行的各种促销活动(另付清单并签署)。

十、违约责任

1.甲方违反合同约定，多交或少交商品，乙方有权拒收多交的商品，一切经济损失由甲方负担;甲方少交商品，如造成乙方经济损失甲方应负赔偿责任。如果乙方仍然需要少交部分的商品，甲方应当继续供应少交的商品。

2.甲乙双方签订促销协议，若甲方出现促销价有效期内延迟交货或交货数量短少甚至不交货的情况，应向乙方赔偿 元的违约金。

3.乙方不得无故拒收甲方按合同供应的商品，造成甲方经济损失的，应当予以赔偿。

4.甲方向乙方供应的商品不符合质量标准的，或提供假冒伪劣、变质、变味的产品，导致乙方遭受相关政府部门或引致乙方顾客的投诉，乙方有权退货，由此造成的经济损失由甲方承担。乙方可单方面终止本合同，并保留追究甲方赔偿乙方商誉损失的权利。

5.甲方向乙方供应的商品如果高于甲方向乙方或乙方分支机构所在地其它客户供应同等商品的最低批发价，乙方有权不支付超出部分的货款，甲方应当支付乙方超出部分货款两倍的违约金，如果甲方支付的违约金不足补偿乙方的经济损失，甲方还应当赔偿乙方经济损失。

6.如果甲方向乙方供应的商品因所有权有争议或受到限制，或侵害他人的知识产权，而造成乙方的经济损失，甲方应承担赔偿责任。

十一、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，协商不成，双方选择中山市人民法院诉讼解决。

十二、本合同在合同所列附件齐全，并甲方为单位时，双方法定代表人签署及加盖公章后生效;甲方为自然人时，自然人、乙方法定代表人签署及加盖手指模、公章后生效。

十三、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商签定补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。

有关促销补充合约：

项目明细促销费用备注

促销次数/年

天数/次数每次促销的天数

折扣%

免费商品

赠品价值人民币

海报赞助费/档人民币▁ /档期

特别年节新年人民币▁ /店

春节人民币▁ /店

劳动节人民币▁ /店

国庆人民币▁ /店

中秋节人民币▁ /店

赞助公司庆典赞助费人民币▁ /次

开业赞助费人民币▁ /店

店庆赞助费人民币▁ /店

灯箱广告费人民币▁ /个

代表签名： 公章：

供应商签名及盖章供应商签名： 供应商公章：

以上促销补充合约可根据双方的实际情况另行协商后再签订。

甲方： 乙方：

主要负责人： 主要负责人：

(签章) (签章)

签署日期： 年 月 日。

20xx购销合同范本三供方： 合同编号：

需方：签订日期：

签订地点：XX

一、产品名称、规格型号、单位、数量、金额

(空格不够可另接)

二、质量要求及技术标准

-------- 符合中国国家标准的原制造厂出厂标准 --------------------------------------------------

三、交(提)货地点、方式：

------ 交货地点：深圳-------------------------------------------------------------

四、运输方式及到达站港和费用负担

------ -------------------------

五、合理损耗及计算方法

------ 无 ---------------------------------------------------------------------------------

六、包装标准

------- 按原厂家包装 -----------------------------------------------------------------------

七、验收标准及提出异议期限

------ 以生产厂家技术指标为验收标准，需方提出异议为收到货物当天---------------------------

八、结算方式及期限

------ 　，如拖延付款，从超过之日起，需方应按未付款的 5 ‰ / 天支付滞纳金 给供方至

款项付清之日止 -------------------------------

九、争议解决

------- 凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议，应由供需双方通过友好协商解决，如无法达成一致，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会按其现行有效的仲裁规则进行仲裁 --------

十、其它

------- 本合同自双方签字盖章后生效，正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同原件及签章传真件具有同等法律效力，有效期三年。 ---------------------------

购销合同 篇5

甲方：

乙方：

经双方协商，就马铃薯种薯购销事宜达成如下协议：

一、品种、数量

1、品种：黑金刚

2、数量：2吨

3、级别：原种

二、质量标准

品种纯度不低于99%，单薯重50克以上，净度不低于97%，符合原种种薯标准(GB18133-20xx).

三、价格及付款方式

1、价格：18000元/吨

2、付款方式：合同签订后一次性支付货款36000元。

四、验货地点及方式

乙方代表在甲方库房验货，验货方式采取随机取样方式，根据本合同规定的质量标准验收合格后，可予发货。

五、交(提)货地点、时间

20xx年3月20日以后拉运。

六、包装

网袋包装、包装费用、装车费由甲方承担。

七、 双方责任

(一)甲方责任

1、甲方必须按照乙方所验货的种薯足量供货。

2、甲方提供的种薯，如果因质量问题导致严重减产或绝收者(由权威质量检测机构评定种薯质量及问题)，由甲方负责全额赔偿。

3、甲方必须按照乙方要求提供购货发票、种薯检验证明、检疫证明、资质证明等。

4、甲方必须及时将货运到约定的交货地点。

(二)乙方责任

按照合同约定及时将货款转入甲方账号。

本合同由甲乙双方签字后生效，协议内容的任何改变或变更需双方书面同意并签字后方为有效。

八、争议的解决和合同有效期

本合同的订立、解释和履行及就本协议产生的争议的解决，受国家有关法律保护，若发生违约问题在甲方所在地人民法院诉讼解决，有效期20xx年12月30日。

九、本合同自双方签字之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法人代表(签字)：法人代表(签字)：

市区分理处

开户行：账号：

签约日期：年月日

购销合同 篇6

订立合同双方：

购货单位：____（以下简称甲方）；

供货单位：＿＿ （以下简称乙方）。

为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双 方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。购销合同样本

第一条、 产品的名称、品种、规格和质量

1．产品的名称

，按下列第（ ）项执行：

（无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；（没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的 ，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。（在合同中必须写 明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求；对 某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体 规定提出质量异议的条件和时间；实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准 或抽验方法和比例；在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存， 分别保管，作检验的依据。）

如果是抽象体的须双方协商注明

——————————————————————————

第二条、产品的数量和计量单位、计量方法

1． 产品的数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

计量方法：＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿

（国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行；国家或主 管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅 机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明 确成套供应的范围，并提出成套供应清单。）

量规定及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第三条、产品的包装标准和包 装物的供应与回收＿＿＿＿

（产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规 定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定 由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的 包装物回收办法执行；有关主管部门无规定的，由甲乙双方商定包装物回收办法，作为合同 附件。产品的包装费用，除国家另有规定者外，不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求 的，双方应当在合同中商定，其包装费超过原定标准的，超过部分由甲方负担；其包装费低 于原定标准的，相应降低产品价格。）

第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、 到货地点（包括专用线、码头）

1．产品的交货单位：＿＿＿＿＿＿

项执行：

（；

（；

（3）甲方自提自运 。

3．运输方式：

＿＿＿＿＿＿＿。

（甲方如要 求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前( )天通知乙方，以 便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对 产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲 、乙方和运输部门的责任。）

第五条、产品的交（提）货期限＿＿＿＿＿＿＿

（规定送 货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有 约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为 准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同 规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）

第六条、产品的价格与货款的结算

项执行：

（1）按国家定价执行；

（2）应由国家定价而尚 无定价的产品，按物价主管部门的批准价执行；

（3）不属于国家定价的产品，或因对产 品有特殊技术要求需要提高或降低价格的，按甲乙双方的商定价执行。

（执行国家定价的 ，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的， 遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生 调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定 价的，按合同规定的价格执行。）

实际支付的运杂费 和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。

（用托收承付方式结算的， 合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为( )天，从运输部门向收货单 位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭 证上写明，银行从其规定。）

购销合同样本

第七条、验收方法＿＿＿＿＿＿＿

（合同应明确规定：

第八条、对产品提出异议的时 间和办法

型号、规格、花色和质量不合规定， 应一面妥为保管，一面在＿＿天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不 符合同规定部分的货款。

2．如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合 同规定。

保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处 理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（甲方提出的书面异议中，应说明合 同号、运单号、车或船号、发货和到货日期；说明不符合规定的产品名称、型 号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法，检 验情况和检验证明；提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的 事项。）

第九条、乙方的违约责任

的违约金。

型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质 论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理 、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3． 乙方因产品包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承 担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格 包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负 责赔偿。

4．乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部 分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在 代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方 承担。

6．产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货 人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未 经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

天内通知乙方，办理解除合同 手续，逾期不答复的，视为同意发货。

第十条、甲方的违约责任

的违约金。

2．甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货 日期得顺延外，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方 偿付顺延交货的违约金；如果不能提供的，按中途退货处理。

保 养的费用。

4．甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾 期付款的违约金。

5．甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部 门的罚款。

6．甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此 所受的损失。

第十一条、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原 因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关 证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违 约责任。

第十二条、其它

—————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、 保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则 按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷， 当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或向工商行 政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。（若经过司法部门协商或仲裁后办理的须由违约方负责其所须费用）本合同自 ＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如 有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同 正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，分送甲乙双方的主管部门、银行 （如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

购货单位（甲方）： ＿＿（公章）供货单位（乙方）：＿＿（公章）

代表人：＿＿（盖章）、代表人：＿＿（ 盖章）

地址：＿＿、地址：＿＿

开户银行：＿＿、开户银行：＿＿

帐号：＿＿、帐号 ：＿＿

电话：＿＿、电话：＿＿

＿＿年＿＿月＿＿日订

购销合同 篇7

甲方：身份证号码：

地址：

邮编：电话：

乙方：身份证号码：

地址：

邮编：电话：

甲乙双方经过协商，本着自愿平等诚实信用的原则，就甲方向乙方出售本协议约定的货物等事宜，约定如下：

第一条:名称、品种、规格、质量。

1、名称：

2、品种：

3、规格：

4、产品质量按照以下3项执行

(按照标准执行；

(按照样本，且样本作为本协议附件。

样本封存:

样本保管方式：

(双方确定按照标准执行。

第二条:数量和计量单位、计量方法

2、计量单位和方法：

合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法

。

第三条:包装方式和包装品的处理

第四条：交货方式

1、交货时间：，如甲方不能按照本协议约定的期限交货，则乙方允许甲方顺延交货时间为天。

2、交货地点：

3、运输方式：

4、保险：

5、与买卖相关的单证转移：

第五条：验收

1、验收时间：

2、验收方式：

3、验收如发生争议，由检验机构按标准和方法对产品进行检验。

第六条：损失风险

货物在送达交货地点前的损失由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。

第七条：价格与货款支付

1、单价：

2、总价：

3、货款支付：

(货款支付时间：

（货款支付方式：

（运费、搬运费用及其他费用的支付时间和支付方式：

第八条：提出异议的时间和方法

1、甲方不能交货，则乙方有权解除合同，并有权要求甲方退还已支付的款项。

型号、规格、花色、质量不符合约定的，乙方如同意利用货物，应按质论价；如乙方不能利用的，应根据具体情况，由甲方负责调换、修理，所产生的费用由甲方承担。

第十条：违约责任

如任意一方违约，应支付守约方违约金元，或按照货款总金额的%支付违约金。

第十一条：争议处理

本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向甲方/乙方所在地人民法院起诉处理。

第十二条：本协议一式两份，自双方签字（盖章）时生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签字）：代表（签字）：

时间：时间：

合同签订地：

购销合同 篇8

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

合同生效

合同订立时间：_______年________月_______日

合同订立地点：____________________________

本合同双方约定______________________后生效。发包人：（公章）____________

承包人：（公章）__________住所：______________________

住所：_____________________法定代表人：________________

法定代表人：_______________委托代表人：________________

委托代表人：_______________电话：______________________

电话：______________________传真：______________________

传真：______________________开户银行：__________________

开户银行：__________________账号：______________________

账号：______________________邮政编码：__________________

[范文收藏]照明工程合同范文

工作总结与工作是相辅相成的，适当的总结能提高自己的工作效率。面对工作总结的时候你还是无从着手？阅读这边名为《[范文收藏]照明工程合同范文》文章你会豁然开朗。

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本项目工程的具体情况，甲乙双方协商达成一致，并订立本合同以双方共同遵守：

第一条工程概况

1.1工程名称：郑州市白沙园区广惠街道路照明工程

1.2工程地点：郑州市白沙园区广惠街道路

1.3施工范围：广惠街照明施工图纸内的所有内容。包括但不限于160KVA箱变安装、郑州市白沙园区广惠街路灯的安装，电缆的铺设，箱变与路灯电缆线的对接、敷设及安装调试。

1.4承包方式：包工包料

1.5工程质量：满足设计要求，符合国家行业验收标准

本合同按照电气装置安装工程10KV电力电缆埋地铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门有关规定施工。

1.6工程造价：经双方协商本工程为包干价，一次性包死，除设计变更外不再做任何调整。本工程固定包干价为1260000.00元人民币，大写：壹佰贰拾陆万元整。

1.7工程工期：从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期为暂定30天。

第二条甲方责任

甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通；

第三条乙方责任

3.1按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

3.2负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。

3.3在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

第四条施工条件

4.1做好施工前的线路测量定位，并进行复测；

4.2基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。

第五条关于工程的约定

5.1甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。

5.2因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

5.3因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。

第六条关于工程质量及验收的约定

6.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向惭方支付由此增加的费用。

6.2甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲

方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

6.3由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。

6.4工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

第七条保修期的约定

工程竣工投运后，保修期一年。在保修期内出现由乙方原因引起的.质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用方负责。

第八条关于工程价款及结算的约定

8.1工程款的60%。工程竣工验收合格在建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。下余5%做为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。

8.2质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。

第九条有关安全生产和防火的约定

9.1乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。

9.2由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。

第十条争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意由工程所在城人民法院裁判。

第十一条附则

11.1本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

11.2本合同正本二份，双方各执一份。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

经办人：

年 月 日

购销合同

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上甲方因工程需要，向乙方购买建筑材料，双方经友好协商，约定如下：

第一条

建材材料名称：1、规格型号：2、数量：3、单价：如遇原材料涨价，水泥砖随着原材料价格变动，双方协商达不成价格一致的，甲方有权终止合同。

第二条

质量标准：符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供材料与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

第三条

验收甲方负责运输幷提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。

第四条

供货期限：按照乙方施工进度，乙方提前一天通知甲方进场时间及数量，

至合同数量结束。

第五条

付款方式及时间：

第六条

违约责任：（一）甲方违约责任：水泥砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件换、退货，并赔偿乙方由此受到的损失。

甲方按照乙方按实按量交货。

（二）乙方违约责任：1、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的货款无权要求返还。2、因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款__5__%

的滞纳金。

第七条

争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。

第八条其他事项：

1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

2、本合同及其附件具同等法律效力。

本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民国和国有关法律、法规和政策执行。

第九条

补充条款：

第十条

本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

第十一条

此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方（章）______乙方（章）：______

联系电话联系电话：______

代表签字：______

___年___月___日