×

基建合同

基建合同 2024-09-14

2025基建合同(热门12篇)。

当公民越来越注重维权意识时,合同必须是双方意思表示真实,不存在欺诈、胁迫、钓鱼、显失公平或重大误解的情形。你了解拟定合同要注意哪些方面呢?这篇文章将从多个方面来透彻理解“基建合同”,感谢您访问我们的网页让我们一起了解更多新的世界!

基建合同 篇1

为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民国和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

七、工程预算:人民币 元(附报价明细)。如有追加工程量,完工后结算时按追加后的实际工程量据实结算。

八、付款方式:本合同生效后,在安装钢结构前支付合同总额的百分之五十( 元),待工程竣工并验收后付合同总额的百分之四十五( 元),发包方暂扣合同总额的百分之五( 元)作为质保金,待工程竣工满6个月且未发现质量问题时支付给承包方。

①为承包方提供良好的施工场地、道路、水和电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷。②对施工过程中的工程质量、材料质量、工程进度等进行监督和管理。③给承包方提供施工图纸、坐标点和标高点。④按时向承包方拨付款项和进行验收、结算。

①按发包方要求及图纸要求进行施工。②如期完成施工任务。③接受发包方的技术指导和质量标识要求。④对发包方提供的物料及设备的进行保护。⑤负责施工人员的招募和管理,爱护发包方的财物,不得偷窃和损害。⑥全面负责施工安全,包括安全教育、安全保护、承担一切安全责任及费用等。

基建合同 篇2

合同一:

经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。

(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:_________

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。2在余留工程款中扣回。

第十条奖与罚

(一)工期提前或拖延的奖罚:

1.按合同工期竣工者、不奖不罚。

2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方奖给乙方_________元。

3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%,或元,或罚款天数不封顶。

(二)在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:

1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

3.验收后达到标准者,不奖不罚。

(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

第十一条其它

(一)不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;

(二)由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;

(三)甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;

(四)由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。

第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。

第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。

第十七条本合同正本份其中甲方执份,乙方执份,副本份,甲、乙双方各执_________份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。

甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)

代表:_________(签章)代表:_________(签章)

职务:_________职务:_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同二:

一、-合同组成

第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采用GF1999-0201范本通用条款)、专用条款(本协议约定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、安全承诺书和工程建设廉政责任书。除通用条款外,四份协议分别签订。

二、开工审批

第二条本项目实行开工审签制度。工程在开工前由江北区教育局小型基建项目管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后,向乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整意见的,经小组重审合格通过后方可下达开工通知书。乙方无开工通知书的,不能开工。

三、质量控制

第三条乙方对施工质量负有全部责任。小组运用国家有关法规及该项工程施工合同的有关约定条款,对施工质量进行抽检监督。

四、工程进度

第四条本项目合同工期为____日历天,自__年__月__日至__年__月__日。

第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认后方有效。

第六条工期提前奖励标准:0元/日历天;

第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。

五、工程量确认原则

第八条工程量确认办法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。

六、工程变更

第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。

第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。

七、工程造价

第十一条本工程决算价格确定原则及结算办法:

本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。

第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。

第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:

(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)

第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算办法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。

第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。

八、材料管理

第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。

九、工程验收

第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。

第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过后方可结算。

十、工程结算

第十九条所有小型基建项目都必须在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。

第二十条项目预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。

第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。

第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承担责任,小组不予结算。

第二十三条决算材料必须符合下列规定,否则不予决算:

(一)决算材料必须包括编制说明、决算书、工程量计算书、材料调差表和相关附图五部分;

(二)建筑预算和安装预算分别编制;

(三)决算书材料必须执行浙江省20xx版计价规则,必须套用20xx版相应定额,必须执行浙江省建设工程施工取费定额(20xx版)中规定的造价计算程序和施工取费计算规则;

(四)涉及各种费率的,套用下限标准;

(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得故意多列多算和重复计算。

第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规则时,故意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。

十一、工程保修

第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。

十二、安全承诺

第二十六条乙方对施工全过程(从准备到竣工验收)的安全负全责。乙方必须按要求签定安全承诺书。

十三、廉政承诺

第二十七条甲乙双方必须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。

十四、纠纷处理

第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。

十五、其它事项

第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。

第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必须经小组盖章后方生效。

第三十一条其它未尽事宜协商解决。

第三十二条合同设正本一份、副本两份;

第三十三条本合同自签订之日起生效。

甲方单位(发包人)(盖章):

乙方单位(承包人)(盖章):

小型基建项目管理小组(签字):

基建合同 篇3

甲方:_____

乙方:_____

甲乙双方经友好协商,就设备维修事宜制定此合同,具体相关条款如下:修理设备名称:

—、甲方权利义务

(1)甲方有权监督乙方按约定提供维修服务。

(2)在维修过程中需要甲方义务提供协议的,甲方当履行协助义务。

二、乙方的权利义务

(1)乙方应向甲方示明维修工时定额和收费标准,并保证具备与维修业务相适应的设施和技术力量,具有相关施工资质。

(2)乙方维修设备应当按照国家有关标准、规范,遵守双方约定,保证维修质量。

(3)乙方应当向甲方如实说明维修使用的'配件真实质量情况。乙方使用旧配件进行维修时,应当征得甲方同意,并保证安全性能符合国家有关技术标准。

(4)在维修质量保证期内,承修设备出现质量问题的,乙方应当免费返修。返修后维修质量保证期自返修竣工交付之日起重新计算。

(5)因维修设备出现质量问题给甲方造成人身伤害和财产损失的,乙方应当承担赔偿责任,但《维修单》上载明的乙方拒修的除外。

(6)在维修质量保证期内,承修设备因同一事故或维修项目经两次维修仍不能正常使用的。乙方应当负责联系其他维修企业,并承担相应的维修费用。

三、收付款条款

乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。

四、双方约定

(1)乙方未按约定时限完成维修的,应当按照约定标准支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。

(2)甲方自约定竣工交付之日起仍未验收的,自第5日起应当按照约定标准支付违约金。

(3)甲方无正当理由延迟支付维修费用的,乙方有权提起诉讼并要求甲方支付超期违约金。

(4)乙方使用无生产厂名、无厂址、无产品合格证配件的,甲方有权解除合同,并要求乙方由此给甲方带来的损失。

(5)未经甲方同意,乙方擅自将设备维修工作转托给他人的,甲方有权解除本合同,所造成的损失由乙方负责。

五、其他条款

本合同如发生争议,由甲乙双方协商解决,协商或协调不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六.维修单(见附件)

七、维修总金额共计人民币大写

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

基建合同 篇4

经市府基建办施工处批准,本工程于xxx年xxx月xxx日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:xxx;层/幢;xxx;建筑面积xxx;建筑面积m2,道路:xxx;给排水管道:xxx;构筑物:xxx。

(二)承包范围:承包按xxx号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:xxx

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币xxx万元。 全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

包料、包工期、包质量。

2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3.工程质量标准要求:xxx

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期xxx天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:xxx;竣工日期:xxx

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

电源未接通;

,影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

造成停工者;

5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7.甲方财力不足导致停工窝工者;

8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。

(二)工程材料及设备,由xxx方采购供应至场地(仓库)。

(三)工程设备,由xxx方采购供应至xxx向xxx方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一)甲方责任:

,并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为xxx米。并能满足施工需要;

,道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

,桩基工程质量证明书两份;

6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

,由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

水、电、管线的修建安装;

设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

确保施工安全和第三者的安全;

隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

,抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

,并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

,凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6.质量等级的评定应执行《XX市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

基建合同 篇5

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为___元,合计总金额为___元;瓷砖地板砖每平方米价格为___元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。

一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。

二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格___元。

三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。

四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。

五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。

六、付款方式:

基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金___元;第二次上梁当天付40%,现金___元;第三次内粉完工付15%,现金___元;第四次工程完工后付清所承包款,现金___元,完工达到工满钱清。

七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。

八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。

九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时刻强调工地安全这一大事。

十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。

甲 方:

乙 方:

中证人:

年月日

基建合同 篇6

发包方:___________________(以下简称甲方)

承包方:___________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:

乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价机械、架材等费用。

二、承包范围:

施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2、5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:

严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:

本工程定于________年________月________日开工至________年________月________日竣工,日历工期________天。

五、付款办法:

开工前付验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方:________

乙方:________

基建合同 篇7

?

煤矿基建管理制度

土建工程质量控制体系管理制度

一、建筑工程质量验收划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。

二、检验批及分项工程由现场施工员和技术员共同进行验收,并做出验收结论。

三、分部工程所含分项工程全部验收合格后,由施工队组织验收分部工程,验收合格后经科长签字方可进行下一工序。

四、所有分部工程验收合格后,由工程科组织分管矿长参加单位工程竣工验收。并经分管矿长签字认可。

五、所有验收记录统一采用工程科指定表格。

图纸汇审管理制度

一、图纸到矿发放两天后,组织技术员、施工员、监理、施工队进行图纸汇审。

二、对图纸中的失误及存在的问题及时与设计单位联系或自行更正。

三、对于不切合实际施工要求的,需要变更的项目在经分管矿长同意后分别列项。

四、汇审完毕后,所有参与人员签字认可。

材料进场检验管理制度

一、所有主材进场需施工员、技术员、监理统一验收后填写主材入场卡后方可进场。

二、所有主材必须持有有效的质量检验证件。

三、主材入场卡内必须写明主材名称、强度等级、产地、数量等。

四、有强度等级差别的主材要实行分类指定堆放,不得随意堆放。

五、对于专材专用的特殊材料(如装饰材料),要严格按样品或定厂定点的渠道进贷,并要有保质牌卡和质量检验报告。

六、坚决杜绝不合格和无证无牌无厂的材料进场。否则追究有关人员责任。

隐蔽工程验收管理制度

一、所有隐蔽工程验收参与人员不得低于四人(基建科技术员、施工员、工程监理、考核办考核员)。

二、工程造价在2万元以上的工程地基以下隐蔽部分由副科长或科长参加验收,并签字认可。

三、凡经招、议标的房屋工程的地下隐蔽部分由分管矿长参加验收,并签字认可。

四、大型土石方工程由分管矿长及科长参加验收。

五、所有隐蔽工程实行现场签证,不得补签,否则,按有关规定进行处罚。

零工及修缮工程管理制度

一、矿内零星工程必须先根据需要,由基建科作出工程预算,报分管领导审批后方可安排实施。矿区修缮项目由行政科作出使用计划,报分管领导审批后安排实施。

二、如人为破坏的公共设施由责任人自行解决。

三、零工及修缮项目造价低于1000元,由分管矿长审批后实施。高于1000元的项目统一由基建科做出工程预算,经矿长审批后,方可安排实施。

四、零工及修缮项目每季度结算一次,由基建科统一进行结算(结算以公司下发的2009年预结算办法为依据)。

五、矿区防洪、零星整改等项目经矿长审批实施后单项进行结算。

六、零星工程完工验收后必须经基建科、使用单位、考核办联合验收合格、签字认可后进行结算。

材料出库管理制度

一、所有材料统一由施工员出库保管,在经得科长和分管领导同意后方可出库。

二、对于大宗材料统一出库,由施工员与保管建立二级台帐,并在科内备案。

三、科内设专人对材料分类、分工程进行存档。

四、完工后剩余出库材料,施工队交回施工员,科内设专人管理。

五、结算时,由结算员与施工员,施工队核对材料去向。

六、建立专门的废旧材料回收及利用情况统计表,由专人保管。

工程验收制度

一、在某项工程竣工后的3日内,施工队要及时书面申请基建科、工程监理以及矿领导等有关科室进行竣工验收,并附有工程验收清单和施工图纸。

二、基建科要在5日内组织公司等有关领导和科室人员进行工程竣工验收。

三、验收人员根据验收表逐项核实,并认真填写工程验收单。对施工队擅自超设计施工的项目按设计进行计量,达不到设计要求的不予验收。

四、工程验收人员要本着认真细致,对工程严谨的态度,对集体负责的思想进行认真验收。

五、在工程验收完毕后,所有验收人员要在工程验收表上签字,并要求谁签字谁负责。

现场签证管理制度

一、工程项目每道工序结束后,技术员、监理、施工员在认真抽样检查后,现场签证。谁签证,谁负责。否则施工单位不得进行下一道工序。

二、隐蔽工程验收除施工员外,必须有三人以上参加验收,方可生效。

三、所有验收单一式三份,施工队、监理、科内各一份,每天的验收单均交回科内,由档案管理员管理。不得补签、补交验收单。

四、无验收单擅自进行下一道工序的,除严格返工外,所有责任由施工队负责,发现补签或人不在场签字者,责任由签字人负责。

基建工程结算会审管理制度

一、工程竣工验收合格后,由基建科组织有关人员进行初结。

二、初结完成后,由基建科确定时间及地点并负责组织有关人员进行结算会审。会审参加人员:矿长、分管工程副矿长、考核副矿长、基建科长、副科长、技术员、施工员、预算员、考核科长、工程监理及施工队代表。

三、结算会由矿长或分管副矿长主持,由预算员逐项说明结算依据。由参会人员提出疑问,由预算员及基建科人员做出相应解释。

四、由专人对会议主要进程进行记录,并做出会议纪要,由参会人员签字认可。

五、本会审会议正常情况每月20日举行,特殊情况另行安排。

六、未经会审的工程不得进行结算。

工程质量管理责任制

为适应公司工程管理质量的新办法,进一步做好工程质量的管理工作,做到分工明确,责任到人,有效控制,待制定本办法。

一、施工队

1、施工队是工程的实施主体,也是工程质量控制的主体,负责保证工程各分部分项实施符合规范要求,对工程质量负主要责任,是工程质量事故的第一责任人。

2、在具体工程施工前,施工队要按要求到相关部门完成该工程砂浆、砼的实验室配合比设计及施工材料的质检工作。并做好开工报告等资料的完善工作。

3、施工队在工程施工过程中,要依照规范要求各分部分项的实施,并严格认真的做好自检整改工作。

4、施工队必须严格执行材料进场检验制度等规章制度,并积极配合甲方施工员工作。

二、科室长

1、基建科长是工程质量的主要负责人,总体负责各项工程的工程质量管理工作。

2、负责监督检查技术员及施工员资料情况,审定设计变更。

3、对工程中出现的质量问题组织有关人员进行会审后做出处理决定。参与各项工程的隐蔽工程及分项工程的验收工作,负责组织有关人员对工程质量进行检查验收。

三、技术员

1、技术员对各项工程质量进行技术工作管理,具体地解决工程中出现的技术问题。

2、控制工程的造价及编制预结算,审定各项工程施工组织设计,负责编制具体工程的质量控制措施。

3、负责向施工队进行技术交底,参与分部分项工程的验收。

4、负责工程技术资料的管理工作。

四、施工员

1、施工员负有全程具体监管工程实施的责任,是工程质量的主要责任人。具体对工程的各分部分项的实施质量进行监督管理,并对进场材料的数量和质量及使用情况进行统计。

2、按技术交底对工程的砼、砂浆进行现场抽样做试块检验,对工程的各分项工程进行验收、签证。

3、施工员要按科内要求对施工队及施工现场实行直接管理,对施工期间施工活动负责。

工程管理责任制处罚办法

一、未按规定程序擅自安排工程开工,罚科长100-----300元。

二、认真抓好土建工程质量,发现土建工程质量问题必须及时责令工程队进行整改,否则经矿部其它人员查出,每次罚款200元。其中科长承担30%、技术员承担20%、施工员承担50%。

三、工程预(结)算必须做到准确、及时、合理,每失误一次按失误子目相差金额的50%做为罚款。其中科长承担40%、编制人承担60%。

四、搞好各项工程的验收签证及资料收集整理工作,每少一项资料罚款100元,并补齐资料。其中科长承担20%、技术员承担50%、资料管理员承担30%。

五、矿部及科内具体工作任务确定责任人,未按时按量完成每项工作罚责任人50元。

六、无故不参加学习、监理例会,每次罚款20元。

七、施工员必须坚守工地,发现脱岗每次罚款50元,三次以上加倍处罚。

八、发现有克扣包工队、向包工队索取东西、强行向包工队进料等现象,罚责任人200元,并记过一次。

九、定期检查施工员材料报验单、施工日志等资料,缺项一次罚责任人50元。

十、发现施工员在现场,施工队不按要求施工而不制止者,撤消其对本工地的施工权并处罚50元/次。每个工地均不能胜任者撤换施工员。

十一、工程预算金额,招标、议标前凡经手人员均不得泄露。如发现施工队与矿部预算雷同者,泄露者经查处送交劳资科处理。

十二、施工队未做材料复试报告及配合比等资料或未经甲方、监理验收私自进行施工的,每次处罚施工队500元,并责令其停工。

十三、经施工队自检合格报监理、甲方的各分部项工程,经监理和甲方检查发现一项不合格的,罚施工队200元,并责令整改重验。

十四、发现施工队在工程中偷工减料、用料以次充好等徇私舞弊行为的,每次处罚施工队500元,并报公司工程部。

十五、未组织图纸会审,罚科室长50元/次。对图纸内容不仔细查看,在施工过程中发现错误、造成失误的罚科室长50元,罚技术员100员。

十六、技术交底含糊不清或与图纸不附,处罚责任技术员50元/次。

十七、所有验收实行当日现场签证,发现补签处罚责任人各50元。

十八、处罚施工队金额全部上缴矿部。科内罚款做为值班补助在浮动奖中体现。

基建工作程序

一、立项程序:

实际需要→基建科→分管矿长→矿长 工程部

二、设计程序:

确定项目→现场勘察→收集资料→设计图纸→图纸汇审→分管矿长→矿长

三、预结算程序:

图纸汇审→熟悉施工组织设计→确定材料价格套用定额及取费 标准→编制预算→科内会审→分管矿长→矿长→报工程部

竣工验收→填初验报告单→资料整理→编制结算→科内会审→结算评审组→分管矿长→矿长→报工程部

四、工程验收程序:

施工队自验→报施工员→报基建科→报工程监理→联合验收→发现问题→下达整改通知单限期整改→签字认可→存档

施工检验程序

图纸会审(查失误)放线(查钢尺)验线(查要求)开槽(查边坡)验槽(查地质)审基底(查墓穴)验灰土(查比例)测厚度(查步数)打夯(查密实)测试(查比量)拌砼(查配比)垫层(查厚度)布钢筋(查要求)验钢筋(查根数、接头、直径)支模(查规范)验模(查要求)浇灌(查配比)拆模(查日期)养护(查时间)扶灰(查厚度)油漆涂料(查用料)回填土(查夯实)验收(查质量)矿区屋面作业安全及防水层保护有关规定

一、各科队在进行屋面作业前先到基建科进行沟通、备案。在确定没有安全隐患的前提下方可进行作业。

二、在进行作业时要有必要的安全防护措施。

三、在作业时要穿胶鞋或布鞋,严禁穿着皮鞋进行作业。

四、在屋面焊制水箱等使用铁件作业时,必须采取屋面防水层保护措施,并由基建科派人进行监督。

五、如擅自作业或保护措施不到位对屋面SBS防水层造成损坏的,维修费用在责任单位工资中扣除。

基建合同 篇8

宁波技工学校零星电气维修工程施工合同

甲方:宁波技工学校

乙方:宁波市海曙中苑水景工程有限公司

甲方因设施电气维修需要,委托乙方进行工程施工。为保证工程顺利进行,根据中华人民共和国有关法律、法规,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:宁波技工学校零星电气维修工程

2、工程地点:宁波技工学校

3、工程范围:学校范围内电气维修

4、委托方式:包工包料

5、工程造价:人民币(大写)贰万壹仟叁佰玖拾陆元整。¥: 元。

二、质量要求

1、本工程质量要求为:一次性验收合格。

2、工程使用的主要材料的品种、规格、品牌须经甲方认可。

3、工序、隐蔽工程及本工程完成后乙方应通知甲方验收,甲方在接到通知2天内应组织验收。

三、工程价款及结算办法

1、本工程采用可调总价形式,最终造价以审计部门审核为准。

2、结算编制依据

⑴《浙江省建筑工程预算定额》(xx版);

⑵《浙江省安装工程预算定额》(xx版);

⑶《浙江省建设工程施工取费定额》(xx版);

⑷《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(xx版);

⑸ 其它有关补充定额、文件;

⑹ 取费标准:工程类别为工业建筑工程三类工程计取;

施工组织措施费、企业管理费和利润按规定取弹性区间费率中值,其中安全文明施工费按“市区工程”中值计入;

施工组织措施费只计取安全文明施工费、检验试验费、已完工程及设备保护 1

费和二次搬运费,其余不予计取;

规费2按“甬建价?xx?13号”文件规定计取,税金按市区计取;

⑺ 材料价格参照xx年第4期《宁波市建设工程造价信息》(综合版)宁波栏;人工市场信息价及机械费调整系数按照xx年第4期《宁波市建设工程造价信息》(综合版)计入。

四、付款方式

本工程无预付款,竣工验收合格,决算报有关部门审计结束后7天内支付审计款的95%,余5%作为质量保证金,在工程完工一年后无息结清(无息)。

五、材料供应

1、本工程材料由乙方采购、保管。材料的质量责任及因质量问题导致的甲方损失由乙方承担。

2、乙方在材料进场前须报材料清单供甲方审核确认,清单须列明材料名称、品牌、规格、型号、数量、单价、合价等信息。如甲方需要提供样品的乙方应及时提供。

六、质量与验收

1、本工程质量要求为:一次性验收合格。

2、验收标准和依据: 按宁波市现行有关规定。

七、安全施工

1、乙方承诺安全达到合格标准。

2、乙方必须遵守工程建设安全生产管理的有关规定,做好安全文明生产及必要的安全围护工作,悬挂安全及文明施工标志,遵守有关职能部门及社会治安有关规定,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患。如因违章罚款或发生工伤安全事故等,均由乙方承担,与甲方无涉,甲方不承担任何责任。给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。

八、违约责任

1、甲方违约责任

⑴ 甲方无故不参加验收的,视为验收合格。

⑵ 工程未验收合格甲方强行使用的视为已验收合格。

2、乙方违约责任

⑴ 因乙方原因导致本工程不能一次性验收合格的,罚结算工程款3%的违约金。

⑵ 施工过程中。因乙方措施不到位导致发生安全事故的,乙方除承担由此导致的各方损失外,罚结算工程款3%的违约金。

⑶ 本合同自双方签字盖章后生效,合同一式六份,甲乙双方各执三份,双方义务履行完毕后自行失效。

甲 方:

宁波技工学校

(盖章)(地 址:

法定代表人(签字):

电 话:

乙 方: 宁波市海曙中苑水景工程有限公司盖章)地 址: 法定代表人(签字): 电 话: 合同签订日期:xx年6月7日 3

基建合同 篇9

发包方:___________________(以下简称甲方)

承包方:___________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:

乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价98元/㎡人工、机械、架材等费用。

二、承包范围:

施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2.5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:

严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:

本工程定于20xx年4月1日开工至20xx年8月1日竣工,日历工期120天。

五、付款办法:

开工前付5万元,其余按形象进度拨付,第一层完成后,付总工资的30%,第二层至第三层完成后付总工资的20%,屋面和外装饰完成、验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

3、负责好社队、四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

1、原则上按设计图纸施工(除甲方允许变更部分)。

2、必须按甲方的质量和相关要求:大梁、立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

4、严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故发生。如发生安全事故,一切责任概由乙方负责承担。甲方不承担任何法律、医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

5、自带所需的施工人员、机械、架材及生产模具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、马丁、灰桶等)等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

8、自带一切泥工、木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。

未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方: 乙方:

20xx年3月22日

基建合同 篇10

项目名称,_______________________________

建设地点,_______________________________

合同编号,_______________________________

建设单位,_____________________________

设计单位,_____________________________

签订时间,年月日

签订地点,_______________________________

第一节合同协议书

本合同由________(建设单位名称,以下简称“建设单位”)与______(设计单位名称,以下简称“设计单位”)共同签订。根据招标文件及相关文函,经双方认可,设计单位愿意依照本合同所规定的条款,以人民币(大写)元(¥)的合同总价,承担_________工程勘察设计服务工作。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件,

(1)中标通知书;

(2)专用合同条款;

(3)通用合同条款;

(4)招标文件(含答疑及澄清);

(5)投标函及投标文件;

(6)技术标准和要求;

(7)图纸;

(8)其他合同文件。

(9)正版标准设计和典型造价(G1-G4层)。

2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3.设计单位承诺按合同约定的条件、时间和方式完成本工程各阶段勘察设计服务工作;全面开展样板点的标准建设工作。

4.建设单位承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计单位支付合同价款。

5.本合同正本一式___份,双方各执___份;副本___份,建设单位执___份,设计单位执___份。正副本具有同等法律效力。

6.本协议书经双方代表签字、加盖公章且中标人提交履约担保后生效。合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

建设单位(公章),

设计单位(公章),

地址,

地址,

法定代表人(签字),

法定代表人(签字),

委托代理人(签字),

委托代理人(签字),

开户银行,

开户银行,

帐号,

帐号,

电话,

电话,

传真,

传真,

邮政编码,

邮政编码,

年 月 日

年 月 日

基建合同 篇11

甲方:

乙方:

为了明确甲乙双方在建房过程中的权利义务关系,经相互协商签订协议如下:

张家坡村 组号家修建房屋,此房为民房大包形式承

包,以345元/㎡商定,其中含地砖、外瓷,卫生瓷粘贴费,不含此三类的.材料费和水、电、门窗的材料及安装。

第一条:双方责任及义务

1、甲方须提供三通一平(水、电、路三通,场地平整)安全的施工环境。

2、乙方应按图施工,确保安全、配料合格,一切按合同所附配料。

3、在施工过程中,若出现意外伤亡事故与甲方无关,乙方承担全责备部责任。

4、甲方须排除一切外来干扰,确保乙方正常施工,积极配合乙方的工程进度。

5、在施工过程中,甲方必须遵守合同中的所有事项,如有违约、乙方有权停止施工。

6、工程在建造过程中,甲方如有变动,须提前两天通知乙方,经双方协商乙方同意后方可施工,如已施工后的变动,甲方承担变动所产生的全部损失。

第二条:基础处理

1、基础以现有地平向下1m为准,宽度0.8m,3:7灰土夯实到水泥路面下50cm为准,放大层9层砖,60开始放大,每两层一退,灰井以条形基础下2m,直径1m为准。

2、地圈梁:以24cm×30cm×Φ14×4根为准,东西水沟旁以24cm×50cm×Φ16×2×Φ14×3×Φ12×2箍筋Φ5,4个/m。

第三条:主体结构

1、首层见角有柱基础梁下两头为24cm×30cm×6根,Φ14其余为24cm×24cm×4根,Φ14,箍筋5个/m。

2、一层二层柱子及圈梁配筋统一为Φ14×4根,柱子箍筋为5个/m,圈梁为4个/m(1)一层挑头用Φ25×2+Φ22×1×Φ14×2 (2)二层圈梁上面中间加1根Φ22×1

3、三层四个角有柱子及上圈梁统一为14×4根。

4、层面处理为20cm×20cm的Φ4,织网片砼处理。

5、全房四个卫生间,钢型屋面后的其它处理,甲方负担。

6、二楼顶女儿墙高度1m。

第四条:用料配比

1、此房统一为尧柏”水泥,钢筋为国标。

2、沙浆

(1)砌墙灰:每罐一袋白灰,三锨水泥。

(2)粉墙灰:每罐一袋白灰,半袋水泥。

3、砼:

(1)圈梁柱子,每罐一袋

(2)悬空挑头为325R一袋零三锨

第五条:付款方式

1、放线开挖付进场费5000元

2、正负0起来付总造价20%

3、一层架板付总造价的20%

4、二层架板付总造价的20%

5、三层封顶付总造价的15%

6、内粉完付总造价的10%

7、地砖完付总造价的5%

8、外瓷内瓷完付总造价的5%

9、其余扫地出门一次付清

10、总体、主体封顶含进场费需付到75%,内粉地砖外瓷完必须付到95%,否则乙方有权停工。

第六条:甲乙双方必须遵守本合同约束,不得违约。

第七条:丈量面积以滴水为准,楼梯面积为实际面积乘以

1.5系数。

第八条:本合同一式贰份,具同等法律效力。

第九条:本合同自双方签定之日起生效。

甲方:中介人:乙方:

电话:电 话:电话:

年 月 日

基建合同 篇12

立协议人:

项目单位(简称甲方):____________

(名称、营业执照号码、法定住址、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、帐号、电子信箱。)

施工单位(筒称乙方):____________

(名称、营业执照号码、法定住址、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱。)

根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国民法典》和其他法律法规及政策的规定,甲乙双方经友好协商,就___媒矿基建施工安全事宜签订本协议。

第一条 工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程施工内容:

4.工程施工范围:甲方将煤矿基建施工工程承包给乙方,乙方接受甲方的指导和监督在《采矿许可证》划定的矿区范围内依法有序施工。

5.施工期限共___个月,自___年___月___日起至___年___月___日止。

6.本协议适用于乙方从事施工的场所,即乙方施工现场、办公现场。

第二条 甲方安全管理职责

1.按照工程施工承发包合同的要求,为乙方提供施工安全管理的方便条件。在开工前向乙方提供矿井设计的安全技术资料和图纸,组织对重要工程设计进行会审,按照要求完成矿井专项安全设计的上报审批工作。

2.检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止,要求其予以整改。

3.履行安全管理职责,及时组织安全隐患排查,帮助乙方加强安全管理,及时督促乙方处理事故隐患。

4.承担因自身原因造成事故的经济损失和赔偿义务。

5.及时向上级相关部门汇报安全生产情况,发生事故时,积极帮助乙方做好抢险救灾工作,并按原规定进行上报,积极配合上级部门和乙方做好事故的调查分析和处理。

第三条 乙方安全管理职责

1.按照国家法律法规、相关规程和工程施工承发包合同的要求履行义务。接受上级管理部门和甲方的安全监督检查和综合安全管理。

2.按照煤矿安全的要求,配备各种安全设施和人员,严禁不符合安全设施条件要求的工程施工建设。承担由于自身管理不力、设备设施配备不足或不符合要求而引起的事故损失和造成甲方工程损坏而引起的经济责任。

3.为甲方和上级部门工作人员进入乙方施工区检查工作,提供方便。承担在执行安全技术措施中,由于乙方原因所造成的人员伤害和设备的全部损失。

4.在施工过租中,应加强对利用甲方设施(备)的管理,采取有效保护措施,当执行保护措施不力或没有采取保护措施而发生损害时,乙方应承担相应的责任。

5.当发生事故时,乙方应当按照煤矿安全有关规定的要求,采取积极有效措施,进行抢险救灾,并及时按照规定上报事故情况。

第四条 甲方权利和义务

1.负责贯彻执行有关安全建设的法规制度和上级部门的安全管理制度。依据安全生产法律、法规、规章和规范的规定,结合工租施工承发包合同和施工方案制定安全管理制度,对乙方的安全施工建设活动进行全方位的监督、检查和管理。

2.监督乙方建立、健全安全管理体系、安全管理制度、施工现场安全事故应应急救援预案,完善安全施工条件,确保安全施工。定期和不定期对乙方的施工质量标准、施工工艺和施工场所、办公及生活场所的安全设施进行全面检查。

3.定期组织召开安全办公会议,对乙方在施工过程中发现的安全问题应及时督促解决。对乙方施工现场存在的I大安全隐患.有权贵令停工鑫改。

4.享有对乙方承包工程的整个供电系统设备、设施的监督检查权,对检查中发现的安全隐患有权责令停工整改、整顿。

5.有权要求乙方建立救援体系,落实救援措施。

6.有义务对乙方开展的安全活动提供帮助,对乙方发生安全事故时提供协助救援服务。

第五条 乙方的权利和义务

1.贯彻、落实有关安全法律、法规和甲方的安全管理制度,建立工程施工安全自保体系,对工程施工范围内的安全建设活动进行落实、检查和管理。

2.乙方的工程施工项目负责人是本工程安全第一责任人。

3.施工前应当编制施工方案,施工条件或工艺变化时应及时补充安全技术措施。严格按照施工合同和施工方案购买施工材料和施工,建立、健全安全管理体系、安全施工制度,完善安全施工条件,确保安全施工。

4.建立、健全安全施工自我监督检查管理系统,施工现场及要害场所进行定期和不定期检查,配备专职(兼职)安全检查员。

5.对甲方在检查工程中发现的安全生产方面的隐患要及时解决,不能及时解决处理的,应当落实责任人,按照甲方要求限期整改。

6.对所辖范围内的施工用电设备和用电安全负责。永久变电所以下自备的配电设备设施必须符合国家有关安全标准,对不符合安全标准的用电设备应当拒绝供电。

7.从业人员应按有关规定进行岗前培训,经考试合格后方可上岗作业;特殊工种必须按照国家有关规定进行安全作业培训,取得特殊作业工种操作资格后,方可上岗作业:管理人员必须按国家规定,经过培训持证山岗,履行值班、带班制度,确保安全生产。

8.从业人员必须使用符合国家标准的劳动防护用品,并监督、教育工作人员按照使用规则进行使用,依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费用。

9.发生安全事故后,安全第一责任人有义务迅速采取措施进行救援,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失;并及时报告甲方主管领导及有关部门,不准迟报、瞒报或谎报。

l0.有权对施工现场安全工作提出意见和建议,有权拒绝甲方管理人员违反法律、法规的安全指令,对造成后果的违章指令有权检举和控告。

11.对所辖范围内的安全防护设施的设置、拆除、维护和改造及其使用安全负责。安全防护设施必须符合国家有关安全标准和甲方对施工现场整体安全防护的要求。

12.按时参加甲方召开的安全会议,对会议确定的有关安全方面的问题及时解决。

第六条 施工安全保证金

甲方预留施工工程总款的___%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及其他事故的,甲方应于工程竣工验收后将该保证金全额退还乙方。若施工过程中发生下列可归责于乙方的安全事故,甲方有权扣除相应数额的安全保证金;

(l)发生人身死亡事故、电网和设备重大事故,扣除全部安全保证金;

(2)发生人身重伤事故、电网和设备事故,扣除___%的安全保证金;

(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚,按处罚规定从安全保证金内扣除。

第七条 违约责任

1.由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2.乙方存在以下情形时,甲方有权要求停工整改,并承担全部损失:乙方未设置安监人员;未正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要。

3.乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。

4.乙方对在施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的,除应接受政府有关部门的处理外,还应当向甲方承担____元至____元/次的违约责任。

5.发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;(3)发生火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。

第八条 通知

1.任何与本协议有关的需要送达或给予的通知、协议、同意或其他通信,除双方另有约定外,应按双方当事人在本协议中列明的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式进行;通过传真、电话、电子邮件发出的任何文件、资料、通知,在发出后即视为收讫。通过邮寄发出的任何文件、资料、通知,在寄出10天后即视为收讫。

2.任何一方在本协议所列的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发生改变的,应自变更之日起____日内以书面形式通知对方,否则,对方按照原来的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发出的文件、资料、通知等均视为在前款约定的时间内收讫,由此产生的一切后果,均由另一方自行承担。

第九条 法律适用及争议解决

1.本协议的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本协议产生或与本协议有关之争议的解决,均适用中华人民共和国法律。

2.凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决。如果争议自发生之日起30日内仍不能得到解决,则任何一方均有权选择以下第____种方式解决:

(1)向____仲裁委员会申请仲裁,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。

(2)向____人民法院起诉,以诉讼解决争议。

第十条 协议的生效及其他

1.本协议的附件为本协议不可分割的一部分;本协议及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

2.本协议中未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时,由双方协商解决并另行签订书面补充协议,补充协议与本协议其有同等的法律效力。

3.本协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效,工程竣工后自行终止。

4.本协议一式____份,每方各执____份,具有同等法体效力。

5,本协议由甲乙双方在中华人民共和国____签署。

(以下无协议正文条款)

甲方:__________________(盖章) 乙方:__________________(盖章)

法定代表人或授权代表:__(签字) 法定代表人或授权代表:__(签字)

日期:__________________________ 日期:__________________________

gx86.com小编推荐

基建合同9篇


在我国经济再创新高的今天,合同的重要性是大家都知晓的。规范的合同需要包含哪几个部分?以下是笔稿范文网为您整理的“基建合同”,请您认真阅读此文详情!

基建合同 篇1

基建合同是一种用于规范基础设施建设过程中各方行为的合同。在一些大型基建工程中,由于涉及到多个承包商、政府部门和投资方等多个参与方,为了保证工程顺利进行,需要缔结基建合同来明确各方职责、权利和义务。在这篇文章中,我们将详细介绍基建合同以及它的作用。

一、什么是基建合同

基建合同是指为规范基础设施建设过程中各方行为而签订的、记录了各方权利和义务的合同。基建合同主要由政府、承包商和投资方三个主体来签订。政府负责招标、审批和监督等工作;承包商则承担具体工程建设任务;投资方则提供相应资金支持。

基建合同通常包括如下条款:

1. 工程建设的总体情况,包括工期、预算、总面积和主要建筑结构等;

2. 各方权利和义务,包括计划、设计、施工、验收和经济管理等;

3. 担保和保险条款,保证在工程建设过程中出现的问题或争议能够得到解决;

4. 违约责任条款,确保各方遵守合同约定,避免造成经济和法律上的损失。

基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行是至关重要的。通过签订基建合同,各方可以明确各自职责和责任,有效规避潜在风险,提高项目的成功率。

二、基建合同的作用

基建合同的作用主要有以下几点:

1. 确保工程建设的顺利进行

基建合同明确了各方的职责和责任,规范了工程建设的各个环节,避免了因为缺乏约束而导致的混乱与纷争,提高了工程建设的成功率。

2. 保护投资方的利益

基建合同通过明确各方权利和义务,以及担保和保险条款的规定,保障了投资方在工程建设过程中的利益,避免了因为承包商或政府的失误而造成的损失。

3. 保障承包商的合法权益

基建合同保障了承包商在工程建设过程中的权益,确保承包商得到应有的合理报酬,在经济和法律上得到保护。

4. 提高工程建设的效率和质量

基建合同的签订可以有效地调动各方的积极性,促进协作和沟通,提高工程建设的效率和质量。同时,基建合同还规定了工程质量和验收标准,确保工程建设符合相关要求。

5. 维护社会稳定和发展

基建工程一般都是大型的公共设施,对于社会经济的发展和稳定至关重要。通过签订基建合同,可以避免工程建设过程中的各类问题和争议,确保工程建设的顺利完成,促进地方经济和社会发展。

三、基建合同的缺陷及解决方案

基建合同虽然在保障基础设施建设方面发挥着积极作用,但也存在一些缺陷。下面我们来看看主要的问题及解决方案。

1. 合同执行力不强

一些政府部门和企业在签订合同时缺乏诚信,签订的合同一旦出现问题就会推诿扯皮,导致基建工程无法顺利进行。解决这一问题的方案包括建立行政诉讼审查机制,加强对政府部门和承包商的监管力度,着重打击不诚信行为。

2. 合同规定不全面

一些基建合同规定不够详细、不够全面,导致各方在工程建设过程中存在理解偏差,造成施工时间和成本的增加。解决这一问题的方案是制定更为详细、全面、科学的合同,加强合同解释方式的统一。

3. 合同约束力不充足

一些基建合同在法律层面上没有得到充分保障,不具有约束力。解决这一问题的方案是建立一个规范的诉讼和仲裁平台,确保各方合法权益得到保护,同时也可以加强对违约行为的惩戒力度,提高合同的约束力。

总之,基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行和各方权益的保护具有重要作用。通过合理规范合同内容和法律保护机制的建立,可以更好地发挥基建合同的作用,推动基础设施建设的顺利发展。

基建合同 篇2

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为___元,合计总金额为___元;瓷砖地板砖每平方米价格为___元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。

一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。

二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格___元。

三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。

四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。

五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。

六、付款方式:

基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金___元;第二次上梁当天付40%,现金___元;第三次内粉完工付15%,现金___元;第四次工程完工后付清所承包款,现金___元,完工达到工满钱清。

七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。

八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。

九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时刻强调工地安全这一大事。

十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。

甲 方:

乙 方:

中证人:

年月日

基建合同 篇3

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的`协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方 40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给 50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

公证单位:县教育局(章)代表xxx(章)城建环保局(章)代表xxx(章)

基建合同 篇4

发包方:___________________(以下简称甲方)

承包方:___________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:

乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价机械、架材等费用。

二、承包范围:

施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2、5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:

严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:

本工程定于________年________月________日开工至________年________月________日竣工,日历工期________天。

五、付款办法:

开工前付验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方:________

乙方:________

基建合同 篇5

基建工程项目管理办法(暂行)

第一部分

总则

第一条

为了加强公司基建工程项目的管理,保证公司各项基建工程项目的顺利实施,依据国家有关法律法规、规范、标准和集团公司有关规定,特制定本暂行办法。

第二条

凡属公司在疆新建的基本建设项目、土建工程、机电安装工程、线路工程项目、装饰工程、防腐工程、技改及安措项目工程(以下简称基建工程项目)均按本办法执行。

第三条

职责划分

(一)总经理是公司所有基建工程项目的第一责任人,负责各基建项目的全面领导工作。

(二)各基建工程项目部(以下简称项目部),全面负责本项目的日常管理和协调工作。包括工程计划的编制、设计图纸的会审评审、工程材料和设备验收、施工现场监督和检查、工程进度和工程质量的监督验收和评定、各类技术档案和资料的收集归档等工作。

(三)公司各业务部门负责各基建工程项目的质量监督、抽检、验收以及与项目有关的协调工作。

(四)项目监理依照法律、法规、行业标准和合同等代表公司对建设工程质量进行监理,对被监理工程的质量担负监理责任。

(五)各工程施工单位按照设计文件、施工方案以及国家有关标准、规范和规程进行施工,对所承包基建工程的工期、质量、安全等负责。

(六)质量监督部门代表政府依据有关规定,对工程进行监督和认证管理。

(七)基建工程项目审批权限:投资金额在5万元以下的,由分管副总审批;在5万元以上30万元以下的,由总经理审批;在30万元以上的,由董事长审批。经批准的工程项目必须公司综合部备案。

第二部分

合同管理

第四条 合同是工程结算的主要依据,项目部与勘察、设计、施工、监理等单位全面实行经济合同制,明确各自经济责任,加强沟通协调,在保证质量的前提下,缩短建设工期,争取早日达产见效。

第五条

在项目基建期间,各项目部负责妥善保管本项目与设计、施工、监理等单位签订的各类合同,项目竣工后统一转公司综合部归档。

第六条

项目部在施工过程中必须监督、跟踪合同实施过程的各个环节和细节,并做好各分包合同的协调和管理工作,要杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。

第三部分

工程材料(设备)管理

第七条

各项目部和施工单位要加强施工材料和设备的管理,设置专业的检查验收人员,按照国家有关规范和标准,对进场的每一批工程材料或设备进行检查和验收。

第八条

检查验收应注意以下事项

(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表等必须具备质量合格证(出厂合格证)、各类检验试验记录或检测报告等。施工中采用的新材料或新产品时,都必须通过技术鉴定,并制订出质量标淮和操作规程后才允许在工程上使用。

(二)特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表等必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

(三)项目部、监理单位对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以随时抽样复验。复验合格由项目部承担费用,复验不合格由施工单位承担费用,并严禁使用。

(四)施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(如强度、压力、绝缘等)一律按有关规定由施工单位进行,并通知项目部和监理单位到场,不得任意减少内容和降低标准。

(五)安装工程的主要材料必须按专业规范和标准进行检测、检验。

(六)材料取样、送检等过程,项目部和监理单位必须派人参与。

第九条

检查验收完毕后,根据检查验收结果,由项目部、监理单位及施工单位填写《工程材料/设备检查验收表》,注明各种材料或设备的型号、批次、规格及质量检验情况等,项目部、监理单位和施工单位专业管理人员必须在检验报告上签字。

第十条

经检查和验收符合要求,并经各项目部、监理单位和施工单位分别签字认可的,可作为合格材料进入场地。未签字认可的一律不得使用,并要责成供货商退货、调换或重新采购。

第十一条

施工单位必须设有材料场,各种材料要分类存放,确保材料的安全。

第十二条

用于工程施工的机械设备必须符合行业内部有关规定,保证在施工中不影响施工质量。施工单位应加 3 强对施工机械的维护和检修工作,建立设备台账,掌握各种设备运行状况。

第十三条

严把材料使用安装关。项目部和监理单位要抽验施工材料能否满足施工质量要求,督查施工单位严格按施工技术规程、规范要求进行施工安装。

第四部分

工程进度管理

第十四条

施工单位要做到精心设计、精心施工和精心管理,合理分解工期,分阶段、分工序控制,抓主要矛盾和关键工程,实现对工期进展的科学预测,做到心中有数,确保工程按期完成。

第十五条

施工单位在接受施工任务后,首先要组织力量核对设计文件,进行补充调查和施工测量,编好实施性施工组织设计。要安排好施工所需的劳力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作。

第十六条

工程调度会管理制度

(一)为传达贯彻上级文件精神,检查落实现场施工质量、进度及安全状况,协调解决基建过程中的有关事项,实行工程调度会制度。

(二)工程调度会由项目部组织,监理单位、施工单位相关负责人或成员均要参加,必要时公司机关业务部门派员参加。

(三)工程调度会结合本项目的实际情况,原则上每天一次,各项目部要认真做好本项目的调度会会议记录,每天将工程进展情况上报公司。

第五部分

现场工程质量管理

第十七条

现场工程质量管理实行项目部与监理单位双到位监督原则,项目部和监理单位是现场工程质量管理的第一责任单位,必须要指定专业人员对现场工程质量进行监督管理。

第十八条

施工单位应推行全面质量管理,建立健全质量保证体系、技术管理和检查制度等,贯彻“防检结合,以防为主”的方针,控制影响工程质量的各种因素,抓好施工全过程的质量管理,保证工程质量达到设计要求,争创优质工程。

第十九条

建立工程质量三级检查制度,即施工单位自查、项目部和监理单位日常检查、公司业务部门抽查三级检查制度。其中,施工单位的自检和项目部、监理单位的日常检查,每周不能低于5次;公司业务部门的抽查,每周不低于1次。

第二十条

监督检查工程质量的内容主要有:

(一)施工单位质量检测人员及设备是否到位,质量自检系统是否完备。

(二)监理单位旁站监理是否到位。

(三)各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

(四)负责施工过程中现场取样(项目部必须在场)

(五)及时处理质量缺陷,避免出现重大质量事故。

(六)进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。

第二十一条

对于工程质量达不到约定标准的部分,要责成施工单位拆除和重新施工,直到符合约定标准。

第六部分

工程安全管理

第二十二条

参与建设的各施工单位,是保证安全生产的直接责任者,要严格遵守安全操作规程,加强安全生产教育,建立和健全安全生产管理制度,定期开展安全大检查,及时发现问题,防患于未然。第二十三条

项目部和公司业务部门负责监督施工单位是否遵守工程建设安全生产有关规定,是否严格按安全标准组织施工,检查施工单位在施工过程中的各项安全防护措施,及时消除安全事故隐患。

第二十四条

各项目部在对外签订施工合同时应审查施工单位的安全资格,作业规程中的安全技术措施,特殊危险作业及季节施工、交叉平行作业、防治水、重大运输、吊装作业、高空作业等项目的安全施工措施。

第二十五条

施工单位对特殊工种作业人员必须进行安全生产技术培训,并经考试合格后持证方可上岗。

第二十六条

施工单位在施工期间,发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时,应当立即停止施工并报告项目部。需对安全设施设计作重大变更的,应当按照规定重新审查。

第二十七条

由于设计错误或选用不合格设备而导致事故,要追究设计部门的责任;由于施工、安装存在问题而导致事故,要追究施工、安装单位责任;对于订购低劣产品和材料而在生产中出了事故,要追究相关部门的责任。

第七部分

设计变更和现场签证

第二十八条

设计变更、现场签证的程序

(一)施工前要对施工图纸进行深入细致的会审,并进行技术交底,为施工做好准备,图纸会审中提出的变更设计意见,由监理单位汇总,经项目部审核审定、总经理批准后,再报原设计单位校核签发。

(二)施工过程中,若项目部需对原工程设计进行变更,其设计变更应由设计单位签发变更设计文件或设计变更施工图,经总经理批准后方可变更。

(三)若施工单位因施工工艺要求必须变更设计时,应提前拿出变更设计意见报监理单位审核,然后经项目部审定报总经理批准后,再由设计单位签发变更设计文件。

(四)由于图纸错误或工艺、标准等原因引起的变更,应由施工单位根据现场的实际情况填写现场签证单,所有工程量必须现场测量后据实填写,参加人员必需现场在签证单上签字确认。现场签证单一式三份,由监理工程师、项目部相关负责人签字,经总经理批准后生效。

(五)所有签证,施工单位必须在进入下一工序前24小时将联系单报送监理单位校核,经项目部领导、总经理审批签认后方能生效。

第二十九条

执行变更、签证的责任

(一)施工单位在接到被确认的变更、签证后,必须按经确认的变更、签证的具体要求实施。

(二)因施工单位擅自变更设计,若造成质量问题或经济损失由施工单位全部承担,延误的工期不得顺延,并按该部分工程造价的30%进行违约处罚。

(三)对于减少合同价款的变更,施工单位必须按照规定做出相应工程变更价款的报告提交项目部,否则,因此造成的损失,由施工单位承担。

第三十条

确定变更价款方法

(一)双方确认的施工图预算中已有适用于变更工程的价格,按已有的价格确定价款。

(二)双方确认的施工图预算中没有适用于变更工程的价格的,按本合同条款中的相应规定执行。

(三)按本条前两项规定无法确定变更价款的,由施工单位按当地市场行情提出适当的变更价格,经项目部确认后执行。

(四)因施工单位自身原因导致的工程变更,施工单位无权要求追加合同价款和顺延工期。

第八部分

工程验收及结算

第三十一条

工程验收的内容主要包括:检查工程是否按批准的设计进行建设,检查已完工程的质量并对遗留问题提出处理要求和下一步安排,检查工程是否具备运行条件或下阶段建设的条件,总结工程建设经验并对工程作出评价等。

第三十二条

隐蔽工程的验收

(一)隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况无法进行复查的工程。隐蔽工程的检验目的在于将质量保证体系贯穿到每道工序中,从工程建设内部层层把关,进而使得工程项目整体质量得到保证。

(二)施工单位应在隐蔽工程验收前12小时,填写《隐蔽工程质量检查记录表》,明确隐查内容,通知项目部、监理单位及有关验收单位做好验收准备。

(三)经检查合格,由各验收单位共同签署《隐蔽工程质量检查记录表》和《隐蔽工程验收记录表》后,方可进行下道工序。

(四)检查发现问题,项目部和监理单位有权利要求施工单位返工。施工单位不按要求进行返工和处理时,项目部有权通知施工单位停工,停工损失由施工单位负责。

(五)施工单位未通知各验收单位自行隐蔽,项目部、监理单位有权提出重新开挖检查,检查费用和施工修改费由施工单位自行负责。

第三十三条

分部工程月度验收及结算

(一)分部工程月度验收由项目部、监理单位组织进行,时间为每月21-24日,月度完成统计以25号的实际进度为准。

(二)按合同要求,若月度验收合格,由施工方呈报经项目部、监理单位审查认可的结算单据,分别经项目部负责人、公司分管领导、公司总经理及分管财务领导签字,并报公司综合部备案后,方可办理进度款结算。

(三)若验收中存在问题,由项目部发出工程质量整改通知书,出据质量处罚单,由施工单位限期整改完毕,经项目部和监理单位再次验收合格后,方可进行月度结算。

第三十四条

工程竣工验收及结算

(一)工程竣工的验收由项目部组织,监理单位、施工单位、公司机关各业务部室联合参加验收,必要时勘察和设计单位均要参与。

(二)工程符合下列要求方可进行竣工验收:

1、完成工程设计、合同约定的内容以及设计变更内容。

2、施工单位在工程完工后对工程质量进行自查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。

3、对于实行监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签字。

4、具有国家和自治区规定的完整的技术档案和施工管理资料。

5、主要建筑材料、建筑构配件有按国家和自治区规定的质量合格文件及进场试验报告。

6、提供其他应提供的资料。

(三)工程竣工验收及结算程序

1、工程完工后,施工单位提前7天向项目部提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。工程竣工报告须经施工单位负责人签署意见。

2、项目部收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。

3、验收组根据验收方案,对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和工程技术资料等方面做出全面评价,填写《工程竣工验收记录表》,经全体验收组人员签署验收意见。

4、经验收合格,由项目部对竣工验收情况形成验收报告,经主管领导批准后,办理竣工资料归档手续。

5、对验收中发现的质量问题,要求施工单位限期整改,整改结果由项目部确认。所造成的质量损失和整改发生的费用由事故责任单位承担。

6、工程项目竣工验收合格后,由项目部负责将施工合同、变更、签证等结算凭证及施工单位提供的决算资料一并交公司综合部,实施单位参与并配合进行工程竣工决算工作,工程竣工决算结果由分管领导审批后,财务部门按合同、决算书及归档证明办理最终结算。

第九部分

工程资料管理

第三十五条

各项目部、施工单位、监理单位必须设专职资料管理员,负责收集、整理、发放和存档本工程的所有资料。

第三十六条

施工单位必须健全原始记录制度,并建立单位工程档案,作好施工原始记录。各种施工原始记录的内容必须能全面反映工程的各项技术要求,表格设计规范。

第三十七条

项目部、施工单位、监理单位等单位在施工过程中所记录的各种原始资料、试验资料、计算资料由各单位自行保管,竣工验收时经项目监理单位审查合格后,全部统一移交项目部,项目部分类整理后转公司办公室资料室归档。

第三十八条

项目部和监理单位每月对各施工单位的各种原始资料和试验资料作一次全面检查,发现有错填、漏填、作假或填写不合格现象应责令各施工单位立即改正。

第三十九条

施工过程中,项目部和监理单位所进行的日常检查、抽查、阶段验收的原始资料,各自负责保管,单项工程竣工验收时,由项目部收集并移交公司办公室资料室归档。

第十部分

奖罚制度

第四十条

公司制定与项目建设有关的奖罚措施,分阶段对项目部进行考核。

第四十一条

项目部和监理单位的检查人员未按照规定履行检查职责,若有擅离职守、脱岗离岗现象,每发现一次罚款100元;每少检查一次,罚款100元。

第四十二条

发现施工工程使用不合格材料或设备的现象,责令施工单位立即返工,不合格材料必须立即清理出施工场地,并按照材料在工程中的关键程度对施工单位进行 罚款5000-元;若不合格材料未及时清理出施工场地,按照材料价值的2-3倍增加罚款数额并强制进行清除。

第四十三条

施工单位不得随意使用非指定厂家范围生产的材料,如果发现施工单位使用非指定厂家范围生产的材料,按照使用不合格材料处理。

第四十四条

施工单位用于工程施工的机具设备不符合行业内部有关规定,影响施工质量,发现一次罚有关施工单位500-2000元,责令立即将不合格机具撤出施工现场。

第四十五条

进行工程质量抽查时,发现所检查的分项、分部工程质量或隐蔽工程不合格的,每次罚施工单位1000-5000元,并责令施工单位立即返工,因此造成的工期延

第四十六条

施工人员在施工中违反施工技术要求和行业工程质量施工标准进行施工,发现一次罚施工单位1000-5000元。当月出现三次以上,责令该施工单位立即停工整顿,因此造成的工期延误和工程费用由施工单位负责。

第四十七条

违反国家、地方有关控制环境污染的法律法规或公司相关规定,致使公司受到环保部门罚款的,公司按罚款数额的50%给施工单位予以处罚。

第四十八条

施工原始记录或工程验收记录有错填、漏填、填写不合格、整理不及时现象,罚责任单位500-2000元。记录作假或各种合格证明或检验报告有作假现象,要求施工单位立即整改并对施工单位处以2000-5000元罚款。

工程资料检查时,每缺少一项,罚责任单位100元;每缺少一份签证或试验资料,罚责任单位50元,累加计算。

资料检查时不在现场,不提供资料、不配合检查或现场施工有弄虚作假行为的,罚款3000-元。第四十九条

施工单位不通知项目监理单位、项目部等有关单位而私自进行工程隐蔽的,另罚施工单位1000-元。

第五十条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按其工程质量管理职责开展工作,造成一般工程质量事故或安全事故(损失在元以下),对项目部、监理单位相关人员罚款1000-5000元,对施工单位罚款2000-元;造成严重质量或安全事故(损失在元以上),对项目部、监理单位和施工单位各罚款-元,由责任单位赔偿损失,并解除与监理单位、施工单位的合同关系。

第五十一条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按各自管理职责开展工作而影响工程进度,情节轻微的对责任单位罚款1000-元;严重影响工程进度的,对责任单位罚款-元,并按有关规定给予其他处罚。

第五十二条

参加各项工程验收的人员,不严格按工程质量标准和竣工标准进行验收,视情节给予300-5000元罚款,并承担相关损失。

第五十三条

违反国家现行标准、行业标准、合同等条款或本办法其他规定的,视情节给予300-5000元罚款。

第十一部分

附则

第五十四条

本办法与现行法律法规、施工合同有相抵触之处,按法律法规或施工合同执行。

二〇一七年一月五日

基建合同 篇6

为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民国和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

七、工程预算:人民币 元(附报价明细)。如有追加工程量,完工后结算时按追加后的实际工程量据实结算。

八、付款方式:本合同生效后,在安装钢结构前支付合同总额的百分之五十( 元),待工程竣工并验收后付合同总额的百分之四十五( 元),发包方暂扣合同总额的百分之五( 元)作为质保金,待工程竣工满6个月且未发现质量问题时支付给承包方。

①为承包方提供良好的施工场地、道路、水和电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷。②对施工过程中的工程质量、材料质量、工程进度等进行监督和管理。③给承包方提供施工图纸、坐标点和标高点。④按时向承包方拨付款项和进行验收、结算。

①按发包方要求及图纸要求进行施工。②如期完成施工任务。③接受发包方的技术指导和质量标识要求。④对发包方提供的物料及设备的进行保护。⑤负责施工人员的招募和管理,爱护发包方的财物,不得偷窃和损害。⑥全面负责施工安全,包括安全教育、安全保护、承担一切安全责任及费用等。

基建合同 篇7

一、合同组成

第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采用gf1999-0201范本通用条款)、专用条款(本协议约定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、安全承诺书和工程建设

廉政责任书。除通用条款外,四份协议分别签订。

二、开工审批

第二条本项目实行开工审签制度。工程在开工前由XX区教育局小型基建项目管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后,向乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整意见的,经小组重审合格通过后方可下达开工通知书。乙方无开工通知书的,不能开工。

三、质量控制

第三条乙方对施工质量负有全部责任。小组运用国家有关法规及该项工程施工合同的有关约定条款,对施工质量进行抽检监督。

四、工程进度

第四条本项目合同工期为____日历天,自__年__月__日至__年__月__日。

第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认后方有效。

第六条工期提前奖励标准:0元/日历天;

第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。

五、工程量确认原则

第八条工程量确认办法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。

六、工程变更

第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。

第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。

七、工程造价

第十一条本工程决算价格确定原则及结算办法:

本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。

第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。

第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:

(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)

第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算办法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。

第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。

八、材料管理

第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。

九、工程验收

第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。

第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过后方可结算。

十、工程结算

第十九条所有小型基建项目都必须在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。

第二十条项目预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。

第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。

第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承担责任,小组不予结算。

第二十三条决算材料必须符合下列规定,否则不予决算:

(一)决算材料必须包括编制说明、决算书、工程量计算书、材料调差表和相关附图五部分;

(二)建筑预算和安装预算分别编制;

(三)决算书材料必须执行浙江省20xx版计价规则,必须套用20xx版相应定额,必须执行浙江省建设工程施工取费定额(20xx版)中规定的造价计算程序和施工取费计算规则;

(四)涉及各种费率的,套用下限标准;

(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得故意多列多算和重复计算。

第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规则时,故意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。

十一、工程保修

第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。

十二、安全承诺

第二十六条乙方对施工全过程(从准备到竣工验收)的安全负全责。乙方必须按要求签定安全承诺

书。

十三、廉政承诺

第二十七条甲乙双方必须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。

十四、纠纷处理

第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。

十五、其它事项

第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。

第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必须经小组盖章后方生效。

第三十一条其它未尽事宜协商解决。

第三十二条合同设正本一份、副本两份;

第三十三条本合同自签订之日起生效。

甲方单位(发包人)(盖章):

乙方单位(承包人)(盖章):

小型基建项目管理小组(签字)

基建合同 篇8

兹有工程总承包人,_________(以下简称总包人),注册商标,_________,住址,_________,分包人,_________(以下简称分包人),注册商号,_________,住址,_________,总包人与分包人达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为承担总包合同工程的一部份,现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。

一、释义

1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的意义,

“总包合同”指其内容援引,载明于附表一内的合同。

“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。

“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。

“总工程系指总包合同内所确指的工程。

“雇主”,“工程师”,“工程师代表”,“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。

“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。

二、总则

2.1 分包人应按分包合同的规定履行,完成,养护分包工程,务必做到总包人及工程师的满意,所谓满意必须合乎情理。

2.2 按第四条规定,分包人应提供劳务,材料,建造工场,临时工房以及为了履行,完成,养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。

2.3 除事先取得总包人书面许可外,分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人,或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。

必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。

3.1 本总包合同的各条规定,分包人应充分了解,确切明了,(但其中总包合同规定的总包价款,以及工程数量单内估算的单价等除外)分包人如需要时,可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。(价款不包括在内)

3.2 除分包合同另有规定外,分包人应如实履行,完成,养护其分包工程,务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职,无法履行总包合同规定的义务;分包人(除另有规定外)应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。

本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。

3.3 由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任,招致索赔,求偿,诉讼,损失,费用等情,分包人应予赔偿。

3.4 此处分包人须确认,由其损害,违反分包合同势将导致总包人犯损害,违反总包合同的过失,从而对总包合同及其他负有损失的责任,此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。

4.1 关于提供和使用施工中架搭脚手架(从略)

4.2 总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程_________(其他从略)

三、工地施工与通道

5.1 分包人按分包工程在工地施工时,必须遵循总包人同样的工作时间,对施工规定的所有合理的规章制度,材料到达和运离工地的时间等。(其余从略)

5.2 总包人为使分包人能按分包合约顺利施工,必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分,并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。

5.3 分包人应允许工程师,及其代表,雇员,总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所,工地场所,以便进行材料的准备贮放_________。

四、开工与完工

6.1 分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作,辛勤以赴,不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。但在本条本款约束下,分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务。

6.2 在执行分包工程中,由于下列各点所造成的耽误,

a.由环境造成或突发事件(分包人对合约失职除外)使总包人得以延期完成总包工程。

b.由于受命作分包工程的更改,调整一一但不能引用(a)款。

c.由于总包人破坏分包合约。

遇到上列情况,分包人有权要求延期完成任务,以昭公平。此处必须明确,本分款(a)引用的任何情况,在分包人有权延期完成任务一则,必须在如此的前提下进行,即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人,并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。

6.3 凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限,在本条各款含意之内,它们必作为整体的分包工程看待。

6.4 本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知(如6.1分款提出的)以前任一时间到场开工以完成任务的含意。

五、指示与决定

7.1 分包人在第八条约束,必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作,该项改动不论是否载明于总包合同内,都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费,得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利。再则,倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当,分包人在执行其义务后(按第14条)得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。

7.2 总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力,尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样,分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力,不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。

8.1 分包人务须按照下列情况更改,增添,节除其分包合同的工程,

a.根据总包合同所规定的工程师指示,并经总包人以书面通知加以证实的事项,或

b.由于雇主和总包人协商同意,经由总包人以书面通知的事项。

c.经由总包人以书面通知分包人的事项。

本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动,必须由总包人(按a款)证实者才能作为分包工程的改动依据。

六、工程更改

8.2 凡直接发自雇主,工程师有关分包工程改动而未经证实的指示,分包人不应予以遵从,倘若分包人接有此类直接的指示,必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示,也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下,才应遵从办理,该项书面指示总包人必将尽速送到。

8.3 除上述情况外,分包人对分包工程不得作任何更改和变动。

七、工程更改部份的估价

9.1 所有分包工程,经授权更改部份的估价应按本条,并根据附表三内所列款额加以增,减调整办理。

9.2 关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算,倘其中无此单价,或其中单价不适于引用,另估的价额必须公平合理,所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。

9.3 分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改,这项更改须由工程师加以检验测量,应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验,测量时总包人应允许分包人到场参加,在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份,亦应据此估价。

9.4 除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外,该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成清单内规定的超额部分须加以检验测量,照例估价,其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表9.3内原定价款作必要的增删。

八、通知与索赔

10.1 在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下,按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表,帐目,通知;同此,分包人也应向总包人递交书面的统计报表,帐目和通知以便于后者履行合同义务,上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责。

此项约定旨在于分包人常以不了解(他应该了解的)情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表,帐目,通知以及他的报告正是总包人所需要的。

10.2 分包人遵循执行本分条规定时,总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力,遭遇的人为障碍,克服困难的环境,应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益,分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助,以便总包人向雇主索取此项利益,总包人在收取雇主给予的此种经济利益时,须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况,障碍,环境与执行工程无关的,总包人不负此种责任,因为分包人自已提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。

10.3 倘如由于分包人方面违反本条(1)款内规定的理由,而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项,于是在不损害总包人的补救办法下,总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。

九、工场物料财产

11.1 总包合同载明提供建造工场,临时厂房,材料物料一则,这种财产在某种情况下是应归属于雇主的,为了进行分包工程关系,该建造工场,临时厂房,材料,物料是由分包人提供的,但为了执行总包工程,该财产在归属雇主之前,须由分包人直接交总包人,再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。

11.2 关于工厂、厂房方面其它规定与疏浚吹填无关(此处从略)。

十、赔偿

12.1 分包人于执行,养护,完成其工程中。凡造成他人(包括总包人的雇员,代理人)的身体伤害。财产损失,完全负有对总包人赔偿之责,这些受到损害人如向总包人索取所有的代价,费用,开支亦须由分包人付给。

但倘如根据总包合同规定,总包人得以从雇主处索取该项赔偿时,总包人就无上述权利。

倘如前述的伤害,损失是全然由于总包人及其雇员,代理人的过失忽略等原因导致的,分包人就无须担负赔偿之责。

12.2 在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。

十一、保险

13.1 除附表五第一部份内另有说明外,分包人必须对该表内规定的人员,为他们可能遭遇的危险,进行人身保险,该保险期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止(按14条规定)

13.2 附表五内第二部份所列的保险单,总包人必须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止。倘如该保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房,材料或其物品遭到损坏而可以索赔的话,分包人应该取得该赔款或其损失的价值,按该两项价值较少的付给,并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目。除上述情况外,在总包工程按总包合同规定完成以前,分包人应自负分包工程的风险。或者倘如总包工程规定并非分段完成的,须等到分包工程所属的最后一段完成,在此以前分包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害。

13.3 在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定。力求实现并维获保险事宜。任何一方如要求另一方出示相应的保险单及其付费收据,应按照办理。否则另一方可以代为进行保险,并从对方帐内扣除该项费用。

十二、养护与缺陷

14.1 倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规定总包工程须分段完成的,而分包工程列于其中最后的工段,在此最后工段完工以前,分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补(无论何种原因产生的)其缺陷并弥补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止。并按照13条内,除上述的缺陷或不够完善之处确由于雇主,他的雇员,代理人的错误与疏忽,或总包人方面的雇员,代理人的错误与疏忽引起的以外,分包人不得对该项增加的工作要求额外付款。

14.2 在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后,分包人应维护其工程,并应修补其缺陷,弥补其不够完善之处,这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期,同一条件下进行这项弥补的工作一样。在本分条款规定下,倘若系出于总包人及其雇员,代理人的疏忽,错误的缘因,致使分包人担负修补工程缺陷,弥补其不够完善之处,则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利,他应该偿付分包人为了进行修补缺陷,弥补不够完善处的合理价值。

十二、付款

15.1 在执行分包工程期间,分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内。具备书面通知递交总包人,其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款。该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图,并做好工程部份的报价,须按分包合同内载明的单价计算。(如其中未载明单价的,则参照价款计算)。

15.2 总包人应按时根据总包合同规定迅速申请付款,在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而申请应得的价款数目和运到工地的材料费。(3)总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款,应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目(或参照价款计算)付给分包人,但须按照附表(3)内指明的比率扣除留置款。一直扣到附表(3)内(如有载明的话)指明的留置款期限到达为止。

15.4 在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的。(总包工程是分段完成的,而分包工程又是属于最后一工段的)总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人。

15.5 在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内(按照两者中较早的为准)一一此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月一一总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人,其中应扣除后者已经收到款项。

遇到如此情况,倘如总包人在其合同约束下受命于雇主,或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务,分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款。

15.6 总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故,事端或分包工程的执行问题并不负有责任,但在工程师签发有关总包工程的养护证明()以前,分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中,分包工程属于最后工段者不在此列。

十三、总包合同的终止

16.1 倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前,总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止,则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系。此时分包人在11条约束下(材料财产权)应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员。

16.2 分包人的雇用关系一经宣告终止,本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效。引用第3条规定,分包人得以领取全部价款,该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的,或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格,再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格,但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目。另外,倘如在宣告此项合同终止的当天,分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用,他应当遵从总包人合理指示,将该项物件运达工地或其他处所,分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额。对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益,也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益。

16.3 倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的,那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用。就此总包人与分包人的权利相同,有如分包人因违犯之故放弃本合同,总包人也按(1)款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样。

十四、分包人违约

17.1 倘如分包人,

A.在总包人书面进行催促下,仍没有奋力执行分包工程;或

B.没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务,而他仍未照做。

B.在总包人书面进行指示按照办理的情况下,拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程。或

d.犯有倒闭行为,或与其债权人进入财产安排,或是一个进入财产清算的公司(为了重行开业自愿清算的除外)。

遇到此类事情,在不损害其他利益和补救办法下,总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系,可以占有其所存的材料,建筑工场及其他分包人运到工地的物件,并可以利用此种材料,物件以执行完成养护分包工程,并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部,将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项。

17.2 合同按照这种情况终止时,引据以上条款,总包人和分包人的权利和责任就相同了,有如分包人放弃了本合同,总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则,择权而接受其放弃一样。

17.3 总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分包人之手接收过来分包工程,可以亲自由他自己,他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份,碰到这些情况,他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来。

十五、争议

18.1 倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议,那就归属于本条规定范围之内,应当提请仲裁和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下,暂由英国土木工程协会主任委任协会仲裁。

18.2 倘如关于总包合同方面发生争议,且总包人认为该项争议涉及或关系到分包合同工程方面,再假设双方还未同意或未委任仲裁人以履行上述条款的话,总包人可以书面通知分包人要求将本分包合同的争执事项提交仲裁人(他已经兼管总包合同方面的争议了),如果该仲裁人愿意接受处理本合同争议的话(该仲裁以下称共同仲裁人)。遇到这种事,共同仲裁人可以在取得雇主准许下,按他自已认为公正可行的办法,决定同时或先后处理该争议,并可决定分包人作为一造对总包人与雇主为一造发生争议。并将罗列具体事实根据分包,总包合同予以证明而加以判决争议。

18.3 倘如双方在协议同意委任仲裁人以调解本条第一分款以前,总包人与雇主在总包合同方面发生争执,就此在法院审讯期间,又是总包人认为该项争议涉及,关系到分包工程时,他可以用书面通知分包人撤销本条(1)款规定事项,由于总包人,分包人不再提出从而不存在对本合同的提请仲裁问题。

19.1 本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部(送经修正的),“税”,“应完税人”,“应完税物品”与法令的词汇同一意义。

19.2 分包人不应将税金列入价款之内,如他缴付给海关关长的税金,执照税,对总包人提供的可供完税的物品,后者应载明于分包合同内。

19.3 在递送完成部份工程帐目报表要求付款时,或送上的文件含有上述情形时,分包人不应将完税款项以单独项目列入并要求偿付。

19.4.A.总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目,相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数(如15条(3)款所提的)

19.4.B.倘如皇家税关授权并发给营业证书于总包人,许其自行记帐申报税款的(在分包人可以接受的条件下)总包人应在每次付款时,代分包人填具一份完税发票,并将该完税发票记录的抄本连同付款单一并交给分包人。除上述情况外,总包人不得签发完税发票。倘使皇家税关和营业证书所许可的完税条件有所变更或撤销时总包人应立即通知分包人。

十六、生效

19.5.A.分包人按(4)款收到款项时(除(4)(6)款内所引述的自行记账申报税款的安排以外),应立即制备并交付于总包人一件生效的单据(其格式如同一九七二年规则一一S.I.1972/1147一一价值加税款二十一条(2)的规定)或如该条例修正本内的规定。

(以下四条规定都是关于在英国,总包人,分包人向皇家税关完税中办理的手续与我们无甚关系,予以删略)。

为证实签约关系,双方须于下节各自加盖印章铃记。

参照原文第13页执行条例,凡不适用的词汇,可以删除。在分包合同自签订执行日起的三十天内,应在合同上粘贴10先令印花。

承包人,_________

分包人,_________

_________年_________月_________日

基建合同 篇9

经市府基建办施工处批准,本工程于_____年_____月_____日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:______;层/幢;______;建筑面积____________;建筑面积,道路:___________;给排水管道:____________;构筑物:____________。(二)承包范围:承包按 _____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币______万元。

全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

1. 按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。

2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3. 工程质量标准要求:

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:__________________

竣工日期:__________________

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;

2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进行或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

5. 因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6. 甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7. 甲方财力不足导致停工窝工者;

8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一) 工程全部建安材料、成品、半成品及设备由 方自行采购供应至 施工工地现场(仓库)。

(二) 工程 材料及 设备,由______方采购供应至 场地(仓库)。

(三) 工程 设备,由______方采购供应至____________向______方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由 _____方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由 _____方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一) 甲方责任:

1. 办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2. 负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

3. 开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整,提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为______米。并能满足施工需要;

4. 提供工程地质报告书两套(有打桩和基地地下室工程),道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

5. 于合同签订后三日内向乙方提供施工图______套(含设计院标准图),桩基工程质量证明书两份;

6. 由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

7. 提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及临时占用道路许可证,并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小,而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运,所发生的二次搬运费用(应按实计算),由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

8. 组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

9. 审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

11.甲方应在现场组织地盘管理机构,按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二) 乙方责任:

1. 施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;

2. 编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

3. 每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量),如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

4. 按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

5. 按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;

6. 做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

7. 做好施工组织、管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

8. 做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9. 在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施除拆),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

1. 施工中乙方根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2. 乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

3.凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4. 如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5. 施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6. 质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

第七条施工图纸修改

1. 施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效,修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;

2. 修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制,甲方核实后,报有关审计部门审查,确定增减造价;

3. 若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因,则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担,工期损失不予顺延;

4. 施工中发现设计有问题,或严重不合理的,乙方应以书面通知甲方,由甲方在十天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,影响工程进度的,工期应顺延;

5. 施工中如设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲、乙双方办理签证手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,任何一方不能强行施工,因此影响工程进度的、工期应顺延;

6. 已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第八条工程款支付

1.合同生效后五日内,甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)_____%予付款,计____________万元;

2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;

3.工程进度款支付达工程总造价的_____%时,逐步按比例开始扣回予付款;

4. 工程款支付达工程总造价的_____%时,不再按进度付款,而在办完交工验收后一个月内支付4%的款,留_____%的款待保修期满后支付给乙方;

5. 若甲方拖欠预付款或工程进度款,应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天,按拖欠款的_____分之_____罚款;

6. 确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。

7. 在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的_____分之_____罚款。

第九条工程验收

1. 乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;

2. 工程竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料,竣工图及报告两套,甲方应及时组织验收;

3. 经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;

4. 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期;

5. 竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。

6. 单位工程如需单独移交甲方,以便由另一个施工单位施工在移交时,双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核,关建行或审计站审定;

7. 乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_____元/m2在余留工程款中扣回。

第十条奖与罚

(一) 工期提前或拖延的奖罚:

1. 按合同工期竣工者、不奖不罚。

2. 按合同工期提前竣工者,每提前 天、由甲方奖给乙方深圳元。

3. 无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金深圳元。罚款金额不超过合同总造价的 深圳%,或深圳元,或罚款天数不封顶。

(二) 在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:

1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。

2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。

3.验收后达到标准者,不奖不罚。

(三) 工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

第十一条其它

(一) 不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;

(二) 由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;

(三) 甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;

(四) 由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。

第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。

第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。

第十七条本合同正本_____份其中甲方执_____份,乙方执_____份,副本_____份,甲、乙双方各执______份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。甲方: (公章) 乙方: (公章)

代表:代表:

职务:职务:

鉴证:深圳市基建合同预算审计站

代表:

签约日期:

签约地点:

补充说明:

“补充说明”篇幅不够时可加附页

基建合同(合集十三篇)


每当我们进入职场开始处理工作时,相信很多人对于合同的重要性都深得体会。签订合同也是最有效保障自身权利的方法之一。考虑到您的兴趣爱好笔稿范文网的编辑推荐一本“基建合同”,请继续浏览我们的网站以获取更多信息!

基建合同(篇1)

最新的学校基建工程合同

在当今不断发展的世界,我们用到合同的地方越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编为大家收集的最新的学校基建工程合同,希望能够帮助到大家。

甲方:

乙方:

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

①工程名称:教学楼。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的'办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

建设单位:

施工单位:

公证单位:

20xx年xx月xx日

基建合同(篇2)

甲方(负责人):_________________

乙方(承包人):_________________

根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房地基工程达成协议,为规范建造私人住宅地基工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

一、建筑工程概况

开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。

二、合同价

本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。

1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。

3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。

三、双方的责任

1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。

2、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。

3、乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。

四、结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。

五、如未尽事宜由双方协商解决。

六、本合同一式二份,双方各执一份。

甲方签字(手印):____________

________年_____月_____日

乙方签字(手印):____________

________年_____月_____日

基建合同(篇3)

发包人(全称):___________________ (以下简称甲方)

承包人(全称):___________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》等有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就建设项目的建设事项达成协议。

一、工程概况

工程名称: 淮南长璧煤矿机械有限公司工厂维修项目

工程地点:___________________

工程内容: 工厂零星维修工程 集团工程应附承包人承包工程清单(附件1)

项目立项批准文号: 资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:____________________________________________________

三、合同工期

开工日期:___________________

竣工日期: 合同工期

四、质量标准

工程质量标准:___________________

五、合同价格

金额(大写): ___________________以实际金额为准 (见工程签证单)

六、组成合同的文件

成本合同的文件包括:

1.本合同协议

二、本合同专用条款

三、本合同一般条款

4.标准、规范及相关技术文件

5、图纸

6.工程量清单

7.工程报价或预算

谈判、变更等书面协议或文件视为本合同的一部分。

七、本协议中的词义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的词义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保证期内承担工程质量保证责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款和其他应支付的款项。

十、合同生效

合同签订时间:___________________ 合同订立地点: ___________________本合同双方约定:___________________

发 包 人:___________________(甲方) 承包商(乙方):___________________

住 所: ___________________住 所:___________________

法定代表人: ___________________法定代表人:___________________

委托代理:___________________ 委托代理:___________________

基建合同(篇4)

基建工程项目管理办法(暂行)

第一部分

总则

第一条

为了加强公司基建工程项目的管理,保证公司各项基建工程项目的顺利实施,依据国家有关法律法规、规范、标准和集团公司有关规定,特制定本暂行办法。

第二条

凡属公司在疆新建的基本建设项目、土建工程、机电安装工程、线路工程项目、装饰工程、防腐工程、技改及安措项目工程(以下简称基建工程项目)均按本办法执行。

第三条

职责划分

(一)总经理是公司所有基建工程项目的第一责任人,负责各基建项目的全面领导工作。

(二)各基建工程项目部(以下简称项目部),全面负责本项目的日常管理和协调工作。包括工程计划的编制、设计图纸的会审评审、工程材料和设备验收、施工现场监督和检查、工程进度和工程质量的监督验收和评定、各类技术档案和资料的收集归档等工作。

(三)公司各业务部门负责各基建工程项目的质量监督、抽检、验收以及与项目有关的协调工作。

(四)项目监理依照法律、法规、行业标准和合同等代表公司对建设工程质量进行监理,对被监理工程的质量担负监理责任。

(五)各工程施工单位按照设计文件、施工方案以及国家有关标准、规范和规程进行施工,对所承包基建工程的工期、质量、安全等负责。

(六)质量监督部门代表政府依据有关规定,对工程进行监督和认证管理。

(七)基建工程项目审批权限:投资金额在5万元以下的,由分管副总审批;在5万元以上30万元以下的,由总经理审批;在30万元以上的,由董事长审批。经批准的工程项目必须公司综合部备案。

第二部分

合同管理

第四条 合同是工程结算的主要依据,项目部与勘察、设计、施工、监理等单位全面实行经济合同制,明确各自经济责任,加强沟通协调,在保证质量的前提下,缩短建设工期,争取早日达产见效。

第五条

在项目基建期间,各项目部负责妥善保管本项目与设计、施工、监理等单位签订的各类合同,项目竣工后统一转公司综合部归档。

第六条

项目部在施工过程中必须监督、跟踪合同实施过程的各个环节和细节,并做好各分包合同的协调和管理工作,要杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。

第三部分

工程材料(设备)管理

第七条

各项目部和施工单位要加强施工材料和设备的管理,设置专业的检查验收人员,按照国家有关规范和标准,对进场的每一批工程材料或设备进行检查和验收。

第八条

检查验收应注意以下事项

(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表等必须具备质量合格证(出厂合格证)、各类检验试验记录或检测报告等。施工中采用的新材料或新产品时,都必须通过技术鉴定,并制订出质量标淮和操作规程后才允许在工程上使用。

(二)特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表等必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

(三)项目部、监理单位对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以随时抽样复验。复验合格由项目部承担费用,复验不合格由施工单位承担费用,并严禁使用。

(四)施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(如强度、压力、绝缘等)一律按有关规定由施工单位进行,并通知项目部和监理单位到场,不得任意减少内容和降低标准。

(五)安装工程的主要材料必须按专业规范和标准进行检测、检验。

(六)材料取样、送检等过程,项目部和监理单位必须派人参与。

第九条

检查验收完毕后,根据检查验收结果,由项目部、监理单位及施工单位填写《工程材料/设备检查验收表》,注明各种材料或设备的型号、批次、规格及质量检验情况等,项目部、监理单位和施工单位专业管理人员必须在检验报告上签字。

第十条

经检查和验收符合要求,并经各项目部、监理单位和施工单位分别签字认可的,可作为合格材料进入场地。未签字认可的一律不得使用,并要责成供货商退货、调换或重新采购。

第十一条

施工单位必须设有材料场,各种材料要分类存放,确保材料的安全。

第十二条

用于工程施工的机械设备必须符合行业内部有关规定,保证在施工中不影响施工质量。施工单位应加 3 强对施工机械的维护和检修工作,建立设备台账,掌握各种设备运行状况。

第十三条

严把材料使用安装关。项目部和监理单位要抽验施工材料能否满足施工质量要求,督查施工单位严格按施工技术规程、规范要求进行施工安装。

第四部分

工程进度管理

第十四条

施工单位要做到精心设计、精心施工和精心管理,合理分解工期,分阶段、分工序控制,抓主要矛盾和关键工程,实现对工期进展的科学预测,做到心中有数,确保工程按期完成。

第十五条

施工单位在接受施工任务后,首先要组织力量核对设计文件,进行补充调查和施工测量,编好实施性施工组织设计。要安排好施工所需的劳力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作。

第十六条

工程调度会管理制度

(一)为传达贯彻上级文件精神,检查落实现场施工质量、进度及安全状况,协调解决基建过程中的有关事项,实行工程调度会制度。

(二)工程调度会由项目部组织,监理单位、施工单位相关负责人或成员均要参加,必要时公司机关业务部门派员参加。

(三)工程调度会结合本项目的实际情况,原则上每天一次,各项目部要认真做好本项目的调度会会议记录,每天将工程进展情况上报公司。

第五部分

现场工程质量管理

第十七条

现场工程质量管理实行项目部与监理单位双到位监督原则,项目部和监理单位是现场工程质量管理的第一责任单位,必须要指定专业人员对现场工程质量进行监督管理。

第十八条

施工单位应推行全面质量管理,建立健全质量保证体系、技术管理和检查制度等,贯彻“防检结合,以防为主”的方针,控制影响工程质量的各种因素,抓好施工全过程的质量管理,保证工程质量达到设计要求,争创优质工程。

第十九条

建立工程质量三级检查制度,即施工单位自查、项目部和监理单位日常检查、公司业务部门抽查三级检查制度。其中,施工单位的自检和项目部、监理单位的日常检查,每周不能低于5次;公司业务部门的抽查,每周不低于1次。

第二十条

监督检查工程质量的内容主要有:

(一)施工单位质量检测人员及设备是否到位,质量自检系统是否完备。

(二)监理单位旁站监理是否到位。

(三)各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

(四)负责施工过程中现场取样(项目部必须在场)

(五)及时处理质量缺陷,避免出现重大质量事故。

(六)进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。

第二十一条

对于工程质量达不到约定标准的部分,要责成施工单位拆除和重新施工,直到符合约定标准。

第六部分

工程安全管理

第二十二条

参与建设的各施工单位,是保证安全生产的直接责任者,要严格遵守安全操作规程,加强安全生产教育,建立和健全安全生产管理制度,定期开展安全大检查,及时发现问题,防患于未然。第二十三条

项目部和公司业务部门负责监督施工单位是否遵守工程建设安全生产有关规定,是否严格按安全标准组织施工,检查施工单位在施工过程中的各项安全防护措施,及时消除安全事故隐患。

第二十四条

各项目部在对外签订施工合同时应审查施工单位的安全资格,作业规程中的安全技术措施,特殊危险作业及季节施工、交叉平行作业、防治水、重大运输、吊装作业、高空作业等项目的安全施工措施。

第二十五条

施工单位对特殊工种作业人员必须进行安全生产技术培训,并经考试合格后持证方可上岗。

第二十六条

施工单位在施工期间,发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时,应当立即停止施工并报告项目部。需对安全设施设计作重大变更的,应当按照规定重新审查。

第二十七条

由于设计错误或选用不合格设备而导致事故,要追究设计部门的责任;由于施工、安装存在问题而导致事故,要追究施工、安装单位责任;对于订购低劣产品和材料而在生产中出了事故,要追究相关部门的责任。

第七部分

设计变更和现场签证

第二十八条

设计变更、现场签证的程序

(一)施工前要对施工图纸进行深入细致的会审,并进行技术交底,为施工做好准备,图纸会审中提出的变更设计意见,由监理单位汇总,经项目部审核审定、总经理批准后,再报原设计单位校核签发。

(二)施工过程中,若项目部需对原工程设计进行变更,其设计变更应由设计单位签发变更设计文件或设计变更施工图,经总经理批准后方可变更。

(三)若施工单位因施工工艺要求必须变更设计时,应提前拿出变更设计意见报监理单位审核,然后经项目部审定报总经理批准后,再由设计单位签发变更设计文件。

(四)由于图纸错误或工艺、标准等原因引起的变更,应由施工单位根据现场的实际情况填写现场签证单,所有工程量必须现场测量后据实填写,参加人员必需现场在签证单上签字确认。现场签证单一式三份,由监理工程师、项目部相关负责人签字,经总经理批准后生效。

(五)所有签证,施工单位必须在进入下一工序前24小时将联系单报送监理单位校核,经项目部领导、总经理审批签认后方能生效。

第二十九条

执行变更、签证的责任

(一)施工单位在接到被确认的变更、签证后,必须按经确认的变更、签证的具体要求实施。

(二)因施工单位擅自变更设计,若造成质量问题或经济损失由施工单位全部承担,延误的工期不得顺延,并按该部分工程造价的30%进行违约处罚。

(三)对于减少合同价款的变更,施工单位必须按照规定做出相应工程变更价款的报告提交项目部,否则,因此造成的损失,由施工单位承担。

第三十条

确定变更价款方法

(一)双方确认的施工图预算中已有适用于变更工程的价格,按已有的价格确定价款。

(二)双方确认的施工图预算中没有适用于变更工程的价格的,按本合同条款中的相应规定执行。

(三)按本条前两项规定无法确定变更价款的,由施工单位按当地市场行情提出适当的变更价格,经项目部确认后执行。

(四)因施工单位自身原因导致的工程变更,施工单位无权要求追加合同价款和顺延工期。

第八部分

工程验收及结算

第三十一条

工程验收的内容主要包括:检查工程是否按批准的设计进行建设,检查已完工程的质量并对遗留问题提出处理要求和下一步安排,检查工程是否具备运行条件或下阶段建设的条件,总结工程建设经验并对工程作出评价等。

第三十二条

隐蔽工程的验收

(一)隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况无法进行复查的工程。隐蔽工程的检验目的在于将质量保证体系贯穿到每道工序中,从工程建设内部层层把关,进而使得工程项目整体质量得到保证。

(二)施工单位应在隐蔽工程验收前12小时,填写《隐蔽工程质量检查记录表》,明确隐查内容,通知项目部、监理单位及有关验收单位做好验收准备。

(三)经检查合格,由各验收单位共同签署《隐蔽工程质量检查记录表》和《隐蔽工程验收记录表》后,方可进行下道工序。

(四)检查发现问题,项目部和监理单位有权利要求施工单位返工。施工单位不按要求进行返工和处理时,项目部有权通知施工单位停工,停工损失由施工单位负责。

(五)施工单位未通知各验收单位自行隐蔽,项目部、监理单位有权提出重新开挖检查,检查费用和施工修改费由施工单位自行负责。

第三十三条

分部工程月度验收及结算

(一)分部工程月度验收由项目部、监理单位组织进行,时间为每月21-24日,月度完成统计以25号的实际进度为准。

(二)按合同要求,若月度验收合格,由施工方呈报经项目部、监理单位审查认可的结算单据,分别经项目部负责人、公司分管领导、公司总经理及分管财务领导签字,并报公司综合部备案后,方可办理进度款结算。

(三)若验收中存在问题,由项目部发出工程质量整改通知书,出据质量处罚单,由施工单位限期整改完毕,经项目部和监理单位再次验收合格后,方可进行月度结算。

第三十四条

工程竣工验收及结算

(一)工程竣工的验收由项目部组织,监理单位、施工单位、公司机关各业务部室联合参加验收,必要时勘察和设计单位均要参与。

(二)工程符合下列要求方可进行竣工验收:

1、完成工程设计、合同约定的内容以及设计变更内容。

2、施工单位在工程完工后对工程质量进行自查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。

3、对于实行监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签字。

4、具有国家和自治区规定的完整的技术档案和施工管理资料。

5、主要建筑材料、建筑构配件有按国家和自治区规定的质量合格文件及进场试验报告。

6、提供其他应提供的资料。

(三)工程竣工验收及结算程序

1、工程完工后,施工单位提前7天向项目部提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。工程竣工报告须经施工单位负责人签署意见。

2、项目部收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。

3、验收组根据验收方案,对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和工程技术资料等方面做出全面评价,填写《工程竣工验收记录表》,经全体验收组人员签署验收意见。

4、经验收合格,由项目部对竣工验收情况形成验收报告,经主管领导批准后,办理竣工资料归档手续。

5、对验收中发现的质量问题,要求施工单位限期整改,整改结果由项目部确认。所造成的质量损失和整改发生的费用由事故责任单位承担。

6、工程项目竣工验收合格后,由项目部负责将施工合同、变更、签证等结算凭证及施工单位提供的决算资料一并交公司综合部,实施单位参与并配合进行工程竣工决算工作,工程竣工决算结果由分管领导审批后,财务部门按合同、决算书及归档证明办理最终结算。

第九部分

工程资料管理

第三十五条

各项目部、施工单位、监理单位必须设专职资料管理员,负责收集、整理、发放和存档本工程的所有资料。

第三十六条

施工单位必须健全原始记录制度,并建立单位工程档案,作好施工原始记录。各种施工原始记录的内容必须能全面反映工程的各项技术要求,表格设计规范。

第三十七条

项目部、施工单位、监理单位等单位在施工过程中所记录的各种原始资料、试验资料、计算资料由各单位自行保管,竣工验收时经项目监理单位审查合格后,全部统一移交项目部,项目部分类整理后转公司办公室资料室归档。

第三十八条

项目部和监理单位每月对各施工单位的各种原始资料和试验资料作一次全面检查,发现有错填、漏填、作假或填写不合格现象应责令各施工单位立即改正。

第三十九条

施工过程中,项目部和监理单位所进行的日常检查、抽查、阶段验收的原始资料,各自负责保管,单项工程竣工验收时,由项目部收集并移交公司办公室资料室归档。

第十部分

奖罚制度

第四十条

公司制定与项目建设有关的奖罚措施,分阶段对项目部进行考核。

第四十一条

项目部和监理单位的检查人员未按照规定履行检查职责,若有擅离职守、脱岗离岗现象,每发现一次罚款100元;每少检查一次,罚款100元。

第四十二条

发现施工工程使用不合格材料或设备的现象,责令施工单位立即返工,不合格材料必须立即清理出施工场地,并按照材料在工程中的关键程度对施工单位进行 罚款5000-元;若不合格材料未及时清理出施工场地,按照材料价值的2-3倍增加罚款数额并强制进行清除。

第四十三条

施工单位不得随意使用非指定厂家范围生产的材料,如果发现施工单位使用非指定厂家范围生产的材料,按照使用不合格材料处理。

第四十四条

施工单位用于工程施工的机具设备不符合行业内部有关规定,影响施工质量,发现一次罚有关施工单位500-2000元,责令立即将不合格机具撤出施工现场。

第四十五条

进行工程质量抽查时,发现所检查的分项、分部工程质量或隐蔽工程不合格的,每次罚施工单位1000-5000元,并责令施工单位立即返工,因此造成的工期延

第四十六条

施工人员在施工中违反施工技术要求和行业工程质量施工标准进行施工,发现一次罚施工单位1000-5000元。当月出现三次以上,责令该施工单位立即停工整顿,因此造成的工期延误和工程费用由施工单位负责。

第四十七条

违反国家、地方有关控制环境污染的法律法规或公司相关规定,致使公司受到环保部门罚款的,公司按罚款数额的50%给施工单位予以处罚。

第四十八条

施工原始记录或工程验收记录有错填、漏填、填写不合格、整理不及时现象,罚责任单位500-2000元。记录作假或各种合格证明或检验报告有作假现象,要求施工单位立即整改并对施工单位处以2000-5000元罚款。

工程资料检查时,每缺少一项,罚责任单位100元;每缺少一份签证或试验资料,罚责任单位50元,累加计算。

资料检查时不在现场,不提供资料、不配合检查或现场施工有弄虚作假行为的,罚款3000-元。第四十九条

施工单位不通知项目监理单位、项目部等有关单位而私自进行工程隐蔽的,另罚施工单位1000-元。

第五十条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按其工程质量管理职责开展工作,造成一般工程质量事故或安全事故(损失在元以下),对项目部、监理单位相关人员罚款1000-5000元,对施工单位罚款2000-元;造成严重质量或安全事故(损失在元以上),对项目部、监理单位和施工单位各罚款-元,由责任单位赔偿损失,并解除与监理单位、施工单位的合同关系。

第五十一条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按各自管理职责开展工作而影响工程进度,情节轻微的对责任单位罚款1000-元;严重影响工程进度的,对责任单位罚款-元,并按有关规定给予其他处罚。

第五十二条

参加各项工程验收的人员,不严格按工程质量标准和竣工标准进行验收,视情节给予300-5000元罚款,并承担相关损失。

第五十三条

违反国家现行标准、行业标准、合同等条款或本办法其他规定的,视情节给予300-5000元罚款。

第十一部分

附则

第五十四条

本办法与现行法律法规、施工合同有相抵触之处,按法律法规或施工合同执行。

二〇一七年一月五日

基建合同(篇5)

发包者(称甲方):

承包者(称乙方):

甲乙双方经协商于 年 月 日达成协议,甲方将自己的羊场基建工程承包给乙方。具体事宜如下:

一、基建工程只限于地面之上。

二、基建工程纯属彩钢结构。

三、基建分类与造价

1、库房为16×32×3=1536m2×70元=107520元

2、单板棚290 m2×60元=17400元

3、保温棚145 m2×130元=18850元

4、门窗另算

5、围栏每延长米70元

四、施工材料

1、柱子10×10的方钢

2、屋架为寸2圆管和6分圆管

3、墙板均采用蓝色彩光板,厚度为0.4mm

4、檩条为4×6的`方钢

五、付款方式:

1、定金为15000元

2、施工中途付3.5万元

3、完工后付款70%

4、其余年底付清

六、双方承担责任

1、甲方必须将基建的场地按土建工程施工要求做好,如果出现质量问题乙方概不负责。

2、甲方承担乙方工作人员的生活起居。

3、甲方必须履行双方商定的付款方式,若有违约,赔偿滞纳金5000元。

4、乙方必须按甲方的需求施工,切不可偷工减料,若有此等现象发生除返工之外,每平米减去10元。

注:此合同签定后,如有任何一方违约,违约方承担法律责任。

甲方: 乙方:

年 月 日

基建合同(篇6)

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

4、承包范围:根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

1、工程增加项目结算形式: 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算,材料按2002年6月份信息价调整,费率及劳保按有关规定计取。

2、付款方式:三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款,工程竣工后付至总计的95%,工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

第四条 工程施工期限及竣工验收。

1、三期围墙工程项目总工期为 45 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误,经甲方现场代表签证后顺延。

2、工程开工前,甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审,乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

3、工程竣工后,乙方应提前五天通知甲方,甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

4、乙方应切实做好各项施工的安全措施,确保工程施工安全,接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。

1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工,严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准,根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

2、乙方施工时定期进行质量检查,精心施工严把质量关,工程中不得使用不符合质量要求的.产品材料,否则应返工,费用及工期延误由乙方负责。

1、甲方应负责:

(1)甲方派 为住工地代表,依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检,对不合格的项目或未按图纸施工的项目,有权拒绝验收签证。

(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

(3)施工前应做施工现场的三平一通,提供设计标高。

(4)组织有关单位进行图纸会审,及时办好纪要,按规定提供乙方设计图纸四份。

(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

(6)及时审定工程进度,按时拔付工程款,确保工程进度。

2、乙方应负责:

(1)乙方派 为本工程的负责人。

(2)组织工地进行质量检查评定,负责技术签证,按时向甲方报送每月质量检查评定表。

(3)确保施工有计划进行。

(4)确保工程进度按签订工期内完成,每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

(5)认真做好隐蔽工程,在隐蔽前,施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天,乙方应通知甲方及质检部门进行检查,必须签证后方可隐蔽,乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验,乙方可自行复检,并做好记录,方可隐蔽,并及时办理补签证手续。

第八条 本合同一式2份,甲方1份,乙方1份,经双方法人代表签章后生效,至竣工交付使用款项结清后失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

基建合同(篇7)

甲乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。

一、甲方将座落在宿豫区方施工建设。

三、本工程采用大包干形式,包工包料、包质量、包安全,按建筑面积乘以平方米单价,建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算,在承包范围内设有任何预算外资金。

四、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,以公历为准,乙方必须在规定时间内完工,如有拖延,乙方承担违约责任。

五、承建内容:

1、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工,除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外,内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收,不合格立即返工至合格。

2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的'电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。

其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。

六、施工安全:

1、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责,采取积极的安全防范措施,消除一切安全事故隐患。

2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训,切记安全第一,人人个个讲安全。

3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同,购买足额保险甲方不承担,任何安全事故带来的经济损失和其他损失。

4、若遇重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定,立即上报有关部门,同时按政府有关部门要求处理,事故发生的费用一切由乙方承担。

1、签定合同乙方向甲方支付金后进行开工建设。

6、工程验收合格后一个月内,甲方向乙方支付至全部工程款的97%,全款3%为质量保证金,一年后全部付清。

九、其他要求:甲方在施工中如有变更,贰仟元以内由乙方承担,甲方不出任何费用,超出部分只计材料成本,乙方所需一切机械设备工具、模板等生产生活设施均由乙方自备,乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和建设,乙方应与工程管理人员多交流,多沟通,协调好周边关系,确保工程的顺利进行,工程项目用电、用水费由乙方承担,并积极与供电供水部门沟通好。

十、违约责任:

1、乙方必须在规定的时间内完,如托延,按合同日期每日罚款壹仟元每天(¥1000元/天)甲方如未按合同要求付款按2%的应付款额向乙方支付违约金,若乙方在施工过程中毁约停工,甲方有权另请施工队伍进场施工。

2、由于甲方工程款未及时付到位,引起的工人工资、充备租金由甲方负责承担。

十一、本协议一式两份,甲乙方各执一份,签字后生效。

基建合同(篇8)

发包方:___________________(以下简称甲方)

承包方:___________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:

乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价机械、架材等费用。

二、承包范围:

施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2、5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:

严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:

本工程定于________年________月________日开工至________年________月________日竣工,日历工期________天。

五、付款办法:

开工前付验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方:________

乙方:________

基建合同(篇9)

合同一:

经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。

(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:_________

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。

2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3.工程质量标准要求:_________

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:_________;竣工日期:_________

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;

2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

3.由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7.甲方财力不足导致停工窝工者;

8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。

(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。

(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一)甲方责任:

1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整,提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为_________米。并能满足施工需要;

4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程),道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_________套(含设计院标准图),桩基工程质量证明书两份;

6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

7.提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及临时占用道路许可证,并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小,而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运,所发生的二次搬运费用(应按实计算),由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

11.甲方应在现场组织地盘管理机构,按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;

2.编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量),如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;

6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

7.做好施工组织、管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施除拆),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

1.施工中乙方根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

3.凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

第七条施工图纸修改

1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效,修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;

2.修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制,甲方核实后,报有关审计部门审查,确定增减造价;

3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因,则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担,工期损失不予顺延;

4.施工中发现设计有问题,或严重不合理的,乙方应以书面通知甲方,由甲方在十天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,影响工程进度的,工期应顺延;

5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲、乙双方办理签证手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,任何一方不能强行施工,因此影响工程进度的、工期应顺延;

6.已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第八条工程款支付

1.合同生效后五日内,甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款,计_________万元;

2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;

3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,逐步按比例开始扣回予付款;

4.工程款支付达工程总造价的95%时,不再按进度付款,而在办完交工验收后一个月内支付4%的款,留1%的款待保修期满后支付给乙方;

5.若甲方拖欠预付款或工程进度款,应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天,按拖欠款的万分之三罚款;

6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。

7.在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的万分之三罚款。

第九条工程验收

1.乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;

2.工程竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料,竣工图及报告两套,甲方应及时组织验收;

3.经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;

4.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期;

5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。

6.单位工程如需单独移交甲方,以便由另一个施工单位施工在移交时,双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核,关建行或审计站审定;

7.乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_________元/m2在余留工程款中扣回。

第十条奖与罚

(一)工期提前或拖延的奖罚:

1.按合同工期竣工者、不奖不罚。

2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方奖给乙方_________元。

3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%,或元,或罚款天数不封顶。

(二)在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:

1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

3.验收后达到标准者,不奖不罚。

(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

第十一条其它

(一)不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;

(二)由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;

(三)甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;

(四)由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。

第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。

第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。

第十七条本合同正本份其中甲方执份,乙方执份,副本份,甲、乙双方各执_________份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。

甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)

代表:_________(签章)代表:_________(签章)

职务:_________职务:_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同二:

一、-合同组成

第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采用GF1999-0201范本通用条款)、专用条款(本协议约定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、安全承诺书和工程建设廉政责任书。除通用条款外,四份协议分别签订。

二、开工审批

第二条本项目实行开工审签制度。工程在开工前由江北区教育局小型基建项目管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后,向乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整意见的,经小组重审合格通过后方可下达开工通知书。乙方无开工通知书的,不能开工。

三、质量控制

第三条乙方对施工质量负有全部责任。小组运用国家有关法规及该项工程施工合同的有关约定条款,对施工质量进行抽检监督。

四、工程进度

第四条本项目合同工期为____日历天,自__年__月__日至__年__月__日。

第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认后方有效。

第六条工期提前奖励标准:0元/日历天;

第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。

五、工程量确认原则

第八条工程量确认办法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。

六、工程变更

第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。

第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。

七、工程造价

第十一条本工程决算价格确定原则及结算办法:

本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。

第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。

第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:

(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)

第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算办法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。

第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。

八、材料管理

第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。

九、工程验收

第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。

第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过后方可结算。

十、工程结算

第十九条所有小型基建项目都必须在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。

第二十条项目预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。

第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。

第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承担责任,小组不予结算。

第二十三条决算材料必须符合下列规定,否则不予决算:

(一)决算材料必须包括编制说明、决算书、工程量计算书、材料调差表和相关附图五部分;

(二)建筑预算和安装预算分别编制;

(三)决算书材料必须执行浙江省20xx版计价规则,必须套用20xx版相应定额,必须执行浙江省建设工程施工取费定额(20xx版)中规定的造价计算程序和施工取费计算规则;

(四)涉及各种费率的,套用下限标准;

(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得故意多列多算和重复计算。

第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规则时,故意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。

十一、工程保修

第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。

十二、安全承诺

第二十六条乙方对施工全过程(从准备到竣工验收)的安全负全责。乙方必须按要求签定安全承诺书。

十三、廉政承诺

第二十七条甲乙双方必须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。

十四、纠纷处理

第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。

十五、其它事项

第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。

第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必须经小组盖章后方生效。

第三十一条其它未尽事宜协商解决。

第三十二条合同设正本一份、副本两份;

第三十三条本合同自签订之日起生效。

甲方单位(发包人)(盖章):

乙方单位(承包人)(盖章):

小型基建项目管理小组(签字):

基建合同(篇10)

经市府基建办施工处批准,本工程于xxx年xxx月xxx日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:xxx;层/幢;xxx;建筑面积xxx;建筑面积m2,道路:xxx;给排水管道:xxx;构筑物:xxx。

(二)承包范围:承包按xxx号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:xxx

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币xxx万元。 全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

包料、包工期、包质量。

2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3.工程质量标准要求:xxx

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期xxx天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:xxx;竣工日期:xxx

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

电源未接通;

,影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

造成停工者;

5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7.甲方财力不足导致停工窝工者;

8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。

(二)工程材料及设备,由xxx方采购供应至场地(仓库)。

(三)工程设备,由xxx方采购供应至xxx向xxx方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一)甲方责任:

,并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为xxx米。并能满足施工需要;

,道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

,桩基工程质量证明书两份;

6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

,由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

水、电、管线的修建安装;

设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

确保施工安全和第三者的安全;

隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

,抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

,并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

,凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6.质量等级的评定应执行《XX市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

基建合同(篇11)

民房基建合同书样本篇一

甲方:

乙方:

为了明确甲乙双方在建房过程中的权利义务关系,经相互协商签订协议如下:

张家坡村 组号家修建房屋,此房为民房大包形式承

包,以345元/㎡商定,其中含地砖、外瓷,卫生瓷粘贴费,不含此三类的材料费和水、电、门窗的材料及安装。

第一条:双方责任及义务

1、甲方须提供三通一平(水、电、路三通,场地平整)安全的施工环境。

2、乙方应按图施工,确保安全、配料合格,一切按合同所附配料。

3、在施工过程中,若出现意外伤亡事故与甲方无关,乙方承担全责备部责任。

4、甲方须排除一切外来干扰,确保乙方正常施工,积极配合乙方的工程进度。

5、在施工过程中,甲方必须遵守合同中的所有事项,如有违约、乙方有权停止施工。

6、工程在建造过程中,甲方如有变动,须提前两天通知乙方,经双方协商乙方同意后方可施工,如已施工后的变动,甲方承担变动所产生的全部损失。

第二条:基础处理

1、基础以现有地平向下1m为准,宽度0.8m,3:7灰土夯实到水泥路面下50cm为准,放大层9层砖,60开始放大,每两层一退,灰井以条形基础下2m,直径1m为准。

2、地圈梁:以24cm×30cm×Φ14×4根为准,东西水沟旁以24cm×50cm×Φ16×2×Φ14×3×Φ12×2箍筋Φ5,4个/m。

第三条:主体结构

1、首层见角有柱基础梁下两头为24cm×30cm×6根,Φ14其余为24cm×24cm×4根,Φ14,箍筋5个/m。

2、一层二层柱子及圈梁配筋统一为Φ14×4根,柱子箍筋为5个/m,圈梁为4个/m(1)一层挑头用Φ25×2+Φ22×1×Φ14×2 (2)二层圈梁上面中间加1根Φ22×1

3、三层四个角有柱子及上圈梁统一为14×4根。

4、层面处理为20cm×20cm的Φ4,织网片砼处理。

5、全房四个卫生间,钢型屋面后的其它处理,甲方负担。

6、二楼顶女儿墙高度1m。

第四条:用料配比

1、此房统一为尧柏”水泥,钢筋为国标。

2、沙浆(1)砌墙灰:每罐一袋白灰,三锨水泥。

(2)粉墙灰:每罐一袋白灰,半袋水泥。

3、砼:(1)圈梁柱子,每罐一袋

(2)悬空挑头为325R一袋零三锨

第五条:付款方式

1、放线开挖付进场费5000元

2、正负0起来付总造价20%

3、一层架板付总造价的20%

4、二层架板付总造价的20%

5、三层封顶付总造价的15%

6、内粉完付总造价的10%

7、地砖完付总造价的5%

8、外瓷内瓷完付总造价的5%

9、其余扫地出门一次付清

10、总体、主体封顶含进场费需付到75%,内粉地砖外瓷完必须付到95%,否则乙方有权停工。

第六条:甲乙双方必须遵守本合同约束,不得违约。

第七条:丈量面积以滴水为准,楼梯面积为实际面积乘以

1.5系数。

第八条:本合同一式贰份,具同等法律效力。

第九条:本合同自双方签定之日起生效。

甲方:中介人:乙方:

电话:电 话:电话:

年 月 日

房屋基建承包合同样本篇二

发包方:殷正仕等六位(以下简称甲方)

承包方:罗红胜(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价98元/㎡人工、机械、架材等费用。

二、承包范围:施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2.5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:本工程定于2009年4月1日开工至2009年8月1日竣工,日历工期120天。

五、付款办法:开工前付5万元,其余按形象进度拨付,第一层完成后,付总工资的30%,第二层至第三层完成后付总工资的20%,屋面和外装饰完成、验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的'水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

3、负责好社队、四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

1、原则上按设计图纸施工(除甲方允许变更部分)。

2、必须按甲方的质量和相关要求:大梁、立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

4、严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故发生。如发生安全事故,一切责任概由乙方负责承担。甲方不承担任何法律、医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

5、自带所需的施工人员、机械、架材及生产模具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、马丁、灰桶等)等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

8、自带一切泥工、木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。

未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方: 乙方:

20xx年3月22日

民房基建合同书样本篇三

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为元,合计总金额为 元;瓷砖地板砖每平方米价格为元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。

一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。

二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格 元。

三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。

四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。 2

五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。

六、付款方式:

基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金 元;第二次上梁当天付40%,现金元;第三次内粉完工付15%,现金 元;第四次工程完工后付清所承包款,现金 元,完工达到工满钱清。

七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程

质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。

八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己

负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。

九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时

刻强调工地安全这一大事。

十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。

此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。

甲 方:

乙 方:

中证人:

年月日

基建合同(篇12)

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的`协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方 40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给 50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

公证单位:县教育局(章)代表xxx(章)城建环保局(章)代表xxx(章)

基建合同(篇13)

基建合同是一种用于规范基础设施建设过程中各方行为的合同。在一些大型基建工程中,由于涉及到多个承包商、政府部门和投资方等多个参与方,为了保证工程顺利进行,需要缔结基建合同来明确各方职责、权利和义务。在这篇文章中,我们将详细介绍基建合同以及它的作用。

一、什么是基建合同

基建合同是指为规范基础设施建设过程中各方行为而签订的、记录了各方权利和义务的合同。基建合同主要由政府、承包商和投资方三个主体来签订。政府负责招标、审批和监督等工作;承包商则承担具体工程建设任务;投资方则提供相应资金支持。

基建合同通常包括如下条款:

1. 工程建设的总体情况,包括工期、预算、总面积和主要建筑结构等;

2. 各方权利和义务,包括计划、设计、施工、验收和经济管理等;

3. 担保和保险条款,保证在工程建设过程中出现的问题或争议能够得到解决;

4. 违约责任条款,确保各方遵守合同约定,避免造成经济和法律上的损失。

基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行是至关重要的。通过签订基建合同,各方可以明确各自职责和责任,有效规避潜在风险,提高项目的成功率。

二、基建合同的作用

基建合同的作用主要有以下几点:

1. 确保工程建设的顺利进行

基建合同明确了各方的职责和责任,规范了工程建设的各个环节,避免了因为缺乏约束而导致的混乱与纷争,提高了工程建设的成功率。

2. 保护投资方的利益

基建合同通过明确各方权利和义务,以及担保和保险条款的规定,保障了投资方在工程建设过程中的利益,避免了因为承包商或政府的失误而造成的损失。

3. 保障承包商的合法权益

基建合同保障了承包商在工程建设过程中的权益,确保承包商得到应有的合理报酬,在经济和法律上得到保护。

4. 提高工程建设的效率和质量

基建合同的签订可以有效地调动各方的积极性,促进协作和沟通,提高工程建设的效率和质量。同时,基建合同还规定了工程质量和验收标准,确保工程建设符合相关要求。

5. 维护社会稳定和发展

基建工程一般都是大型的公共设施,对于社会经济的发展和稳定至关重要。通过签订基建合同,可以避免工程建设过程中的各类问题和争议,确保工程建设的顺利完成,促进地方经济和社会发展。

三、基建合同的缺陷及解决方案

基建合同虽然在保障基础设施建设方面发挥着积极作用,但也存在一些缺陷。下面我们来看看主要的问题及解决方案。

1. 合同执行力不强

一些政府部门和企业在签订合同时缺乏诚信,签订的合同一旦出现问题就会推诿扯皮,导致基建工程无法顺利进行。解决这一问题的方案包括建立行政诉讼审查机制,加强对政府部门和承包商的监管力度,着重打击不诚信行为。

2. 合同规定不全面

一些基建合同规定不够详细、不够全面,导致各方在工程建设过程中存在理解偏差,造成施工时间和成本的增加。解决这一问题的方案是制定更为详细、全面、科学的合同,加强合同解释方式的统一。

3. 合同约束力不充足

一些基建合同在法律层面上没有得到充分保障,不具有约束力。解决这一问题的方案是建立一个规范的诉讼和仲裁平台,确保各方合法权益得到保护,同时也可以加强对违约行为的惩戒力度,提高合同的约束力。

总之,基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行和各方权益的保护具有重要作用。通过合理规范合同内容和法律保护机制的建立,可以更好地发挥基建合同的作用,推动基础设施建设的顺利发展。

基建合同(系列十篇)


我们推荐你不妨读一下“基建合同”,如果您认为这篇文章有用还请将本网页网址收藏起来以便随时回顾。随着企业和经济的不断发展,在办公时我们经常会使用到合同。合同的成立以对合同的承诺为条件。

基建合同【篇1】

基建合同,就是指基础设施建设的合同。在现代社会中,基础设施建设对于一个国家或地区的发展至关重要。基础设施建设包括道路、桥梁、铁路、港口、机场、水利、电力、通信等各个方面。而基建合同,就是在基础设施建设过程中,由建设单位与施工单位签订的合同,用以明确双方的权益和义务,保障工程的顺利进行。


作为一种重要的合同形式,基建合同的签订需要经过一系列的程序和步骤。建设单位需要经过招标或谈判等方式,从多个竞标单位中选择出最优秀的施工单位。双方将就合同内容进行详细的协商和讨论,并最终达成一致。基建合同通常会包括工程范围、工程进度、工程质量、工程费用、工程管理等方面的内容。


基建合同的详细性和具体性非常重要,它不仅需要明确规定项目的施工过程,还需要对工程的质量及完成时间等进行明确规定。比如,合同中会详细列出工程的各个阶段,以及每个阶段中所需的具体工作和要求。同时,还会对工程的质量标准进行具体规定,比如要求使用何种材料、达到何种技术要求等等。基建合同还会明确工程的完成时间和交付标准,以确保工程按时完工,并符合设计要求。


生动性在基建合同中也非常重要。一篇生动的基建合同可以让所有相关人员更好地理解合同内容,并在具体操作中减少不必要的误解和纠纷。因此,基建合同在制定的过程中,需要使用简洁明了的语言,尽量避免使用法律术语和复杂的句子结构。另外,为了增强合同的生动性,可以通过插图和图表的方式来辅助解释工程的流程和要求,以便更好地理解。


基建合同的签订对于建设单位和施工单位来说,都具有重要的意义。对建设单位来说,基建合同可以保障工程的质量和进度,降低风险和成本,确保基础设施的顺利运行。对施工单位来说,基建合同可以提供稳定的工作机会和收入,同时也可以树立企业的声誉和形象,为今后的更多合作提供良好的契机。


基建合同在现代社会中的重要性不言而喻。只有通过明确、具体、生动的合同内容,建设单位和施工单位才能在基础设施建设中达成共识,确保工程的顺利进行。同时,基建合同的签订也是各方在商业活动中的一种信任和承诺,它体现了各方之间的互相依赖和合作意愿。因此,在基础设施建设中,基建合同起着至关重要的作用,对于社会的稳定和发展具有不可低估的意义。

基建合同【篇2】

基建工程项目管理办法(暂行)

第一部分

总则

第一条

为了加强公司基建工程项目的管理,保证公司各项基建工程项目的顺利实施,依据国家有关法律法规、规范、标准和集团公司有关规定,特制定本暂行办法。

第二条

凡属公司在疆新建的基本建设项目、土建工程、机电安装工程、线路工程项目、装饰工程、防腐工程、技改及安措项目工程(以下简称基建工程项目)均按本办法执行。

第三条

职责划分

(一)总经理是公司所有基建工程项目的第一责任人,负责各基建项目的全面领导工作。

(二)各基建工程项目部(以下简称项目部),全面负责本项目的日常管理和协调工作。包括工程计划的编制、设计图纸的会审评审、工程材料和设备验收、施工现场监督和检查、工程进度和工程质量的监督验收和评定、各类技术档案和资料的收集归档等工作。

(三)公司各业务部门负责各基建工程项目的质量监督、抽检、验收以及与项目有关的协调工作。

(四)项目监理依照法律、法规、行业标准和合同等代表公司对建设工程质量进行监理,对被监理工程的质量担负监理责任。

(五)各工程施工单位按照设计文件、施工方案以及国家有关标准、规范和规程进行施工,对所承包基建工程的工期、质量、安全等负责。

(六)质量监督部门代表政府依据有关规定,对工程进行监督和认证管理。

(七)基建工程项目审批权限:投资金额在5万元以下的,由分管副总审批;在5万元以上30万元以下的,由总经理审批;在30万元以上的,由董事长审批。经批准的工程项目必须公司综合部备案。

第二部分

合同管理

第四条 合同是工程结算的主要依据,项目部与勘察、设计、施工、监理等单位全面实行经济合同制,明确各自经济责任,加强沟通协调,在保证质量的前提下,缩短建设工期,争取早日达产见效。

第五条

在项目基建期间,各项目部负责妥善保管本项目与设计、施工、监理等单位签订的各类合同,项目竣工后统一转公司综合部归档。

第六条

项目部在施工过程中必须监督、跟踪合同实施过程的各个环节和细节,并做好各分包合同的协调和管理工作,要杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。

第三部分

工程材料(设备)管理

第七条

各项目部和施工单位要加强施工材料和设备的管理,设置专业的检查验收人员,按照国家有关规范和标准,对进场的每一批工程材料或设备进行检查和验收。

第八条

检查验收应注意以下事项

(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表等必须具备质量合格证(出厂合格证)、各类检验试验记录或检测报告等。施工中采用的新材料或新产品时,都必须通过技术鉴定,并制订出质量标淮和操作规程后才允许在工程上使用。

(二)特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表等必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

(三)项目部、监理单位对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以随时抽样复验。复验合格由项目部承担费用,复验不合格由施工单位承担费用,并严禁使用。

(四)施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(如强度、压力、绝缘等)一律按有关规定由施工单位进行,并通知项目部和监理单位到场,不得任意减少内容和降低标准。

(五)安装工程的主要材料必须按专业规范和标准进行检测、检验。

(六)材料取样、送检等过程,项目部和监理单位必须派人参与。

第九条

检查验收完毕后,根据检查验收结果,由项目部、监理单位及施工单位填写《工程材料/设备检查验收表》,注明各种材料或设备的型号、批次、规格及质量检验情况等,项目部、监理单位和施工单位专业管理人员必须在检验报告上签字。

第十条

经检查和验收符合要求,并经各项目部、监理单位和施工单位分别签字认可的,可作为合格材料进入场地。未签字认可的一律不得使用,并要责成供货商退货、调换或重新采购。

第十一条

施工单位必须设有材料场,各种材料要分类存放,确保材料的安全。

第十二条

用于工程施工的机械设备必须符合行业内部有关规定,保证在施工中不影响施工质量。施工单位应加 3 强对施工机械的维护和检修工作,建立设备台账,掌握各种设备运行状况。

第十三条

严把材料使用安装关。项目部和监理单位要抽验施工材料能否满足施工质量要求,督查施工单位严格按施工技术规程、规范要求进行施工安装。

第四部分

工程进度管理

第十四条

施工单位要做到精心设计、精心施工和精心管理,合理分解工期,分阶段、分工序控制,抓主要矛盾和关键工程,实现对工期进展的科学预测,做到心中有数,确保工程按期完成。

第十五条

施工单位在接受施工任务后,首先要组织力量核对设计文件,进行补充调查和施工测量,编好实施性施工组织设计。要安排好施工所需的劳力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作。

第十六条

工程调度会管理制度

(一)为传达贯彻上级文件精神,检查落实现场施工质量、进度及安全状况,协调解决基建过程中的有关事项,实行工程调度会制度。

(二)工程调度会由项目部组织,监理单位、施工单位相关负责人或成员均要参加,必要时公司机关业务部门派员参加。

(三)工程调度会结合本项目的实际情况,原则上每天一次,各项目部要认真做好本项目的调度会会议记录,每天将工程进展情况上报公司。

第五部分

现场工程质量管理

第十七条

现场工程质量管理实行项目部与监理单位双到位监督原则,项目部和监理单位是现场工程质量管理的第一责任单位,必须要指定专业人员对现场工程质量进行监督管理。

第十八条

施工单位应推行全面质量管理,建立健全质量保证体系、技术管理和检查制度等,贯彻“防检结合,以防为主”的方针,控制影响工程质量的各种因素,抓好施工全过程的质量管理,保证工程质量达到设计要求,争创优质工程。

第十九条

建立工程质量三级检查制度,即施工单位自查、项目部和监理单位日常检查、公司业务部门抽查三级检查制度。其中,施工单位的自检和项目部、监理单位的日常检查,每周不能低于5次;公司业务部门的抽查,每周不低于1次。

第二十条

监督检查工程质量的内容主要有:

(一)施工单位质量检测人员及设备是否到位,质量自检系统是否完备。

(二)监理单位旁站监理是否到位。

(三)各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

(四)负责施工过程中现场取样(项目部必须在场)

(五)及时处理质量缺陷,避免出现重大质量事故。

(六)进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。

第二十一条

对于工程质量达不到约定标准的部分,要责成施工单位拆除和重新施工,直到符合约定标准。

第六部分

工程安全管理

第二十二条

参与建设的各施工单位,是保证安全生产的直接责任者,要严格遵守安全操作规程,加强安全生产教育,建立和健全安全生产管理制度,定期开展安全大检查,及时发现问题,防患于未然。第二十三条

项目部和公司业务部门负责监督施工单位是否遵守工程建设安全生产有关规定,是否严格按安全标准组织施工,检查施工单位在施工过程中的各项安全防护措施,及时消除安全事故隐患。

第二十四条

各项目部在对外签订施工合同时应审查施工单位的安全资格,作业规程中的安全技术措施,特殊危险作业及季节施工、交叉平行作业、防治水、重大运输、吊装作业、高空作业等项目的安全施工措施。

第二十五条

施工单位对特殊工种作业人员必须进行安全生产技术培训,并经考试合格后持证方可上岗。

第二十六条

施工单位在施工期间,发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时,应当立即停止施工并报告项目部。需对安全设施设计作重大变更的,应当按照规定重新审查。

第二十七条

由于设计错误或选用不合格设备而导致事故,要追究设计部门的责任;由于施工、安装存在问题而导致事故,要追究施工、安装单位责任;对于订购低劣产品和材料而在生产中出了事故,要追究相关部门的责任。

第七部分

设计变更和现场签证

第二十八条

设计变更、现场签证的程序

(一)施工前要对施工图纸进行深入细致的会审,并进行技术交底,为施工做好准备,图纸会审中提出的变更设计意见,由监理单位汇总,经项目部审核审定、总经理批准后,再报原设计单位校核签发。

(二)施工过程中,若项目部需对原工程设计进行变更,其设计变更应由设计单位签发变更设计文件或设计变更施工图,经总经理批准后方可变更。

(三)若施工单位因施工工艺要求必须变更设计时,应提前拿出变更设计意见报监理单位审核,然后经项目部审定报总经理批准后,再由设计单位签发变更设计文件。

(四)由于图纸错误或工艺、标准等原因引起的变更,应由施工单位根据现场的实际情况填写现场签证单,所有工程量必须现场测量后据实填写,参加人员必需现场在签证单上签字确认。现场签证单一式三份,由监理工程师、项目部相关负责人签字,经总经理批准后生效。

(五)所有签证,施工单位必须在进入下一工序前24小时将联系单报送监理单位校核,经项目部领导、总经理审批签认后方能生效。

第二十九条

执行变更、签证的责任

(一)施工单位在接到被确认的变更、签证后,必须按经确认的变更、签证的具体要求实施。

(二)因施工单位擅自变更设计,若造成质量问题或经济损失由施工单位全部承担,延误的工期不得顺延,并按该部分工程造价的30%进行违约处罚。

(三)对于减少合同价款的变更,施工单位必须按照规定做出相应工程变更价款的报告提交项目部,否则,因此造成的损失,由施工单位承担。

第三十条

确定变更价款方法

(一)双方确认的施工图预算中已有适用于变更工程的价格,按已有的价格确定价款。

(二)双方确认的施工图预算中没有适用于变更工程的价格的,按本合同条款中的相应规定执行。

(三)按本条前两项规定无法确定变更价款的,由施工单位按当地市场行情提出适当的变更价格,经项目部确认后执行。

(四)因施工单位自身原因导致的工程变更,施工单位无权要求追加合同价款和顺延工期。

第八部分

工程验收及结算

第三十一条

工程验收的内容主要包括:检查工程是否按批准的设计进行建设,检查已完工程的质量并对遗留问题提出处理要求和下一步安排,检查工程是否具备运行条件或下阶段建设的条件,总结工程建设经验并对工程作出评价等。

第三十二条

隐蔽工程的验收

(一)隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况无法进行复查的工程。隐蔽工程的检验目的在于将质量保证体系贯穿到每道工序中,从工程建设内部层层把关,进而使得工程项目整体质量得到保证。

(二)施工单位应在隐蔽工程验收前12小时,填写《隐蔽工程质量检查记录表》,明确隐查内容,通知项目部、监理单位及有关验收单位做好验收准备。

(三)经检查合格,由各验收单位共同签署《隐蔽工程质量检查记录表》和《隐蔽工程验收记录表》后,方可进行下道工序。

(四)检查发现问题,项目部和监理单位有权利要求施工单位返工。施工单位不按要求进行返工和处理时,项目部有权通知施工单位停工,停工损失由施工单位负责。

(五)施工单位未通知各验收单位自行隐蔽,项目部、监理单位有权提出重新开挖检查,检查费用和施工修改费由施工单位自行负责。

第三十三条

分部工程月度验收及结算

(一)分部工程月度验收由项目部、监理单位组织进行,时间为每月21-24日,月度完成统计以25号的实际进度为准。

(二)按合同要求,若月度验收合格,由施工方呈报经项目部、监理单位审查认可的结算单据,分别经项目部负责人、公司分管领导、公司总经理及分管财务领导签字,并报公司综合部备案后,方可办理进度款结算。

(三)若验收中存在问题,由项目部发出工程质量整改通知书,出据质量处罚单,由施工单位限期整改完毕,经项目部和监理单位再次验收合格后,方可进行月度结算。

第三十四条

工程竣工验收及结算

(一)工程竣工的验收由项目部组织,监理单位、施工单位、公司机关各业务部室联合参加验收,必要时勘察和设计单位均要参与。

(二)工程符合下列要求方可进行竣工验收:

1、完成工程设计、合同约定的内容以及设计变更内容。

2、施工单位在工程完工后对工程质量进行自查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。

3、对于实行监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签字。

4、具有国家和自治区规定的完整的技术档案和施工管理资料。

5、主要建筑材料、建筑构配件有按国家和自治区规定的质量合格文件及进场试验报告。

6、提供其他应提供的资料。

(三)工程竣工验收及结算程序

1、工程完工后,施工单位提前7天向项目部提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。工程竣工报告须经施工单位负责人签署意见。

2、项目部收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。

3、验收组根据验收方案,对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和工程技术资料等方面做出全面评价,填写《工程竣工验收记录表》,经全体验收组人员签署验收意见。

4、经验收合格,由项目部对竣工验收情况形成验收报告,经主管领导批准后,办理竣工资料归档手续。

5、对验收中发现的质量问题,要求施工单位限期整改,整改结果由项目部确认。所造成的质量损失和整改发生的费用由事故责任单位承担。

6、工程项目竣工验收合格后,由项目部负责将施工合同、变更、签证等结算凭证及施工单位提供的决算资料一并交公司综合部,实施单位参与并配合进行工程竣工决算工作,工程竣工决算结果由分管领导审批后,财务部门按合同、决算书及归档证明办理最终结算。

第九部分

工程资料管理

第三十五条

各项目部、施工单位、监理单位必须设专职资料管理员,负责收集、整理、发放和存档本工程的所有资料。

第三十六条

施工单位必须健全原始记录制度,并建立单位工程档案,作好施工原始记录。各种施工原始记录的内容必须能全面反映工程的各项技术要求,表格设计规范。

第三十七条

项目部、施工单位、监理单位等单位在施工过程中所记录的各种原始资料、试验资料、计算资料由各单位自行保管,竣工验收时经项目监理单位审查合格后,全部统一移交项目部,项目部分类整理后转公司办公室资料室归档。

第三十八条

项目部和监理单位每月对各施工单位的各种原始资料和试验资料作一次全面检查,发现有错填、漏填、作假或填写不合格现象应责令各施工单位立即改正。

第三十九条

施工过程中,项目部和监理单位所进行的日常检查、抽查、阶段验收的原始资料,各自负责保管,单项工程竣工验收时,由项目部收集并移交公司办公室资料室归档。

第十部分

奖罚制度

第四十条

公司制定与项目建设有关的奖罚措施,分阶段对项目部进行考核。

第四十一条

项目部和监理单位的检查人员未按照规定履行检查职责,若有擅离职守、脱岗离岗现象,每发现一次罚款100元;每少检查一次,罚款100元。

第四十二条

发现施工工程使用不合格材料或设备的现象,责令施工单位立即返工,不合格材料必须立即清理出施工场地,并按照材料在工程中的关键程度对施工单位进行 罚款5000-元;若不合格材料未及时清理出施工场地,按照材料价值的2-3倍增加罚款数额并强制进行清除。

第四十三条

施工单位不得随意使用非指定厂家范围生产的材料,如果发现施工单位使用非指定厂家范围生产的材料,按照使用不合格材料处理。

第四十四条

施工单位用于工程施工的机具设备不符合行业内部有关规定,影响施工质量,发现一次罚有关施工单位500-2000元,责令立即将不合格机具撤出施工现场。

第四十五条

进行工程质量抽查时,发现所检查的分项、分部工程质量或隐蔽工程不合格的,每次罚施工单位1000-5000元,并责令施工单位立即返工,因此造成的工期延

第四十六条

施工人员在施工中违反施工技术要求和行业工程质量施工标准进行施工,发现一次罚施工单位1000-5000元。当月出现三次以上,责令该施工单位立即停工整顿,因此造成的工期延误和工程费用由施工单位负责。

第四十七条

违反国家、地方有关控制环境污染的法律法规或公司相关规定,致使公司受到环保部门罚款的,公司按罚款数额的50%给施工单位予以处罚。

第四十八条

施工原始记录或工程验收记录有错填、漏填、填写不合格、整理不及时现象,罚责任单位500-2000元。记录作假或各种合格证明或检验报告有作假现象,要求施工单位立即整改并对施工单位处以2000-5000元罚款。

工程资料检查时,每缺少一项,罚责任单位100元;每缺少一份签证或试验资料,罚责任单位50元,累加计算。

资料检查时不在现场,不提供资料、不配合检查或现场施工有弄虚作假行为的,罚款3000-元。第四十九条

施工单位不通知项目监理单位、项目部等有关单位而私自进行工程隐蔽的,另罚施工单位1000-元。

第五十条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按其工程质量管理职责开展工作,造成一般工程质量事故或安全事故(损失在元以下),对项目部、监理单位相关人员罚款1000-5000元,对施工单位罚款2000-元;造成严重质量或安全事故(损失在元以上),对项目部、监理单位和施工单位各罚款-元,由责任单位赔偿损失,并解除与监理单位、施工单位的合同关系。

第五十一条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按各自管理职责开展工作而影响工程进度,情节轻微的对责任单位罚款1000-元;严重影响工程进度的,对责任单位罚款-元,并按有关规定给予其他处罚。

第五十二条

参加各项工程验收的人员,不严格按工程质量标准和竣工标准进行验收,视情节给予300-5000元罚款,并承担相关损失。

第五十三条

违反国家现行标准、行业标准、合同等条款或本办法其他规定的,视情节给予300-5000元罚款。

第十一部分

附则

第五十四条

本办法与现行法律法规、施工合同有相抵触之处,按法律法规或施工合同执行。

二〇一七年一月五日

基建合同【篇3】

兹有工程总承包人,_________(以下简称总包人),注册商标,_________,住址,_________,分包人,_________(以下简称分包人),注册商号,_________,住址,_________,总包人与分包人达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为承担总包合同工程的一部份,现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。

一、释义

1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的意义,

“总包合同”指其内容援引,载明于附表一内的合同。

“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。

“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。

“总工程系指总包合同内所确指的工程。

“雇主”,“工程师”,“工程师代表”,“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。

“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。

二、总则

2.1 分包人应按分包合同的规定履行,完成,养护分包工程,务必做到总包人及工程师的满意,所谓满意必须合乎情理。

2.2 按第四条规定,分包人应提供劳务,材料,建造工场,临时工房以及为了履行,完成,养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。

2.3 除事先取得总包人书面许可外,分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人,或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。

必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。

3.1 本总包合同的各条规定,分包人应充分了解,确切明了,(但其中总包合同规定的总包价款,以及工程数量单内估算的单价等除外)分包人如需要时,可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。(价款不包括在内)

3.2 除分包合同另有规定外,分包人应如实履行,完成,养护其分包工程,务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职,无法履行总包合同规定的义务;分包人(除另有规定外)应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。

本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。

3.3 由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任,招致索赔,求偿,诉讼,损失,费用等情,分包人应予赔偿。

3.4 此处分包人须确认,由其损害,违反分包合同势将导致总包人犯损害,违反总包合同的过失,从而对总包合同及其他负有损失的责任,此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。

4.1 关于提供和使用施工中架搭脚手架(从略)

4.2 总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程_________(其他从略)

三、工地施工与通道

5.1 分包人按分包工程在工地施工时,必须遵循总包人同样的工作时间,对施工规定的所有合理的规章制度,材料到达和运离工地的时间等。(其余从略)

5.2 总包人为使分包人能按分包合约顺利施工,必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分,并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。

5.3 分包人应允许工程师,及其代表,雇员,总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所,工地场所,以便进行材料的准备贮放_________。

四、开工与完工

6.1 分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作,辛勤以赴,不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。但在本条本款约束下,分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务。

6.2 在执行分包工程中,由于下列各点所造成的耽误,

a.由环境造成或突发事件(分包人对合约失职除外)使总包人得以延期完成总包工程。

b.由于受命作分包工程的更改,调整一一但不能引用(a)款。

c.由于总包人破坏分包合约。

遇到上列情况,分包人有权要求延期完成任务,以昭公平。此处必须明确,本分款(a)引用的任何情况,在分包人有权延期完成任务一则,必须在如此的前提下进行,即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人,并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。

6.3 凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限,在本条各款含意之内,它们必作为整体的分包工程看待。

6.4 本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知(如6.1分款提出的)以前任一时间到场开工以完成任务的含意。

五、指示与决定

7.1 分包人在第八条约束,必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作,该项改动不论是否载明于总包合同内,都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费,得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利。再则,倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当,分包人在执行其义务后(按第14条)得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。

7.2 总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力,尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样,分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力,不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。

8.1 分包人务须按照下列情况更改,增添,节除其分包合同的工程,

a.根据总包合同所规定的工程师指示,并经总包人以书面通知加以证实的事项,或

b.由于雇主和总包人协商同意,经由总包人以书面通知的事项。

c.经由总包人以书面通知分包人的事项。

本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动,必须由总包人(按a款)证实者才能作为分包工程的改动依据。

六、工程更改

8.2 凡直接发自雇主,工程师有关分包工程改动而未经证实的指示,分包人不应予以遵从,倘若分包人接有此类直接的指示,必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示,也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下,才应遵从办理,该项书面指示总包人必将尽速送到。

8.3 除上述情况外,分包人对分包工程不得作任何更改和变动。

七、工程更改部份的估价

9.1 所有分包工程,经授权更改部份的估价应按本条,并根据附表三内所列款额加以增,减调整办理。

9.2 关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算,倘其中无此单价,或其中单价不适于引用,另估的价额必须公平合理,所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。

9.3 分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改,这项更改须由工程师加以检验测量,应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验,测量时总包人应允许分包人到场参加,在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份,亦应据此估价。

9.4 除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外,该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成清单内规定的超额部分须加以检验测量,照例估价,其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表9.3内原定价款作必要的增删。

八、通知与索赔

10.1 在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下,按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表,帐目,通知;同此,分包人也应向总包人递交书面的统计报表,帐目和通知以便于后者履行合同义务,上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责。

此项约定旨在于分包人常以不了解(他应该了解的)情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表,帐目,通知以及他的报告正是总包人所需要的。

10.2 分包人遵循执行本分条规定时,总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力,遭遇的人为障碍,克服困难的环境,应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益,分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助,以便总包人向雇主索取此项利益,总包人在收取雇主给予的此种经济利益时,须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况,障碍,环境与执行工程无关的,总包人不负此种责任,因为分包人自已提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。

10.3 倘如由于分包人方面违反本条(1)款内规定的理由,而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项,于是在不损害总包人的补救办法下,总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。

九、工场物料财产

11.1 总包合同载明提供建造工场,临时厂房,材料物料一则,这种财产在某种情况下是应归属于雇主的,为了进行分包工程关系,该建造工场,临时厂房,材料,物料是由分包人提供的,但为了执行总包工程,该财产在归属雇主之前,须由分包人直接交总包人,再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。

11.2 关于工厂、厂房方面其它规定与疏浚吹填无关(此处从略)。

十、赔偿

12.1 分包人于执行,养护,完成其工程中。凡造成他人(包括总包人的雇员,代理人)的身体伤害。财产损失,完全负有对总包人赔偿之责,这些受到损害人如向总包人索取所有的代价,费用,开支亦须由分包人付给。

但倘如根据总包合同规定,总包人得以从雇主处索取该项赔偿时,总包人就无上述权利。

倘如前述的伤害,损失是全然由于总包人及其雇员,代理人的过失忽略等原因导致的,分包人就无须担负赔偿之责。

12.2 在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。

十一、保险

13.1 除附表五第一部份内另有说明外,分包人必须对该表内规定的人员,为他们可能遭遇的危险,进行人身保险,该保险期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止(按14条规定)

13.2 附表五内第二部份所列的保险单,总包人必须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止。倘如该保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房,材料或其物品遭到损坏而可以索赔的话,分包人应该取得该赔款或其损失的价值,按该两项价值较少的付给,并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目。除上述情况外,在总包工程按总包合同规定完成以前,分包人应自负分包工程的风险。或者倘如总包工程规定并非分段完成的,须等到分包工程所属的最后一段完成,在此以前分包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害。

13.3 在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定。力求实现并维获保险事宜。任何一方如要求另一方出示相应的保险单及其付费收据,应按照办理。否则另一方可以代为进行保险,并从对方帐内扣除该项费用。

十二、养护与缺陷

14.1 倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规定总包工程须分段完成的,而分包工程列于其中最后的工段,在此最后工段完工以前,分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补(无论何种原因产生的)其缺陷并弥补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止。并按照13条内,除上述的缺陷或不够完善之处确由于雇主,他的雇员,代理人的错误与疏忽,或总包人方面的雇员,代理人的错误与疏忽引起的以外,分包人不得对该项增加的工作要求额外付款。

14.2 在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后,分包人应维护其工程,并应修补其缺陷,弥补其不够完善之处,这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期,同一条件下进行这项弥补的工作一样。在本分条款规定下,倘若系出于总包人及其雇员,代理人的疏忽,错误的缘因,致使分包人担负修补工程缺陷,弥补其不够完善之处,则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利,他应该偿付分包人为了进行修补缺陷,弥补不够完善处的合理价值。

十二、付款

15.1 在执行分包工程期间,分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内。具备书面通知递交总包人,其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款。该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图,并做好工程部份的报价,须按分包合同内载明的单价计算。(如其中未载明单价的,则参照价款计算)。

15.2 总包人应按时根据总包合同规定迅速申请付款,在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而申请应得的价款数目和运到工地的材料费。(3)总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款,应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目(或参照价款计算)付给分包人,但须按照附表(3)内指明的比率扣除留置款。一直扣到附表(3)内(如有载明的话)指明的留置款期限到达为止。

15.4 在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的。(总包工程是分段完成的,而分包工程又是属于最后一工段的)总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人。

15.5 在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内(按照两者中较早的为准)一一此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月一一总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人,其中应扣除后者已经收到款项。

遇到如此情况,倘如总包人在其合同约束下受命于雇主,或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务,分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款。

15.6 总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故,事端或分包工程的执行问题并不负有责任,但在工程师签发有关总包工程的养护证明()以前,分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中,分包工程属于最后工段者不在此列。

十三、总包合同的终止

16.1 倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前,总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止,则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系。此时分包人在11条约束下(材料财产权)应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员。

16.2 分包人的雇用关系一经宣告终止,本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效。引用第3条规定,分包人得以领取全部价款,该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的,或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格,再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格,但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目。另外,倘如在宣告此项合同终止的当天,分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用,他应当遵从总包人合理指示,将该项物件运达工地或其他处所,分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额。对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益,也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益。

16.3 倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的,那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用。就此总包人与分包人的权利相同,有如分包人因违犯之故放弃本合同,总包人也按(1)款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样。

十四、分包人违约

17.1 倘如分包人,

A.在总包人书面进行催促下,仍没有奋力执行分包工程;或

B.没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务,而他仍未照做。

B.在总包人书面进行指示按照办理的情况下,拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程。或

d.犯有倒闭行为,或与其债权人进入财产安排,或是一个进入财产清算的公司(为了重行开业自愿清算的除外)。

遇到此类事情,在不损害其他利益和补救办法下,总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系,可以占有其所存的材料,建筑工场及其他分包人运到工地的物件,并可以利用此种材料,物件以执行完成养护分包工程,并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部,将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项。

17.2 合同按照这种情况终止时,引据以上条款,总包人和分包人的权利和责任就相同了,有如分包人放弃了本合同,总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则,择权而接受其放弃一样。

17.3 总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分包人之手接收过来分包工程,可以亲自由他自己,他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份,碰到这些情况,他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来。

十五、争议

18.1 倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议,那就归属于本条规定范围之内,应当提请仲裁和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下,暂由英国土木工程协会主任委任协会仲裁。

18.2 倘如关于总包合同方面发生争议,且总包人认为该项争议涉及或关系到分包合同工程方面,再假设双方还未同意或未委任仲裁人以履行上述条款的话,总包人可以书面通知分包人要求将本分包合同的争执事项提交仲裁人(他已经兼管总包合同方面的争议了),如果该仲裁人愿意接受处理本合同争议的话(该仲裁以下称共同仲裁人)。遇到这种事,共同仲裁人可以在取得雇主准许下,按他自已认为公正可行的办法,决定同时或先后处理该争议,并可决定分包人作为一造对总包人与雇主为一造发生争议。并将罗列具体事实根据分包,总包合同予以证明而加以判决争议。

18.3 倘如双方在协议同意委任仲裁人以调解本条第一分款以前,总包人与雇主在总包合同方面发生争执,就此在法院审讯期间,又是总包人认为该项争议涉及,关系到分包工程时,他可以用书面通知分包人撤销本条(1)款规定事项,由于总包人,分包人不再提出从而不存在对本合同的提请仲裁问题。

19.1 本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部(送经修正的),“税”,“应完税人”,“应完税物品”与法令的词汇同一意义。

19.2 分包人不应将税金列入价款之内,如他缴付给海关关长的税金,执照税,对总包人提供的可供完税的物品,后者应载明于分包合同内。

19.3 在递送完成部份工程帐目报表要求付款时,或送上的文件含有上述情形时,分包人不应将完税款项以单独项目列入并要求偿付。

19.4.A.总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目,相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数(如15条(3)款所提的)

19.4.B.倘如皇家税关授权并发给营业证书于总包人,许其自行记帐申报税款的(在分包人可以接受的条件下)总包人应在每次付款时,代分包人填具一份完税发票,并将该完税发票记录的抄本连同付款单一并交给分包人。除上述情况外,总包人不得签发完税发票。倘使皇家税关和营业证书所许可的完税条件有所变更或撤销时总包人应立即通知分包人。

十六、生效

19.5.A.分包人按(4)款收到款项时(除(4)(6)款内所引述的自行记账申报税款的安排以外),应立即制备并交付于总包人一件生效的单据(其格式如同一九七二年规则一一S.I.1972/1147一一价值加税款二十一条(2)的规定)或如该条例修正本内的规定。

(以下四条规定都是关于在英国,总包人,分包人向皇家税关完税中办理的手续与我们无甚关系,予以删略)。

为证实签约关系,双方须于下节各自加盖印章铃记。

参照原文第13页执行条例,凡不适用的词汇,可以删除。在分包合同自签订执行日起的三十天内,应在合同上粘贴10先令印花。

承包人,_________

分包人,_________

_________年_________月_________日

基建合同【篇4】

民房基建合同书样本篇一

甲方:

乙方:

为了明确甲乙双方在建房过程中的权利义务关系,经相互协商签订协议如下:

张家坡村 组号家修建房屋,此房为民房大包形式承

包,以345元/㎡商定,其中含地砖、外瓷,卫生瓷粘贴费,不含此三类的材料费和水、电、门窗的材料及安装。

第一条:双方责任及义务

1、甲方须提供三通一平(水、电、路三通,场地平整)安全的施工环境。

2、乙方应按图施工,确保安全、配料合格,一切按合同所附配料。

3、在施工过程中,若出现意外伤亡事故与甲方无关,乙方承担全责备部责任。

4、甲方须排除一切外来干扰,确保乙方正常施工,积极配合乙方的工程进度。

5、在施工过程中,甲方必须遵守合同中的所有事项,如有违约、乙方有权停止施工。

6、工程在建造过程中,甲方如有变动,须提前两天通知乙方,经双方协商乙方同意后方可施工,如已施工后的变动,甲方承担变动所产生的全部损失。

第二条:基础处理

1、基础以现有地平向下1m为准,宽度0.8m,3:7灰土夯实到水泥路面下50cm为准,放大层9层砖,60开始放大,每两层一退,灰井以条形基础下2m,直径1m为准。

2、地圈梁:以24cm×30cm×Φ14×4根为准,东西水沟旁以24cm×50cm×Φ16×2×Φ14×3×Φ12×2箍筋Φ5,4个/m。

第三条:主体结构

1、首层见角有柱基础梁下两头为24cm×30cm×6根,Φ14其余为24cm×24cm×4根,Φ14,箍筋5个/m。

2、一层二层柱子及圈梁配筋统一为Φ14×4根,柱子箍筋为5个/m,圈梁为4个/m(1)一层挑头用Φ25×2+Φ22×1×Φ14×2 (2)二层圈梁上面中间加1根Φ22×1

3、三层四个角有柱子及上圈梁统一为14×4根。

4、层面处理为20cm×20cm的Φ4,织网片砼处理。

5、全房四个卫生间,钢型屋面后的其它处理,甲方负担。

6、二楼顶女儿墙高度1m。

第四条:用料配比

1、此房统一为尧柏”水泥,钢筋为国标。

2、沙浆(1)砌墙灰:每罐一袋白灰,三锨水泥。

(2)粉墙灰:每罐一袋白灰,半袋水泥。

3、砼:(1)圈梁柱子,每罐一袋

(2)悬空挑头为325R一袋零三锨

第五条:付款方式

1、放线开挖付进场费5000元

2、正负0起来付总造价20%

3、一层架板付总造价的20%

4、二层架板付总造价的20%

5、三层封顶付总造价的15%

6、内粉完付总造价的10%

7、地砖完付总造价的5%

8、外瓷内瓷完付总造价的5%

9、其余扫地出门一次付清

10、总体、主体封顶含进场费需付到75%,内粉地砖外瓷完必须付到95%,否则乙方有权停工。

第六条:甲乙双方必须遵守本合同约束,不得违约。

第七条:丈量面积以滴水为准,楼梯面积为实际面积乘以

1.5系数。

第八条:本合同一式贰份,具同等法律效力。

第九条:本合同自双方签定之日起生效。

甲方:中介人:乙方:

电话:电 话:电话:

年 月 日

房屋基建承包合同样本篇二

发包方:殷正仕等六位(以下简称甲方)

承包方:罗红胜(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价98元/㎡人工、机械、架材等费用。

二、承包范围:施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2.5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:本工程定于2009年4月1日开工至2009年8月1日竣工,日历工期120天。

五、付款办法:开工前付5万元,其余按形象进度拨付,第一层完成后,付总工资的30%,第二层至第三层完成后付总工资的20%,屋面和外装饰完成、验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的'水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

3、负责好社队、四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

1、原则上按设计图纸施工(除甲方允许变更部分)。

2、必须按甲方的质量和相关要求:大梁、立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

4、严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故发生。如发生安全事故,一切责任概由乙方负责承担。甲方不承担任何法律、医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

5、自带所需的施工人员、机械、架材及生产模具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、马丁、灰桶等)等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

8、自带一切泥工、木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。

未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方: 乙方:

20xx年3月22日

民房基建合同书样本篇三

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为元,合计总金额为 元;瓷砖地板砖每平方米价格为元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。

一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。

二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格 元。

三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。

四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。 2

五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。

六、付款方式:

基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金 元;第二次上梁当天付40%,现金元;第三次内粉完工付15%,现金 元;第四次工程完工后付清所承包款,现金 元,完工达到工满钱清。

七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程

质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。

八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己

负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。

九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时

刻强调工地安全这一大事。

十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。

此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。

甲 方:

乙 方:

中证人:

年月日

基建合同【篇5】

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为___元,合计总金额为___元;瓷砖地板砖每平方米价格为___元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。

一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。

二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格___元。

三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。

四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。

五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。

六、付款方式:

基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金___元;第二次上梁当天付40%,现金___元;第三次内粉完工付15%,现金___元;第四次工程完工后付清所承包款,现金___元,完工达到工满钱清。

七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。

八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。

九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时刻强调工地安全这一大事。

十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。

甲 方:

乙 方:

中证人:

年月日

基建合同【篇6】

发包人(全称):___________________ (以下简称甲方)

承包人(全称):___________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》等有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就建设项目的建设事项达成协议。

一、工程概况

工程名称: 淮南长璧煤矿机械有限公司工厂维修项目

工程地点:___________________

工程内容: 工厂零星维修工程 集团工程应附承包人承包工程清单(附件1)

项目立项批准文号: 资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:____________________________________________________

三、合同工期

开工日期:___________________

竣工日期: 合同工期

四、质量标准

工程质量标准:___________________

五、合同价格

金额(大写): ___________________以实际金额为准 (见工程签证单)

六、组成合同的文件

成本合同的文件包括:

1.本合同协议

二、本合同专用条款

三、本合同一般条款

4.标准、规范及相关技术文件

5、图纸

6.工程量清单

7.工程报价或预算

谈判、变更等书面协议或文件视为本合同的一部分。

七、本协议中的词义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的词义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保证期内承担工程质量保证责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款和其他应支付的款项。

十、合同生效

合同签订时间:___________________ 合同订立地点: ___________________本合同双方约定:___________________

发 包 人:___________________(甲方) 承包商(乙方):___________________

住 所: ___________________住 所:___________________

法定代表人: ___________________法定代表人:___________________

委托代理:___________________ 委托代理:___________________

基建合同【篇7】

甲方:_____

乙方:_____

甲乙双方经友好协商,就设备维修事宜制定此合同,具体相关条款如下:修理设备名称:

—、甲方权利义务

(1)甲方有权监督乙方按约定提供维修服务。

(2)在维修过程中需要甲方义务提供协议的,甲方当履行协助义务。

二、乙方的权利义务

(1)乙方应向甲方示明维修工时定额和收费标准,并保证具备与维修业务相适应的设施和技术力量,具有相关施工资质。

(2)乙方维修设备应当按照国家有关标准、规范,遵守双方约定,保证维修质量。

(3)乙方应当向甲方如实说明维修使用的'配件真实质量情况。乙方使用旧配件进行维修时,应当征得甲方同意,并保证安全性能符合国家有关技术标准。

(4)在维修质量保证期内,承修设备出现质量问题的,乙方应当免费返修。返修后维修质量保证期自返修竣工交付之日起重新计算。

(5)因维修设备出现质量问题给甲方造成人身伤害和财产损失的,乙方应当承担赔偿责任,但《维修单》上载明的乙方拒修的除外。

(6)在维修质量保证期内,承修设备因同一事故或维修项目经两次维修仍不能正常使用的。乙方应当负责联系其他维修企业,并承担相应的维修费用。

三、收付款条款

乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。

四、双方约定

(1)乙方未按约定时限完成维修的,应当按照约定标准支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。

(2)甲方自约定竣工交付之日起仍未验收的,自第5日起应当按照约定标准支付违约金。

(3)甲方无正当理由延迟支付维修费用的,乙方有权提起诉讼并要求甲方支付超期违约金。

(4)乙方使用无生产厂名、无厂址、无产品合格证配件的,甲方有权解除合同,并要求乙方由此给甲方带来的损失。

(5)未经甲方同意,乙方擅自将设备维修工作转托给他人的,甲方有权解除本合同,所造成的损失由乙方负责。

五、其他条款

本合同如发生争议,由甲乙双方协商解决,协商或协调不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六.维修单(见附件)

七、维修总金额共计人民币大写

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

基建合同【篇8】

最新的学校基建工程合同

在当今不断发展的世界,我们用到合同的地方越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编为大家收集的最新的学校基建工程合同,希望能够帮助到大家。

甲方:

乙方:

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

①工程名称:教学楼。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的'办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

建设单位:

施工单位:

公证单位:

20xx年xx月xx日

基建合同【篇9】

公司基建项目管理办法(暂行)

第一章 总 则

第一条 为了加强公司基建项目全过程管理,保证公司建设项目的工程质量和建设进度,发挥投资效益,建设一流项目,根据国家、省有关法律法规和集团有关规定,结合公司实际,制定本办法。第二条 本办法所指的基建项目,是指由公司或控股公司建设的新(扩)建项目。

第三条 基建项目管理的范围,包括从项目前期准备、核准文件和施工图的编制及审查、招标采购、工程施工、投料试车、竣工验收,直至项目后评价全过程的项目管理工作。

第四条 公司项目管理职责划分。

公司基建项目部为公司项目归口管理部门,负责向主管部门上报项目开展前期工作的申请,参与项目核准报告、设计文件的审查,审批项目招标方案、开工申请、建设目标责任书、工程变更,参与项目竣工验收,负责对项目经济性进行动态评价和风险评估,负责对项目进行后评估,重要事项及时向集团报批。

公司财务部负责审查项目融资计划,拨付资金,监督工程资金使用情况,审查并批复工程竣工决算,参与重大工程合同的审查工作,重要事项及时向集团报批。

公司综合管理部参与项目建设目标责任书的审查,负责审查有关奖惩部分,负责项目建设目标的考核与奖惩。

第五条 公司项目实行分级管理,实行项目法人负责制。由集团确定工程管理标准和管理模式,公司负责审查项目建设目标、审查设计优化、审定项目执行概算、审批开工报告、审查批复概算调整、组织项目验收和竣工决算、对项目建设单位进行考核,三级公司是项目法人,是项目建设单位,是工程质量、进度、造价、安全和廉政目标责任主体,负责项目的组织实施。

第六条 基建项目实施过程中的各个环节都必须形成完整的记录。

第二章 项目前期准备管理办法

第七条 纳入集团和公司投资计划的项目,方可开展前期准备工作。

第八条 计划外项目,项目建设单位必须编制项目实施方案,报公司初审,由公司报集团批准后,方可开展前期准备工作。

项目实施方案应包括项目提出的政策依据、市场分析、实施条件、方案设计、经济分析、风险分析及保障措施。

第九条 项目建设单位要严格按照国家、省、集团有关规定开展项目前期准备工作,办理审批手续。

第十条 项目建设单位确定的编制项目核准报告、环境影响评价报告、安全预评价报告等的工程咨询单位,必须具有相应的工程咨询资质和业绩。金额大于30万元的工程咨询类合同,报公司批准,方可签订。

第十一条 基建项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建

设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标。单项合同金额在50万元-200万元的土建合同、单项合同金额在30万元-100万元的其他合同,须报公司备案;单项合同金额大于200万元的土建合同、单项合同金额大于100万元的其他合同,须报公司批准。

第十二条

公司参与项目核准报告、初步设计、安全设施设计和消防设施设计的审查。

第十三条 推行限额设计,以执行概算控制造价。项目主要设备和主体施工合同签订后,建设单位应编制项目执行概算。项目执行概算由公司组织审查批准。调整执行概算应履行原审批程序。

第十四条 项目开工前必须对照国内先进水平和标准,从工艺系统、设备选型和设备布置三方面进行设计优化。设计优化由项目建设单位组织进行,公司参加、审查。

第十五条 项目开工条件完备,方可正式开工,开工准备工作包括以下内容:

(一)项目主设备、主体工程施工、设计、监理招标工作完成,签订合同;

(二)编制项目初步设计和总概算,审查通过;

(三)进行项目征地、拆迁和施工场地“三通一平”(供水、供电、道路和场地平整);

(四)编制项目施工组织设计大纲,审查通过;

(五)编制施工图;

(六)进行施工机械、临建、人员、材料和技术准备工作;

(七)组织进行设计优化,通过评审;

(八)落实项目资金、成立项目法人;

(九)完成必要的审核批准手续。

第十六条 项目开工必须履行书面申批手续,由公司批准。开工申请应详细说明开工准备情况、项目里程碑进度计划,项目建设目标。

第十七条 项目开工前,项目建设单位与公司签订项目建设目标责任书,责任书将明确以下内容:

(一)工程质量、进度、安全、造价和廉政五项建设目标;

(二)签署责任状各方的职责;

(三)管理流程;

(四)考核奖惩办法;

(五)调整目标的原则和程序;

(六)考核兑现的原则和程序;

(七)其它事项。

第三章 项目建设过程管理办法

第十八条 项目建设实行全面全过程监理,达标投产,零缺陷移交生产,原则上项目投产三年内不安排技术改造。

第十九条 项目建设单位应在每月28号前将建设情况上报公司,以下情况要及时上报:

(一)预计竣工时间推迟一个月以上;

(二)发生安全考核事故;

(三)发生其它对公司有较大影响的事项。

第二十条 项目建设单位采取总承包管理模式,应报公司批准。

第二十一条 单项变更增减20万元及以上的设计变更(或变更设计)、调整金额超过30万元的合同变更应报公司批准。

第二十二条 发生工程停工,执行概算调整,更换设计、施工或监理单位时,项目建设单位应及时上报公司。

第二十三条 项目建设单位应成立专门的安全管理机构,负责项目建设过程的安全检查与监督,安全管理机构由项目建设单位、施工单位和监理单位的项目经理组成,负责人由项目建设单位主要领导兼任。

第二十四条 对项目建设单位、参建单位和个人可以予以经济奖励,奖励办法在目标责任状中明确。不得在责任状以外增加奖金支出。奖金发放方案由项目建设单位报公司批准。项目未完成工程质量、进度、安全、造价和廉政五项建设目标中任一目标,取消一切奖励,超发奖金或未经批准发放的奖金,发放给参建单位的从质保金中扣除,发放给项目建设单位或个人的全额退回。

第二十五条 项目建设过程中,项目建设单位应委托审计部门在现场对月工程量及付款、材料认价等进行跟踪审计并签署意见。

第二十六条 工程建设过程中,应按季对工程建设状况(包括项目经济性评价和项目风险评估)进行动态评价,评价报告上报公司。

第四章 项目验收与决算管理办法

第二十七条 项目建设单位应编制试车方案和竣工验收方案,单体试车由项目建设单位负责,联动试车和竣工验收由公司组织。

第二十八条 工程竣工决算由项目建设单位组织编制,在工程投

产后六个月内编制完成并上报公司。

第五章 项目后评价与维护管理办法

第二十九条 工程投产一年后,应对项目进行全面总结和后评价,总结和后评价由公司组织。

第三十条 项目竣工验收后,项目建设单位与工程参建单位签订质量保修书,在结算价内留存10%的保修款,待保修期过后分别结算支付。

第六章 项目招投标管理办法

第三十一条 基建项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标。招标工作必须执行国家、山西省和集团有关规定。

第三十二条 招标代理机构必须从集团确定的合格招标代理名单中选择。委托合格招标代理名单以外的招标代理,应报公司批准。

第三十三条 评标专家应从国家或山西省评标专家库中随机抽选。

第三十四条 由集团公司纪检委和政府有关部门组成的监督组,参与包括确定招标方式、选定招标代理、发布招标公告、资格预审、专家抽取、标书发售、入围名单确定、确定评标定标办法、评标、定标和合同谈判签订全过程的监督。

第三十五条 项目的主体工程设计、施工、监理和主设备招标,由公司组织实施;其它招标由项目建设单位组织实施,公司监督。

以下招标事项必须经公司审核批准:

(一)非公开招标;

(二)自主招标;

(三)未经比选委托招标代理;

(四)开标后修改定标办法;

(五)联合中标或共同中标(分标);

(六)同类设备(施工)分成三个及以上标段;

(七)非评标结果第一名的单位中标;

(八)评标价格超过概算30%;

(九)不采用经评审的合理最低价法作为评标方法。不进行招标、邀请招标或者自行招标的,应当符合国家规定的条件,按照规定的程序办理。

第三十六条 招标采用资格预审。资格预审文件应包括下列内容:

(一)资信要求;

(二)业绩要求;

(三)技术标准要求;

(四)工期(交货进度)要求;

(五)资格审查标准和方法;

(六)资格预审结果的通知方式。

第三十七条 优先采用经评审的合理最低价法作为评标办法。对工艺复杂、技术含量高的货物采购和工程量不容易确定、施工复杂的土建工程招标,优先采用两步招标法。第一步,投标人先报

出技术响应书(不带报价),开标后招标人研究分析各个投标技术方案,进行技术澄清,然后平衡综合,修改原招标书,写出新的招标技术规格书,发给合格的投标人;第二步,投标人按新的招标技术规格书,报出自己的技术响应书和投标价,按评标价最低中标的原则确定中标人。

第三十八条

严格执行企务公开有关规定。有关工程管理制度、重要项目招评标过程和结果应在公司内部网站公示。招标结束,项目建设单位负责将招标过程和结果整理汇编备查。

第三十九条

参与项目建设的各有关单位和个人必须严格遵守廉洁自律有关规定,在考察厂家、合同谈判及其它业务往来中不得收受厂家任何馈赠,不得要对方承担任何费用。发生违法或违纪情况,严肃处理。

第七章 附 则

第四十条 本办法与集团规定不一致或集团另有规定的,从其规定。

第四十一条 本办法由基建项目部负责解释。第四十二条 本办法从发布之日起实施。

基建合同【篇10】

基建项目施工合同范本

(一)

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国民法典》,结合工程实际情况,经过双方协商,达成如下施工协议:

一、工程名称:镇农贸市场基础设施建设项目

二、工程地点:镇村西头组

三、工程内容:

1、修建农贸市场区间道路1200米;

2、新建供水管网1800米,排水管道米;

3、人行道建设生态砖4550平方米;

4、完成道路绿化1200米,栽植绿化树木700棵;

5、完成____区内电源、电网建设,安装路灯180盏;

6、完成东环路农贸市场商户180户;

四、工程总造价:伍仟伍佰万圆整(5500万元)。

五、工程工期:工程工期为14个月,即________年____月____日至________年1____月____日。

六、双方的权利与义务:

甲方权利义务:乙方开工前甲方有责任帮助乙方协调当地关系,帮助乙方解决因场地和附属物等与当地群众发生的冲突,维护施工路段的车辆通行,为乙方创造一个良好的施工环境,使乙方能够顺利施工,并按合同规定按时付款。甲方有权要求乙方保质保量按时完工,如乙方原因造成延误工期或中途停止,甲方有权拒付部分或全部费用。 乙方权利义务:乙方必须严格按照要求和施工方案进行施工,不擅自或降低设计标准,保证在规定的工期内高质量完成任务,并制定详细的安全措施,对一切安全事故负全责,乙方可要求甲方按照合同及时付款。

七、付款方式:

1、乙方完成总工程30%时甲方验收合格后付全款的30%;

2、乙方完成总工程60%时甲方验收合格后付全款的30%;

3、乙方完成总工程经甲方验收合格后付全款的40%。

八、此协议一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。

甲方:代表人:

乙方:代表人:

________年____月____日

基建项目施工合同范本

(二)

建设单位: (以下简称甲方) 地址: 电话号码:

施工单位: (以下简称乙方) 地址: 电话号码:

本工程于________年____月____日招标(或甲方议标),由乙方中标承建,为了明确工程内容及双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据国家经济民法典、条例及规定和本工程的具体情况,甲乙双方商定如下条款共同遵守。

第一条:工程内容和承包范围

(一)工程名称:

(二)建设地点:

(三)工程类别:

(四)承包范围:

(五)工程造价与承包方式:

(六)本工程预算造价为 元人民币。

(七)本合同全部造价的结算方式,按下列办理:

(根据本工程实际的承包方式选取其中之一和补充协议说明进行结算)。

1、以施工图预算加增减变更预算进行结算(即根据施工图纸增减变更和有关文件规定按实际发生进行结算)。

2、按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整规定结算。

3、按招标投标文件的规定结算。

(七)承包方式 :

1、全部工程实行按图包工、包料、包工期。

(八)按国家规定缴纳的税金、保险金,本合同承包金额

(九)工程质量标准要求: 。

第二条:工期

天(日历天从开工包括,按有关规定由甲方承担。 之日算起)。

(二)开工日期________年____月____日,________年____月____日前竣工。

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1、甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地;或障碍物未排除;施工用水、电源未接通者。

第三条:双方责任

(一)甲方责任:

1、由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前一个月办理工程变更和修改设计手续。

2、审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表,并按时向乙方支付工程进度款。

3、组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1、施工界区内临时设施、临时道路、水、电、管线的修建安装,要砌好施工现场的四周围墙。

2、编制施工组织设计或施工方案,并送甲方及县质量安全监督站,以便日常质量安全检查及监督。

3、按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施,确保施

工安全和

第三者的安全。

4、做好施工组织、管理、维持现场的清洁、道路畅通、器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施,做到文明施工。

5、做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度。

6、在交工及________年的保修期内,如发现有施工质量问题,负责返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责。

7、凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案。

8、工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施拆除)。并将施工中损坏的人行道等维修好,做到工完场清。

第四条:工程质量检查验收

1、施工中乙方应根据验评标准提供材料合格证和检验报告及有关试块(件)试验报告、材料代用必须经过设计单位和甲方审核同意并签证。

2、乙方必须健全质量检查制度,班组做好自检、互检、交接检,在现场设专职质量检查员,做好检验记录。

3、凡隐蔽工程经乙方自检后,应填制确切的隐蔽记录,分项工程质量评定表,凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质监站、设计单位进行质检,经检查合格并符合设计要求,签证后方能进行下一个工序的施工。

4、如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担;若复查结果符合设计要求,质量合格者,复检费由甲方承担,如因此而造成工期损失、由责任方负责。

5、施工质量不符合设计要求、质量不合格楮 ,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长。

6、质量等级和评定应执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。

第五条:工程款支付

1、合同生效后____日内,甲方付 万元( 元)工程预付款。

2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报____日内支付工程进度款。

3、工程进度款支付达工程总造价的 %时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付 %的款,留 %的款待保修期满后支付结乙方。

4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。

5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。

6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。

7、拨付工程款时乙方应到有关部门开建筑安装专用发票,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。

8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则 ,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。

第六条:工程验收与结算

1、乙方在竣工前十五天内将结算书面通知甲方作予验收检查,甲方应及时配合。

2、在竣工时,乙方向甲方和质监站提交全部施工原始资料及竣工报告两套,甲方应及时组织质监、设计、造价站等有关部门验收。经验收合格、优良,则以提交竣工报告日期为竣工日期。

3、经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期。

4、竣工验收一个月后,若甲方拖欠乙方工程款,拖欠部份应计利息给乙方,利息按当地经办银行月利率 3计算。

第七条:其它

1、由于人力不可抗拒的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)或由于非一方当事人的过错无法防止的外因,造成的经济损失,按民法典有关规定执行。

2、甲乙双方合同签定的工程内容,由乙方总承包,甲方不得以任何理由肢解工程内容及材料,否则,所造成一切损失由甲方负责。乙方不得随意转包(除工程专业必须外),若特殊情况需分包时,必须经项目主管建委同意,并对承包者资信审查,工程质量、经济由乙方负责。

3、甲乙双方应严格遵守国家、省、市有关建筑市场管理规定,共同努力,把项目的施工管理、质量、安全管理抓好。

第八条:因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第九条:本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议,报原签证机关签证后,与原合同有同等法律效力。

第十条:在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法律、法令及____市有关规定。如有违反,对违反方按有关规定予以处罚,构成刑事的,送司法机关处理。

第十一条:本合同执行中双方发生了争议,经调解仍不能解决时,报请____县经济合同仲裁委员会仲裁,仲裁后对双方均有约束力。仲裁费由负X承担。

第十二条:本合同经双方签字盖章,送县建设局施工股审查并办理施工许可证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾数,________年的维修期满后,自行失效。

第十三条:本合同一式叁份,其中甲方两份,乙方壹份。

甲方: (公章) 乙方: (公章)

________年____月____日:

基建项目施工合同范本

(三)

(甲方):

(乙方):

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律,甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。

4、工程内容:由乙方承揽甲方的 工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。

5、建设期限:自乙方进场施工之日起,总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)

二、合同价款及支付方式

1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为: 元 ,人民币大写: (费用明细详见合同附件 )。

2、付款方式:采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后 2 个工作日内,甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。

三、工程变更及结算

1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中,甲方根据现场实际情况需进行工程变更,乙方不得拒绝。

2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定,结算时予以调整。

3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。

四、工程验收与保修服务

1、工程完工后____日内,乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的 2____日内组织验收,甲方在上述期限内未进行验收的,视为验收合格;甲方未验收自行使用的,亦视为验收合格,验收日期以甲方投入使用当日为准;

2、验收时,双方均应派代表到场,验收结束时应出具验收报告,并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章,验收日期以双方签字盖章当日为准。

3、自工程完工验收合格交付使用之日起,乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准,且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。

4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下,若有明显人为损坏情况,售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。

5、保修期满,双方再另行商议签订维保合同事宜,乙方应负责对系统进行终身维护。

五、甲方责任

1、甲方现场代表,指导乙方工作,并负责协调乙方与各部门关系的处理。

2、在合同签订之后甲方应及时安排现场,并尽快协助乙方办理临时用水、用电。

3、甲方应及时办理变更签证手续,按约支付。

6、乙方指定 (联系电话: )为本工程现场代表,具体负责现场施工和工程协调事宜。

7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。

六、违约责任

1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的,由甲方承担相应的责任。

2、任何一方若有违反本合同之约定的条款,给另一方造成经济损失的,违约方应承担受损方的经济损失。

3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力,而确实不能全部或部分履行合同,应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

七、争议及解决方法

1、在合同履行中而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,协商后仍不能达成协议时,任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;

2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;

3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。

八、合同的生效及变更与终止

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。

2、合同一经生效,任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止,须经双方协商一致后,签订书面的补充协议,方可有效。

九、其他

1、 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力;

2、在履行本合同过程中,所有经甲乙双方签署确认的书面文件,即成为本合同有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;

3、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。

甲方代表人: 乙方代表人:

(公章) (公章)

____日期:________年____月____日

________年____月____日____日期:

基建项目施工合同范本

(四)

为了强化工程管理,确保工程质量,加快施工进度,____县(全称以下简称甲方)将工程,承包给(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。

一、 工程名称:新建工程

二、 工程内容及工程量:.

三、工程总造价:大写(元)

四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。

五、约定施工工期:201________年____月____日201________年____月____日

六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)

七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。

八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。

九、质保期(________年)此工程质保期年(________年____月____日均由乙方负责。

十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。

一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。

甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________

法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

________年____月____日 ________年____月____日

基建项目施工合同范本

(五)

经市府基建办施工处批准,本工程于________年____月____日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条:工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:______;层幢;______;建筑面积____________;建筑面积2,道路:___________;给排水管道:____________; 构筑物:____________

(二)承包范围:承包按 号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:

第二条:工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币 万元。 全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

1. 按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。

2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和____市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3. 工程质量标准要求:

第三条:工期

(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:__________________

竣工日期:__________________

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;

2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

5. 因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6. 甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7. 甲方财力不足导致停工窝工者;

8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者

叉车合同(热门12篇)


合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。以下是小编帮大家整理的叉车租赁合同范本(精选12篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

叉车合同 篇1

甲方:_______________。

乙方:______________。

双方经协商达成以下协议,项目进度需要叉车:

1.甲方向乙方租赁叉车,租赁期限暂定为20xx年3月1日至20xx年12月31日。租金合计人民币____元整,包括司机工资和安全费用。

2.乙方应提供一台叉车,每天24小时工作。空闲时,应对叉车进行维修保养,保证随时可用。

3.甲方负责叉车司机的食宿,提供天然油料和施工场地,保证乙方的正常工作。

4.叉车司机必须服从甲方的生产指挥,不得影响甲方的正常生产。

6.当甲方导致乙方无法正常施工时,甲方应在停工15天内照常支付月租金。停工超过15天的,月租金扣除实际停工天数后按13000元计算。扣除实际停工天数后乙方不能正常使用的,扣除影响时间的实际影响天数。如果机械故障不能在一天内及时修复,应提供另一台叉车以保证甲方的正常生产。

7.甲方除支付租赁叉车外,无其他费用。

8.乙方应承担租赁期内发生的`安全事故和责任的所有费用。

9.租赁期内叉车的车辆保险费由乙方负责。

10.因履行本合同发生的任何争议,双方应协商解决,也可由相关部门调解;协商或者调解不成的,依法向大洼区人民法院提起诉讼。

11.本合同未尽事宜,由双方协商解决。

12.本协议一式两份,双方必须遵守。

甲方:_________________________________。

乙方:____________________________。

签订时间: 年 月 日

叉车合同 篇2

甲方(出租方):

乙方(承租方):

经双方协商同意,依照《中华人民共和国经济合同法》及相关法律、法规的规定,订立本合同。

一、乙方使用的营业执照、公章或合同章必须真实有效,如属伪造和超过时期的`,一切经济及法律责任均由乙方负责。甲方向乙方提供性能良好,行驶手续完备的吨,叉车辆。

二、乙方租赁甲方叉车,租期从___年___月___日时期至___年___月___日止;租货前应提前缴纳全额租金,合计人民币____元整。甲方出具收条给乙方,租赁期间,按年计算,乙方如提前终止合同,甲方不退还租金,也不向甲方做赔偿。

三、乙方向甲方签订合同时,向甲方交纳租赁保证金____元,作为履行合同的保证,保证金不计息,租赁合同期满,保证金退还乙方。

四、甲方驾驶员操作前应检查车辆机油、刹车油、防冻液、轮胎气压等,如发现问题须立即解决,反之由此引起一切后果,由甲方负责,甲方自行承担租赁车辆的燃油等费用。

八、乙方在合同到期前2个月,告知甲方办理续租事宜。

九、本合同解释权归甲方,未尽事宜,双方可另行协商。

十、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。

出租人:

承租人:

日期:

叉车合同 篇3

甲方(出租方):_____________________

乙方(承租方):_____________________

经双方协商同意,依照《合同法》及相关法律、法规的规定,订立本合同。

一、乙方使用的营业执照、公章或合同章必须真实有效,如属仿造和超过时效期的,一切经济及法律责任均由乙方负责。甲方向乙方提供性能良好、行驶手续完备的_______吨叉车_______辆。

二、乙方租赁甲方叉车,租期从_______年____月____日____时期至_________年____月____日____时止;租赁前应提前缴纳全额租金,合计人民币_________元整,甲方出具收条给乙方。租赁期间,日租金(每天以________小时计算)为_____元/天。超出限额,不足_____小时的,按照半天计算;于_____小时,而小于_____小时的,按照全天计算;乙方应及时交换车辆。逾期交还须提前得到甲方的许可,否则按日租金的15%加付违约金。乙方如提前终止合同,甲方不退还租车金,也不向甲方作赔偿。

三、乙方在签订合同时向甲方交纳租赁保证金人民币_________元整,作为履行合同的保证。保证金不计利息,租赁合同期满乙方交换车辆后退还乙方。

四、乙方驾驶员应每日检查车辆机油、刹车油、防冻液、轮胎气压等,并正确使用油料;如发现问题须立即解决,之由此引起一切后果,由乙方负责。乙方自行承担租赁车辆的燃油等费用。

五、乙方要爱护使用车辆及其设施,保证车辆的完好无损。乙方不得将甲方的'车辆抵押、倒卖、转租或从事其他违法活动,如发生上述事件,乙方要承担法律责任。车辆若发生被盗,诈骗等刑事案件造成租赁车辆损失、损坏、丢失要照价赔偿;同时按本合同规定的日租金标准赔付停驶损失。若拆卸甲方车辆部件,一经发现按日租金的五倍处罚。如进行修理要承担修理费和折旧费(折旧费按修理费的50%计算)。修理期间使车辆无法行驶工作的,乙方要按本合同规定的日租金标准赔付停驶损失。

六、乙方在租赁期内应自觉遵守安全、交通法规,并承担由于违章、违法、肇事等行为所产生的全部责任及经济损失;甲方不负担任何费用及连带责任。

七、租期结束时,乙方应将承租的车辆送到甲方的地点,还车时应保持车辆清洁。

八、当甲方认为所租车辆的安全及相关权益受到威胁时,有权收回出租车辆。同时,乙方在使用过程中,违本合同的规定,甲方有权在任何时候收回车辆、终止合同,并向乙方收取相应的赔偿费。

九、本合同解释权归甲方。未尽事宜,双方可另行协商。

十、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

叉车合同 篇4

出租方: (甲方)

承租方: (乙方)

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,就甲方出租叉车给乙方事宜,经双方友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

1、 叉车名称,规格、型号,数量及其他附带配件设施

2、租赁期限

2.1该批叉车租赁期限为: 年 月 日至 年 月 日,其中免租期为: 年 月 日至 年 月 日。

2.2本合同租赁期满,双方尚未书面确认续签合同的,乙方继续使用该批叉车的,甲方没有提出异议,则本合同继续有效,租赁期限为不定期。

3、租金及支付方式

3.1每台叉车每月租金为:(大写:)。

3.2月结,先用叉车后付款。如使用期限未满一个月,每台叉车租金以天数来计算,每台每天租金: (大写: )。

3.3租金以方式支付。乙方交付租金前,甲方须向乙方交付相应的发票和收据并经乙方确认无误,否则乙方可以拒付相应款项。

4、叉车交付

4.1在本合同生效之日起,甲方将叉车按现状交付乙方使用,且乙方同意按照叉车及设施的现状承租。交付时双方对叉车的基本性能和现状以交接单的形式签字确认,并可附照片。

4.2叉车由甲方负责运输,八号 。待租赁期满合同终止后再由甲方负责运回。运费由甲方自行承担。

5、甲方的'权利义务

5.1甲方应保证出租的叉车性能良好,能够保证安全使用。甲方应定期对叉车进行保养和检查,具体保养事项为:1,租赁期间叉车所有的正常维修、保养、检查费用有甲方自行承担。

5.2甲方负责叉车来回的运输,并自行承担运费。叉车在运输途中的风险由甲方承担,风险自乙方签收验收单后转移。租赁期满后,由甲方负责运回,风险自租赁期满之日转移给甲方。

5.3甲方应保证合法拥有叉车的所有权,且按照法律规定办理了叉车牌照。在租赁期限内,应为叉车办理各项保险,保险费用由甲方自行承担。

5.4甲方提供24小时随叫随到的全方位服务。接到报修电话后4小时内到达乙方现场,如果24小时内不能修复,甲方应在24小时内为乙方提供替用车辆,如不能修复且未能在约定期限内提供替用车辆,给乙方造成损失,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方的相应损失。同时,乙方也可以解除本合同。

5.5如因不可抗力原因,导致叉车损坏或造成乙方损失,双方互不承担责任。

6、乙方的权利义务

6.1乙方应该保证正确使用叉车,由于操作不当或者人为损坏,维修费用由乙方承担。乙方在租赁期间叉车发生的电费、柴油费由乙方自行承担。

6.2在租赁期间,乙方享有叉车使用权,不得买卖转让或作为抵押,也不能将叉车用于任何非法活动。

6.3乙方应该爱护叉车,严格按照叉车的使用规范作业。未经甲方同意,乙方不得在本合同中叉车上增加或拆除任何部件,不得转移叉车的使用地点。

6.4在租赁期限内,乙方可以将叉车转租给乙方的关联公司使用,甲方不应提出任何异议。

6.5对于甲方不能按时修复的,亦不能提供替用车辆的,乙方有权请第三方进行维修,费用由甲方承担。

7、合同解除、终止条款

7.1甲方应保证对叉车具有完全及合法的出租权,否则乙方可以解除合同,甲方应支付乙方1月租金作为违约金。

7.2如因甲方原因导致乙方解除本合同的或甲方须提前解除本合同(甲方须提前2个月书面通知乙方解除合同)的,甲方应支付乙方1个月的租金作为违约金,如违约金不足以补偿乙方损失的,甲方另需赔偿。

8、保险责任,违约条款

8.1在租赁期间,甲方负责购买叉车的保险,若甲方未购买保险,由此产生的所有赔偿及责任由甲方自行承担。

8.2甲乙双方任何一方违反本合同约定,需要承担

9、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不成发生诉讼时由乙方所在地的人民法院管辖。

10、不可抗力

本合同履行期间,如发生不可抗力因素造成本合同无法履行的,合同终止。如因不可抗力造成双方损失的,双方各自承担其损失。

11、其他约定事项

12、本合同一式份,乙方生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

叉车合同 篇5

甲方(出租方):

乙方(出租方):

根据《中华人民共和国合同法》,为明确双方的权利和义务,本着平等互利的原则,双方就甲方租赁乙方叉车一事达成如下协议:

一、叉车名称及数量:

50叉车。

二、租赁时间、期限和使用地点

1、租赁时间:根据实际停工交付乙方的日期,从____至____计算,租赁期间,叉车在租赁中途提前报废,按天计算,每天按700元/天计算。

2、使用地点:

三、租金和付款

1、叉车租金(人民币2万元整),不含税。

2、租金支付方式:

3、乙方叉车到达施工现场后,司机住宿由乙方提供,乙方提供一名司机,并自带行李。

四、叉车的使用

当叉车进入现场并移交给甲方使用时,乙方必须确保叉车处于良好状态,以满足甲方的施工和生产需要。

五、叉车操作维护与管理

1、甲方负责叉车管理,乙方每月机械保养周期为天。甲方只负责免费向乙方提供燃料,乙方负责其他维护和润滑油。

2、乙方叉车到达施工现场后,叉车操作必须服从现场人员的`指挥和安排。

六、安全

喷嘴方不得非法指挥租赁叉车。强行命令操作人员违章操作,否则操作人员有权拒绝工作并停机。因甲方指挥不当造成的设施损坏由甲方承担..

七、其他事项

1、叉车租赁期间,甲乙双方不得无故解除合同或收回设备。甲方不得以任何形式或性质抵押或质押设备,未经乙方同意,不得将设备转租给第三方。

2、合同履行过程中如有争议,双方应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向出租人所在地人民法院提起诉讼。

八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效,具有法律效力。本合同付款后自动失效。

乙方(公章):

法定代表人(签名):

年 月 日

叉车合同 篇6

甲方(出租方):_______________________

乙方(承租方):_______________________

甲乙双方本着自由平等、诚实信用的原则,经过友好协商,根据相关法律的有关规定,就叉车租赁事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。

第一条租赁物

租赁叉车的具体情况如下:

1.品牌:________________。

2.型号;________________。

3.吨位:________________。

4.新旧程度;____________。

5.数量:________________。

第二条租赁期限

租赁期限自____年____月____日____时起,至____年____月____日____时止,共计________。

第三条租金

叉车租金合计人民币______________元整(大写:______________元整)。

其中,日租金(每天以8小时计算)为每台每天人民币元整(大写:),超出8小时的,须另外支付费用:不足4小时的,按照半天计算;大于4小时,而小于8小时的,按照全天计算。

第四条租金的支付方式

乙方应于合同签订之日以现金一次性支付租金人民币______________元整(大写:______________元整),每天使用超出8小时的额外费用在租赁期限届满后另外结算。

第五条保证金

乙方在签订合同时向甲方交纳租赁保证金人民币元整(大写:),作为履行合同的保证。保证金不计利息,租赁合同期满乙方交回车辆后退还乙方。

第六条其他费用

乙方自行承担租赁叉车的燃油等费用。

第七条叉车的交付

甲方应于合同签订之日将叉车运往乙方的指定地点进行交付。

第八条双方的权利义务

1.甲方应按时向乙方提供本合同约定的性能良好、行驶手续完备的叉车。

2.乙方应按照合同约定按时按时足额支付有关费用。

3.乙方使用的营业执照、公章或合同章必须真实有效,如属仿造和超过时效期的,一切经济及法律责任均由乙方负责。

4.乙方驾驶员应每日检查车辆机油、刹车油、防冻液、轮胎气压等,并正确使用油料;如发现问题须立即解决,反之由此引起一切后果,由乙方负责。

5.乙方要爱护使用车辆及其设施,保证车辆的完好无损。乙方不得将甲方的车辆抵押、倒卖、转租或从事其他违法活动。

6.乙方在租赁期内应自觉遵守安全,交通法规。

7.租赁期限届满,乙方应将承租的车辆送到甲方的地点,还车时应保持车辆清洁。

8.租赁期间,叉车的维修由乙方负责,费用由乙方承担。

第九条违约责任

1.甲方未按时交付叉车的,应按照迟延交付期间租金的倍赔偿乙方损失;甲方迟延交付叉车超过天的,应退还乙方全部租金并双倍返还保证金。

2.乙方未按时支付租金及保证金的,甲方有权在乙方付清前述款项之前拒绝交付叉车,并不承担前款责任。

3.乙方将甲方的车辆从事违法活动的,由此产生的法律责任由乙方承担。

4.乙方由于违章、违法、肇事等行为所产生的全部责任及经济损失由乙方承担,甲方不负担任何费用及连带责任。

5.当甲方认为所租车辆的安全及相关权益受到威胁时,有权收回出租车辆。同时,乙方在使用过程中,违反本合同的规定,甲方有权在任何时候收回车辆,终止合同,并向乙方收取相应的赔偿费。

6.租赁期限届满,乙方如需逾期交还叉车的,须提前得到甲方的许可;否则按日租金的%加付违约金;乙方如提前终止合同,甲方不退还租金及保证金。

第十条陈述和保证

1.甲方向乙方陈述和保证如下:

(1)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

2.乙方向甲方陈述和保证如下:

(1)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第十一条补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

第十二条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十三条争议的解决

本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章):____________________

乙方(盖章):____________________

签订日期:_______年____月____日

叉车合同 篇7

甲方:_________________

乙方:_________________

双方在诚实信用、平等自愿、公平公正、互惠互利的基础上,经友好协商共同制定此合同。

一、合同标的'物:_________________

序号产品名称型号规格单位数量单价(元/台/月)金额(元)1台2合计:_________________,元(大写):_________________整产品要求:_________________

全新原装电动叉车

额定载荷:_________________1800Kg

最大起升高度:_________________3000mm

全长:_________________3115mm

货叉长度:_________________1070mm

门架降下时高度:_________________1980mm,自重(含电瓶):_________________2840Kg

其他:_________________实心胎、冷库规格(-20?)

二、到货时间:_________________合同正式签订后,乙方根据甲方订单,在规定日期内送到甲方指定地点。

三、送货地点、方式、费用承担

由乙方负责运送并缷货至甲方指定地点,费用由乙方承担。

四、结算方式及期限

1、甲方先支付3个月租金为押金(租赁满一年后退还);之后按季度支付租金一次;

2、每次付款前乙方先行将等额增值税专用发票开至甲方,否则,甲方有权拒绝付款;

3、支付方式:_________________银行电汇/银行承兑汇票。

五、质量条款

符合该产品的国家标准和行业标准。

联系人签字:_________________

联系电话:_________________

签约时间:_________________

签约地点:_________________

叉车合同 篇8

甲方(承租方):_____________________

乙方(出租方):_____________________

甲乙双方就叉车租赁事宜,经双方友好协商,订立如下合同条款。

第一条、叉车信息

1、叉车名称__________

规格/型号__________

租金标准(每天)__________

备注_________

2、除非特别说明,出租方应配备提供具备国家规定的操作证书的司机,相应费用已经包含在本合同约定的租赁费用之中。

3、叉车(连同司机)以下简称“叉车”。

4、如因故未提供上述全部设备,则费用相应扣减。

第二条、租赁期限

1、叉车租赁期限为:________年____月____日(含当日)至________年____月____日(含当日)。

2、租赁期限内工作时间为:

每日上午________时_______分至________时_______分;下午_______时_______分至______时_____分。

休息日为:_____无休息日。

甲方要求超出上述工作时间工作的,应按____________________元/小时额外支付延时租赁费用;但每天工作时间超出15个小时时,乙方有权拒绝。

工作时间内,叉车故障、加油、检修等导致每天超过半个小时不能正常工作的,租金应相应扣减。

发生上述延长工作时间情形时,乙方叉车司机(或其它人员)应提供工作单,经甲方现场代表签字后生效。

上述正常工作时间内,甲方未实际安排叉车工作的,不影响工作时间的计算。

3、租赁期限内需要提前解除租赁合同的,应提前至少7天告知对方;提前解除租赁合同时,双方应按本协议约定结算支付费用,但不承担其它违约责任。

4、本协议约定的期限届满后,甲方继续使用该批叉车的,乙方没有提出异议,则本合同继续有效,租赁期限为不定期。

第三条、工作地点

1、叉车工作地点为下列范围内的甲方指定地点:

2、乙方应负责在租赁期限开始前将叉车运送到工作地点。

3、甲方现场代表为:______________________________手机:________________________

第四条、租赁费用

1、租赁费用按下列第_____种方式结算:

1)每月____日前,双方结算并支付上月费用。

2)租赁费用共计________________元;________年____月____日前支付_______%即__________元;租赁期限结束后____日内付清余款(含延时租赁费用)。

2、乙方指定收款账号:_______________________________

开户行:_________________________________

户名:________________________________

3、发票:乙方应提供正规发票。

4、除本协议另有约定以外,甲方无需向乙方支付其它费用。

5、除非本协议另有明确约定,下列费用均由乙方自行承担,甲方无需另行支付:叉车保养/维修、燃油等费用;司机人工费用。_______________________________________________

6、乙方叉车司机工作期间的有关待遇:

用餐:叉车司机工作时间内的用餐,由甲方负责提供。

住宿:甲方不负责提供。

叉车停放地点:租赁期间,甲方免费提供叉车停放地点。

7、租赁期间,叉车及附属设备设施发生被盗、丢失等事故的,甲方不承担赔偿责任,甲方故意造成的除外。

第五条、双方权利义务

1、乙方应保证出租的叉车性能良好,能够保证安全使用。

2、乙方在提供服务过程中造成甲、乙双方或第三方人员人身或财产损伤的,由乙方负责赔偿;如造成甲方对甲方员工或第三方赔偿的(包括甲方为此支出的工伤待遇),甲方有权向乙方追偿。

乙方不得以甲方人员的指挥等原因减轻乙方人员的安全生产责任。

3、甲方与乙方及叉车司机等人员不建立劳动关系、劳务关系、劳务派遣关系或类似关系;乙方应自行与叉车司机签署相应协议,并按照法律规定为其提供工资、加班费、保险等待遇。

4、叉车司机及乙方其它人员在提供服务过程中自身出现人身或财产操作的,甲方不承担任何责任。

第六条、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不成发生诉讼时由甲方/乙方/工作地点所在地的人民法院管辖。

第七条、其它

1、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签字或盖章):______________

乙方(签字或盖章):______________

_________年____月____日

叉车合同 篇9

出租方(甲方):

租方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,就甲方租赁乙方叉车一事,经友好协商,达成如下协议:

一、设备配置

乙方将LW300F装载机设备、数量组和操作员姓名出租给甲方使用。

二、租金计算和支付方法

1、该设备每月租金为人民币元整。(大写:)

2、租金自合同签订之日(即 年 月 日)起收取。

3、租金每月结算一次,甲方应在下月15日前付清全部租金。

三、乙方的责任和权利

1、负责设备的维修、保养,设备本身的液压和变矩器油。

2、乙方操作人员必须服从甲方项目的合理安排,随叫随到,与甲方团结一致,认真完成合同约定的任务。

3、乙方操作人员有权提示不符合装卸技术要求的.装卸作业。

4、在租赁期内,乙方的服务仅限于租赁设备的运行,乙方对甲方的工程质量、进度和材料不承担任何连带责任。

5、在租赁期内,无论时间长短,甲方都会以任何理由停止施工。

乙方仍将按时向甲方收取租金。

四、甲方的责任和权利

1、负责乙方设备的保管和停放。

2、确保设备和操作人员的安全,为操作人员安排住宿和费用。

3、甲方每月给乙方设备一天作为设备的维护工时。

4、负责提供燃料油(中石化或中石油、winter —10 # or —20#柴油)

五、其他协议

1、未经乙方同意,甲方不得以任何方式将乙方的设备转租或转让给其他工地作为抵押,由此造成的一切损失由甲方承担..

2、如果甲方提供的安全设施和保护不牢固,或因违章指挥造成设备和操作人员的安全事故,由甲方承担全部责任。乙方操作人员违章操作造成设备和人员安全事故的,由乙方操作人员负责。

3、装载机白天工作时间,如有特殊原因,双方协商解决。

4、本合同未尽事宜,由双方协商解决,并附协议。如有争议或协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。每份副本具有同等法律效力,自双方签字之日起生效。

乙方(公章):。

法定代表人(签名):

年 月 日

叉车合同 篇10

出租方(甲方):

出租方(乙方):

甲方因工作需要租用乙方的叉车和自卸车,特此声明。为明确责任和义务,双方经平等协商,订立本合同,以资遵守。

一、设备的使用地点和工程情况应由甲方在当天通知

二、租赁设备概述

租赁的叉车和自卸车数量由甲方在当日工程情况前一天通知乙方,租赁金额为每小时250元/台叉车,每小时120元/台自卸车。

三、设备所有权

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租人,出租人仅在租赁期内享有租赁设备和机械的使用权,无权转租设备。承租方不得以任何理由抵押设备,否则一切后果由承租方承担。

四、乙方的基本职责

1、提供良好的技术设备。

2、设备进入甲方指定的现场后,乙方司机应服从甲方管理人员的调度和指挥。

五、甲方的`基本职责

1、为乙方司机提供住宿。

2、甲方应爱护现场设备,确保设备和人员的安全。如因甲方原因造成设备损坏或丢失,甲方应负责赔偿。

3、甲方不得强迫乙方司机违章作业或超载作业。

4、甲方应承担乙方在施工期间发生的所有安全事故。

六、结算方式及相关事宜

1、供油:甲方负责提供租赁期内设备运行所需的符合运行标准的油,否则,造成的停工损失由甲方承担。

2、租金结算:租赁结束后一次性结算租金。

七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效。

甲方(公章):_______

乙方(公章):________

法定代表人(签名):__________

日期:____________

地点:____________

叉车合同 篇11

出租方: (甲方)

承租方: (乙方)

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,就甲方出租叉车给乙方事宜,经双方友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

1、 叉车名称,规格、型号,数量及其他附带配件设施

2、租赁期限

2.1该批叉车租赁期限为: 年 月 日至 年 月 日,其中免租期为: 年 月 日至 年 月 日。

2.2本合同租赁期满,双方尚未书面确认续签合同的,乙方继续使用该批叉车的,甲方没有提出异议,则本合同继续有效,租赁期限为不定期。

3、租金及支付方式

3.1每台叉车每月租金为:_____(大写:_____)。

3.2月结,先用叉车后付款。如使用期限未满一个月,每台叉车租金以天数来计算,每台每天租金: (大写:____ )。

3.3租金以方式支付。乙方交付租金前,甲方须向乙方交付相应的发票和收据并经乙方确认无误,否则乙方可以拒付相应款项。

4、叉车交付

4.1在本合同生效之日起,甲方将叉车按现状交付乙方使用,且乙方同意按照叉车及设施的现状承租。交付时双方对叉车的基本性能和现状以交接单的形式签字确认,并可附照片。

4.2叉车由甲方负责运输,八号 。待租赁期满合同终止后再由甲方负责运回。运费由甲方自行承担。

5、甲方的.权利义务

5.1甲方应保证出租的叉车性能良好,能够保证安全使用。甲方应定期对叉车进行保养和检查,具体保养事项为:租赁期间叉车所有的正常维修、保养、检查费用有甲方自行承担。

5.2甲方负责叉车来回的运输,并自行承担运费。叉车在运输途中的风险由甲方承担,风险自乙方签收验收单后转移。租赁期满后,由甲方负责运回,风险自租赁期满之日转移给甲方。

5.3甲方应保证合法拥有叉车的所有权,且按照法律规定办理了叉车牌照。在租赁期限内,应为叉车办理各项保险,保险费用由甲方自行承担。

5.4甲方提供24小时随叫随到的全方位服务。接到报修电话后4小时内到达乙方现场,如果24小时内不能修复,甲方应在24小时内为乙方提供替用车辆,如不能修复且未能在约定期限内提供替用车辆,给乙方造成损失,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方的相应损失。同时,乙方也可以解除本合同。

5.5如因不可抗力原因,导致叉车损坏或造成乙方损失,双方互不承担责任。

6、乙方的权利义务

6.1乙方应该保证正确使用叉车,由于操作不当或者人为损坏,维修费用由乙方承担。乙方在租赁期间叉车发生的电费、柴油费由乙方自行承担。

6.2在租赁期间,乙方享有叉车使用权,不得买卖转让或作为抵押,也不能将叉车用于任何非法活动。

6.3乙方应该爱护叉车,严格按照叉车的使用规范作业。未经甲方同意,乙方不得在本合同中叉车上增加或拆除任何部件,不得转移叉车的使用地点。

6.4在租赁期限内,乙方可以将叉车转租给乙方的关联公司使用,甲方不应提出任何异议。

6.5对于甲方不能按时修复的,亦不能提供替用车辆的,乙方有权请第三方进行维修,费用由甲方承担。

7、合同解除、终止条款

7.1甲方应保证对叉车具有完全及合法的出租权,否则乙方可以解除合同,甲方应支付乙方1月租金作为违约金。

7.2如因甲方原因导致乙方解除本合同的或甲方须提前解除本合同(甲方须提前2个月书面通知乙方解除合同)的,甲方应支付乙方1个月的租金作为违约金,如违约金不足以补偿乙方损失的,甲方另需赔偿。

8、保险责任,违约条款

8.1在租赁期间,甲方负责购买叉车的保险,若甲方未购买保险,由此产生的所有赔偿及责任由甲方自行承担。

8.2甲乙双方任何一方违反本合同约定,需要承担

9、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不成发生诉讼时由乙方所在地的人民法院管辖。

10、不可抗力

本合同履行期间,如发生不可抗力因素造成本合同无法履行的,合同终止。如因不可抗力造成双方损失的,双方各自承担其损失。

11、其他约定事项

12、本合同一式份,乙方生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

叉车合同 篇12

甲方:

乙方:

根据工程建设的需要和合同法,为了明确双方的权利和义务,机械租赁合同由双方协商一致签订,双方必须共同遵守。

一、租赁设备的详细情况、用途和使用地点

1.租赁设备名称:

2.租赁目的:道路工程建设

3.使用项目:饶富公路胜利至前锋农场公路项目

二、租赁期限:

甲方向乙方租赁设备,租赁期限自____年____月___日起。

三、租赁费

1.租金每月人民币,不足一个月按每天人民币___________计算。

2.租赁的'最终期限以双方签署的工作票为准。

四、双方的责任

甲方:

1.负责设备的单程运费。

2.因甲方指挥不当造成的设备损坏和机械事故,由甲方负责。

3.甲方负责为乙方的船上人员提供住宿和必要的生活条件。

4.乙方设备维修保养时,甲方应提供必要的修理费用,借用的资金应从设备租赁费中扣除。

5.甲方应在施工前对乙方进行必要的岗前培训,并做好安全生产和技术交底的准备工作。

乙方:

1.提供性能良好、操作熟练的设备。

2.乙方随机人员应服从甲方现场指挥人员的安排,遵守甲方的现场管理规章制度,配合甲方正确使用设备完成施工作业,严格执行设备安全操作规程,并承担违章操作造成的后果。

3.乙方设备状况良好,正常工作日每月不少于28天。不足28天的,按不足天数扣月租,按日扣月租

4.乙方设备的维护应在非施工期间进行,如有故障应进行紧急修理,否则按前款处理。

5.甲方提供主油并承担费用。

本合同一式两份,双方各执一份。本合同未尽事宜,双方协商补充,补充条款与本合同具有同等效力。

甲方单位(盖章):

乙方(盖章):

____年____月___日

搬屋合同(热门12篇)


在平时的学习生活中,我们总是会需要用到许多范文,写好范文能够给大家提供好的参考,范文的撰写要注意哪些方面呢?下面,小编为大家整理的“搬屋合同(热门12篇)”,欢迎大家参考阅读。

搬屋合同【篇1】

搬屋合同

甲方:搬运公司(以下简称“公司”)

乙方:业主(以下简称“业主”)

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,双方就以下事项达成如下协议,共同遵守并履行:

一、服务内容及价款

1. 公司应根据业主的要求,提供搬运服务,包括(但不限于)收拾和整理物品、拆装家具、搬运及运输等。具体服务内容以双方签署的物品清单为准。

2. 业主应根据双方商定的服务内容及时间,支付相应的服务费用。服务费用为人民币_______元整,由业主在搬运完成后一次性支付。

3. 如业主需要增加其他服务项目,应提前与公司沟通并在物品清单中列明,双方再次商定价格,并另行签署补充协议。

二、服务期限及地点

1. 服务期限为__________年__________月__________日,具体确定的服务时间、地点及服务内容详见物品清单。

2. 如服务时间和地点发生变化,业主应提前告知公司,以便公司做好调度和准备工作。如因业主原因造成公司无法提供服务的,业主应承担因此所产生的费用。

三、责任范围和责任承担

1. 公司应按照业主要求提供搬运服务,并保证所使用的搬运车辆、设备及人员符合国家相关法律法规的要求和标准。

2. 公司应妥善保管业主的物品,在搬运过程中仔细负责,如因公司原因造成业主物品的损坏、遗失或丢失,公司应承担相应的赔偿责任,赔偿金额按照业主所质保价值为准。

3. 如业主所提供的地址或物品清单虚假或不实,造成公司无法提供服务或造成物品受损,业主应承担相应的法律责任。

4. 如因自然灾害等不可抗力原因造成物品损坏或丢失的,双方各自承担各自的损失。

四、协议变更和解除

1. 对本协议的任何修改或补充,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。

2. 在服务期限履行过程中,如任何一方违反本协议约定,造成对方利益损害的,应承担相应的法律责任。

3. 在服务期限履行过程中,双方经协商一致可解除本协议。如需解除协议,需提前通知对方,并协商处理涉及的问题。

五、争议解决方式和法律适用

1. 如发生争议,双方应本着友好协商的原则进行解决。

2. 双方协商无法达成一致的,应通过诉讼、仲裁等方式进行解决。

3. 本协议签署地为中华人民共和国境内,适用中华人民共和国法律。

六、其他

1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 双方签字或盖章后生效。

甲方(搬运公司):___________

地址:___________

联系电话:___________

乙方(业主):___________

地址:___________

联系电话:___________

签章:___________

日期:___________

搬屋合同【篇2】

搬屋合同是指当一方从居住的房屋搬走时,与另一方签订的书面合同。这个合同规定了搬家的日期、时间、地点和费用等详细条款,为双方提供了法律保障和合理的权益保护。下面将详细介绍搬屋合同的重要性和具体内容。

一、搬屋合同的重要性

1.保证双方合法权益:搬家过程中存在很多风险,如物品损坏、遗失、人员伤害等,签订合同可以明确规定各自的责任和义务,保障双方合法权益。

2.准确规定费用:搬家费用包括搬运费、包装费、保险费等,签订合同可以明确规定费用的收取标准和计算方式,避免后期出现费用争议。

3.避免纠纷产生:搬家过程中可能会涉及到很多纠纷,如双方未按时到达、物品损坏、未能按时退还押金等,签订合同可以减少纠纷的产生,保证搬家过程的顺利进行。

二、搬屋合同的具体内容

1.搬家日期和时间:签订合同前,各方应就搬家日期和时间进行确认,并在合同中明确写明,以避免误解或后期更改引起的问题。

2.搬家地点:搬家地点是指原住地和新住地,合同需明确写明。特别注意,如果搬家涉及到不同城市或省份的搬家,还需要签订跨城搬家协议,以保证合法权益。

3.物品清单:签订合同时,需要列出具体搬运的物品清单,建议拍照备案。这样可以在出现物品损坏或丢失时,方便追责。

4.费用和支付方式:搬家涉及到的费用包括搬运费、保险费、包装费等,合同需明确规定费用标准、支付方式和时间,防止后期产生费用纠纷。

5.赔偿和违约金:如果在搬家过程中出现物品损坏或遗失,双方需要就赔偿金额和提供证据达成一致。如果一方违约未履行合同规定的权利和义务,需要明确返还押金或支付违约金的条款。

6.保险责任:如果需要购买搬家保险,合同需明确规定保险责任、保险金额和理赔方式等,以保证在搬家过程中出现问题时,能够得到充分的赔偿。

7.其他规定:除了上述条款,合同还应包括特殊要求和其他约定。比如,合同中可以加入如何处理搬家后的垃圾、清洗房屋等规定。

三、搬屋合同的签订流程

1.约定搬家日期和时间,确定搬家物品清单。

2.双方协商确定搬家费用和支付方式,以及赔偿标准等。

3.撰写合同草稿,并根据实际情况进行修改。

4.双方在公正场所签订合同,并交付押金。

5.搬家完成后,双方进行结算,核实所有费用和物品清单,退还押金并签署确认单。

总之,搬家是一项重要的过程,签订搬屋合同可以为搬家提供全面的保障和保障双方的权益。合同内容需详细、准确,双方应在签订之前充分沟通和理解,并确认所有条款的有效性和合法性。

搬屋合同【篇3】

搬屋合同

甲方: 李先生

乙方: 张搬家公司

根据《中华人民共和国合同法》和《搬家管理条例》等相关法律法规,甲乙双方遵循自愿、公平、公正的原则,等同地订立本搬屋合同,共同遵守履行。

第一条 搬运时间

本次搬运时间为2022年8月15日上午9点,甲方已经确认搬运时间,并保证物品搬运前已经全部装好,做好安全以及除尘工作。

第二条 包装

甲方应该对物品进行有效包装,保障物品在搬运过程中质量不受到损失,如斑痕、磕碰等。

第三条 搬运费

1、 本次搬运费用为600元(过桥费和停车费不包含在内)。

2、 如果在搬运过程中,因为甲方或者旁人的原因导致物品受损、丢失等,由甲方承担全部相关费用,并需要向乙方支付赔偿金。

第四条 责任和保险

1、 在物品运输过程中产生的所有责任由乙方承担,但是不包括不可抗力因素造成的责任。

2、 为了保障甲方的合法权益,乙方负责为甲方购买合格的搬运保险。

第五条 甲方和乙方双方的义务

1、 甲方应当按时到达约定的搬运时间点,并且遵守乙方的规定,为乙方的搬运工作提供方便和配合。

2、 乙方应当负责保管甲方物品,并按照约定的时间和地点将物品交付给甲方。

第六条 合同的变更和终止

1、 如果双方对本合同条款有相应的需求,可以通过书面协议的形式在签署前双方达成一致即可更改本合同的条款。

2、 双方一致同意,可以书面形式终止本合同。

第七条 合同的争议解决

如双方无法就本合同的任何争议达成和解,双方同意将争议提交至乙方所在地人民法院或其它双方约定的仲裁机构进行仲裁。

第八条 合同的生效和效力

本合同自双方签字、盖章后立即生效,对双方具有同等的法律效力。

甲方(签字):______

乙方(签字):______

签署日期:_____年___月___日

搬屋合同【篇4】

搬屋合同

甲方:(出租方)__________

地址:__________

联系电话:__________

乙方:(承租方)__________

地址:__________

联系电话:__________

为保障双方利益,明确搬屋过程中相关事宜,甲乙双方经友好协商,就有关搬屋事宜达成如下合同:

一、搬屋时间和地点

1.甲方和乙方一致同意将搬屋时间定于__________年__________月__________日,在__________地点完成。

2.如果因不可抗力因素需迟延或者更改搬屋时间和地点,甲方和乙方均须提前告知对方。

二、租金和押金

1.乙方应支付押金__________元,在合同履行结束后,甲方应在__________天内返还扣除合同约定逾期退租、房屋设施毁损和设备损坏所需费用的押金。

2.乙方应按照约定时间支付期末租金__________元,不可推迟,逾期应支付滞纳金。

三、搬运和安装

1.甲方应向乙方提供帮助搬运相关物品至新居所需车辆和人员,但因当地交通或气象状况等不可抗力原因导致搬运未能完成,甲方不承担责任。

2.甲方应向乙方提供维修和调整所需设备和工具,并负责安装和调试相应的设施和家具。

3.乙方应将物品打包妥当并在搬运过程中提供适量的帮助,不得因个人行为导致搬运过程中出现任何损失。

四、终止合同

1.如果乙方需要提前终止合同,应书面通知甲方,甲方应在收到乙方通知后尽快处理退租和退押金的事宜。

2.如果因乙方个人原因导致房屋设施或设备损坏,应承担相应的维修费用。如乙方逾期退租,则甲方有权扣减押金,并要求乙方补偿相应的租金和维修费用。

五、其他条款

1.本合同涉及到的附属协议均内含于此。

2.针对合同中未涉及到的问题,双方应友好协商。

3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(出租方):__________

乙方(承租方):__________

日期:__________

以上为搬屋合同的主题范文,该范文针对合同中常见的条款和事项进行详细规定和解释。在签订搬屋合同之前,双方应对合同内容进行认真阅读和理解,并对合同中的每一条款作出充分的协商和确认。通过本合同的签订,可以有效地保障双方的利益,在搬屋过程中避免出现不必要的纷争和矛盾。

搬屋合同【篇5】

搬屋是一种常见的生活活动,随着社会的发展和人口迁移的加剧,越来越多的人需要搬家。而搬家必不可少的就是搬屋合同,本文将探讨搬屋合同的相关主题。

一、搬屋合同的重要性

搬屋合同是搬家过程中必不可少的重要文件之一。一份完整的搬屋合同包含了搬家的相关事项,如搬家日期、搬家费用、搬家物品的数量、押金等。通过签订搬屋合同,双方都可以明确自己的权利和义务,减少纠纷和误解,保障双方的合法权益。

同时,搬屋合同是保障搬家消费者权益的法定文书。搬家行业的竞争激烈,行业乱象频出。搬屋合同的签订可以制约搬家公司的乱收费、拖延服务等不良行为,保障消费者的合法权益。

二、搬屋合同的内容

1. 双方基本信息

双方基本信息包括搬家公司和搬家客户的姓名、联系方式、住址等。

2. 搬家物品的数量和类型

搬家物品的数量和类型是搬屋合同中重要的一部分,它记录了搬运的物品种类、数量、规格、重量等信息。在签定合同时,双方应通过清点确保物品种类和数量的准确性。

3. 搬运路线和搬家日期

搬运路线应当详细描述包括起点、终点在内的中转站、分拣站等场所,以及搬家日期、时间等信息。

4. 搬家费用

搬家费用是搬屋合同中的重要条款。搬家费用应当明确包括起点、终点和途中中转站等费用的具体计算方式,双方应做到费用明细化,并约定支付方式和时间。

5. 搬家保险和押金

搬家保险可以对搬家物品进行保险赔偿,减少不必要的损失。合同中应当约定搬家保险的种类、范围、保额等。同时还应当约定搬家押金的金额和退还方式。

三、搬屋合同的注意事项

1. 签约前要仔细阅读合同条款,了解清楚搬家公司的服务、收费标准和服务流程等。

2. 双方在签约前应当对搬家物品进行清点,确保物品数量、种类和状态的准确性。

3. 合同中应当约定服务质量标准,如服务时间、服务态度等,确保质量和服务效果。

4. 在签署合同之前一定要核对搬家公司的资质,如公司资质、服务品牌、历史信誉等。

5. 签署合同时要保留好存根,以备日后维权时使用。

综上所述,搬屋合同在搬家过程中起着至关重要的作用,双方在签订合同时应仔细阅读合同条款,清晰明了的规定搬家服务范围、费用和保险等条款,有助于建立健康和谐的业务关系,为双方的合法权益保驾护航。

搬屋合同【篇6】

搬屋合同

甲方:______________(搬家公司)

乙方:______________(客户)

为了确保搬家过程的顺利进行,甲、乙双方经充分协商,达成如下协议:

一、服务内容

1. 甲方将为乙方提供搬家服务,包括但不限于:提供搬运工人、车辆、搬运工具和包装材料等。

2. 甲方将为乙方提供家具拆卸和安装、家电拆卸和安装、卫生间和厨房设施拆卸和安装、灯具和窗帘等相关服务。

3. 甲方将按照合同约定的时间完成搬家任务,如因天气等不可抗力因素导致无法按时完成任务,甲方将提前与乙方协商。

二、服务费用

1. 搬家费用:____________(具体金额)。

2. 如果搬运途中出现以下情况,乙方需另行支付相应费用:

(1)因特殊要求增加搬运工人、车辆或加班费等费用。

(2)居住地址不在市区范围内,产生额外的路费。

(3)搬运过程中出现设备损坏、丢失等不可预测情况。

(4)需要对贵重物品进行额外的包装或保险。

三、责任承担

1. 甲方将根据搬家范围和物品情况提供适当的包装和搬运方式,并保证搬运过程中货物的安全。

2. 如果因甲方过错或疏忽造成乙方财务或人身损失,甲方将负责赔偿,但须提供相关证明文件。

3. 如果因乙方自身原因导致货物损坏或丢失,乙方将承担相应责任。

四、违约责任

1. 如果因甲方原因导致无法按约定时间完成搬家任务,甲方将按双方协商的时间重新安排任务,或向乙方支付违约金,具体违约金数额为搬家费用的30%。

2. 如果因乙方原因导致无法按约定时间完成搬家任务,乙方将向甲方支付违约金,具体违约金数额为搬家费用的50%。

五、解除合同

1. 甲、乙双方如有解除合同需求,应在任务开始前提出,解除合同需双方协商达成一致。

2. 如果因甲方原因导致解除合同,甲方应退还乙方搬家费用。

3. 如果因乙方原因导致解除合同,乙方应向甲方支付相应费用的20%作为赔偿。

六、其他

1. 甲、乙双方在履行合同过程中发生的争议,应协商解决,若协商不成,应向当地人民法院诉讼解决。

2. 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。在合同生效前,须由甲、乙双方在合同正本上签字盖章,生效后不得修改。

甲方(盖章):__________________

地址:____________________

乙方(盖章):__________________

地址:____________________

日期:____ 年 __ 月 __ 日

搬屋合同【篇7】

搬屋是一件大事,需要认真考虑并做好各种准备。搬屋合同是搬家过程中非常重要的一个环节,它是搬家过程中约定的法律文件,对于保护搬家双方的权益具有非常重要的意义。下面就来一起了解一下搬屋合同的相关主题。

一、搬屋合同的定义

搬屋合同是指在搬家过程中,双方为了确保搬家过程的顺利进行,保护自己的权益而达成的约定。它主要包括时间、地点、运输方式、价格、赔偿标准等内容。搬屋合同的签订对于保障搬家双方的权益具有非常重要的意义。

二、搬屋合同的必要性

在搬家过程中,为了避免出现纠纷,保护双方的权益,搬家合同的签订是非常有必要的。它可以明确搬家时间、地点、运输方式、价格、赔偿标准等内容,防止因为误解或者其他原因引发纠纷。

三、搬屋合同的签订原则

1.明确约定搬家时间、地点和运输方式

签订搬家合同时,需要明确约定搬家时间、地点和运输方式,确保搬家过程中不会出现差错或者误解,这样可以有效地避免引发纠纷。

2.保证对搬家物品的妥善保护

在搬家过程中,需要对搬家物品进行妥善保护,签订搬家合同时,必须约定运输物品的包装方式以及如何进行物品移动和存放,保证物品不受损坏。

3.明确价格、赔偿标准等内容

签订搬家合同时,需要明确约定价格、赔偿标准等内容,确保双方在搬家过程中的权益得到保障。

4.双方必须自愿签订

搬家合同是一种约定,双方必须自愿签订,并且在签订之前要对合同的内容进行详细的了解和确认,确保自己的权益得到保护。

四、合同中常用的条款

1.搬家时间和地点:明确约定搬家的时间和地点,确保搬家过程中不会出现差错或者误解。

2.运输方式:约定运输物品的方式,如何搬运、存放等要求。

3.价格和付款方式:约定搬家的价格和付款方式,确保经济利益得到保障。

4.物品保护:约定物品的包装方式、如何移动和存放,以及风险的承担等。

5.赔偿标准:约定因搬家过程中可能导致的损失,并规定赔偿的标准。

五、合同的履行

在搬家合同中约定的内容都要履行,否则就构成违约。在履行搬家合同时,双方需要互相配合,确保搬家顺利进行。若搬家过程中出现其他问题,双方应及时协商解决。

总之,在搬家之前签订搬屋合同是非常重要的,它可以帮助我们避免出现不必要的纠纷,保障自己的权益。签订搬屋合同需要慎重考虑,约定的内容要具体明确,确保合同的履行。

搬屋合同【篇8】

搬屋合同

合同签订时间:XXXX年XX月XX日

甲方(搬家公司):XXXXXXXX公司

乙方(委托人):XXXXX先生/女士

根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着自愿公平、平等互利的原则,经友好协商一致,就搬家协议事宜,达成如下协议:

第一条 搬家内容

甲方负责为乙方提供搬家服务,具体内容包括但不限于装卸家具、收拾物品、运输家具及物品、搬迁到指定地址并协助搬运。

第二条 搬家时间和地点

1. 搬家时间:XXXX年XX月XX日 上午/下午/全天

2. 搬家地点:XXXXX省XX市XX区/县/街道/XXX小区XX号

第三条 搬家费用

1. 甲方会根据乙方提供的搬家物品和具体情况为乙方进行搬家费用估算,双方约定搬家总费用为:

(大写)人民币 (小写)¥

2. 搬家费用的支付方式为:①一次性支付 ②分期支付 ③其他方式,双方另行协商。

第四条 搬家注意事项

1. 乙方应在搬家前将易碎物品和贵重物品告知甲方,并协助甲方进行包装和搬运。

2. 乙方在搬家前应将电器、水表、煤气表等处理妥当,未事先通知甲方的损失由乙方负责。

3. 如发生未经甲方同意私自增加或取消搬家物品所增加的费用,由乙方承担。

4. 如在物品运输过程中发生因光碟、磁带、数据在运输过程中遭受硬件问题导致的数据破损,甲方不承担任何赔偿责任,乙方同意自行承担。

5. 如甲方与乙方签订的《搬家服务合同》中有与本协议不相符的规定,以本协议为准。

第五条 保险责任

1. 甲方应在搬家过程中提供保险服务,避免损失对乙方造成损失。

2. 乙方应提供有关搬家物品的明细清单以参与保险事宜。

3. 如甲方在搬家过程中造成乙方财产损失或人身伤害,甲方应负责赔偿。

第六条 搬家违约责任

1. 如因甲方原因导致乙方无法正常搬家,甲方应承担违约责任并赔偿乙方直接经济损失。

2. 如因乙方原因导致无法满足合同约定,乙方应承担违约责任并赔偿甲方直接经济损失。

第七条 合同有效期

本合同从甲、乙双方签字(盖章)之日起生效,至服务完成后终止。

第八条 争议解决

如在履行过程中发生争议,双方应友好协商处理。若协商不成,任何一方可向当地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定

1. 本协议签署之日起具有法律效力。

2. 本协议未尽事宜双方另行协商。

第十条 合同变更和解除

1. 本协议如需变更,应经甲、乙双方协商一致并作出书面修正。

2. 乙方在服务完成前撤销搬家申请的,甲方按照已经完成的部分收取搬家费用,未完成的部分免费。

甲方(搬家公司):XXXXXXXX公司(盖章)

法定代表人/授权代表 签 字:

乙方(委托人):XXXXX先生/女士(签字)

联系电话:XXXX-XXXXXXXX

身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXX

搬屋合同【篇9】


搬屋是一个充满繁杂与忙碌的过程,需要做大量的准备工作和安排。为了避免搬家过程中出现纠纷和意外情况,签订一份搬屋合同是至关重要的。搬屋合同是一份约定双方权利和责任的文件,详细规定了搬家的所有事项,为搬家过程提供了一定的保障和依据。


搬屋合同应包括双方当事人的详细信息。包括搬家的委托方和承接方的姓名、住址、联系电话等基本信息。这样可以确保双方之间可以及时联系和沟通,以便处理任何出现的问题。


搬屋合同应明确约定搬家的时间和地点。搬家的时间对于双方来说都很重要,委托方需要提前安排好自己的时间表,而承接方则需保证在协定的时间内到达搬家地点。同时,合同还需包含搬家地点的详细地址,并规定如果需要搬家到多个目的地的情况下,费用如何计算。


另外,搬屋合同应具体明确搬家物品的清单。这是为了防止搬家过程中出现物品的遗失或损坏。清单应详细列出需要搬运的物品的名称、数量以及状态,委托方和承接方双方应在签订合同前一同检查清单的准确性,并在合同中签字确认。


在物品清单中,应特别注明一些易碎或贵重物品,并约定其特殊保护措施或额外费用。这样一来,承接方在搬家过程中将会更加细心小心地对待这些物品,避免任何可能的损害和纠纷。


搬屋合同还应包括有关费用的明确规定。费用应该包括搬家的总体费用以及可能的额外费用。搬家的总体费用可以根据物品的数量、距离及搬家的难易程度来确定。额外费用可能包括物品的存储费用、超时费用以及任何其他额外服务费用。


为了确保费用的合理性和透明性,合同还应明确约定付款方式和方式。付款方式可以选择一次性支付或分期支付,付款方式可以通过现金、转账或其他方式进行。


搬屋合同还应包括有关损失和纠纷的解决规定。在搬家过程中,可能发生一些不可避免的损失或纠纷。合同应当明确规定双方对于损失的赔偿责任和解决纠纷的程序。可以约定委托方和承接方在发生纠纷时可以协商解决,或通过仲裁或法律手段解决。


小编认为,一份详细、具体且生动的搬屋合同是搬家过程中不可或缺的一部分。合同明确规定了双方的权利和责任,为搬家提供了一定的保障和依据。只有双方都遵守合同的约定,才能确保搬家过程的顺利进行,避免不必要的纠纷和损失。在搬家前,建议双方认真阅读合同的内容,并确保对合同中的条款达成共识,为顺利搬家提供一个稳定的基础。

搬屋合同【篇10】

搬屋合同

合同编号:_______

甲方(搬出方):___________

乙方(搬入方):___________

签订时间:___________

鉴于甲方需要搬离目前居住的住所,乙方同意提供新的居住空间,甲乙双方就以下条款达成一致。

第一条 搬出方的义务

1.甲方必须在本合同规定的“搬出日”之前将房屋内所有物品搬出并仔细检查房屋状况。

2.甲方保证房屋及其设施设备未被人为损坏或毁坏,并清理干净房屋并移除垃圾。

3.如果搬出方违反上述任何义务,其应对乙方承担相应赔偿责任。

第二条 搬入方的义务

1.乙方保证提供的新居住空间符合法律、安全、卫生标准,并在乙方控制区内及时修理房屋。

2.在搬入新居住空间之前,乙方应在新房屋进行检查,确保房屋状态良好并且房屋设施运转正常。

3.乙方应及时处理新房屋内的所有问题,如需要维修或更换设备,以确保住户安全和舒适。

第三条 停电、停水、漏水和设备维护

1.乙方应根据必要情况及时通知甲方有关停电、停水或漏水等情况,对不存在任何过失的损失,由乙方承担全部赔偿责任。

2.乙方应对新房屋中的设备进行维护。如果需要更新或更换设备,由乙方负责维修或更换。

第四条 租金及房屋押金

1.搬入方需要向搬出方缴纳房屋押金,押金金额为新房屋租金总额的一个月份。搬出方在签署本合同后即刻转移房屋使用权至搬入方,搬入方不可随意拒付租金或延迟按时付款。

2.如果乙方延迟支付租金,搬出方有权要求乙方承担逾期利率,逾期利率为未付款项的5%。

第五条 违反合同条款与条件

1.如果任何一方违反任何合同条款或条件,甲方有权终止合同并要求乙方搬出。

2.如果乙方同意违反任何条款或条件,搬出方有权中止本合同并要求乙方搬出,同时乙方应承担甲方因此产生的任何损失。

第六条 对本合同的修改和补充

1.本合同自双方签字并盖章后生效,双方有签字之前的任何协议均无效。

2.除非双方达成书面协议,否则本协议不得修改或变更。

3.本合同应解释为中文,对合同的解释,双方应依据中文条款议定。

第七条 争议的解决

1.本协议在执行过程中发生争议的,双方应协商解决。

2.如果协商无法解决,双方可以向当地人民法院诉讼解决。

第八条 其他条款

1.本合同是双方之间的唯一协议,凡是与合同相异的任何书面或口头协议无效。

2.本合同中的任何条款如果合法性被宣布无效,则该条款应视为不存在,但不影响本协议的其他条款的有效性。

本协议自双方签字生效。

搬屋合同【篇11】

搬屋合同

甲方:(填写个人或公司名称)

乙方:(填写个人或公司名称)

根据双方自愿协商,达成以下搬屋合同:

一、搬屋时间和地点

1.甲方委托乙方于(填写具体时间)搬迁位于(填写具体地址)的家居物品。

2.若有特殊情况需要修改时间和地点,需提前三天与对方沟通。

二、搬屋内容

1.甲方负责将家居物品清点、打包、标记。散装物品统一装在织物袋中包装,并在包装袋上标注物品名称、数量、重量等信息。

2.搬运中如出现物品缺损、遗失、损坏的,应及时进行赔偿处理。

3.甲方自行拆卸固定在房屋上的家具、设备和电器等,并妥善保护搬运过程中可能发生的损坏。

4.搬运过程中如发生重大事故或损失,按《企业搬迁保险条款》进行理赔。

三、搬屋费用

1.搬运费用:甲乙双方商定的搬运费用为人民币(填写具体金额),搬运货物不足5吨,按5吨计费;搬运存在困难的件单独报价,甲方审核后同意方可实施搬运。

2.费用结算:甲方应在搬运结束后的10个工作日内支付全部搬运费用。

四、违约责任

1.甲乙双方应自觉遵守《搬迁工作基本规范》以及国家相关法律、法规,如违反相关规定而造成损失的,当事人应承担相应的法律责任。

2.搬运过程中,如出现甲方不履行协议要求和不按时支付费用等行为,将视为违约,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、法律适用和争议解决

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.如因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决。协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1.本合同中未约定的事项,按甲乙双方共同议定处理。

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签订日期: 签订日期:

搬屋合同【篇12】

关于搬屋合同的主题范文

搬屋是一件困难的事情。为了保证搬屋过程的安全和顺利,签订一份搬屋合同是非常必要的。合同是双方协议的明确规定,它确保了双方的权益和义务。

第一章:合同的基本信息

1. 签约人:合同的签约人均应提供真实姓名和身份证号码或其他相关证件信息。

2. 搬家公司:搬家公司应提供工商营业执照和相关证件,包括服务协议、劳动合同等。

3. 搬家时间和地点:合同明确规定搬家的具体时间和地点,确保双方按照时间和地点履行义务。

第二章:搬家的服务

1. 搬运服务:合同明确规定搬家公司所提供的搬运服务,如搬运货物的数量、类型和所需的搬运人员数量等。

2. 包装服务:如果搬家公司提供了包装服务,需要详细规定包装服务的形式、包装材料和包装规格。

3. 货物运输:合同应明确规定货物运输的方式、运输路线以及到达目的地的时间和地点。

第三章:费用

1. 搬家费用:合同应明确规定搬家的费用,包括搬运费、包装费、保险费等。

2. 搬家费用的支付方式:合同应明确规定支付方式和支付时间,确保双方的合法权益和义务。

3. 搬家公司的违约责任:合同应明确搬家公司的违约责任,如搬运途中的货物损坏或丢失等。

第四章:保险

1. 搬家保险:如果搬家公司提供了保险服务,合同应明确规定保险责任、保险金额、保险公司等。

2. 保险理赔:合同应明确规定保险理赔的程序和责任,确保双方利益的最大化。

第五章:违约责任

1. 合同违约:合同应明确规定违约责任和违约的具体内容,确保双方在合同执行过程中按照协议履行义务。

2. 协议解除:如果双方无法履行协议,合同应明确规定协议解除的程序和后果。

第六章:争议解决

1. 协商解决:如果双方发生争议,应首先通过协商来解决。

2. 仲裁解决:如果协商无法解决争议,可以通过仲裁或诉讼的方式来解决争议。

以上是关于搬屋合同的主题范文,合同是双方协议的明确规定,确保了双方在搬屋过程中的权益和义务。双方签字盖章后合同就生效了,双方都需要按照协议履行各自的义务。如果出现什么问题,双方应根据约定使用协商、仲裁等方式来解决争议。因此,合同的签订非常重要。

2025茶购销合同推荐12篇


伴随着科技的发展,我们时不时会需要用到一些文章,好的范文更具有参考意义,什么样的范文比较高质量?下面的内容是小编为大家整理的2025茶购销合同推荐12篇,请继续阅读本文相关内容!

茶购销合同(篇1)

需方(甲方):

供方(乙方):

经甲乙双方协商决定,严格依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,订立此协议,内容如下:

一、配电柜选择

1、配电柜及其配件要求:(乙方按照甲方所提供开关性能参数进行配置),开关及元器件选择德力西电品牌。配电箱系统图附后,价格列表附后。

2、其它要求:甲方未明确要求其它参数,配电箱电箱满足《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx

3、乙方应对甲方提供的配电箱系统参数进行复核,确保临电配电箱能正常使用。

4、配电柜铁皮厚度,一级柜铁皮厚1.5mm,二级配电柜及开关箱铁皮厚0.8mm,二级柜的腿高0.6米。

5、接地、接零线排采用铝排。

6、配电箱所用产品均应符合国家及行业相关标准。

二、交货地点:

上述货品运送至甲方工地现场由甲方验收合格后,由乙方持甲方提供的现场手续到甲方公司支取货款。乙方送货的.费用由乙方自负。或根据甲乙方约定,单台柜由甲方到乙方加工点取货。

三、交货时间:

1、甲乙双方签定施工临电配电协议后,预付30%首付款后3日内交货。预付款交付后,协议生效,交货时间自预付款支付的次日起计算。

2、乙方根据甲方要求分批次生产配电柜,由甲方口头通知。 四:质量保证:

从货到现场开始之日起,保质期为质保期开关元器件如出现批量损坏,乙方应自接到甲方通知时的24小时内负责维护更换,保证甲方正常使用。

五、付款方式:

签订协议后,支付首付款 自货品交付并经甲方验收合格后,乙方提供盖有公章全款票据,甲方支付余款。甲方可通过银行汇款支付订金或货款。六、产品验收:

货到现场,甲方双方共同开箱验收,并进行带电负荷运行,试运行72小时无问题,视为合格。

七、违约责任:

由违约方赔偿受损方的实际损失。

八、解决协议纠纷的方式:双方协商解决,或交由协议仲裁部门解决。

九、本协议一式两份,双方各执一份,如有变更或增补,需以双方签字后的书面文件为准,作为本协议的附件,具有同等法律效力。

甲方(签字盖章 ): 乙方(签字盖章):

代表人:代表人:

联系电话:联系电话:

乙方银行账户:

年月日 年月日

茶购销合同(篇2)

百货商品购销合同

供方:

需方:

为切实贯彻执行经济合同法规,保证购销合同的严肃执行,签订本总合同。

第一条 本总合同适用于日用百货、纺织品、服装、劳保用品、等五类商品商商购销业务。本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充协议。补充协议和具体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款,补充协议与具体商品购销分合同不一致时,以补充协议为准。

第二条 商品质量,有国家标准或专业标准的。 按国家标准或专业标准执行;无上述标准的,按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的,由双方协商确定。供方应认真检验,严格把关,以保证商品质 如果商品质量不符合标准,一般情况应允许退货。如属特殊情况,供需双方可协调解决。

第三条 商品包装必须牢固,供方应保障商品在运输途中的安全。需 方对商品包装有特殊要求,双方应在具体合同中注明,增加的包装费用由需方负担。

第四条 购销合同的商品价格,必须遵守国家有关物价管理的规定。 有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。

第五条 商品货款、运杂费等款项的结算,购销双方商定适宜的结算方式,及时妥善办理。 货款结算中,要遵守结算纪律,坚持“钱货两清”原则,分期付款应在成交单上注明。

第六条 执行合同的交货日期,以供方开单日为准。在合同规定的交 货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的,不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的,供方认可后,予以分批均衡交货。

第七条 经供、需双方商定,货款结算除另有书面特殊规定外,采用 先款后货。

第八条 商品从取得发运证明起,所有权即属乙方。在运输途中发生 的丢失、短少、残损等责任事故,由乙方负责向承运部门交涉赔偿,需要甲方协助时,甲方应积极提供有关资料。

第九条 合同的效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本协议一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

需方 : 供方:

电话:电话:

代表人: 代表人:

经办人:(签章) 经办人:(签章)

年月日

篇五:百货购销合同范本范本

总合同号: 字第 号

供方:

需方:

第一条 为切实贯彻执行经济合同法规,保证购销合同的严肃执行,签订本总 合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、 服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购销业务。具体品类(种)的成交,需签 订具体商品购销分合同。供需双方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同 是签订具体购销合同的总原则。本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充 协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协议和具 体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款,补充协议与具体商品购销分合同 不一致时,以补充协议为准。

第二条 合同签订后,双方须严肃履行。如一方确因发生《经济合同法》第二 十七条所规定的情况,需要变更或解除合同的,须于合同到期前十五天以书面形式 向对方提出(含合同变更手续)。对方应在接到通知后十五天内书面(或电报)答 复,逾期不答复的,视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的,由责任方赔 偿。在新协议未达成前,原具体合同仍然有效。

按需方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需要严格执 行合同,一般不予变更。如需变更,由此而产生的损失,由需方负担;如供方不能 按期、按质、按量、按指定要求履行合同,其损失由供方负担。

第三条 购销合同的商品价格,必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品 双方亦可协商优惠办法或协商订价。

签订合同,成交商品的作价标准,均为正品价。对于副品、等级品,其差幅按 照扣率惯例作价执行合同;对于暂定价(参考价)商品,允许上下差幅在

10%- 15%以内执行(差率在具体合同中规定),合同中有规格差价的按照中档(等) 作单价成交,实际发货时按规格分别作价。

在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,要以书 面通知需方,以便作为交货时(指运出)作价依据。

逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾 期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价 格而发生的差价,购销双方另行结算。

第四条 对异地的商品供应价格,均为车、船交货价,装车、装船以前的费用, 由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的,由需方负担;对 同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或需方自提。 承运单位按有关收费规定收取的合理运输费用,运输保险费由需方承担。对运费负 担,也可按照双方协商的办法办理。

第五条 商品质量,有国家标准或专业标准的,按国家标准或专业标准执行; 无上述标准的,按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的,由双方协商确定。 供方应认真检验,严格把关,以保证商品质量。

如果商品质量不符合标准,一般情况应允许退货。如属特殊情况,供需双方可 协调解决。

第六条 商品包装必须牢固,供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品 包装有特殊要求,双方应在具体合同中注明,增加的包装费用由需方负担。

第七条 执行合同的交货日期,以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头 的商品,以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十 五天内开单供应的,不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的,供方认可后, 予以分批均衡交货。

供方供应商品,除双方另有约定者外,异地的,由供方代办托运。如需方要自 提,应持加盖财务印章的自提证明,提货费用由需方自理;同城的,除工厂直送部 分外,均由需方在货款结算后七天内自提(遇节假日顺延),超期未提部分,由需 方负责仓储费用。

受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三十天的,不作迟延履行 合同处理。

第八条 对有有效期限的商品,其有效期尚存三分之二以上的,供方可以发货, 有效期尚存三分之二以下的,供方应征得需方同意后才能发货。

第九条 供方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港),委托承运 单位发运货物,力求装足容量或吨位,从节约费用。

如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港)时,应及时通知对方,并进行 协商,取得一致意见后,再办理发运。协商达成一致意见前,仍然按原合同执行。

需方提出改变运输路线、工具、到达站(港),因此增加的费用由需方负担, 如确有特殊情况由双方协商解决。供方改变运输路线、工具、到达站(港),未经 需方同意的,因此增加的费用应由供方负担。

第十条 商品从取得发运证明时起,所有权即转移至需方。在运输途中发生的 丢失、短少、残损等事故,由需方负责向承运部门或保险公司索赔,非因供方过错, 不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料,并协助需方索赔。需方在接 收商品时,必须派人到现场监卸,清点大件,检查包装。如发现问题,应及时向当 地承运部门索取规定的记录和证明,立即详细检查,并在收到货物后十天内向有关 责任方提出索赔。责任属于供方的,需方应在收到该批

货物后十五天内,向供方提 出索赔,逾期不提,视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十五天内查明情况, 给予答复。逾期不答复,视作认赔。

若因有关单据未能随货同行,货到后,需方应先向承运部门具结接收,同是立 即通知供方,供方在接到通知后十五日内答复;属于多发、错(串)运商品,需方 不得自行动用,并做好详细记录,妥为保管,收货后十日内通知供方,因此发生的 一切费用由供方负担。

由供方委托承运单位发运的商品,均应向人民保险公司投保综合运输险。商品 在运输途中遭受损失时,由需方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保 险条款(试行)》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。

第十一条 商品外包装完整,拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题, 需方应在货到九十天内(单个商品价值在2千元以上的在十五天内),向供方提出 查询;发现商品霉烂变质,应在收到货物后三十天内通知供方。逾期均视为验收无 误。

接收进口商品和外贸库存转内销的商品,因关系到外贸查询,查询期为需方收 货后的六十天,逾期供方可不受理。

需方向供方提出查询时,应填写“查询单”,一货一单,不要混列。“查询单” 的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数 量、残损程度、合同号码、生产厂名、供应发货单号码(即调拨单,下同)等资料, 并保存好实物。供方应在接到“查询单”后十五日内作出答复。凡上项内容填写 不完整或多种商品混列,以及不是从供方供货的,供方可要求需方重新填写“查询 单”。

为了减少部分查询业务,凡一张“供应发货单”所列一个品种损失在五元以下, 残损在十元以下的均不作查询处理(零配件除外),对笨重商品(如缝纫机头、 部件等残品)的查询,需方将残品直接寄运工厂,查询单寄交供方,并在单上注明 寄运日期。

需方在收货时发现差错(如错发、多发部分)、无合同、严重质量问题等情况, 属于供方责任,需要退货时,应在收货后三十天内通知供方,逾期则供方可不受 理;同时需方也不得擅自退货或将商品运回供方。供方在收到通知后十五天内应予 答复并提出处理意见。逾期不答复,需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于 供方责任的退货,其损失均由需方负担。

第十二条 商品货款、运杂费、保险费等款项的结算,按中国人民银行有关结 算办法的规定办理。货款结算实行验单付款。需方无理拒付、逾期付款、拖欠货款 的,应按有关银行部门规定交纳滞纳金,并由开户行连同货款划给供方。

茶购销合同(篇3)

原料购销合同范文一

甲方名称: (以下简称甲方) 地址:

联系人:

联系电话:

乙方名称: (以下简称乙方) 地址:

联系人:

联系电话:

乙方《营业执照》注册号:

乙方《食品流通许可证》编号:

为进一步规范企业食品及食品原料采购行为,确保食品及食品原料采购做到公平、公正、公开和采购的食品价格合理,质量符合食品安全要求,根据平等自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商,特签订购销合同,供甲、乙双方共同遵守。

一.供货商相关资质

乙方需向甲方提供本企业的《营业执照》、《食品流通许可证》和负责送货人员的“授权委托书”复印件,并交验原件,同时加盖乙方公章。

二.供货数量、时间、价格、地点

供货数量:视甲方的加工、烹饪需求而定,采购时,甲方电话通知乙方,乙方如不能及时供货,须及时告知甲方。

供货时间:按照甲方指定时间送货。

供货价格:乙方每周报价一次,价格应低于当周市场价格,同时不得高于本市餐饮企业所购同类同等食品及食品原料价格。

交货地点:乙方将供货食品送至企业食品库房。

三.供货质量与数量保证

一)乙方所供的食品必须经国务院卫生行政部门认证认可的食品检验机构检验,并附有同批次“产品检验报告”复印件或“合格证”,同时向甲方提供由国家相关部门颁发与该产品有关的《生产许可证》、《卫生许可证》、《营业执照》、《食品流通许可证》、《税务登记证》等复印件,并加盖乙方公章。

二)乙方向甲方承诺,不得提供下列食品:

1.用非食品原料生产食品或者在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质,或者用回收食品作为原料生产食品;

2.不符合食品安全标准的食品;

3.腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;

4.病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

5.未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类及其制品;

6.超过保质期的食品;

7.国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;

8.未经过安全性评估的食品;

9.无标签或标签、说明书不符合《食品安全法》规定的预包装食品、食品添加剂;

10.添加了药品的食品。否则,由此产生的经济损失由乙方负责承担,并负相应的法律责任。

三)乙方所提供的食品,由甲、乙双方逐样过称,净重量误差范围不得超过±3﹪,如发现有不足称的,则当批货物按抽样平均重量计算。

四)验收时,如有上述乙方向甲方承诺中包含的不得提供的食品,乙方要自行收回。

四.货款结算支付

乙方供货送交甲方仓库,经验货人对数量与质量进行初步验收后,由乙方出具两联制销售发票或销货单据,货款在双方协商的时间结算支付。

五.相关责任赔偿

1.甲方如因食用乙方所提供食品导致发生食物中毒,经有关单位鉴定原因属实后,乙方除承担全部医药费、赔偿费用,同时承担全部法律责任。

2.如在主管部门日常监督及抽样检验中有不符合食品安全要求现象,一切损失及相关处罚由乙方承担。

3.乙方如应承担经济法律责任,不受本合同期限制约。

六.合同生效与终止

1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字或签章之日起生效。

2. 本合同自 年 月 日至 年 月 日止。

甲方:(签章) 乙方:(签章)

年 月 日

原料购销合同范文二

需方(甲方):

供方(乙方):

甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就原料买卖签定如下条款:

1、合同一年一签,本合同期限为一年。原则上在此期限内乙方供应甲方的原料不低于25000吨。为确保甲方生产需要,乙方根据甲方要货计划及通知,积极组织货源和运力,保障甲方需求。若客观上造成了甲方生产计划延误,乙方必须承担相应经济责任。

2、原材料的质量:原料包括树皮、薪材、竹尾、竹屑、竹片,乙方不能以次充好。上述材料含水量控制在30%以下,如超过30%,甲方有权扣除相应吨位;如含泥沙量超过2%则甲方有权要求乙方自行拖回,费用乙方自负。

3、价格以益阳电厂上述材料的收购价上调( )元每吨为合同价格,即收购价为( )元每吨。如益阳电厂价格发生变化,甲乙双方应及时调整收购价格,否则甲方有权终止合同。

4、此合同价格包括原料成本、运输费用及装卸费。原料到达现场必须服从甲方现场调度人员的调度,并按要求卸货,如给甲方造成转运费用及麻烦由乙方负责。

5、结算方式:原则上为天结,从供货之日开始乙方必须押一车货款作为合同保证金,甲方开除正规的收款收据并盖好公章。此款在合同结束后即日退还。

6、甲方提供充足的材料堆场,保证堆场内的道路畅通,乙方负责材料运输装卸过程中的安全。

7、违约责任:甲乙双方不得单方违约,如有违约由此引起的纠纷可协商解决。同时具有上诉法律的权利。

8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方: 乙方:

甲方代表人签字: 乙方代表签字:

日期: 日期

原料购销合同范文三

需方: 供方:

合同编号: 签订地点:

合同有效期: 至

1、经双方协商,需方向供方购买以下货物:

2、验收方式及异议期限:按标准执行。

3、结算方式、期限:保底万元,超出部分以现金或承兑汇票结算。

4、每批货物须附供方质检报告(中药材除外)、送货清单(须注明品名、规格、数量、批号)。

5、每批原辅料的外观及内在质量应具均一性,不得有混等级、混品种现象,否则视为不合格。

6、每件货物须标明品名、规格、产地、供货单位、数量、批号等内容,并应有合格证,否则视为不合格。(中药材需有采收或加工日期,可无批号、合格证)

7、经需方按质量标准检验不合格的原辅料,供方无条件退货或换货,并承担由此给需方造成的损失。

8、因供方原辅料质量不稳定,给需方造成损失,供方须作出一定的赔偿,金额为需方直接损失的 倍。

9、入库货物数量以需方实际收货数为准。

10、若供方在一年之内发生次以上其它违约,需方有权取消以后定货。

11、违约责任:供方因非不可抗因素不能交货的,需方按该批货物价值的%索赔,如延期交货,每延期一天,如该批货物价值在 万元以下,按 索赔;在 万元以上,按 %索赔;超过 天交货的,按不能交货对待。

12、解决合同纠纷的方式:由双方协商解决,协商不成的,可向签约地方法院起诉。

13、本合同一式叁份,需方两份,供方一份,双方代表签字,单位盖章后生效。本合同传真件与原件同等法律效力。

14、其它约定事项:

需方: 供方:

年月日:

茶购销合同(篇4)

需方(甲方):____

供应(乙方):____

为发展对外贸易,甲、乙双方经友好协商,订立合同条款如下:

一、甲方收购乙方如下产品

运费以及货物入库的卸车费由乙方承担。

二、质量标准

1、本合同的产品质量标准为:确认样为主

2、乙方对交付甲方产品的质量负责按工厂相关规定。

三、包装

1、本合同产品的包装要求为:产品应具有防潮、防锈蚀、防震及适合远洋运输的包装,由于产品包装不良而造成的损失由乙方承担。

2、其他要求:在每件包装上需按要求标明甲方指定的唛头。并用透明塑料袋内装装箱清单贴在每个包装箱外。

四、溢短装

甲方认可对乙方交货的溢短装范围为:无

五、唛头:

另外提供

六.交货地点:

甲方工厂

双方约定:本合同的`覆行地在宁波。

七、验收

1、验收方法:以工厂自检及商检单为准

2、验收时间:发运前

3、验收地点:乙方工厂

4、若因乙方产品的外观、品种、型号、规格、数量等方面不符合合同的约定,则甲方应在乙方交货后40天内向乙方提出书面异议并有权索赔。

5、若因乙方产品的内在质量不符合合同的约定,则甲方应在乙方交货后半年内向乙方提出书面异议并有权索赔。

6、鉴于本合同产品为出口产品,故乙方对甲方和外商间的关于该批产品的合同中有关质量的约定予以认可,并承诺若因外商对货物质量不确认或提出质量异议而使甲方造成的损失由乙方承担。并且乙方同意甲方有权就上述损失在甲方应向乙方支付的货款中扣除。

7、乙方保证其对本合同项下货物有合法的所有权或处分权,并保证该货物上不存在第三人可以主张的有关权利如抵押权、租赁权等以及没有侵犯第三人的知识产权,除非甲方订立本合同时知道或应当知道第三人对本合同项下货物享有权利。甲方有证据证明第三人可能就本合同项下货物主张权利的,可以中止支付相应的货款。

8.乙方保证其所提供的货物均符合本合同的规定。并且是全新的和未使用过的,否则在本合同第二条第2项规定的乙方对货物的质量负责期内发生货物的变质、污染或其它损失的,损失由乙方承担。

八、付款结算方法及期限

1、合同签订后,甲方向乙方支付合同金额的30%预付款

2、乙方发货前通知甲方,甲方派人验收并取得合同全额增值税专用发票后,甲方再支付全部余款。

九、 乙方应在交货前/收款前向甲方提供下列单证

A,全额增值税专用发票

B,货物装箱单

十、运输方式

乙方负责

十一、违约责任

1、若由于乙方产品质量或交货时间发生问题导致甲方无法出口或延迟出口,乙方应向甲方支付因此而产生的全部费用;若引起外商索赔造成甲方损失的,乙方赔偿甲方全部损失。

2、双方未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律办理。

十二、甲乙双方在贸易过程中若由于一方或双方的原因造成争议,双方应友好协商,协商不成,诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

十三、其他事项:

十四、本合同自签订之日起生效,正本一式两份,由甲乙双方各执一份。

十五、本合同的主文印刷字体,未经双方共同认可的任何删划行为应视为无效。

甲方:____

乙方:____

授权代表人:____

授权代表人:____

____年 ____月 ____日

茶购销合同(篇5)

供方: (以下简称甲方)

需方: (以下简称乙方)

甲乙双方本着真诚合作,共赢互惠的原则,经友好协商,签订以下合同:

一、甲方责任

1、甲方每月定期向乙方各类图书书目数据。

2、甲方负责对乙方投递的图书定单及时查重、汇总采购,并送货到馆。

3、甲方为乙方采购的图书贴复合型磁条(非铁性)、贴条形码、打登录号、盖馆藏章,并在配书之前向乙方所订图书的采访数据,在送书同时按乙方要求配送合适乙方的标准Marc编目数据。

4、甲方向乙方的图书必须是正版图书。

5、对因出版社和甲方缘由酿成的图书错装、倒装、损坏等,由甲方负责退换,退换进程中发生的用度一概由甲方承当。

6、甲方到书率必须在95%以上,并保证每月到书一次。

7、甲方按图书码洋的 开票与乙方进行结算。

8、甲方中标后需向乙方校财务处交纳壹万元的图书保证金,甲方如未违反本合同第四款任何一条,合同终止时保证金全额退回。

二、乙方责任

1、乙方根据甲方的书目数据填写图书订购单,盖章签字后交甲方采购。

2、乙方收到图书后应迅速验收,15日内未有回信即视同无误。

3、乙方应在收到图书后2个月内将书款汇往甲方进行结算。

4、终止本合同时,除结清已到图书的书款外,对已预订还没有到货的图书仍负有接受的义务。

5、未经甲方同意,乙方不得自行转让甲方的书目数据,不得用此书目数据从事商业活动,做有损甲方名誉和利益的事情。

三、如有以下情况,甲方保证金不再退回:

1、双方认定其中有盗版、盗印等题目图书(含壹册在内)。

2、到书率未超过80%。

3、甲方因任何理由单方面终止本合同。

四、本合同有效期截至 年 月底。

五、未尽事宜,双方本着友好协商的原则处理。

六、本合同一式肆份,双方各执一份,乙方校财务处、纪检各执一份,自签订之日起生效。

甲 方: 乙 方:

负责人: 负责人:

年 月 日 年 月 日

茶购销合同(篇6)

供方:地址:

需方:地址:

双方就所需的___________________________供货事宜进行了充分协商,达成一致意见,并签订供货合同,以资共同信守:

1、货物价格:以供方每天提供的报价单,待需方考察市场后的执行价为结算依据,届时逐笔或逐批次书面确定。供方在协定价格周期内必须正常按要求按量供货,供方必须达到需方品种、数量的要求,需方可给予供方单个品种及数量分别200元的罚款,费用直接从货款内扣除,需方应随附事件说明的罚款单。

2、质量要求:符合地方卫生部门的规定及需方使用部门的质量标准为准,有行业统一标准的产品,需方可参照提出其使用部门的质量标准,没有行业统一标准的双方可共同封存实物样品作为参照标准。如查实供方的.产品在需方经营场所内发生食品卫生事件,供方不仅要承担卫生司法部门的全部法律责任同时要对需方造成的损失和品牌声誉进行赔偿。

3、付款方式和支付条款:约定价格为含税价格,货到经需方验收合格后对帐,供方应于15号前提供上个月的货款正式税控机打印发票,上月的货款结算时间为下月的下旬。

4、交货与发运:双方共同认定约货、收货时间。送货到需方指定的营业场所,货物运输由供方负责,费用由供方承担。

5、知识产权:供方应确保其供应的产品在知识产权方面没有瑕疵或没有侵犯他人知识产权。如需方因供方产品的知识产权问题被任何第三人(含国家机关)追索或处罚,供方承担由此而造成需方的一切损失。

6、合同纠纷及仲裁:为执行本合同而引起的各种纠纷,供需双方应本着合作的态度,友好协商。若协商不成,任何一方均可向苏州市有管辖权的人民法院提出诉讼。

7、甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时,应提前15天通知对方,并采用书面形式由双方协商达成协议。如若供方的产品因为质量、数量上的原因且在三天内无法得到改善对需方的经营造成负面影响的,需方有权随时中止合同。

8、本合同一式贰份,供需双方各执壹份。本合同自双方签字盖章后生效。

供方:(签字/盖章)

电话:

传真:

需方:(签字/盖章)

电话:传真:

茶购销合同(篇7)

甲方:

乙方:

经协商,甲方同意出售,乙方愿意购买下列标的物,并遵守以下条款:

一、标的物明细(以下包括:商品名称、商品编号、鞋材协议、码段、数量、单价、金额、交货期;标的物的具体信息,包括代码匹配和材料标准,可在订单中找到,合同号在附件中):

二、生产:

根据双方确认的样品要求。在生产散装货物时,如未经乙方书面同意,甲方散装货物使用的材料与确认的样品不符,乙方有权拒收散装货物,并保留向甲方要求不超过预付款总额2倍的违约赔偿的权利、、未经乙方许可,甲方不得将订单外包给其他加工厂生产。

三、本合同签订后,甲乙双方应全面履行本合同,但乙方根据市场情况紧急书面通知甲方减少或取消订单(经甲方同意)(订单减少或取消部分的付款应根据本合同的约定价格从总付款中扣除)。

四、包装

严格按照乙方要求操作。货物送到乙方指定地点后,经乙方检验,如发现因包装过紧导致鞋子变形,影响销售,乙方有权要求甲方赔偿相应损失或全额退还赔偿金;因包装松散和体积浪费造成的额外运费损失由甲方承担、、

五、质量要求

根据乙方确认的样品、其他技术标准和供应商对质量负责的期限或质量保证期:甲方应按照国家质量标准进行生产,并按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规在三包期内实施产品质量。三包& rdquo;交货后半年内,消费者大面积(15%以上,含15%)投诉散装货物存在重大质量问题,相关质检部门确认产品本身确实存在重大质量问题。甲方有义务配合乙方履行必要的产品召回责任,并承担由此产生的一切费用。

六、交货日期

所有货物都严格按照订单要求的交货日期准时交货。如因延迟交货而导致任何一批产品上市销售,甲方应赔偿乙方该批产品合同金额的5%。如果合同交付期延迟超过15天,乙方有权拒绝装运和取消合同,甲方应退还乙方支付的定金、、

七、验收准则

乙方应根据确认的样品及相关标准和要求接受所有货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准。如果客户对某一批次(或所有批次)的散装货物有其他质量要求或其他要求,乙方应在该批次(或指定批次)交货日前20天以书面形式(包括双方之间的传真和公函)通知甲方确认。

验收方法:

(1)甲方应根据合同或订单中约定的交货日期安排自己的生产计划,并将生产计划通知乙方。乙方有权根据甲方的生产进度安排人员进入车间对生产的散装货物质量进行抽查,并将抽样检验结果反馈给甲方代表机构。甲方应根据抽样检验结果及时调整相关质量管理,避免最终散装货物交付的质量问题。

(2)根据客户的实际情况,乙方有权在装运前7天内安排正式的质量检查员对这批散装货物进行检查。乙方应在正式检查前至少提前3个工作日通知甲方,以便甲方安排相关事宜。对于检验结果,乙方应在1 & mdash2个工作日内书面通知甲方确认。甲方应根据检验结果及时纠正和更换散装货物的缺陷。甲方完成相关整改工作后,乙方将重新安排检验,直至检验结果符合质量标准。

(3)未经乙方书面通知确认(包括双方的传真和正式通信),所有货物不视为检验合格,不得装运。如甲方违反本条款,给乙方和第三方造成经济损失,甲方应负责赔偿。

八、合同(总付款)金额:(小写),20%定金(小写)。

九、付款方式:由合同双方签字,乙方向甲方预付合同金额的20%后生效,乙方在接受交货时,必须在每次交货前将该批款项存入甲方账户(注意:乙方向甲方支付的20%定金只能作为最后一批货物放行时的付款)。如果甲方通知乙方发货,乙方一周内未回复且未付清货款,甲方有权处置乙方委托甲方生产的货物,乙方按如下方式支付甲方定金。

十、违约责任:延期交货的违约责任按合同交货条款办理;如甲方交货严重延误(经乙方或其客户多次通过邮件、传真或电话催交,甲方仍无法确定交货日期)或拒绝交货,给乙方造成巨大经济损失的,乙方有权向甲方要求赔偿,赔偿金额不超过《合同法》规定的违约上限。其他违约责任按照中国合同法的有关规定办理。

十一、解决合同纠纷的方法:双方友好协商;协商不成的,依法处理。

十二、乙方移交给甲方的附件“订单”和“包装明细”是本合同的组成部分。在合同执行过程中,甲乙双方代表签署的其他书面和正式文件(包括双方签字或盖章的传真件)也是对合同的有力补充。如果本合同、所附订单和其他书面文件中有冲突或矛盾的条款,应以最接近最终交货日期的约定条款为准。

十三、本合同一式两份,自签字盖章之日起生效。

开户银行:

账号:

税号:

遵守以下条款,共同严格执行。乙方单位:地址:联系人:电话:传真:银行:账号根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方经友好协商,签订本合同

第一条乙方提供的产品总名称、型号规格、数量、单价和金额

第二条货物到达用户指定地点后,如货物外包装破损,甲方将拒收货物。

或者在收据上标注外包装破损;否则,视为甲方正常收货,由甲方承担责任。

第三条交货地点和方式:

1、交货地点:

乙方有义务将货物运输至甲方指定的目的地、

第4条支付条款

本合同总金额(含税)为人民币元整

自本合同生效之日起,乙方将在个工作日内完成交付、安装、调试和验收。

在乙方完成安装调试并通过验收后的个工作日内,甲方应向乙方支付合同总价,乙方收到总价后应立即向甲方开具17%的增值税发票。

第5条

1)乙方承诺:

1、乙方负责完成设备的安装和调试,以确保正常运行。乙方保证所提供的货物由原制造商生产和包装,并符合国家质量检验标准。

2、乙方承诺甲方提供的产品质量具有可追溯性,产品质量保证期为年,自交货之日起计算。

醉方承诺:

1、为乙方提供合适的安装和调试场所,并指定专业人员协助。

2、保修期内,甲方不得擅自通过第三方进行维修。如遇特殊情况,需征得乙方同意。

第六条合同的变更

本合同条款的任何变更或修改应由双方以书面形式签署。变更内容与本合同具有同等法律效力(修改部分除外)。

第七条违约责任

合同履行期间,乙方延期交货,甲方延期付款的,违约金不超过合同总价的20%,但双方协商同意免除责任的除外。

第8条争端的解决

凡因执行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。友好协商不成的,各方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条补充规定:

本合同一式两份,双方各执一份,盖章后生效,两份合同具有同等效力。本协议未尽事宜,双方应根据本协议达成的原则,以补充条款的形式达成一致,补充条款与本协议具有同等法律效力。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表(签名):

代表(签名):

____年__月__日

____年__月__日

茶购销合同(篇8)

瓷砖是装修的重要材料,对于瓷砖购销合同书你了解多少呢?以下是范文网小编为大家整理的瓷砖购销合同书范文,欢迎参考阅读。

瓷砖购销合同书范文1甲方(需方):(以下简称为甲方)

乙方(供方): (以下简称为乙方)

通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位,为明确双方责任,确保双方利益,依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定,在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议,以供双方共同遵守。

二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限:

乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货,其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。

三、交货时间、地点、方式:

乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期),采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的xxxx酒店工地一楼,即xxxx市xxxx路与xxxx路交会处东北侧xxxx酒店一楼。

四、运输及运输保险费用:

乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收:

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合公路或铁路运输要求,确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

六、合理损耗及计算方法:

乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出:

乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收,三方验收人员在验收凭证上共同签字确认,并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议,甲方须在施工开始至施工完毕提出,双方共同协商解决。

八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法:

按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

九、结算、付款方式:

1、结算方式:以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式:签订本合同后,甲方向乙方支付定金人民币伍万元(¥50,000元),每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% (含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% (含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票,但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具,但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

十、违约责任:

如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货,每延期一天交货,则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金,并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款,每延期一天付款,则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计(付)违约金。

十一、合同纠纷解决方式:

按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成,则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、其它约定事项

在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责,但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项,双方可另行签订协议作为本合同附件,并与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十四、本合同一式肆份,双方各执两份,均具同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

瓷砖购销合同书范文2甲方(需方):

乙方(供方):

一、产品名称、规格、数量、单价、产品质量、金额:

备注:以上价格为包干价,任何方均不在中途调价。

二、质量标准:质量应满足《轻质高强饰面砖》JC/T2195-20xx以及企业标准执行,并满足需方要求,以双方签字封样为准,生产工艺为:垫板窑全通体砖,数量以需方的实际数量为准。

三、交货地点、运输方式及费用:供方负责运输到需方指定的 成都市新都区新繁镇大月·龙湖尚城施工现场,上车费及运费由供方负责,下车费由需方自理。

四、交货时间:供方收到需方支付的定金后,开始对本合同约定的全部产品进行生产;供方在 25 日内开始向需方交货,第一批货在 年 月 日前供货,并按照需方工程进度交货。

五、验收标准:需方在收到货物后,按第二条规定标准进行验收;如供方所供货物有质量问题由供方承担换货及相关经济责任。

六、货物交接:需方制定员工姓名 电话号码 身份证号 ,为货物接收人,代表需方接受货物。签订合同时应向供方提供需方出具的授权委托书、并提供制定员工的身份证复印件作为合同的附件。

七、货款结算及支付:本合同签订生效后,需方支付 元作为需方履行本合同的定金(人民币);需方在支付货款时,货款在人民币壹仟元以下的可以现金支付外,货款超过人民币壹仟元以上时,需方必须以银行转账或电汇方式支付到合同指定的账号,否则视为需方未支付货款;需方付清全部货款后,供方开票货到付全款,定金在最后一车货款中扣除;如需方未按约定付款,供方有权拒发货,造成停工损失由需方负责。

八、供方收到需方支付的定金后,开始对本合同约定的全部产品进行生产,需方不得中途解除合同,否则供方所生产的全部产品仍由需方安装合同价格赔偿供方的损失。

九、本合同签订生效后,对双方都具有法律约束力,任何一方都不得单方变更或者解除;如一方违约,应当向另一方支付违约金人民币5万元,并按照定金法则处理定金,如一方违约给对方造成损失的,还应当承担赔偿损失的责任。

十、供方在受国家能源调控或遇到不可抗拒的因素(自然灾害)导致企业不能正常生产的情况下,及时告知需方,供货期顺延。

十一、本合同的所有附件均为本合同不可分割的部分,本合同未尽事宜,双方协商解决。解决合同纠纷方式:

1、协商解决;

2、如协商不成,因履行本合同而发生争议,由需方所在地人民法院管辖;

3、其他有关事项按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规办理。

十二、本合同一式四份,双方各执二份,双方签字盖章并在需方支付定金后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

瓷砖购销合同书范文3供方: (以下简称甲方)

需方:(以下简称乙方)

签约时间: 年 月 日

一、 产品名称、编号、数量、金额

二、 质量要求及检验标准:按现行标准执行。

三、 交货地点:

四、 运输方式:

五、 包装标准及费用:纸箱包装,由供方负责;包装物不回收。

六、 验收方法及提出异议期限:提货时由须方任意抽验收货,提出异议期限为提货之日起五日之内,超出期限,责任自负。

七、 结算方式:现款提货,合同签订后需方付总款的 为定金,以后按先打相应的款再发相应的货方式结算:其定金在最后一批货款中扣除。

八、 供货时间: 年 月 日开始第一批货,需方如分批提货的,应拟订分批提货时间并按时提货,并在 年 月 日前将最后一批货提完,否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上,否则视为需方违约,如违约,合同定金供方恕不退还给需方。

九、 违约责任:按《中华人民共和国合同法》规定执行。

十、 解决合同纠纷的方式:协商解决,如协商不成由签订地所在法院管辖。

十一、其他约定事项;异议期内提出异议,供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题,供方应及时做出处理,如继续铺贴,供方不承担一切经济损失。

十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货,供方不属违约,双方重新协商供货时间。

十三、货款必须汇入供方指定账号,否则由造成的一切经济损失供方不负责。

十四、验收标准;以双方封样为准。

十五、其他;供方收到定金后,此合同生效。

十六、有效期;从供方收到定金之日起,至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。

十七、本合同一式四份,供货单位一份,购货单位三份,其他未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

茶购销合同(篇9)

销售方:_________________(单位或个人)简称甲方

联系地址:_________________电话:_________________

收购方:_________________(单位或个人)简称甲方

联系地址:_________________电话:_________________

为维护双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的.基础上,就商品收购的有关事宜达成如下协议:_________________

商品清单:_________________

品名:

等级:

单位:

数量:

单价:

总价(万元):

合计人民币大写:_________________

¥:_________________

一、验收标准:_________________双方根据合同产品清单共同清点产品箱数、规格、型号,如完全一致为验收合格。

二、交货方式:_________________时间地点

三、运输费用:_________________运输费用经协商由方承担。

四、结算方式:_________________货到付款,凭增值税发票通过银行承办,或以现金及其他方式银行转账支付;

五、违约条款:_________________如乙方未按时交货或甲方未按指定日期付款,每天均按合同金额的2‰收取滞纳金。违约责任按《合同法》相关条款执行、合同纠纷由双方协商解决,协商不成时,由双方所在地仲裁委员会仲裁。

六、补充条款:_________________

1、

2、

3、

七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。合同执行期内,双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定。补充规定同本合同具有同等效力。

甲方:_________________

法定代表或指定委托人(公章及签字)

乙方:_________________

法定代表或指定委托人(公章及签字)

共同签订日期:________________

茶购销合同(篇10)

甲方(卖方):_________________合同编号:_________________

乙方(买方):_________________签订地点:_________________

第一条红木原木基本情况(请逐项填写,勿写“同样品”;“验收说明”等内容请在验收后填写,红木买卖合同。)

第二条质量标准:每件红木应符合规定的树木名称,产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量。

第三条付款方式:定货时,甲方收取货款总额%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还),余款提货或送货时付清。

第四条自提货物。乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。

第五条甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。

第六条违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的%向乙方支付违约金。

第七条购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。

第八条其他约定事项:

第九条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

第十条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________

住所:_________________住所:_________________

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

委托代理人:_________________委托代理人:_________________

电话:_________________电话:_________________

传真:_________________传真:_________________

开户银行:_________________开户银行:_________________

帐号:_________________帐号:_________________主办单位(签章):_________________

茶购销合同(篇11)

甲方:(供货方)

乙方:(购货方)

乙方因建筑需要,向甲方购买建筑模板等专用材料,根据国家《合同法》第131条、135条、141条、115条《买卖合同》法律条款,本着友好合作及互惠互利精神,遵守诚实守信原则,现经充分协商,

一、 甲方供货给乙方上列规格、价格、等级的专用材料,所发货款按实际发生量结算。合同履行地为甲方板厂仓库。

二、 以上价格均含运费,由甲方代运到乙方工地,甲方交货的数量及质量以乙方单位验收,货到乙方后在甲方送货单上签字为准。

三、 乙方需购的材料由甲方负责、随时送货,乙方必须提前5天告诉甲方。特殊规格木材,乙方必须提前6天告知甲方。

四、 付款方式:甲方交货给乙方后,乙方必须按下列分期支付总货款比例给甲方:货到工地起30天内付款50%,剩余货款每个月分批付款至主体封顶或四个月内全部付清。如乙方没有按时支付货款,甲方有权单方面终止协议,并要求乙方按照货款总额按日0.3%支付违约金并在七日内付清全部货款。

五、 此合同货款必须由甲方指定收款人张国龙收款。在未付清甲方货款且没有征得甲方同意的情况下,乙方不得向其他厂家或个人购买同类产品,否则视为乙方违约,乙方必须在七天内结清并支付全部货款。

六、 模板按使用说明书使用,质量按国家标准,起层、脱胶率3%,如超出3%,货到工地后30日内免费调换,过期概不负责。如乙方人为损坏,甲方概不负责。 质量保证如下:甲方供货的模板必须保证乙方周转十次,

七、乙方指定收料员名单:_____ _____电话:____ ___

八、货到工地,工地负责卸货,出现任何问题和甲方无关。如工地停工超30日,质量不保,付清剩余货款。

九、本合同双方签字盖章即生法律效率,一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方单位签字:(盖章)

_____年____月____日

乙方单位签字:(盖章)

_____年____月____日

茶购销合同(篇12)

合同编号:_______________签约时间:__________________

购苗方(甲方):_______________________________________________________________

供苗方(乙方):_______________________________________________________________

签订地址:___________________________________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则,就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同,以便共同遵守。

第一条合同标的

1、品种:_______

2、规格:_______

3、数量:_______

4、单价:_______

说明:本合同苗木的销售价是上车价,起苗、包装费、上车费、人工费用由乙方承担,运费由甲方承担。

第二条供货时间及数量

_______________________________________________________________________

第三条运输

(一)运输方式:

发货地点:_______

到达地点:_______

收货人:______

(二)运费承担:_______

(三)乙方交由承运人运输的在途货物,毁损灭失的风险由卖方承担。

(四)乙方按照约定将货物交运后,甲方变更到达地点或收货人的,由此产生的费用和风险由甲方承担。

第四条合同价款及付款方式

本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后,甲方向乙方支付定金____元,在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后,甲方一次性将剩余款项付给乙方。

乙方指定账户指定以下账户为唯一收款账户:

账户名称:_______

开户银行:_______

银行账号:_______

第五条产品质量

甲方所提供的苗木质量须达如下标准:

1、根、茎部必须完好无损。

2、无检疫病虫害。

3、没有严重的机械损伤。

4、合理栽培后能够成活。

第六条产品验收

验收应依据本合同约定的相关要求和标准;甲方应在货到后____日内进行验收,验收结果应经双方签字确认;如果甲方逾期未进行验收,视为已验收合格。如经验收后货物不合格的,甲方应在___日内通知乙方进行更换等事宜。

第七条甲乙双方的权利和义务

1、甲方应按合同规定的时间和质量,提供给乙方所需的苗木,保证不提供假苗。

2、乙方在本合同规定的提苗期限内不提完所有的苗木,则甲方有权自行处理剩余苗木。

3、乙方在按合同的.规定按时支付苗款的前提下,有权要求甲方按合同的规定按时提供所需的苗木。

第八条违约责任

双方均应按合同的规定认真履行各自的义务,如有违约,则违约方须向另一方支付本合同总价________%的违约金。

甲方:_______

乙方:_______

2025土地租合同(分享12篇)


随着人们的教育质量的提升,我们时不时会需要用到一些文章,范文在我们的生活中随处可见,好的范文是怎么样的?下面,我们为你推荐了2025土地租合同(分享12篇),希望你更多关注本网站更新。

土地租合同 篇1

转让方 (以下简称甲方):

住址: 身份证号码:

受让方(以下简称乙方):

住址: 身份证号码:

甲乙双方按照有关法律法规和国家有关政策的规定,本着依法、自愿、有偿的原则,经双方协商一致,就农村土地使用经营权转让事宜,订立本合同。

一、转让标的:甲方将其承包经营位于细柳街办南XX西户公路以东的 亩拥有使用经营权的土地转 让给乙方(具体面积以。坐落(四至)东: ,南: , 西: 。面积 (亩)

二、转让期限:转让的土地使用经营权年限为长期。在国家和其他企业征用该土地时该合同自动终止。但其地面附着物及由此衍生的收益归受让方所有。

三、转让费:该宗土地使用权转让费及所有地面附着物赔偿总计人民币陆万元整。自该协议签订之日起由乙方一次性以现金形式付给甲方。

四、转让土地的交付时间和方式:甲方应于乙方交付转让金之日将转让土地交付乙方。

五、土地使用权转让和使用的特别约定

、乙方获得土地使用权后,依法享有该土地的使用、转让、建房经营收益,经营决策、地面附着物处置等权利。其一切收益归乙方所有,甲方不予干涉。

2、由于该宗土地无法与原始土地发包方办理使用权转移手续,若乙方在以后对该土地使用权及地面附着物权益处分时,如需甲方协助,甲方应给予乙方提供土地承包原始资料等方面的配合。

六、违约责任

1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约一方支付违约金。违约金的金额为转让合同金额的三倍。

2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的具体数额依具体损失情况确定。

3、如因甲方反悔在经过法院被判定该合同无效时,甲方如因此受益,甲方仍应履行以上

1、2条款的赔偿责任。

七、生效条件

甲乙双方约定,本合同经双方签字盖章,乙方交付转让金后生效。

八、其他条款

本合同未尽事宜,可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式三份,由甲乙双方各执一份,鉴证方一份,具同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

土地租合同 篇2

甲方:

乙方:

本协议是经甲乙双方友好协商,甲乙双方本着互惠双赢的原则进行合作,在平等、自愿的前提下达成如下合作事宜。

1、 甲方为乙方耕地进行精细化管理和技术支持,在甲方的托管中产量高于当地平均产量。(自然灾害因素造成的减产不在甲方责任范围)

2、 乙方将耕地 亩托管给甲方管理,甲方收取乙方每亩 元的农业生产资料成本和工时服务费。

3、甲方提供的服务项目包括耕地、播种、除草、病虫害防治等项目,为确保稳产、增收所有农业生产资料必须是甲方指定的'产品或甲方直接提供的产品,以防误用伪劣产品影响作物产量。

4、甲方提供的服务项目中不包含农田灌溉,因天气因素多变农田灌溉费用不便核算,农田灌溉时甲方可以帮助乙方联络灌溉服务队,对于灌溉的标准和质量有乙方自己验收。

5、 甲方的服务过程中乙方可以全程跟踪查看,如庄稼生长过程中因天气因素出现冻害、倒伏等现象但最终没有影响产量甲方服务视为正常。

6、 作物成熟收割时如乙方对产量有疑问,甲乙双方可以测产,按产量构成要素亩穗数、穗粒数、千粒重进行计算。

7、 庄稼生长过程中如出现被盗、被人为毁坏、家畜践踏等因素甲方不承担任何责任。

8、 乙方田地如因排水不畅通,导致庄稼被水淹没造成的损失甲方不承担责任,因为排水设施的建设不是甲方能力所能解决的问题。

9、 庄稼成熟之后由乙方自己组织收割,甲方不负责收割,但甲方可以为乙方免费联络收割服务队伍,尽量不误农时、提高效率。

10、 乙方将耕地提供给甲方后托管服务费每季作物支付一次不能拖欠。

11、 甲方为乙方土地托管服务期限不得低于1年。

12、 本协议自 年 月 日执行终止于 年 月 日。

13、 本协议一式三份,甲乙双方各执一份,另一份由村委保存。

甲 方: 乙 方:

甲方代表: 乙方代表:

联系电话: 联系电话:

签约时间:

土地租合同 篇3

发包方:东辽县泉太镇新农村村民委员会(以下简称甲方)

承包方:____________________ _(以下简称乙方)

为了农业科学技术的推广,改变传统陈旧的农业耕作形式,培育和合理使用林木资源,加快荒山绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用,促进经济发展,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,经公开协商讨论同意,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。

一、土地的面积、位置

甲方经村民会议同意并报镇人民政府批准,将位于泉太镇新农村一组面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准) (土地类型)承包给乙方使用。土地方位如下: 东起:___ ______,

西至:___ ___ _________,

北至:_____ _________,

南至:____ __ _________。

附图已经甲乙双方签字确认。

二、土地用途及承包形式

1.土地用途为经果林种植和养殖及相关农业科技开发、推广、培训、服务。

2.承包形式:个人承包经营。

三、土地的承包经营期限

该地承包经营期限为 年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。

四、承包金及交付方式

1.该土地的承包金为每亩每年人民币 元,承包金每年共计人民币 元。

2.乙方向甲方一次性全额交纳承包经营期限承包金合計人民币 元(大写人民币 元),上述承包费已含原荒山杂树补偿款。

五、 地上物的处置

乙方有权处理承包区域内现存地上物及其他植被,在承包经营期内乙方所建设、种植之地上物所有权亦为乙方所有。

六、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.对土地开发利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用,并使乙方取得土地承包经营权。

2.按照合同约定收取承包金,在合同有效期内,甲方不得提高承包金。

3.保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益,承包期间,如乙方需砍伐树木,甲方应当配合乙方向有关主管部门申请办理采伐许可证。

4.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。

5.按照合同约定,保证电路畅通,并无偿提供通往承包地的道路。

6.按本村村民用电价格收取乙方电费。

7.为乙方提供所在地村民的其他同等待遇。

8.在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块, 在承包期限内,如因承包范围出现土地纠纷,由甲方负责解决,若致使乙方遭受经济损失,由甲方按国家相关规定进行赔偿。甲方必须确保乙方在承包期内不受任何干扰。

(二)乙方的权利和义务

1.按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。

2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。

3.乙方在承包地范围内可以种植速生树种和其他林木、果树,并可以养殖家禽、家畜及鱼类等动物,但不得污染饮食水源和村民的住宿环境。

4.乙方对承包地有独立自主经营权、林木所有权、林木处分权和收益权,任何单位和个人不得干涉。承包经营,独立核算,自负盈亏,所发生的一切债权债务由乙方独自享有和承担,与甲方无关。

5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

6.在承包期内,乙方须按合同规定缴交承包款给甲方,并有权拒绝交纳除合同规定承包款外的任何其他非国家规定之费用。

7.保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。

七、合同的转包

在本合同有效期内,乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方享有,甲方不得对此主张任何权利。本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。

《土地 合同 案例》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

八、合同的变更和解除

1.本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2.在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。

3.本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行时,双方均不能追究对方的责任,但乙方必须及时将情况报告甲方,甲方应及早采取措施尽量减少损失,协助恢复生产,并根据乙方的损失情况协商减免承包款。

4.本合同履行期间,如遇国家建设(或其他原因)征用该土地,征用相关赔偿费用为乙方所有,同时对于乙方所承包征用地上建物、树木及其他地上物等以实际评估价值合理作价,作价款一次性付给乙方。因乙方为提高土地生产能力而投入相应资本及人力,乙方有权获得

相应的补偿,补偿金额为人民币十万元。

5.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路,致使乙方无法经营时,乙方有权解除本合同,其违约责任由甲方承担。

6.本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。如乙方不再继续承包,乙方必须将承包地的林木等砍伐处理完毕。在合同期满后90天内将原承包地交还给甲方。如合同期满时,承包地内的'林木若因未达到经济采伐期、或因采伐指标等限制未能采伐,乙方可向甲方申请有限度延长承包期至林木采伐完毕,甲方应该适当给予延长承包期,延长期的承包费由双方另行商定,但不得超过本和约承包费用之二倍。

7.本合同履行期间,即使下列情形发生改变,甲乙双方仍应按本合同约定内容履行各自义务:

(1)、甲方的负责人、经办人变更;

(2)、甲方的名称改变、甲方分离或甲方与他方合并。

8.承包期内,承包户主如去世,其家庭成员及继承人可以在承包期内继续承包。

九、违约责任

1.在合同履行期间,任何一方违反本合同之以上约定,即视为违约。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违约金人民币十万元、并退还乙方所付的全额承包费;如乙方违约,甲方不予退还乙方的承包费,并且解除此合同。

2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如超期缴交承包款,则按应付未付部分的日万分之四交付逾期付款违约金给甲方,直至付清应交的承包款为止。如超过6个月尚未付清应交的承包款,则视为乙方违约;如因甲方发包地手续不合法或因甲方发包地权属不清产生纠纷,致使合同全部或部分不能履行,则视为甲方违约。

3.因乙方为提高土地生产能力而投入相应资本及人力,无论甲方在合同到期前以任何理由收回该承包土地,乙方有权获得相应的补偿,补偿金额为人民币十万元,同时对于乙方所承包地上的建物、树木及其他地上物等以实际评估价值合理作价,作价款一次性付给乙方。

十、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成,双方同意向辽源市仲裁委员会申请仲裁或依法向人民法院起诉。

十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

十二、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式_____份,甲乙双方各_____份。 附 土地平面图

发包方(甲方):(盖章)_____________ 承包方(乙方):(签字)_____________

签约日期:_______年___月___日 签约地点:__________

土地 合同 案例 [篇2]

发包方(甲方): 市 村民委员会 发包方代表:_____________ 职务:___ __________ 承包方(乙方):__ _家庭住址___ __________ ____ 根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,本着平等、自愿、有偿原则,经双方共同协商,订立本合同。

一、甲方将集体所有耕地_ _______亩发包给乙方承包经营,其四至为:

东至 ;南至 ;西至 ;北至 。

二、承包期自_ ___年__ _月__ 日起至_ _年__ _月____日止,一共五十年。

三、乙方所承包的土地使用权总价款为人民币 元整,付款方式为合同签订之日起一次性结清。甲方出具加盖村委会公章的正规发票或收据。

《土地 合同 案例》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

四、甲方要尊重乙方的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,乙方对所承包的土地有独立的经营管理权和继承权。

五、乙方在合同履行期内除一次性-交纳承包款外,乙方不负责其他任何名目的费用。

六、甲方保证该土地界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责赔偿。

七、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。

八、承包期内,甲方不得擅自收回承包地;不得因负责人的变动而变更或者解除合同。不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动。合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同;如乙方不再继续承包经营,甲方对乙方的经济投入合理作价归甲方,作价款一次性付给乙方。

九、本合同一式三份,甲乙双方各一份、公证处一份。

甲方(盖章): 乙方(签字):

法定代表人(签字):

年 月 日

土地 合同 案例 [篇3]

甲方: 村民委员会 (以下简称甲方) 

乙方: (以下简称乙方)

根据《合同法》及《土地管理法》、《农村土地承包法》的有关规定,本着公开、公平、诚信、平等、自愿的原则。乙方通过 土地承包 方式取得甲方 农村耕地700亩 的承包经营权,经双方共同商定,以兹共同遵守,达成如下协议特立此合同:

一、甲方将位于 村民委员会(组)所有的, 以北、以南、以东、以西毗邻的 农村耕地700亩 发包给乙方使用。

其四至为:

东至:现 西边;

南至:与 村荒山相隔的通往上山的道路;

西至:这两座山顶东西分水岭一线;

北至:从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。

二、乙方承包后,承包使用期十年不变,即从2017年03月25日起至2024年03月25日终止。

三、乙方所承包的 农村耕地700亩 使用权及其地上附着物总承包款为人民币(大写)贰拾捌万元整、(小写)280000元整,付款方式为:一次性付清。

四、乙方承包 农村耕地700亩 后应积极治理,在耕地上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产,利用承包范围内的粘土、沙石等建造固定设施。

五、乙方对所承包的 农村耕地700亩 有独立的经营管理权,但不得转包。

六、甲方要尊重乙方所承包 农村耕地700亩 的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,对 农村耕地700亩 治理成果全部归乙方所有。

七、乙方在所承包的 农村耕地700亩 在合同履行期内除乙方交纳承包款外,乙方不负责其他任何名目的费用。

八、乙方将 农村耕地700亩 承包后,甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用,发现问题及时书面通知乙方。

九、甲方保证该 农村耕地700亩 界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。

十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违约金人民币 伍万 元整、退还乙方承包农村耕地700亩所付的全部价款,同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包款。

十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。

十二、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同;如乙方不再承包经营,甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方,作价款一次性付给乙方,不得拖欠。否则,此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。

十三、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价,其结果对双方均有约束力。

十四、此合同发生纠纷由 当地法院 裁决。

十五、本合同一式四份,甲乙双方各一份、公证处一份、 乡人民政府备案一份,经 五家渠市 公证处公证后生效。

甲方(盖章): 乙方(签字):

土地租合同 篇4

我国土地使用权出让合同主要有三类:成片开发土地使用权出让合同、宗地土地使用权出让合同和划拨土地使用权补办出让合同。

(一)成片开发土地使用权出让合同

此类合同指市、县土地管理部门根据《城市房地产管理法》、《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》以及《外商投资开发经营成片土地暂行管理办法》,将国有土地使用权出让给外商投资企业,与外商签订的投资从事经营成片土地(即成片土地的开发),明确双方权利与义务的合同。外商取得土地使用权的目的不是自用,而是为了经营,即按规划要求对土地进行综合性的开发建设,平整场地,建设供排水、供电、供热、道路交通、通信等公用设施,形成工业用地和其他建设用地条件,然后进行转让土地使用权,经营公用事业,或者进而建设通用工业厂房以及相配套的生产和生活服务设施等地面建筑物,并从事转让或出租这些地面建筑物的经营活动。成片土地使用权出让合同的特征是:

(1)合同的受让方一般是专门从事房地产经营活动的,并依中国法律、法规成立,从事土地开发经营的具有法人资格的外商开发企业。

(2)出让地块的用途主要是建设生产型项目。例如,建设以开办和经营工业项目为主的工业区。

(3)开发企业取得土地使用权开发的目的主要不是为了自用,而是为了经营,通过形成工业用地或其他建设用地条件或建成工业厂房以及相配套的地面建筑物去吸引别的投资者。因此,成片开发土地使用权出让合同对开发企业转让、出租等经营行为的条件和内容等规定得特别详细。

(二)宗地土地使用权出让合同

此类合同亦称项目用地土地使用权出让合同。它是指市、县土地管理部门根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》和《城市房地产管理法》的规定,出让国有土地使用权,与土地使用者签订的有关双方权利与义务的合同。土地使用者取得土地使用权以自用为主,而不主要用于转让、出租等经营活动。这类合同与成片土地使用权出让合同的主要区别在于:

(1)合同的受让方可以是境内外的公司、企业、其他组织和个人,其他组织必须具有法人资格。

(2)出让地块的用途一般有具体明确的项目,如高尔夫球场项目、体育馆等,项目的建设者即为出让合同的受让方。因此,合同在具体项目用地要求上更为详尽具体。

(3)受让方取得土地使用权虽以自用为主,但仍享有转让、出租、抵押土地使用权和地上建筑物及经营公用事业的权利。

(三)划拨土地使用权补办出让合同

此类合同指划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权,因转让、出租、抵押而需要依《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第七章以及《城市房地产管理法》第二章第二节的规定,补签土地使用权出让的合同。这类合同实质上是将划拨土地依法纳入有偿出让的轨道,使土地使用权的隐形交易显现化。该类合同对土地使用权及建筑物的转让、出租、抵押作了较为详细的规定。

土地租合同 篇5

出租方(以下简称甲方)____________________

承租方(以下简称乙方)____________________

为了维护双方当事人的合法权益,根据相关法律法规的规定,双方经友好协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致,签订本合同。

一、租赁土地位置、面积及用途

甲方将亩土地出租给乙方作为经营使用。该土地位于,东至______,西至______,南至______,北至______。

二、租赁期限

租赁期自_________年____月____日至_________年____月____日止,共(大写)_______年。

三、租金计算标准及交付方法

1) 租金计算标准:,在合同期内甲方不得再提出增加租金的要求。

2) 租金交付方法:。

四、甲方的权利和义务

1) 对乙方的经营情况有监督检查权,对乙方的破坏性、掠夺性经营有纠正制止权;

2) 保护乙方的正常生产经营活动,维护乙方的合法权益。

五、乙方的权利和义务:

1) 对租赁土地享有使用权、收益权;

2) 对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租;

3) 租赁期内发生的债权债务,均由乙方承担。

六、违约责任:

双方当事人任何一方违反本合同规定条款,均视为违约,违约方必须赔偿给守约方造成的一切经济损失。

六、特殊规定:

如遇不可抗拒的自然灾害(如地震、洪水等),造成重大损失,由双方协商解决相关事宜;租赁期内如遇国家征用或征收土地,土地补偿款归甲方所有,地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。合同变更、解除及纠纷的解决办法双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更或者解除,发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成的,任何一方可直接向人民法院起诉。

本合同自双方签字后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

土地租合同 篇6

甲方:________________________(转租方)

乙方:__________________________________(承租方)

为本村土地得到更好地开发利用对村民起到示范带头作用,经村委同意,甲方同意将自己在_____-村村民处租赁的土地全权转包给乙方(以村民签章后土地承包合同为准)。为使甲乙双方合法权益能得到应有保障,甲乙双方经充分的协商,订立本合同。

一、租赁土地的地点、面积

甲方将位于______,东至__________,西至________,南至_____________,北至____________的土地合计_________亩(以村民签章后土地承包合同为准),租给乙方作为综合用地发展养殖和综合使用。

二、租赁年限

租赁期限自__________年______月____日起至甲方与村民签订的租赁合同的终止理由、时间为止。

三、权利与义务

1.甲方将所有与村民签订的租赁合同及权利、义务全权转给乙方。

2.租赁土地的所有权属于原土地持有村民,由村民向乙方收取租赁费。乙方自合同生效起,逐年交纳承包费,交纳的时间为甲方与村民签订的租赁合同生效日为准,承包费为每亩_____元,(大写_________整)

3.乙方未按合同支付租金,甲方可解除合同。

4.合同期间,租赁土地不得擅自收回,因社会公共利益经原批准租赁土地的人民政府批准,甲方可以收回租赁土地。提前收回租赁土地时,甲方应在收回土地6个月前,将收回土地的坐落,四至范围,收回理由,收回日期书面通知乙方并予以公告。非政府行为或甲方提前收回土地,甲方应当向乙方赔偿一切经济损失。合同期间内如遇拓宽路面,承包土地亩数应按实际亩数计算交纳承包费。

5.租赁期限届满前,乙方要求终止合同,应当在终止前6个月向甲方提出,并将土地恢复原貌。

四、违约责任

1.甲乙双方不得随意终止合同,如乙方因有特殊情况无力经营,须转让他人时,经甲方同意方可办理转让手续。

2.如乙方不按时向村民交纳租赁费从滞纳之日起每日按应交纳费用的3交纳滞纳金。

五、其他

1.在合同执行期间,任何一方不得擅自改变或解除合同。

2.合同未尽事宜,由甲乙双方依据河北省土地租赁办法协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

3.乙方名称如有变更,书面通知甲方,本合同同样具有法律效应。

4.本合同一式三份,甲乙双方各一份,证明人留存一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

土地租合同 篇7

转包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

为保护农村土地承包经营权流转双方当事人的合法权益,促进双方依法履行义务,根据《中华人民共和国农村土地承包法》及其它相关法律、法规的规定,经双方平等协商,订立本合同。

第一条 流转土地概况

1、甲方转包给乙方的地块位

2、甲方保证上述土地使用权属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权、使用权纠纷或债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。

第二条 流转期限

第三条

3、如遇国家征收、征用土地,补偿款归甲方所有,乙方相应损失经双方协商确认后从补偿款中扣除。

第四条 土地交付与回收

2、乙方应于本合同终止时将流转土地交回甲方。 3、本土地流转合同终止后,原土地上新建附着建筑物由乙方按时拆除,恢复土地原貌。 第五条 甲方的权利和义务 1、按照合同规定收取土地流转费和补偿费用,按照合同约定的期限收回流转的土地。

2、协助和监督乙方按合同行使土地经营权, 合理、环保正常使用土地,协助解决该土地在使用中产生的用水、用电、及其他方面的纠纷,不得干预乙方正常的生产经营活动。

3、不得将该土地在合同规定的期限内再流转。

第六条 乙方的权利和义务

1、按合同约定流转的土地具有自主生产经营权,经营决策权、产品处臵权。

2、按照合同规定按时足额交纳土地流转费用及补偿费用,在国家法律、法规和政策允许范围内,从事生产经营活动,不得擅自改变流转土地用途,不得使其荒芜,对流转的耕地进行有效保护,不能依法保护,造成损失的,乙方自行承担责任。

3、未经甲方同意,不得擅自将该土地流转。

第七条 合同的变更和解除

1、合同生效后,即具有法律约束力,任何一方不得随意变更或解除,需要变更或解除合同时,双方应协商一致,达成书面协议。

2、单方要求变更或解除承包合同的需提前30日通知对方,双方经协商一致后达成书面协议。

3、因国家政策、法律等不可抗力的原因造成合同无法履行,合同自动解除。

4、承包期满,合同自行终止。

第八条 违约责任

甲乙双方均应按照本合同约定履行义务,不按约定履行义务

第九条 争议的解决

在履行本合同过程中发生的争议,由双方协商解决,也可由辖区的村民委员会、乡镇政府部门调解;协商或调解不成的,双方均有权向法院起诉。

第十条 其他约定

本合同一式四份,甲方、乙方各一份, 乡(镇)土地流转管理部门、村集体经济组织或村委会各一份,自双方签字或盖章之日起生效。

本合同未尽事宜,由双方共同协商,达成一致意见,形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

年月日:

土地租合同 篇8

甲方:

乙方:

甲方郑幸龙(承包户代表)于1996年12月23日,在农安县哈拉海镇柴岗村五社承包土地0.96公顷。其中有甲方郑幸龙4.1亩,由桂清(甲方妻子,xx年去世)4.1亩,郑永令(甲方长女)0.7亩,孙明明(甲方外孙子)0.7亩。现甲方经承包户内成员同意,决定将甲方和甲方妻子的8.2亩承包地转包给乙方耕种,具体事宜如下:

一、甲方承包地具体位置:共三块地,第一块在家西道南(一等地)东邻李井军,西张国辉,共14垅面积2.5亩;第二块在家西道西(二等地)南邻杨玉文,北邻郑永信,共40垅面积4.7亩(被占去一部分已不足4.7亩);第三块在大杨树地(三等地)东邻郑永全,西邻郑永国,三个半垅面积1亩。

二、甲方转包给乙方承包地的期限xx。自xx年1月7日起至2027年12月31日止。

三、转包费用柒万捌仟柒佰贰拾元(787200元),此款于乙方于本合同签订之一次付给甲方。

四、在转包期内,国家给予的一切优惠政策,如粮食直补款都归乙方所有。

五、在转包期内,乙方可以自已经营,也可以转租、转包他人,甲方不得干涉。

六、在转包期内,乙方依法使用土地,只要不违法甲方不得干涉。

七、在转包期内,如果土地被征占一切补偿费全部归乙方所有。

八、甲方必须保证土地无纠纷,如果甲方原因导致乙不能正常经营、使用,则甲方应当承担全部责任。

九、此合同一式三份,甲、乙方各执一份,交村委会备案一份,自双方当事人及承包户内其他成员签字后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

土地租合同 篇9

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,自愿达成如下协议,确保此合同。

一、甲方从XX镇XX村安全转包而来的五慌土地284.8亩自愿转包给乙方经营、管理、使用。转包期为50年。从xx年1月14日至2062年1月14日止。承包费为元整。地理位置:通村公路道南,南至村部杨树带;东至村一组承包地;北至通村公路;西至二组承包地,道北总计210.4亩,全部总计284.8亩。合同后附GBS图为证。

二、(通村公路北沈有宽xx年之前五荒地除外,xx年以后的归乙方所有)。

三、双方的权利和义务:

从甲方五荒地出卖之日起,乙方享有自主出卖及转让开发权。甲方不得干涉。如甲方干涉、违约,或乙方违约,由违约方向另一方承担承包款总额的50倍赔偿。

四、政府对该承包地的补贴由乙方所得,甲方无权干涉。

五、优先权:如本合同到期时,乙方享有优先承包权,任何人不得干涉。他人承包无权。

六、本合同从立字日签字后生效。

七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

八、本合同双方无异。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

土地租合同 篇10

最新农村土地征用协议范文

甲方:________居委会四组农户

乙方:________居委会

为了加快社会主义新农村建设,促进当地经济发展和公益事业建设,改善人民群众生活水平,依据(________政发[________]____号)《关于________征地补偿和被征地农民基本生活保障实施细则的通知》精神,在________镇________居委会四组部分农户,征用土地扩建____________变电所及城建建设,经甲乙双方同意达成如下意见:

一、征用时间:________年____月____日,时间为____年;

二、被征用农户面积为________亩;

三、付款方式为一次性补偿。按照________省________(________年____号)文件精神执行;

注:征用土地为________元每亩。

四、经甲乙双方同意签订后,甲方不得干扰乙方正常施工,不得无理取闹,如甲方组止、破坏,一切后果由甲方承担;乙方必须按照有关法律法规文明施工,一切事故由乙方自行承担,与甲方无关;

五、本合同一式三份,甲乙双方各一份,鉴证方一份,甲乙双方同意后签字,即具有法律效力。

甲方签字:____________

乙方签字:____________

土地租合同 篇11

住所地:____

法人代表:____

乙方(支配权人、使用权人或所有权人):____

住所地:____

法人代表:____

身份证号:____

第三方(集体组织或相应机构):____

住所地:____

法人代表:____

身份证号:____

土地使用权或所有权证书编号:____

颁发机关:____

一、土地性质为所有。1、集体;2、国家

二、土地位于省县(或市)镇或乡村(或屯)。

三、土地面积为平方米。

四、土地位置(界限)为:____东起;西至;南起;北至范围内。

五、甲方使用期间为年月日至年月日。

六、补偿方式为第类。

1、补偿费为元。该土地补偿方式为第种方式。

第三种、其他方式:____即该补偿费用含。甲方使用完后。

2、非货币补偿,即甲方不采用货币方式对乙方进行补偿,而是以作为对乙方的补偿。该补偿方式的其他约定为。

七、补偿费支付方式为签订本合同之日起内付%,余款待后支付。其他方式

八、补偿费依据标准为。

第一种、依据省条例;

第二种、未指明具体法律、法规,平等协商结果。

九、乙方须保证对该土地拥有使用权或所有权,即具有支配权,需保证甲方使用过程中不受第三方(因使用权、支配权问题)干扰,若因此影响甲方使用,除赔偿甲方损失外,需将补偿费折合成日费,按影响期限相应扣除未付费用,不足部分有权要求乙方返还;如补偿费已付全额,则有权要求乙方按影响期间相应返还;如补偿费用未付,则直接扣除相应费用。如影响在日内无法消除,则甲方有权解除合同,乙方需赔偿损失。

十、甲方如未能按时给付补偿款,需按银行同期存款利率给付利息。或其他方式:____

十一、甲方使用完该地后,应通知乙方接手该土地,在合同约定的日内清理完属于甲方自有的设备物资及固定资产。如未通知乙方,在使用期限内使用完毕的.,土地使用权自动归乙方,在使用期限届满后未使用完毕的,使用权不归回乙方,双方可就延期使用补偿问题另行协商。具体是:____。如甲方提起使用完该土地,需提前日通知乙方,不视为甲方违约,租金扣减方式按第九条规定执行,即折合成日费后相应扣减或追回。

十二、乙方就本合同对甲方所有物资、设备及厂房不享有留置权。

十三、其他事宜。

十四、第三方意见:____

十五、本协议未尽事宜由双方协商解决,协商不成,诉讼至被告所在地法院。

十六、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

十七、本协议一式份,甲方执份,乙方执份,第三方份。

甲方:____乙方:____

法人代表(负责人)法人代表(负责人)

年月日年月日

第三方:____

法人代表(负责人)

年月日

土地租合同 篇12


近年来,随着城乡发展的不断加快,农村土地转让成为一个热门话题。对于乡村地区的农民来说,如果能够通过土地转让赚取一笔可观的收入,无疑是一件吸引人的事情。而对于土地买方来说,购买农村土地可以为自己带来更多的发展机会。为了保护双方权益、规范土地转让行为,农村土地转让合同应运而生。


农村土地转让合同是指买卖双方在土地转让事宜上所达成的一种法律文件。该合同的主要目的是明确交易双方的权利和义务,保护双方利益,确保土地转让的安全和顺利进行。


农村土地转让合同应该明确双方的身份信息和地块详情。土地买卖双方都应提供真实的姓名、身份证号码、联系方式等信息,并对所转让的土地地块进行准确的描述,包括地理位置、使用权证号、面积等。


合同应明确双方的权益和义务。卖方应确保所出售的土地是自己合法拥有的,并具备转让的权利。同时,卖方应保证土地没有被查封、扣押、抵押或者受到其他的合法限制。买方则应在合同签订后按照约定的价格和时间付款,保证在约定的时间内办理土地过户手续。


农村土地转让合同还应规定对于因合同履行引起的争议解决方式。一般情况下,双方可以通过协商解决争议。如果协商不成,可以通过仲裁或者诉讼解决。为避免争议的发生,建议在签订合同前,双方可以进行多次面谈、书面交流,明确双方的意图和交易细节,以减少后期的纷争。


对于在土地转让中涉及到的相关手续和费用也应进行明确。例如,过户手续、土地使用权转移手续等,都需要买卖双方共同承担。合同还应对违约责任进行约定,以保证交易的顺利进行。


小编认为,农村土地转让合同对于买卖双方都非常重要。通过合同的签订,可以有效保护双方的权益,减少纠纷的发生。双方应在合同签订前对土地进行仔细调查,确保土地转让的合法性和可行性。农村土地转让合同应该符合国家法律法规的相关规定,双方需予以遵守。


希望农村土地转让合同能够在合理、公正的基础上得以完善,为买卖双方提供一个安全、透明的交易环境,促进农村经济的发展和社会的稳定。

2025建材供货合同(热门10篇)


你是不是正在为拟定合同而发愁?一份合同就成为了人民的权益有力保障。依法签订合同是当事双方都必须严肃认真履行的一项手续,发现了一篇关于“建材供货合同”的网络文章非常值得一读,本文值得收藏方便针对性的参考!

建材供货合同【篇1】

甲方:

地址: 电话: 邮箱:

乙方:

地址: 电话: 邮箱:

第一条:

甲方向乙方订购订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。

付款方式:

每批次货物运至施工现场,甲方材料员验收后由双方现场开票签字确认

乙方所供材料在每月25日结算,在当月30日前付清当月材料款的80%,余款在合同解除之日付清。

第二条:乙方负责将材料运至施工现场指定位置,自行承担运输费用。

第三条:经济责任

(一)、乙方责任

1、乙方需按质按量按约定交货,逾期未交货,乙方应按逾期交货部分货物总量的 向甲方偿付违约金。

2、乙方所供产品不能利用的,乙方负责无偿调换货物。

3、乙方在运输途中所发生的一切事故与甲方和业主方(曹碑兴隆学校)无关。

(二)、甲方责任

1、甲方如未按规定的日期、金额向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额的 付给乙方延期罚金。

2、乙方按合同约定送货而甲方拒收的,甲方承担因此造成的相关损失。

第四条:甲乙任何一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,并免于承担违约责任。

第五条:本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,解决不了时

(一)申请仲裁机构仲裁。

(二)向人民法院起诉。

第六条:本合同双方签字盖章之日起生效,按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。如有未尽是由,得由甲乙双方协商,另订附则于本合同之内,所有附则在法律上与本合同有同等效力。

按甲方通知在_____个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起_____个工作日内,乙方须完成该批次石材的供货。甲方须在本合同签订之日起_____个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。

条在生产厂家正常的情况下,甲方保质,保量急时供货给乙方。

本合同价款为 固定价格合同。材料采购总价包干,如因甲方要求更改造成材料采购的增减,则纳入最终结算。

第七条:本合同共一式 2 份,甲乙双方各执 1 份,具有同等效力。

甲方: 乙方:(盖章)

账号: 账号:

开户银行: 开户银行:

建材供货合同【篇2】

甲方:

乙方:

甲、乙双方就建筑材料供货一事,经友好同等协商,自愿订立本合同,以资双方共同遵照执行。

第一条乙方供应甲方所供物资见附页明细表。(单价按现行市场价)

其次条乙方供应甲方的物资,货到经甲方验收完毕确认无误后付清全款。如逾期不付,乙方马上停顿再供货,且甲方必需支付给乙方合同所列货物总货款的元天的违约金,直到甲方付清乙方货款为止。

第三条乙方所供物资所在地

第四条甲方在乙方所供物资入场后,甲方必需先检验合格后,方能加工运用,否那么,甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责(假设甲方检验后,物资不合格,甲方必需通知乙方到甲方现场,双方共同取样检验,假设再不合格,未加工的物资,乙方负责退货,并负责工地来回运费)。

第五条乙方依据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知),甲方必需把提货打算天前通知给乙方,乙方组织车辆供货,直发或库提。凡在乙方供应的物资短运费一律由乙方自行负责。

第六条甲方在未付清乙方货款以前,不得到其它地方去再提货,假设经乙方发觉甲方到其它地方提货一次,乙方要求甲方马上付清所欠货款,并视甲方行为违约,应向乙方支付违约金元并赔偿由此造成的经济损失。

第七条违约责任

1、违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,担当违约责任。

2、在合同有效期内,假设无不行抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。

3、违约金的计算方法:(略)。

第八条保密责任

乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的.除外。

第九条付款方式;月结(每月30日对账,次月十日付款)。

第十条合同终止

1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清全部费用及担当相应责任后本合同才能终止。

2、合同终止后,合同双方仍应担当原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

第十一条补充与变更

本合同可依据双方看法进展书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有一样法律效力。

第十二条不行抗力

任何一方因有不行抗力致使全部或局部不能履行本合同或耽搁履行本合同,应自不行抗力事务发生之日起三日内,将事务状况以书面形式通知另一方,并自事务发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或局部不能履行或耽搁履行的证明。

第十三条争议的解决

本合同双方当事人对本合同有关条款的说明或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。假如双方通过友好协商不能解决争议,那么可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。

第十四条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

第十五条其他

本合同式三份,具有一样法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年月日年月日

建材供货合同【篇3】

甲方(需方):

乙方(供方):

丙方(施工方)

为了适应工程市场需求,确保项目工程管道适应材料的质量,保证项目的工程质量和市场声誉,甲、乙、丙三方根据平等互利、等价有偿、协商一致的原则,就甲方“项目。

材料采购进度款:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付80%的进度款。待甲方办理好审计后,累计资金支付至最终结算价的 ?% 。留 ?% 作为材料质保金,一年后无息返还。

一. 供货:

1、丙方向乙方购买 “...”牌系列PVC排水管材及管件。用于甲方“...花园”项目使用。所购货款由丙方委托甲方代为支付。(乙方开具材料发票给丙方,丙方开具工程发票给甲方)。

乙方的预决算人员应有该单位的授权委托书,明确授权结算的工程项目、时间、金额、转帐的银行账户、账号。

二、供货价格:

附表1:“...花园”项目专用报价表,此价格包干执行到本项目工程竣工。

三、订货、运输及验收:

1、订货:丙方应提前7天将订货单传真或电话通知乙方,并注明货物的名称、货号、规格、数量、交货期、交货地点、接收人等。甲方如有特殊规格或特殊要求的订货应与乙方协商确定。

本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料,遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定。

2、运输:乙方承担运输相关费用,运至丙方所在工地现场指定的摆放地。

丙方在收到货时,即对收到产品进行验收,如有质量异议(含包装在内),需在收货之日起 3 天内书面通知乙方。乙方查证确属乙方原因所致的,对不合格产品视具体情况实行退换或维修。

乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表的检查检验,并按甲方代表要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用,同时向甲方提供工程事故报告。因甲方代表不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。

四、结算

1、结算方式:①乙方不向甲方与丙方收取预付款。②每月25日由乙方与丙方进行货单核对,并制作当月货款结算清单。甲方根据丙方的委托,凭结算清单直接向乙方支付货款,每月支付额度为上月供货总金额80%.④工程竣工验收合格后6个月内甲方根据丙方的委托,直接向乙方支付全部货款总额95%。

隐蔽工程验收。隐蔽工程在隐蔽前由乙方自检合格后,填写《隐蔽工程验收单》,通知甲方代表检查验收。乙方方可进行下一道工序施工。

2、付款方式:甲方可以通过现金、电汇、汇票、银行转账等方式,直接支付到乙方指定的有效账户。未经乙方书面同意,甲方不得将现金直接交给乙方任何商务人员,否则,视为乙方未收到货款,甲方将承担所有的经济损失。

乙方应严格遵守国家和当地有关文明施工、现场安全和保卫的各项规定,并制定相应的管理制度,采取严格的安全防护设施。

五、乙方的责任与义务

1、乙方向丙方提供符合国家质量顾地牌标准的“”品牌的原产地合格产品、合格证。

2、乙方保证其提供的所有产品均为昆明...塑胶科技有限公司按国家标准“...牌”的原产地合格产品,若甲方发现乙方提供的产品不是原产地和套牌生产的产品,甲方将对乙方每批产品处人民币拾万元的罚款处罚。

乙方应建立完善的安全管理制度,乙方现场负责人应是安全负责人。乙方施工区域内发生的安全事故,应由乙方按照国家有关规定进行处理、上报。

3、如因乙方产品制造质量问题给用户造成损失,甲方应第一时间通知乙方,并保护好现场,乙方负责对所造成的损失向甲方进行赔偿。

乙方的施工机具、材料、周转材料、临时设施均应放在甲方划定的区域内,并自行承担消防工作。

4、乙方有义务及时对产品的质量、用户意见等信息对甲方进行反馈;

5、乙方应配合丙方工程进度的实施,向甲方提供合理的优化方案安装技术支持。

六、丙方的责任和义务

1、丙方应为乙方提供管材的摆放地,并给予妥善的保管。

2、丙方应对每次所到管材进行质量抽检。如发现质量等情况及时向甲方、监理通报。

3、丙方应及时把所到现场并验收的管材清单(复印件)交甲方负责人。

4、丙方未事先书面对非应用环境或特殊使用要求做出说明和非正规操作及人为破坏所 成的损失,全部责任由丙方承担,乙方将不承担责任。

2.4甲方依据上述情况的发生终止协议后,乙方有义务保护好已完工程移交甲方,并在三天内将人员、机具。

5、丙方收到乙方产品,应立即验收,如对货物验收有异议,第一时间内通知甲方和乙方, 否则视作货物无误。

供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档。

七、甲方的权利和义务

1、甲方对乙方提供与本合同有关的技术上及交易的商业情况予以保密。

2、甲方拒付货款,或银行停止交易时,或甲方被提出财产保全、先予执行、保全证据、 破产等时,无论付款期限如何、协议解除与否,甲方都需及时向乙方付清基于本合同项下的所有债务。

产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间。

3、甲方应监督丙方,保证所需管材及配件全部用于该工程,不得流入其他销售渠道,否则,乙方有权没收,一切后果均有甲方、丙方承担。

供方按本合同规定的产品数量交货时,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货。

4、甲方有权随时对货物进行第二次抽检(合格产品检测费由甲方承担)。

八、其他责任:

1、甲方一个月内未给乙方结算材料款,乙方可书面形式信函或传真通知甲方,甲方应在三日内书面答复,否则视为承认该通知书的要求,购销合同关系自动解除。乙方有权取消对甲方继续供货,并终止合同。

条 本合同所订切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货。

2、乙方违反本合同条款规定或因供货不及时、质量等问题,甲方应以书面的形式通过信函或传真的方式通知甲方,乙方应在三日内书面答复,否则视为承认该通知书的要求。

条 任何方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

九、履行期限:

本合同有效期为“...花园”项目结束。

十、 纠纷的解决:

三方在合同履行过程中如产生纠纷,由三方协调解决。协商不成,在合同签订地法院诉讼。

十一、本合同(共四页)壹式六份,甲方两份、乙方两份,丙方两份,甲、乙、丙三方签订盖章之日起生效,同时起法律保护作用。

条乙方在我公司所供钢材入场后,乙方必须先检验合格后,方能加工使用,乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责(若乙方检验后,钢材不合格,乙方必须通知甲方到乙方现场,双方共同取样检验,若再不合格。

十一、合同未尽事宜,由三方协商签定补充协议作为附件,附件与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章) : 法人代表:

委托代理人: 电话:

日期: 年 月 日

乙方(盖章) : 法人代表:

委托代理人: 电话:

日期: 年 月 日

丙方(盖章) : 法人代表:

委托代理人:

电话:

日期: 年月 日

建材供货合同【篇4】

甲方(购买方):______________________________

乙方(出卖方):______________________________

为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

乙方保证其提供的所有产品均为昆明...塑胶科技有限公司按国家标准“...牌”的原产地合格产品,若甲方发现乙方提供的产品不是原产地和套牌生产的产品。

第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间

名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额提交货时间及数量

合计人民币金额(大写):__________

第二条产品的质量标准,按下列第(____)项执行:

(1)按国家标准执行;

(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;

(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;

(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

丙方未事先书面对非应用环境或特殊使用要求做出说明和非正规操作及人为破坏所 成的损失。

产品标准名称和编号

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收:

____________________________________

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1、产品的交货单位:__________。

2、交货方法,按下列第(___)项执行:

(1)乙方送货

(2)乙方代运

(3)甲方自提自运。

3、运输方式:__________。

4、到货地点和接货单位(或接货人)。

5、现场卸货由__________负责。

6、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:

第五条产品的交(提)货期限:

____________________________________

第六条产品的价格与货款的结算

1、产品的价格,双方商定为__________元/。在合同期内,如遇交易产品市场价格发生较大变化,幅度超过±10%时,双方协商适当调整价格。

甲方拒付货款,或银行停止交易时,或甲方被提出财产保全、先予执行、保全证据、 破产等时,无论付款期限如何、协议解除与否。

2、产品货款的结算:

第七条验收方法:

1、验收时间;2、验收手段;3、验收标准;4、由谁负责验收和试验;5、在验收中发生纠纷等等。

第八条对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

甲方应监督丙方,保证所需管材及配件全部用于该工程,不得流入其他销售渠道,乙方有权没收。

2、如甲方未按规定期限提出书面异可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,办理解除合同手续,逾期不答复的。

甲方个月内未给乙方结算材料款,乙方可书面形式信函或传真通知甲方,甲方应在三日内书面答复,否则视为承认该通知书的要求,购销合同关系自动解除。乙方有权取消对甲方继续供货,并终止合同。

第九条甲方的违约责任

1、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

乙方违反本合同条款规定或因供货不及时、质量等问题,甲方应以书面的形式通过信函或传真的方式通知甲方,乙方应在三日内书面答复,否则视为承认该通知书的要求。

2、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第十条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后。

条、甲方向乙方订货总值为人民币__________________元。其产品规格、质量(技术指标)、单价、总价如下列表。

第十一条其它

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

甲方中途退货,应预先与乙方协商,乙方同意退货的,甲方应赔付退货损失,不同意退货的,甲方仍按合同规定接货。

解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

甲方向乙方订购订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。甲方材料员验收后由双方现场开票签字确认,乙方所供材料在每月25日结算。在当月30日前付清当月材料款的80%。

合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证。

条 乙方供给甲方的物资,货到经甲方验收完毕确认无误后付清全款。如逾期不付, 乙方立刻停止再供货,且甲方必须支付给乙方合同所列货物总货款的 元 天的违约金,直到甲方付清乙方货款为止。

甲方(公章):____________乙方(公章):____________

签订时间:________年____月____日________年____月____日

建材供货合同【篇5】

甲方(需方):__________

乙方(供方):__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就建筑材料供货达成如下协议,以兹双方共同遵照执行。

第一条 建筑材料

1、材料名称:__________

2、规格型号:__________

3、材料数量:__________

4、材料单位:__________

5、材料单价:__________

第二条 质量要求

乙方所供材料必须达到国家相关合格标准,提供合格的证明检验报告,符合项目施工要求。

第三条 交货方式和交货点

本合同交货方式和交货点采用下列第______方式:

1、乙方送货至甲方指定的位于______工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。

2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于_____材料仓库自提。_____运输费用和装卸费用由甲方承担。

3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后,视为货物已交付。

第四条 供货期限

本合同的供货期限采用以下第______方式确认定:

1、自本合同签订后之次日起_____个工作日内,乙方须完成供货。

2、自甲方书面通知之次日起_____个工作日内,乙方须完成供货。但是,甲方须在本合同签订之日起_____个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前_____个工作日,作为乙方备货的合理期限。

3、按甲方通知在_____个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起_____个工作日内,乙方须完成该批次石材的供货。但是,甲方须在本合同签订之日起_____个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前_____个工作日,作为乙方备货的合理期限。

4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为:__________________。

第五条 合同价款及支付方式

1、合同价款:本合同暂定价为人民币____________元,其中建材价款为人民币_________元,加工费为人民币_____元。供货结束后,按实结算。

建材供货合同【篇6】

(需方):以下简称甲方:

(供方):以下简称乙方:

第一条、甲方向乙方订货总值为人民币 元。其产品规格、质量(技术指标)、单价、总价如下列表。

第二条 乙方提供的货物必须提供国家权威部门颁发的检验报告及产品出厂合格证。

第三条 交货规定

1、交货方式:乙方负责把产品送到施工现场。甲方负责卸货。

2、验收方法

(1)甲方查看瓷砖包装箱上的相关标识是否清楚,包括品牌、商标、型号、色号、规格、生产批号和日期。

(2)核对送货产品必须与订单相符(开箱抽检)

(3)每款瓷砖的胚体瓷砖商标必须与定单相符

(4)检查送货品种必须与合同相符

(5)甲乙双方在验货时核对瓷砖的数量是否与合同相符

3、质量检查

(1)检查瓷砖是否有破损,如果有,不应超过规定运输损耗

(2)检查瓷砖的平整度,必须符合规范要求

(3)检查瓷砖的色差,必须符合规范要求

(4)检查瓷砖的规格差异,必须符合规范要求

(5)检查瓷砖的直角度,必须符合规范要求

(6)如瓷砖到货验收时,上述检查结果与订货时不符,甲方有权退货

第四条 货款及费用等付款结算办法 1、到货时,双方再次核算瓷砖单价和总价

2、甲方订货时先付定金,到货后组织验收,验收合格后开具产品入库单,乙方以现场入库单为准到甲方财务办理付款事宜(按货物总价先付%)

本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料,遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定。

甲方中途退货,应预先与乙方协商,退货数量不得超过总合同量的 %,乙方同意退货的,甲方应赔付退货损失。

结算货款时,甲方按双方约定预留 %的质量保证金最新长期供货协议书范本合同范本。保证金在质保期满。

任何方对因××商贸有限公司供货而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露。

3、甲方在铺贴完成后,如无质量任何问题,再支付完货物尾款。

第五条 乙方应负经济责任

1、产品花色品种、规格、质量不符合合同规定时,甲方同意利用的,按质论价,甲方不同意利用的,乙方应负责退换。由于上述原因造成延误交货的,乙方应承担相应经济损失。

8.材料经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量的标准的,乙方应无条件换、退货,赔偿甲方由此受到的损失;保修期限为两年。

乙方送货产品如甲方拒绝接货,甲方应承担相应损失。第七条 产品价格如需调整,须经双方协商并经甲方同意后才能变更。

乙方错发产品,提供的产品质量不符合国家标准(或约定的标准),或者经验收发现质量问题。甲方有权要求退货,并由乙方承担违约责任和由于质量问题所发生的损失及费用。2、甲方提供的产品型号规格不准确。

任何方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内。

2、乙方未按合同规定的数量交货,少交的部分甲方如果需要应照数补交;如甲方不需要,可以退货,退货损失由乙方承担。如甲方需要乙方不能交货,乙方应承担甲方相应的损失。

8.乙方延迟交货的,每日向甲方支付延迟部分价款的2‰的违约金;延迟交货超过5天的,除支付违约金外,甲方还有权解除合同。

条 如因生产资料、生产设备、生产工艺和市场发生重大变化。

本协议条款的任何变更、修改或增减,须经双方协商后授权代表签署书面文件。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议。

3、产品交货时间不符合合同规定,乙方每延期一天,应付甲方货物总值的 %作为延期交货罚金。

第六条 甲方应负责任

1、甲方中途退货,应预先与乙方协商,退货数量不得超过总合同量的 %,乙方同意退货的,甲方应赔付退货损失,不同意退货的,甲方仍按合同规定接货。

8.卖方如不能按买所提《产品订购单》要求的数量、规格、尺寸等指标生产,买方有权拒绝收货。

依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则。

2、甲方未按合同规定付款,每延期一天,甲方应付乙方货物价值 %作为赔偿。

3、乙方送货产品如甲方拒绝接货,甲方应承担相应损失。 第七条 产品价格如需调整,须经双方协商并经甲方同意后才能变更,如乙方因价格问题影响交货,乙方需承担给甲方带来的损失。

依据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方本着诚实守信、平等自愿、互利互惠的原则。

作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。

甲方订货时先付定金,到货后组织验收,验收合格后开具产品入库单。

模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用。

第八条 如因生产资料、生产设备、生产工艺和市场发生重大变化,乙方须变更品种、质量、花色、包装等必须经甲方同意,否则将承担相应法律责任。

乙方应该提供全新、合格的合同产品(距产品的有效期至少保证不少于6个月的时间),且所有产品均应符合乙方公司相关产品质量标准及国家标准和待业规范相关技术要求,同时保证使用的产品技术标准应满足国家现行有效标准要求。经甲乙双方确定或委托双方认可的独立检测机构认定的不合格产品。

付款方式:甲方支付合同预付款后,乙方须在合同规定时间内交付合同总额30%的玻璃产品,产品验收合格后,甲方需支付第二次工程预付产品总额40%,乙方在合同期限内完成生产余下的玻璃产品,产品合格后。

产品花色品种、规格、质量不符合合同规定时,按质论价,甲方不同意利用的,乙方应负责退换。由于上述原因造成延误交货的。

由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认。

第九条 甲乙双方任何一方要求全部及部分注销合同,必须提出充分理由,并经双方协商,提出注销的一方必须向对方赔偿相应的损失。

甲方在收到货物三日内在收货现场检验货物清单与收货品种、规格、颜色、数量和时间是否相符;外包装是否完好,如有破损,在检验过程中,如发现不符之处,甲乙双方应立即确认,且乙方必须采取必要措施补救。

对于材料的质量、数量、规格 等与约定不符或有其他表面瑕疵的,甲方应在乙方交货时当场提出异议(甲方当场无法查验的情况除外),异议经核实乙方应无条件补足或换货;乙方应保证其提供的货物在正确的安装、正常使用和保养条件下,选择乙方安装的,双方应在安装完毕后1日内共同验收安装质量。

乙方未按合同规定的数量交货,少交的部分甲方如果需要应照数补交;如甲方不需要,退货损失由乙方承担。如甲方需要乙方不能交货。

乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况。

第十条 本合同所订立一切条款,双方不得单方修改。

第十一条 本合同自签章之日起生效,到乙方将全部货物送齐,甲方付清尾款后作废。

甲方(签章):手机:年 月 日

建材供货合同【篇7】

甲方:

乙方:

第一条 乙方供给甲方所供物资见附页明细表。(单价按现行市场价)

第二条 乙方供给甲方的物资,货到经甲方验收完毕确认无误后付清全款。如逾期不付, 乙方立刻停止再供货,且甲方必须支付给乙方合同所列货物总货款的 元 天的违约金,直到甲方付清乙方货款为止。

条 甲方在乙方所供物资入场后,甲方必须先检验合格后,方能加工使用,甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责(若甲方检验后,物资不合格,甲方必须通知乙方到甲方现场,双方共同取样检验,若再不合格,

第三条 乙方所供物资所在地

第四条 甲方在乙方所供物资入场后,甲方必须先检验合格后,方能加工使用,甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责(若甲方检验后,物资不合格,甲方必须通知乙方到甲方现场,双方共同取样检验,未加工的物资,

条 乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知), 甲方必须把提货计划 天前通知给乙方,乙方组织车辆供货,直发或库提。凡在乙方提供的物资短运费一律由乙方自行负责。

第五条 乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知), 甲方必须把提货计划 天前通知给乙方,乙方组织车辆供货,直发或库提。凡在乙方提供的物资短运费一律由乙方自行负责。

条 甲方在未付清乙方货款以前,若经乙方发现甲方到其它地方提货一次,乙方要求甲方立即付清所欠货款,并视甲方行为违约,

第六条 甲方在未付清乙方货款以前,不得到其它地方去再提货,若经乙方发现甲方到其它地方提货一次,乙方要求甲方立即付清所欠货款,并视甲方行为违约,应向乙方支付违约金 元并赔偿由此造成的经济损失。

乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露。

第七条 违约责任

1、违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。

2、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。

3、违约金的计算方法:(略)。

第八条 保密责任

乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

本合同双方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议。

第九条 付款方式;月结(每月30日对账,次月十日付款)。

第十条 合同终止

1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

甲、乙双方致确认,石材系天然产品,故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差,甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差,并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围,甲方有权要求调换。

为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商。

2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

第十一条 补充与变更

本合同可根据双方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

第十二条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内。

产品的价格,双方商定为__________元/。在合同期内,如遇交易产品市场价格发生较大变化,幅度超过±10%时,双方协商适当调整价格。

第十三条争议的解决

本合同双方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。

甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在天内向乙方提出书面异议。

第十四条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

第十五条 其他

本合同—式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建材供货合同【篇8】

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方本着诚实守信、平等自愿、互利互惠的原则,就甲方工程所需建筑硅酮耐候密封胶及结构密封胶购销等事项协商一致,签定本合同。

条 任何方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。本合同可以不履行或延期履行或部分履行。

一、 产品名称及规格和价格

1、 产品名称:建筑硅酮耐候密封胶及结构密封胶

2、 产品规格及价格

注:ä、上述单价为约定地交货价,交货地:在苏州市区范围内为甲方指定地点,其它地方另行约定;

b、上述单价为最终单价,在合同有效期内,不因市场等各种因素的变化而进行浮动或调整;

c、每600支胶乙方向甲方免费提供胶枪两把;

d、胶的颜色及数量在乙方供货前七天甲方以书面形式通知乙方;

二、 货品品质保证

1、 乙方应该提供全新、合格的合同产品(距产品的有效期至少保证不少于6个月的时间),且所有产品均应符合乙方公司相关产品质量标准及国家标准和待业规范相关技术要求,同时保证使用的产品技术标准应满足国家现行有效标准要求。经甲乙双方确定或委托双方认可的独立检测机构认定的不合格产品。

条乙方在我公司所供钢材入场后,乙方必须先检验合格后,方能加工使用,否则,乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责(若乙方检验后,钢材不合格,乙方必须通知甲方到乙方现场,双方共同取样检验,若再不合格,未加工的钢材,甲方负责退货,并负责工地来回运费)。

2、 乙方对每批发运产品保证品质合格,在保证满足对货物运输要求的基础上,乙方应提供适合运输的标准包装。

条甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方(电话或书面形式通知),乙方必须把提货计划天前通知给甲方,甲方组织车辆供货,凡在我公司提的物资(钢材。

3、 乙方应提供产品完整的质量证明文件资料:合格证、对结构胶不少于十年的质量保证书、国家权威机构提供的产品检验报告等。

条在生产厂家正常的情况下,甲方保质,保量急时供货给乙方。

三、 产品货款结算与支付

四、 验收

1、 甲方在收到货物三日内在收货现场检验货物清单与收货品种、规格、颜色、数量和时间是否相符;外包装是否完好,如有破损,在检验过程中,如发现不符之处,甲乙双方应立即确认,且乙方必须采取必要措施补救。

条乙方在未付清甲方货款以前,不得到其它地方去再提货,若经甲方发现乙方到其它地方提货一次,甲方要求乙方立即付清所欠货款,并视乙方行为违约,应向甲方支付违约金××元(××元)次。

2、 甲方根据双方封存的样品对货品进行检验、签收,甲方如无正当理由而拒绝签收,则视为该批货物合格。

3、 验收如发生争议,由国家权威检验机构按现行版的中华人民共和国有关幕墙密封胶与结构胶相关规范、检验标准和方法,对产品进行检验,由此产生的费用由责任方承担。

任何方对因商贸有限公司供货而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露。

4、 凡甲方要求乙方送达工地的货物,甲方应在定货同时应向乙方说明签收人,则甲方住工地临时仓管人员或甲方项目经理签收均代表甲方实际已收到该货物;凡甲方要求乙方送达工厂的货物。

经 (以下简称甲方)与 (以下简称乙方)友好协商,依照国家有关法律,本着“平等、互利”的原则,就甲方长期向乙方购买五金工具、零件和机械产品等事宜达成以下协议共同遵守。

五、 乙方的服务承诺

1、 乙方对合同材料提供技术交底、如甲方向乙方提出具体要求的施工指导与培训及维护保养指导等服务,乙方应无偿提供此项服务;

结算货款时,甲方按双方约定预留 %的质量保证金最新长期供货协议书范本合同范本。保证金在质保期满。

2、 乙方承诺对其送达的产品提供国家权威机构出具的产品检测报告、并保证本合同货品符合国家现行标准。如产品不符合工程使用要求,甲方有权要求退回该产品。

乙方错发产品,提供的产品质量不符合国家标准(或约定的标准),或者经验收发现质量问题。甲方有权要求退货,并由乙方承担违约责任和由于质量问题所发生的损失及费用。2、甲方提供的产品型号规格不准确。

六、 违约责任

1、 甲方违约责任

(1)甲方应按合同规定及时向乙方支付款项,逾期付款的,每日应按本合同履行总货款金额3‰计算,向乙方支付逾期付款的违约金;

本协议条款的任何变更、修改或增减,须经双方协商后授权代表签署书面文件。

(2)由于甲方原因错通知到货,应承担乙方因此受到的损失。

2、 乙方违约责任

(1)乙方在交货期间内,不能按时交货,每延期一天向甲方偿付本合同履行总价的3‰的违约金。如逾期超过5天,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔;

本合同双方签字盖章之日起生效,按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。如有未尽是由,得由甲乙双方协商,另订附则于本合同之内。

(2)乙方因货物包装不符合合同中的相关规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。

甲方订货时先付定金,到货后组织验收,验收合格后开具产品入库单,乙方以现场入库单为准到甲方财务办理付款事宜(按货物总价先付%)

(3)乙方提交的货物,如其品种、型号、规格、质量等不符合约定,甲方应及时通知乙方进行更换或退货,否则甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担;

产品花色品种、规格、质量不符合合同规定时,按质论价,甲方不同意利用的,乙方应负责退换。由于上述原因造成延误交货的。

七、 不可抗力

乙方由于地震、战争等不可抗力原因不能履行合同时,但乙方经营性困难、停水、停电等不在此列。乙方应在不可抗力事件发生之日起三日内向甲方通报,以减轻可能给甲方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明后。

乙方未按合同规定的数量交货,少交的部分甲方如果需要应照数补交;如甲方不需要,可以退货,退货损失由乙方承担。如甲方需要乙方不能交货,乙方应承担甲方相应的损失。

八、 争议解决

凡因本合同引起的或本合同有关的任何争议,甲方双方应友好协商,如双方不能通过友好协商解决,均应提交苏州仲裁委员会,按照申请仲裁时该会衽的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。

甲方中途退货,应预先与乙方协商,退货数量不得超过总合同量的 %,乙方同意退货的,甲方应赔付退货损失。

九、 附加条款

十、 其他事项

1、 本合同经甲方双方签字盖章后生效,合同有效期内,除非经过双方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。

条 如因生产资料、生产设备、生产工艺和市场发生重大变化。

2、 本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方(公章): 乙方(公章):

代表人: 代表人:

电话: 电话:

建材供货合同【篇9】

甲方:

乙方:

甲、乙双方就建筑材料供货一事,经友好平等协商,自愿订立本合同,以资双方共同遵照执行。

第一条 乙方供给甲方所供物资见附页明细表。(单价按现行市场价)

第二条 乙方供给甲方的物资,货到经甲方验收完毕确认无误后付清全款。如逾期不付, 乙方立刻停止再供货,且甲方必须支付给乙方合同所列货物总货款的 元 天的违约金,直到甲方付清乙方货款为止。

依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

第三条 乙方所供物资所在地

第四条 甲方在乙方所供物资入场后,甲方必须先检验合格后,方能加工使用,甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责(若甲方检验后,物资不合格,甲方必须通知乙方到甲方现场,双方共同取样检验,未加工的物资,

本合同总价款为_________元(大写元__________ 整)。作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。

第五条 乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知), 甲方必须把提货计划 天前通知给乙方,乙方组织车辆供货,直发或库提。凡在乙方提供的物资短运费一律由乙方自行负责。

付款方式:甲方支付合同预付款后,乙方须在合同规定时间内交付合同总额30%的玻璃产品,产品验收合格后,甲方需支付第二次工程预付产品总额40%,乙方在合同期限内完成生产余下的玻璃产品,产品合格后。

第六条 甲方在未付清乙方货款以前,不得到其它地方去再提货,若经乙方发现甲方到其它地方提货一次,乙方要求甲方立即付清所欠货款,并视甲方行为违约,应向乙方支付违约金 元并赔偿由此造成的经济损失。

对于材料的质量、数量、规格 等与约定不符或有其他表面瑕疵的,甲方应在乙方交货时当场提出异议(甲方当场无法查验的情况除外),异议经核实乙方应无条件补足或换货;乙方应保证其提供的货物在正确的安装、正常使用和保养条件下,选择乙方安装的,双方应在安装完毕后1日内共同验收安装质量。

第七条 违约责任

1、违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。

2、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。

3、违约金的计算方法:(略)。

第八条 保密责任

乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料,遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定。

第九条 付款方式;月结(每月30日对账,次月十日付款)。

第十条 合同终止

1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

第十一条 补充与变更

本合同可根据双方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

第十二条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内。

8.乙方延迟交货的,每日向甲方支付延迟部分价款的2‰的违约金;延迟交货超过5天的,除支付违约金外,甲方还有权解除合同,乙方已收取的预付款或价款应全额退还。

第十三条争议的解决

本合同双方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。

8.卖方如不能按买所提《产品订购单》要求的数量、规格、尺寸等指标生产,买方有权拒绝收货。

第十四条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

第十五条 其他

本合同—式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建材供货合同【篇10】

甲方:

法定代表人:

住所地:

乙方:

法定代表人:

住所地:

甲、乙双方经友好平等协商,就××有限公司供货一事,自愿订立本合同,以资双方共同遵照执行。

第一条 甲方供给乙方钢材一批,约××吨,钢材确保质量,产地不限。

单价按现行市场价:

一级钢 单价 元 吨

二级钢 单价 元 吨

三级钢 单价 元 吨

按上列单价结算付清货款。

第二条 甲方供给乙方水泥一批,约××吨,水泥产地××××。甲方确保此批水泥质量,并提供厂方化验报告,水泥单价现价按××元 吨结算付清货款。

乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表的检查检验,并按甲方代表要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用,同时向甲方提供工程事故报告。

第三条 我公司所供物资(钢材,水泥)价格随行就市。

第四条 乙方在我公司所供钢材入场后,乙方必须先检验合格后,方能加工使用,乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责(若乙方检验后,钢材不合格,乙方必须通知甲方到乙方现场,双方共同取样检验,若再不合格,

隐蔽工程验收。隐蔽工程在隐蔽前由乙方自检合格后,填写《隐蔽工程验收单》,通知甲方代表检查验收。乙方方可进行下一道工序施工。

第五条 甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方(电话或书面形式通知),乙方必须把提货计划××天前通知给甲方,甲方组织车辆供货,直发或库提。凡在我公司提的物资(钢材,水泥)短运费一律由乙方自行负责。

乙方应严格遵守国家和当地有关文明施工、现场安全和保卫的各项规定,并制定相应的管理制度,采取严格的安全防护设施。

第六条 在生产厂家正常的情况下,甲方保质,保量急时供货给乙方,乙方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算付清甲方所供货货物的货。

乙方应建立完善的安全管理制度,乙方现场负责人应是安全负责人。乙方施工区域内发生的安全事故,应由乙方按照国家有关规定进行处理、上报。

如逾期不付,甲方立刻停止再供货,且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的××元 天的违约金,直到乙方付清甲方货款为止。

乙方的施工机具、材料、周转材料、临时设施均应放在甲方划定的区域内,并自行承担消防工作。

第七条 乙方在未付清甲方货款以前,不得到其它地方去再提货,若经甲方发现乙方到其它地方提货一次,甲方要求乙方立即付清所欠货款,并视乙方行为违约,应向甲方支付违约金××元(××元) 次。

2.4甲方依据上述情况的发生终止协议后,乙方有义务保护好已完工程移交甲方,并在三天内将人员、机具。

第八条 违约责任

1、违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。

2、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。

3、违约金的计算方法:(略)。

第九条 保密责任

任何一方对因××商贸有限公司供货而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档。

第十条 合同终止

1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

8.材料经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量的标准的,乙方应无条件换、退货,赔偿甲方由此受到的损失;保修期限为两年。

产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间。

2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

第十一条 补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

第十二条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内。

供方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

第十三条争议的解决

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。

第十四条 生效条件

本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

第十五条 其他

本合同—式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。

甲方: 乙方:

法定代表人(或授权代表):(签字) 法定代表人(或授权代表):(签字)

2025个人装修合同(热门10篇)


每当我们进入职场开始处理工作时,合同的价值是不可忽视的。如何撰写合法规范的合同呢?对于“个人装修合同”下面是我们找到的相关信息,请认真阅读以下提供的信息希望能够为你提供帮助!

个人装修合同【篇1】

随着时代的发展,人们对住房的需求日益增长,也促进了装修行业的快速发展。在进行装修前,签订一份合同显得格外重要。那么,装修行业合同应该具体包括哪些内容呢?下面就以一份从业者常用的装修行业合同为例进行讲解。

第一部分:签约双方

装修行业合同需明确双方签约的基本信息,包括业主姓名、身份证号、联系电话、住址等具体信息。同时,还应该填写施工方的名称、地址、电话等信息。这样一来,在后续的工作中,便可以使用这些信息进行有效的沟通和联系。

第二部分:装修项目具体细则

此部分是增加装修合同互动时最为丰富,在这一部分中最好能尽可能多地详述涉及到的项目、设备、材料的具体规格、用途以及相应的工程量等信息。这样不仅能便于业主了解所投入的成本,并且还能促进双方之间的沟通。

第三部分:工程进度约定

装修工程的进度约定,既是安排工期、明确工程进程及验收时间,也是规范工作流程的重要手段。应该在合同中清晰表明建筑工程项目的开始、结束时间和分项工程竣工验收的时间,以及合理的施工进度安排,以保障业主的利益。

第四部分:费用合法合理

装修费用是业主最为关注的项目之一,因此,费用部分必须详尽明确。其中包括工程总造价与进度款的支付情况规定、工程款项的比例、退款、违约赔偿等必要条款内容。

第五部分:质量保证

在装修施工过程中,尤其要重视施工质量的保证,这是对双方共同利益的保障,同样也是决定整个工程成败的关键之一。因此,此部分应该注明工程质量的执行标准、验收要求、质保期限、质保的内容与责任等内容。

第六部分:违约及解决方案

在签订合同时,应充分考虑到尽可能完善的诉讼解决方案,在范围通用的装修行业中,涉及装修合同问题的纠纷往往比较容易发生。因此,合同中应该注明如发生纠纷时,该按照什么样的规定就行施行和解决。

总之,装修行业合同是维护双方合法权益,保证装修质量的保障,具体明确的合同对双方都有利。在设计和执行过程中,双方应该充分交流、导向合理的要求,积极配合,用优质的服务和合理的价格为客户提供满意的服务。只有这样,才能在激烈的市场中始终保持自己的竞争力。

个人装修合同【篇2】

工程名称:博罗县东山省级森林公园E地块26、27栋住宅楼工程施工单位:茂名市电白建筑工程总公司

外墙装修工程施工承包合同

甲方:茂名市电白建筑建筑工程总公司第五施工队

乙方:外墙班徐向兵

甲方同意由乙方承包26、27幢及地下室A区外墙装修分项工程施工依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律,行政法规;尊循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致。订立本合同,双方共同遵守。

一、工程名称:博罗县东山省级森林公园开发项目E地块26、27栋住宅楼及连体地下室A区工程

二、工程地点:博罗县罗阳镇商业东街城市绿洲二期

三、承包范围及详细部位、外墙装修分项工程。具体包括外墙打底挂网批荡、外墙纸皮砖、西瓦、文化石等镶贴、安全生产、文明施工。

四、承包方式和工程内容:

1、承包方式:本工程采用包工不包料:即甲方提供物料提升机、砂浆机及斗车外,其它工具乙方一切全包。

2、承包范围包括:包进度、工期、包质量、包安全、包100M范围内的水泥运输、包工程验收、质量达到国家验收标准、包施工中乙方工人劳动保险费用和劳务用品(包括雨衣、手套、口罩等,劳动费用含防暑降温、风雨停工、节假日工资、病假工资、员工意外伤,规定的安全培训和安全活动人工费等)包物价上涨的形式由乙方承包。如乙方违章操作或违反安全管理有关规定所发生工伤、死亡等事故,均由乙方负责解决,甲方不再作各方面的任何补偿及抚恤。

3、工程内容:按甲方提供的建筑施工图纸、会审记录、设计变更说明和施工方案及业主要求全部外墙拉毛、抹灰、贴纸皮砖、西瓦、文化石、线条、全挂铁网、铝合金门窗及入户门待安装门框后修、塞补抹砂浆。开线、弹线、计算砖模数等。

五、施工工期:

外墙装修工程工期从xx年12月5日开工至xx年4月30日前完成。超期一天罚款500元。

六、结算说明:

1、本工程按设计图纸、图纸变更、图纸会审及业主要求等尺寸要求、结算时与实际发生工程量计算。

2、凡属贴块料的分项工程均包括抹灰底基层在内。

3、在施工中必须保证场地清洁、文明施工及整幢工程施工完成质量清洗干净至竣工验收为准。

4、所有工程按实际发生工程量计算,包括外墙凸凹线条或弧圆型线条等均列入工程另行结算。

5、工程质量必须达到合格等级,不合格的工程必须返工,造成的损失由乙方负责。

6、合同中所承包的各分项工程,均包括本区域内所需做工程或附属工程,一律按本合同单价进行,不另行计算工程量及计价。

七、结算单价和计算依据:

1、按照《建筑施工图纸》的说明及业主要求、外墙做法累总分以下几种:

1)外墙做法一:为18元/平方米。包括拉毛、柱梁墙体剪力墙满挂铁网、40原水泥石灰砂浆找平、原浆面压光,外墙凸凹线条或弧圆型线等批灰及油漆。

2)外墙做法二:为35元/平方米。包括拉毛、柱梁墙体剪力墙满外挂铁网、40原水泥石灰砂浆抹平、高分子益胶镶贴外墙纸皮砖、文化石。西瓦铜线邦挂安装。

3)外墙做法三:为17元/平方米。包括高分子益胶镶贴外墙纸皮砖、文化石。

2、本单价已包括分包工程的一切所有场地文明施工及卫生需要清理等工作费用在内。乙方必须准备足够人力保证文明、卫生安全工作符合要求。

3、本价已包括工具清洗、搞文明卫生及清扫、交楼竣工手尾各种机械使用及养护工作等。负责按配合比及公司规定的用料,承担被所浪费的材料的受罚费用、安全施工、违章事故等支付费用、质量及安全处理费,返工事件材料费用、工资、伙食及病害管理费等。

八、施工要求:

1、工程质量应达到合同规定的合格工程标准。质量标准的评定以国家现行施工规范规定的质量检验评定标准为依据。

2、在施工时班组必须要熟悉图纸,明确施工图纸要求及工艺要求,不准盲目施工,负责进行放线及弹线工作,并经现场施工员检验后才能进行下一道工序。

3、外墙抹灰工程应针对墙体材料要求,必须应湿润墙体后才能抹灰。对砂浆配合比应控制好其配料,石灰不能超过配合比要求,施工前凡属遇砼表面时必须要先采用108胶拌和水泥砂浆后进行拉毛及墙面满挂钢网等。

4外墙抹灰工程完成后表面要保证平整光滑色泽一致,无接槎痕迹,无裂缝,无空鼓,线条垂直,平直清晰。阴阳角垂直方正。

5、墙面所需贴块料工程,必须要先将基层清理洗干净,测量好标高准确,再按块料的规格工艺要求出分好模数,对块料的使用部位、批号、色号都应符合要求,色泽一致,铺贴面砖必须要平整,无积水、无剪口,找坡应符合要求。凡块料的灰缝应大小一致,清晰美观、色泽一致。

6、如外墙贴砖与外墙漆料交接的一定要同平,不能有高低差。

7、工程产品保护:乙方应对本工程进行无条件保护维修、修补至竣工验收。

8、在工程竣工验收前乙方必须将卫生清理、清洗干净,做到墙面净洁,符合验收标准。

九、使用材料及工具包干:

1、本工程所使用的材料而在施工中必须要节约用料,如纸皮砖、文化石、西瓦、水泥,沙等实行包干使用。如用料大于定额时消耗量归乙方负责,结算时从乙方工资款内扣出,故乙方所需的材料不得自行随意使用,而必须要经甲方管料人员发放。

2、每天工作完后乙方必须对现场进行清理,做到工完场清、机具保养。

3、乙方包小型工具,如灰桶、灰尺、铝合金尺、灰板、铁铲、割机及割片等工具在内。

4、所有参加工程人员必须爱护材料,要按施工员指定的配合比进行配料,在保证工程质量的前提下尽量节省材料,做到工完料清。否则视情节轻重进行罚款,在工程款扣除。

5、质量不合格而返工所造成的材料浪费,按实际发生的材料费用在乙方工资中扣除出。

6、不论属某一项工序必须要做到工完场清的原则,否则按有关规定进行罚款处理。

7、机具使用后必须要保证管好及养护好,如斗车、砂浆搅拌机每天都要清洗干净,摆放整齐。

十、乙方负责的工作内容要求:

1、负责按合同承包范围内容包质量、包工期、包安全。在开工前一周完成图纸会审,并认真编写好施工组织设计方案和施工进度计划交送甲方。严格依照施工图纸和施工组织设计方案及国家有关技术规范进行施工。

2、负责开工前的各项准备工作,做好机具的维护及作业人员的调配,对工人进行操作技术交底和施工安全知识教育。将安全措施落实到班组、个人。杜绝违章操作,服从甲方现场指挥。如因乙方违反技术规范、违反技术交底要求、违反操作规程所造成的经济损失和安全责任事故概由乙方负责。

3、教育工人自觉遵守工地规章制度,严禁工地范围内聚众闹事、打架赌博或其他违反国家法令、法规的行为。若有违反对当事人一律处以罚款300~500元。并每起闹事对乙方罚款500元。罚款从结算款中扣除。

4、在施工中要进行用料分析,科学准确下料。否则,造成返工的工料损失费用由乙方承担。浪费、丢失设备材料将按其价值加倍罚款。原材料、设备、器材、半成品等按指定位置摆放整齐,保管好未用完的材料,每日做到工完、料尽、场地清。

5、按规定做好试件和材料的试验。配合甲方做好各项施工技术资料、质量安全资料与各项施工原始记录。

6、在各工种、工序交叉作业时必须服从甲方施工员统一协调调度,不得擅自施工。否则,甲方有权责令乙方停工或退场。乙方不得有任何异议。

7、负责每月25日前将当月的施工进度和下月的材料计划报送甲方审核(批)。如不按期报送,当月不得申请进度款,次月因材料原因引起的工期延误甲方不予承认。

8、乙方不得将工程分包给第三方。乙方施工人员必须持证上岗,否则予以清退。

9、乙方负责报送员工花名册,办理施工工人的暂住证、计生证。若因无证而受到有关部门罚款概由乙方负责。

十一、违约责任

1、甲方的违约责任

1、甲方未能向乙方提供生活和施工必要的条件,乙方有权拒开工。延误工期由甲方负责。

2、甲方未能在计划期内及时提供设备材料,造成的工期延误由甲方自行承担责任。

2、乙方的违约责任

1、乙方施工质量达不到设计要求,未能满足有关规范要求,经检验未达到规定质量等级须返工的,除其工料损失由乙方负责外。并视其情节每处予以罚款500~1000元。

2、乙方未能按工期完成任务,每延误一天甲方从乙方结算款中扣除1000元。

3、借故中途停工或擅自退场,或因其他违约行为被甲方责令退场,乙方未结算的工程款用于补偿甲方因此造成的经济损失。乙方不得有任何异议。

十二、付款方式:分三次付款:

1、外墙打底抹灰中途每栋支付生活费用5万元,每栋打底抹灰完成并经业主验收合格后付款5万元。

2、外墙砖铺贴完成一半每栋支付生活费用3万元,铺贴完成后并经业主验收合格后支付工程款80%。

3、最后结算按工程验收合格后进行工程结算时支付工程款97%。预留3%工程款作保压金,一年后支付。

十三、本协议一式二份,甲乙各一份,本合同从签订之日及甲方发出书面进场通知后生效,并补签合同。直至工程竣工验收结算清款后自然失效。

甲方:

负责人:

日期:年月日

乙方:负责人:日期:年月日

个人装修合同【篇3】

6.1 本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。

6.2 本工程由乙方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责。

6.3 甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后,应移交给乙方管理、使用。

6.4 本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。

6.5 双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

7 双方派驻本工程项目的代表

7.1 甲方派驻本工程项目的代表为职务:,职称:。

7.2本工程项目甲方委托 公司依法对工程施工实施监理。监理工程师:  职务: 职称:注册证书号:  。

7.3 乙方派驻本工程的项目经理为,是乙方在本工程项目中的代表。

7.4 双方派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出方的义务。

7.5 甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令,项目经理应予执行。

8 双方权利

8.1 甲方权利

8.1.1 有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师,但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。

8.1.2 有权监督乙方履行各项合同义务。

8.1.3 有权审批乙方编制的施工进度计划。

8.1.4 有权对工程质量、施工进度进行监督,参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

8.2 乙方权利

8.2.1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表,但应提前7日书面通知甲方,撤换后代表的权责不变。

8.2.2 有权监督甲方履行各项合同义务。

8.2.3 乙方代表认为甲方代表的.指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方代表应予执行,但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

个人装修合同【篇4】

装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况,在双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。怎么写呢?下面是小编整理的房屋装修合同范本 ,欢迎阅读参考!

房屋装修合同范本一根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):(施工工程队负责人)

身份证:联络方式:

家庭住址:

第一条工程概况

1.装潢施工地点:

2.住房结构:砖混结构;房型__房__厅__套,建筑面积约__平方米。

3.承包方式:

4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,墙体拆除,墙面及地面拆除,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,门窗拆除,包水管,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,隔断制作,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定:甲方所有采购都由乙方协助完成,甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。

5.总价款:____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大写(人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。

6.工期:自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,工期约__天。另,如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行。

第二条关于乙方职责的约定

1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

2.乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。

3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。

第三条关于材料供应的约定

1.全部工程用装修材料均由甲方提供,装修施工设备、工具由乙方提供。

2.甲方负责采购供应的材料,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。

3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。

4.为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。

5.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

第四条关于工程质量及验收的约定

1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

3.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。

4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。

5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户,橱柜防火门,台面等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。

6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

7.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

8.工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。

第五条关于安全生产和防火的约定

1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负责修复和赔偿。

2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。

3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。

第六条关于工程价款及结算的约定

1.工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:

协议签订完毕,水电改造完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整

所有瓷砖铺贴完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整

所有工程竣工,验收合格之后,甲方支付乙方____元整

剩余______元作为质量保证款,甲方入住三个月内支付。

合计______元整。

第七条其它事项

1.甲方工作:

(1)甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

2.乙方工作:

(1)参加甲方召集的现场交底。

(2)全权负责协议履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。

第八条违约责任

1.甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元违约金。

3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

4.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

5.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。

第八条纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协议约定向:

____区仲裁委员会申请仲裁;

____人民法院提起诉讼

第九条协议的变更和解除

1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。

2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。

3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。

第十条附则

1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁____套,由乙方当场负责安装交付使用。

2.本协议签订后,工程不得转包。

3.本协议一式____份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。

甲方(签字):乙方(签字):

住址:住址:

电话:电话:

身份证号:身份证号:

签订日期:年月日

签订地点:____

房屋装修合同范本二委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程项目:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条:工程概况

1.工程地址:___________________________________

2.居室规格:

总计:施工面积____________平方米。

3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4.工程开工日期:______年______月______日

5工程竣工日期:______年______月______日

工程总天数:________天

第二条:工程价款

工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条:质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

2.工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

第四条:付款方式

1. 合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

甲方付清工程价款,,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第五条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第六条:合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第七条:合同生效

1.本合同由双方盖章,签字后生效。

2.本合同一式 份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主):(签章) 乙方:(签章)

电话: 电话:

个人装修合同【篇5】

以施工图纸、施工方案和《建筑装饰工程施工及验收规范》(详见规范单双方签字确认)、《建筑安装工程质量检验评定统一》(详见规范单双方签字确认)等双方制订的施工及验收规范并依据本合同的有关规定为质量评定验收标准。乙方承诺本工程质量应达到双方质量评定优良标准,并应符合甲方要求的品质(甲方在现场要另更改设计方案除外)。但双方自以为双方验收标准未达成一致,产生纠纷的按国家验收标准为准。

本工程由_甲__方设计施工图纸及施工方案。

甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用(若在外地乙方工人由此所产生的工资和差旅费)由甲方承担,工期顺延。

由于乙方原因(自然灾害和运输过程中发生事故除外)造成质量与事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前以书面形式与乙方联系。双方协商确认后,方能进行该项目的施工。因工程量增加会影响竣工日期的,竣工日期由甲、乙双方另行协商确定。凡甲方项目负责人私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方负责给乙方造成的一切后果的相关费用。

施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由相关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责承担,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程中支出的相关费用由甲方负责承担。

个人装修合同【篇6】

发包方(甲方):

承包方(乙方):

工程项目:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条:工程概况

1.工程地址:

2.小区名称:幢_单元楼号。

3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装修预算报价表》和施工图。

4.承包方式:

5.工程开工日期:__年____月_日

6.工程竣工日期:__年月_日

工程总天数:________天

第二条:工程价款和结算方式

1.工程暂定总价款:¥__元,大写:_,详见本合同附件《家装装修预算报价表》

2.结算方式:结算总价=按实际收方数量×合同单价+施工过程中变更、修改增加部分费用。

第三条:质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。

3.施工中,超出合同部分的项目以及甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,另外报价确认,进入结算。

4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条:付款方式

1.甲方预付合同款项:甲方在合同签订后3个工作日内向乙方支付工程暂定总价款的50%,即¥_元,大写:__;

2.工程完成到85%后(即水电隐蔽、天花吊顶、大面积的墙地砖完成),甲方向

乙方支付至工程暂定总价的95%,即¥_元,大写:___;

3.工程完工.乙方提交结算总金额后,甲方15个工作日内,甲方内一次性付清尾款。

第六条:工程工期

1.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,工期相应顺延,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

2.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

3.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

4.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第七条:工程验收

1.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

2.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

第八条:其他事项

1.甲方责任

1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施。

3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

4)甲方承担在物业公司办理装修手续的相关费用,装修质保金、电梯使用费用、垃圾清理费等。

2.乙方责任

1)乙方相关施工人员需要在物管公司办理出入证,费用由乙方承担。

2)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、打破水管、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

4)装修质保期,自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月,因乙方的原因免费维修,其他原因引起的维修乙方积极维修,收取工本费。

第九条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条:争议解决

本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十一条:合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十二条:合同生效

1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方(业主):乙方:(签字或盖章)

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

签约地址:签约日期

个人装修合同【篇7】

发包方:________________________________

承包方:________________________________

工程名称:______________________________

工程地点:______________________________

建筑面积:_________________ 平方米;层数:_____________

结构类型:________________ ;檐高/跨度:_____________米

批准文号:(有权机关批准工程立项的文号)_______________

工程性质:(指基建、技改、合资等):___________________

承包范围:_________________________

承包方式:_________________________

质量等级(优良或合格):_________________________

工程承包造价(金额大写):_______________________

¥:_____________ 元

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:

第1条 工期

竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。

1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:____________________

1.3 工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:_________________________

第2条 图纸

发包方于_____年_____月_____日,向承包方提供___套图纸。__

第承包方驻工地代表。

发包方工程师姓名:___________ ;

项日经理姓名:_______________ 。

第4条 发包人工作

开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担相关的经济支出。

第5条 承包人工作

5.1 每月_______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。

清洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物 (含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后________天内向发包方提交施工组织设计 (或施工方案)和进度计划。

承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。

第6条 工程质量检查及验收。

掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方己经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。

6.2 工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第7条 设计变更及合同价款的调整

7.1 施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。

7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:_________________________

第8条 工程价款及结算

8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分_____次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。

第9条 材料设备的供应。

9.1 发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。

承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承 担由此发生的费用。

9.3 承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。

第10条 争议

发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:

第一种争议解决方式:向_____________仲裁委员会申请仲裁;

第二种争议解决方式:向_____________人民法院起诉。 双方约定按第____________种争议解决方式解决。

第11条 违约

发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第12条 合同份数。本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本_______份。

第13条 补充条款如下:__________________________

工程发包方供应材料设备一览表

本合同订立时间:_________年_____月_____日(即日起生效)

发包方(章)________ 承包方(章)_________

地址:_______________ 地址:_______________

法定代表人:_________ 法定代表人:_________

委托代理人:_________ 委托代理人:_________

电话:______________ 电话:______________

开户银行:___________ 开户银行:___________

帐号:_______________ 帐号:_______________

邮政编码:___________ 邮政编码:___________

个人装修合同【篇8】

______,(以下简称甲方)正在装修信息房(__group__building__unit__room),经与______(以下简称乙方)协商,订立本协议,共同遵守。

一、项目:

1、四房(三房一厅,以下简称四房)木地板

2. 两间浴室防水,有地砖和瓷砖

3. 主卧卫生间安装马桶和台盆;

4、公共浴室安装落地盆;

5、做好厨房防水,安装橱柜;

6. 收拾卧室和浴室门

7. 如果细节不详,甲方将提出方案,协商确定。

2、承包方式:甲方必须在装修期间按乙方要求保证所需材料(乙方需提前通知甲方),甲方B负责施工。

3、质量标准:施工质量必须符合安全要求和国家装修标准。

4、施工工期:____年__月__至__年__月__日,如不能按时完工,处以每天五十元的罚款。

5、工程造价: 乙方按附表价格采购材料安装。如有变更,以双方同意的变更单的结算为准。

6、付款方式:合同签订后,甲方验收合格后,甲方支付现金______(本金:人民币__万元)上述建设项目及设计要求,剩余装修费三天内支付一次。

7.其他问题:装修工程的具体要求由甲方提出,乙方执行,本协议未尽事宜由双方协商解决通过谈判。本协议自双方签字之日起生效。

8、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方:________乙方:________

____年__月__日

个人装修合同【篇9】

供方:

需方:

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的期限:按照国家或行业标准执行。随货附:检测报告、合格证等相关资料。

三、交(提)货方式及地点: 供方负责送货至需方工地现场(济南市解放东路、奥体西路口)

四、运输方式及费用负担: 汽运,供方负责承担运费。

五、合理损耗计算方法及包装标准、包装物的供应与回收和费用负担: 无 。

六、验收标准及提出异议期限: 按照国家或行业标准验收,如有质量问题,交货三日内需方书面提出异议,超过三日不提出书面异议,供方不承担质量责任。

七、付款方式及期限:合同签订即付30%货款,货到工地经需方验收合格付至60%,甲方、监理、总包三方验收合格付至95%,余5%作为质保金两年内付清。

八、违约责任:

1、如发生质量问题(包括产品本身及相关资质),供方负全部责任并承担一切经济损失。

2、需方不按时支付货款,每逾期一日,按照应付金额的千分之一按日向供方支付违约金。

九、解决合同纠纷的方式:双方约定向天桥区人民法院起诉。

十、注:需方代理人、收料员签字的供货单、收条、欠条、对帐单等均可作为供方与需方结算的依据。

供 方(章):山东金润恒工贸有限公司 需 方(章)南通三建济南分公司 委托代理人: 委托代理人:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

电 话: 电 话:

年 月 日

个人装修合同【篇10】

一、工程概况 工程名称: 工程内容:办公室水电工程(含灯具),厕所隔断,办公室隔断(夹心 泡沫板隔断、,门窗工程(玻璃推拉门、夹心板 门)厨房灶台,地胶铺装

二、工程承包范围 承包范围:

一:二层装修范围:

1、地面铺设地胶;

2、室内隔墙采用平板型夹心泡沫板(镀锌钢管立柱);

5、空调孔位钻孔及用电线路铺设;

6、厕所用水改装;

二:三层、四层装修范围:

,玻璃门采用推拉门;

3、空调孔位钻孔及用电线路铺设;

5、厕所用水改装;

三:五层层装修范围:

1、厨房灶台制作安装;

4、空调孔位钻孔及用电线路铺设;

6、露台增加木门一道,上边采用木工板封闭。

四、卫生清理费。

三、合同工期 合同工期总日历天数天。

四、质量标准 工程质量标准:符合国家现行质量验收标准及甲方提供的图纸要求。

五、合同价款 本工程实行总价包干肆万元整(,由乙方包工包料。

六、工期要求 本工程工期要求为15天,若乙方拖延一天处罚合同金额5%,

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期6个月内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、安全施工

,由于安全保护措施不当而造成的人员伤亡事故,由承包人自行承担。

十、合同价款与支付

工程竣工后____日内付至完成工程款

发包人:(公X)承包人:(公X) 法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)________年____月日年____月日

2025网上营销服务合同(热门九篇)


伴随时代的变化,一定要确保双方签署了正规的合同。合同往往能帮助双方正确行使自己的权力,你签订合同的次数多吗?我们花费了不少时间搜集整理了“网上营销服务合同”的相关内容,请记得将这篇文章收藏起来方便下次阅读!

网上营销服务合同【篇1】

随着互联网的迅猛发展,越来越多的企业开始意识到网上营销的重要性。而为了有效地开展网上营销活动,许多企业选择与专业的网上营销服务提供商签订网上营销服务合同。这种合同可以确保双方的权益得到有效保护,并能够明确双方的责任和义务。

一、合同简介

本合同是由甲方(企业)与乙方(网上营销服务提供商)签订的网上营销服务合同,目的在于明确双方的权益和责任,并确保营销活动的顺利开展。

二、合同内容

1.甲方的权益与责任:

(1)提供相关产品或服务的详细说明文档,以便乙方能准确了解甲方的产品或服务特点。

(2)向乙方提供最新的市场分析、竞争情报和目标用户数据,以便乙方能够制定出更有效的营销策略。

(3)提供公司品牌和Logo等营销资料,以便乙方能够根据甲方的需求制作相关营销物料。

(4)根据需要提供甲方产品的样品或图片,以便乙方在网络上进行展示和宣传。

(5)及时向乙方提供相关的合作意见和建议,以便乙方能够及时进行调整和优化。

2.乙方的权益与责任:

(1)根据甲方提供的产品或服务特点,制定出相应的网上营销策略,并提供详细的营销方案。

(2)负责撰写相关的推广文案,并发布在各大互联网平台和社交媒体上,以扩大甲方产品或服务的知名度和影响力。

(3)利用搜索引擎优化(SEO)等技术手段提升甲方网站的搜索排名,以增加甲方产品或服务的曝光率。

(4)监控甲方产品或服务在网络上的口碑和反馈,并及时向甲方提供详细的反馈报告。

(5)定期向甲方提供网上营销活动的统计数据和分析报告,以便甲方了解营销效果和进一步优化策略。

三、合同期限与费用

1.合同期限:

本合同的有效期为一年,自签订之日起生效。

2.费用:

甲方需要按照合同约定向乙方支付相应的服务费用,具体金额和支付方式在合同中详细约定。

四、合同终止

1.合同的终止:

a)双方协商一致解除合同;

b)甲方未按合同约定支付费用,并且在乙方发送催款通知后仍未支付;

c)甲方严重违反合同约定,给乙方造成重大损失。

2.合同终止后的处理:

乙方在合同终止后的一定期限内,仍有义务为甲方提供相关的数据和报告,以方便甲方过渡到其他营销服务提供商。

五、违约责任

在合同履行过程中,任何一方违反合同约定均应承担相应的违约责任。对于由于违约方的违约行为造成的损失,守约方有权要求违约方进行赔偿。

六、争议解决

双方在履行本合同过程中出现的任何争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

本合同未尽事宜,可以在双方协商一致的前提下进行补充约定。补充约定应以书面形式进行,并作为本合同的附件。

以上就是网上营销服务合同的内容和要点。通过签订合同,企业与网上营销服务提供商能够明确各自的权益与责任,保障双方的合作顺利开展。在互联网时代,具有专业的网上营销服务团队能够有效提升企业的品牌影响力和销售业绩,而合同的签订则能够为双方合作提供保障。

网上营销服务合同【篇2】


随着互联网的迅猛发展,越来越多的企业开始利用网络进行营销推广,以扩大市场份额和提升品牌知名度。而网上营销服务合同便是企业与网络营销服务提供商之间所达成的协议,旨在规范双方的权益和责任,确保双方能够达成互利共赢的合作关系。


一、合同背景和目的


该合同是由企业方与网络营销服务提供商签订的,旨在规定网络营销服务的内容、范围、条件和权益,以确保双方能够达成互惠互利的合作关系。双方认可互联网作为营销和推广的重要渠道,希望通过合作能够共同提升企业的竞争力和市场影响力。


二、服务内容与范围


网络营销服务提供商将根据企业方的需求和要求,提供以下服务并履行相应的义务:


1. 市场调研与分析:网络营销服务提供商将对企业方的目标市场进行详尽的调研和分析,以了解目标用户的需求和行为,为后续的营销策略制定提供参考。


2. 网站建设与优化:根据企业方的需求,网络营销服务提供商将设计和开发符合企业形象和定位的网站,并进行搜索引擎优化,提升网站的可见性和流量。


3. 搜索引擎营销:网络营销服务提供商将负责制定和执行企业方的搜索引擎广告计划,包括关键词选择、广告创意设计和投放管理,以提升企业在搜索引擎的曝光度和点击率。


4. 社交媒体推广:网络营销服务提供商将为企业方开展社交媒体营销活动,包括但不限于微博、微信、Facebook等平台的账号建立和管理、内容撰写、互动和粉丝增长。


5. 网络广告投放:网络营销服务提供商将统筹规划企业方的网络广告投放计划,并选择合适的平台和渠道进行投放,以提升品牌知名度和销售量。


三、费用与支付方式


1. 费用结构:费用结构将根据具体的服务内容和范围而定,由双方在合同中明确规定。费用涵盖服务费、平台费、广告费等相关费用。


2. 支付方式:企业方应按照合同约定的时间和方式支付相关费用,以确保服务提供商能够按时履行服务义务。


四、合作期限与终止条件


1. 合作期限:合作期限应在合同中明确规定,一般为一年,可根据实际情况协商延长或终止。


2. 终止条件:合同终止的条件包括但不限于以下情况:双方协商一致解除合同、一方违约,严重损害对方权益,或其他不可抗力因素导致无法履行合同等。


五、保密条款


双方应对在合作过程中所获得的商业秘密和机密信息保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露或使用。一旦违反保密条款,应承担相应的法律责任。


六、争议解决


双方如在履行合同过程中发生任何争议,应本着友好协商的原则解决。如协商无果,双方可向有管辖权的法院提起诉讼。


七、其他事项


1. 协议变更:任何协议的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式确认生效。


2. 合同解释:对于合同的解释和执行,应以中文版本为准。


3. 通知方式:一方向另一方发出通知应以书面形式,可通过挂号邮件、快递、传真或电子邮件等方式发送。


{网站}小编认为,网上营销服务合同是企业和网络营销服务提供商之间的一种重要协议,规范双方的权益和责任,确保双方能够在互联网营销中取得成功并实现共同目标。只有双方能够依约履行合同中的各项义务,建立诚信和互信的合作关系,才能够为企业的发展带来长期稳定的价值。

网上营销服务合同【篇3】

网上营销服务合同是一份重要的合同文件,用于规范网上营销服务方与委托方之间的权益与责任。该合同的主要目的是明确双方的权益和责任,确保双方在合作过程中能够互相合作、共同发展。下面,将为大家详细介绍关于网上营销服务合同的内容,以充分了解该合同的重要性。


一、合同背景


网上营销服务合同是由委托方与网上营销服务提供方签订的一份协议,旨在明确和规范双方的权益和责任。委托方是指寻求网上营销服务的企业或个人,网上营销服务提供方是指提供专业网上营销服务的公司或个人。


二、合同内容


1.合同目的


该合同的目的是明确委托方与网上营销服务提供方之间的合作关系及服务内容,确保双方的权益和责任。


2.服务内容


网上营销服务提供方将根据委托方的需求和要求,提供专业的网上营销方案,包括但不限于网站建设、搜索引擎优化、社交媒体推广、网络广告投放等服务。


3.费用与支付


双方应达成一致的费用标准和支付方式,并在合同中明确规定。委托方应按时支付费用,并提供相关的票据和凭证。


4.保密条款


双方在合作过程中需要了解对方的商业信息和数据,因此合同应包含保密条款,确保双方商业机密的保护。


5.知识产权


网上营销服务提供方应在服务完成后将相关的知识产权归还委托方,并保证不侵犯任何知识产权的法律责任。


6.合同期限与终止


合同期限应明确规定,并约定终止合同的条件和程序。


7.违约责任


如一方违反合同的规定,应承担相应的违约责任。


8.争议解决


对于双方在合作过程中发生的任何争议,应协商解决。如无法达成一致,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。


三、合同重要性


1.明确权益和责任


网上营销服务合同明确规定了委托方和服务提供方的权益和责任,有效避免了双方在合作过程中产生的纠纷。


2.确保专业服务


合同中规定了服务内容、质量标准和要求,服务提供方必须履行合同约定的服务,提供专业的网上营销服务。


3.保护商业机密


合同中的保密条款保障了双方商业机密的保护,确保双方的商业优势不被泄露和侵犯。


4.法律保障


网上营销服务合同是一份法律文件,具有法律效力,可为双方提供法律保障。



网上营销服务合同对于委托方和服务提供方来说都具有重要意义。合同的签订能够明确双方的权益和责任,防止纠纷的发生,并保护商业机密。在合作过程中,双方必须严格遵守合同约定,共同推进网上营销的发展,实现共赢局面。

网上营销服务合同【篇4】

合同编号:XXXXXX

甲方:XXXXXX有限公司

乙方:XXXXXXXXX有限公司

一、合同目的

本合同是甲、乙双方根据平等自愿原则,就网上营销服务达成的协议。

二、服务内容

1.甲方负责为乙方提供以下服务:

(1)制定总体营销策略,并将之适应乙方的实际情况改进。

(2)在各大社交平台发布营销信息。

(3)进行各类推广活动,如排名优化、PPC广告等。

(4)指导并监督在线广告的投放和效果分析。

(5)提供数据报告及具体分析,以优化楼盘销售。

2. 乙方需按照合同规定,提供本企业的详实资料及产品信息。

3. 甲方需为乙方的服务需要,负责执业人员的培训,并制定规范制度,确保质量。

四、缺陷处理

注意:如双方未在以下规定期间内给予书面通知,则视为本合同以前的商品均符合双方要求,又在之后发现的商品瑕疵进行处理并移交相关责任方。

1、乙方应当在收到商品以后的十天内对商品的质量进行检查。如发现商品的质量存在瑕疵,乙方应立即向甲方书面通知,甲方应当在三天内对商品质量问题进行处理。

五、合同期限及终止

1、此合同的期限为一年。在合同期限届满前,双方如无异议,在书面协议下可延长合同期限。

2、本合同在下列情况下立即终止,无需向方任何方支付未支付的金额和违约金:

(1)在资金被回收或提取前,因任何原因,乙方未能及时支付本应支付的全部或部分费用;

(2)因为双方的环境和物资条件发生改变,无法继续按原计划履行合同而造成损失。

六、违约责任

1.在以下任何一种情况下,乙方违约,向甲方支付违约金不少于合同总金额的20%:

(1)在合同期内,未按照合同规定为甲方提供必要的资料,或者提供虚假资料;

(2)未按合同约定的时间支付费用;

(3)未经甲方书面同意,将本合同所给的产权转让给第三方。

2.甲方如发生以下情况,应承担以下违约责任:

(1)未按合同要求提供网上营销服务,按照乙方的要求进行改进,或者及时退回乙方的已支付的费用。

(2)未保护乙方的商业机密,泄露信息或向第三方透露注意的信息。

七、法律适用及争议解决

本合同的成立、解释、履行及争议的解决均应受中华人民共和国法律的管辖。因本合同发生的一切争议,双方应当协商解决,若协商无效者,则应当将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会广州分会进行仲裁。

以上为甲、乙双方签订的《网上营销服务合同》详细规定,甲、乙双方应当根据合同内容进行严格监督并履行相应的义务,确保合同达到预期的效果。本合同自双方签字盖章后生效,有效期为1年,到期双方若无异议的情况下可以延长合同期限。

合同甲方:XXXXXX有限公司

地址:XXXXXXXXXX

联系电话:XXXXXXXX

联系邮箱:XXXXXXXXXX

合同乙方:XXXXXXX有限公司

地址:XXXXXXXXXX

联系电话:XXXXXXXX

联系邮箱:XXXXXXXXXXX

签约时间:XXXX年XX月XX日

网上营销服务合同【篇5】

合同编号:__________

甲方:_____________________________

法定代表人:_______________________

地址:____________________________

联系人:___________________________

邮编电话:_________________________

传真:_____________________________

乙方:____________________________

法定代表人:_______________________

地址:_____________________________

联系人:___________________________

邮编电话:_________________________

传真:_____________________________

第一条 合同项目

1-1乙方为甲方提供在国际互联网搜索引擎及导航目录加注服务帮助乙方网站开展网上营销活动。

1-2甲方在签署本合同时已同意并理解了本合同及附件的有关内容。

第二条 甲方的权利和义务

2-1甲方根据自己意愿及参考乙方的建议选择中文或英文委托加注服务,并以相应的语言中文或英文确定所加注网站必须的以下2-2至2-5条款内容,关于内容的正确性合理性可事先向乙方咨询,该内容将作为乙方实施方案时的提交内容。

2-2甲方委托乙方进行加注网页的网址为网址url填写全称如_____________________

2-3甲方委托乙方进行加注网页的标题为:

网站标题:_______________

中文少于_________个汉字一般为公司名称最好包含关键字;英文少于_________字符即___________个左右英文单词。

2-4甲方委托乙方进行加注网页的'描述为:

网站描述:_______________

以一两句话进行简述中文少于__________个字尽量包含关键词,重要内容靠前放;英文少于___字符即____左右英文单词。

2-5甲方委托乙方进行加注网页的关键词为:

关键词_____个关键词或词组每词至少含两字以逗号分隔,重要词靠前放英文少于____字符即_________左右英文单词,尽量包含关键词。

2-6甲方保证其委托乙方进行加注网站的内容是真实有效的,不仅符合国家的有关规定,而且在乙方加注期间其内容形式网页路径等不会发生显著的变化。

第三条 乙方的权利和义务

3-1为甲方提供乙方在本合同中所选的委托服务项目。

3-2将方案实施的提交结果及时向甲方提供阶段报告。

3-3按照所选服务项目对实施结果跟踪检查,并及时进行补充确保合理性有效性。

3-4若由于甲方的原因造成委托加注的网站长期不能被访问,网站实际内容与本合同中甲方确定的内容严重不符等情况而导致搜索引擎收录失败、排名靠后或被搜索引擎剔除,乙方将不负责此后果。

3-5收取有关的费用。

3-6向甲方提供有关技术咨询。

第四条 合同金额

本合同涉及如下的费用:

甲方____是/不是乙方的现有用户。

甲方委托乙方进行______个中文网址加注服务。

费用为人民币______元_____个英文网址,加注服务费用为人民币______元以上,共计人民币_______________元。在本合同签订之同时甲方将以上的全部款项支付乙方并将凭证传真至乙方。

第五条 合同生效和服务保证

5-1本合同为一次性服务合同,自甲乙双方签订之日起生效,以较晚签定日期为准。乙方按照合同约定完成甲方所委托的服务内容,如果乙方在服务期限内,其中网址加注完成期限为______个月未能完成项目服务内容所规定的服务标准,乙方应按照相应服务内容中没有完成的任务占总任务比例向甲方退还合同委托款。

5-2乙方在收到甲方合同款项后开始进行服务操作,如果甲方未能及时缴纳合同款项,本合同即告终止。

第六条 不可抗力

6-1因不可抗力或者由于乙方不能控制的原因或者其他意外事件使得本合同的履行不可能不必要或者无意义的,任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力意外事件的一方通过书面的形式通知对方,本合同即告终止。

6-2本合同所称不可抗力意外事件是指不预见不能克服并不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害,如洪水、地震、瘟疫流行和风暴等以及社会事件,如战争、动乱、政府行为等。

第七条 合同解释和争议解决

7-1对本合同的解释应根据文义及业界通行的理解和惯例。

7-2在合同执行期间如果双方发生争议,双方应友好协商解决,如果协商不成,双方同意提交南京仲裁委员会进行仲裁。

7-3本合同如有未尽事宜,双方协商解决,本合同一式两份,双方各执一份,经签字盖章后生效,两份合同具有同等效力。

甲方签字:__________________

单位盖章:__________________

签署日期:__________________

乙方签字:__________________

单位盖章:__________________

签署日期:__________________

网上营销服务合同【篇6】

网上营销服务合同

甲方:(公司名称)

地址:(公司地址)

法定代表人:(代表人姓名)

联系电话:(代表人联系电话)

乙方:(个人或公司名称)

地址:(个人住址或公司地址)

法定代表人:(代表人姓名)

联系电话:(代表人联系电话)

鉴于:

1、甲方具备在网上进行营销服务的技术和资格;

2、乙方希望委托甲方在其网站上进行广告投放和推广服务;

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成如下合同:

一、服务内容

甲乙双方根据本合同的约定,共同确定以下营销服务内容:

1、甲方根据乙方的需求,制定相应的营销策略并进行实施;

2、甲方在乙方指定的网站上进行广告投放和推广,提升乙方产品或服务在该网站上的知名度和曝光度;

3、甲方进行营销服务期间,定期提供服务报告,对营销服务效果进行数据监测和分析,并及时给予乙方反馈和建议;

4、甲方提供咨询服务,协助乙方建立品牌形象和提升品牌价值。

二、服务期限

本合同自签署之日起生效,服务期限为()年。服务期限到期后,如果乙方需要继续使用甲方的营销服务,应在服务期限到期前30日内通知甲方,甲方提出新的合同方案后,进行续约。

三、服务价格和支付方式

1、本次营销服务的收费标准为()元/年。

2、支付方式:乙方在合同签署时需一次性支付全部服务费用(应在发票收到10日内付清)。

3、甲方对服务费用的使用,应当合法合规、公正透明,切实维护乙方的利益。

四、服务保密

1、甲方承诺在提供服务的过程中,严格保护乙方的商业秘密和个人隐私信息,不得擅自泄露。

2、乙方承诺在合同期内,不向任何第三方透露甲方的服务报价、技术方案和商业秘密等任何服务信息。

五、违约责任

1、本合同任何一方违反约定,应该承担相应的违约责任。

2、甲方如因服务质量、效果等问题未能达到合同约定的营销目标,且已经尽力协商未果的,应该对乙方承担赔偿责任。

3、乙方如因合同约定未履行致使甲方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。

六、仲裁

本合同的履行和争议解决应受中华人民共和国法律的管辖。若双方在本合同的履行过程中发生争议,应友好协商解决;如果协商不成,应通过仲裁解决。

七、其他

1、本合同自签署之日生效,经双方签字盖章后,具有法律效力。

2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。

3、本合同添加或修改条款,应经甲乙双方协商一致,并在书面上作出补充协议。

签署地点:(签署地点)

签署时间:(签署时间)

甲方(盖章):______________________

乙方(盖章):______________________

网上营销服务合同【篇7】

甲方:(企业名称)__________,法定代表人:__________,联系电话:__________,地址:__________

乙方:(服务提供方名称)__________,联系人:__________,联系电话:__________,地址:__________

鉴于:

甲方希望提高网络推广效果,增加企业知名度和销售额;

乙方具有专业的网络营销服务团队,拥有丰富的网络推广经验,能够为甲方提供一系列全面的网络营销服务;

本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则,双方经友好协商,达成以下协议:

一、服务内容

乙方将为甲方提供网上营销服务,具体内容如下:

1. 网站优化

乙方将对甲方的网站进行分析和优化,提出合理的建议,包括但不限于网站结构、内容、关键词、外链等方面,帮助甲方提高网站的排名和用户体验。

2. 百度商桥

乙方将为甲方开通百度商桥,并设置自动回复语,为甲方吸引和有效沟通潜在客户,增加转化率。

3. 百度竞价

乙方将为甲方开通百度竞价服务,对甲方的产品或服务进行广告投放,提高曝光率和点击率,为甲方带来精准的流量和订单。

4. 社交媒体营销

乙方将为甲方制定专业的社交媒体营销方案,包括但不限于微信、微博、抖音等平台的运营和推广,提高甲方的品牌知名度和粉丝数量。

5. 数据分析和报告

乙方将定期对甲方网站和营销数据进行分析和统计,并提供详细的报告,为甲方制定合理的营销策略提供依据。

二、服务期限

本合同有效期为__________年,自签约之日起计算,服务期满后,如双方有需要,可协商续签。

三、服务费用

1. 甲方需支付给乙方的服务费用为人民币__________元,服务费用包括但不限于网站优化、百度商桥、百度竞价、社交媒体营销等费用。具体费用详见以下条款:

(1)网站优化费:人民币__________元/月;

(2)百度商桥费:人民币__________元/年;

(3)百度竞价费:按日预算收费,人民币__________元/日;

(4)社交媒体营销费:人民币__________元/月。

2. 甲方需在每个月的前五天将当月服务费用支付给乙方,以保证服务的顺畅进行。

四、服务质量保证

1. 乙方将按照合同规定,履行服务内容,确保服务质量符合甲方要求。

2. 如有需要,乙方将提供7x24小时的技术支持和服务。

3. 如因乙方原因导致甲方损失,乙方将负责赔偿。

五、违约责任

1. 任何一方未履行合同规定的义务,应承担违约责任,并向对方承担相应的赔偿责任。

2. 如因甲方原因造成合同无法履行或提前终止,甲方需向乙方支付合同总金额的50%作为违约金。

3. 如因乙方原因造成合同无法履行或提前终止,乙方需向甲方支付合同总金额的50%作为违约金。

六、知识产权保护

1. 双方应尊重对方的知识产权,未经对方同意,不得以任何形式侵犯对方的知识产权。

2. 双方应妥善保护对方提供的商业秘密,未经对方同意,不得泄露。

七、其他条款

1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,双方应按照诚信原则协商解决。

3. 本合同自签署之日起生效。

甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________

日期:__________ 日期:__________

网上营销服务合同【篇8】

网上营销服务合同

甲方:(公司名称)

地址:

联系方式:

乙方:(公司名称/个人姓名)

地址:

联系方式:

一、服务内容及费用

1. 甲方提供的服务内容为(具体网上营销服务内容),费用为(具体费用)。

2. 服务费用的支付方式为:(具体支付方式),支付时间为(具体时间)。

3. 如需增加或减少服务内容,双方应协商确定相应的服务费用和支付方式,并在书面形式进行确认。

二、服务合作期限

1. 本合同的合作期限为(合作开始时间)至(合作结束时间)日,合作期满后,本合同自动终止。

2. 双方在合作期限届满前30天内协商决定是否继续合作,如继续合作,则应签订新的合作协议,如不继续合作,则本合同自动终止。

三、服务保密

1. 双方应对本合同的服务内容、商业机密等保密,未经对方同意,不得向第三方泄露或使用。

2. 双方委托方出于商业目的制作的资料及证据,应予认可并予以保密。

四、不正当竞争

1. 双方应遵守公平竞争的道德和原则,不得在合作期间及合作终止后的2年内对对方从事与合同有关的竞业行为。

2. 如因违反合同规定,造成对方损失的,应承担一定的法律责任,并赔偿实际损失。

五、违约责任

1. 如因甲方责任造成服务无法提供或不完全提供的,甲方应尽快补救,并承担由此造成的损失。

2. 如因乙方责任造成服务无法提供或不完全提供的,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿由此造成的损失。

六、争议解决

1. 本合同的履行过程中如发生争议,双方应尽量通过友好协商解决。

2. 如协商无法解决争议,则应提交有关仲裁机构进行调解,调解结果为最终结果。

七、其他事项

1. 本合同一式两份,双方各持一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜,应根据双方友好协商原则解决。

甲方:(公司名称) 乙方:(公司名称/个人姓名)

签字/盖章: 签字/盖章:

日期: 日期:

网上营销服务合同【篇9】

合同编号:

甲方(服务提供商):[公司名称]

地址:[地址]

电话:[电话]

法定代表人:[姓名]

营业执照注册号:[注册号]

乙方(服务使用方):[公司名称]

地址:[地址]

电话:[电话]

法定代表人:[姓名]

营业执照注册号:[注册号]

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律条款的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信、协商一致的原则,就甲方提供的网上营销服务相关事项达成如下协议。本合同具有法律效力。甲乙双方应当严格按照本合同的约定履行各自的义务,如有违反,应当承担相应的法律后果。

一、服务内容

1.甲方向乙方提供的收费营销服务包括但不限于:

(1)网上公关服务:为乙方提供品牌推广、危机公关、互联网热点话题跟踪、网络名声管理等服务。

(2)网络推广服务:为乙方提供搜索引擎营销、社交媒体推广、粉丝营销、论坛推广及消息传播等服务。

(3)移动端营销服务:为乙方提供针对手机端用户的网站营销、应用程序的营销、信息流量服务等服务。

2.乙方应当按照本合同约定向甲方提供真实、完整、有效的资料和信息,以确保甲方能够在合法、合规的情况下向其提供服务。

3.甲方应当按照本合同约定,依法依规开展服务,并采用先进的技术及方法,努力保证服务水平。

4.甲方不承担乙方的商业风险和经营利润的保证责任,但应当尽力保障乙方在服务期内的权益。

5.服务期限:自甲、乙双方签订本合同之日起,至约定服务期限届满日止。

二、服务报价及支付方式

1.服务费用:由甲、乙双方协商确定。

2.支付方式:乙方应当在协商后在约定的时间内向甲方支付全部服务费用。

3.服务费用如有未按时支付的,乙方应当按照合同约定向甲方支付逾期利息。

三、保密条款

1.甲、乙双方应当尽最大努力保护本合同涉及的商业机密和技术、管理、客户等方面的保密信息,未经得到对方书面授权,任何一方不得向本外第三方披露、传播或使用。

2.在提供服务期间,甲方获得的乙方商业机密应作为其专有财产予以保护。在合同终止或履行完成后,甲方应当及时归还或销毁所有获得的乙方商业机密,并书面确认。

四、合同终止及解除

1.本合同有效期届满后,乙方未续签或约定终止本合同的,在本合同到期之日,甲方已提供的服务全部终止。

2.本合同在服务期内一方提出解除的,需提前30个工作日以书面形式告知对方,并需承担对方因此而产生的一切经济损失或法律责任。

3.本合同在服务期内若未能正常履行合同义务,且不可归责于无法履行一方的情况下,有权解除本合同,与此相关的争议按照本合同第五条所述的解决方式处理。

五、争议解决方式

本合同的履行和解释及争议的解决如有任何疑义,应当协商解决。如果协商未果,则应向有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、其他事项

1.本合同未约定事项,应当按照双方协商一致的原则,通过书面补充协议解决。

2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章或具有等同法律效力的形式确认之日起生效。

甲方(签字盖章) 乙方(签字盖章)

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

协议见之诚:(如有)

签字盖章:

日期: 年 月 日

本文网址://m.gx86.com/fanwenziliao/223357.html

相关文章

编辑推荐

最新更新

热门阅读