×

借债合同

借债合同 2024-10-02

借债合同优选十三篇。

随着生活水平的提高,我们会遇到许许多多的范文类型,独具匠心的范文更能受到大家的关注,值得参考的范文有哪些?为此,你可能需要看看“借债合同优选十三篇”,希望能帮助到你,请收藏。

借债合同 篇1


借款人:XXX(以下简称“甲方”)


出借人:XXX(以下简称“乙方”)


鉴于甲方因资金需求,向乙方申请借款,双方经友好协商,达成如下借债协议:


一、借款金额及用途


1.1 甲方向乙方借款金额为人民币XXX元(大写:人民币XXX元整)。


1.2 借款用途为XXX(详细说明用途,例如购房、经营等)。


二、借款期限及还款方式


2.1 借款期限为XXX个月/年,自借款款项划入甲方账户之日起计算。


2.2 还款方式为等额本息/等额本金(甲方根据实际情况选择)。


2.3 每月/季度/年等还款一次,具体还款日期为每月/季度/年的X日。


三、借款利率


3.1 借款利率为年利率X%,利息按照XXX(月/季/年)计算。


3.2 若甲方逾期还款,将按照逾期借款金额按日计算X%的罚息。


四、借款担保措施


4.1 甲方应提供XXX作为本借款的担保措施(例如抵押房产、保证人等)。如甲方无法提供担保措施,乙方有权拒绝提供借款。


4.2 担保措施的评估价值由双方共同确定,甲方负责支付评估费用。


五、借款违约情况


5.1 若甲方未按约定时间足额还款,视为违约。乙方有权采取法律措施追回借款。


5.2 若甲方提供的担保措施无法弥补借款损失,乙方有权催收担保人或采取其他追偿措施。


5.3 若甲方提供虚假信息或故意隐瞒重要事实,导致乙方遭受损失,甲方应承担相应法律责任。


六、保密条款


6.1 双方对本借债协议及所有交易信息应保密,不得向任何第三方透露。


6.2 本协议项下的任何纠纷应通过友好协商解决,协商不成的,可依法提起诉讼。


七、其他约定事项


7.1 本协议经甲方和乙方签字或盖章即生效。


7.2 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。


7.3 本协议未尽事宜,由双方协商解决。


7.4 本协议任何条款的修改、补充或解除,应由双方协商一致,并以书面形式作出。


7.5 本协议与适用的法律有冲突的,均以法律规定为准。


甲方(借款人): 乙方(出借人):


签字/盖章: 签字/盖章:


日期: 日期:


以上就是借债协议书的详细内容,双方应在签署前仔细阅读并理解所有条款。协议生效后,双方应严格按照约定履行各自的义务,并遵守协议中的所有约定。如有违约行为,双方都有权利采取合理的法律措施进行维权。同时,双方应保持长期的友好合作关系,共同推动借款事项顺利完成。

借债合同 篇2


借债协议书是一种为了确保债权债务双方的利益和权益,明确债务的条款和条件而制定的法律文件。这份协议书一般由债务人和债权人双方签署,对于借款的金额、利率、还款期限等进行详细规定,以确保借贷双方的权益得到有效保护。


在借债协议书中,在标题下应注明协议书的名称和双方身份信息,如借款人的姓名、身份证号码、住址等,以及债权人的姓名、身份证号码、住址等。这样做是为了确保协议书的真实性和可执行性。通常情况下,借债协议书一般是由专业的律师团队起草,以确保其法律效力。


在正文部分,应详细阐述借贷的具体事项。首先应明确借款的金额和用途,确保借款人在获得资金后能按照协议书中约定的用途进行合理合法的运营。应规定借款的利率和还款期限。在利率方面,可以选择固定利率或浮动利率,根据当地的法律法规和市场情况进行决策。还款期限通常以月或年为单位,并应注明偿还的开始和截至日期。


除了金额和利率,借债协议书还应包含还款方式和还款计划的详细规定。还款方式可以选择定期还本付息或等额本息还款方式。无论是哪种方式,都需要在协议书中明确规定,并注明每个还款期限的具体数额和还款日。借款人有义务按时还款,逾期还款将面临相应的违约责任。


在借债协议书中,还可以加入其他相关约定事项,如质押物的约定、保证人的责任等。如果借贷双方同意设定质押物,应详细列明质押物的名称、数量、评估价值等,并明确其使用和处置的相关事宜。保证人的责任通常是指在借款人无法按时偿还借款时,保证人作为担保人承担连带责任。


在借债协议书的结尾,应注明双方签名和日期,并列明签署地点。签名和日期的存在是为了证明双方对协议书内容的认可和接受,并确保协议书的有效性。签署地点则是为了方便在可能出现争议时进行仲裁或法律诉讼。


借债协议书作为一份法律文件,具有非常重要的作用。通过明确规定借款的金额、利率、还款期限等相关条款和条件,可以确保债权债务双方的权益得到有效保护。正如任何一份法律文件一样,借债协议书必须遵循国家法律法规,并根据具体情况进行定制和修改。协议书的内容和形式应由专业的律师起草或参与审查,以确保其合法性和可执行性。

借债合同 篇3

借贷交易涉及到的法律规定十分复杂,但是在实际操作中还是需要依据具体情况进行分析,并且在借贷过程中需要注意一些重要的细节问题。下面我们将以一份借债合同为例,来详细阐述借贷交易中的相关问题。

借债合同

甲方(出借人):____(以下简称“甲方”)

乙方(借款人):____(以下简称“乙方”)

根据中华人民共和国《合同法》(以下称“合同法”)、《民法通则》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就借款事宜达成如下协议:

一、借款金额及用途

甲方同意向乙方提供人民币____元的借款,用于___。

二、借款期限及利率

1.借款期限:自_____起至_____止,共计___日。

2.利率:借款利率为____%,复利计算。

三、还款方式及还款期限

1.还款方式:乙方应于还款期限届满之日一次性归还全部本息。

2.还款期限:借款期限届满之日。

四、逾期违约金

1.如乙方未按照约定的还款期限归还全部本息,则应按照逾期天数加收约定的逾期违约金,具体如下:

(1)逾期1-7天,加收本金___%的逾期违约金;

(2)逾期8-14天,加收本金___%的逾期违约金;

(3)逾期15天及以上,加收本金___%的逾期违约金。

2.如因乙方逾期支付所致的费用(包括但不限于催收费用、律师费用、诉讼费用等)均由乙方承担。

五、其他约定

1.本合同未尽事宜,应由双方商定,形成补充协议;

2.本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效并持续有效。

甲方(出借人)签字:_____________

乙方(借款人)签字:_____________

以上为一份借债合同样板,下面我们就其中的一些关键点进行详细讲解。

一、借款金额及用途

借款金额是一笔借款合同中最为核心的问题。在签订合同之前,双方需要明确借款金额,一旦达成协议,则该金额就是甲方出借给乙方的财产,乙方需要按照约定的期限和利率归还该笔贷款。在一般情况下,借款金额的确定需要考虑到以下因素:

1.乙方的借款需求和用途

2.甲方的财务状况和风险偏好

3.当前货币政策和利率水平

在签订合同时,双方还需要约定借款用途。这里需要注意的是,在确定借款用途时,需要遵循法律规定,不能用于非法或违法的活动,否则一旦违反法律规定,后果自负。

二、借款期限及利率

借款期限和利率是借贷交易中另外两个重要因素。在一般情况下,借款期限和利率需要由双方通过友好协商确定。在确定借款期限和利率时,需要考虑到以下因素:

1.乙方还款能力和借款用途

2.甲方的财务状况和风险偏好

3.当前货币政策和利率水平

在签订合同时,需要注意到保障借款人的合法权益,设置适当的利率和期限。同时,甲方和乙方应该明确利率的计算方式,确保双方对于利率的理解是一致的。

三、还款方式及还款期限

借款人的还款方式和还款期限对于贷款交易的完成十分关键。在签订合同时,双方需要确定还款的方式和期限。一般情况下,还款方式可以设置为分期还款或一次性还款。然而,在一些情况下,分期还款并不切实际,一次性还款更可行,需要根据实际情况进行调整。在约定还款期限时,需要充分考虑到借款人的还款能力和还款能力的可预测性。

四、逾期违约金

逾期违约金是一种惩罚措施,用于防范乙方违约行为的发生。在约定逾期违约金时,需要注意到以下几点:

1.逾期天数的时间周期

2.逾期违约金的计算方式

3.逾期违约金的收取方

在周期时间的确立时,需要充分考虑到市场的经济环境和借款人的还款能力。在计算方式确立时,应该考虑到逾期的天数和欠款的金额数目,确保乙方的还款义务得到充分履行。同时,在收取方的确定时,应该明确定义甲方和乙方的权利和义务。

五、其他约定

在约定其他条款时,需要通过友好协商的方式进行。在确定其他条款时,需要注意到合同法中的基本原则和精神,确保借贷交易能够得到合法化的保障。同时,在确定条款时,应该考虑到双方在交易过程中的合法权益,确保合同的通俗易懂和合理性。

总结

在借款交易的过程中,需要双方以友好协商的方式对合同进行约定。无论在借款金额、借款期限、利率、还款方式、逾期违约金或者其他条款的设定上,双方都需要充分考虑到合同法中的基本原则和精神,确保借贷交易能够得到合法化的保障。在签订合同时,建议通过律师的桥梁为贴心的服务,确保双方的权益得到充分保障,并规避合同的风险问题。

借债合同 篇4

借债合同


借债是在生活中经常遇到的事情,无论是个人贷款还是企业融资,都需要借债合同来确保借贷双方的权益和责任。借债合同是一种法律文件,它明确了借款方和贷款方之间的借款条件和责任,确保双方在借贷过程中的权益得到保障。


一份标准的借债合同通常包括以下主要内容:


1. 合同主体:借债合同需要明确借款方和贷款方的基本信息,包括姓名(或公司名称)、地址、联系方式等。这些信息对于后续的履约和交流非常重要。


2. 借款金额和期限:借债合同还需明确借款的金额和还款的期限。借款金额是借款方需要借入的资金数量,而还款期限则是双方约定的借款偿还日期。这些信息决定了借债的具体条件。


3. 利率和费用:借债合同中必须详细说明借款方需要支付的利率和费用。利率是借款方为使用贷款而向贷款方支付的利息费用,费用包括贷款手续费、管理费等。这些费用是贷款方提供服务所需的合理报酬。


4. 违约责任:借债合同要规定借款方和贷款方在违约情况下的责任和赔偿方式。例如,如果借款方未按期归还借款,债权方有权采取法律手段追究借款方的责任,并要求借款方支付逾期利息或罚金等。


5. 保证措辞:有些借债合同会要求借款方提供担保,以确保贷款方能够在借款方违约时获得赔偿。担保可以是资产抵押、第三方担保或者其他形式的担保措施。借款方需要在合同中明确表示愿意提供相应的担保。


6. 条款和条件:借债合同中需要明确双方的权利和义务,以及其他约定事项。例如,双方协商的提前还款权、延期还款请求等。合同还要规定如何解决争议,例如通过仲裁或诉讼。


借债合同是确保借贷双方权益和责任的重要法律文件,它需要遵循当地法律法规。在签订借债合同之前,借款方和贷款方应该详细了解合同内容,并确保自己的权益得到保障。


在撰写借债合同时,要确保合同语言简明扼要,条款明确,避免引起误解或漏洞。对于复杂的借债情况,最好请专业律师审查合同,以确保其合法性和有效性。


在合同签订后,双方应该认真履行合同约定,按时支付借款和利息,并保持沟通,及时解决可能出现的问题。借债合同的签订不仅是双方的交易,更是双方信任和责任的体现。


借债合同在借贷过程中起到了保障双方权益和责任的重要作用。它不仅具备法律效应,还是双方信任和合作的纽带。无论是个人还是企业,当涉及借贷时,都应该重视借债合同的签订和履行。只有通过明确合同内容,双方才能在借贷过程中建立良好的合作关系,确保风险可控,实现共赢。

借债合同 篇5

借贷合同是一种双方约定的法律文书,是贷款人为借款人提供资金所达成的一种协议。这项合同非常重要,因为它规定了当贷款人向借款人提供资金时应遵循的原则和条件。它通常涉及到贷款人向借款人提供的数额、利率、还款期限和应支付的费用。

一、借贷合同的种类

在法律上,有两种基本类型的借贷合同:无抵押借贷合同和有抵押借贷合同。

1. 无抵押借贷合同 – 这种类型的合同是指贷款人为借款人提供的资金,借款人不需要提供任何资产作为抵押担保,贷款人对借款人的信用评估和职业来源进行审批。审批结果如果合格,贷款人直接将资金转入借款人的账户,并根据约定进行还款。

2. 有抵押借贷合同 – 这种类型的合同是指贷款人为借款人提供的资金,借款人需要提供某种资产,通常是房产或其他有价值的财产,作为抵押。贷款人在贷款过程中有权将抵押物出售以偿还借款,如果借款人未能按时还款。

二、借贷合同的重要条款

无论是无抵押借贷合同还是有抵押借贷合同,都需要包含以下几个重要的条款:

1. 贷款金额 – 文书中明确注明的贷款金额。

2. 利率 – 定期支付的利率。

3. 还款期限 – 还款的时间限制。

4. 违约金 – 如果逾期还款,需支付的违约金。

5. 费用 – 采取法律行动等产生的费用。

6. 其他条款 – 例如,还款行为的进一步说明,保证人的使用等。

三、如何保障自己的权益

1. 在签署任何文件之前,请详细阅读它们并询问任何不清楚的内容。

2. 如果需要,请不要犹豫地向一些诚信可靠的专业人士咨询相关信息,例如律师或者财务顾问。

3. 在与贷款人谈判之前,请确保已准备好足够的资金以保证在任何时候您都能按时还款。

4. 在谈判时一定要谨慎,并且确定好每一个细节,如还款日期,还款方式以及还款数额等。

5. 切记将所有谈判记录下来,并妥善保存。

综上所述,借贷合同是一种非常重要的法律文书,对于借款人和贷款人都非常重要。因此我们在签署之前必须要认真仔细的阅读合同内容,确定自己完全理解了其中每一个条款,才能确保自身的权益得以保障。

借债合同 篇6


一、借方的主体信息


甲方:XXX(以下简称“借方”)


身份证号码:XXXXXX


联系地址:XXXXXX


联系电话:XXXXXX


二、贷方的主体信息


乙方:XXX(以下简称“贷方”)


统一社会信用代码(或身份证号码):XXXXXX


联系地址:XXXXXX


联系电话:XXXXXX


三、借款金额及借款期限


1. 借款金额为人民币(下文简称“RMB”)XXXXXXXX元整;


2. 借款期限为自本协议生效之日起,至借款金额全部偿还之日止。


四、借款利率与还款方式


1. 借方同意按照月利率为X%的标准计算利息;


2. 还款方式为XXX方式,具体还款日为每月的XXXX日。


3. 借方同意按时按月偿还所欠款项,逾期归还的,借方将按照每日借款金额的X%支付违约金。


五、违约责任


1. 在借款期限内,若借方未按照约定的还款方式和还款日按时偿还借款金额及利息,将视为违约行为;


2. 借方违约后,贷方有权采取一下或多项措施:


a) 要求借方立即归还全部借款本金及已产生的利息;


b) 采取法律手段追缴借款;


c) 借方承担由违约行为所产生的一切法律责任和费用。


六、法律适用与争议解决


本协议的履行、解释、变更及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因履行本协议发生争议,双方协商解决。协商不成的,可向贷方所在地人民法院起诉。


七、其他条款


1. 借方承诺所提供的相关资料真实有效,并愿意承担相应的法律责任;


2. 除本协议约定外,任何一方未经对方书面同意,不得向第三方转让本协议项下的权利和义务;


3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具备同等的法律效力;


4. 本协议的任何修改、补充必须采用书面形式,并经过双方签字确认后方能生效。


在甲乙双方共同签署本协议之后,上述条款立即生效。双方一同确认本协议的真实性和合法性,自愿遵守并履行协议的所有内容。


借方(甲方):___________________ (签名) 日期:______________


贷方(乙方):___________________ (签名) 日期:______________


以上是一份标准的借债协议书范例。根据实际情况,当事人可以进行相应的调整和修改,以确保协议符合双方的意愿和需求。在签署协议之前,应仔细阅读并理解协议内容,确保自己具备偿还借款的能力,并严格按照约定的还款方式和还款日按时履行还款义务。这样能够保障双方权益,同时减少纠纷的发生。

借债合同 篇7

借款协议书

本借款协议(“协议”)由以下双方于____年____月____日签署:

借款人:________

贷款人:________

一、借款条款

1. 借款金额:贷款人同意向借款人提供人民币____元的借款。

2. 借款期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。

3. 借款用途:借款人承诺将借款仅用于________。

二、离职条款

1. 借款人应在离职前提前通知贷款人,并确保在离职前还清所有借款。

2. 若借款人在未还清借款的情况下离职,贷款人有权向借款人追讨剩余款项。

三、保密条款

1. 双方同意,本协议的内容和执行过程中涉及的所有信息均属于保密信息,未经对方同意,任何一方不得向第三方透露。

2. 除非法律要求或司法程序要求,否则双方均不得向任何第三方披露本协议的任何内容。

四、违约责任

1. 若借款人未按照约定用途使用借款,贷款人有权提前收回全部借款,并要求借款人支付违约金。

2. 若借款人未能在约定期限内偿还借款,贷款人有权要求借款人支付逾期利息。

3. 若任何一方违反本协议的保密条款,应向守约方支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失。

五、法律适用和争议解决

1. 本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1. 本协议一式两份,借款人和贷款人各执一份。

2. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

3. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4. 本协议中的所有通知均应以书面形式送达对方。如一方变更联系方式,应提前7日书面通知对方。否则,因对方无法有效接收通知而产生的法律后果由变更方承担。

5. 本协议的有效期为自生效之日起至全部债务清偿完毕之日止。

6. 本协议的任何修改、补充或解除均应以书面形式进行,并由双方签字(或盖章)确认。修改后的协议或补充协议与本协议具有同等法律效力。

7. 本协议中的所有条款均为独立且完整的条款,不受任何其他条款的限制或影响。本协议中的任何条款或部分条款无效或不可执行,不影响其他条款的有效性和可执行性。

8. 本协议的解释权归贷款人所有。

9. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

10. 本协议一式两份,借款人和贷款人各执一份,具有同等法律效力。

11. 本协议中的所有通知均应以书面形式送达对方。如一方变更联系方式,应提前7日书面通知对方。否则,因对方无法有效接收通知而产生的法律后果由变更方承担。

借债合同 篇8

借债合同,是指借款人与出借人之间签订的一种合同,在这种合同中,借款人通过签订合同,从出借人处借款,以满足其需要。借贷合同是一项财务协议,它是一个具有法律效力的协议,对于借款人和贷款人之间的债务关系进行了明确和规范。下面是有关“借债合同”的主题文章。

借贷合同的缔结

借贷合同是由借款人和贷款人之间签订的一份法律协议,上面规定了贷款人借给借款人一定量资金或物品,这些资金或物品需要在一定期限内偿还,同时包括贷款人在贷款期内所享有的权利和借款人在还款期内所规定的义务。借贷合同是一项权利和义务的交换协议。

借贷流程

借款人向贷款人提出申请,贷款人填写借款表,记录借款人的个人和财务状况以及借款用途。借款人提供担保,支持贷款的发放,同时也有可能需要向贷款人支付一定的手续费。当申请通过后,贷款人向借款人提供相应的资金或物品,借款人需要按照合同规定的期限偿还贷款。如果借款人未能按时归还贷款,贷款人将有权要求借款人支付违约金和利息。

合同规定

借贷合同规定了贷款期限、贷款金额、利率、利息、担保、扣押和还款方式。借款人需要确认自己具有偿还能力,贷款人需要确认借款人的信用状况和还款能力。对于两者之间存在的风险,借贷合同也规定了相应措施。在借贷合同中,借款人需要保证拥有合法的收入来源,并承担还款义务。贷款人需要确认借款人的身份,并确认持有的资金或物品的产权。

借贷合同风险与违约

借贷合同确立了双方的权利义务,因此需要双方共同遵守。如果借款人不能按时还款或者出现其他违规行为,贷款人有权采取相应措施,如讨债、追逐违约金、利息或者法律诉讼。借贷合同违约风险是借款人需要注意的主要问题之一。此外,利率变动、资金流动性紧张等风险也会影响到借贷合同的执行。

结语

借贷合同作为财务交易的最基本形式,具有很大的社会意义和经济价值。同时,为了确保借款人和贷款人的权利和利益,需要严格遵守合同规定并采取相应的风险控制措施,以确保双方的财务健康和利益最大化。

借债合同 篇9

借贷合同是一种约定双方在特定的时间期限内进行借贷交易的合同。这种合同为借贷双方提供了保障,不仅明确了借款金额、期限、利率等重要信息,同时也规定了各自的权利和义务。在日常生活中,借款合同被广泛应用于个人和企业之间的互动,针对不同的借款目的也可以出现不同的形式化合同。在本文中,将详细探讨“借贷合同”的相关主题。

首先,就是借款人与出借人之间的交易方式。在一般情况下,借款人需要向出借人提供一定的担保措施,以确保在借款期间内能够按时偿还债务。这种担保措施可以是质押物、保证人或者信用担保等方式。借款方与出借方之间需就担保方式、担保品或保证人的性质、担保物的数量和交付时限等内容达成一致。

其次,还需明确债务的利率和期限。借款利率是指借款人必须支付给出借人的正常借贷利息。在一般情况下,借款利率可以从双方协商中得出。消费贷款或经济贷款的利率较高,而抵押贷款的利率通常较低,但在贷款期间,还款方仍需根据约定的期限缴纳约定的利息。借款期限一般涵盖从签订合同到还款结束期间的一段时间。在计划还款期间内,主债务人需就还款方式、还款期限、还款金额等达成一致。

其次,在签署借贷合同之前,借款人应向出借人说明借款的具体用途。出借人对于借款的用途及借款人的信用情况等都有一定的了解,因此要求借款人说明借款用途是合理且合法的是出借人对于自身资产安全和形象保障的一种重要考虑。借款人应当严格遵守约定,确保借款用途符合约定且不影响出借人的利益安全,避免虚假罪过等现象的发生,加强合作双方间的互信和关注。

最后,对于不足或未足条款所约定的事项,双方需要进行补充谈判,并在借贷合同中签署补充协议。同时,还应将补充协议纳入合同,以确保双方达成一致的约定。

综上所述,借贷合同的总体构成和内容是非常重要的。和谐的合作关系,良好的信任和互信关系对于签署“借贷合同”的成功十分重要。只有在借款人和出借人之间要求相互支持、相互配合、相互信任的前提下,才能保障双方共同获得成功。

借债合同 篇10

借债合同(Debt Agreement)是指借债双方在一定的法律法规和约束下,通过书面形式明确借贷金额、利率、期限等借贷条件,并约定相关义务和权利的合同。这份合同具体规定了债务人及其债权人之间的权益关系,对于保障债权人的利益和确保债务人按时偿还借款具有重要作用。以下将详细探讨借债合同的要素以及其在法律层面上的意义。

首先,借债合同应当包含几个基本要素,以确保有效合同的成立。一是合同双方的个人或法人资格,即借款人和出借人都应具备法律认可的资格。二是明确借款金额和利率,这是借债合同最关键的部分,合同中应详细载明借款的具体数额以及约定的利率。三是确定借款期限,合同中应明确借款的期限,使出借人了解借款需在何时还清。四是确立还款方式,合同中应明确借款人应当按何种方式进行还款,例如每月等额本息还款、按季度付息等。

借债合同在法律层面上具有重要作用。首先,借债合同是衡量债务人是否执行合同义务及是否存在违约行为的重要证据。在借款人未采取适当措施清偿债务的情况下,出借人可依据合同内容向法院提起诉讼,维护自己的权益。其次,借债合同作为一种法律文书,具有约束力,法律认可其对于双方当事人之间权益的保护,即使双方达成口头协议也无法与书面合同媲美。此外,借债合同也为出借人提供了一种法律手段防范借款风险,比如明确违约责任条款和利息计算方式等。

然而,借债合同也存在一些需要注意的问题。首先,双方应遵循实质平等原则,即避免借贷行为中出现任何一方对另一方不合理要求的情况,以确保合同的公平性。其次,合同的内容应明确、简明扼要,避免使用模糊不清的措辞,以免引起争议。此外,双方签订借债合同前应仔细阅读合同条款并全面了解其内容,确保自身权益不受损害。

总结起来,借债合同是一份详细具体且生动的合同,它在维护债权人权益和规范借贷行为方面起到了重要的作用。借债合同明确了借贷双方之间的权益关系,确保了出借人的债权得到合法保护。同时,借债合同也给予借款人借贷行为的约束,确保借款按时、按量还清。因此,合法有效的借债合同在借贷双方之间建立了一种法律约束力,为社会经济活动提供了一定的法律保障。唯有合同双方共同遵守借债合同的约定,才能实现借贷行为的稳定和可持续发展。

借债合同 篇11

借贷合同是一种常见的约定,用于规定借款人和贷款人之间的权利和义务。在现代经济社会中,借贷合同存在着广泛的应用,例如个人消费贷款、企业融资、房地产开发、投资等。本文将就借贷合同主要内容、法律规定、常见问题和风险提示等方面进行探讨。

一、借贷合同的主要内容

借贷合同的主要内容包括借款金额、借款利率、还款方式、担保方式、违约责任等。其中,借款金额是借贷交易最基本的构成要素之一,它决定了借款人所能获得的资金数量。借款利率则是借款人需要支付给贷款人的费用,它受到市场利率、借款人信用等多种因素的影响。还款方式是借款人需要按照约定的时间和方式偿还借款本金和利息。担保方式是指贷款人要求借款人提供担保资产,以确保贷款的安全性和风险控制。违约责任是针对借款人未能按时还款或违反合同其他规定而导致的后果,例如罚息、违约金、逾期利息等。

二、借贷合同的法律规定

借贷合同受到《合同法》等法律法规的调整和规范。根据法律的规定,借贷合同应当具有以下基本特征:自愿、协商、公平、合法。另外,借款人和贷款人在签订合同之前,应当全面了解合同的内容、违约责任等信息。在签订合同后,双方应当履行约定的义务,并保证合同的合法性和有效性。

三、借贷合同的常见问题

在借贷合同的签订和履行过程中,可能出现的问题包括:资金安全问题、利率问题、担保方式问题、还款问题等。其中,资金安全问题是指借款人需要确保所借资金不被挪用或受到盗窃等风险。利率问题是指借款人需要了解借款利率的形成规则、浮动方式等,避免被高利率所坑。担保方式问题是指借款人应当选择适合自己的担保方式,例如抵押、质押、担保人等。还款问题则是指借款人应当按时还款,并避免逾期或拖欠。

四、借贷合同的风险提示

借贷合同具有一定的风险,包括借款人信用风险、市场风险、利率风险等。在签订合同之前,借款人应当了解借款人的资信状况、还款能力等情况。在借款过程中,借款人应当关注市场变化和利率浮动情况,并根据需要及时调整还款计划。另外,借款人应当注意保护个人信息和交易安全,避免遭受诈骗或盗窃等风险。

综上所述,借贷合同是一种常见的约定,用于规定借款人和贷款人之间的权利和义务。在签订和履行合同时,双方需要充分了解合同的主要内容、法律规定、常见问题和风险提示等信息,并加强交流与沟通,以确保借贷交易的安全性和风险控制能力。

借债合同 篇12

借贷合同是一种重要的法律文件,它规定了借款人和贷款人之间的权利和义务。在现代经济体系中,借贷合同被广泛应用于金融、商业和个人业务。本文将介绍借贷合同的相关主题,以提高读者的知识水平。

一、 借贷合同的定义和基本构成

借贷合同是指借款人与贷款人之间建立的合法形式化文书,约定了贷款的主要条件等。借贷合同是一种典型的民事合同,其主要构成包括:合同当事人、借款条款、利息、期限等。

合同当事人:借贷合同必须有借款人和贷款人两个当事人,他们分别承担着不同的权利和义务。

借款条款:是借贷合同的重要条款之一,它详细规定了贷款的金额、利率、还款期限、还款计划等内容。

利息:作为借贷关系的重要组成部分之一,借贷合同必须规定借款人应当支付的利息。利息的计算方式通常是根据借款金额和利率计算出来的。

期限:指借款人必须在约定的期限内按照规定的还款计划偿还贷款。

二、 借贷合同的重要性

借贷合同的签订对借款人和贷款人都具有重要意义。对于借款人来说,签订合同可以明确知道自己需要支付的利息和还款期限,从而合理安排自己的财务计划。对于贷款人来说,合同的签订可以保证收回借款,规避不必要的风险。

此外,借贷合同还有防范欺诈和维护公平竞争的功能。在合同规定的条件基础上,借款人和贷款人之间建立了明确的权利和义务关系,规范了市场秩序,有效维护了消费者的权益。

三、 借贷合同的注意事项

1、合同条款应当明确:在签订借贷合同时,合同各项条款应当明确,具体规定了贷款本金、借款利率、还款方式、还款期限等。

2、利率合理并符合法律规定:借贷合同利率应当合理,并符合国家相关法规和政策。

3、注意还款方式和还款期限。

4、仔细查看合同附带的条款:在签订借贷合同时,应当仔细审查合同附带条款,包括保证金、违约金、强制还款等相关内容。

5、注意借贷合同的形式和签署方式:借贷合同应当是经过公证或律师证明的写有具体金额、利率、期限和还款方式的正式文字。

四、 借贷合同风险和应对策略

在借贷合同签订过程中,借款人和贷款人都存在一定的风险。针对这种风险,应当采取相应的应对策略来规避风险。

1、建立信用档案:借款人应当建立自己的信用档案,增强自己的信用实力,提高借款的成功率。

2、查看贷款方资质:贷款方必须具备合法合规的资质,借款人在借贷前应当仔细核查贷款方的资质。

3、防范潜在风险:借款和贷款双方共同应当注意防范潜在风险,采取合理措施来降低借贷过程中的风险。

4、合理使用借款:借款人应当合理规划贷款用途,避免过度负债和高风险借款。

综合来看,借贷合同的签订对贷款双方都有重要意义。在签订合同时,双方应当注重合同各项规定细节,增强风险意识,合理规划还款方式并加强信用建设,以降低借贷过程中的风险,切实保障消费者的合法权益。

借债合同 篇13


借债协议书是一种具有法律效力的文件,用于明确双方借贷关系的各项细节和责任。在日常生活中,借贷往来是非常普遍的一种经济行为,而借债协议书则是规范和保障借贷双方权益的重要保障。下面将以具体案例来详细描述一份借债协议书的内容和要点。


借债协议书的标题应清晰明了,要包含借贷双方的姓名、借款金额、借款用途、还款方式、借款期限等基本信息。比如,某人甲向某人乙借款5万元人民币用于购买家电产品,双方约定在一年内分期还款,每月还款1000元。


借债协议书中应说明借款人和出借人的基本情况及身份证明,以确保借贷双方身份的真实性和合法性。比如,借款人需提供身份证件、联系方式、家庭住址等个人信息;出借人需提供银行账号、联系方式、家庭住址等信息。


借债协议书中还应详细说明借款的具体用途和用款计划,确保借款用途合法合规。比如,借款用途可以是购房、创业、教育支出等,需要明确列出具体用款计划和资金流向。


借债协议书还需要明确约定借款的利率、还款方式、还款期限等关键条款。比如,借款利率可以是固定利率或浮动利率;还款方式可以是一次性还清或分期还款;还款期限可以是短期贷款或长期贷款。双方应在协议书中一一列明,以避免后期出现纠纷。


借债协议书还需包含一些法律条款和风险提示,提醒借贷双方在借款过程中可能遇到的问题和应对方法。比如,风险提示包括借款人信用风险、资金流向不明风险等;法律条款包括还款逾期责任、诉讼管辖等方面。


,一份完整的借债协议书应包含借款人和出借人的基本信息、借款金额和用途、利率和还款方式、还款期限和法律条款等内容,旨在保护借贷双方的权益、规范借贷行为、降低风险。在日常借贷活动中,签订借债协议书是非常重要的一环,有助于保障双方合法权益,避免出现风险和纠纷。希望广大借款人和出借人能够认真对待借债协议书,遵守协议约定,共同维护交易的合法性和稳定性。

gx86.com延伸阅读

借债合同分享十五篇


弹市场的调需要绷紧质量的弦,而人们对合同总是非常重视。在订立合同时,盖章方的真实意思往往会引发争议,要如何才能确保自己的合同内容全面呢?如果想了解更多信息,请持续关注我们网站上的最新更新。

借债合同(篇1)

借贷合同是指借款人和出借人之间达成的一种协议。双方在合同中明确了借款金额、借款期限、还款方式、利率等内容,约定了借款人向出借人支付的利息和费用等。借贷合同是一份重要的法律文件,对于双方的权利和义务具有法律约束力。本文从借贷合同的定义、重要性和常见的注意事项三个方面进行探讨。

一、借贷合同的定义

借贷合同是指借款人和出借人之间签订的一份协议。借贷合同主要包括以下内容:

1. 借款金额:合同中规定的借款金额,是借款人从出借人处获得的资金数目。

2. 借款期限:合同中规定的借款期限,是指借款人向出借人借款的时间长度。

3. 还款方式:借贷合同中规定的还款方式有许多种,如等额本息还款、等额本金还款等。

4. 利率:借贷合同中规定的利率,是借款人向出借人支付的利息。借贷双方可以根据市场情况和自身情况自由协商。

5. 罚息:借贷合同中规定的罚息,是指借款人未按时还款时要承担的违约金。

6. 还款期限:合同中规定的还款日期,是指借款人向出借人还款的具体时间。

二、借贷合同的重要性

借贷合同对借款人和出借人都具有重要意义。从出借人的角度来看,合同可以保障他们的财产安全。在签订合同时,出借人可以了解借款人的情况,根据借款人的信誉度和借款用途决定是否出借资金。出借人可以根据借贷合同中的规定向借款人收取一定的利息和费用等。

从借款人的角度来看,借贷合同可以帮助他们获取合法的融资支持。在签订合同时,借款人可以明确自己的还款义务,通过还款表现来提升自身的信用度。借贷合同的签订也可以减少借款人因欠款而承担无法承受的风险。

三、借贷合同的注意事项

在签订借贷合同时,双方要注意以下事项:

1. 认真审阅合同条款:在签订合同时一定要认真审阅合同条款,确保自己清楚了解合同中的各项内容。

2. 遵守合同约定:借款人和出借人需遵守合同的约定,按期履行自己的还款义务或者收款义务。

3. 维护好个人信用记录:借款人需要及时归还借款,并且维护好自己的信用记录,这对借款人的以后的个人融资便利性、信用评级等都有重要的影响。

4. 遵守国家法律和监管规定:借贷双方在签订合同时,应当遵守国家法律和相关监管规定,确保合同的合法合规性。

结语:

在日常社会交往和经济活动中,借贷合同十分常见。作为一份法律文件,借交合同具有很高的重要性。通过签订合同,借款人和出借人可以理性开展交易,实现互利共赢。借贷市场的稳步发展,离不开借贷双方合同精神的充分体现。因此,借贷双方在签订合同时一定要慎重对待,保证合同的合法合规性,正确处理借贷关系。

借债合同(篇2)

借贷协议书是指在进行借贷之前,双方达成的书面协议,规定借方申请借款、贷方出借款项、还款方式及期限等相关事宜。借贷协议书对于保证借贷双方的权益及维护合法性,起着重要的作用。下面将从标题、内容、注意事项以及模板等方面详细阐述借贷协议书的相关内容。

一、标题

"借贷协议书"作为借款申请的凭证,必须在标题中准确明确,避免出现歧义。在填写标题时,要简洁明了、具体完整。借贷协议书的标题应致力于阐述借款条款、期限等目标式信息。如"合同编号:**** "、"借款协议"、"借款合同"、"借钱协议"、"私人借款协议"等。标题应简练明了,以在开展借贷交易时,方便申请人确认、审查和签署相关文件。

二、内容

借贷协议书的内容基本包括以下几点:

1、借款人联系方式:姓名、身份证号、电话号码、家庭住址等基本信息,有利于贷方对借方的信用和身份的核实。

2、借款数额、借款期限和利息:明确借款数额、借款期限和利息等内容。特别注意的是,借贷方约定的利率不能高于人行同期贷款基准利率的4倍。一般情况下,借款人和贷款人可自由协商借款期限和利率,这样更有利于保证双方的权益。

3、还款方式:还款方式一般包括等额本息还款和等额本金还款。这两种方式各有利弊,在选择时需要具体情况具体分析。

4、违约条款:要求在借款时间内按照约定时间还款,如逾期未归还应支付违约金。具体的违约条款需要与双方协商一致。在缔约过程中应详细列出借贷协议书,以保障双方权益的清楚。

三、注意事项

借贷协议书在撰写时还需要注意以下几点:

1、严格按照法律规定持有双方的身份证件原件。

2、在签订借贷协议时,应多方面核查和检验双方所提供信息的真实性和完整性。

3、确定借贷协议书涉及到的相关费用,包括不仅限于利率、手续费、罚息等,应明确列出。

4、签署借贷协议书时,应当仔细阅读条款,了解细节,特别注意一些重要的赔偿和违约条款。

四、模板

以下为一份模板借贷协议书:

合同编号

借款人:

身份证号码:

贷款人:

身份证号码:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》等国家法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、公开公正、诚实信用的基础上,达成如下协议:

一、借款金额和使用

1. 甲方同意向乙方提供借款(下称“本金”)人民币¥_______元整。

2. 本金用途:(1)______(2)______,(详细说明使用情况)

3. 借款收取以下利率:_________(%)/年,利息一次性在本金到期之时支付。

二、还款方式和期限

1. 还款方式:等额本息还款方式(或者等额本金还款方式)

2. 还款期限:共计__________个月(具体还款日期及期限依据约定信息为准)。

三、风险告知

甲、乙双方均已同意并确认,签署本借贷协议在经慎重商讨并已对该协议条款的内容进行了充分、清晰的了解,并自行承担利息等还款款项及其它应承担的合同约定义务,因此因利息、违约金、索偿、诉讼等因素导致的风险、损失和责任由乙方全部承担。

四、违约金及罚息

1. 若乙方未按约定方式和期限归还本金和利息,甲方有权要求乙方按约定方式和期限偿还,并可视具体情况延长乙方的还款期限;

2. 若乙方逾期偿还本金和利息,甲方在宽限期始满之日起至实际归还之日依据逾期天数收取罚息,罚息按本协议约定利率的_____倍(或者其他约定)计算。

3. 若乙方违约,甲方有权在不违反《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律法规的情况下采取必要的法律措施维护其应有权益。

五、协议生效和解除

1. 本协议自双方签字盖章之日生效。

2. 若甲、乙双方达成其他和解协议,本协议自其他和解协议生效之日终止。

3. 若本协议一方提出解除合同并经另一方同意,则双方协商解除后,按还款计划偿还剩余未偿还的全部金额。

本协议共双方_____ 页,自_____年______月_____日起生效。

甲方签字(盖章):__________

乙方签字(盖章):__________

借债合同(篇3)

借债合同是一种法律文件,规定了借款人从贷款人处借款的条件、金额、利率、还款方式及期限等内容,是借款双方在经济交往中建立良好信誉和合作关系的必要保障。本文将围绕借贷合同展开,从合同主体、合同内容、合同履约等方面进行论述。

一、合同主体

在借贷合同中,主要涉及到两个主体,即借款人和贷款人。借款人指需要资金支持的一方,贷款人则为提供资金支持的一方。借款人和贷款人在签署借贷合同前要对双方的身份进行确认,并且对双方应对合同内容进行明确和条款确认,否则会在未来合同履约时能够产生一些不必要的纠纷。

二、合同内容

1. 借款金额和利率

借贷合同的核心就是借款金额和利率。 借款金额指借款人需要借多少款项;利率则是指借款人应该支付的利息。因此,在借贷合同中必须详细说明借款金额和利率,以免后续发生纠纷。尤其是利率,贷款人和借款人必须明确和仔细核对,免得在合同执行期间发生理解偏差,引发各种争议和矛盾。

2. 还款方式和期限

还款方式和期限也是借贷合同中的重要内容。还款期限是指借款人需要在何时将贷款还清,还款方式则是指借款人在还款过程中需要遵循的还款方式,如利息先还还是本金先还,何种方式更好使等等。这些都需要在合同中详细说明,以便借款人保留足够的时间来偿还贷款,以及避免还款过程中的任何争议和风险。

3. 其他条款

除了上述主要内容外,借贷合同中还可以包含其他关键信息,如借款人、贷款人的基本信息、借款用途、合同解除条件、违约赔偿等等。这些条款的明确和明示对双方的权利和义务都是非常重要的,可避免未来可能的纠纷而构建双方的合作信任。

三、合同履约

在借贷合同的履行过程中,双方必须遵守合同规定,按时有效地履行义务。如果借款人逾期支付借款本金和利息,则在合同规定的期限内向贷款人支付滞纳金,以保证合同的履行。同时,贷款人也需要履行属于自己的义务,为借款人提供后期还款所需的服务和信息支援。

综上所述,借贷合同是非常重要的法律文书,关乎借款双方的合法权益。只有在合同条款清晰明确,双方对合同内容的理解和认同达成一致,同时在合同履约期间,稳定完成债务交付和还款义务才能真正构建双方良好的商业合作关系。

借债合同(篇4)

借贷交易涉及到的法律规定十分复杂,但是在实际操作中还是需要依据具体情况进行分析,并且在借贷过程中需要注意一些重要的细节问题。下面我们将以一份借债合同为例,来详细阐述借贷交易中的相关问题。

借债合同

甲方(出借人):____(以下简称“甲方”)

乙方(借款人):____(以下简称“乙方”)

根据中华人民共和国《合同法》(以下称“合同法”)、《民法通则》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就借款事宜达成如下协议:

一、借款金额及用途

甲方同意向乙方提供人民币____元的借款,用于___。

二、借款期限及利率

1.借款期限:自_____起至_____止,共计___日。

2.利率:借款利率为____%,复利计算。

三、还款方式及还款期限

1.还款方式:乙方应于还款期限届满之日一次性归还全部本息。

2.还款期限:借款期限届满之日。

四、逾期违约金

1.如乙方未按照约定的还款期限归还全部本息,则应按照逾期天数加收约定的逾期违约金,具体如下:

(1)逾期1-7天,加收本金___%的逾期违约金;

(2)逾期8-14天,加收本金___%的逾期违约金;

(3)逾期15天及以上,加收本金___%的逾期违约金。

2.如因乙方逾期支付所致的费用(包括但不限于催收费用、律师费用、诉讼费用等)均由乙方承担。

五、其他约定

1.本合同未尽事宜,应由双方商定,形成补充协议;

2.本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效并持续有效。

甲方(出借人)签字:_____________

乙方(借款人)签字:_____________

以上为一份借债合同样板,下面我们就其中的一些关键点进行详细讲解。

一、借款金额及用途

借款金额是一笔借款合同中最为核心的问题。在签订合同之前,双方需要明确借款金额,一旦达成协议,则该金额就是甲方出借给乙方的财产,乙方需要按照约定的期限和利率归还该笔贷款。在一般情况下,借款金额的确定需要考虑到以下因素:

1.乙方的借款需求和用途

2.甲方的财务状况和风险偏好

3.当前货币政策和利率水平

在签订合同时,双方还需要约定借款用途。这里需要注意的是,在确定借款用途时,需要遵循法律规定,不能用于非法或违法的活动,否则一旦违反法律规定,后果自负。

二、借款期限及利率

借款期限和利率是借贷交易中另外两个重要因素。在一般情况下,借款期限和利率需要由双方通过友好协商确定。在确定借款期限和利率时,需要考虑到以下因素:

1.乙方还款能力和借款用途

2.甲方的财务状况和风险偏好

3.当前货币政策和利率水平

在签订合同时,需要注意到保障借款人的合法权益,设置适当的利率和期限。同时,甲方和乙方应该明确利率的计算方式,确保双方对于利率的理解是一致的。

三、还款方式及还款期限

借款人的还款方式和还款期限对于贷款交易的完成十分关键。在签订合同时,双方需要确定还款的方式和期限。一般情况下,还款方式可以设置为分期还款或一次性还款。然而,在一些情况下,分期还款并不切实际,一次性还款更可行,需要根据实际情况进行调整。在约定还款期限时,需要充分考虑到借款人的还款能力和还款能力的可预测性。

四、逾期违约金

逾期违约金是一种惩罚措施,用于防范乙方违约行为的发生。在约定逾期违约金时,需要注意到以下几点:

1.逾期天数的时间周期

2.逾期违约金的计算方式

3.逾期违约金的收取方

在周期时间的确立时,需要充分考虑到市场的经济环境和借款人的还款能力。在计算方式确立时,应该考虑到逾期的天数和欠款的金额数目,确保乙方的还款义务得到充分履行。同时,在收取方的确定时,应该明确定义甲方和乙方的权利和义务。

五、其他约定

在约定其他条款时,需要通过友好协商的方式进行。在确定其他条款时,需要注意到合同法中的基本原则和精神,确保借贷交易能够得到合法化的保障。同时,在确定条款时,应该考虑到双方在交易过程中的合法权益,确保合同的通俗易懂和合理性。

总结

在借款交易的过程中,需要双方以友好协商的方式对合同进行约定。无论在借款金额、借款期限、利率、还款方式、逾期违约金或者其他条款的设定上,双方都需要充分考虑到合同法中的基本原则和精神,确保借贷交易能够得到合法化的保障。在签订合同时,建议通过律师的桥梁为贴心的服务,确保双方的权益得到充分保障,并规避合同的风险问题。

借债合同(篇5)

借贷是人们生活中经常遇到的一件事,经常为一些生活上的急需,人们会向银行、亲戚、朋友等借贷。借债的过程可能并不复杂,但若无法按时按期偿还借款,则很有可能引起法律纠纷。为了避免发生借贷纠纷,有必要明确借款人和出借人的权利与义务,制定一份合规的、具有法律效力的借债合同,以此规范双方之间的借贷关系,减少纠纷的发生。

一、引言

借贷是跨越时间和空间的财务关系,并由其不确定性和个人的利益而被复杂化。正确且充分地准备一份借款合同可以保证借贷过程的公正和公平,并在遇到困难时提供法律保障。因此,本文探讨的是借贷合同的相关主题,以期帮助人们避免借贷纠纷,维护自身合法权益。

二、借款合同的定义

借贷合同是一种书面合同,用于明确借款人与借款人之间的借贷关系。根据具体情况,借贷合同通常包括以下条款:

1.借款人和出借人的姓名和联系方式,以及居住、工作、营业和注册地址;

2.借款金额、利率、期限和付款方式;

3.借款人的用途,包括特定的用途,如购房、购车、经营资金等;

4.借款人和出借人的权利和义务;

5.逾期利率、罚款等惩罚性条款。

三、借款合同的注意事项

1.仔细审阅合同

借款人在借款前应仔细阅读合同内容,并询问相关条款的含义。如果出现问题或不清楚的地方,应立即询问出借人,并在确认所有条款之后再签订合同。

2.合同的有效性

在制定借贷合同时,必须要遵守国家法律法规的规定。如果合同违反法律规定,则合同无法实施并没有法律效力。例如,借贷利率应符合法律规定,否则合同无效。

3.借款人和出借人的权利和义务

在借贷合同中,每个人都有自己的权利和义务,这些权利和义务应当得到充分的体现。借款人应按照合同约定的方式、期限和利息偿还贷款。出借人可以要求借款人为借款提供担保,并应确保合同条款的公正性和合法性。在还款过程中如果有任何问题,双方都应积极沟通。

4.逾期利率和罚款

借款合同中通常也包含了逾期利率和罚款的条款。如果借款人不能按时偿还,出借人可以按照约定的逾期利率向借款人收取罚款。如果在合同规定的期限内都无法偿还,出借人可以要求借款人提供担保,或通过合法手段追回贷款。

四、结论

借款人和出借人之间的借贷关系需要通过具有法律效力的借款合同来规范。借款合同应包含可执行的条款和条件,并明确双方的权利和义务。在签订借款合同时,应仔细审查合同条款,并确认自己的权利和义务。如果发生任何问题,双方应积极沟通并寻求适当的解决方案。

借债合同(篇6)

《借债协议书》是一种法律文件,是借贷双方为保障双方利益而签署的一份协议。在生活中,借贷是很常见的事情。有些人需要向亲戚朋友借钱,有些人需要向银行或其他金融机构借贷。而在进行借贷交易的时候,必须签署一份《借债协议书》,这样才能保障双方权益。

那么,《借债协议书》应该包含哪些内容呢?

首先,《借债协议书》必须写明借款金额、借款利率、借款期限、还款方式等基本信息。这些基本信息是借贷交易的基础,必须清晰明确。

其次,《借债协议书》必须写明双方的权利和义务。例如,借款人必须按照约定的时间还款,并按照约定的利率支付利息等费用。而债权人则必须按照约定的期限提供借款,并在还款期限到期后收取还款等费用。

此外,《借债协议书》还必须写明违约责任。在借贷交易中,如果一方未按照约定付款或提供款项,则应承担法律责任。因此,《借债协议书》应该明确违约罚金、违约利率等细节,以保障借贷双方的权益。

最后,《借债协议书》必须注明签署时间、地点、双方签字及盖章等信息。这有利于证明该协议的法律效力,并通过法律手段保障双方权益。

总之,《借债协议书》是一份非常重要的法律文书,它保障了借贷双方的权益。当您在进行借贷交易时,一定要认真阅读并签署该协议,以确保自己的权益不受侵犯。

借债合同(篇7)

【借债合同】

借贷是人们生活中常见的事,无论是个人还是企业,在某些特定时期都需要通过借贷来争取时间、追求利益。而借贷双方在进行借贷交易时,为了确保自己的权益得到保障,需要签署一份《借债合同》。

一、借贷双方权利义务明确

《借债合同》是一份明确规定借贷双方权利义务的合同。首先,借贷合同需要明确借贷双方的身份、借贷金额、借贷利率、还款方式等基本信息。除此之外,还应明确还款期限、逾期利率、抵押物说明等重要内容。这些内容的明确规定可以有效地保护借贷双方的权益,为之后的借贷过程打下坚实的法律基础。

二、防止逾期还款带来的影响

在借贷过程中,借方有可能因各种原因导致逾期还款,这对出借方和借款方都会带来一定的损失。为了更好地规范借贷行为,借贷合同中应规定还款期限和逾期利率,并明确逾期还款带来的风险和后果。这可以从制约借款人的角度出发,强化还款意识并保证借贷关系的稳定。

三、保障借贷关系的稳定性

借贷合同的签署可以保障借贷关系的稳定性,防止出现借方无法还款或出借方恶意追债等问题。一旦出现争端,借贷合同可以成为硬性证据,保证借贷关系的有效性和可核查性。对于出借方来说,借贷合同可以增强自身的风险意识、规避不必要的风险。

四、借贷合同寻求法律救济

在签署借贷合同之前,需要对合同内容进行仔细研究和评估,确保其合法性和合理性。如果在借贷过程中出现纠纷,借贷双方可以通过法律途径进行维权。通过借贷合同的明确规定,可以更有效地寻求法律救济,并保障双方权益。

综上所述,借贷合同在借贷交易中具有重要的作用。它可以规范借贷行为、保障借贷关系的稳定性、保护出借方和借款方的权益,同时还可以为借贷双方提供法律保障。因此,在进行借贷交易时,签署《借贷合同》是必要的一部分。

借债合同(篇8)

借贷合同

借贷合同是一项非常重要的合同,用于资金借出和归还的约定。借贷合同是一种法律文件,用于规定资金出借和借款人向资金提供者还款的方式和期限。这种合同通常包括资金借出的金额、利率、付款方式、还款日期和任何其他相关条款。

在现代社会中,借贷合同是非常常见的。人们通常用借款来购买房屋、购买汽车或进行其他大规模的投资。借贷合同的法律规定为人们提供了资金借入和归还的安全保障。对于资金提供者来说,借贷合同是一种保护手段,以确保他们的投资得到还款。

借贷合同分为两类:有担保的借贷合同和无担保的借贷合同。无担保的借贷合同是指借款人不需要提供资产或担保,只需签署合同就可以获得贷款。而有担保的借贷合同则需要借款人提供资产或担保金,以保证资金提供者的利益不会受到损失。

借贷合同中的各个要素都非常重要,包括借款人的信用、还款能力、担保财产的价值和利率等。在签署合同之前,双方应该仔细阅读和理解各项条款,确信自己有能力按时还款。借款人也应该注意避免借款过多,以免陷入还款困难的境地。

如果借贷合同中的任何一方无法履行合同,那么将给另一方带来损失。因此,在签署合同之前,借款人和资金提供者应该认真考虑并确保自己具备履行合同的能力。同时,他们也应该尽可能地了解彼此的信用背景和还款能力。

综上所述,借贷合同是一项非常重要的法律文件,在现代经济中发挥着重要的作用。它为人们提供了借贷的安全保障,以及在财务方面做明智决策的基础。借贷者应该在借贷之前认真考虑并仔细计划,以确保自己有能力按时还款,同时也应该时刻保持警惕,避免陷入还款困难的境地。

借债合同(篇9)

借债合同是一种重要的合同形式,它规定了借款人与出借人之间借款事宜的条款和约定。借债合同通常分为两种类型——个人借款合同和企业借款合同,每种类型都有其独特的约定内容和要求。本文主要围绕借贷合同的关键要素、签订程序、合同中的责任与义务等方面进行详细的论述。

第一节:借贷合同的关键要素

一份完整的借贷合同必须要有以下关键要素:

1.合同的名称

借贷合同的名称应该尽量简明扼要,表达出合同关键事项,清楚明了。

2.借款人和出借人的基本信息

借款人和出借人信息是借贷合同中最重要的要素之一,需要包含姓名、身份证号码、职业、住址、联系方式等信息。对于企业来讲,则需填写企业名称、法人代表姓名、营业执照号码、经营范围等信息。

3.借款金额

借款金额是合同中最关键的要素之一,应当明确约定借款金额,避免产生歧义。同时,还要在合同中明确指出双方关于借款金额的约定要求,如利率、贷款期限等。

4.贷款利率

合同中应当约定清楚贷款利率,包括协议利率和逾期利率等,避免后续产生争议。

5.还款方式

还款方式是合同中另外一个重要要素,借款人和出借人应当在合同中约定清楚借款的还款方式,如一次性还本付息、分期还款等。

6.还款期限

借款合同中还应当明确约定还款期限,确保双方都能在约定期限内按照约定方式进行还款。

7.合同生效的时间以及签订地点

借贷合同中必须要写明合同生效的时间以及签订地点,这有助于双方对借贷合同的有效履行和控制风险。

第二节:签订程序

借贷合同的签订程序应该遵循合法程序,确保合同的有效性。在签订借贷合同之前,还需要双方进行充分的沟通,避免产生误解和误会。

1.签订合同前的准备工作

在签订借贷合同之前,借款人和出借人应该进行充分的沟通,了解对方的需求、要求,并确定借贷合同的内容,从而避免后续产生争议。

2.合同的签订

在确立好借款金额、贷款利率、还款方式、还款期限等关键要素后,借款人和出借人应该在法定的证券交易场所、银行、公证处等机构签署合同,并办理相应的手续,确保合同的有效性。

3.合同的备案和归档

借贷合同签订后,借款人和出借人应该将合同存入备案,避免后续产生任何问题。

第三节:合同中的责任与义务

在借贷合同中,借款人和出借人都有着相应的责任和义务。

1.借款人的责任和义务

借款人存在以下责任和义务:

(1)按照约定的方式进行还款,保证借款本金和利息的按时归还;

(2)在未按照约定还款的情况下,支付逾期利息;

(3)按照合同约定方案使用借款;

(4)按照合同约定对出借人提供相关的财务、经营信息;

(5)按照合同约定处理相关的事项,如出现违约等情况;

2.出借人的责任和义务

出借人的责任和义务包括:

(1)按照合同约定向借款人提供资金;

(2)在借款人未按照合同还款的情况下,可以采取法律行动保护自己的合法权益;

(3)按照约定负责有关事项,如还款的确认等。

结语

综上所述,借贷合同是重要的商业合同之一,需要借款人和出借人遵循法律程序,约定清楚各种事项,确保双方合同的有效性。合同中的各种要素和规定,涉及到各方面的法律风险和责任,所以在签订合同前,双方应该加强沟通和理解,确保合同能够真正的生效。

借债合同(篇10)

借贷协议书是指在借贷双方达成一致后,用书面形式将借款数额、利率、还款期限、还款方式等因素明确记录下来,借款人和出借人双方都签署承认该协议书具有法律效力的合同协议。

借贷协议书在日常生活中常常使用,主要是为了保护借款人和出借人的合法权益。借贷协议书的签订可以有效降低借贷纠纷的风险,保证借款的安全性和合法性。因此,不管是出借人还是借款人,都应该对借贷协议书认真对待,认真阅读,确保协议的内容符合双方意愿。

一份合格的借贷协议书应该包括以下重要内容:

一、借款人和出借人详细的个人信息。

在借贷协议书中,借款人和出借人的个人信息是必须包含的。这些信息通常包括借款人和出借人的姓名、手机号码、身份证号码等个人基本信息,以便协议的备案以及在双方交涉时的身份确认。

二、借贷金额和利率。

借贷协议书中必须详细记录双方商定的借款金额及利率,确保借款人清楚了解贷款费用和还款利率。在此基础上,借款人可以根据自己的还款能力选择借款期限。同时,出借人应当根据对借款人的了解,决定是否同意借款并据此确定利率和还款期限。

三、还款方式和期限。

还款方式和期限是借贷协议书中另一个非常重要的内容,应当详细记录。还款方式通常包括等额本息、按月还款和到期一次性还款三种方式。还款期限也应该根据借款人还款能力来确定,通常为三个月、六个月、一年等周期。

四、罚款和保证金。

在借贷协议书中,借款人和出借人应该明确罚款和保证金等相关费用的标准和收取方式。若借款人逾期还款或违反还款协议的,应当按照借贷协议书约定支付罚款和保证金等费用。

综上所述,借贷协议书在借贷过程中发挥了非常重要的作用。它可以帮助出借人和借款人详细地了解和确认借贷协议的各项条款,防范和解决借贷纠纷。此外,在签订借贷协议书之前,出借人和借款人还应该对彼此进行充分的了解,确保借贷协议书的真实性和有效性。

借债合同(篇11)

借债合同是指在借贷双方之间签署的一种借款协议,约定了借款方向出借方借款的数额、利息、还款期限等条件。借债合同是一种融资方式,可以帮助出借方获取收益,同时也为借款方提供了资金支持,促进了经济发展。下面,我们将围绕借债合同这一主题,展开一篇1000字以上的范文,从不同角度剖析这一协议的相关内容。

1. 借债合同的基本要素

借债合同是一个标准的合同模板,其中包含了一些基本的要素,如借款人、出借人、贷款金额、还款方式、还款时间等。这些项都是协议的基本条款,可以根据双方的协商进行适当的修改。在签订借债合同时,双方应该仔细阅读并充分理解各项条款,确保协议的有效和合法。

2. 借债合同的风险管理

借债合同不仅涉及到出借方的利益,也涉及到借款方的财务状况和信用记录。因此,签署借债合同需要进行风险管理。在出借方出借资金之前,需要对借款方进行充分的调查,了解其资产状况、还款能力和信用记录。同时,出借方还应该对借款方的风险进行评估,制定相应的风险控制措施,以减少自身的风险。

3. 借债合同的利息管理

利息是借债合同中的一项重要内容,双方需要对利息进行协商。通常情况下,出借方会根据借款金额和还款期限等因素,制定利息率。借款方在选择借款时,需要仔细比较不同出借方的利息率,选择最优惠的条件。同时,借款方还需要按时还款,避免欠款产生高额的利息罚款。

4. 借债合同的合法性

借债合同是一个重要的法律文件,必须符合法律规定和相关法律法规。双方签署借债合同时,需要遵守合同法、民法总则和金融领域的相关法律法规。同时,出借方和借款方还需要仔细确认协议中的每个条款,确保每个条款的合法性和有效性。

5. 借债合同的违约处理

在借债合同中,借款方如果违约,出借方可以采取一系列的追偿措施。这些措施包括向借款方发出催款通知、通过法律程序追讨欠款、对借款方的抵押品进行拍卖等。同时,出借方还应该注重借款方的信用记录,避免借贷交易中的违约问题。

综上所述,借贷合同是经济生活中非常重要的一种协议,对借款方和出借方都具有重要的意义。在签订借贷合同时,双方需要仔细读懂合同中的条款,了解协议的法律意义和约束力,并根据自身的利益和风险进行充分的选择和谈判。只有这样,双方才能建立起互信和合作的关系,共同推动经济的繁荣和发展。

借债合同(篇12)

借贷合同是指借款人和贷款人之间所签订的一种约定,约定在一定的时间内,由贷款人向借款人提供一定数额的资金,而借款人则按照约定的期限和利率将借款按时偿还。借贷合同是一项非常重要的金融合同,其合法性和合理性对于借贷双方的权益保护十分重要。

借债合同的签订是借款人和贷款人之间长期合作的开始和基础。在借贷合同中,主要需要包括如下内容:

1. 定义贷款人、借款人和担保人的身份,并确认他们之间的权利和义务。

2. 明确贷款的金额、期限,以及贷款利率和还款方式等内容。

3. 规定逾期利息、逾期支付的违约金等相关条款,以及解决争议的方式和程序。

4. 确定借款人提供的担保方式,比如抵押物、保证人等。

5. 规定各自的保密义务。

6. 确认双方的权益和义务,并明确签署的时间和地点。

借债合同的签署需要注意以下问题:

1. 在选择贷款机构时,应该选择正规的金融机构,以免遭受骗局。应该查询金融机构的信誉度和经营资质。

2. 借贷双方应该明确协议中各条款的涵义,以免引起争议。

3. 在签署合同时,需要确认合同是否符合国家法律法规的规定。

4. 在双方签字盖章之前应该认真审阅合同条款,并了解自己的权利和义务。

5. 双方都应该留存原始合同,避免合同丢失导致权利纷争。

总之,借债合同的签署必须是双方协商、平等和自愿的,同时需要清楚地明确各项基本条款,在遵守法律法规的前提下保障双方的权利和利益。

借债合同(篇13)

借贷是现代社会中常见的金融交易行为,而借贷协议则是在这种行为中很重要的文书。借贷协议书一般是借款人与出借人签订的一份法律文书,用于明确借款人从出借人处借款的数额、借款的期限、利率、还款方式、保证方式和权利义务等方面的内容。在这篇文章中,我们将深入探讨什么是借贷协议书,以及它的相关内容。

一、借贷协议书的定义

借贷协议书是指出借人和借款人就借款事项产生互动,在协商、确定和规定借款人从出借人处获得的资金数额、借款期限、利率、还款方式、保证方式及权利义务等方面达成一致,以书面形式表达各方之间的意思表示,作为双方共同认可的有法律效力的文书。

二、借贷协议书的主要内容

1.贷款金额:借款协议书应当明确借款人从出借人处获得的资金数额。

2.借款期限:协议书应当明确借款的期限,包括借款开始时间和结束时间。

3.利率:协议书应当明确借贷利率,包括固定利率和浮动利率。

4.还款方式:协议书应当明确还款方式,包括一次性还款、定期还款和分期还款。

5.保证方式:协议书应当明确保证方式,包括抵押、质押、保证人等。

6.权利义务:协议书应当明确双方的权利和义务,包括还款期限、逾期利率、违约金等。

三、借贷协议书的重要性

借贷协议书的签订,可以避免借款人和出借人在借贷过程中发生纠纷,起到保障双方权益的作用。一方面,签订了借贷协议书的双方在借贷过程中知晓了对方的义务和责任,可以避免双方因不知对方负有何种义务而产生争议。另一方面,签订了借贷协议书,借款人和出借人都可以依据协议书的内容要求或组织对方承担义务和责任,从而避免发生损失。

综上所述,借贷协议书是一个非常重要的文书,在金融交易中起着至关重要的作用,尤其在避免交易风险,规范交易行为方面尤为必要。因此,对于借款者和放贷人来说,签署借贷协议书无疑会为双方的交易行为提供保障。

借债合同(篇14)

借债协议书

借贷是我们生活中常见的一种金融活动,因为各种原因,有些人需要从他人那里借钱。在借贷过程中,为了保障双方的合法权益和避免纠纷,一份借债协议书显得尤为必要。本文将详细阐述关于借债协议书的相关内容。

一、 借贷双方的基本信息

在借贷协议书中,必须明确借贷双方的基本信息。借款人和出借人的姓名、身份证号码、联系方式以及地址等信息应尽量全面地列在协议书中。这些信息将作为解决争议的重要参考。

二、 借款金额及借款期限

明确借款金额及借款期限是协议书中的核心内容,对于借款人和出借人都非常重要。借款金额应写明具体数字,同时要注明是人民币还是其他货币;借款期限分为具体日期和期限。在日期的选择上,可以按照具体情况来确定,如一次性还款、分期还款等。

三、 利率和利息

关闭广告协议书中需要明确的内容是借款的利息和利率。利率一般指年利率,根据现行法律,借款年利率不能超过24%。根据约定的利率,需要按照借款时间和金额计算出具体的利息数额。同时,还需要注意界定利息的计算方式,如按日计息或者按月计息等。

四、 还款方式和时间

协议书中还应该明确还款方式和时间。还款方式一般分为一次性还款和分期还款,还款时间就是具体的还款日期。还款方式需要双方在协商一致基础上确定,并写入协议书中;还款时间应该遵循约定,以确保还款有效。

五、 担保方式及范围

在借贷过程中,有些情况下,双方会使用担保来增加借款的安全性,这时候需要在协议书中注明担保方式及范围。担保方式包括抵押、质押、保证、联保以及保证人等方式。在选择担保方式时,需要注意担保物的价值是否足够、保证人的信誉状况,担保范围则应按照实际情况规定。

六、 协议违约后的处理方式

在协议书中,应该明确协议违约后的处理方式,以避免交易过程中出现的争议。根据我国《借款合同法》,协议违约后对于涉及欠款的情况下,个人借款人或者企业应当在约定的期限内向债权人支付相应的本金和利息,债权人在债务履行期限届满后,可以向人民法院申请强制执行。

七、 法律适用

最后一项内容是法律适用,即在发生争议时的解决方法。双方可以同意选用仲裁方式解决。如果不能协商一致,双方可以提交给当地人民法院处理。本款内容体现的是契约精神,它对双方都非常重要,能够协助各方理性对待争议问题,维护自己的权利。

总之,在日常生活中,我们要清楚自己资金状况、信用情况,谨慎选择借贷方式。同时注意签订借贷协议书,签订完整的协议可以降低纠纷风险,保障双方的合法权益。

借债合同(篇15)

借贷合同是一种重要的法律文件,它规定了借款人和贷款人之间的权利和义务。在现代经济体系中,借贷合同被广泛应用于金融、商业和个人业务。本文将介绍借贷合同的相关主题,以提高读者的知识水平。

一、 借贷合同的定义和基本构成

借贷合同是指借款人与贷款人之间建立的合法形式化文书,约定了贷款的主要条件等。借贷合同是一种典型的民事合同,其主要构成包括:合同当事人、借款条款、利息、期限等。

合同当事人:借贷合同必须有借款人和贷款人两个当事人,他们分别承担着不同的权利和义务。

借款条款:是借贷合同的重要条款之一,它详细规定了贷款的金额、利率、还款期限、还款计划等内容。

利息:作为借贷关系的重要组成部分之一,借贷合同必须规定借款人应当支付的利息。利息的计算方式通常是根据借款金额和利率计算出来的。

期限:指借款人必须在约定的期限内按照规定的还款计划偿还贷款。

二、 借贷合同的重要性

借贷合同的签订对借款人和贷款人都具有重要意义。对于借款人来说,签订合同可以明确知道自己需要支付的利息和还款期限,从而合理安排自己的财务计划。对于贷款人来说,合同的签订可以保证收回借款,规避不必要的风险。

此外,借贷合同还有防范欺诈和维护公平竞争的功能。在合同规定的条件基础上,借款人和贷款人之间建立了明确的权利和义务关系,规范了市场秩序,有效维护了消费者的权益。

三、 借贷合同的注意事项

1、合同条款应当明确:在签订借贷合同时,合同各项条款应当明确,具体规定了贷款本金、借款利率、还款方式、还款期限等。

2、利率合理并符合法律规定:借贷合同利率应当合理,并符合国家相关法规和政策。

3、注意还款方式和还款期限。

4、仔细查看合同附带的条款:在签订借贷合同时,应当仔细审查合同附带条款,包括保证金、违约金、强制还款等相关内容。

5、注意借贷合同的形式和签署方式:借贷合同应当是经过公证或律师证明的写有具体金额、利率、期限和还款方式的正式文字。

四、 借贷合同风险和应对策略

在借贷合同签订过程中,借款人和贷款人都存在一定的风险。针对这种风险,应当采取相应的应对策略来规避风险。

1、建立信用档案:借款人应当建立自己的信用档案,增强自己的信用实力,提高借款的成功率。

2、查看贷款方资质:贷款方必须具备合法合规的资质,借款人在借贷前应当仔细核查贷款方的资质。

3、防范潜在风险:借款和贷款双方共同应当注意防范潜在风险,采取合理措施来降低借贷过程中的风险。

4、合理使用借款:借款人应当合理规划贷款用途,避免过度负债和高风险借款。

综合来看,借贷合同的签订对贷款双方都有重要意义。在签订合同时,双方应当注重合同各项规定细节,增强风险意识,合理规划还款方式并加强信用建设,以降低借贷过程中的风险,切实保障消费者的合法权益。

工程合同优选十三篇


在这个竞争激烈的时代,掌握合同知识变得至关重要。看似琐碎的合同细节可能会影响到您的权益和未来发展,务必慎重对待。让我们一起学习,让合同变得更加清晰、公正,为自己的未来保驾护航。要珍惜每一份合同,因为它可能改变您的命运。

工程合同(篇1)

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,以资共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称:

施工地点:

第二条 工程内容及承包范围

1、 工程内容:安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;

2、 承包范围:按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。

第三条 设备安装开工和竣工期限

1、 本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后,竣工日期为工程开工后*周内。

2、 遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做调整。

(1) 重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化,并经甲方书面确认;

(2) 甲方书面通知的计划工期改变;

(3) 不可抗力;

第四条 承包方式、造价及造价调整

1、 承包方式:采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计,并达到甲方要求,若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。

2、 本工程总造价:人民币(大写) (详见附件一)

3、 发生下列情况之一时,经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价:

(1) 由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。

(2) 应甲方要求单项设计变更增减费用在¥20xx元(不含本身)以上。

(3) 不可抗力。

发生以上情况时,乙方应在3天内,及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方,甲方应在收到报告后5天内给予答复。

(4)除合同另有说明外,本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。

工程合同(篇2)

发包人:_______(全称)(以下简称甲方)

承包人:_______(全称)(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程内容:

二、产品名称、型号

1、名称:

2、规格、型号:按照本工程施工图、工程联系单制作、安装。具体要求如下:______________

三、合同工期

开工日期:_______年_______月_______日

竣工日期:_______年_______月_______日

四、质量标准

乙方制作设计依据现行国家图集标准执行,门窗符合相关《铝合金门窗安装及验收规程》有关规定。门窗安装四周采用皮条处理,分项工程质量等级为合格,感观评定为“好”。

以上报价不含税,开票另加货款总额_______%。

五、合同价款

金额暂定人民币(大写):

六、承包人向发包人承接的工程按照合同约定进行施工、,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、质量与验收

按《建筑装饰装修工程质量验收规范书》GB5021 0—200 1标准,由监理公司及质监站合并在主体中验收(分项验收资料必须同步做好交由土建项目部资料科)。

九、工程价款的支付

双方约定的工程款,支付的方式和时间:合同签定后7天内甲方付合同总价的_______%给乙方作为备料款,门窗外框安装完毕(除施工洞

口外)15天内甲方付合同总价的_______%给乙方,内扇安装完毕15天内甲方付合同总价的_______ %给乙方,合同总价的_______%余款待房屋竣工验收合格后一年内付清给乙方。

十、工期延误

双方约定工期延误的其他情况:按现场实际发生情况另行协商,并书面确认。

十一、竣工验收

承包方及时提供国家验收标准的相关资料给土建项目部,并配合土建项目组织验收。

十二、不可抗力

双方关于不可抗力的约定,另行协商。

十三、保险

双方约定投保内容:承包人必须为现场施工人员办理及支付有关保险手续及费用并承担相关责任。

十四、工程质量保修期

双方根据国家有关法律、法规及有关行政条例约定:属承包人施工的发生工程质量问题由承包人负责维修,保修期为1年。

十五、工程结算

双方约定,在履行合同施工过程中工程量按设计图纸及工程变更联系单(图纸尺寸)结算。门窗工程款应专款专用,承包人凭材料发票工资单结算工程款。

十六、违约

因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期竣工的,延期的工期由承包人承担违约责任:

发包人不按合同约定支付工程款(进度款)双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任:工期顺延,并支付停工相应损失费,如因承包质量等原因而影响整体工程验收的,相关损失费用由承包方承担。

十七、其它

双方有关规定:

1、资料:承包人必须提供承包施工工程及隐蔽工程相关验收资料。

2、承包人应积极主动与土建施工的项目负责人及时沟通工程施

3、承包人在建设施工中,不得随意乱敲、乱凿土建已完成的成品产品,若有损坏,由承包人自行负责赔偿其损失。

4、成品在整体竣工验收合格前的保护措施由承包方负责,如有损坏无条件更换。

5、承包方应提供相应数额材料发票。

十八、合同生效

合同订立时间:_______年_______月_______日

合同订立地点:

本合同双方约定:签字盖章后生效

十九、合同份数

双方约定合同份数:贰份,发包人、承包人各执壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日________年____月____日

工程合同(篇3)

甲 方:

乙 方:

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为了明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方充分协商签订本合同,以资共同遵守:

一、室内保洁:

(1)工程名称为: XX奥迪4S店 , 坐落于:XX工业区。

(2)室内保洁范围:二楼展厅:外围玻璃去尘,地面瓷砖清洁;

一楼展厅:后面的外围玻璃去尘,前面幕墙玻璃下面一截清洁,地面瓷砖清洁,板梯间清洁;二、三楼的车间:玻璃窗户清洁,地面瓷砖清洁,一楼至三楼的楼梯间清洁。

二、承包方式:

本室内保洁工程采用全包干,室内保洁工程总造价为壹万伍仟元(人民币)整(小写:15000.00元 )(此价格不含税)。

三、验收标准:

(1)玻璃:距1.5米触目无明显灰尘污渍、整洁光亮,在有遮挡物等无法正常作业下,与旁边玻璃不作可比性。

(2)地面:触目无明显灰尘污渍、边线整齐、整洁干净。

(3)门:触目无明显灰尘污渍,边线整齐,整洁干净。

(4)卫生间:触目无明显灰尘污渍、边线整齐、整洁干净。

(5)乙方为甲方所做的清洁为常规清洁,特殊饰材、服务双方另行协商;乙方根据甲方的饰材常规作业后,甲方的饰材有病变或饰材本身所存在的质量色差等问题不属于乙方的责任范围。

(6)保洁工程内原有的自然破损及乙方常规作业多遍后仍无法清除的顽固污渍不属于乙方的责任范围。

(7)合同签定后甲方添置的设备设施不属于合同内乙方的施工责任范围。

四、验收方式:

(1)甲乙双方负责人同时到现场验收,若乙方每一清洁项目清洁完毕并通知甲方验收,验收方如二天内不验收视为清洁合格。

五、工期: 年 月 日进场。 年 月 日前完成,甲方未如期完成工程项目,无法向乙方提供必需的工作资源及其它不可抗拒的自然因素,乙方工期顺延;甲方未如期完成工程项目,无法向乙方提供必需的工作资源而给乙方造成的所有损失,应由甲方全部承担。

六、责任范围:

甲方责任:

(1)甲方免费提供本工程所需的水电到场;

(2)甲方应免费提供给乙方存放工具库房;

(3)在乙方进行施工时甲方应配合乙方施工;

(4)甲方应安排专人负责验收工作,甲乙双方负责人同时到场验收,若乙方清洁工程结束并通知验收方验收,验收方如二天内不验收视为保洁服务合格。

(5)甲方负责成堆、成片、成袋等装饰建筑垃圾第一遍的清运工作。 乙方责任:

(1)乙方按本合同约定,保证保洁工作完全达到本合同规定的验收标准。

(2)在甲方为乙方提供良好的施工环境下,乙方的责任安全事故自理。

(3)乙方负责清洁后的垃圾清运至甲方项目内指定的地点堆放。

违约责任:

(1)在本合同签订后,任意一方未经对方同意不得随意中止合同。

(2)任何一方违约,对乙方造成的任何直接及间接损失,应无条件地全部予以赔偿。

(3)为了按合同规定支付预付款或工程进度款时,乙方有权终止施工。

(4)甲方如未能按合同支付余款,乙方每天按余款的收取滞纳金。

七、结算方式: 合同签订后甲方应付乙方贰仟元作为启动资金,每一清洁项目清洁完毕,经甲方验收合格后,甲方应及时支付乙方已验收的每一清洁项目的费用,工程全部竣工,经甲方验收合格,甲方一次性付清乙方全部余款,不得拖欠。

八、本合同自签订之日起生效。

九、附则

1、未尽事宜或双方因本合同发生争议,由甲乙双方互相协商解决,协商不成时向本合同签订地人民法院起诉。

2、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

地址: 地址:

电话: 电话:

签约代表: 签约代表:

签订日期: 签订日期:

工程合同(篇4)

甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则,根据《合同法》及有关法规、政策规定,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量和安全,经双方协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。

第一条拆除范围

1.1拆除工程地点:

项目地点

1.2拆除工程范围(X至Y):

第二条拆除程序

2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。

2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。

2.3乙方负责制定施工方案(施工方案中应包括:施工方法、安全措施、环保措施等主要内容),甲方审核后,乙方应严格按照施工方案组织实施。

2.4乙方指定为项目负责人,全权负责工程拆除事宜,并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。

2.5甲方指定为项目负责人,负责协调施工中有关事宜,并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。

2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除,拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。

2.7拆除标准:被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪,地下室部分拆除到地下室地坪,化粪池要求连同底板全部拆除,拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。

第三条甲方责任

3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。

3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况,并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见,对严重违章者,甲方有权做出停工处理。

3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉(附后)并据此向乙方进行安全交底。

第四条乙方责任

4.1安全责任

4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间,组织人员进场施工。

4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程,对施工人员进行安全交底,按安全程序施工并指派现场安全检查员。

4.1.3建立完善施工现场安全组织机构,明确岗位、职责,在施工中出现的一切安全事故,由乙方自行解决,并承担由此产生的经济和法律责任。

4.1.4接受甲方提出的安全处理意见,并及时改正。

4.1.5违反规定的安全操作规程,造成意外事故,由乙方自负。

4.1.6出现断水、断电及扰民问题,由乙方自行解决。

4.2环保责任

4.2.1制定拆除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施,严格按施工方案规定执行。

4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌,标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。

4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档,防止物料、渣土遗撒,并及时清理工地外围道路遗散的渣土,适当洒水,防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。

4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证,经常保持清洁卫生,拆除房屋过程中应随拆随洒水,避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾,必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒。

4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设,拆迁工地渣土应设专门人员管理,定期洒水和清扫,并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运,现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。

4.2.6渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路。

4.3文明施工

4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。

4.3.2乙方施工人员应着装整齐,佩戴统一标识,戴安全帽。

4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通。

4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。

4.5负责应由乙方承担的其他工作。

第五条拆除费及支付方式

5.1双方约定,拆除费按如下方式计取:拆除费单价为每建筑平米元人民币,暂估面积为建筑平米,最终以实际测量为准。

5.2拆除费根据拆迁进度分次支付:

5.2.1当乙方完成拆除任务的%后,甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方;

5.2.2当乙方完成拆除任务的%后,甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方;

5.2.3当乙方完成全部拆除工作后,甲乙双方进行费用结算,并签订结算协议书之日起个工作日内,甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。

第六条违约责任

6.1任何一方违约,违约一方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素,双方协商解决。

6.2由于乙方原因致使拆除期限延误,每逾期一日,乙方应每天按拆除费总额的万分之五向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲方从乙方的拆除费中直接扣除,由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。

6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为,甲方有权要求乙方限期整改(工期不顺延),并有权做出处理或处罚决定。

第七条争议的解决

凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,则提交甲方所在地方法院提起诉讼。

第八条不可抗力

8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。

8.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆除费不因此而改变。

8.3不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

8.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

第九条合同生效

9.1本合同自双方签章之日起生效。

9.2本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

9.3本合同在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则,对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。

9.4《现场施工安全技术要求》为本委托合同之附件,与本合同具有同等效力。

9.5本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

第十条其他约定条款

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

工程合同(篇5)

借 款 方:________________________________________________

法定代表人:____________________职务:____________________

地 址:____________________邮码:________ 电话:________

贷 款 方:________________________________________________

法定代表人:____________________职务:____________________

地 址:____________________邮码:________ 电话:________

根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

第一条 借款用途:________________________________________

第二条 借款金额:借款方向贷款方借款人民币____ (大写)元。预计用款为一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;

第三条 借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定借款期内,年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.

第四条 借款期限:借款方保证从____ 年____ 月起至____ 年____ 月止,就国家规定还款资金偿还全部贷款。预定为____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。贷款逾期不还部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位其他开户银行代为扣款清偿。

第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同文件,作为本合同组成部分。

第六条 代款方保证按照本合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金计算与银行规定加收借款方罚息计算相同。

第七条 贷款方有权检查、监督贷款使用情况,了解借款方经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款,应按规定减收利息。

第八条 本合同条款以外其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》有关规定办理。

第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。

借款方:____________(盖章) 贷款方:____________(盖章)

代表人:____________ 代表人:____________

____年____月____日 ____年____月____日

工程合同(篇6)

甲方(发包方):

乙方(承包方):

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:展厅布展设计及施工

4、建筑面积:约_____平方米

5、承包方式:包工包料、设计施工一体化

6、工程内容:布展设计施工一体化:含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善,以及配套工程的安装,局部吊顶、地面面层的铺饰,模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备,LOGO设计表现制作等。

布展项目内容是由乙方所提供的,经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容,为本合同签订的依据。

合同生效后,乙方在15日内完成方案设计优化,报甲方审核。

二、合同工期

1、开工日期:______年____月_____日;

2、竣工日期:______年____月_____日;

3、合同工期总日历_________天。

三、质量标准

布展质量标准:合格

四、合同价款

金额(大写人民币):_________元整。

五、付款方式

1、合同签订后七日内应预付项目总款的30%。

2、方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内,支付合同价款25%。

3、内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工,电子设备进场,待甲方在_____对模型初步验收合格后进场安装前,经甲方核对签认,支付乙方项目总款的30%。

4、布展工程竣工验收达到合格标准后,经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%,审计结算后付至合同价款的98%。

5、工程余款为项目总款的2%,作为工程质量保证金,本工程布展施工含多媒体(虚拟数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起,保修期为壹年,投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准(投影仪灯泡等易耗品除外)保修期满后两周内支付。

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、补充协议书

3、中标通知书

4、招标文件、投标书及其附件

5、本合同专用条款

6、标准、规范及相关技术文件

7、施工图纸

8、明确双方权利,义务的记要、协议

9、工程报价单或预算书

10、原标书,中标方案投标文件中提及的内容要求

双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、甲方工作

1、开工前4天向乙方进行现场交底,清除现场影响施工的障碍物,并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派___为甲方驻工地代表,负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查,协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认,并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料,经乙方整理设计完善,文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误,不应由乙方承担责任。进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。

4、在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,乙方向甲方递交工程量签证单,甲方应在回执上签署姓名和收到时间,自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见,二日内没有认可或书面意见,则视为该手续已被认可。

八、乙方工作

1、参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

2、指派___为乙方项目经理,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3、甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料,因乙方整理和设计的原因影响工期,责任由乙方承担,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之五的罚金。

4、在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,由乙方承担费用。

5、严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

7、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:本合同实施过程中,承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防、用电等负责,并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号、门卫人员等作出具体安排。确保施工安全无事故,承担由此引起事故责任所造成的损失。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续执行通用条款,承包人协助发包人办理相关手续,因承包人原因造成的罚款由承包人承担。施工场地清洁卫生以及其他方面的要求:按标准化现场要求办理,做好文明施工,保持场地整洁卫生,所发生费用由承包人承担。

8、材料设备供应:承包人采购材料设备的约定:均由承包人采购,承包人按照布展施工图设计要求进行材料采购,必须符合设计要求及有关规范要求的合格产品。所有主要设备和材料的选购,须报发包人同意,方可进行采购和安装。

9、开工前,乙方向甲方提供五套图纸,并按发包人要求提供开工申请报告、总进度计划、设备、材料供应总计划。工程竣工验收后一个月内,乙方负责将竣工资料整理成册,送交甲方。

10、设计变更须有设计方的设计变更通知单,并经发包人认可。现场签证须发包人项目负责人签字。

九、关于工期的约定

1、因甲方未按合同约定完成工作,影响工期,工期顺延。

2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之五的罚金。给甲方造成的'其他损失的由乙方承担。

3、因甲方设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

十、竣工验收及价款结算约定

1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家布展工程竣工验收有关规定,向甲方提供竣工资料及竣工验收报告,甲方自接到竣工报告单后7日内组织验收,并在验收后7日内给与认可或提出整改意见,乙方按意见要求进行整改,并承担自身原因造成的整改费用。

2、工程竣工验收通过,甲方应签发接受证书,乙方送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。

3、布展工程未经验收或竣工验收未通过的,乙方负责监管馆内各种钥匙及设备控制,甲方不得擅自使用馆中任何设备,甲方强行使用时,发生的质量问题及其他问题由甲方承担责任,并视为甲方对竣工验收报告已被认可。根据高院法释[20xx]14号第十三条、第十四条规定的解释,以使用之日为竣工日期,视为甲方验收合格通过。

4、由于乙方原因造成工程质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之五的罚金。非乙方因素造成的布展工程质量事故,责任由甲方承担,工期相应顺延。

5、本合同价款采用(1)(2)(3)方式确定。

(1)采用固定总价格合同,合同价款中包括的风险范围:

a、合同执行期内,国家有关工程建设的政策变化;

b、合同执行期内,投标材料价格的市场变化;

c、合同执行期内,施工临时停电、停水造成的停工;

d、合同执行期内,因客观原因造成承包人停工、窝工;

e、合同执行期内可能发生的其他费用,包括市政、市容、环保、交通、治安、绿化、占道等;

f、投标时漏算、少计的工程量。风险费用的计算方法:

(2)风险范围以外合同价款调整方法:施工阶段经甲方签证同意的设计变更,按如下原则处理:如果工程量清单有适用于变更工程的单价时,可参照工程量清单中已有的价格确定;原清单中只有类似变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;合同中没有适用或类似变更工程的价格,可参照20xx年版《______省建筑工程消耗量定额》、20xx年《______省建筑工程消耗量定额______市价目表》及其配套的费用文件;20xx年版《______省安装工程消耗量定额》、20xx年《______省安装工程消耗量定额______市价目表》及其配套的费用文件,《______省建筑工程量计算规则》、《______省安装工程量计算规则》,费率执行费用定额规定范围的下限,或以甲方及监理单位的签证价格结算。

(3)施工过程中如无变更或增减项目,此合同价即为最终结算价;如有大的改动或增减,甲乙方需另外签定增补协议,结算时在原合同的基础上进行相应增减,即结算价=合同价±增减项。

十一、违约责任

1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

(1)发包人要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包人同意。

(2)因发包人未按合同约定完成工作,影响工期,工期顺延。

2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

(1)因承包人责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

(2)承包人未能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,则承包人按每延误一天支付合同总价的0.05%,并承担发包人由此而造成的相关损失。

(3)因承包人原因本工程质量验收达不到协议书约定的质量标准,则无条件返工至协议书约定的质量标准。

3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向______仲裁委员会提请仲裁。

4、本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包,否则发包人有权终止合同,一切损失由承包人承担。如某些专业工程承包人自行施工质量不能令发包人满意,发包人同意承包人做分包处理,承包人应做好分包人的管理工作。

十二、技术培训及质量保修责任

1、承包人在不收取任何形式培训费用的情况下,对发包人的管理、技术人员提供设备使用的相关培训、设备定期的维护保养检查。进行理论知识、实际操作技能和排除故障的指导。承包人派出的培训人员,应对所提供的设备具有3年以上的安装和维修经验。

2、属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人如不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。

3、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏汽、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,一小时到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

4、在国家规定的工程合理使用期限内,由于工程质量和其他由于承包人的责任造成的对第三人人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任及其其他责任。

5、模型出现任何故障,乙方应在接到通知后12小时之内到达现场,并及时解决,保证不影响模型的正常展出。如有重大接待任务承包人派专人现场值班全程操控。

十三、合同生效

1、合同订立时间:_____年____月____日

2、合同订立地点:___________________。

3、本合同双方约定自签订之日后生效,一式____份各持____份。本合同履行完成后自动终止。

4、双方有关展馆布展的洽商、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。

十四、其他未尽事宜双方另行协商。

甲方:

_____年___月___日

乙方:

_____年___月___日

工程合同(篇7)

合同编号:_________

甲方(发包人):_________

法人执照号码:_________

法定代表人:_________

地址:_________

委托代理人:_________

身份证号:_________

联系电话:_________

乙方(承包人):_________

营业执照号码:_________

法定代表人:_________

地址:_________

委托代理人:_________

身份证号:_________

联系电话:_________

行业准入证号码:_________

工程设计师:_________

身份证号:_________

施工负责人:_________

身份证号:_________

丙方:_________

社团登记证号码:_________

地址:_________

法定代表人:_________

联系电话:_________

委托代理人:_________

身份证号:_________

合同签订地址:_________

根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:

第一条 工程概况

1.1 施工地点:_________。

1.2 工程装饰装修面积:_________。

1.3 工程户型(以房管局登记备案为准):_________。

1.4 施工内容及做法(见附件1:《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。

1.5 工程承包方式,经商定采取下列第_________种方式:

(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》);

(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》);

(3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。

1.6 工程期限:

开工日期:_________年_________月_________日;

竣工日期:_________年_________月_________日。

1.7 工程款:本合同工程造价为人民币_____元,金额大写:____(见附件6:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》)。

若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。

第二条 工程质量标准

2.1 本工程质量执行国家标准GB50096-1999《住宅设计规范》、GB50327-20xx《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。

2.2 装修室内环境污染控制应严格执行GB50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。

2.3 其它约定标准(在"是"或"否"对应的"□"中打"√"或填写其它标准):

(1)GB/T18883-20xx《室内空气质量标准》□是□否执行;

(2)_________。

第三条 丙方的责任

3.1 根据甲方的需要,负责组织不少于_________家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价,供甲方择优选择;若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时,丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中,丙方可向甲方提供中立的免费咨询服务,以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案,并在可能的情况下,争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《广东省室内装饰装修工程委托设计合同》,约定具体事宜。

3.2 根据甲方的需要,组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料,同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收,确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料,并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。

材料验收单位为_________,具体可参见《广东省室内装饰装修工程材料委托验收合同》(合同编号:_________)。

3.3 根据甲方的需要,组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》,约定具体事宜。

工程监理单位为_________。

工程合同(篇8)

项目名称:_____________________________________________

委托方:_____________________________________________

监理方:_____________________________________________

付款方:_____________________________________________

委托方_______________与监理方_______________,经双方协商一致,签订本合同。

一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

1.信息系统工程名称:____________________________________________

2.信息系统工程地点:____________________________________________

3.信息系统工程总投资:__________________________________________

4.本合同签订地点:______________________________________________

二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

1.本合同标准条件(第二部分);

2.本合同专用条件(第三部分);

3.本合同附加合同条款(第四部分);

4.实施监理方案和内容(第五部分);

5.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理方向委托方承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。

五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理方支付报酬。

本合同自_______年_____月_____日开始实施,至_______年______月______日完成。

本合同一式_____份,具有同等法律效力,委托方______份,监理方_____份。

委托方单位名称(公章)年月日

法定代表人(签章)委托代理人(签章)

联系人(签章)

住所(通信地址)

电话传真

开户银行

帐号邮政编码

监理方单位名称(公章)年月日

法定代表人(签章)委托代理人(签章)

联系人(签章)

住所(通信地址)

电话传真

开户银行

帐号邮政编码

付款方单位名称(公章)年月日

法定代表人(签章)委托代理人(签章)

联系人(签章)

住所(通信地址)

电话电挂

开户银行

帐号邮政编码

第二部分信息系统工程标准条件

(标准条件词语定义、适用范围和法规)

第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

(1)“工程”是指委托方委托实施监理的______________________。

(2)“委托方”是指直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。本项目委托方是_______________________。

(3)“监理方”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。在本顶目中指______________________。

(4)“监理机构”是指监理方为本工程实施监理业务的组织。一般由总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师及监理单位其他人员组成。

(5)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托方委托的监理工作范围和内容。

(6)“工程监理的附加工作”是指①委托方委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作范围和内容;②由于委托方、第三方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间而增加的工作。

(7)“工程监理的额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作,即非监理方自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

(8)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(9)“工作日”是指除国家法定假日以外的日历日。

(10)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条信息系统工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上

工程合同(篇9)

项目单位: (以下简称“甲方”) 施工单位: (以下简称“乙方”)

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律,行政法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 网络综合布线工程事项协商一致,订立本合同,以资共同守信。

一、 工程概述:

工程名称: 网络综合布线工程

工程地点:

二、 工程承包范围: 网络布线工程,甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。

三、合同工期:

合同工期总日历天数:15天,具体开工日期以合同生效次日起计算,如遇以下情况工期做相应顺延:

( 甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求;施工临时设施,材料仓库,施工水电、部门协调等工作未能解决,影响进场施工。

( 经甲、乙双方协商同意,在施工中设计有变动而影响施工进度的。

( 因自然灾害或其他不可抗拒力因素。

四 承包方式:

本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。

五 合同价款及结算方式:

( 本工程合同总价为:人民币 元,大写:元 整。

(其中单点施工费:网络 元/点合计 个点。如有添减按实际点数计算)。(2)本合同双方约定工程款支付方式为:合同签订2日内预付全合同价40%,即人民币 元,大写: 。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%,即人民币 元,大写: 。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%,即人民币 元,大写: 。

(因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减,甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认,工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加,均包含在其他项目中。

(本合同采用固定单价,工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化,工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。

六、组成合同的文件及要求:

(本合同协议书。

(等。

(双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

(合同文件的解释以国家现行法律、法规为准,当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工作进度的情况下,由双方协商解决。

七、 工程验收及质保:

(工程质量标准:本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。

(乙方必须按照施工图纸,说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督。

(乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料,严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。

(工程竣工验收应以施工图纸,设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

(甲、乙双方约定本工程完工以后,甲方收到乙方报告后2日内入组织验收,如超过报告2日,甲方未按时验收,视为甲方默认验收完毕。

(验收中发现有不符合质量要求的部分,由乙方负责返工。

(对未验收工程,在交工前乙方负责保养,并告知甲方不得使用,如甲方已经使用,即视同交验。

(等根据硬件厂家提供的质保方式质保,线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的'1年免费质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障,乙方只提供技术支持,不对任何直接或间接性后果负责。

八、双方的权利及义务:

(1)甲方权利义务:

1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。

2、向乙方提供必须的施工条件。

3、向乙方提供有关技术资料图纸等。

4、指派代表,负责签署相关合同文件,和处理施工中的协调工作。

5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。

6、及时组织验收及办理结算手续。

施工场所施工所用水电等。

( 乙方义务与权力:

1、有权要求甲方按合同约定付款。

2、按合同约定要求完成施工任务。

3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。

规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。

5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。

6、指派文志向同志为工程代表,负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工作。

九、违约责任

(1)由于甲方未能依约履行义务的,应赔偿乙方因此而造成的经济损失。

(由于乙方未能依约履行义务的,应赔偿甲方因此而造成的经济损失。

十、争议解决方式

合同发生争议时,双方应及时协商,协商不成,甲乙双同意选择下列第( )种解决方式:

(1) 可提交市仲裁机构。

(2) 向人民法院起诉。

十一、附则

(合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

(本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

(本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有有同等法律效力。

甲方: 乙方:

委托代表人(签字): 委托代表人(签字):

工程合同(篇10)

立合同单位 xxxx初级中学 (简称甲方)

浪潮基建公司 (简称乙方)

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

①工程名称:教学楼。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方 40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给 50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

建设单位: xxxxxx初级中学(章)

代表xxx(章)

施工单位: 浪潮基建公司(章)

代表xxx(章)

公证单位:县教育局(章)代表xxx(章)城建环保局(章)代表xxx(章)

xxxx年x月x日

工程合同(篇11)

发包人:_________________________ (以下简称甲方)

承包人:________________________ (以下简称乙方)

经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

一、工程项目

1、 工程名称:_________________

2、 工程地点:_________________

3、 承包范围:____________________

4、 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、 合同价款:合同总价款_______万元。

二、 技术要求

1、路面为______cm厚C30水泥混凝土路面,宽____米。

2、 18cm厚3:7灰土垫层。

三、 施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

四、 双方权利和义务

1、甲方主要工作:

负责场地三通一平;

2、乙方主要工作:

负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付

工程竣工拔工程总造价的90%。工程质量保证金为总造价的10%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工

乙方应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方(签字盖章):

乙方(签字盖章):

时间

工程合同(篇12)

摘要:在对工程进行管理的时候,非常容易导致业主与承包商之间发生纠纷,这不仅严重影响工程建设的工期,同时还会使得工程建设的质量大打折扣。为了将工程管理工作做得更好,往往会将合同管理应用其中。合同管理对于双方的责任和义务都有详细的确立,并且具有相应的法律效力,能够促进工程管理工作更好地进行。基于此,该文主要对合同管理在工程管理实践中的应用及存在的问题进行了分析,旨在不断提高我国工程管理水平。

关键词:工程管理;合同管理;对策建议

随着社会的不断发展,对于工程建设的工期和质量提出了更高的要求,在整个工程建设中,做好了工程管理工作能够为工程建设打下坚实的基础。而在工程管理的过程中,合同管理的应用能够确保工程施工方和业主之间在“平等互惠”的前提下明确各方的权利和义务,也为管理过程中可能存在的纠纷提供了相应的解决办法。因此,在整个工程管理的实践过程中,合同管理的应用具有非常重要的现实意义。

1工程管理实践中合同管理的应用

1.1工程变更

在对工程进行建设的过程中,经常会出现工程变更的情况。对于工程的变更一般是由当事人或者第三方提出的,在提出之后需要经过多方协商,协商达成一致才有效。众所周知,在工程建设的过程中,如果出现工程变更的情况,一方面会延长工程的建设工期,另一方面还会因为工程的变更产生额外的费用。由于工程的建设工作往往是不可预见的,因此在对工程进行管理的时候,将合同管理应用其中,如果发生工程变更的情况,若是业主提出需要进行变更的,监理工程师能够根据实际的合同来规定工程的变更情况;如果是承包商请求变更,监理工程师首先需要对变更方案进行审查,审查合格后还必须报给业主,只有业主同意之后才能再根据合同的情况来进行工程的变更。对于工程变更之后所产生的额外费用,可以依据合同来进行分配,这样能够有效地减少因工程变更而发生的纠纷问题,最终确保整个工程建设能够更好地进行。

1.2工程延期

在工程建设的过程中,往往会因为各种原因导致施工工期的延长,将合同管理应用到工程管理中,工程延期是又一重要的应用。按照合同的规定,对于工程的延期,不包括由于承包人自身原因造成的工期延误,而是与承包人无关并得到监理工程师批准的工程施工工期的延长。对于工程延期的主要影响因素有:恶劣的施工环境、附加的工程施工以及由业主造成的工期延误等与承包人无关的因素。监理工程师在受理工程延期的时候,必须确保以下几个方面的条件:第一,工程不能按期完成与承包人无关;第二,工程延期发生后,承包人在规定的时间内向监理工程师提出了延期申请;第三,对于工程延期的资料,承包人在规定时间内上交给了监理工程师;第四,承包人在延期时间终止前完成了工程施工。

1.3费用索赔

费用索赔是指与承包人无关而造成的工程费用的增加,承包人可以根据合同管理的相关规定向业主提出索赔。监理工程师在对费用索赔进行处理的时候,需要根据合同规定对索赔的原因以及金额进行核实,并且需要确保承包人所提出的索赔要求符合合同的规定。如果符合相关的规定,监理工程师需要对承包人所提供的原始账目进行核对,以防承包人在索赔费用上面出现相应的差错。

1.4工程违约

在工程建设的过程中,违约的情况经常出现,导致违约的因素是非常多的,不仅有承包人的原因导致的违约,也有因为业主资金支付不足所造成的违约。对于违约情况的发生,监理工程师需要充分弄清楚原因,并且尽自己最大的努力进行协调,从而确保工程施工的顺利进行。

1.5工程分包

工程分包也是合同管理在工程管理实践中的应用之一,按照相应的规定,在获得整个工程之后,承包商可以根据工程的范围和性质将其分包给下面的分包商进行施工。同时,作为业主,也可以根据工程的施工范围和施工性质将工程分包给指定的分包商。对于工程的分包,一般由分包商与工程的承包商之间进行合同的签订,监理工程师需要在合同的签订过程中兼顾业主和承包商的利益。为了确保对承包商和分包商进行有效管理,需要对工程的分包进行严格的监督和管理,以防出现层层分包的情况。一般来说,对于工程的分包,需要控制在总工程的30%以内,这样能够保证监理工程师对分包人、工程的施工进度和施工质量进行有效控制。

2工程管理实践中合同管理应用存在的问题及对策建议

2.1存在的问题

2.1.1缺乏合同管理人员的专业培训国外针对工程合同管理,主要是由专职工程师进行操作,专职工程师必须对合同管理内容深入了解,因此国外工程合同管理的操作具有更高的'专业性、技术性要求。而我国在合同管理过程中,缺乏专业的合同管理人才,部分单位为了降低人力资源成本,由成本部人员或工程预算人员兼职工程管理工作,造成合同管理人员缺乏专业性、缺少专职专管。

2.1.2缺乏正确的合同管理认识从我国现状来说,多数企业还没有意识到合同管理对于企业发展意味着什么,这在很大程度上是由于传统的计划经济体制下的思想根深蒂固,从而缺乏全面的理解和认识。实际上,工程合同协调了业主与承包方之间的经济利益关系,是重要的法律依据,合同的签订与履行都直接关系到合同双方的根本利益。

2.2对策建议

2.2.1提高合同管理人员素质一是聘用高素质的管理人员,这个过程中,企业可以通过正规的招聘,选取高素质的合同管理人员;二是对管理人员进行培训,通过在职学习来提高专业知识和自身素质,并且对有未来发展的管理人员进行定期外出深造,对最新合同前沿技术进行学习。

2.2.2增加合同管理的认识管理人员要增加合同管理认识,了解合同管理的重要性,能够在实际工作中,认真实施合同管理工作。针对一些不规范的情况,要及时上交管理部门,确保管理人员能够第一时间了解项目进展,采取有针对性的解决措施。其次管理人员要完善合同的交底制度,对小组负责人进行合同交底,针对关键事项进行解释说明。

3结语

总而言之,在工程建设的过程中,往往会因为双方之间的利益冲突造成一定的施工麻烦。如果工程建设中对施工过程中的责任和义务归属进行明确说明,不仅能够保证双方在利益方面达成共识,同时,还能促进施工组织和管理顺利进行。由此可见,工程合同管理在工程项目建设中具有重要的现实意义。该文通过分析合同管理应用在项目建设过程中存在的问题,并为解决这些问题提供相应的对策建议,旨在我国项目建设能够对合同管理形成足够的重视,以保证我国的工程管理能够做得更好、更长远,从而提高我国工程管理水平。

参考文献

[1]井威.建筑工程合同管理的问题及建议探讨[J].山西建筑,20xx,39(32):250-251.

[2]张希健,李念平,张虎.施工合同管理中应注意的几个问题[C]//山东水利学会第八届优秀学术论文汇编.20xx.

[3]王向明.对现代企业档案工作运行机制的理论分析[J].档案学通讯,20xx(4):16-19.

工程合同(篇13)

经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积m2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。

(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:_________

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。

2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3.工程质量标准要求:_________

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:_________;竣工日期:_________

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;

2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

3.由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7.甲方财力不足导致停工窝工者;

8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。

(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。

(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一)甲方责任:

1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整,提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为_________米。并能满足施工需要;

4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程),道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_________套(含设计院标准图),桩基工程质量证明书两份;

6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

7.提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及临时占用道路许可证,并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小,而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运,所发生的二次搬运费用(应按实计算),由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发

给乙方;

9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

11.甲方应在现场组织地盘管理机构,按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;

2.编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量),如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;

6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

7.做好施工组织、管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施除拆),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

1.施工中乙方根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

3.凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6.质量等级的评定应执行《XX市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

第七条施工图纸修改

1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效,修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;

2.修改部分的工程费用按发生时XX市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制,甲方核实后,报有关审计部门审查,确定增减造价;

3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因,则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担,工期损失不予顺延;

4.施工中发现设计有问题,或严重不合理的,乙方应以书面通知甲方,由甲方在十天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,影响工程进度的,工期应顺延;

5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲、乙双方办理签证手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,任何一方不能强行施工,因此影响工程进度的、工期应顺延;

6.已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第八条工程款支付

1.合同生效后五日内,甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款,计_________万元;

2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;

3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,

逐步按比例开始扣回予付款;

4.工程款支付达工程总造价的95%时,不再按进度付款,而在办完交工验收后一个月内支付4%的款,留1%的款待保修期满后支付给乙方;

5.若甲方拖欠预付款或工程进度款,应按本工程经办的银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天,按拖欠款的万分之三罚款;

6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。

7.在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的万分之三罚款。

第九条工程验收

1.乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;

2.工程竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料,竣工图及报告两套,甲方应及时组织验收;

3.经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;

4.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期;

5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。

6.单位工程如需单独移交甲方,以便由另一个施工单位施工在移交时,双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核,关建行或审计站审定;

7.乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_________元/m2在余留工程款中扣回。

第十条奖与罚

(一)工期提前或拖延的奖罚:

1.按合同工期竣工者、不奖不罚。

2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方奖给乙方_________元。

3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%,或元,或罚款天数不封顶。

(二)在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:

1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

3.验收后达到标准者,不奖不罚。

(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

第十一条其它

(一)不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;

(二)由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;

(三)甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;

(四)由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。

第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。

第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交XX市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。

第十七条本合同正本份其中甲方执份,乙方执份,副本份,甲、乙双方各执_________份,审计站、经办的银行各一份,均有同等效力。

甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)

代表:_________(签章)代表:_________(签章)

职务:_________职务:_________

_________年____月____日_________年____月____日

展销方案(优选十三篇)


遵从公司领导的相关要求,我们需要初步制定一份工作方案,如何撰写一份令人满意的方案呢?笔稿范文网小编为您精心收集的“展销方案”,相信这些实例能够提升您的情商和智商水平!

展销方案 篇1

一、活动名称及主、承单位

名称:苏杭服装及生活用品展销会

二、活动时间、地点及规模

时间:20xx年7月14日至20xx年7月28日

地点:开阳县优胜美地旁

规模:1000多平方米(约50多个国标标准展位搭建材料,整体豪华连体大棚铝合金展板位。

三、参展商品

组织全国各地的名优服装、服饰及生活用品

四、主要活动计划

(一)4月26日前,各地组织完成招展工作

(二)提前五天进场:7月11日至13日搭棚布展,7月14日开业。

(三)7月28日晚上10:00时开始撤展。

五、其他事项安排

为了服装展销会顺利举行,本公司特订如下治安保卫、卫生保洁货物管理方案:

1、活动负责人:吕治文,电话:15677221788

2、活动主管人:李详文,电话:15677220366

活动时间展会有会务工作人员共计6人,包治怀、罗世全2人负责白天治安、安全卫生等方面工作,陈柏全、田治文、叶建国、包镜4人负责晚上治安、货物安全及各方面工作。活动期间做到文明经商、礼貌待客、货真价实。每天组织工作人员巡查,确保展会顺利进行。

申请单位:贵港市文杰贸易有限责任公司

展销方案 篇2

第二届电子商务专业小商品展销

活动策划书

洞子口职业高级中学

1、活动名称:

洞子口职业高中第二届电子商务展示周

电子商务专业小商品展销活动

销售自我经营人生

丰富校园文化,为44中经济管理增添新的内容,为学生能力培养和专业技能发挥提供平台。培养学生的创新精神,激发学生的创业素质,引导学生走上实践成功之路。

1活动时间:暂定12月24日(星期四)全天

2、活动地点:学校操场

三。参加人员:电子商务专业全体学生(8人一组)

4主办单位:电商集团全体成员

1海报宣传:设计宣传海报,张贴在**集中区域(如食堂、教学区、公告栏等);

2横幅宣传:在学校交通中拉宣传横幅,巩固宣传;

三。传单宣传:在正式活动前,应在学校以商业传单的形式进行宣传;

4网络宣传:利用学校校园网对本此活动进行网上宣传;

在活动开展前,对商品种类进行规定,对商品质量进行考核。对不符合要求的群体,进行整改并重新考核。

1工作人员进入现场布置场地,安装音响设备。学生进入会场摆摊摆摊,学校领导宣布交易会开幕。

2请邀请学校领导作为嘉宾参加校园商品交易会。

三。邀请学生会或其他相关负责人为校园商品交易会**展览提供**并收集相关**。

5.校园商品展览结束后,学生们离开了。 工作人员清点了公共物品,并将它们退回学校清理现场。

1请保护好自己的财务。如果你丢了,你将不负责赔偿。

2、在工作人员监督的过程中,如发现参加活动的学生组的物品出现质量等问题,将进行退场处理。

三。在小商品交易会期间,工作人员应随时控制现场秩序。

4参加校园商品交易会的学生群体必须做到交易公平,不得产生不良的不正当竞争。

5、咨询服务:将会在操场入口处设立小商品展销会服务站台,控制现场秩序,安全,场地卫生等工作,并提供现场咨询服务。

(1)根据从展卖开始第一天到结束时各摊位学生所设摊位产品的销售量、销售额为标准。

(2) 据老师介绍,客户好评率为标准,即售后反馈为客户服务。在开展商品展销会期间可在场地发问卷调查表,以调查商家满意度为主要对象,涉及服务态度、方式、渠道、理念等,以及参展商品的质量合格、**合理,无假冒伪劣产品。所有商家都以展位号为调查展位号,分别统计差评、中评、良评。好评率最高的企业才是赢家。

(3) 根据学生是否具有创新能力,即店铺的策划与创意、经营理念的创新、宣传方式的创新。

(4) 根据学生编写的各种策划方案的质量作为考核依据。

物品数量

横幅3个

桁架1个

喷绘展板 15张(1m*1.8m)

展销方案 篇3

主题:千种物美年货进社区

百家物业直销谢业主

时间:农历十二月初八至正月十六

承办单位:河南省物业协会

活动执行:郑州广杰商务****

郑州嘉洋伟业科贸****

协办单位:河南广新广告****

目录 一、公司概况

二、资源展示

三、活动内容

四、权益相关

五、活动实施

六、费用预算

目前,房地产业的生存状况和发展前景已成为社会各界关注的焦点。如何突破困境、提升效益?这是摆在物业管理企业面前不可回避的问题。

经营企业之根本,尤其是物业类特殊行业。我们认为,物业管理企业要懂经营、会经营,在坚守传统服务、构建良好小社会的同时,勇于拓新、适度多元化经营、寻求多元的盈利模式、最大限度的攫取利润,便成了企业的重中之重,并成为企业长足发展的根基。

物业公司通过“增值服务”获得收益是物业公司的延伸服务,是挖掘自身潜力的必由之路。通过“品牌工场+大保姆+社区年货大展销”,利用自身优势,吸引商家进入社区,形成“全服务”(有形服务+无形服务),物业企业不仅创造直接盈利,更大幅提升物业服务的品质,扩展物业服务的外延和内涵;同时,“一对一”、“个性化”的服务,也是物业服务延伸和物业经营多元化、定制化服务的落地和实践。

一、公司概况

公司简介

郑州广杰商贸****成立于2007年,是一家从事品牌策划、创新、推广、产品和服务销售的专业机构。广杰商贸一改传统的广告宣传和市场通路模式,秉承“智创志广德厚至杰”的经营理念,打造终端通路、终端**,坚信“终端为王”;与厂家直接合作成立品牌终端宣传、推广中心,一步到位对企业的产品进行品牌宣传、推广、销售,进行树立品牌知名度、美誉度,为大众提供真正的质优价廉的商品及服务,使消费者感受超值优惠。

广杰商贸以“消费大众化、品质优质化、**最低化、服务人性化”为企业宗旨,让“广杰”服务百姓,服务企业。广杰致力于成为企业的“品牌工厂”,成为百姓心中的“大保姆”。

二、资源展示

物业资源

目前,河南省物业商会下属成员96家,其中,非物业企业会员4家,物业服务面积4200万平方米,主要占据郑州市中高档楼宇。今年,物业商会着力于发展地方物业分会,以打造全省联动的物业商会服务系统,至年底建立8个市级分会,在未来2年内建立全省联网的省级物业服务网络。

郑州拥有1.2亿平方米的住宅面积,近3000个社区,近500个高端社区,700多家物业管理公司。物业公司服务的住宅和商住面积目前共有4200万平方米,在636家物业管理公司中,82家物业公司服务的面积就超过了3800万平方米,而其中排名前21位的物业公司所服务的面积就有3500万平方米,且都为中高档社区。

年货+礼品+福利定制

中原最好的年货**商

中原最好的礼品**商

中原最好的福利**商

广杰商贸依托其得天独厚的社区资源、社会资源和多年累积的商家资源,深度挖掘社区、公司、企事业单位的年货、礼品和福利采购需求,精挑细选千余种优良商品,创新组合、多元搭配、精致包装、即时配送,以超前的理念、贴心的服务,做中原最好的年货**商、礼品**商,福利**商无论备年货、发福利,送礼品,广杰商贸为您提供一站式定**务。

**一打,年货到家;**一拨,礼品多多;

**一响,福利到场。

年货社区大展销

2009年1月3日(腊八)起到春节期间,由广杰商贸、佳洋伟业联合河南省物业商会、80余家物业公司和百家知名企业倾心打造的“年货大展销“活动将在100多个社区同步上演。届时,将有100多个社区同时运营,商品超多、超低购、超值折扣。

年货社区展,让您购买年货省时、省力、省钱、省心!

三、活动内容

活动目的

通过“社区年货大展销”,吸引商家进入社区,各物业公司除能获得直接的销售收入外,也是物业服务延伸和物业经营多元化、定制化服务的有力落地和实践;

利用广新、广杰的影响力,可以获得商家的代售权,弥补各类物业公司投资资金的不足,降低经营风险;

通过年货进社区,使各位业主购买到保证质量、**更优的商品,实为业主提供服务,让业主感受到物业公司“管家式”、“保姆式”的服务,对业主与物业关系的改进起到直接的推动作用;

以“年货社区大展销”为集中点和突破口,并以“全”(有形+无形)物业服务的形式向居民提供高品质、个性化服务,促进多方共赢;

方便性是年货进社区的明显优势,对于不易搬运的大件商品,我们采取送货到家的服务,为业主免除搬运和奔波于商超之苦是成为我们最大的卖点,也是物业公司“一对一”、“个性化”服务体现。

活动形式

利用河南广新广告和郑州广杰商贸多年累积的商家资源库筛选,组织适合春节销售的厂家和商品,拿到最低的进货**,以代售的方式组织货源;

由选定的商家承担物流,配货到各个物业公司服务之社区。

活动组织

由河南省物业商会组织准备参加该活动的物业,确定社区,原则上不低于100个社区,不然构不成规模优势,拿不到最优惠的进货价;

广杰商贸组织招商,确定厂家约40家,商品约400种。

活动要素

地点:郑州市100个中高端社区;

时间:2009年1月3日至2009年2月10日。

活动硬件

防水、防腐、防盗仓库销售面积100-200平方米;

小区看板、宣传栏、条幅、单页等宣传品;

资料、账册、票据;

商品、宣传品、礼品、品尝品;

配送车辆由厂家提供,并送货到社区;

速冻食品的制冷设备由厂家提供;

制造商提供的所有货物必须预先包装和称重。 社区将不会**经过称重的商品,以确保商品的丢失或偏差。

活动软件

该活动要上升高度,由商会统一步调、协调并进,以实现其社会效益和经济效益双丰收;

个社区采用以下合作方式:

针对能提供工作人员和场地的物业,物业公司提供人员及场地,双方各占利润的50%,于农历11月30日签订年货代售合同;

对于只能提供场地的物业,我们可以交纳场地费或按比例分摊;场地费是指在年度销售期间支付给物业的费用,可由相同数量的实物抵消;按比例分为年销售总额的%;

针对以写字楼为主要服务对象的物业,向物业公司提供相关**单、宣传单、样品,由物业公司向业主或第三方推荐,销售利润双方各占50%,也可按照供货价以上全部归物业公司所有的方式执行;

针对物业系统自己购买向员工发放福利的,向物业公司供货按照折;物业公司向房地产公司或第三方推荐销售的,双方销售利润为50%。

与各商家签订年度供货合同,合同签订日期为农历11月25日;

农历11月30日至腊月初七,各个商家将货物配送到各个社区;

展销方案 篇4

2013年xx市秋季通信数字展

策划草案

主题:2013年xx市秋季通信数字博览会

时间:待定

地点:xx广场

主办单位:xx市商务局、xx市工业和信息化委员会

主办单位:xx市xx广告策划****

参展单位:中国移动通信集团安顺分公司

中国电信通信集团安顺分公司

中国联通通信集团安顺分公司

一、活动策略

通过新颖的体验式消费来吸引潜在消费者来参与,旨在以既隆重热烈又彰显趣味性的活动,树立通讯数码行业体验型购物的全新理念。同时,围绕这个主题,借机形象地、具体地展示出本次展销会的三家通信“体验馆”,吸引消费者的关注。

本次活动时间为期七天,从第一天到第七天每天围绕一个不同的主题来展现当前通讯数码终端功能和消费的未来方向。迎合消费者新的生活功能需求,引导消费者接受新的概念模式。

二、三方职责

1、主办方

1.1负责协调主办方与协办方的活动安排

1.2协助展会期间的招商引资和场地安排

2、承办方

2.1负责提供展销场地

2.2负责前期推广和活动策划

2.3负责展销场所的整体功能划分和布局

2.4负责活动物资的筹备

2.5负责展销会的氛围营造

2.6负责展区其他板块的招商引资工作

2.7负责舞台表演人员及其他现场人员的安排

2.8负责所需展示板,标签和dm传单的设计和生产

3、参展方

3.1各通信商负责提供8个**展示柜、5个宣传展示板、3个体验终端和若干个**手机

3.2负责配合主办方提前一天完成各功能区的布置

3.3负责展会期间营销推广计划的安排,及时与主办方沟通,并将营销内容纳入前期宣传

3.4负责为展销会提供礼品

3.5负责支付参加博览会的相关费用

3.6负责安排各自展区的现场人员和工作内容

三、承办方物资筹备

dm传单、展板、布牌、拱门、立柱、旗帜、舞台背景、地毯、音响、麦克风、花篮、指示板、工作卡。

四、承办方小组安排

1活动负责人(向建林):负责与主办方、协办方沟通活动过程;负责成立活动小组,组织分工;负责团队成员的工作完成和验收;协调各方职责;

2设计团队(杨晓坤):负责dm片材、展板、舞台背景、场景效果图的设计。

三。投资促进组(李定美):负责博览会期间手机和数字业务的招商工作。

4策划组(黄鹤):负责活动的文案策划。

5执行小组(朱凯、芦光兴、刘今胜)

5.1芦光兴:负责对外关系的宣传落实、活动材料的准备、实施进度的跟踪和阶段进度的验收。

5.2朱凯:负责标识的布置、宣传单和展板的制作;舞台物资筹备、搭建;现场布置、氛围营造;

5.3刘今胜:负责现场音响调试、舞台节目安排及与演艺人员的联系

五、前期推广

主办方(金鼎广告策划)负责具体安排如下。

1、**投放

1.1报纸:在展销会开始前一个周在《黔中早报》上投放广告,连续七天投放半版广告。

1.2广播:提前半个月在交通语音中**广告。

2、户外广宣

2.1展板:提前一周在本市超市、广场、餐厅、娱乐场所展示展板。

2.2标牌发放:提前3天将标牌挂在展会入口处。

2.3油漆:提前3天将油漆布安装在围栏和墙壁上。

2.4展车巡游:提前一周安排led显示屏花车巡展,宣传市内主要道路。

3、短信宣传

提前3天编辑短信介绍交易会的时间和地点,并通过短信**平台发送给安顺市民。

4、dm发放

提前三天安排工作人员向公众发放印有展览内容的dm,分发地点安排在市区繁华路段。

5、网络推广

5.1建立公众微信群,提前三天推送市区人群集中区。

5.2提前一周在百度安顺吧发布展会简介(每天刷新两次)。

6、内场安排

1区域划分:内场分为统一的传播展区,分为三个板块。

1.1第一部分是通信体验区,总面积为1200平方米,由中国移动,中国电信和中国联通这三家通信公司安排。各电信公司使用面积600平方米。为了体现视觉上的和谐,三家通信公司需要统一的展位布置形式。

每个体验区都有一个新的产品展示区,展示和介绍**手机;网上营业厅体验区,讲解网上营业厅的运营形式;新业务推广区用于描述和推荐各通信公司推出的新业务内容;手机应用体验区让游客通过自己的操作,了解智能手机的常规功能。

1.2第二个板块为手机卖场。划分出500平米来做手机卖场,手机终端**商提供柜台及产品,由承办方统一布展。

1.3第三个板块为数码展销区。本区面积共500平米,各数码**商提供柜台及产品,由承办方统一布展。

1.4内场中间可设一节目互动区,用彩色气球、花束及其他装饰品来搭建布置,形成一个与其他展区相区别的隔离带。主题活动每天在互动区举行,通过与嘉宾的互动,激发现场气氛。

2场地布置:总体规划由主办方设计,展商根据规划安排各自展区。

2.1立柱上安装本次

七、外场布置

1、外场入口处设一20米大型拱门(带布标),布标内容为“热烈庆贺安顺2013秋季通讯数码展销会隆重开幕”

2拱门两侧各有一对红灯笼柱。

3、入口前的道路两旁放庆贺道旗10面,内容为“热烈庆贺安顺2013秋季通讯数码展销会隆重开幕”

4入口前建有一个小舞台,用于户外表演,吸引观众。舞台上铺红色地毯,中前方放置话筒,两侧安放音响。

5入口两侧放了五对花篮。

6、大门前放置6个高空气球。

八、活动执行

内场1、第一天

1.1各展区以新产品展示为主题。终端厂商选择了几款性能最优越、外型最新颖、性价比最高、市场反应最好的产品。

展会安排在统一的新产品展示柜内,身着统一服装的工作人员向来宾介绍不同产品的优势和卖点。

1.2在互动体验区,表演互动性强的魔术表演,如街头魔术。由主持人和魔术师配合调动现场气氛,魔术师在表演魔术的同时邀请来宾参与,近距离**魔术的表演过程,吸引观众。

魔术的内容最好能与手机结合起来,表演结束以后,主持人对今天的优惠活动做一个总结性介绍,重点介绍当天推出的**机型、性能、**、优惠力度等。刺激来宾的购买欲望。

演出时间:上午10:30-12:00

下午15:00——16:30

2、第二天

2.1各通信运营商展台主题为线上营业厅互动体验。虽然网上营业厅已经基本能够实现联网服务,但仍有相当一部分人不知道如何操作。

在家里,你可以了解信息,改变业务,让消费者更直观、更轻松地处理业务,实现网吧的最大利用率。

2.2互动体验区内安排一场小丑魔术气球表演,小丑通过把手中的长条气球来回扭折,做出各种形状各异的造型,像各种动物、花朵、**等。小丑把这些气球送给现场的客人,以加强互动。

演出时间:上午10:30-12:00 下午15:00——16:30

3、第三天

3.1各通信运营商展为主题为手机日常应用体验。结合当前手机的便捷应用,由各通信展台的工作人员向前来咨询的来宾介绍如何使用手机来实现日常生活便捷化,缩短时效差。

如通过网上银行缴纳水电费、**费、煤气费等;购买飞机票、火车票;查询天气、地图、周边服务信息等。旨在充分发挥智能手机的各种便利功能,让更多的人了解和熟悉手机的覆盖范围,激发相关业务的增长潜力。为了让更多的游客看得更清楚,建议使用屏幕最大的手机进行演示。

3.2体验区有三个小游戏与客人互动。

a、游戏规则

游戏一、气球吹杯。在桌子上并排放上15个一次性塑料杯子,参赛者每人领取一只新气球,计时开始后,参赛者先把气球吹大,再释放气球里的气体把15个塑料杯都吹离桌面,规定时间内完成者可进入下一关。

游戏二、斜立可乐罐。空可乐罐内装满水,计时开始后,参赛者可通过调整可乐罐内的水量来让可乐罐成功斜立在桌面上,规定时间内完成者可进入下一关。

游戏三:叠苹果。桌子上有五个苹果。时间开始后,参赛者将把苹果一个一个地堆起来。在规定时间内成功地把五个苹果堆在一起的选手将获胜。成功通过三个关卡的参与者将获得一份礼物。

b、环节安排

让主持人简单介绍一下游戏规则和礼物设置。如果你想参加比赛,请举手,然后邀请举手的嘉宾上台开始比赛。比赛结束后,主办方将把奖品颁发给优胜者。

c、 比赛时间:上午10:30—下午12:00—下午16:30

d、 比赛区的一侧是介绍比赛规则的展示板。

4、第四天

4.1在通信展区,主题是促进所有通信提供商的新业务。结合新业务的推广方向,向来宾介绍各运营商的新业务内容及优惠活动,让市民了解到最新的业务信息,以便他们根据自己的使用情况及时调整业务类型。

4.2体验区采用沙画表演吸引人气。沙画是近年来流行的一种表现形式。在同一天安排两场沙画表演,每次一小时。剧情设计最好能穿插一些手机相关内容。

在体验区,提前安装一套投影设备,将沙画表演过程投影到窗帘上,让更多的客人欣赏到沙画表演。

演出时间:上午10:30-11:00,下午15:00-16:00。

5、第五天

5.1通信体验区内手机游戏为主题,结合当前最流行、最受欢迎的手机游戏对手机游戏当前的发展情况作简要介绍,并安排现场工作人员为来宾免费**手机游戏。

5.2体验区设置互动游戏,提升现场氛围。

a、比赛安排:上下午各一场

b、比赛题目:你说我猜

c、 时间:10:30-11:30 15:00-16:00

d、 现场布置:场地分为报名区和比赛区。游客先在报名区登记领取号牌,然后在比赛区等候。

e、 比赛规则:由两个人组成的队伍,一个面对观众,一个面对主持人。整场比赛设为1小时,每队用时5分钟,计时开始后,主持人亮出题板并计时,面对主持人的参赛者用语言或肢体动作来描述题板内容,另一位参赛者猜出后可进入下一题。

对于无法猜到的题,参赛者可以喊过,但每轮不得超过三次。在舞台上放一块白板,记录每队正确答案的数量。答案最多的三支球队获胜。获胜者可获礼品(待定)一份。

6、第六天

通信体验区的主题是手机和数字应用的未来趋势。通信数字化经历了几次跨越式的创新,不断向我们生活方便的方向延伸。比如,未来我们可以通过手机遥控家里的电器开关,可以通过手机与摄像头的结合来了解住宅内的儿童或老人的情况,通过手机来管理公司的运转等。

互动区的工作人员将通过投影仪向客人介绍这些前沿的应用理念。

展销方案 篇5

百货城营销计划(附件二)

百货城小商品展销会&项目巡展活动方案

一、活动时间:

第一轮展销会时间:具体实施时间根据营销计划确定;

每场时间为周五至下周二;其中和县、庐江先行,无为、含山等地后设。(暂定时间,可根据项目实际营销进度适当提前或延迟;

展销会的每日日程安排为上午9:30至晚上19:30(考虑到季节原因)。

二、活动地点:

现场巡展、展销会安排在巢湖下辖四县:和县、庐江、无为、含山县城的空旷场地,地段位置优越、**量大的广场为佳。

巡展、展销会后续客户服务活动如产品说明会安排在以上四县县城的高档酒店,看房活动将安排在新巢国际展示中心现场。

三、活动对象:

参加人员:新巢百货批发城有自营业务意向的商户,新巢百货批发城有购买租赁意向的客户。

展销会活动参与对象:对本项目具有一定认知度的经营商户,有意向开辟销售途径的经营商户;如果巢湖本地商户数量较少,则可以扩大招商范围,如合肥、芜湖等地的市场经营者。

参会人员:巢湖下区四县普通消费者。

四、活动目的:

1、通过积极促使巢湖的自营客户参与活动,并且赚取一定的利润,从而达到引出其对项目的兴趣和关注,通过对活动中的商业运营管理工作的认可,对新巢百货批发城开业后的商业运营管理产生信心。

2通过巡展、展销会等形式聚集人气,在下区四县营造项目市场氛围,发挥项目宣传作用,提高项目知名度;

3、通过展销会、巡展活动,在巢湖市场也建立知名度,实现新巢百货批发城在巢湖百货批发行业的领袖标杆地位。

五、活动内容:

拟建项目的旅游展销会同时进行,相互配合,宣传互补,达到最佳效果。展销会为巡展积聚人气,展现新巢百货批发城的经营业态和特色,项目巡展为展销会提供配套服务,更好的进行项目宣传和客户积蓄。

1、项目巡展活动:

巡展活动主题:

新巢国际项目巡回展示活动

活动内容:

在巢湖下辖四县租赁场地,搭建舞台,进行一定数量频次的文娱表演活动,也可进行模特走秀等高人气活动,吸引广大县城百姓的关注,形成一定的热闹人气和氛围,实现项目宣传造势作用;

设置销售、招商咨询台进行意向客户信息登记,办理新巢国际vip贵宾卡,通过现场销售、招商人员对项目的介绍,使客户初步认知本项目;

每天设置3辆班车,每两小时准时送到项目展览中心。提供贵宾卡供顾客随身携带;

在每个县城举办巡展活动的最后一天,邀请登记并办理vip贵宾卡的客户参加产品说明会,对其进行详尽的产品说明,提高对项目的认知和投资兴趣。

2、展销会活动:

展销会活动主题:

新巢国际·小商品百货展销会

活动内容:

准备好邀请说辞,通知**、上门拜访巢湖的小商品经营商户,邀请其参加,我们提供展销场地、展会布置、商品运送、广告宣传等全程服务;

在展销会开始的前一周在该县派发以展销会举办和百货批发城为主题诉求的dm单页,在重要醒目位置悬挂宣传条幅,同时派发总价值5000元的购物现金券(面额5元,不折现、不重复使用),吸引该县城的老百姓前来参加;

在展销会举办的现场,对于参加展销的商户,按照集中收款的方式,最后一天统计经营额最多的三个商户,按照销售额大小顺序依次给予3000、2000、1000元的奖励;经营额最多的前二十名商户,拥有在本项目dm单页上刊登店名宣传的机会。

在展销会现场,在一定固定的时间段,每次抽取总价值4000元的购物现金券(面额5元,不折现、不重复使用),赠与现场参加展销会的消费者,真正赠惠于民,实现项目口碑传播和美誉度的建立。

六、活动准备工作:

运营管理团队组建

活动参与人员确定

四县场地的联系、租赁

工商、城管部门的活动申报手续

参与商户的通知、确定、签约

展销须知、活动宣传资料、项目宣传资料、购物现金券、贵宾卡

活动公司确定

布展物料筹备、运送

运货车、看房车确定

参照商品运送安排

产品说明会的准备

七、活动费用预算

注:部分预算仅为估算,具体预算可根据活动实际需要进行调整。

苏州瑞尔特新巢国际项目组

2011年5月25日

展销方案 篇6

(3) 旅游业:①介绍丽水旅游资源;② 丽水市旅游局与长宁区旅游局签订旅游合作协议;③双方旅行社签订销售协议。

四、时间安排

1、9月27日上午

丽水(上海)投资环境推介会暨名特优新产品展销会开幕式暨项目签约仪式。

9: 丽水(上海)投资环境推介暨名特优新产品展销会开幕式

9: 30?10: 00参观丽水名优新产品展销会

10: 投资环境推介暨项目签约仪式

12:00 招待酒会

2、9月27日下午

2: 上海和丽水举行科技合作会谈并签署了任命书。

上海与丽水旅游合作洽谈会。

上海与丽水农产品营销合作洽谈会。

3、9月28日上午

丽水代表团参观了当地经济开发区和企业。

4、9月28日下午

考察参观部分科研院所。

59月27日下午至29日下午

各县(市、区)、直辖市有关单位已在上海与有关方面进行了项目洽谈。

69月27日晚上11:00至29:00

名特优新产品展示展销。

五、地点安排

1主会场:上海国际体操中心(武夷路777号)。

2接待地点:上海美仑大酒店5楼多功能厅。

三。住宿:上海美仑大酒店(武夷路789号)、上海绿洲大厦(中山西路555号)等。

4项目谈判地点:美仑大酒店。

六、组织方式

展销方案 篇7

方案预案:________

姓名单位

日期:______年_____月_____日

特色美食展销活动方案

为配合一年一度军坡节的开展,丰富我镇美食文化生活,给广大游客提供一份特色美食大餐,经镇党委讨论决定,于xx年5月29日至4月1日举办“品军坡味道”特色美食展销活动,作为第二届“味道”嘉年华活动站系列活动之一。旨在通过军坡文化、美食文化主题活动,以**搭台、各村唱戏的形式,宣传我镇地域特色与风情,提升“军坡”品牌形象,助推民俗小镇建设。

一、活动时间与地点

活动地点:镇**大楼前

活动时间:5月29日至6月1日,每天8:00-17:00。

二、组织领导与人员分工

为进一步做好特色食品展销活动的全面领导,成立了专门领导小组,成员如下:

组长:副组长:

成员单位:村委会、派出所、安全生产监督管理所、食品药品监督管理所、工商所等。

此次特色食品展销活动共设三个工作组,个工作组各司其职,相互配合,做好活动的前期、中期和后期工作。

(一)联络筹备组

分管工作:负责与各村的前期联系和部署,做好活动期间的食物和特色景观的统计和安排;联系落实活动所需帐篷、桌椅、广告牌、纸杯、碗筷等物资。

负责人:

组员:(二)后勤保障组

职责:加强特色美食展销活动期间活动现场及各食店、茶店的食品安全监管工作;做好镇墟环卫保洁工作与治安维持工作;督促、协调各村展台工作人员按时搭建舞台,做好签到工作。

负责人:

组员:(三)宣传报道组

职责:联络市旅游委做好特色美食展销活动前期宣传动员工作,做好活动全程的**拍摄与存档工作,及时跟进宣传报道,扩大活动影响力。

负责人:

组员:三、活动形式与流程

特色食品展销活动采取**在各村搭建舞台、唱戏曲的形式。活动前期,镇宣传办牵头完成各项准备工作。一是统计活动期间各村上报的美食景观展目录和联系人,提前安排好各村的展台;二是做好活动前期的物资准备、人员安排和现场布置设计;三是在活动前期组织工商局、食品药品监督管理所加强市场监管,确保活动全过程的食品安全。

活动期间,现场共搭建了11个帐篷,其中一个**帐篷被推荐为重点展位。在四天的活动时间里由各村轮流坐镇中心帐篷,重点推荐该村最具代表性的美食与风物,尽量确保四天的活动不重复、有新意。

为确保活动期间各村按时搭建舞台,在活动前期,每各村都指定了一名专职负责人,监督村里的展销人员按时摆放和关闭舞台。为了在美食文化节期间促进游客的购买,宣传我镇的美食和风景,所有的食物都是按成本价销售的。

四、活动要求

展销方案 篇8

活动名称:

中国冶金蓝城三期新品发布会暨飞利浦家电博览会

活动时间:

15: 2016年9月3日00-18:00

活动内容:

1、 歌舞演出

2、 主持人串场

3、 **

4、 有奖问答

5、 发放宣传单

6、 楼盘/产品咨询

7购买一、二期库存产品,赠送家电(礼品家电计划及价值需领导确认)**措施:

1、 当天认购家电额外优惠一定金额(必须保证比电商“比如京东”**低,且需与厂家协商具体折扣方案,征得厂家同意)

2、 购房送家电政策,上文已述。

活动流程:

1、15:00开始入场

2、15:30主持人开场白

3、节目

4房地产、家电产品介绍(每部分不超过3分钟)5

6、有奖问答

7、节目

8、楼盘介绍

9、节目

10、发放宣传单

11、**

12、咨询

现场布置:

1、展板两块

2、音响及无线话筒

3、拱门

4、咨询台2张,椅子6把

5、宣传资料、资料袋若干

6礼物、大米、白面、吹风机等

7可以设置一些**稍高的礼物

8、歌手两名

9、主持人一名

10经销商打算盈利的产品(由飞利浦制造商确定)11。家用电器的展示板由制造厂确定

12红地毯和室外椅子,红地毯通向售楼处门口,留下13号通道、舞台照明等设备

为解决内外部客户的互动问题,可在售楼处设立自助餐会议。

展销方案 篇9

方案预案:________

姓名单位

日期:______年_____月_____日

一、活动时间与地点

活动地点:镇**大楼前

活动时间:5月29日至6月1日,每天8:00-17:00。

二、组织领导与人员分工

为进一步做好特色食品展销活动的全面领导,成立了专门领导小组,成员如下:

组长:副组长:

成员单位:村委会、派出所、安全生产监督管理所、食品药品监督管理所、工商所等。

此次特色食品展销活动共设三个工作组,个工作组各司其职,相互配合,做好活动的前期、中期和后期工作。

(一)联络筹备组

分管工作:负责与各村的前期联系和部署,做好活动期间的食物和特色景观的统计和安排;联系落实活动所需帐篷、桌椅、广告牌、纸杯、碗筷等物资。

负责人:

组员:(二)后勤保障组

职责:加强特色美食展销活动期间活动现场及各食店、茶店的食品安全监管工作;做好镇墟环卫保洁工作与治安维持工作;督促、协调各村展台工作人员按时搭建舞台,做好签到工作。

负责人:

组员:(三)宣传报道组

职责:联络市旅游委做好特色美食展销活动前期宣传动员工作,做好活动全程的**拍摄与存档工作,及时跟进宣传报道,扩大活动影响力。

负责人:

组员:三、活动形式与流程

特色食品展销活动采取**在各村搭建舞台、唱戏曲的形式。活动前期,镇宣传办牵头完成各项准备工作。一是统计活动期间各村上报的美食景观展目录和联系人,提前安排好各村的展台;二是做好活动前期的物资准备、人员安排和现场布置设计;三是在活动前期组织工商局、食品药品监督管理所加强市场监管,确保活动全过程的食品安全。

活动期间,现场共搭建了11个帐篷,其中一个**帐篷被推荐为重点展位。在四天的活动时间里由各村轮流坐镇中心帐篷,重点推荐该村最具代表性的美食与风物,尽量确保四天的活动不重复、有新意。

为确保活动期间各村按时搭建舞台,在活动前期,每各村都指定了一名专职负责人,监督村里的展销人员按时摆放和关闭舞台。为了在美食文化节期间促进游客的购买,宣传我镇的美食和风景,所有的食物都是按成本价销售的。

四、活动要求

展销方案 篇10

展销会是企事业单位开展多种营销活动的一种重要形式。在展销会上,诸多企业集中在一个场所,通过展览展示和销售自己的产品,开展业务活动,吸引更多观众并实现销售。

张先生是一位展销会策划师。今天他被一个小型企业负责人请到了他们公司,希望张先生能够为他们带来一些展销会策划方案。于是,张先生开始了他的策划工作。

一、确定目标和主题

首先,张先生与企业负责人进行了深入的沟通,了解了该企业的品牌形象、市场定位、产品特点、目标客户及销售区域等方面情况。然后,通过市场调研和分析,确定了展销会的目标和主题。

张先生的建议是,展销会的目标应该是增加企业的知名度、提高产品的销售量、扩大市场份额。而展销会的主题应该是与公司品牌形象和核心产品特点相匹配的,同时要能吸引目标客户,引起他们的兴趣和购买欲望。

二、选择合适的展销场地和时间

为了达到展销会的目标,选择合适的展销场地和时间也是非常重要的。张先生建议,选择一个人流量大、交通便利、与目标客户群有关联的展销场地。同时,考虑到展销会的时间安排,要充分考虑到目标客户的时间和习惯,最好选择在节假日或周末举办,以吸引更多的人群。

三、制定展销会方案

在已确定了目标、主题、场地和时间的基础上,张先生为该企业制定了一份详细的展销会方案。包括以下几个方面:

1. 规划展位布置:根据企业品牌形象、产品特点和展位面积,设计展位布局,包括搭建展台、展示产品、宣传册和海报等。让展位具有吸引力的同时,还要保持整洁和简洁。

2. 制作宣传册和广告策划:张先生建议在展销会前,制作一份宣传册,介绍企业的产品和服务。此外,在展销会期间,可以采取多种广告策略,比如广告牌、小册子、传单等。

3. 组织促销活动:在展销会期间,通过组织促销活动,比如悬赏游戏、抽奖活动、会员特权等,吸引更多的观众进入展位,提高企业知名度、产品销售量和忠诚度。

4. 培训销售人员:展销会必须为企业提供一个了解并理解品牌形象和产品特点的对象,故要提供销售人员培训机会,使其能够向顾客清晰地知识说明此公司及其产品的特点,让顾客产生购买欲。

五、确定展销会费用

展销会策划方案完成后,最后一个问题是确定展销会费用。展销会涉及到场地租赁、展位布置、宣传册制作、物料采购、促销活动、人员培训等,是一项大量投入费用和人力的活动。因此,要充分考虑预算和节约成本的问题。

在确定预算的时候需要综合考虑展销会所需的前期投资和后期回报,做好预算控制和成本管控,确保展销会取得预期效果。

综上所述,展销会策划方案的制定需要全面考虑细节问题和综合管理能力,五个方面也是展销会策划师在策划展销会时需要考虑到的重点,才能取得预期的成功效果。

展销方案 篇11

展销活动策划方案

根据发展商的要求,春节前最后的推广展销会由我司负责策划、销售、控制等工作,由于市场因素及时间情况的影响,我司的相关方案也需顺应这些情况,所以本方案的策划主旨及销售安排是以短期内在区域楼市造成一定影响,最大可能的消化吸收客户为目的。

一、 推广策划时间安排

时间工作内容参与公司

1月11日,确定了规划方案和推广方案

1月10-11日广告公司设计平面广告、媒人排期代、广

1月12日,确定了首个医院合作优惠条款

1月12日,广告公司发布了平面广告初稿和传单初稿

1月10-14日地盘包装发

1月14日,广告公司发布平面广告初稿(二稿)

1月17日,广告公司发布了平面广告(二稿),并公布了原稿

1月21日至23日印刷广告

1月21-24日首次现场展览

1月29日至30日的平面广告

1月28日-31日第二次现场展销会代、发

春节期间:保持正常的销售**

二、 推广策略

本次推广策划活动,为增加与众不同的特性,吸引用户群的关注,提升客户在选购住宅时的购买欲,在本次推广中,将会结合软、硬两个主题,进行表达宣传。

软主题:新时期的家庭保障计划

“老年人健康保障卡”

内容:凡是购买的业主,家庭中的成员将获得第一医院发出的“家庭健康保障卡”,所获得的优惠有:

1第一医院两年内可免费进行四次体检;

2持卡人在第一医院可享受15%的折扣(包括购买保健品);

三。做为合作单位,持卡人家庭紧急情况可通过¥*获得首次现场医疗救治;

4在同等条件下,持卡人在**、入院等医疗服务中享有优先权益;

5持卡人门诊时,可先到专家门诊就诊。

6享受24小时上门服务。

给你一家老幼的关怀

硬主题:***倒数计划

内容:①1月21日—27日尽折价展销价上92折,

发展商送大礼

②从1月28日到2月3日,折扣为94%,

发展商送大礼

③春节期间96折

发展商送大礼

通地以上两种“**”和“自身条件”的竟争力提升,预期会对楼盘在新年前的展销活动,起到良好促进销售的作用。

三、 宣传组合

一、 报纸广告

(一) 平面设计要求:

主屏幕由社区游泳池**、文本内容家庭安全计划和**倒计时计划组成,包括:

1家庭健康保险卡广告稿,

2以游泳池为主要背景、折扣和家庭安全的文字广告。

(二) 广告设放组合

1月21日家庭保障计划(广告1/3版)

1月22日重点:优惠倒计时计划+家庭保障计划(1/3版广告)

1月23日* *倒计时计划(公元1/6)

1月29日焦点:家庭保障+*(公元1/3)

1月30日要点:*计划+家庭保障计划(广告1/6)

二、 单张广告

在传单设计上,根据街头客人的特点,以最直观的方式吸引读者的注意力。

主题:倒数优惠计划

内容:1. 销售资料;

2. 倒数优惠计划。

三、 家庭保障卡设计

本文以金龙为主题,包含了相关的优惠主题。

四、 销售计划

为保证本次展销活动的系统性,方便工作顺利进行,希望发展商同意依照前期销售的安排,具体安排如下:

1展期内,项目销售部负责现场销售的管理和销售人员的统一管理。

2.物业消防由销售经理控制,并对开发商的相关人员负责。

三。在第一阶段,所有销售单位将不再打折。

4. 在活动第

二、三阶段,折扣权限由发展商及**商经理以上人员掌握,销售人员不得向客户承诺优惠,如有特殊情况由经理及以上人员出面与客户协商。

5. 在展销会期间,**商销售人员六名,非展销会期间,**商销售人员2名。

6展会前,相关策划人员向销售人员讲解了**口号和新的购买点

含意统一对外口径。

7.成交认购书,发展商提供认购书一份给销售经理备份。

五、 推广费用预算总纲

1广告和平面设计费约2.4万元;

2. 约4万元人民币发展商赠送礼品(购买者礼品);

三。现场包装约5000元人民币;

4. 1500元人民币礼仪小姐费用;

5. 约1万元人民币单张印刷费用;

6. 3千元人民币展销会准备金。

总费用为人民币29500元

赠送家俱、家电优惠预算

一、 计划:

前五名买家赠送5000元礼券(约八折)

可购买家私包括:

双人床、梳妆台、床头柜、三门衣柜(香江金海)

六至十五位买家赠送2000张厨房电器礼券(八折)

可购买家电包括:

燃气灶、电饭煲、微波炉、消毒柜、吸烟机(东泽、松下)

16至25位买家出席**初始安装费1000元(不含线路费)

二、 费用:

礼券:20000元(***)

礼券:18000元(***)

赠**初装费:10000元

总计 : 48000元

展销方案 篇12

6、届时在长途汽车站设立接待窗口,有导购人员接待各门店所邀请的嘉宾和客商,由时装中心派车统一送至市场。

时装中心的未来需要大家来开发,我们共同的目的----大力提高时装中心的知名度,让广大进货客商了解时装中心,展现出中国最大时装交易中心的风采, 为市场的持续繁荣、兴旺、发展作出我们共同努力!

【范例】

一、指导思想

丰富春节服装商品市场**,营造欢乐、祥和的节日气氛,促进我县经济社会和谐健康发展,展示菜篮子工程建设成果,充分体现党和**关心人民群众生活和为民办实事精神,为广大市民提供优质、安全、健康、价稳的春节菜篮子商品。

二、展销时间:

20xx年1月17日至21日(上午8:00至下午16:30),为期5天。

三、展销地点:

宁海县果蔬批发市场内。

四、展销商品:

各类服装。

五、举办单位

(一)主办单位:宁海县人民**

(二)承办单位:县贸粮局

(三)协办单位:县农林局、县海洋渔业局、县旅游局、县供销联社、市工商局宁海分局、县农产品营销协会

(四)**支持:县新闻中心、县广播电视台

六、组织机构及工作职责

((二)各组工作职责

综合组由县贸粮局、县委宣传部、财政局、农林局、文广新闻出版局、海洋渔业局、旅游局等单位组成,由江永平兼任组长。主要职责:县贸粮局负责制定年会总体规划,全面协调、检查、监督各工作组的工作;汇总展销会有关统

计数据;负责开幕式领导讲话材料;负责进博会的资金运作和预决算管理;负责招商方案的制定和招商目标的落实;负责总体展位的分配及安排;负责与各地相关部门落实参展工作;负责布展方案的制定工作。县委宣传部负责新闻宣传的策划、组织和实施。县财政局负责审批博览会的预算、决算和资金的落实。

县农林局、海洋渔业局协助做好农副产品投资组织工作。县文化广播新闻出版局负责展馆外文化市场的管理工作。县旅游局负责组织旅游队伍。

展览队由县供销协会、贸粮局等单位组成,贝跃东任组长。主要职责:县供销协会协助做好展览布置、开幕式场地的布置和建设,以及展场广告位的制作。

安全保障组由县发展改革局、公安局、交通局、卫生局、贸粮局、城管局、市工商局宁海分局等单位组成,李海啸兼任组长。主要职责:县发展改革局负责商品**的检查及处理工作。

县公安局负责制定活动安全计划和方案;负责活动期间安全保卫工作。县交通局负责实施公交车辆和路线安排。县卫生局负责食品卫生监督检查。

县城管局负责禁止擅自扩搭摊位、乱设摊、乱设摊,确保通道畅通。市工商局宁海分局负责商品质量和经营行为的监督检查和处理,负责受理消费者投诉。

(1)(2)

展销方案 篇13

商贸展销会于11月25日在圆满闭幕。展会由公司执行策划,公司组织,随着中国经济的日益稳步发展,本次商贸展销会的举办也为进一步的推广商贸市场及苗木交易中心提供了良好的基础,展销会的前景充满希望。下面针对本届展销会的举办做如下总结:

一、展会基本情况

一、参展情况

本次展销会总面积为平方米,设立展位个,参展企业大约家。本次参展企业来自湖南、广东、云南、四川、湖北、辽宁、重庆、浙江、武汉、江苏等10个省、市。其中商品种类繁多涵盖多个领域,例如日用品、家居饰品、食品、服装、珠宝、书籍等。

二、参展人口情况

展会期间,平均每日接待人数1000人,共计接待人数大概250000人。

三、场地情况

本次展销会使用场地为开远市落云北路“金板凳苗木交易中心”广场,会场货棚搭建上严格按照金板凳苗木交易中心商贸展销会展位搭建规划图和相关要求搭建货棚,确保消防通道、应急疏散通道的`疏通。

四、卫生、消防、安保情况

展销会用水、用电方面均由苗木交易中心工作人员连接与维护,环境卫生维护由公司负责,确保商贸展销会卫生达到卫生城市的标准;

展销会安全秩序保障由瑞春传播公司、保安公司负责,主要负责商贸展销会会场的巡逻防范工作,清理和收缴会场内明火火源,发放消防设施,清理占道经营和车辆乱停乱放行为。确保消防通道、应急、疏散通道的疏通,调解矛盾纠纷。同时在展销会顺利进行的过程中,各商家经营执照等证件由开远市三鼎金昊房地产开发经营有限公司物管部负责整理并抄送西城派出所备案,由开远经济开发区管理委员会牵头,各单位,政府方面也给予大力支持,如消防、交通、公安、安监、工商、城管、质监、治安大队等。

二、本次展会得到的启示

一是商贸展销会的举办对我们金板凳苗木交易中心的市场推广,公司声誉,知名度的提升做出较大的宣传力度。

二是本次展销会充分整合各方面资源。充分依托行业协会、广告营销机构等机构的作用,在招展上加大省内外名优特产品的力度,进一步提升专业客商的数量和质量。同时也为金板凳苗木交易中心售楼部地理位置的宣传营销方面做出有力推广。

三、展会存在的问题及改进

一、对展会需准备的一些资料欠缺考虑,如:《意向客户信息登记表》改善:事先做好一份《意向客户信息登记表》,更有利于客户的填写及规范我们的招商工作。

二、缺少品质问题及客户建议汇总反馈表。改善:事先做好一个《客户问题反馈及建议表》,有利于我们了解客户的需求及品质反馈,

这是个了解市场信息的很好机会。

此次商贸展销会得到了各协会、组织、机构、公司、企业的大力支持与协助,并获得广大人民群众的认可,开远商贸展销会再见!

租住合同十三篇


随着人们的教育质量的提升,我们可能会用到一些范文,范文能够运用到我们生活的方方面面,有哪些范文值得参考呢?你可以读一下小编整理的租住合同十三篇,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

租住合同 篇1

出租人,_____________

承租人,______________

根据中华人民共和国民法典及相关法律规定,甲方双方经平等协商,就租赁事宜签订本合同。

第一条房屋坐落地址出租方出租的商铺坐落地址,________________,建筑面积_________平方米。

第二条租赁期限租期________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。

第三条租金

1、每年租金为人民币_________元整,经双方平等协商,预交半年租金为人民币_________元整。

2、必须按照约定向出租方缴纳租金。不得无故拖欠租。

第四条各项费用的缴纳

1、电费,由承租方自行缴纳电表底数为_________度,此度数以后的费用由承租方承担,合同期满后承租方不再负责缴纳。

2、使用该房屋进行商业活动产生的其它各项费用均由承租方缴纳,其中包括承租方自已申请安装电话、宽带、有线电视等设备的费用。

第五条违约金和违约责任

1、若出租方在承租方没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人,视为出租方违约,负责赔偿违约金_________元。

2、若承租方在出租方没有违反本合同的情况下提前解除合同,视为承租方违约,承租方负责赔偿违约金_________元。

第六条续租

1、出租方若要求在租赁期满后停止租赁该处商铺的,应当在租赁期满前____日书面通知承租方,如出租方同意续租的,双方应当重新订立租赁合同。

2、租赁期满承租方如无违约行为的,则享有同等条件下对商铺的优先租赁权。

第七条合同终止

1、本合同期限届满,双方不再续签合同的;

2、双方通过书面协议解除本合同;

3、因不可抗力致使合同目的不能实现的;

4、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

5、当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

第八条免责条件若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁或造成承租人损失的,双方互不承担责任。租赁期间,若承租方因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋,承租方需立即书面通知出租方。

第九条争议处理方式

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。

第十条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

第十一条补充本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。

第十二条合同效力本合同自双方签字之日起生效,本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

出租方,____________

联系电话,_________

______年____月____日

承租方,___________

联系电话,_________

______年____月____日

租住合同 篇2

甲方:_______

乙方:_______

第一条为已签订《劳动合同》的优秀员工_________,提供租用住房,并向甲乙双方订立如下合同

第二条以上租房费、管理费等,按标准每月从工资中扣除。房租和管理费随物价上涨情况,作必要调整。

第三条乙方应按照________________的有关规定,向当地水、电管理部门缴交水、电费其他有关费用。

第四条乙方未征得甲方同意,不得擅自拆除、改动房屋结构、上下水管道和电器线路。如甲方批准乙方进行改造,改造费用由乙方自付。对擅自拆除、改动的租房者,除责令其修复外,将终止租用合同。

第五条乙方租用的住房涉及原有设备的正常维修及公共卫生由甲方负责,住房内设备的非正常维修费由乙方自己负责。

第六条乙方应遵守甲方住宅管理规定,应爱护住房,自觉保持楼梯、过道的清洁卫生,对门、窗、水电设备要爱护使用,不得损坏。如有损坏,由乙方按价给予赔偿。

第七条本合同受劳动合同的约束。劳动合同终止,本合同自动终止。如乙方提出提前解除劳动合同时,乙方应于解聘之日起60天内将住房及全部钥匙全部完好交回甲方;如甲方解聘或辞退乙方时,乙方应于被解聘之日起90天内将住房和钥匙完好交回甲方。若乙方被甲方除名,则应在60天内完好交回住房。

第八条如发生第七条所列任何情况,甲方在劳动合同终止日起将乙方收取保证退回住房的住房押金_________元,如乙方按期交回住房及钥匙时,将押金如数退还本人。乙方不按时交回住房、过期仍不搬出的,甲方有权通过法律程序强制乙方搬出,并有权对乙方超期搬出造成的损失进行索赔。乙方过期居住的,甲方将每月征收_________元的住房租金。

第九条本合同所提供的租房,其产权、使用转让权属甲方所有,乙方无权转卖、转租、或转让给他人使用,无权改变其居住用途,否则甲方将终止合同。

第十条甲方将根据乙方职务等变化,有权调整向乙方提供的租房,乙方应无条件服从。甲方调整租房时,对未住满6年以上职工自己所付出的装修费用,视使用时间长短给予部分补偿。

第十一条甲方对企业做出特殊贡献及服务时间长、表现优秀的员工,将提供充满永久性使用住房权利。永久使用权仅给予乙方及其配偶享用,他人不得继承,其产权仍归甲方所有,取得永久使用权的乙方不得转卖、出租及转让给他人使用。甲方提供永久使用权住房时另签新合同。

第十二条随着国家房改工作的深入进行,甲方如按国家房改政策,采取必要的房改措施时,在本合同的有效期内租房使用的乙方要服从于甲方房改的规定。

第十三条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力,并从双方签订之日起生效。

甲方:_________

乙方:_________

_________年____月____日

租住合同 篇3

甲方:

乙方:

甲方在桐梓县红庄有住房一套(七楼105平方米),愿租给乙方居家使用,有关事宜双方商定如下:

一、租期自 年 月 日起至 年 月 日止,租金按年由乙方在每次起租前叁拾天预付给甲方,在预付房屋租金期限内,房租费不变;

二、房租费随市场状况上调,目前商定按每年 元(大写: ),计算并预交房租,期满前再续约或解约;

三、甲方向乙方提供生活用水及单相照明电源,乙方按实际用量按月交费,乙方所使用的水、电维修(含下水道疏通)均由乙方负责;

四、租期未满甲方提前收回房屋及乙方提前退租均视为违约,违约方按涉及违约金额的30%支付违约会给对方,甲方收房及乙方退租均应提前15日通知对方(如遇房屋拆迁改造等特殊原因提前交还房屋不属甲方违约);

五、乙方不得随意改变房屋结构,并对室内外设施及家俱家电等负责保护,如有损坏由乙方负责修复;乙方退租交还房屋时,应保持使用时的原样,不得人为损坏或改变;

六、乙方不得将房屋顶让或转租他人,否则视为违反约定,甲方有权收回房屋并追究乙方违约责任;

七、乙方向甲方交付 元保证金,退租时完好交还房屋、并结清各项费用后由甲方全额退还给乙方。

八、本协议双方签字、乙方预付房屋租金后生效,租赁期满乙方完好交还房屋后本协议自行解除;

九、未尽事宜双方协商觯决。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

电话:_______________________ 电话:___________________________

传真:_______________________ 传真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

室内物品:电热水器(80升),抽油烟机,电磁炉,电饭锅,液晶电视机(32寸含接收设施),饮水机,三推门衣柜两壁,沙发一套,茶几,木床三件(含床垫)

租住合同 篇4

租住合同是指房屋出租方和承租方之间达成的一份书面协议,约定双方在租赁期间的权利和义务。租住合同在租房交易过程中扮演着重要的角色,保障了双方的利益,以及规范了租赁行为。


在租住合同中,必须明确双方当事人的身份和联系方式。出租方应该提供详细的房屋信息和租金标准,包括房屋的面积、布局、设施设备等情况,以及租金的支付方式和周期。承租方则需要提供个人基本信息和联系方式,确保租赁双方的身份真实可靠。


在租住合同中,需要明确租赁期限和起止时间。双方应协商好租赁期限,约定好起止时间,并在合同中明确注明。这样可以避免因期限问题引发的纠纷,也有利于双方做好合同履行的准备。


除此之外,租住合同中还需要约定租金支付方式和周期。双方应明确租金支付的方式,一般包括银行转账、现金支付等方式。同时,租金支付的周期也要明确规定,如月付、季付、半年付等。这样既方便了租赁双方的经济往来,也确保了合同的履行。


在租住合同中,需要约定好房屋的使用规定和维修责任。出租方在合同中应明确规定房屋的使用用途,禁止承租方从事违法活动;同时约定好房屋的维修责任,明确谁来承担装修和维修的费用。这样可以避免因维修问题引发的纠纷,保障双方的权益。


在租住合同中,应包含租赁双方的违约责任和解决纠纷的方式。约定好违约责任可以有效减少纠纷的发生,也为纠纷解决提供了规范的途径。双方可以约定选择仲裁、调解或司法诉讼等方式解决争议,确保合同执行的有效性。


租住合同是租房交易中必不可少的一份文件,它规范了双方的权利和义务,保障了租赁双方的利益。在签订租住合同时,双方应该认真仔细地阅读合同内容,确保了解自己的权益和责任,避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。只有合同内容详细、具体、生动,才能保障租赁交易的顺利进行,实现房东和租客的共赢。

租住合同 篇5

甲方:_______

乙方:_______

为了确保甲、乙双方的.合法权益,现就住宅及车库买卖有关事项签订协议如下:

第一条经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于___市__号2栋4单元8楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售给乙方,其中:住宅建筑面积为153.18平方米,车库杂物房建筑面积__平方米。

第二条上述住宅及车库杂物房的出售价为人民币壹拾陆万元整。此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

第三条付款方式:实行分期付款,首期支付陆万元整,第二期支付壹拾万元整。具体支付时间及方式如下:

乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共和国房屋所有权证》在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》及车库杂物房的《使用权出让证》交给乙方的当天支付壹拾万元整。

第四条甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭贷款余额取回《房产证》后的十五日内,与乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续,并将新的《房产证》交给乙方。

第五条上述住宅一经办理所有权过户手续,房屋的产权及使用权归乙方所有,甲方不再拥有产权及使用权,原入住人员或存放的物品必须在住宅所有权过户后的十五日内搬离。

第六条鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权,仅取得车库杂物房的《使用权出让证》,而《使用权出让证》又不能到发证机关办理“使用人”变更手续的实际情况,该车库杂物房及对应的《使用权出让证》自乙方付清上述购房款之日起至该车库杂物房使用权终了之日止归乙方使用和保管。

第七条上述住宅及车库杂物房的交易金额不包括售房应缴税费及办理住宅所有权过户手续费等各种税费,此项税费由乙方承担。

第八条违约责任:

乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的,由甲方按日加收违约金额的百分之的违约金。

甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间办理上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》以及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方的,甲方除必须将住宅《房产证》及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方外,必须按日支付全部售房款百分之的违约金。

甲方未在规定时间内搬离上述住宅及车库杂物房的,必须按市场房屋出租价格的三至五倍价格向乙方支付房屋租金。

房屋买卖协议签订后,甲方违约不出售上述住宅及车库杂物房,如已收取乙方的购房款的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外,必须另行支付给乙方三万元整违约金;如乙方已付款但终止购房的,甲方只按已收款项的80%退回给乙方;如未支付任何购房款,无论哪一方违约,违约方应向对方支付违约金壹万元整。

第九条本协议经双方签字并经市公证处公证后生效。

第十条本协议一式三份,甲乙双方各执一份,市公证处存一份。

甲方:_______

乙方:_______

日期:_______

租住合同 篇6

房东为甲方:____

租赁方为乙方:____

经甲乙双方协商,订立以下合同:

一、租赁房为:___房内已有设施有:

另增加设施有:

二、租期为:___年(月),即从___到、

三、租金为:___元/月(含闭路电视费13元/月)

乙方从租赁之日起每月___日交付租金给甲方,若缴租金延期,则按延期总天数乘5元/每天的金额另交滞纳金给甲方。

管理费、水费、电费、卫生费等均由乙方另行自付。

四、安全及其它事项:乙方租赁期间,不得利用租房进行违法违规活动,要确保用电、用水、防火、防盗等各项安全防范,否则后果自负。

爱护屋内设施,若设施损坏或遗失应照价赔偿。不得带闲杂人员入内、不得喧嚣、注意公共卫生,以免影响他人生活。不得将该房转租他人。

五、违约责任:乙方自订合同之日付给甲方___元压金。双方有违约者,以此压金数付给对方。乙方租金超过交付日期10天仍未缴给甲方,则视为违约,甲方有权收取乙方全部压金并把该房转租给他人。无特殊情况,租赁期到时,压金由甲方如数退还给乙方。

本合同一式贰份,双方各执一份。

甲方(签字)乙方(签字)

电话:电话:

银行帐号:

____年___月___日____年___月___日

租住合同 篇7

出租方:_____

承租方:_____

一、经甲乙双方协商,甲方将自有的约三百平方米二层楼房出租给乙方作为饭店经营场所。

二、租赁期为______年。从______年______月______日始,至______年______月______日止。租金每年为______元整。支付方式为一年一交,以收条为凭。

三、租赁期间,乙方如装修、增项、改造需甲方同意方可进行,费用自理。期满后一切不可移动的设施归甲方所有,其中包括餐桌,餐具等设备。

四、租赁期间,甲方负责安装供暖设备并负责供暖。取暖费、水电费、物业管理费、卫生费等均由乙方自行承担。

五、合同期间,乙方对房屋有使用权,并负责维护、保养,房屋结构不能改变,如遇跑水、门窗损坏等均由乙方负责。

六、本合同有效期满,甲方将租赁房屋继续出租,在同等条件下,乙方有优先承租权。甲、乙双方就续租达成协议的,应签订新合同。

七、租赁期间、安全问题由乙方完全负责并遵守楼纪楼规,不得影响邻里休息或在本租房内进行从事违法违纪或危害社会公德之事。

八、租金必须在每年的_________月_________日之前交齐,如未及时交纳租金及时其他应承担的费用,否则甲方有权收回房屋,由此造成的损失由乙方承担。

九、租赁期间乙方对房屋有使用权,不准转租转让,如遇房屋出售,乙方无条件服从,合同终止。

十、租赁期间如甲方自供暖期间温度未达到国家规定18度乙方有权不交取暖费,如入网取暖情况与甲方无关。

十一、合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。本合同一式两份,

甲、乙双方各执一份。从签订之日起生效。

甲方:_____

乙方:_____

签订日期:_________年______月______日

租住合同 篇8

出租方(甲方):

承租方(乙方):

甲方将 单间房屋出租给乙方经营使用,特订如下条款:

一、租用面积为m2,租金为每月_________元,按_________月支付,在每_______月_______日之前支付。

二、租期为_________个月,从_________年_________月______日开始计算。如一方需终止或延期,均需提前_________天通知对方并征得同意方可。

三、租期内,水、电费、物业费、有线电视费由乙方支付,电起____________度,水________吨。

四、租期内乙方应爱护房屋设施,不得任意改变房屋结构,损坏物品赔偿。

五、乙方向甲方交纳押金_________元,退房时,交清所有费用后,押金返还给乙方。

六、双方商定,乙方拖欠房租七天以上,且乙方毫无音讯,可视为乙方单方违约,甲方可终止合同,并可自行开启房门采取适当措施。

七、租赁期间乙方不得从事违法活动,否则后果自负,需注意防火防盗,如有相关事故发生,一切责任由乙方自行负责。

八、租赁期间,房间内一切设备设施在使用过程中出现损坏,由乙方负责维修,如无法维修复原,由乙方照价赔偿。

九、本合同从签订之日起生效,如违约,遵照合同有关条款处理,未尽事宜,双方协商解决。

附:家具电器清单

甲方签字:

乙方签字:

身份证号:

身份证号:

联系电话:

联系电话:

年月 日

租住合同 篇9

2022廉租住房出租合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。廉租住房出租合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022廉租住房出租合同正文内容

合同编号:_________

签订合同人:

甲方:_________(出租人)

乙方:_________(承租人)

根据《_________》的规定,乙方符合租住廉租住房的条件。现甲、乙双方按照有关规定,在平等、自愿、协商一致的革础上。就廉租住房的租赁事宜订立本合同,供双方共同遵守。

一、甲方按政策规定将座落在_________区_________路_________号_________单元_________户的住房(使用面积_________平方米)租赁给乙方。乙方愿意承租该房屋作住房使用。

二、租赁期限_________年,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

三、月租按_________元/平方米计收,月租额计人民币_________元。今后政府调整住房租金标准时,应按新的租金标准重新计算月租额。

四、租金交纳方式:_________。

五、交租时间:乙方应按月及时交租,无故拖欠租金时,甲方加收月租额_________%的滞纳金。

六、租赁期间甲方不予办理更名过户手续。

七、乙方家庭收入提高,不再享受最低生活保障时应腾退该房。如拒不腾退,自应腾退之日起6个月内甲方对其收取成本租金;6个月后收取成本租金。

八、乙方在租赁期间发生下列情况之一时,甲方有权解除合同,收回房屋:

1.将承租屋私自转租或转让的;

2.将承租的房屋作价资,与第三者进行联营或合营商业、服务业,变相出卖使用权的;

3.无正当理由拖欠租金六个月以上或房屋连续闲置一年以上的;

4.私自调换住房的;

5.外迁、外调或其他原因腾出房屋的;

6.利用承租房屋进非法活动的。

九、乙方负有爱护、保管承租的房屋及其附属设各的义务。如有损坏,应负责修复或按价赔偿。

十、上述房屋因政府需要另作他用时,双方均应服从,合同终止。乙方的住房由政府或甲方负责解决。

十一、本合同履行过程中发生纠纷时,当事人可:

(1)向_________仲裁委员会申请仲裁( );

(2)向人民法院起诉( )。

十二、本合同未尽事宜,由双方按有关法规、政策的规定执行。

十三、本合同自双方签字之日起生效。

十四、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,两份具有同等效力。

甲方经办人(盖章):_________ 乙方(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

租住合同 篇10

甲方(出卖人):

乙方(买受人):

为多方筹集房源,确保完成 年下达的我县廉租住房建设任务,彻底解决城市低收入家庭住房困难,甲乙双方本着友好协商、诚实信用以及平等自愿的原则,经甲乙双方协商同意,签订如下房屋买卖协议:

一、甲方所售住房坐落在 ,结构 套,建筑面积_ 平方米。

二、住房售价暂按 元∕平方米,总价 元,大写元整。单价由工程前期费用、工程建安成本、附属设施及配套、土地、税金五项构成,具体按甲乙双方认可的中介机构决算的单价为准。

三、付款方式:协议签订生效后,乙方先预付给甲方 款,工程进入三层支付 成后支付到 体竣工后支付到 余工程全部竣工后按实结算。

四、交工时间: 年 月 工程交付使用。

五、工程现场拆迁、移杆等影响工程建设的由乙方负责。

六、工程建设过程中产生的各项规费由乙方负责。

七、双方责任:甲方不能按期交付住房、乙方不能按期付款的,按收购住房总价的万分之二承担违约责任。

八、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房屋、土地登记机构各执一份。

七、本协议由乙方负责解释。

八、本协议自签订之日起生效。

甲方: 乙方:

法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

委托代理人(签章): 委托代理人(签章):

年 月 日 年 月 日

租住合同 篇11

户主,

租赁户,

经甲乙双方协商,甲方同意将房租赁给乙方,双方本着平等、自愿的原则达成如下一致意见,

一、租赁期限,期限为________年,合同到期后另续。

二、价格及付款方式,每年按___元计算,一次性以现金方式付清合同约定租赁期的租赁总价___

三、其它事项,

1、乙方不能破坏房屋结构,到期后装潢部分原则上不得拆除,若乙方必须拆除则必须恢复房屋原状。

2、破坏部分要折价赔偿。

3、房屋租赁期间发生的水、电、暖及物业管理等一切费用均由乙方自行承担。

4、合同到期时,乙方优先续赁;若乙方不再租赁,须提前____月通知甲方。

5、乙方必须服从小区治安、卫生等一切管理制度。

6、在乙方租用期不得有违法乱纪的犯罪行为,不得搞封建迷信及教派组织行为,不得做为危险品及其它库房使用。

7、若乙方中途转让房屋租赁权,必须通知甲方,通过甲方,双方交清一切费用后方可转让。

8、租赁期间若乙方拖欠、拒付上述费用的,甲方有权在任何时候终止合同。

9、如乙方不愿再租赁房屋,应提前一个月通知甲方。

10、未尽事宜,双方协商解决。

四、本合同一式二份,每份二页,双方各执一份。

甲方,联系电话,

乙方,联系电话,

签定时间,________年____月____日

租住合同 篇12

甲、乙、双方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和长春市相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。

一、出租物业坐落地点及设施情况:

1.甲方将其位于地址______________ _的房屋(以下简称“该房屋”)租给乙方使用,用途为__________,房屋面积为__________平方米。

2.该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。

床 挂衣柜 床头柜 美容凳 墙壁桌 马桶洗漱台喷淋梳妆镜 房卡 有线电视空调电话机淋浴盒 淋浴屏 垃圾桶 拖鞋 杯子 备注:

1.该房屋租赁期限共____个月,自____年____月____日至____年____月____日止。

2.租赁期内,甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。

3.租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。

1.该房屋租金为人民币____元整/月(此价格不含相关税费),乙方应同时交纳房屋设备设施押金____元给甲方。

2.乙方交纳租金及设备设施使用押金,以甲方实际收到为准。

3.乙方需提前一个月续交租金,若逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按月租金的5%支付滞纳金。拖欠租金超过一周,甲方有权收回此出租房,乙方须按实际居住日交纳租金并承担违约责任。

1、 乙方不得擅自将承租的.房屋转让、转借他人或擅自调换使用。

2、 乙方不得擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途。

3、乙方不得在该房屋内进行违反法律法规及政府对出租房屋用途有关规定的行为。

4、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担违约责任。

5、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋或其内部设施出现损坏或发生故障,乙方应及时联络进行维修并负担所发生的费用。

6、租赁期间,防火安全,门前三包,综合治理及安全、保卫等工作,乙方承担全部责任和服从甲方监督检查。

7、租赁期间,乙方不得使用大功率电器设施,使用前必须事先通知甲方同意,如未经同意私自使用所造成后果由乙方承担责任,甲方会定期负责监督检查。

1.租赁期限届满经甲、乙双方协商一致本合同终止。

2.乙方应在期满当日将房屋钥匙及正常使用状态下的附件中所列物品交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。

3.若乙方违约,甲方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求,

(1)未经甲方书面同意,乙方擅自将房屋转租、转借,擅自拆改结构或改变用途的;利用该房屋进行违法活动的;拖欠房租壹个月以上的,乙方应向甲方支付相当于年租金20%的违约金,若违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应另行据实赔偿,甲方有权终止合同。

(2) 租赁期限届满,若乙方未能将设施完好的房屋及时交给甲方,乙方应按原日租金按实际天数提前向甲方支付租金。

(3) 租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金及押金甲方不予退还。

租住合同 篇13

咀方: 丘北县住房保障工作领导小组办公室

乙方: XX

根据《中华人民共和国合同法》、《廉租住房保障办法》、《丘北县城镇廉租住房管理实施细则》及其他有关法律、法规之规定,甲方与乙方就租赁廉租住房相关事项做如下约定:

一、廉租房屋基本情况

(一) 房屋座落:

双龙营镇中心小学校廉租住房 3 单元 601 号房。

(二) 房屋设施、设备情况:水表 1只,电表1只,独立厨房1间;独立卫生间1间。防盗门一扇,其它房间为塑钢门,灯具、卫生洁具等。

二、租赁期限和用途

(一) 租赁期限:租赁期限为壹年,自20xx年11月20日起至20xx年11月19日止。

(二) 房屋用途:乙方承租该房屋仅作为其家庭成员居住使用。

第三条 租金及其支付、结算

(一) 房屋租金按面积计算,根据政府规定,租金分为配租标准内租金和超配租标准部分租金两部分。具体如下:

1、配租标准内租金:配租标准使用面积为 50㎡,月租金标准为 1 元/㎡,该项租金为人民币50 元;

上述两项合计后,该房屋月租金为 50 元(大写人民币柒拾元正)。

2、支付方式:乙方在合同签订之日一次性付给甲方一年期租金,共计600元(大写人民币陆佰元正)

3、其他费用:小区物业管理费、水电费及电视收视费由乙方处理,按相关规定执行。

三、房屋修缮约定

咀乙双方按《丘北县城镇廉租住房管理实施细则》执行。

四、 合同的解除与终止

(一)租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除租赁合同,收回房屋,并索赔损失:

1、未如实申报家庭收入、家庭人口及住房状况不是“双困”家庭的;

2、家庭人均收入连续一年以上超出丘北县廉租住房政策确定收入标准的;

3、家庭人均住房建筑面积超过12平方米以上的;

4、乙方转让、转租、转借或互换全部或部分承租房屋的;

5、乙方拆改变动承租房屋结构或改变本合同约定的房屋用途;

6、乙方故意损坏承租房屋,在甲方提出的合理期限内仍未修复的;

7、不按时缴纳房屋租金,超期7天(含7天)以上的;

8、连续三个月以上未在廉租住房内居住的(含三个月);

9、利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动;

10、不按约定安全使用房屋导致发生房屋倒塌、火灾等安全事故的。

定金合同十三篇


现今很多公民的维权意识在不断增强,我们用到合同的地方越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编收集整理的定金合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

定金合同 篇1

大学刚毕业的王先生,想要在盛泽镇开办一家品牌服装连锁店,后来看到了房东张老板贴出来的租店告示。王先生对该店铺的地理位置以及面积大小基本满意。在和房东张老板初步交涉后,王先生当场交付了1万的定金,并且约定择日详谈细节后再签订书面租房协议。

两天后,王先生再测量店铺面积,发现店铺面积并未符合其经营品牌连锁店的最低要求,王先生跟张老板多番协商未果后,王先生一纸诉状将张老板告上了法庭,认为张老板曾口头承诺店铺有80多平米,要求张老板双倍返还定金。张老板认为王先生因自身原因拒绝租赁,已构成违约,要求没收定金。

法院审理后认为,双方就租赁事宜达成初步意向后,张老板收取的`租房定金,系订约定金,租赁合同此时尚未成立。在具体协商中,双方对合同的主要条款,即面积问题无法达成一致,属于不可归责于双方的事由。对于合同不能订立,双方均无过错,适用定金罚则条件不成就。现王先生要求张老板双倍返还定金,张老板要求没收定金均缺乏依据,依法判决张老板返还王先生定金1万元。

定金合同 篇2

甲方(出租方):***海宁皮革博览城

乙方(承租方):

甲乙双方根据平等、自愿原则,为维护双方的合法权益,经双方协商一致,签订以下协议:

一、协议事项:

1、甲、乙双方经协商确定,甲方将位于***海宁皮革博览城 号商铺租赁给乙方使用,租赁面积(建筑面积)约为: ㎡,经营品类及品牌为 ,年租金总额为 元;约定租用时间为_3年。

2、、根据以上约定事项,乙方在签订本协议时向甲方交纳租赁定金 20xx 元,人民币(大写: 贰千______元整)。

二、甲方权利及义务:

1、乙方为租赁业主,只能在甲方划定的租赁区租赁。

2、为了显示甲、乙双方公平公正原则,甲方公告相关政策及相关约定,乙方确认已对相关政策和约定清楚、明白、无异议。

3、甲方市场实行划行归市,乙方必须按双方约定进行经营,不得在规定区域经营其他区域的产品,否则视为违约。

三、乙方权利及义务:

1、乙方应遵守国家法律、法规及甲方现有及在租赁协议期内新增的管理制度,并对其在经营期内的一切经营行为和债权债务承担全部责任,依法文明经营,经营的.产品品质不低于国家强制性标准,不得经销假冒伪劣产品。

2、乙方有权在约定的场地及场地经营范围内独立从事合法经营活动,独立承担民事责任,严格遵守国家税收、工商等部门的管理规定。如果乙方超出或变更本协议第二条约定的经营范围,应当事先征得甲方的书面确认,否则,属于乙方违约,甲方有权终止协议并要求乙方赔偿损失及支付乙方应当支付但尚未付清的相关费用,同时甲方有权向乙方收取相当于三个月租金和综合管理费的违约金。

4、乙方应维护甲方的整体企业形象,文明经商,公平竞争,不得使用不正当竞争手段。

5、乙方保证所销售的产品,同品牌、同规格、同型号、同材质即同一产品在同一城市最低价。否则,差价双倍返还给顾客。

四、乙方签订本协议时须向甲方出示身份证原件,并将身份证复印件提供给甲方留存一份。

五、乙方签订本协议时须向甲方提供经营商品的相关资料。

六、乙方在 ,须到海宁豪庭丽晶假日酒店 房,签订租赁合同,办理相关手续,并付清本协议

第二条的约定租金。逾期视作乙方自动放弃所定店铺,定金不予退还。

七、乙方信息必须如实填写,如有电话、地址等通讯方式变更应及时书面通知甲方,否则因此引起的甲方无法及时通知乙方签订正式租赁协议等后果,由乙方自行承担。在超过甲方规定的协议签订期限后,视乙方自动放弃,甲方有权对乙方所定商铺另行租赁。

九、其他约定事项:1、付款为年付,下次付款为租金到期提前一个月。

2、第一年为扶持乙方经营装修期为8个月。

十、免责条款:因不可抗力导致本协议不能履行的,双方应协商妥善处理。(不可抗力指发生战争、地震、特大天灾等)

十一、甲乙双方因本协议发生争议时,应协商解决。协商不成时,提交甲方所在地基层人民法院审判。

十二、(1)本协议自双方签字或盖章之日起生效,自双方签订的商铺租赁协议履行完毕时终止,本协

议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份;

(2)本协议作为双方签订的商铺租赁协议的组成部分,具有同等法律效力。

甲方:***海宁皮革博览城 乙方:

代表人: 代表人:

地址:地址:

联系电话: 联系电话:

传真:传真:

邮编:邮编:

签约时期: 年月日 签约时期: 年月日

定金合同 篇3

甲方:________

乙方:________

为确保甲、乙双方签订的________年________字第________号合同(以下称主合同)的履行,双方经协商一致,就定金担保事宜达成如下协议:

第1条依据主合同,甲、乙双方应履行如下义务:________。

第2条甲方应在本合同签订之日起________日内向乙方交付定金________元整。

第三条本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除,除非使双方协商一致并达成书面协议。

第四条甲方履行主合同义务后,乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。

第五条甲方不履行主合同,无权要求返还定金;乙方不履行主合同,应当双倍返还定金。定金罚则的`执行,不影响任何一方要求赔偿的权利。

第六条本合同经双方签章自定金交付之日起生效。

甲方(公章):_____________ 乙方(公章):________

法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________

________年____月____日 ________年____月____日

签订地点:________ 签订地点:________

定金合同 篇4

甲方:(卖方): __________________________________________________________________________

住所:__________________________________________________________ 邮编 :___________________

法定代表人:__________________________________________________ 联系电话:__________________

委托代理机构:_____________________________________________________________________________

住所:____________________________________________________________ 邮编 :_________________

法定代表人:_____________________________________________________ 联系电话:_______________

乙方 ( 预订方 ):__________________________________________________________________________

住所 :__________________________________________________________ 邮编 :__________________

证件名称:________________ 证号:________________________________ 联系电话 :______________

法定代表人:_________________________________

委托代理人: ________________________________

住所 :__________________________________________________________ 邮编 :__________________

证件名称:________________ 证号:________________________________ 联系电话 :______________

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方预订商品房事宜,订立本合同。

第一条 乙方预订座落___________________ ____________ ____________ ____________房屋(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋的所有权证(证书号: ________________ ),并经_____________ 测绘机构实测 ,该房屋建筑面积为 ___________ 平方米。

第二条 甲、乙双方约定按下述第 种方式计算该商品房价款:

1、按建筑面积计算,该商品房单价为( 币)每平方米 元,总金额 ( 币) 元整。

2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为( 币)每平方米

元,总金额( 币) 元整。

3、按套(单元)计算,该商品房总价款为( 币)元整。

第三条 乙方同意签订本合同时,支付定金人民币__________________ 元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保,签订商品房出售合同后,乙方支付的定金转为房价款。

第四条 甲、乙双方商定,预订期为 ______天(不超过十五天),乙方于______ 年______月______ 日前到 ___________________________________________ 与甲方签订《商品房买卖合同》(浙江省建设厅、浙江省工商行政管理局联合监制)。

第五条 甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。

第六条 在本合同的'第四条约定的预订期限内,除本合同第七条、第八条约定的情形外,甲方拒绝签订商品房出售合同的,双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房出售合同的,无权要求甲方返还已收取的定金。

第七条 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。

1、甲乙双方在签订商品房出售合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;

2、 甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房产权利的。

第八条 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金:

1、 甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;

2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、查封等事实的。

第九条 甲乙双方应当在约定的期限(不超过十五天)内签订商品房销售合同。约定期限内未签订的,本合同自动失效。

第十条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:

1、 提交杭州仲裁委员会仲裁。

2、 依法向人民法院起诉。

第十一条 本合同一式______份,甲乙双方各持______份,___________________________________ 、___________________________各执一份。

甲方:(签章) 乙方:(签章)

年 月 日 年 月 日

定金合同 篇5

甲方:

乙方:

丙方:**法律事务所

甲方拟购买乙方位于 市 花园第 栋第 号房屋,甲乙双方于20 年 月 日签订了《房屋买卖合同》,约定由丙方为甲乙双方监管、转付甲方应支付给乙方的购房定金/预付款/首期款/余款人民币 万元。据此,甲乙丙三方经协商订立本《资金监管、转付协议》。

一、甲方依照《房屋买卖合同》规定向丙方汇入了购房定金/预付款/首期款/余款人民币 元,同时, 方依照甲乙丙三方于20 年 月 日签订的《委托代理合同》的约定向丙方汇入了法律服务代理费人民币 元之后,丙方始开始履行资金监管、转付责任。

丙方帐号: 开户银行:中国 银行 支行。

二、甲乙双方在《房屋买卖合同》中约定的资金监管、转付方向乙方转付购房定金/预付款/首期款/余款的条件是: 。

该条件成就时,乙方持经 方确认的 (文件/资料)向丙方要求转付购房定金/预付款/首期款/余款,丙方必须在___日内转付。在此情形下,丙方向乙方转付购房定金/预付款/首期款/余款无需征求甲方的'同意。

乙方帐号: 开户银行: 。

三、《房屋买卖合同》规定的期限届满之后的 天内,甲乙双方约定的资金监管、转付方向乙方转付购房定金/预付款/首期款/余款的条件仍未成就,甲方即可书面要求丙方将监管的购房定金/预付款/首期款/余款人民币 元全部退回,丙方必须在甲方提出书面通知请求后 日内办理退款。在此情形下,丙方向甲方办理退款无需再征求乙方的同意。

甲方帐号: 开户银行: 。 (与转入一致)

四、丙方依照本协议第二、第三条的规定履行了购房定金/预付款/首期款/余款转付或者退款手续之后,丙方的监管、转付责任终结。

五、甲乙双方履行《房屋买卖合同》中的任何责任均由甲乙双方自行承担,而与丙方无关。丙方违反本协议第二、第三条的规定办理购房定金/预付款/首期款/余款的转付或者退款手续,丙方应向甲方或者乙方承担赔偿责任。

七、丙方根据本协议履行了资金监管、转付责任, 方无权要求丙方退回交付的法律服务代理费。

六、本协议经甲乙丙三方签章后生效,三方各执一份。

甲方:

乙方:

丙方:**法律事务所

20 年 月 日

定金合同 篇6

原告:XXX,男,19XX年X月XX日生,汉族,身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,职业XX,工作单位白银市XX局,住白银区长安路XX号,联系电话XXXXXXXXXXX。

被告:张明生,男,19XX年XX月XX日生,汉族,身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,职业,工作单位白银市XX局白银分局,住白银区西山路XX号楼2单元XXX室,联系电话15309xxxxx996。

诉讼请求:

1.撤销原、被告之间购房合同;

2.判令被告承担违约责任,向原告双倍返还定金人民币20000元;

3.由被告承担本案所有诉讼费用。

事实和理由:

20xx年8月初,原告经同事介绍,意向购买被告位于白银西区苹果家园22号楼4单元401室的房产一套,看房过程中,被告介绍,该房产实际所有人为其朋友仙云辉,仙云辉将该房产全权委托给被告,由被告代理出售,房产面积106.77平方米,建造年代为20xx年。当原告及家人问及该房屋日后装修能否砸掉非承重墙改造房屋格局时,被告满口

答应可以砸墙,基于建筑常识,原告认为该房屋为框架建筑结构(实际为砖混结构),被告对此持默认态度,没有对房屋建筑结构这一关键性问题履行其如实告知的义务。

原、被告双方于20xx年8月11日就购房一事再次进行坐谈,期间原告多次问及被告,购买此房产除购房款、过户费、税费外是否还需原告承担其他费用,被告称再无其他费用,双方于当日晚达成口头购房协议,约定房屋总价为41万元人民币,为表购房诚意,原告当即付给被告购房定金1万元,由被告开具标注有“定金”字样的1万元借条一张留存于原告处。

20xx年8月13日,原告筹备房款之余在苹果家园物业管理处询问苹果家园22号楼4单元401室房产情况,物业管理处工作人员告知原告,该房产为砖混式建筑结构,绝不能砸墙改变原房屋格局,否则将直接影响到整栋楼的住户安全,除此以外还拖欠物业费用6000多元。原告立即给被告打电话进行交涉,但被告坚持自己隐瞒房屋建筑结构及物业费用的行为没有过错,极力主张让原告忽略房屋结构问题并由原告承担6000多元物业费用,交涉无果。后原告多方联系被告,提议协商解决争端以继续履行合同,但被告寸步不让,坚持由原告单方面承担全部责任。20xx年8月27日晚,原告再次电话联系被告,被告明确表示已将此房产在白银区某房产中介登记出售,即将与他人签订购房合同,无意向原告出售此房产,并拒绝退还原告支付的定金,此事实有当晚电话录音材料为证。

综上,原告认为,原、被告之间虽未签订书面房屋买卖合同,但被告出具给原告的借条及20xx年8月27日晚电话录音材料,可证实交易双方、交易标的和交易价格,已经形成合法有效的房屋买卖合同关系。被告在房屋交易过程中违背诚信,不履行其如实告知房屋情况的义务,刻意隐瞒房屋建筑结构、拖欠的物业费用等关键性问题,产生分歧后,被告推卸己方责任,以定金为要挟,迫使原告接受其无理条件,为合同进一步履行制造障碍,合同目的落空;另一方面被告在未撤销与原告已形成的购房合同情况下,又将房屋登记出售给第三人,事实上已购成“一房多卖”。 被告的.这些行为不仅浪费了原告巨大的精力和时间,同时也严重损害了原告的利益。为维护自己的合法权益,诉至贵院,请贵院依法支持原告的诉讼请求。

此致

白银市白银区人民法院

起诉人:XXX

20xx年9月28日

定金合同 篇7

委托人甲(出售、出租方)

居间方

委托人乙(买入、承租方)

第一条 订立合同的前提和目的

依据国家有关法律、法规和本市有关规定,三方在自愿、平等和协商一致的基础上,就居间方接受委托人甲、乙的委托,促成委托人甲、乙订立房地产交易____________(买卖/租赁)合同,并完成其他委托的服务事项达成一致,订立本二手房居间合同。

第二条 (提供居间房地产的座落与情况)委托人甲的房地产座落于___________市___________区(县)_____________路____________弄___________号__________室共___________套,建筑面积为_____________平方米,权属为____________,权证或租赁凭证编号_______________,其他情况_________________。

委托人乙对该房地产情况已充分了解。

第三条 委托事项

(一)委托人甲委托事项(共__________项)

主要委托事项:

1、________________________________________________

2、________________________________________________

其他委托事项:

1、________________________________________________

2、________________________________________________

3、________________________________________________

(二)委托人乙委托事项:(共______项)

主要委托事项:

1、

2、

其他委托事项:

1、

2、

3、

第四条 佣金标准、数额、收取方式、退赔

(一)居间方已完成本合同约定的委托人甲委托的事项,委托人甲按照下列第 种方式计算支付佣金;(任选一种)

1、按该房地产______________(总价款/月租金计)______%,具体数额为___________币__________元支付给居间方;

2、按提供服务所需成本计____________币___________元支付给居间方。

(二)居间方已完成本合同约定的委托人乙委托的事项,委托人乙按照下列第__________种方式计算支付佣金;(任选一种)

1、按该房地产___________(总价款/月租金计)__________%,具体数额为_____________币____________元支付给居间方;

2、按提供服务所需成本计_____________币____________元支付给居间方。

(三)居间方未完成本合同委托事项的,按照下列约定退还佣金:

1、未完成委托人甲委托的主要事项第( )项、其他事项第( )项的,将合同约定收取佣金的____________%,具体数额为___________币________________元,退还委托人甲。

2、未完成委托人乙委托的主要事项第( )项、其他事项第( )项的,将合同约定收取佣金的 %,具体数额为_________币_____________元,退还委托人乙。

第五条 合同在履行中的`变更及处理

本合同在履行期间,任何一方要求变更合同条款的,应及时书面通知相对方,并征得相对方的同意后,在约定的时限_______天内,签订补充条款,注明变更事项。未书面告知变更要求,并征得相对方同意;擅自变更造成的经济损失,由责任方承担。

本二手房居间合同范本履行期间,三方因履行本合同而签署的补充协议及其他书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等效力。

第六条 违约责任

(一)三方商定,居间方有下列情形之一的,应承担违约责任:

1、无正当理由解除合同的;

2、与他人私下串通,损害委托人甲、乙利益的;

3、其他过失影响委托人甲、乙交易的。

(二)三方商定,委托人甲、乙有下列情形之一的,应承担违约责任:

1、无正当理由解除合同的;

2、未能按照合同约定提供必要的文件和配合,造成居间方无法履行合同的;

3、相互或与他人私下串通,损害居间方利益的;

4、其他造成居间方无法完成委托事项的行为。

(三)三方商定,发生上述违约行为的,按照合同约定佣金总额的___________%,计__________币_________元作为违约金支付给各守约方。违约方给各守约方造成的其他经济损失,由守约方按照法律法规的有关规定追偿。

第七条 (发生争议的解决方法)

三方在履行本合同过程中发生争议,由三方协商解决,协商不成的,按本合同约定的下列第( )项进行解决:

1、向_____________仲裁委员会申请仲裁

2、向法院提起诉讼

第八条 订立合同数量

本合同壹式____份,甲、乙、丙三方各执____份。

甲方(公章):________ 乙方(公章):________

法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________

________年____月____日 _______年____月____日

签订地点:________ 签订地点:________

定金合同 篇8

出售方(甲方):

买受方(乙方):

一、双方交易的房地产基本情况:(若本条描述的该房地产之条件与实际情况不符或不详尽,则以该房地产权属证明或相关法律文书的记载内容为准,且双方同意不再另行签订补充协议予以变更和确认。)

1。1类型:□住宅□花园住宅□办公楼□商铺(商场)□其他

1。2交易房屋坐落于区路弄号室以及其附属的号车位;

1。3建筑面积:平方米(具体面积以产权证登记为准);户型:室厅卫;

1。4权利人;

1。5房地产权证/房屋所有权证编号:沪房(地)字()第号;

预售合同预售登记编号:;

1。6室内装修情况:;

1。7附属设施、设备:;

1。8是否已设立抵押:□否□是,抵押权利人:;贷款余额:约元;

贷款余额处理方案:□甲方自行还清;□乙方首期房价款由丙方保管并优先用于偿还,余额转付甲方/不足部分甲方自行补足;□转由乙方承担(转贷款,或称转按揭)

1。9是否已设立租赁:□否□是(租赁期限:年月日至年月日),是否已取得承租人放弃对该房地产优先购买权的书面证明:□否□是

1。10其他约定事项:;

二、乙方为表示对甲方所有的房地产之购买诚意,向甲方支付定金计人民币元整。

三、买房条件:

3。1房价款:人民币元整。

3。2房价款的支付方式:

3。2。1首期房价款为元(其中包括乙方已经支付的定金元)。

如需用于偿还贷款的,乙方应与买卖合同签订后且抵押权人许可的最短时间内替甲方支付至甲方的抵押房款还款账号,如有剩余转付甲方,如果不足甲方自行补足,并应该由甲方办妥该房屋的抵押解除手续。

如甲方自行筹款还清贷款的,乙方应当于房屋买卖合同签订日内直接支付给甲方,在抵押权人许可的最短时间内,甲方自行筹款解除该房屋的抵押并办妥相关手续。

如该房屋没有抵押,首付款应当于签订房屋买卖合同日支付支付给甲方。

3。2。2第二期房价款元。

a乙方自筹资金支付的:在申请办理过户手续并由乙方收到收件收据回执当日,乙方直接支付给甲方。

b乙方银行贷款需要支付的,由乙方的贷款银行支付,房款期限以银行贷款实际放款日为准。乙方银行贷款审批手续应当在双方约定的过户日前办妥,否则视为申请贷款失败或者部分失败,乙方应当于过户当日以现金方式直接支付给甲方或者向甲方补足贷款不足部分。

3。2。3尾款计人民币元,应当于办妥交房手续当日支付给甲方,如需担保户口迁移的,应当于约定的户口迁出日付清尾款。

3。3其他:

3。3。1、甲方已经支付给该房地产发展商或物业管理公司或其他相关部门的维修基金(若有)、管理费押金(若有)、电话初装费(若有)、煤气初装费(若有)、有限电视申请费(若有)、等已包含在房价款内,不再另行结算,但以上各项的要名费由乙方承担。

3。3。2、该房地产内的附属设施、设备及室内装饰的'价格均已包含在房价款内,并随该房地产交付同时一并转让乙方。

3。3。3、甲方承诺自该房地产权利转移(送件取得收件收据)之日起的日内,向房屋所在地的公安派出机构办理原有户口(若有)的迁出手续,如由于甲方未及时迁出户口造成乙方损失的,甲方承担赔偿责任。

3。3。4、甲、乙双方应根据国家法律、法规等规定各自承担本交易所产生的税、费。(买卖合同如需公正,公证费用由引发公证的原因方承担,借款抵押合同如需公证,公证费用由乙方承担)。

3。3。5、如3。2。2款b项所述乙方的贷款申请未经贷款银行审核通过或者审核通过的额度不足申请额度,则乙方应于送件当日将其补足并支付给甲方。

四、甲乙双方约定于年月日前签订正式《上海市房地产买卖合同》或类似合同。

如果甲方未能履行本条所述事项的,应当双倍返还定金,如果乙方未能履行本条所述事项可,则已支付甲方的定金不予返还。

五、双方约定应当于签订房屋买卖合同后日内办理房屋买卖过户手续。

六、双方约定应当与过户后日内办理交房手续并应当办妥该房屋的维修基金、水电煤气以及有限电视的过户手续。

七、依据本协议,乙方应当支付给甲方的任何款项。若需通过转帐等方式支付的,甲方同意支付至以下账户:

户名:;开户银行:;账号:;

八、甲、乙双方在本协议盖章处书写的联络地址即为本协议下任何书面通知的送达地址,若因受送达方拒收或因联络地址错误无法送达的,均按照付邮日(以邮局邮戳为准)视作通知方已依本协议给予书面通知。若任何一方联络地址变更的,应及时书面通知相对方。

九、本协议各方约定的其他事项:。

十、本协议一式三份,经三方签章后即为生效,三方各执一份。

出卖方(甲方):买卖方(乙方):

代理人(代表人):代理人(代表人):

证件号码:证件号码:

联络地址:联络地址:

日期:日期:

定金收款收据

本人,身份证号码为

是上海市区路弄号室的产权人,兹收到购买上述房屋的购房定金人民币元整(大写)。

立此为据。

收款人:

年月日

定金合同 篇9

甲方:(卖方):________

住所:____________邮编:_____________

法定代表人:_联系电话:_______________

乙方(预购方):_____

住所:__________邮编:_____________

证件名称:______________证号:______________联系电话:______________

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致,就乙方向甲方预订《_____________》商品房事宜,订立本合同。

第一条乙方预订____《____________》____________幢____________层____________室(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋商品房预售许可证(证书号:),并经_____________测绘机构预测,该房屋建筑面积为___________平方米。该房屋定于_______年_______月_______日交付。

第二条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币______________元,乙方预订的该房屋总房价为人民币______________元,乙方采取方式。

第三条乙方同意签订本合同时,支付定金人民币__元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房预售合同的担保,签订商品房预售合同后,乙方支付的定金转为房价款。

第四条甲、乙双方商定,预订期为______天,乙方于______年______月______日前到____与甲方签订《上海市商品房预售合同》。

第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房预售合同的附件。

第六条在本合同的第四条约定的预订期限内,除本合同第七条、第八条约定的情形外,甲方拒绝签订商品房预售合同的,双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房预售合同的,无权要求甲方返还已收取的'定金。

第七条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房预售合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。

1、甲乙双方在签订商品房预售合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;

2、甲乙双方签订本合同后、签订商品房预售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

第八条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房预售合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金:

1、甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;

2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。

定金合同 篇10

出卖人(以下简称甲方)____________________

买受人(以下简称乙方)____________________

第一条 目的

依据有关法律、法规,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就甲方拥有的二手车过户给乙方的相关事宜,签订本合同。

第二条 当事人及过户车辆情况

(一)甲方基本情况:

身份证

号码____________________

现居住地址____________________

邮政编码 ____________________联系电话____________________

(二)乙方基本情况:

身份证号码____________________

现居住地址____________________

邮政编码 ____________________联系电话____________________

(三)要过户的二手车的基本情况:

车辆牌号_____________车辆类型_____________

厂牌、型号 _____________颜 色_____________

初次登记日期_____________登记证号_____________

发动机号码_____________车架号码_____________

行使里程_____________km 使用年限至______年______月______日

车辆年检签证有效期至______年______月______排放标准

车辆购置税完税证明证号______(征税、免税)

车船使用税纳税记录卡缴付截止期 ______

车辆养路费交讫截止期______年______月(证号______)

车辆保险险种______

保险有效期截止日期 ______年______月______日

配置______

车辆非重大事故车辆(重大事故包括泡水、严重撞击、火烧、发动机改动等)

第三条 车辆价款、过户手续费

本车价款为人民币 ______元(大写______元),其中包含车辆、备胎以及______等款项。

过户手续费约为人民币______元(大写______元),由______承担(以实际发生费用为准支付)

第四条 定金和价款的支付、过户手续、车辆交付

(一)乙方应于本合同签订时,按车价款______%(20%)人民币______元(大写 ______元)作为定金支付给甲方。

(二)车辆在过户、转籍手续完成前,选择以下第( )项方式使用和保管:

1.继续由甲方的使用和保管。

2.交由乙方的使用和保管。

(三)方应于本合同签订后______日内,将本车办理过户□/转籍□所需的有关证件原件及复印件交付给______方(做好签收手续),由______方负责办理手续;______方为二手车经销企业时,由______方负责办理(过户□/转籍□)手续。

(四)自过户、转籍手续完成之日起______日内,乙方应向甲方支付车价款人民______元(大写______元),同时______方付清过户手续费。支付方式:(现金□/转帐□)

(五)如由甲方办理过户、转籍手续的,应于收到全部车价款之日起______日内将有关证件交给乙方;如车辆由甲方的使用和保管的应于收到全部车价款之日起______日内将车辆交给乙方(交付地点 ______)

(六)______________________________

第五条 双方的权利义务

(一)甲方承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故;应提供车辆的使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、海关监管、交纳税费期限、使用期限等真实情况和信息。

(二)甲方属二手车经销企业的,还应向乙方提供质量保证及售后服务承诺。

(三)对转出本市的车辆,乙方应了解、确认买受车辆能在转入所在地办理转入手续。

(四)双方应在约定的时间内提供各类证明、证件并确保真实有效。

(五) ______________________________

第六条 违约责任

(一)违反本合同第四条第3款,致使车辆不能过户、转籍,合同无法继续履行的,本合同解除。甲方违约的,甲方向乙方双倍返还定金并赔偿乙方相应损失;乙方违约的',则乙方无权要求返回定金并赔偿甲方相应损失。

(二)违反本合同第四条第4款,乙方未按合同约定支付的,应按延期天数向甲方支付违约金每天人民币______元。

(三)违反本合同第四条第5款,甲方延期交付过户、转籍的有关证件或车辆的,应按延期天数向乙方支付违约金每天人民币______元。

(四)违反本合同第五条第1款,乙方有权解除本合同,甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款,双倍返还定金并赔偿乙方相应损失。

(五)违反本合同第五条第2款,甲方应向乙方支付车辆价款的______ %(人民币______元)的违约金,并继续提供质量保证及售后服务承诺。

(六)违反本合同第五条第3款,致使车辆不能在转入所在地办理转入手续的,本合同解除,乙方无权要求返还定金,并赔偿甲方相应经济损失。

(七)违反本合同第五条第4款,致使出让车辆不能过户、转籍的,守约方有权解除本合同,违约方应支付人民币______元给守约方,守约方另有损失的,由违约方赔偿损失。

(八)________________________

第七条 风险承担

本合同签订后,车辆在过户、转籍手续完成并实际交付前:

(一)甲方的使用和保管的,由甲方承担风险责任。

(二)乙方的使用和保管的,由乙方承担风险责任。

第八条 争议解决方式

因本合同发生的争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。

当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第______种方式解决:

(一)向上海仲裁委员会申请仲裁;

(二)向人民法院起诉。

第九条 其它

(一)本合同未约定的事项,按照《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》以及有关的法律、法规和规章执行。

(二)双方因履行本合同而签署的补充协议及提供的其它书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。

(三)本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式三份,由甲方、乙方和二手车交易市场各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签章)_________ 乙方(签章)____________

签约时间:___年__月__日 签约时间:___年__月__日

x车 主:____________________________ 买方(承买人):___________________________

车 主 地 址: 买 方 地 址: ____________________________

车 主 电 话:买 方 电 话: 车主根据《旧机动车辆交易管理规定》,与买方就下列车辆的交易达成如下协议:

一、车辆情况

车类型号:___________________________车 身 颜 色:_________________________________________ 车牌号码:___________________________行 驶 公 里:_________________________________________发动机号:___________________________燃 料:_________________________________________车架号码:____________________________ 初次入户时间:_________________________________________

二、车辆具备下列证件及备件(在方格里打“√”为示):

□行驶证正、副本□购置税(费)证□路费收据 □车船使用税标志(发票)

□ 机动车辆登记证书 □定编证(使用证) □营运证 □备胎 □千斤顶 □钥匙

三、确认所购车辆的目前实际状况,不得以车况为由中途退车。

四、车主保证该车的.来源合法,手续齐全、真实有效,并承担因该车和手续不合法引起的法律责任。

五、成交价人民币(大写)____________________________元整(¥_____________________________________元)。

六、付款方式(在方格内“√”为示:)

a) 本协议签订后,买方一性付清全车款;办理车手续。

b) 本协议签订后,买方付购车定金人民币(大写)________________(¥_______元).在(¥________天内,

买方付清余款人民币(大写) ______________________元整(¥___________元)后办理提车手续.

七、办理过户:买方应主动积极按卖方的要求备齐过户所需资料,由卖方协助办理过户手续办,取得过户受理;回

执或行驶证(取证时间以车管所受理回执所规定的时间为准,包括顺延时间)。

八、违约责任:

1、卖方在收到买方购车款项后,将积极协助买方办理过户手续,如未能将车辆过户手续办妥(车管部门造 成的延误除外,届时双方协调解决),买方有权提出退车,但应维持该车交付时的状态,卖方将已付的购车款如数退还给买方。

2、买方应在提车后____日内卖方配合办理过户手续,如逾期未办理,应向卖方支付违约金_____________元。

3、如买方逾期未交清余款,卖方有权将该车另作处理不须通知买方,所收定金不再退还。

九、该车在20年 月 日 时 分以前发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由原车主或转让人负责,

该车在20年 月 日 时 分以后发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由承买人负责。

十、补充条款:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

十一、当该车从车方名下过户到买方名下,买卖双方办理完移交手续后,本协议即执行完毕。

十二、本协议地式贰份,买方一份,卖方一份,交易后代表签字盖章后生效。

备注:如需注明车辆营运或非营性质和车辆某一系统或某一部件的质量情况,请在条款中补充说明。

买方: (签章) 卖方: (签章)

年 月 日 年 月 日

________________________

定金合同 篇11

出租方(甲方):_________ 身份证号_________________________

承租方(乙方):_________ 身份证号_________________________

现有乙方看中甲方要合法出租的房屋,甲方愿意将房屋出租给乙方使用,甲乙双方就乙方支付甲方定金等事宜签订本协议。

一、甲方房屋地址

甲方所拥有的将要出租给乙方的房屋位于___________________________该房屋使用面积为__________平方米

二、房屋使用性质

出租房屋的使用性质为_________。

三、租赁期限

双方商定租赁期限为_____年______月______日起至______年_____月______日止。

四、定金

1.乙方在签订本协议时支付甲方定金人民币__壹万___元整(大写),以此作为甲、乙方双方当事人订立商品房租赁合同的'担保,签订商品房租赁合同后,乙方支付的定金转为房屋租赁款。 甲方收到定金后应书面签收定金条。

2.本协议签定后至租期开始前,如甲方违约,则五倍返还上述定金与乙方;

五、房屋租金及管理费

1.数额:双方商定房屋租赁定金为人民币__壹万__元整。支付方式为付__现金__。

2.甲方承担___物业管理费__(如物业管理费等)。

六、 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房租赁合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。

1、甲乙双方在签订商品房租赁合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;

2、 甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房产权利的。

七、 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房租赁合同的,甲方应五倍返还乙方已支付的定金:

1、 甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;

2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、拆迁、查封等事实的。

八、甲乙双方应当在约定的期限(不超过六十天)内签订商品房租赁合同。约定期限内未签订的,本合同自动失效。

九、 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:

1、 提交当地仲裁委员会仲裁。

2、 依法向当地人民法院起诉。

十、其他

1.甲乙双方商定在_______年_______月______日前签订房屋租赁合同,到时甲方应带好房屋产权权利人的有效证件、房地产权证,乙方应带好本人有效证件,甲乙双方任何一方不如期签约可视为违约。

2.若房屋所有权属于第三方,签订房屋租赁合同时应有第三方在场,并征得各方同意和签订相关租赁合同。

3.甲乙双方商定好的租房附属设施:_______________。

甲方(签字盖章):___________ 乙方(签字盖章):_____________ 身份证号____________________ 身份证号______________________ _____年____月____日 ____年____月____日

定金合同 篇12

卖方(以下简称甲方): 身份证号:

买方(以下简称乙方): 身份证号:

甲乙双方在自愿、平等、诚实守信的基础上协商一致订立本合同,条款如下:

一、房产详情(以下简称该房产)

1、地址:

2、建筑面积2产权证号:

二、成交价及付款方式:

1、该房产成交总价为人民币(小写: )该款已含房价,配套设施,维修基金及现有装修。

2、乙方于月__________(小写: )给甲方,此定金过户时冲抵房款。

3、付款方式:乙方于办理完该房产买卖公证,取得产权处收件收据时付首款人民币 (小写: )给甲方,其余款共计人民币 (小写: )乙方办理银行按揭支付给甲方。

4、该房产办理过户手续所需交纳的费用由承担。

三、合约方义务:

1、甲方保证上述产权权属清楚且对该房的详情描述及现况说明属实,并对出售之房有出售之权利且该房屋依法可以出售,且承诺已取得共有权人的同意,有权签定本协议,可依法配合乙方交付该房产。

2、甲乙双方应备齐过户时所需资料,到公证机关订立统一的'房屋买卖合同,届时甲乙双方和其他共有权人必须到场签字。

四、违约责任:

1、甲方在签定本合同后不履行本合同条款,或甲方的过错导致乙方无法履行本合同的,甲方除将乙方已付定金如数退还外,还应按双倍的金额(即人民币 )赔偿乙方。

2、乙方在签定本合同后不履行本合同时,甲方不退定金。

3、甲方在办理完产权过户后应将该房交付给乙方。若甲方逾期交付该房屋,则每逾期一日,甲方应按房屋价格的千分之五向乙方交付违约金。

4、在房屋移交给乙方时,其该建筑物范围内的已有设施一并移交给乙方,同时甲方必须结清交房前该房所有产权的物管费、卫生费、水、电费、税收费、收视费等一切费用。

五、补充条款

以上条款双方不得违约,经双方签字后即生效,且具有法律效力。双方各执壹份。

卖方(甲方): 买方(乙方): 电话: 电话: 地址: 地址: 日期: 日期:

定金合同 篇13

房屋代码:___________

甲方(卖方):_______

住所:_______________

邮编:_______________

法定代表人:_________

联系电话:___________

乙方(预订方):_____

联系电话:___________

住所:_______________

邮编:_______________

证件名称:___________

证号:_______________

甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用原则,经协商1致,就乙方向甲方预订商品房事宜,订立本协议。

第1条 乙方预订_________区_________街(路)_________号《_________》项目_________幢_________层_________室(以下简称该房屋)。甲方已取得该房屋商品房预售许可证(证书号:_________),并经_________测绘机构预测,该房屋建筑面积为_________平方米,套内建筑面积为_________平方米。该房屋甲方定于_________年_________月_________日交付给乙方。

第二条 乙方预订该房屋每平方米套内建筑面积单价为人民币_________元,总房价为人民币_________元,乙方采取方式付款。

第三条 乙方同意签订本协议时,支付定金人民币_________元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房买卖合同担保,签订商品房买卖合同后,乙方支付定金转为房价款。签订商品房买卖合同时,买卖单价应以本协议第二条约定单价为准。

第四条 甲、乙双方商定,预订期为_________天,乙方于_________年_________月_________日前到_________与甲方协商签订商品房买卖合同。

超过预订期,乙方未与甲方协商签订商品房买卖合同,甲方有权解除本协议。甲方解除本协议,定金不予返还。

第五条 甲方同意将发布或提供广告、售楼书、模型、样板房所标明房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房买卖合同附件。

第六条 有下列情形之1,乙方拒绝签订商品房买卖合同,甲方应全额返还乙方已支付定金。

1.甲乙双方在签订商品房买卖合同时,因面积误差处理、户型结构、土地使用年限、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款存在分歧,不能协商1致;

2.甲乙双方签订本协议后、签订商品房买卖合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利。

第七条 有下列情况之1,乙方拒绝签订商品房买卖合同,甲方应双倍返还乙方已支付定金:

1.甲方未以本协议第二条约定单价作为商品房买卖价格;

2.甲方未遵守第五条约定;

3.甲方未告知乙方在签订本协议前该房屋已存在抵押、预租、查封等事实。

第八条 除本协议第六条、第七条约定情形外,乙方在预订期内提出解除本协议,无权要求甲方返还定金。

第九条 其他约定。

第十条 甲乙双方签订商品房买卖合同后,本协议自行终止。

本协议1式_________份,甲乙双方各持_________份,_________、_________各执1份。

第十1条 本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成,按下述第_________种方式解决:

1.向_________仲裁委员会申请仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

甲方(签章):_________

_________年____月____日

乙方(签章):_________

_________年____月____日

运输合同十三篇


这篇“运输合同”文章是编辑从网络上精挑细选的,并进行了一些改动。随着当今法制时代的不断变迁,学会撰写合同是非常重要的。掌握合同的阅读能力,对我们的工作有很大的帮助,还能增加个人在职场上的竞争力。请将本网页的链接加入收藏夹,以备将来使用!

运输合同 篇1

托运方:(以下简称甲方)

承运方:(以下简称乙方)

根据国家有关运输规定及为确保甲方的货物安全顺畅的运输,经过双方友好协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

一、货物标的

二、货物起运、到达地点

起运地点:

达到地点:

三、双方的权利义务

1、乙方确保参运的每部车辆手续齐全合法、购买第三者责任保险,并乙方负责派出车辆在运输任务完成之前应保持24小时通讯联络畅在乙方处备案,如甲方需检验,乙方有义务提供。通,并提前1小时向收货人发出货物到达通知。货物运达目的地后在交付货物时必须验证收货人的身份。以发货磅单为依据,对货物包装、数量进行现场检验清点。经双方确认后由接货方签收,乙方执回单作为到货凭证。

2、乙方独自承担车辆运输过程中各种正常和非正常费用(含事故赔偿、乙方要确保所承担运输货物安全、及时、保质、保量抵达指定地点;乙方应确保参运车辆熟悉并自觉遵守甲方和收货方的有关规章制甲方负责提前告知乙方每批托运货物的品种、数量、起运地、到达甲方负责提供在甲方场地内计量等方便;甲方负责对到达货物的检验,若有异议应及时告知乙方;甲方负责装车,无甲方书面请求协助函,乙方人员不得自行参与装违章处罚等);度,按顺序排队装车、进出大门、计量等;地。无甲方指派,乙方不得擅自参运、托运;车工作。

四、运输费用。结算方式

运费随市场价格的调节,双方协商确定。乙方凭承运单、甲方过磅单客户联及相关货物运输完成凭证与甲方结算运费。

五、合同的保证

为确保甲方托运货物的安全,乙方应向甲方交付保证金(_)万元,待乙方合同义务全面履行完毕后退还。

六、违约条款

1、乙方负责承运的货物若发生货物置换、偷盗、加水等损害甲方利益因乙方车辆在运输、卸车等过程中的各种原因,可能给甲方和收货因乙方原因导致甲方货物未能及时运抵指定地点并未告知甲方的,的行为,乙方应按当批货物价值的3至20倍支付甲方违约金;方造成的直接经济损失和连带经济、法律责任,一律由乙方承担;按每车次处罚1000元,如影响甲方和收货方正常生产而造成直接和间接经济损失,应由乙方负责赔偿;

2、因乙方违约给甲方造成的经济损失,甲方有权从乙方的运费结算或如合同保证金不足额时,乙方应在(_)日之内予以补齐。如乙方派出车辆未按约定时间将货物运达、将货物错运到达地或错保证金中予以直接扣抵;交收货人或擅自变更到货地点的,除乙方应将货物无偿运到指定的地点,交给指定的收货人外,乙方应向甲方支付(__)的违约金,并承担因延迟到达给甲方和第三方带来的经济损失。

七、合同的解除和终止

合同到期,双方履行义务完毕,合同自然解除;本合同执行过程中如有异议经双方协商仍无法取得一致时,守约方当乙方违反本合同第六条约定时,甲方可单方终止合同;乙方如发生罢运或干扰、威胁、恐吓等影响甲方正常生产和经营秩可单方终止合同,但需提前15日告知另一方;序的行为,甲方可单方终止合同;

八、其他:乙方工作人员或其雇佣人员不得在甲方厂区从事其工作范围以外的任何作业,发生的一切伤亡,乙方自行负责。

九、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行友好协商解决。

十、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

十一、合同自_年_月_日起生效,执行期至_年_月_日止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

运输合同 篇2

甲方:_________

乙方:_________

甲方于_________年_________月_________日对_________至_________客运班线经营权进行招标,乙方经投标(递交服务质量承诺书),取得该班线的经营权,双方本着平等、自愿的原则,订立本合同。

第一条乙方获得的客运班线经营权使用期限为_________年。

客运班线起讫点:_________至_________(往返);日发班次:_________;途经线路_________;班车类别:_________(直达或普通);客运班线类型:_________类班线;营运里程:_________(其中高速公路里程_________,占总营运里程_________%)客运班线起讫车站:_________(始发站)至_________(终点站)。

乙方投入营运客车_________辆,客车技术等级为_________,客车类型等级为_________,座位数为_________座。

第二条甲方的权利和义务

1、甲方有权根据国家及省有关规定,在乙方就国家及省新规定与招投标文件有冲突时,甲方有权按照新规定提出要求,并对客运有关服务质量、运输设备、经营行为等方面提出具体要求。

2、甲方有权对乙方在经营期内的服务质量、运输设备、经营行为、运输证件、票据使用、车辆技术状况、价格执行、交通规费缴纳等定期进行考核。

3、甲方根据社会经济发展和市场要求,有权在经营权使用期内对同班线进行招标增加运力和班次。

4、经营权使用期满后,甲方有权无条件收回。

5、甲方应按照招投标文件尽快为乙方办理有关营运手续。

6、甲方应依法维护乙方的正当权益,加强客运市场秩序管理,对干扰乙方正常经营的非法经营和不规范经营行为依法查处。

第三条乙方的权利和义务

1、乙方须于_________年_________月_________日前办理有关审批手续,并在审批后_________日内投入营运。

2、乙方须遵守道路客运管理有关法规,服从管理,守法经营。按照"定线路、定站点、定班次、挂线路标志牌"运行。

3、乙方须按照核定车辆、线路、班次、站点、运价运行,准点发车,不得沿途揽客,不得擅自改变、延伸线路、增减班次和增加客车座位。中途不得无故更换车辆,不得以不正当手段揽客、绕行揽客或者将旅客移交他人运送。

4、乙方在经营权使用期内不得转让线路使用权。不得以直接或间接方式进行转包经营。高速线路经营权须实行公车公营。

5、乙方应严格履行投标文件或服务质量承诺书中承诺的事项。

6、乙方须充分了解并自行承担因政策和市场变化所可能产生的经营风险。经营权使用期内,不得随意停发班次或终止运行,如确有难以维持经营情形的,须在停班30日前向甲方提出申请,经批准后方可停止运行,停止运行后的一切后果由乙方自负。

7、线路经营权使用期内,如遇特殊情况(如春运客运高峰期、战备运输、抢险救灾等),乙方须无条件服从运管机构调派。

8、因经营权使用期满或其他原因中标线路终止营运的,乙方自行安排其车辆、员工、设备等。

9、对甲方在管理和履行合同中出现的问题,乙方有权提出异议或向甲方上级部门反映或投诉。

10、因乙方过错造成旅客漏乘、误乘的,乙方应当按照旅客的要求退还票款或安排改乘;造成旅客人身伤害或行李丢失损坏的,乙方应当承担相应的赔偿责任。

第四条违约责任

1、合同生效后甲方拒绝或无故拖延办理相关审批手续给乙方造成损失的,应予以赔偿。

2、乙方逾期未办理相关审批手续、逾期未投入营运,或经营期间擅自停班超过6个月的,视为自动放弃经营权,甲方有权终止合同,将线路移交候补中标方经营或将线路流标,乙方投标的'履约保证金不予退还。

3、乙方不按规定车辆、线路、班次、站点、运价运行或擅自转让线路经营权,以及转交经营的,甲方按照规定进行处罚,并有权终止合同,收回经营权。

第五条甲方招标文件、乙方投标文件或承诺书和招标线路经营服务承诺考核标准是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。乙方同意按照甲方招标文件中有关服务质量、运输设备、经营行为等方面要求及乙方投标文件或承诺书的承诺经营,按照考核标准接受甲方考核,并按照招标文件的相关条款接受处理。

第六条变更

乙方需要过户、变更经营范围、车辆更新的,必须经甲方批准,并按照规定到工商、税务部门办理相关手续。

乙方歇业或停业的,应当提前15日向甲方提出申请,经批准后,交回营运证牌和经营票据,办理歇业和停业手续。

第七条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(一)提交_________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第八条本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

甲方(托运方):

乙方(承运方):

xx年xx月xx日

运输合同 篇3

运输中介合同范文1

甲方:

乙方:

为保障甲方货物运输质量和安全,经甲乙双方协商,拟定以下条款,以便双方共同遵守:

一、甲方出产的所有化工产品(委托乙方中介车辆运输给各个客户,甲方承诺自合同签订之日起一年内不再委托其他中介机构。甲方以元/吨/公里的运价(含中介费)委托乙方为其中介车辆。此价格若因国家政策包括路、桥费,油料费的调整,根据行情可作相应的调整。

二、乙方为保证甲方货物的运输质量和安全,承诺其中介的车辆全部为车检部门检验合格的车辆,并保证其所有中介车辆的驾驶员,均有车辆管理部门所发的驾驶证。

三、甲方的责任,甲方保证其交付运输的货物是合法商品,并有相对应的法律文(证)件,若因没有合法有效文(证)件被司法及行政部门查扣或处罚,与乙方及其中介的车辆无关。

四、乙方的责任,乙方保证其中介的车辆除本合同第二条所规定的条件外,还必须保证甲方的货物不被其中介承揽运输的驾驶员私吞、隐匿。如出现此种情况,乙方承担相对应的责任。

五、乙方按甲方要求,中介到合适吨位的车辆后,甲方应对中介车辆进行检验,甲方认可后应与每个车辆签订货物运输合同。货物在运输过程中,因意外事故或其它原因产生的责任,甲方应根据货物运输合同追究车辆车主与驾驶员的责任,与乙方无关。但是有证据证明货物的丢失是驾驶员行窃所为的,甲方可以追究乙方的赔偿责任。

六、乙方应及时的为甲方中介运输车辆到甲方指定地点装货,如因乙方的责任,造成甲方的货物不能及时运输产生非必要运输损失的,乙方承担相应的责任。

七、甲方委托乙方代理向每个运输车辆支付运费, 乙方在每个 前向甲方提供相应的票(单)据,甲方在 前支付当月的运费。乙方向每个车辆支付运费不及时或发生其他纠纷与甲方无关。

八、违约条款:

1、甲方不能及时支付运费,以所欠运费额的 日,向乙方支付滞纳金。

2、乙方不能按甲方要求中介到符合甲方要求的车辆所耽误的时间和给甲方造成的运输损失,乙方应当予以赔偿。

3、货物的损坏、匿失,按本合同第五条、第六条执行。

九、本合同未尽事宜,甲乙双方平等协商解决或签订书面补充协议。书面补充协议未达成以前,须按本合同执行。

十、甲乙双方的争议如不能协商解决,任何一方均可在原告住所地向人民院起诉。

十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具有同等法律效力。本合同签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输中介合同范文2

订立合同双方:

托运方:____________;(以下简称甲方)

承运方:____________。(以下简称乙方)

托运方详细地址:____________

收货方详细地址:____________

根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

第一条 货物名称、规格、数量、价款

第二条 包装要求 托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。

第三条 货物起运地点____________

货物到达地点____________

第四条 货物承运日期____________

货物运到期限____________

第五条 运输质量及安全要求_____________________

第六条 货物装卸责任和方法________

第七条 收货人领取货物及验收办法____________________________________

第八条 运输费用、结算方式___________________________

第九条 各方的权利义务

一、托运方的权利义务

1.托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。

2.托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

二、承运方的权利义务

1.承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理。

2.承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。

三、收货人的权利义务

1.收货人的权利:在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时,收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议。

2.收货人的义务:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。超过规定提货时,应向承运人交付保管费。

第十条 违约责任

一、托运方责任

1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按其价值的________%偿付给承运方违约金。

2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。

3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。

4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。

5.罐车发运货物,因未随车附带规格质量证明或化验报告,造成收货方无法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。

二、承运方责任

1.不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的,承运方应偿付托运方违约金________元。

2.承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到,承运方应偿付逾期交货的违约金。

3.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。

4.联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏,应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。

5.在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:

①不可抗力;

②货物本身的自然属性;

③货物的合理损耗;

④托运方或收货方本身的过错。

本合同正本一式二份,合同双方各执一份;合同副本一式____份,送……等单位各留一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输中介合同范文3

(以下简称甲方)(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《汽车货物运输规则》、《道路货物运输服务业管理办法》有关规定,签订本合同如下:

签约地: 年 月 日

一、本批货物运输由承运方安全抵达目的地,签约日期为起运日期,到达日期为 年 月 日,托运方和承运方商定,每吨运价 元,每车 元。

二、承运方将货物装车运往目的地,经收货方签收后由 方付清运费。

三、货物在运输途中,因车主手续不全造成罚款的经济损失,由车主负责,有关停车、食宿、过桥过路等其他费用由承运方负责。有关货损、货差、雨湿、污染、损坏、短件少两以及交通事故造成的经济损失由承运方负责。

四、托运方和收货方有关责任依《汽车货物运输规则》处理。合同书一式二份,中介、承运方各执一份,由各方签字后生效,未尽事宜,以各方确认为准。

五、托运方和承运方单方违约,按本批货物总价值的 %承担违约处罚,发生争议依上述法规处理,中介方予以见证,不偏袒任何一方。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇4

汽车货物运输合同

甲方(托运人)

地址:

乙方(承运人):

地址:驾驶证编号:

车牌号码:

甲、乙双方在平等、互利、协商一致的基础上,依据《合同法》等法律、法规规定,就货物运输等问题 达成如下一致协议。

一、合同期限:本合同履行期限从月日至本次运输货物卸车完成为止。

二、在上述合同期限内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输。

货物运输名称:

数量:

价值:

运费:

到货地点:

收货人:

运输期限:

三、甲方的权利、义务。

1、按照国家规定的标准对货物进行包装,没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输的原则进行 包装,甲方货物包装不符合上述要求,乙方应向甲方提出,甲方不予更正的,乙方可拒绝起运。

2、按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。

四、乙方的权利、义务。

1、按照甲方的要求,在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。

2、承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。

3、乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证或收取货款,在返回后,应将其收取的货款或收 获凭证及时交付给甲方。

4、乙方对甲方交付承运的货物负有安全保护义务,若运输途中发生货物被盗、毁损、雨淋等,乙方应 承担赔偿责任。

5、在运输过程中发生的事故由乙方自己负责。

五、运输费用运输完毕一次性结清。

六、由于本合同发生纠纷双方可以协商解决,如不能协商,双方都可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本协议未经事宜,可以签订补充协议,补充协议与本协议有抵触之处,以补充协议为准。 本协议一式两份,由甲、乙双方各执壹份,自双方签、盖章后生效,每份协议均有同等法律效力。 收货联系电话:

甲方(盖章):

乙方(签名):

年 月 日

汽车零部件运输合同范本

经由某某有限公司(以下简称甲方)委托由 (以下简称乙方)从奇瑞配套供应商(以下简称丙方)处运输配套零部件至甲方,乙方全权负责甲方的汽配零部件运输及相关工作。甲方与丙方就执行与乙方的运输及相关工作达成如下协议:

第一条 合同签订人

甲 方: 某某有限公司

法定代表人:

注 册 地 址:

乙 方:

法定代表人:

注 册 地 址:

丙 方:

法定代表人:

注 册 地 址

第二条 包 装

1. 丙方的包装应符合甲方的《包装认可协议》。

2. 乙方对甲方与丙方的《包装认可协议》进行确认。

3. 只有经过三方共同确认的包装后,运输事务才可执行。

4. 经三方确认的产品包装,未经甲、乙方同意丙方不得更改。如丙方未经甲、乙方同意更改包装,由此造成帐物混乱或增加的管理等费用一切由丙方负责;若包装协议需更改,产生费用增减,由甲方和丙方协商解决。重新签订新的《包装认可协议》。

第三条 到货计划

1. 丙方执行甲方原有采购计划进行备货。

2. 具体计划由甲方和丙方商讨提供,采用jit看板供货,即甲方发出看板需求由乙方传至丙方,丙方按照看板的需求进行发货。

3.如出现新的供货方式的变化,由甲方通知丙方,协调解决。

第四条 到货与验收

1. 乙方按照甲方要求的时间段送至甲方。

2. 丙方在货物发出后,应随附供货清单、出厂检验单(含合格证或检验合格章)、提货单、附带看板给甲方,作为甲方收货或办理货物入库的依据。

3. 甲方在收到货物后及时根据供货清单对乙方货物数量和外观质量进行检验,办理收货手续。如实收货物与发货清单相符,甲方在供货清单上签盖章认可,作为对帐凭证及甲方付款的依据之一。如没有免检的零部件由甲方收到货物两个小时内进行检验,该货物合格后交付。否则,在下次乙方运输返回时带回上次不合格品至丙方。

4. 如实收货物(含内包装数量)与供货清单不相符或有错装、缺件、不合格等现象,甲方应立即通知乙方、丙方,并根据具体情况协商解决。乙方、丙方应保证甲方的生产线正常运行。

第五条 运输

1. 乙方保证能使用甲方指定的运输车型及车辆装备的要求

2. 乙方保证运输使用车辆的整洁与卫生。

3. 乙方保证执行甲方规划的外部运输路线。

4. 甲、乙、丙方将每月记录的运输数据进行核实,以便费用的结算。具体运输数据包括:每日/每月的运输频次明细(单向行程)、运输总天数(天当日按8时至次日8时计算)。

5. 对由于乙方运输不善或未按甲方规定运输引起任何丙方的损失,甲方不承担任何责任,所有责任由乙方承担。

第六条 服 务

1. 甲方承担乙方运输的货物和器具的本方装卸服务。

2. 丙方承担乙方运输的货物和器具的本方装卸服务。

3. 本着对甲方和丙方提供优质服务的原则,乙方可以提供运输以外业务的服务。

4. 乙方无偿提供因为零部件质量问题产生的紧急运输,丙方无条件配合,以保证甲方生产线的正常生产。

5. 运输以外业务的服务,其服务费用另行协商解决。

第七条 三方责任

甲方责任:

1. 甲方根据库存和生产计划对丙方下发《供货计划》,以便确保丙方的生产顺利、库存合理。

2. 甲方保证按照到货批次,对货物进行先入先出。

3. 甲方有责任把供货过程中发生的问题及时返馈给乙方。

4. 保证对乙方装卸服务及时,对装卸过程中产生的损坏负责。

5. 甲方负责看板需求信息的发出,并对看板的流失负责解决。

6. 甲方负责解决运输过程中产生的责任纠纷。

7. 甲方负责发出紧急运输信息的发出。

8. 负责运输数据的记录

9. 甲方对乙方与丙方的服务质量进行考核、评价。

乙方责任:

1. 严格保证产品运输过程中的质量,运输出现的质量问题由乙方独立承担损失。

2. 承担从丙方发货到甲方入库前货物数量差异的责任。

3. 保证能按照看板需求的数量、准时完成自己的运输服务。

4. 承担因运输原因影响甲方生产线停产的处罚,按甲方生产线每停线一分钟罚款5000元计算。

5. 负责看板的传递以及其传输过程中流失责任。

6. 负责运输数据的记录。

7. 负责承担甲方产生的紧急运输。

8. 不按甲方规定的时间和要求配车运输,乙方应偿付丙方违约金 5000 元/次,同时甲、丙方的所有损失由乙方承担。

丙方责任:

1. 负责产品的包装质量。

2. 负责开具《供货清单》,为清单的正确性负责。

3. 保证对乙方装卸服务及时,对装卸过程中产生的损坏负责。

4 . 承担因合作、装卸不及时等原因影响甲方生产线停产的处罚,按每停线一分钟罚款5000元计算。

5. 负责运输数据的记录。

6. 无条件承担紧急运输的配合工作。

7. 承担对乙方服务质量的考核。

第八条 运输收费标准

一、 本地的短途运输的收费标准(本标准仅适合短途)

1、 乙方运输费用的收费标准为 元 /月 (一月26个工作日)。

2、 如果有一个月的工作日非标准的26日,增减的天数按 /日的标准在月费用上增减。

3、乙方的运输费用由丙方:

共同承担。

(附运输费用分摊标准)

4、乙方的运输费用结算策略与结算时间为当月1日开始结算上月费用。

5、甲方不介入费用的收取与分摊。

二、上海等地的长途运输的收费标准(本标准仅适合长途)

1、乙方运输费用的收费标准为 元/次

2、乙方的运输费用由甲方承担。

3、乙方的运输费用结算策略与结算时间为当月15日开始结算上月费用。

4、甲方运输费用的收费标准为 。

5、甲方的费用由丙方承担。

6、甲方的运输费用从当月的丙方的货款中扣除。

第九条 不合格退件

1、丙方每半月对甲方出现的不合格品进行一次处理。

2. 甲方负责将丙方装配不合格件统计,出具《不合格退货单》,由丙方确认或丙方授权乙方确认。

3. 经过丙方确认或乙方确认的不合格退件由甲方装载与乙方的运输车上,运至丙方,不在单独组织运输,不合格品的返回运输乙方不计算费用。

4. 对没有免检的零部件出现质检不合格的产品由乙方返回丙方时,及时带回。

5. 其他因运输过程中产生的不合格品,由乙方与丙方双方另行解决。

第十条 不可抗力

1. 因任一方因不可抗力未能履行本合同,对于不可抗力的影响存续期间不履行其义务。

2. 遭受不可抗力的一方应在10日内立即将不可抗力事故原因、事故持续时间以及事故的影响通知给另两方,并且提供充分的证据。

第十一条 争 议

合同在履行中如果发生争议,三方应协商解决。如果协商无效,三方同意提请在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第十二条 合同终止及期限

1、未作说明的地方,以甲方管理制度和管理要求为准。

2、本合同一经三方签立即生效。

3.(1)下列情况之一发生时,甲、丙方有权随时解除本协议,并且不负任何责任, 并且要求乙方赔偿由此给甲方和丙方造成的一切损失

(a)乙方在报价、服务和运输过程中有欺诈行为;

(b)甲方不再继续经营、宣告破产、被指定接管人或有其他任何破产法所提供的便利条件发生;

(c)乙方所提供的服务质量严重不满足甲方或丙方的要求,连续三次或一月内总计三次出现严重事故导致甲、丙方抱怨,而且未能及时有效的改进;

(d)乙方在接到就甲、丙方违约通知的7天内未能纠正其违约行为;

(e)在本协议谈判或履行过程中,乙方提供的重要事实的陈述不真实或未能以书面材料或陈述形式提供重要资料;

(f)针对协议所述产品而言,乙方从事非法、违反有关法律的行为。

(2)一旦本协议终止:本协议一经终止,所有一方所欠对方金额(双方有争议的款项除外)都应结清,所有的付款周期仍然为上述付款的规定。

(3)本协议可在每次规定的期限到期后自动续延6个月,除非一方在该期限到期至少90天前以书面形式向其他两方发出终止通知。否则连续多次,本协议为是一个固定期限的协议。

第十三条 其 他

1. 三方都必须遵守法律法规。乙方应自费获得因签署和履行本协议所有必要的政府批准,许可和登记,并且经要求应把上述有关复印件提供给甲方、丙方。乙方相信其将继续生意兴旺而不必屈服于非法及不道德的要求。乙方将不会同其有理由认为或怀疑任何从事非法或不道德经营的承包商、批发商、代理人、客户或任何其它人有生意往来。乙方不得直接或间接向任何政府官员、政治团体官员或政治团体或其候选人提供、许诺或支付任何有价值之物,以谋求乙方或丙方不正当利益或引导该管理人员利用其影响力帮助乙方或丙方获得某些业务。如果乙方或由其负责的人(包括但不限于乙方的董事,管理人员,雇员和代理商)不能遵守本条所述的规定,则将构成乙方立即终止本协议的正当理由。而乙方对此无权向甲、丙方提出任何索赔.

2.乙方保证其股东、合伙人、管理人员及其他雇员中无甲方前雇员或现雇员亲属,甲方认可的除外。如上述陈述即将变得不再真实之时,甲方同意提前以书面形式通知乙方,并进一步同意乙方有权随时提出改正要求和意见指导,如 60天内乙方无改正行为,甲方有权提前终止本协议。并无需对乙方承担任何责任。如果上述陈述不再真实而乙方未通知甲方,在甲方发觉并提供真实、有效且及时的有关证据充分说明陈述之虚假后,甲方同意与乙方的全部协议(包括但不限于本协议)及合同在陈述不再真实之时自动终止。

3.三方应各自承担中国政府,其代理机关或地方政府依据税法就本协议的履行向其征收的一切税收 (包括但不局限于增值税、营业税、关税和其他税收)。

4. 合同任何一方未行使本合同条款所享有的权利,均不应视为放弃这一权利,也不应妨碍该方以后行使这一权利。

5. 如果本合同中任何条款或任何合同双方商定增加的任何条款无效或失效,则本合同其余部分不应因此而受到影响。尽可能相同的条款来取代无效或失效条款。

第十四条 合同法律效力

1. 本合同正本一式三份,丙、乙双方各执一份,甲方保留一份;副本若干份,由甲方分送有关部门。

2. 本合同经甲、乙、丙三方签盖章之日起生效,有效期6个月,具有法律效力。本合同未尽事宜,三方本着友好协商的原则,制定补充协议。该补充协议与本合同具有同等法律效力。若甲方与丙方的供货合同终止, 本合同自动终止。执行终止条款。

甲方:

乙方:

丙方:

汽车运输合同范本格式

汽车运输合同(2) | 返回目录

甲方(托运方):

地址:

传真:

乙方(承运方):

地址:

电话:

传真:

甲方指定乙方为甲方货物提供公路运输服务。双方经友好协商,就具体事宜达成如下协议:

第一条:承运货物及起止地点

1.1、 托运的主要货物为:

包装:甲方确保产品符合有关国家规定的标准包装。

属性:化工产品

1.2、 货物的起运地点:

1.3、 到达地点:永红化工指定的送货地点。

1.4、 甲方托运的其它货物及服务内容,以货物运单或补充协议说明。

第二条:操作流程

(1) 甲方发出运输指令(2)乙方回复认可书(3)甲方装货(4)双方验货签收(5)发往目的地交货(6)收货单位验签(7)验收后取回单(8)将回单交回甲方(9)甲方承付运费。

第三条:甲方的义务和责任

3.1、甲方至少提前8小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令,通知内容包含发运时间、运输方式、货物名称、数量;并准确提供发运地方和目的地址及联络方式方法等信息。如发生特殊情况,甲方在乙方派出车辆前3小时有权对合理的内容进行变更。

3.2、甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品。

3.3、甲方负责对乙方有关责任人和操作人员进行必要的运作要求培训。

3.4、因甲方交代不清而引起的无法抵达目的地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责。

3.5、甲方保证按合同要求在乙方向甲方提交相关单据时及时结算运费给乙方。汽车运输合同范文节选!

第四条:乙方责任

4.1、乙方接受甲方的委托,为其提供货物运输服务,乙方应及时操作转运货物,安全、准时、准确地将货物运至甲方指定的目的地并派送到门。

4.2、司机把货物送达目的地后,若客户对货物有任何意见,司机绝对不可以与客户发生争持,应立即与乙方负责人联系,并将事件及时回报给甲方。

4.3、乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行,若因特殊情况,货物没有按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。

4.4、乙方在承运过程中发生的货物被盗、丢失、淋湿、货损、交货不清、货物破损等,概由乙方负责。

4.5、由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决,若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成甲方损失应由乙方负责赔偿。

4.6、甲方若委托乙方代办货物运输保险,乙方应配合甲方进行保险,并对投保的货物承担全部的责任。

4.7乙方不得向甲方员工赠送财务,若经发现,甲方有权处理乙方未结运费。

第五条:费用及结算方式

5.1、费用的结算标准为:详见附件《志成物流货物运输报价表》

5.2、结算方法为:每月5日前结算上月发生的运输费用,乙方需交付有效作业凭证及结算汇总表,经甲方审核无误后在3个工作日内支付乙方运费,如遇节假日则时间顺延。如有扣除的款项,应在运费中扣除。货到提付运费的甲乙双方都备有底根,以便于查账。

第六条:违约责任

6.1、因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。

6.2、乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的货物过期送达的,按甲方规定条列处理。如果造成货物误收而丢失,乙方应照价赔偿。

6.3、由于乙方的过失造成货物过期到达,超过《公路运输价格表》上双方所约定的时间(且没有取得甲方的认可),每次乙方需支付给甲方人民币100元的违约金。由于不可抗力造成乙方交货延误,影响执行合同时,乙方应及时通知甲方并采取措施防止事件的扩大。经双方协商可适当放宽到货时间。

6.4、合同终止后,甲乙双方不在合作,双方在一个月内结清所有运费。

第七条:文本及时效

7.1、本合同签订时,双方必须出具法人资格文件合其他注册资料。如属法人委托人签署的,应有法人委托书原件。

7.2、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

7.3、本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日

7.4、本合同自双方签盖章之日起生效。

7.5、自本协议生效之日起一个月内为试用期,试用期内,如乙方要求提前终止合同,必须提前15天通知甲方。否则甲方有权不退还乙方未结运费。

7.6、本合同全部内容属商业秘密,双方均有责任保守秘密。

第八条:变更与终止

8.1、合同如有变更或者补充,经协商一致后,以补充协议形式确定,补充协议与原合同具有同等效力。

8.2、本合同终止后,合同双方仍承担合同终止前本合同规定的双方应该履行而未履行完毕的一切责任与义务。

8.3、合同如需提前终止,须双方书面同意。

第九条:纠纷及其仲裁

若合同在履行中产生纠纷,双方应及时协商解决。协商无效的,可向合同履行地人民法院申请诉讼解决。汽车运输合同范文节选!

甲方: 乙方:

(盖章) (盖章)

代表人: 代表人 :

签署日期: 签署日期:

荥阳市某生产资料公司汽车运输合同纠纷一案

汽车运输合同(3) | 返回目录

原告(反诉被告)郑州快捷运输有限公司。住所地荥阳市火车站站南路。

法定代表人裴松军,经理。

委托代理人孟水,河南神龙剑律师事务所律师。

委托代理人赵喜秀,女,1968年5月22日出生。

被告(反诉原告)荥阳市农业生产资料公司。住所地荥阳市火车站。

法定代表人李海成,经理。

委托代理人陈慧玲,河南龙图律师事务所律师。

委托代理人禹群超,河南龙图律师事务所律师。

原告郑州快捷运输有限公司(以下简称快捷公司)诉被告荥阳市农业生产资料公司(以下简称农资公司)汽车运输合同纠纷一案,本院受理后,被告提出反诉,本院依法组成合议庭,公开开庭合并进行了审理。原告法定代表人裴松军及委托代理人孟水、赵喜秀,被告委托代理人陈慧玲、禹群超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称,XX年3月8日原告曾与荥阳市农业生产资料公司万山路批发部(被告非法人分支机构)(以下简称批发部)签订运输合同一份。合同约定由原告负责运输该批发部组织的货源(荥阳火车站至豫龙镇阿波罗肥业有限公司),每月月底为结帐时间,单价为9元/吨,运费由该批发部提供。合同签订后,后因汽油涨价双方口头商定10元/吨 ,运费已结至XX年12月。XX年元月批发部开始借故拖延,XX年3月原告催要时,批发部以汽油降价为由单方坚持按8.5元/吨结算。XX年4月、5月、6月、7月四个月运货19,620吨, 8月份原告运送货物5024.24吨。XX年7月被告批准注销了批发部,并决定其人员、设备、物资、债权债务由被告单位负责承担。故诉至法院,请求被告立即支付所欠原告运费176,580元及补足XX年1至3月份所欠运费18,805.38元,并支付原告逾期付款滞纳金15,000元。庭审中,原告变更请求第三项为要求变更支付逾期付款违约金15,000元。

被告辩称,1、批发部已于XX年7月20日注销,现合同一方当事人已不存在。2、原告与批发部协议约定的运输费用是每吨9元,XX年8月至XX年12月,运费双方口头变更为每吨10元,XX年8月至XX年12月运费已结。XX年元月开始,运费双方口头变更为每吨8.5元,被告的批发部欠原告运费为166,770元,而非176,580元,且XX年元月至XX年3月运费已结。XX年4、5、6、7四个月的运输费用没有变更,应按照每吨8.5元结算,所以欠原告运费为166,770元,而非176,580元。3、原告要求清偿所欠三月份的运费没有依据,应当依法驳回此项诉讼请求。4、原告要求被告承担逾期付款滞纳金的诉讼请求没有事实和法律依据。5、XX年8月份被告及其批发部没有继续使用原告单位运送的货物。

被告反诉称,XX年7月31日荥阳市农业生产资料公司万山路批发部已依法注销,合同主体已不存在,请求解除XX年3月8日荥阳市农业生产资料公司万山路批发部与原告签订的运输协议。

原告针对反诉辩称,被告提起的反诉已超过了法定的期限,且其反诉请求解除运输协议与本诉也非同一法律关系,对被告反诉不应支持。

经审理查明,XX年3月8日原告郑州快捷运输有限公司(乙方)与荥阳市农业生产资料公司万山路批发部(甲方)签订运输协议一份,主要内容为:“一、甲方义务:1、甲方负责由阿波罗肥业有限公司的原材料货源组织;2、运输款由甲方为乙方提供,算帐结款时间每月月底,结款时间不得超过两天。二、乙方义务:1、乙方负责运输由甲方代理的阿波罗肥业有限公司的所有下站货物。三、运输费用:甲方为乙方提供运费每吨玖元整。四、合同期限:本合同从XX年3月8日起”。合同签订后,原告即按约定为批发部运输货物。原、被告双方已将XX年3月前的运费结清。XX年4月至7月份,原告为被告运输货物19,620.04吨,被告未予支付运费。XX年7月30日、8月5日,万山路批发部两次发函给原告,要求与原告进行结账。

另查明,荥阳市农业生产资料公司万山路批发部系被告公司设立的非法人分支机构,于XX年7月15日由被告荥阳市农业生产资料公司申请注销,其债权债务由被告公司承担。

本院认为,原告快捷公司与被告农资公司设立的非法人分支机构荥阳市农业生产资料公司万山路批发部签订的货物运输合同,是双方当事人的真实意思表示,且不违反法律的强制性规定,合法有效。合同签订后,双方已按约履行。XX年4月至7月份,原告为被告运输货物19,620.04吨。合同履行过程中,被告将万山路批发部注销,对该批发部的行为后果,应承担责任,原告请求被告支付运费176,580元,应予支持。被告农资公司辩解双方口头约定自XX年1月运费每吨按8.5元计算,证据不足,本院不予采纳。原告请求被告补足XX年1至3月的运费18,805.38元,因双方签订合同虽然约定为9元/吨,原告未提供证据证明XX年1月至3月份的运货总量和所付运费总额的相关证据,该请求本院不予支持。被告辩称双方XX年1月至3月份的运费已实际结清,该请求应予驳回,理由成立,本院予以采纳。原告要求被告支付逾期付款违约金,在双方签订的合同中明确约定,双方算账时间为每月月底,付款时间不得超过二日,被告应承担逾期付款给原告造成的损失,原告请求被告支付损失15,000元,本院予以支持。被告辩称曾给原告发函要求其结账,不应承担原告的损失,但被告发函时间均为XX年7、8月份,而非每月月底结算,不符合合同约定,该辩解理由不能成立,本院不予采纳。被告反诉请求解除万山路批发部与原告签订的运输协议,首先,从合同的相对性而言,签订合同的相对方是被告公司万山路批发部和原告快捷公司,被告非合同一方当事人,请求解除合同,无法律依据;其次,被告公司在万山路批发部被注销后,仅对该批发部注销前所实施的民事法律行为享有权利,承担义务,而不能在其被注销后,以自己的名义设立、终止民事权利义务,被告的反诉请求,本院不予支持。反诉被告快捷运输公司辩解理由成立,本院予以采纳。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十六条之规定,判决如下:

一、被告荥阳市农业生产资料公司于判决生效之日起十日内支付原告郑州快捷运输有限公司运费十七万六千五百八十元及逾期付款违约金一万五千元。

二、驳回原告郑州快捷运输有限公司对被告荥阳市农业生产资料公司的其他诉讼请求。

三、驳回被告荥阳市农业生产资料公司对原告郑州快捷运输有限公司的反诉请求。

案件本诉受理费四千二百零八元,反诉受理费一百元减半收取五十元,共计四千二百五十八元,由原告郑州快捷运输有限公司负担二百七十元,被告荥阳市农业生产资料公司负担三千九百八十八元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河南省郑州市中级人民法院。

审 判 长 楚国范

审 判 员 闫国宏

审 判 员 刘 峰

二0一0年二月三日

书 记 员 张黎娜

大理市某汽车运输有限公司运输合同纠纷

汽车运输合同(4) | 返回目录

上诉人(一审原告)汤骏,男,1970年10月9日出生,汉族,云南省昆明市人,昆明市汇泰冻品经营部业主,住昆明市官渡区董家湾307号15幢2单元18号,身份证号:5301032。

委托代理人李宝宏,云南戴鑫志合律师事务所律师,特别授权代理。

上诉人(一审被告)吴湧波,男,1970年10月10日出生,汉族,江苏省无锡市人,个体运输,住昆明市黑林铺镇滇湎大道2676号附2号36幢1单元4号,身份证号:5301127。

委托代理人岳全林,天戈法律服务所法律工作者,特别授权代理。

被上诉人(一审被告)大理市飞龙汽车运输有限公司

住所:大理市凤仪镇石龙村委会四家村。

法定代表人杜茂钧,经理。

委托代理人高茂奎,该公司工作人员,身份证号:5329015,特别授权代理。

上诉人汤骏、吴湧波因与被上诉人大理市飞龙汽车运输有限公司(以下简称:飞龙运输公司)运输合同纠纷一案,不服昆明市五华区人民法院()五法民三初第726号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年3月25日受理后,依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

一审人民法院确认以下事实:XX年9月15日经信息部罗成彬的中介,汤骏与吴湧波建立货物运输合同关系,约定由吴湧波为汤骏承运10000公斤冻肉,从保山运至贵州省瓮安县,运费7000元,途中发生货损、货差、受潮、误时由吴湧波负全责等事宜。合同订立后,汤骏向吴湧波支付了运费XX元,吴湧波将汤骏托运的冻肉于XX年9月16日运至昆明后,于当天将汤骏托运的冻肉转置于谭培虎的车内,由谭培虎于XX年9月18日承运至贵州省瓮安县黔源食品有限责任公司。瓮安县黔源食品有限责任公司收货时以该车白条肉全部解冻和变质为由提出质量异议。经汤骏与瓮安县黔源食品有限责任公司协商,原定每公斤16元的白条肉,汤骏降价为每公斤6元销售给瓮安县黔源食品有限责任公司,同时汤骏向瓮安县黔源食品有限责任公司承担了该批白条肉的处理费XX元。

另确认,吴湧波所驾驶的承运冻肉的车辆与谭培虎所驾驶的承运冻肉的车辆均非冷冻车辆。

根据以上确认的事实,一审人民法院认为:汤骏与吴湧波间的货物运输合同是双方的真实意思,合法、有效,受法律保护。吴湧波中途拨货的行为,已构成违约,吴湧波应对其违约行为所造成的损失承担责任。而汤骏明知吴湧波并不符合运输冷冻品的条件,而将冻肉交由吴湧波承运,其对冻肉解冻变质的损失也应承担责任。就汤骏主张的损失,一审法院按(10元/公斤×10000公斤+处理费XX元)×50%=51000元保护。汤骏主张的违约金损失,因其未实际产生,不予支持。汤骏对飞龙运输公司的诉讼请求,飞龙运输公司并非货物运输合同的当事人,汤骏诉请于法无据,不予支持。据此,依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百零七条之规定,判决如下:

一、被告吴湧波于判决生效后十五日内赔偿原告汤骏经济损失人民币51000元。

二、原告汤骏对被告大理市飞龙汽车运输有限公司的诉讼请求不予准许。

案件受理费人民币1532元,原告汤骏承担人民币995元,被告吴湧波承担人民币537元。

一审判决宣判后,上诉人汤骏、吴湧波均不服,向本院提起上诉,上诉人汤骏请求:撤销一审判决,判令吴湧波和飞龙运输公司连带赔偿汤骏经济损失138200元;判令吴湧波和飞龙运输公司承担本案诉讼费用。其主要上诉理由是:1、一审法院仅判决赔偿汤骏51000元有误,应实际赔偿138200元。汤骏主张的损失并非因运输车辆而产生,而是因吴湧波和飞龙运输公司未经汤骏同意,将该批冰冻猪肉私自转运,致使猪肉解冻所致。运输冻肉的行业惯例一般都是采用厢式货车经过保温处理后运输。用专门的冷冻车运输并不常见。该批猪肉净重是11350公斤,而非一审法院认定的10000公斤。汤骏主张的违约金损失,虽其未实际产生,但根据合同法第一百一十三条的规定,吴湧波和飞龙运输公司应该承担该损失。2、一审法院未判决飞龙运输公司承担连带赔偿责任有误。汤骏与吴湧波和飞龙运输公司之间有合同关系,飞龙运输公司应该对损失承担连带赔偿责任。吴湧波和飞龙运输公司之间系挂靠关系,飞龙运输公司应该对吴湧波造成的损失承担连带赔偿责任。

上诉人吴湧波请求:撤销一审判决;依法驳回对吴湧波的起诉;上诉费及一审诉讼费由汤骏承担。其主要上诉理由是:1、吴湧波与飞龙运输公司为挂靠关系,挂靠期限内由吴湧波自负盈亏,该车产生的责任与飞龙运输公司无关。2、吴湧波与汤骏没有任何运输关系,没有与汤骏签订过任何运输合同,也没有收到运费7000元。在保山吴湧波是与信息部的工作人员罗成彬签订合同,约定将冻肉从保山运到昆明,在昆明转车。货到昆明后,吴湧波完全按照委托人的指示完成义务。汤骏在一审明确承认根本不认识罗成彬,起诉吴湧波属诉讼主体错误,望依法驳回起诉。3、收货人应当对冰冻猪肉及时检验。根据《合同法》第三百一十条的规定,本案收货人收货时应当场检验,当场提出质量异议。而从承运至收到诉状的两个多月期间,汤骏没有通知吴湧波。谭培虎也已足额收到运费5000元,说明运送的猪肉到达目的地是合格的。4、关于损失的计算,汤骏提交的清单为瓮安县黔源食品有限责任公司单方制作出具,不能作为结算的依据。且入库的猪肉吨位与信息单上注明的不符。吴湧波承运的猪肉到目的地是合格的。再说,受损猪肉变质原因及数量没有卫生、质检等部门出具报告。5、一审法院遗漏必要的诉讼当事人昆明市官渡区靖祥货运部及谭培虎、保山信息托运部及罗成彬,法院应当追加为被告。

针对上诉人汤骏的上诉,上诉人吴湧波答辩称:其与汤骏没有任何合同关系,运输的是冻猪肉10000公斤,不是11350公斤,且已经把猪肉交到目的地。

针对上诉人吴湧波的上诉,上诉人汤骏答辩称:驳回吴湧波的上诉请求。理由同上诉意见。

被上诉人飞龙运输公司答辩称:汤骏对飞龙运输公司的上诉意见无据可查,要求飞龙运输公司承担责任毫无理由,飞龙运输公司自始至终均没有参与本案中的运输,根本不应该承担责任,请求驳回汤骏对飞龙运输公司的上诉请求,维持原判。

二审中,上诉人汤骏新提交了《关于使用厢式载货汽车运输冷冻肉类的情况说明》一份,以期证明西南地区使用普通汽车采取保温措施运输冷冻肉类的惯例。质证后,上诉人吴湧波对该情况说明的真实性、合法性和关联性均不认可。被上诉人飞龙运输公司认为情况说明与本案无关,且不能证明上诉人吴湧波主张的证明内容。上诉人吴湧波新提交了录音资料一份,以期证实承运货物的价值。质证后,上诉人汤骏对该录音的真实性、合法性和关联性均不认可。被上诉人飞龙运输公司认为对此不知情,不发表意见。本院认为,上诉人汤骏、上诉人吴湧波新提交证据的真实性均未得到对方当事人的认可,且该二份证据均不具备合法有效的证据证明力,本院均不予采纳。

二审中,各方当事人对以下事实没有异议,本院依法予以确认:XX年9月15日,吴湧波在罗成彬经办的《信息单》上的驾驶员签名栏处签名。该《信息单》载明拉运车辆的车属单位和牌照号码,驾驶员驾驶执照、住址情况。约定由吴湧波承运10000公斤冻肉,从保山运至贵州省瓮安县,运费7000元,途中发生货损、货差、受潮、误时由吴湧波负全责。在用车单位栏的记载内容为“汤”。合同订立后,吴湧波收取了运费XX元,吴湧波将托运的冻肉于XX年9月16日运至昆明后,汤骏于当天将该批冻肉转置于谭培虎的车内,由谭培虎于XX年9月18日承运至贵州省瓮安县黔源食品有限责任公司。贵州省瓮安县黔源食品有限责任公司向谭培虎支付了5000元运费。吴湧波所驾驶承运冻肉的车辆与谭培虎所驾驶承运冻肉的车辆均非冷冻车辆。

根据上述案件事实并归纳各方当事人的诉辩主张及理由,本案争议的焦点是:一、运输合同的合同主体确认。二、上诉人吴湧波是否违约?三、责任如何承担?

关于第一项争议焦点,即运输合同主体确认问题,本院认为:确定本案运输合同内容的直接书面依据即上诉人汤骏提交的由上诉人吴湧波签名认可的《信息单》,该《信息单》明确记载驾驶员为上诉人吴湧波,运输合同的承运人是明确的,即上诉人吴湧波。上诉人汤骏关于《信息单》是被上诉人飞龙运输公司开具,运输合同承运人为被上诉人飞龙运输公司的主张与《信息单》的记载内容不符,上诉人汤骏也不能举证证实,本院对此不予支持。对托运人的主体确认,《信息单》在用车单位栏已经记载了“汤”,再结合上诉人汤骏持有该《信息单》,并申请证人作证等情况,可以合理、有效确认托运人即为上诉人汤骏。上诉人吴湧波对托运人主体提出的异议主张缺乏证据证实,也违背常理,本院不予支持。上诉人吴湧波上诉关于追加当事人的主张于法无据,本院也不予支持。

关于第二项争议焦点,即违约与否的问题,本院认为:上诉人汤骏与上诉人吴湧波之间的运输合同关系合法有效,据以建立该运输合同关系的《信息单》的约定内容对合同双方当事人具有法律约束力,双方应依约履行。上诉人吴湧波违反双方对运输起止地点的约定,中途倒货当然违约,该违约行为的性质可以确定。上诉人吴湧波主张其按照约定履行合同缺乏有效证据证实,且与本案事实及证据矛盾,其主张不能成立。

关于第三项争议焦点,即本案责任承担问题,本院认为:上诉人吴湧波的违约行为清楚明确,联系运输冰冻制品的通常注意事项,上诉人吴湧波中途倒货的违约行为对于所承运冻肉的质量确实会产生不利的影响,结合上诉人汤骏的举证,确认承运的冻肉发生解冻、变质,给上诉人汤骏造成相应损失合法有据,也符合情理。但上诉人汤骏在对出现质量问题的冻肉进行处理,形成损失的过程中并未有效通知承运人具体参与,以确保损失数额的客观、公平,而上诉人吴湧波对此也明确提出了异议。综合上述案情实际,本院依据《信息单》明确的冻肉吨位,按照上诉人汤骏主张的损失计算标准计算金额10XX元,酌情确定上诉人汤骏的损失为其中50%,即人民币51000元,对该部分损失应由违约方上诉人吴湧波承担赔偿责任。上诉人汤骏主张的违约金损失没有实际发生,本院依法不予支持。上诉人汤骏要求被上诉人飞龙运输公司承担违约责任的诉讼请求缺乏事实及法律依据,本院不予支持。

综上所述,一审判决认定案件基本事实清楚,所作判决结果与本院判决结果一致,本院予以维持。据此,本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案上诉费人民币1532元由上诉人汤骏、上诉人吴湧波各 承担人民币766元。

本判决为终审判决。

本判决送达后即具有法律效力,若负有义务的当事人不自动履行本判决,享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向一审法院申请执行。申请执行的期间为二年。

(本裁判文书仅供参考,如需使用请以正本为准。)

审 判 长 张兆龙

审 判 员  郑 健

代理审判员  冯 辉

二○○八年六月十九日

书 记 员 吴亚萍

运输合同 篇5

甲方:(托运方)

乙方:(承运方)

甲乙双方经过协商,根据合同的有关规定,订立货物运输合同,以便双方共同遵守。一:货物运输地点,装树地点,卸树地点为,根据双方协商而订立,运输时严格按照合同的有关规定。

二:托运方委托承运方运输的苗木根据托运方的实际数量而定,运价按照公司的运价为准,运费单价为元每株(不区分大小),运输完毕后经双方确认数量及运费,报公司财务结算。

三:各方的权利和义务

托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间地点把货物运输到达目的地。托运方的义务:按约定向承运方交付运费。

四:承运方的权利和义务

承运方的权利:向托运方收取运费。

承运方的义务:在合同规定的期限内,把货物运输到甲方指定地点,交给甲方指定的收货人。承运的货物要负责安全,保证货物无缺陷,无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。

五:承运方对所运货物应谨慎装卸,若发生非不可抗力,承运方应对事故所造成的损失承担责任。

六:双方责任

托运方责任:托运方负责运输途中交警及运输部门的沟通,因超高,超长,路不准运输,由托运方负责。

承运方责任:如运输途中发生交通事故,由承运方自负责任。

备注:如不提供发票,税点有承运方自理。

托运方:承运方:

单位名称:

年月日

运输合同 篇6

多式联运合同是指多式联运经营人将分区段的不同方式的运输联合起来为承运人履行承运义务的运输合同。以下是范文网小编整理的个人运输劳务合同,欢迎参考阅读。

个人运输劳务合同范文一

甲方:

乙方:

甲乙双方本着“友好合作、平等互惠、优势互补”的原则,就委托招收厨师人员事宜达成如下协议:

一、 甲方根据公司业务的需要,聘请乙方为甲方招收厨师人员;

二、 乙方服务范围:

1、 根据甲方业务需要提供甲方业务的相关证明;

2、 提供相关资料,包括身份证复印件,确保证件真实有效;

三、 甲方的权利和义务:

1、 甲方有权监督乙方的工作质量。

2、 甲方应提供所需人员的工作岗位;甲方同时负责员工的安全保障。

3、 甲方应按月付给厨师人员的劳动报酬,具体报酬按照商议结果支付。工资按季度付给乙方,并为员工提供免费吃住。

4、 甲方在乙方工作满一年后,原则上报销乙方的车费。

四、 乙方的权利和义务:

1、 乙方按照甲方要求需身体健康且无犯罪记录的男性公民

2、 乙方遵守甲方的劳动纪律和就业规则,服从工作安排。

3、 乙方应享有甲方应支付报酬的权利。

4、 乙方如果违反法律、法规或不履行岗位责任书,甲方可将其退回。乙方给甲方造成损失的由乙方责成其赔偿损失

5、 协议期内输出乙方发生工伤事故,甲方应按照当地政策规定负责办理伤待遇享受。

6、 乙方确定本协议无误需要支付甲方保证金两万元。

五、其它约定:

1、协议履行期间,任何一方、任何原因要求终止或者变更协议的,均应提前15个工作日天以书面形式通知对方,由甲乙双方协商决定。

2、本协议一式两份,甲方乙方各持一份,协议经双方签字或盖章后生效。有效期自 ___年 ___月 ___日至 ____年___月___日止。

甲方(签字): 乙方(签字):

20xx年 月 日 20xx年 月 日

个人运输劳务合同范文二

甲方: 乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,为了明确双方在工程中的权利,义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿平等的原则下,经甲,乙双方协商同意签定合同。

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3.工程总量约 (以实际方量为准)。

第二条:工程施工内容

1、工程材质:

2、装料地点:

3、卸料地点:内转距梦想城两公里。外运卸料点距梦想城分别为七公里(黑石头村)、十一公里(火焰山)、十七公里(都拉营)。

3、运输方式:运料自卸,进场车辆测量后,以测量数据为准。

第三条:工程价款决算与拨付方式

一:单价

1、合同单价内转 /立方/公里,每超出一公里每公里加 ,不含倒土费)以上价格均为税后单价,乙方不负责税费和开具发票。

二、运费结算方式:

1、结算方式:当天所运的运费以及误工费在第 天 点前结清现金支付。

2、本合同双方约定付款方式甲方必须每天支付运输款给乙方。如延期一天以上按应付款项 予以补偿乙方。

第四条:双方责任:

一、甲方责任

1、甲方负责办理乙方人员的车辆进场的必备手续及乙方施工时一切证件,确保乙方设备进场后能正常运输,所需油料由甲方提供。

2、乙方车辆进场后因甲方管理等原因造成 天以上仍不能正常开工的,乙方有权解除合同,甲方应立即支付乙方所有损失费用不得拖欠。

3、如果甲方变更运输路线导致运输里程超过原定公里数或倒土场变更,需提前 个工作日通知乙方,其价格在原有基础超出公里数按每公里 元予以计算。

4、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰,凡由甲方安排装运的所有土石方车辆,如导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣,罚款造成扣车停运和扣分,应由甲方负全部责任。承担责一切损失费用,施工范围内一切纠纷由甲方负责处理。如需洗车,洗车费由甲方承担支付或甲方安排专业人员予以清洗车辆。

5、甲方因拖欠乙方工程款,乙方有权暂时停工,因此乙方的所有经济损失全部由甲方承担。

6、甲方在乙方的车辆入场前一日必须把施工现场清理完毕,包括运输道路。装车现场,保证道路行驶畅通。

7、如因甲方原因造成乙方在正常运输条件下无法施工一天以上按每天伍佰元每辆车补偿乙方,其人员工资 元/人/天(包括管理人员)。超出五天甲方赔偿乙方误工损失费车 元/天。人工 /天。甲方必须按天结清乙方工程所有款项及误工补贴(除人力不可抗拒因素外)。

8、甲方负责乙方人员的食宿安排,乙方食宿费用,甲方从乙方工程款项中扣除。

9、甲方要保证乙方车辆正常装运,并划分装车区域给乙方自行调配,保证乙方车辆正常装卸。

二:乙方责任

1,工程运输过程中所造成的一切交通事故,甲方不子承担任何责任。由乙方肇事车主自行负责。

2、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故(经济和法律责任)由己方或责任人员自行负责,与甲方无关。甲方不承担任何责任。

3、乙方在合同期内,在甲方无过错情况下,乙方不得停工,旷工,车辆不得无故退场,无故刁难。确保运行正常,确保工期顺利进行,如出现上述情况,甲方有权终止台同,且乙方必须赔偿甲方总工程款的 作为罚款 (因不可抗拒的自然因素以及车辆正常维修除外)。

4、乙方要服从甲方的管理和指挥,指定专人每天向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。

5、乙方在合同期内确保一切安全,加强驾驶员的工作管理,杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、酒后驾驶、无证驾驶等现象发生,如有,与甲方无关。

6、乙方所有人员在当地要遵纪守法,如有违法,甲方不负责任何责任。

第五条:合同纠纷

1、甲乙双方均不得采用虚假记录,虚假计量或其它方法在运输数量上弄虚作假,否则除虚假部分的运输数量不得作为运费计算外,还须按虚假部分运输数量的运费的十倍作为罚款。

2,因履行本合同发生一切争议,由当事人双方协商解决,协商或调解不成,依法向工程所在地法院提起诉讼。

第六条:附则

1、本合同自双方签字盖章后生效,本合同工程完工后自行失效。

2、本合同未尽事宜,双方可以根据具体议定附加条款,以便共同遵守。

3、本合同一式两份,甲方双方各持一份。

补充协议:

1、乙方车辆进场,甲乙双方必须相互配合施工,施工时间每天不低于 小时,雨天除外。

2、车辆收方方式以实际车厢方量为准。

3、附件:双方身份证复印件。

甲方: 乙方:

身份证号: 身份证号:

电 话: 电 话:

签订日期: 年 月 日

个人运输劳务合同范文三

甲 方:(以下简称甲方) 乙 方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程施工内容

洞身土石方的运输。

第二条 合同工期

工期以进洞时间开始计算,15个月以内完成。

第三条 合同价款

第四条 结算和支付

1、合同价款的结算:施工期间按建设单位批复的当期计量进度进行结算,工程完成后,进行末次结算。

2、合同价款的支付:当期工程价款按工程量结算单支付至70%,当期支付价款时,乙方需提供工人工资表,由甲方财务支付工资,支付工资后余下价款为乙方所得。工程完工,安全、进度能满足甲方要求的情况下进行末次结算,结算经甲乙双方共同确认后3个月内支付至90%。其余10%半年内付清。

第五条 安全施工及安全事故处理

安全施工:甲方 、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,如乙方违章施工造成的安全责任由乙方自行承担全部的责任。

1、发生重大伤亡事故,甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场并作出书面记录。

2、按照有关规定,甲方乙方应分清责任,事故责任方承担相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

第六条 甲方的权利及义务

甲方负责组织检查、验收,监督乙方的工程进度、安全施工,负责解决施工中存在或发生的问题。

第七条 乙方的权利和义务

乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体健康和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

第八条 违约责任

甲方违约责任

1、甲方因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。由于甲方施工人员指挥错误造成的经济损失及有关责任由甲方承担。

2、甲方违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭受的经济损失承担连带责任。

乙方违约责任

1、因乙方原因造成甲方工期延误以及不服从甲方的管理时,如上班迟到半小时扣除每人每工作班50元,迟到1小时扣除每人每工作班100元,以此累计,当月迟到3次以上甲方将扣除乙方当期计价款的10%作为处罚。

2、乙方未按甲方要求的施工车辆进场(保证8辆出渣车,配备熟练的驾驶人员),甲方有权要求乙方进行更换、调整。

3、乙方中途停工、怠工,甲方提出整改乙方仍继续违约时,甲方将扣除乙方总金额的20%补偿甲方的损失,并终止合同,要求乙方3日内退场。

第九条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,甲乙双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当调解或和解不成的,可约定以下方式解决争议: 当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。

第十条 合同的生效与终止

本合同经双方签字后生效,工程交工验收合格后终止,双方代表人应

出示身份证明。

本合同正本一式四份,具有同等法律效力,甲方持两份,乙方持两份。

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等

效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

甲 方:

委托代理人: 身份证号:

乙 方: 身份证号:

合同订立时间: 年 月 日

运输合同 篇7

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商,在互利互惠原则的基础上达成一致,甲乙双方共同签订并自觉遵守下述协议内容。

一、运输货物内容

甲方委托乙方运输货物。具体内容以运输委托单明细为准。

二、运输起终点

1、甲方委托乙方将货物由___(出发地)运送至___(目的地)。

三、运输费用

1、运输费用以运输单实际价格为准,一单一结算。

2、合同期内,运输价格如有变动需由甲乙双方根据市场价协商确定。

3、甲方应在每月30日前向乙方支付当月运输费用。

四、货物领取与验收

1、乙方将承运货物运送至指定地点后,应由甲方指定的接货人验收,确认无误后在运输单上签字。

2、乙方应将货物验收单交与甲方,甲方凭货物验收单与乙方结算。

五、甲方须知

1、甲方应按照合同约定,及时向乙方支付运费。

2、甲方有权要求乙方就安全文明运输不足之处提出整改要求。

3、对于货物运输过程中产生的`重大问题,甲方有义务同乙方共同解决。

六、乙方须知

1、乙方货物运输驾驶员须听从甲方管理。

2、运输货物所需车辆乙方需根据甲方要求提供。

3、乙方应自行办理相关车辆保险并承担保险费用。

七、违约处理办法

1、甲方运输任务不足,或因故不能履行合同造成乙方停工,可协商后终止合同。

2、乙方未按照甲方约定时间及时将货物送达目的地时,甲方有权终止协议、解除合同。

3、甲方未按照合同约定时间及时向乙方支付运输费用时,乙方有权终止协议、解除合同。

4、如甲乙双方发生争议,双方可共同协商解决,协商不成时可申请调解或向当地法律部门提起诉讼。

八、附则

1、对于在项目过程中产生的相关未尽事宜,甲乙双方应友好协商进行解决。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份具有同等法律效力。

3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起正式生效,双方应明确自身的权利与义务。

甲方(盖章):__乙方(盖章):__

法人代表(签字):__法人代表(签字):__

签字日期:_______年______月______日签字日期:_______年______月______日

运输合同 篇8

托 运 方(甲方):

承 运 方(乙方):

根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。合同期为一年,从 20xx 年 08 月 06 日起到 20xx 年 08 月 06 日为止。

第一条货物名称、规格、数量、价款

委托运输货物名称:头盔、EPS。

上述合同期内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、体积、净重、毛重、铅封号、货柜号等事项,由双方另签运单确定,所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

第二条包装要求

甲方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则乙方有权拒绝承运。

第三条货物起运地点/货物到达地点

货物起运地点: 永康 ;货物到达地点: 宁波港口 。若无特殊说明,乙方需提供门到门服务。

第四条货物承运日期/货物运输期限

承运日期以托运单为准,货物运输期限为1天。

第五条运输质量及安全要求

在产品运输及装卸过程中,乙方须谨慎驾驶,轻搬轻放,不得扔抛货物,否则,导致货物损坏不能继续销售使用的,乙方须向甲方支付货物赔偿费用.

第六条运输费用、结算方式

1. 运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算,具体标准按照运单约定执行。

2. 乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。

3.结算方法为:每月5日前结算上月发生的运输费用,乙方需交付有效作业凭证及结算汇总表,经甲方审核无误后在3个工作日内支付乙方运费,如遇节假日则时间顺延。如有扣除的款项,应在运费中扣除。货到提付运费的甲乙双方都备有底根,以便于查账。

第七条双方的权利义务

一、甲方的权利义务

1.甲方的权利:要求乙方按照合同规定的时间、地点、把货物运输到目的地。货物托运后,甲方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向乙方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知乙方,并应按有关规定付给乙方所需费用。甲方至少提前1小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令。

2.甲方的义务:按约定向乙方交付运杂费。否则,乙方有权停止运输,并要求对方支付违约金。甲方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

二、乙方的权利义务

1.乙方的权利:向甲方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,乙方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,乙方应及时与甲方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,乙方有权按有关规定予以处理。

2.乙方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺,无损坏,无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。

第八条违约责任

一、甲方责任:

1.按合同规定的时间和要求提供托运的货物。

2. 因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。

3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,甲方应承担赔偿责任。

4.在甲方专用线或在港、站公用线、专用线自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,甲方应赔偿收货人的损失。

5. 甲方如发现乙方外勤人工作态度不认真或车辆不符合甲方要求,甲方有权要求乙方重新按排人员及车辆。

二、乙方责任:

1. 乙方接到甲方的指示,应及时安排提货及运输的车辆,以及如有要求的装卸工具,并在约定的时间、地点到甲方的发货部门提货。

2. 乙方在接货时与甲方就货物的外包装和件数进行核对,如发现货物的外包装有明显破损、如发货资料和件数不符应立即指出并在交接单上注明。除非另有规定。

3. 对运输过程中出现任何问题,乙方应及时通知甲方,并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。

4.乙方必须提供一名专员对甲方的货物进行相关受理,并确保货物的定时定点到达。工作内容包括严格按要求安排提货、运输、送货,每日跟踪货物送达情况并随时接受甲方负责人查询。

5. 乙方按甲方的指示安排派送,并按时将货物交付收货人。乙方应取得收货人在货物签收单上的签收证明。

6. 乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的货物过期送达的,按甲方规定条列处理。如果造成货物误收而丢失,乙方应照价赔偿。

7.对运输过程中出现任何问题,乙方应及时通知甲方,并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。

8.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、被盗、淋湿、交货不清、货物破损,乙方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿甲方。

9.在符合法律和合同规定条件下的运输,由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决,若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成甲方损失应由乙方负责赔偿。

10. 乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行,若因特殊情况,货物没有按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。

本合同正本一式二份,合同双方各执一份; 双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇9

运输合同是一份双方约定货物运输的文件,它涵盖了很多重要内容,包括运输方式、运输时间、费用、货物的损坏与丢失的责任分担等。它是货物运输过程中最基本的合同,对于货物运输的安全和及时性有着至关重要的作用。

运输合同在内容上通常包括:运输方式、出发地、到达地、运输单位、货物品名、数量、质量、包装、 运费、保险、发票、收款、承运人的责任等内容。其中最为重要的部分是运输方式和货物损坏与丢失的责任划分。

关于运输方式,一般有三种选择:公路运输、铁路运输和水运输。在进行选择时,需要考虑货物的种类、数量、运输时间、成本等。不同的运输方式有着不同的优势和缺点,需要根据实际情况做出选择。

在货物损坏与丢失的责任划分上,一般有两种方式:托运人享有货物全部保险权或者承运人与托运人共同分担损失。如果由托运人享有全部保险权,那么托运人应该在运输过程中对货物进行充分的保险,一旦货物损坏或丢失,托运人可以从保险公司获得赔偿。如果是承运人与托运人共同分担损失,则承运人应该对货物负有更大的责任,无论货物是否在运输过程中出现了问题,承运人都应该承担相应的责任。

除了以上内容之外,运输合同还涵盖了很多其他的内容,例如发票的开具、收款方式等。这些内容对于货物运输过程中的各项事务都具有重要意义,因此在签署运输合同的时候需要认真考虑。

综上所述,运输合同是货物运输过程中最为基础的合同,它涵盖了很多重要内容,如运输方式、运输时间、费用、责任划分等。签署运输合同有助于货物运输过程中的各项事务处理,并且能够确保货物的安全和及时性。因此,在进行货物运输过程中,签订运输合同是非常必要的。

运输合同 篇10

原告雷派的(北京)贸易有限公司(以下简称雷派的公司)与被告北京双利达物流有限公司(以下简称双利达公司)运输合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。原告雷派的公司法定代表人吴亚谋,委托代理人王占辉、陆逊;被告双利达公司委托代理人张耀军到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

原告雷派的公司诉称:XX年5月12日,原告将一批价值127 750元货物(自行车配件12箱)交由双利达公司承运,货物发往广州。原告在双利达公司处填发了编号为0615501的货物运单。货物交付运输五日后,原告与收货人联系得知发往广州的12箱货物大部分丢失。为此,原告找到双利达公司要求赔偿未果,故诉至法院,要求判令双利达公司赔偿损失人民币127 750元。

被告双利达公司辩称:双方之间无运输法律关系,即使被认定存在运输关系,也应当按照背书条款进行赔偿。

经审理查明:XX年5月12日,雷派的公司与双利达公司订立编号为0615501号的物流运单1份。由双利达公司将雷派的公司托运的12箱自行车配件从北京运输至广州,收货人为何伟扬,运费240元。物流运单背书条款第6条约定不保价运输:如货物发生毁损、灭失的,承运人按本次托运货物毁损或灭失部分的运费的二至五倍赔偿。运单最后注明本运单未加盖承运人单位公章无效。合同订立后,雷派的公司将价值127 750元的货物交付给双利达公司,双利达公司运输过程中丢失11箱货物,价值120 610元,运送1箱货物到达收货人。诉讼过程中,雷派的公司变更诉讼请求为:要求判令双利达公司赔偿损失120 610元。

上述事实,有雷派的公司提交的托运单、发票、销售单、录音材料、证人线屹的证言及本院依雷派的公司申请调取的通话记录等证据在案佐证。

本院认为,虽然双利达公司以运单上未加盖本公司公章为由否认双方之间存在运输关系,但从雷派的公司提供的录音证据上看,双利达公司认可丢失11箱货物的事实,故应认定双方存在运输关系。双利达公司丢失托运货物,应当承担赔偿责任。双利达公司认为赔偿额应依据物流运单背书条款确定的辩称意见,本院不予采纳。因为双方简易合同中所约定的托运货物灭失赔偿条款为格式条款,其内容免除了提供格式条款一方双利达公司的责任,排除雷派的公司的主要权利,该条款应认定无效。货物灭失后,双利达公司应按照货物的实际价款赔偿损失,故雷派的公司的诉讼请求,本院予以支持。综上,依照《中华人民共和国合同法》第二百九十条第三百一十一条、第四十条之规定,判决如下:

北京双利达物流有限公司赔偿雷派的(北京)贸易有限公司损失十二万零六百一十元(本判决生效后十日内履行)。

案件受理费二千八百五十六元,雷派的(北京)贸易有限公司承担一百六十元(已交纳),北京双利达物流有限公司承担二千六百九十六元(本判决生效后七日内交纳)。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于北京市第二中级人民法院。

快递运输合同范本

运输合同范本(2) | 返回目录

甲方:

乙方:

签订日期: 年月 日

800客服热线电话:华北区:800- 华东区:800-华南区:800-xx年1月

客户账号:

经甲乙双方友好协商,就乙方为甲方提供国内快递运输服务及相关费用结算事宜,达成如下协议:

一、双方的责任和义务

1、甲方同意由乙方为其提供国内快递运输服务,和按本协议规定支付给乙方相关费用。甲方在使用乙方服务时,须使用乙方所提供的专属快递账号,对其负保密责任,对该帐号下发生的全部费用向乙方承担付款责任。

2、甲方在使用乙方快递服务时,须正确、认真、如实填写大田快递运单,在必要时,应向乙方提供与货物运送有关的资料和文件。

3、甲方应遵守国家对于禁运品的有关规定,并保证所交付的物品或物品中所夹带的物件不属于国家法律、法规、规章规定的禁止或限制运输物及其他危害运输安全的物品,如实申报货物品名等。如因甲方违反本规定而造成的全部损失由甲方承担。

4、发件人采用由收件人或第三方付费时,应承担因收件人或第三方拒绝付费时支付该运费及其他费用的责任。

5、甲乙双方必须互为对方保守商业秘密。

6、双方之权利义务适用大田快递国内运单背面所载条款以及相关法律、法规的规定。因乙方责任而造成货物损失的,乙方需按大田快递国内运单规定负赔偿责任。

二、费用与结算

1、运价按照大田《快递服务价格表》之规定执行。在本协议书有效期内,大田保留因特殊情况(如航空运费调整等)而调整价格的权利,并通知甲方。

2、为了规避运输途中因自然灾害等不可抗力因素和意外事件可能带来的风险,乙方联合中国人民保险公司推出联合货物运输保险增值服务。乙方建议甲方购买,保险费率

为 ‰。

如甲方要为所发货物投保时,需同时在乙方提供运单中的“保险事项”一栏中勾雪?保险”项,并注明保险金额,即甲方货物的据实声明价值。若在保险责任范围内出险,则按联合货物运输保险条款执行。如甲方未在“保险事项”一栏中勾雪?保险”项并注明保险金额,则视为甲方不为此票货物投保。如此票货物出险,则按运单背书条款执行。

2甲方保险费 = 保险金额(甲方物品的据实声明价值)× 保险费率

3、甲方可以自愿选择购买乙方提供的签单返还有偿增值服务,服务费用为 元/票。如甲方选择签单返还服务时,应同时在乙方提供的运单中勾雪?签单返还”项。

乙方不承诺签单返还时限,且返还单据不作为甲乙双方费用结算依据。

(签单返还,即是乙方向甲方提供的将运单签收联等单据返还给甲方的服务)

4、甲方可以选择以下身份付费(可多选):

□ 寄件人付费 □ 收件人付费 □ 第三方付费

2如甲方选择第三方付费,则须满足以下条件:

1)须有月结协议账号;

2)需付款信用良好。

5、甲方可以选择以下费用结算方式( 可多选 ) :

□? 单票现金结算

□? 甲方按月与乙方结算(向月用量大于500元的客户提供该项服务)

(若甲方月用量连续三个月低于500元,经双方确认后改为单票现金结算)

6、甲乙双方以乙方提供的费用月结对账单做为每月双方对账依据,甲方应妥善保管乙方每次服务时提供的运单联作为对帐依据。

7、甲方费用结算截止日期(请在□中单选):

□ 每月25日 □ 每月30日□ 其它

(乙方会在结算截止日期后的5个工作日内将对账单据传达到甲方)

8、甲方月结付款日:结算月次月 日

2 付款流程:

1)甲方在收到乙方费用月结对账单后,应于3个工作日内核对并确认,如无异议,甲方应根据账单付款;如有异议,请于收到账单3个工作日内提出。

2)双方对帐完毕后,乙方应在5个工作日内向甲方提供费用发票,同时甲方应付清款项。

9、甲方同意采取以下支付方式:(可多选)

□?现金□?支票□?银行电汇

10、甲方不得以部分款项有争议为由拖延其它无争议部分款项的按时支付。对有争议的部分,经双方核对并达成一致意见后,甲方需于商议付款日结清该部分款项。

11、如因甲方原因未按合同付款期付款,乙方有权按未付款项的万分之五收取日滞纳金;并有权取消甲方在本协议下享有的费用月结待遇而改为单票现金结算;乙方也有权选择单方终止本协议,不再为甲方提供大田快递服务。

三、?期限

本协议有效期一年,自 年 月日至 年 月日。如本协议到期,双方均无提出异议,则协议有效期自动顺延,以一年内为期。

四、 除按本协议第二条第10款之规定乙方单方终止协议外,在协议执行期间,任何一方如提出修改或终止本协议,应提前30日以书面形式通知对方。协议的提前终止,不影响双方于协议终止前已产生的权利和义务。

五、?其他

1、乙方向甲方提供的《快递服务价格表》、《大田快递国内运单》及其他与运送有关的规定均被视为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等效力。

2、甲乙双方若有需要改变公司名称、联系付款或需搬迁离开原所在地以及其它可能影响本协议执行的变更时,均应于变更之日起5个工作日内书面通知对方,否则须由变更方承担给对方造成损失的责任。

3、本协议下的任何争议,双方应友好协商解决,若协商不成,提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

4、本协议一式两份,双方各执一份。自签订之日起生效。

六、?备注:

甲?方:? 乙?方:

地?址:? 地?址:

电?话:? 电?话:

开户银行及账号:? 开户银行及账号:

负责人:? 负责人:

公司盖章:? 公司盖章:

日?期:日?期

一般货物运输合同范本格式

运输合同范本(3) | 返回目录

甲方(托运人):

乙方(承运人):

甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:

一、合同期为一年,从 年 月 日起到 年 月 日为止。

二、上述合同期内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项,由甲、乙双方另签运单确定,所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

三、甲方的义务:

1. 按照国家规定的标准对货物进行包装,没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输的原则进行包装,甲方货物包装不符合上述要求,乙方应向甲方提出,甲方不予更正的,乙方可拒绝起运。

2. 按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。货物运输合同范文节选!

四、乙方的义务:

1. 按照运单的要求,在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。

2. 承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。

五。运输费用及结算方式:

1. 运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算,具体标准按照运单约定执行。

2. 乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。

3. 甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达无缺失损坏问题后10日内付清当次运费。

六、甲方交付乙方承运的货物均系供应客户的重大生产资料,乙方对此应予以高度重视,确保货物按期运达。非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的,如客户追究甲方责任,乙方应全额赔偿甲方的经济损失。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调。

七、运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题,乙方应按照以下标准赔偿甲方的经济损失。

1. 货物灭失或无法正常使用的,按运单记载货物价格全额赔偿,如运单未记载价格的,按甲方同类产品出厂价格赔偿。

2. 货物修理后可以正常使用且客户无异议的,赔偿修理费(包括换件费用、人工费及修理人员的往返差旅费等)。

八、出现合同第七条情况导致货物逾期运达的,乙方除按该条规定承担责任外,还应当同时执行本合同第六条的规定。

九、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照合同法规定办理,发生争议提交北京仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

十、本合同一式两份,双方各持一份,双方签盖章后生效。货物运输合同范文节选!

甲方: 乙方:

附:运单编号:

签发时间: 年 月 日

装运时间: 年 月 日

签发地点: 省 市 区 路 号

装运地点: 省 市 区 路 号

发货人:

承运人: 托运人签章 承运人签章

年 月 日 年 月 日

要求运达的时间: 年 月 日 时前

要求运达的地点:

收货人:

货物名称:

规格

型号:

重量: 体积(长×宽×高):

包装形式:

件数:

出厂价格:

承运车辆车牌号:

运费:

货物运输买卖合同

运输合同范本(4) | 返回目录

国际货物买卖合同是指营业地处在不同国家的当事人之间所订立的货物买卖合同。货物买卖合同属于诺成合同,买卖双方达成协议,经签即可生效。有些国家对货物买卖合同的最低交易额作了明文规定。买卖双方所签的合同,一般来讲,以书面合同为主,若无书面合同,一旦发生争执,仲裁委员会(或法院)不予以受理。在国际间采用的买卖合同是由律师事务所书就,以示对买卖双方的权利和义务平等互利。

国际货物买卖合同范本

卖方:_______________地址:_______________

公司所在国:_________电报:_______________

传真:_______________

买方:_______________地址:_______________

公司所在国:_________电报:_______________

传真:_______________

鉴于买方为_________需要同意购买,卖方同意出售下列货物,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

第一条 买卖标的

1、名称:_________

2、品种:_________

3、规格:_________

4、质量:按下列第_________项执行:

(1)以实物表示货物质量。包括凭成交货物的实际品质和凭样品两种方法。根据提供样品者的不同可分为:卖方样品,买方样品,对等样品。

(2)以说明表示商品质量。即以文、图表、照片等方式说明商品质量。

a、凭规格买卖:利用一些足以反映商品品质的主要指标,如化学成分、含量、纯度、性能、容量、长短、粗细等来确定货物的品质;

b、凭等级买卖:通过同一类商品按规格上的差异,分为品质优劣各不相同的若干等级来确定货物的品质;

c、凭标准买卖:通过由国家或有关政府主管部门、同业公会、交易所或国际性的工商组织规定标准作为说明和评定商品品质的依据;

d、凭说明书买卖:以说明书并附以图样、照片、设计图纸、分析表及各种数据来说明n商品的具体性能和结构特点,主要适用于机、电、仪等技术密集型产品;

e、凭品牌或商标买卖:只凭商品的商标或品牌进行买卖,而无须对品质提出详细要求。

(3)按双方商定要求执行,具体约定货物质量要求:_________。

第二条 数量和计量单位、计量方法

1、数量:_________。具体由双方当事人根据政策、外商资信及市场行情,合理商定。允许的溢短装数量为相当于信用证总金额5%的货物数量。

2、计量单位和计量方法:按下列第_________项执行:

(1)毛重:货物本身的重量加包装物的重量,一般适用于低值商品。

(2)净重:货物本身的重量,即除去包装物后的商品实际重量。

(3)公量:在计算货物重量时,用科学仪器抽去商品中所含的水分,再加上标准含水量所求得的重量。适用于棉花、羊毛、生丝等具有较强吸湿性的商品。

(4)理论重量:对某些按固定规格生产和买卖的商品,每件重量大体相同,可以从件数推算出总量。

(5)法定重量:一些国家海关法规定,商品重量加上直接接触商品的包装物重量为征税的法定重量。

3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:_________。

第三条 包装

1、须用坚固的木箱或纸箱包装,适合长途海运/邮寄/空运和多次搬运、装卸及适应气候的变化。并具备良好的防潮、防霉、防锈、防腐蚀及抗震能力,不能造成运输过程中箱件破损,货物散失。以商品的存放和运输安全为前提,保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵目的地。

2、包装箱内的商品均应系加标签,注明合同号、商品名称、质量、规格、数量等并附有完整的维护保养、操作使用说明书、出厂合格证等。

3、卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上,用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文样印刷以下标记:

(1)合同号;

(2)目的站/码头/机场;

(3)收货人;

(4)货物名称、规格;

(5)箱号/件号;

(6)毛重/净重(公斤);

(7)体积(长×宽×高,以毫米表示)。

4、在运输包装内装有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蚀物品、氧化剂和放射性物资等危险货物时,都必须在运输包装上标明用于各种危险品的标志,以示警告,使装卸、运输和保管人员按货物特性采取相应的防护措施,以保护物资和人身的安全。

5、每一包装的尺寸、毛重、净重以及其它必要的注意出项,例如;“不要倒”、“防潮”、“小心轻放”、“固定”等,无论何时如有必要应以不褪色的颜料印刷在每件包装的表面。

6、凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,不论在何时何地发现,一经证实,卖方应负责及时补齐、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时,买方应立即向承运部门提出异议,索取商务证明,并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉,买方协助卖方尽快处理,同时卖方应尽快向买方补供货物以满足合同需要。

7、包装费用由_________方承担。

第四条 运输

1、运输方式:按下列第(_________)项执行:

(1)海洋运输:按经营方式不同,又分为以下两种:

a、租船运输:可以装运各种合法货物,以运输货值较低的粮食、煤炭、木材、矿石等大宗货物为主。

b、班轮运输:适合于运输小批量的货物。

(2)铁路运输:运行速度快、载运量较大、受气候影响小、准确性和连续性强。

(3)航空运输:运送迅速;节省包装、保险和储存费用;可以运往世界各地而不受河海和道路限制;安全准时。适合于运输易腐、鲜活、季节性强、紧急需要的商品。

(4)邮政运输:简便、快捷。

2、运输单据:

(1)海运提单:全套洁净已装船提单,作成空白抬头,由发货人空白背书注明“运费到付”/“运费付讫”并通知目的港的买方。

(2)航空运单:提供一份空运单,注明“运费到付”/“运费已付”,交付买方。

(3)航空邮包:寄一份航空邮包收据给买方。

(4)_________。

3、运输线路及费用负担:卖方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港/机场),委托承运单位发运货物,力求装足容量或吨位,从而节约费用。如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港/机场)时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运。协商达成一致意见前,仍然按原合同执行。买方提出改变运输路线、工具、到达站(港/机场),因此增加的费用由买方负担,如确有特殊情况由双方协商解决。卖方改变运输路线、工具、到达站(港/机场),未经买方同意的,因此增加的费用应由卖方负担。

4、接货单位(或接货人):_________。买方如要求变更接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知卖方,以便卖方编月度要车(船)计划;必须由买方派人押送的,应在合同中明确规定;双方对货物的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签,明确双方和运输部门的责任。

第五条 装运

1、装运时间:从卖方收到买方信用证日期算起,_________天内予以装船。

2、装运港(地):_________。由卖方提出,经买方同意后确定。

3、目的港(地):_________。由卖方提出,经买方同意后确定。

4、分批装运和转运:由买卖双方协商确定是否订立此条款。

5、装运通知:

(1)卖方必须在装运期前_________天,用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量,发票金额,件数,毛重,尺码及备货日期,以便买方安排订仓。

(2)如果货物任一包装达到或超过重20吨,长12米,宽2、7米,高3米,卖方应在装船前_________天,向买方提供_________份包装图纸,说明详细尺码和每件重量,以便买方安排运输。

(3)买方须在预计船抵达装运港日期前_________天,通知卖方船名,预计装船日期,合同号和装运港船方代理,以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只,提前或推后船期,买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后_________天内到达装运港,从第_________ 天起,在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

(4)卖方在货物全部装运完毕后_________小时内,须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额,载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方,以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

6、滞期和速遣费用:船按期抵达装运港后,如果卖方未能备货待装,一切空仓费和滞期费由卖方承担。

第六条 保险

如果在fob、cfr、fca、或cpt条件下发运货物,应由买方负责投保。

如果在cif或cip条件下运送货物,卖方应按发票金额的110%投保_________平安险,或_________水渍险,或_________一切险。另投附加险应包括:_________。

第七条 价格与货款支付

1、计价货币:_________;单位价格金额:_________;总价:_________。

2、付款方式:

(1)信用证。在卖方向买方提示由_________银行开出的、以卖方为受益人的金额为_________的不可撤销的银行保函之日起三十日内,买方应向卖方支付合同总金额_________%的价款,即_________。

银行保函有效期到:_________装运回后_________天,如果是分批装运,则在最后一批货物装运后_________ 天;_________最后一批货物到达卸货港之日;_________货物到达卸货港之日后_________月。根据卖方装运的货物自动按比例减少保函金额。

(2)信用证-即期付款。买方应于_________合同规定的装运期第一天(装运日)前_________ 日,_________合同签订后_________日内,通过_________银行,以_________电传,_________swift,_________信函,_________简式电报和信函方式出具以卖方的受益人、不可撤销的、金额为 _________的_________即期付款信用证_________议付信用证。信用证的内容应与合同规定相符,信用证的有效期持续至开证日后 _________月,以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下陈述“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版,国际商会第500号出版物》为准”。

(3)信用证-延期付款。买方应于_________合同规定的装运期的第一天(装运日)前_________ 日,_________合同签订后_________日内,通过_________银行,以_________电传,_________swift,_________信函,_________简式电报和信函方式,出具以卖方为受益人的、金额_________的、不可撤销的信用证,凭_________即期_________海运提单、航空运单、铁路交货通知或多式联运单据_________提示单据,进行 _________承兑_________延期付款_________议付。信用证的内容应与合同规定相符,信用证的有效期持续至开证日后 _________月,以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下内容“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版,国际商会第5o0号出版物》为准。”

(4)托收-凭单付款(d/p)。货物装运后,卖方应通过银行向买方出具以买方为付款人的即期汇票并附上队需单据。买方应于(委托银行)提交汇票及所需单据时立即付款。

(5)托收-承兑交单(d/a)。货物装运后,卖方应通过买方的银行向买方出具以买方为付款人的,见票_________天付款的汇票及所需的单据以便承兑。买方应于卖方第一次出具汇票及所需的单据时立即承兑,并于汇票到期日付款。

(6)汇付。买方应于:_________收到所需单据后_________天内;_________提单日后_________天内,以 _________电汇,_________信汇,_________票汇方式将货物发票金额贷款支付到卖方指定银行的卖方帐户。

3、有关单据。卖方应准备并向买方提交如下单据:

(1)汇票。向_________(银行的名称,在信用证付款方式下)或_________买方(在托上付款方式下)出具汇票。

(2)运输单据(选择如下之一):

a、标明通知收货人或_________的全套清洁已装船提单,该提单为_________空白抬头;_________空白背书,并注明_________运费已付或_________运费待付。

b、签发给卖方不可转让的海洋运单,标明运费_________预付;_________已付或_________待付,通知_________

c、多式联运单据

d、航空运输单据(空运单据/空运货单);

e、铁路运输单据

f、信使及邮递收据

(3)其它单据:需要原本_________份和副本_________份。

a、商业发票

b、_________保险单_________保险凭证

c、由_________出具的质量检验证明/检验报告/分析证明

d、原产地证明_________forma(普惠制原产地证)

e、装箱单

f、重量单

g、_________发货通知书_________装船通知

(4)其它单据(如要需要)_________

4、银行费用。依照根据上述选择的付款方式,买方应承担发生在_________开证行(如以信用证支付),_________托收行(如以d/p或d /a方式支付),_________汇付行(如以汇付方式支付),所在国的所有银行费用。除非双方另有约定。卖方应承担发生在该国以外所有银行费用。

第八条 检验

1、检验的时间和地点

(1)在出口国检验:

a、在产地检验,即货物离开生产地点(如工厂、农场或矿山)之前_________天内,由卖方或其委托的检验机构人员或买方的验收人员对货物进行检验或验收。在货物离开产地之前的责任,由卖方承担。

b、在装运港/地检验,即以离岸质量、重量(或数量)为准。货物在装运港/地装运前_________天内,由双方约定的_________检验机构对货物进行检验,该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。检验机构对货物检验后,货物运抵目的港/地,买方如对货物进行检验,即使发现质量、重量或数量有问题,也仍然有权向卖方提出异议和索赔。

2、在进口国检验

a、在目的港/地检验,即以到岸质量、重量(或数量)为准。在货物运抵目的港/地卸货后的_________天内,由双方约定的目的港/地的_________检验机构进行检验,该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。如果检验证书证明货物与合同规定不符并确属卖方责任,卖方应予负责。

b、在买方营业处所或最终用户所在地检验。对一些需要安装调试进行检验的成套设备、机电仪产品以及在卸货口岸开件检验后难以恢复原包装的商品,双方可约定将检验时间和地点延伸和推迟至货物运抵买方营业所或最终用户的所在地后的_________天内进行,并以该地约定的_________检验机构所出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的依据。

3、检验标准和方法

(1)根据《商检法》规定,凡列入目录的进出口商品,按照国家技术规范的强制性要求进行检验;没在国家技术规范的强制性要求的,可以参照国家商检部门指定的国外有关标准进行检验。法律、行政法规规定由其他检验机构实施检验的进出口商品或者检验项目,依照有关法律、行政法规的规定办理。此外,合同双方当事人还可以将买卖合同中规定的质量、数量和包装条款作为检验的重要依据。

(2)商品检验的方法主要有感官检验、化学检验、物理检验、微生物检验等。

第九条 索赔

1、索赔依据:买方有权在货物到达_________最终目的地_________卸货港后向检验机关申请检验货物的权利。如果货物的品质、规格、数量、重量、包装及对安全、卫生或健康的要求不符合合同的规定则买方应向卖方发出索赔通知,并有权以上述条款规定的检验机构签发的检验证明作为依据向卖方索赔,并在_________列出索赔理由。

2、索赔期限:

(1)货物到达最终目的地之日后_________日内只要该日不超过货物到达卸货港之日后_________日;

(2)在保证期内发现故障或缺陷的情况下,最迟应在发现故障后_________周内。

3、卖方在收到本合同规定的检验机构出具的检验证明后不迟于_________日对买方的索赔要来作出答复。如果卖方未在上述期限内作出答复,则买方的索赔要求被视为接受。

第十条 税收

与本合同有关及在执行本合同中由中国政府根据生效的税收法律征收的所有税收由_________支付。与本合同有关及在执行本合同中在中华人民共和国领土以外征收的所有税收应由_________支付。

第十一条 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4、本合同所称”不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

第十二条 终止合同

本合同在下列任一情形下终止:

(1)一方进入解体或倒闭阶段;

(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;

(3)本合同已有效、全部得到履行;

(4)双方共同同意提前解除合同;

(5)按仲裁机构的裁决,合同解除或终止;

(6)因不可抗力致使合同目的不能实现的;

(7)在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

(8)当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

(9)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

第十三条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

仲裁裁定是终局的,对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

仲裁费用由败方承担。

仲裁也可在双方均能接受的第三国进行。

仲裁进行过程中,双方将继续执行合同,但仲裁部分除外。

(2)依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。

第十四条 通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下:_________。

3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十五条 合同的变更

本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出 _________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

第十六条 合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

第十七条 合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

第十八条 补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十九条 合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

买方(盖章):_________卖方(盖章):_________

法定代表人(签):_________ 法定代表人(签):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

运输合同 篇11

20xx年设备运输合同范文篇一

托运方:

承运方:

经甲乙双方友好协商,就甲方机械设备运输事项达成合同条款如下:责任和义务:

托运方负责装卸,承运方予以协助。货物上车就位后,承运方负责核实货物数量及重量。承运方按时安全将货物送至托运方指定地点。运送时间由托运方提前一天通知承运方到现场装货,当天装货须当天发车直接开往目的地。承运方必须出示身份证原件、行车执照原件,由托运方确认后,复印存档。违约责任:

承运方应在托运方约定的时间20xx年月日至20xx年月日时内将上述货物安全无误地运至目的地,如未按时将货物送到目的地,每延期一天,乙方赔偿甲方元。运输途中如有损坏或丢失货物,由承运方负责全额赔偿。在运输中出现的一切问题由承运方负责。

运输地点和价格:

付款方式:

等全部货物运抵目的地后,由收货人按发货清单验收合格(数量及质量)后付款。法律责任:

承运方必须遵照国家有关法律执行本合同,如运输过程中违反相关法律,一切责任由承运方负责。

本合同在执行中发生纠纷,由当事人双方协商解决,协商不成,由哈尔滨市法院管辖。

本合同执行期内,甲、乙双方均不得随意变更或解除合同,合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字盖章后生效,本合同复印件有效。

甲方联系人:联系电话:

乙方联系人:联系电话:

驾驶证号:车牌号:

甲方:乙方:

委托代理人:委托代理人:

年月日

20xx年设备运输合同范文篇二

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿和诚信务实的原则,就货物运输协商一致订立本合同供双方遵照执行。

一.运输概况

1.托运方:承运方(人):

2.起运日期:到达日期:

3.货物起运地点:

4.货物到达地点:

5.运输里程共计约(参照谷歌地图;单位:公里)

6.协议装载体积(单位:米)

7.协议装载净重质量(可以不填或装货物前承运方可派员预估单位:吨):8.含但不限于易燃、易爆、剧毒危险物品(详见送货清单):a.有□b.无□

9.运输方式:a.直达□b.联运□a.拼车□b.其它□

10.收货物(方)人/手机:

二.合同价款

总计合同金额(人民币):小写¥大写

三.付款方式

1.到付□2.月结□3.预付□4.预付%□

四.托运方责任

1.备好货物并负责装、卸货物。

2.按合同约定支付运输费。

3.司机盖雨(篷)布及栓捆绑绳。

五.承运方(人)责任

1.承运的货物按合同规定的时间到达托运方指定的目的地并交予收货物(方)人。

2.运输过程中要确保所托运货物的完整性、表面质量、结构质量。

3.承运方(人)在任何时候均不得向第三方透露相关(内容)业务上的(商业)机密。

六.违约事项及责任

1.直运运输过程中发生货物丢失短少、变质污染及损坏等,承运方(人)应按货物的实际损失{包括装卸费、人工费、材料费(以我公司采购价值计算)}赔偿给托运方。

2.联运运输过程中发生货物丢失短少、变质污染及损坏等,由首次承运方(人)应按货物的实际损失{包括装卸费、人工费、材料费(以我公司采购价值计算)}赔偿给托运方。联运运输中的义务与责任由首次承运方(人)向其他承运方(人)讲解及追偿。

3.托运方明确所托运货物为整车直达目的地时,承运方(人)不得以顺路为由搭载其它物品(拼车)或联运等方式运输,否则视为违约。

4.单方面变更或终止合同由此造成的责任及经济损失由违约方全责承担。

5.承运方(人)提供的证件(含但不限于身份证、营业执照、驾驶证、行驶证、保险凭证)必须真实有效,如做假或无效由此造成的法律责任承运方(人)全责承担。

6.在符合法律和合同规定条件下运输,因下列原因造成货物丢失短少、变质污染及损坏等。承运方(人)可不承担违约责任或承担部分责任;托运方需追诉责任方时,承运方(人)有协助义务。

a.不可力抗(含但不限于自然天气、军队及党政部门管制、刑事事件、托运方免责的交通事故);b.货物本身的自然属性及合理损耗;

c.托运方或收货方(人)本身的过错;

7.如发生合同纠纷托运方及承运方(人)不允许用扣车待处理或者阻止卸货要挟对方,否则视为违约。

8.一方违约时除前面条款另有约定外,违约方需支付违约金

七.附则

1.承运方(人)必须是有运输相关资质的(含但不限于物流公司、运输公司、自然人)。

2.双方约定如在履行合同过程中产生争议应及时协商,协商不成可向劳动仲裁部门提出仲裁,仲裁仍未达成协议可向有托运方管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同以双方签字(盖章)后生效,一式2份托运方与承运方(人)各执1份,扫描或复印、传真件具有同等法律效应。

4.收货方(人)卸货及检查确认完毕,本合同所含义务与责任结束。

5.本合同共贰页。

托运方:承运方(人):

代表人:代表人:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真:

年月日:年月日:

签定日期:签定日期:

运输合同 篇12

身份证号码: 联系电话 根据《劳动合同法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。

(一) 根据甲方工作需要和任职要求,乙方同意在岗位上工作。

(二)乙方应按照甲方要求,按时完成规定的工作量,达到规定的质量标准。

(三)乙方每日工作时间不超过过8小时,实行三班制工作制度。

甲方应当保证乙方每周至少休息一日。甲方因生产特点不能按照前款执行时,经劳动保障行政部门批准,可以实行综合计算工时或者定时工作制。

(一)甲方根据本单位的工资制度,实行月工资制,乙方满勤月工资为元/月。

甲方提供住宿条件或者等同于提供住宿条件的,不得折算为乙方工资。

(二) 甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月工资,并由乙方签字确认 。

(三)用人单位应依法为职工缴纳工伤保险,并在本单位内公示。 用人单位和职工应当预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害。

职工发生工伤时,用人单位应采取措施使职工得到及时救治。

(一) 甲方为乙方提供符合有关劳动法律的劳动安全和保护设施,劳动防护品和其他劳动条件。甲方必须按照国家有关规定和未成年工实行特殊劳动保护。

(二) 甲主在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育。在工作场所,甲方必须按照国家安全生产的规定,采取必要的安全措施。

(三)甲方为乙方提供宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必须达到安全、卫生要求。

(一)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度,应当与在乙方签订本合同时告知乙方。

(二)乙方应自觉尊守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务。乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝;对危害生命安全和身体建康的劳动条件,有权提出批评、检举和控告。

(一)甲乙双方单面解除本合同,应符合《劳动合同法》第37条、

第38条、第39条、第40条和第41条的规定。乙方有《劳动合同法》第42条规定情形的,甲方不得依照《劳动合同法》第40条、41条的规定解除本合同。

(二)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意,可以续定劳动合同。

(三) 解除、终止劳动合同时,甲方应依据有关法律等规定等定出具体解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。

(一)甲方依法解除乙方劳动合同,应当支付乙方经济补偿的,按照《劳动合同法》第46条的规定执行。

(二)甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的,要在补足低于部分标准的同时,依法支付赔偿金。

(一) 甲乙双方在履行本合同时发生争议的,可先行协商解决;不愿协商或协商不成的,可在争议发生之日起一年内向(用人单位工商注册地或者施工地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以在15日内向当地人民法院提起诉讼。

(二)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的,依照家法律及有关规定执行。

本劳动合同一式二份,甲乙双方各执一份。

运输合同 篇13

甲方:___________

乙方:___________

本著友好合作,互惠互利的原则,经双方友好协商达成以下协定:

一、甲方责任

1、甲方在出货之前将订仓资料通过传真或电子邮件通知乙方,以便乙方及時安排运输计划。

2、对于甲方已委托的运输计划,如需变动,须提前通知乙方,以便乙方及时更改运输计划。

3、甲方如因所报名称,件数不符(携带违禁品),导致海关扣货及处罚时,以及由此乙方受到的连带处罚,甲方必须赔偿一切损失,直止事件完满为止。

4、甲方应按约定时间让乙方提货,如乙方无法提到货,由此造成的后果由甲方全权负责。

二、乙方责任

1、甲方将其公司的国际空运运输业务交由乙方乘运。乙方对甲方的所托运输予已全力保障并提供优质服务。如因乙方安排不当而造成货物受损或丢失的,乙方应将承担相关的`责任,直止事件结束为止。

2、对于甲方货物的安全,采取由甲方投保的方式。如货物出现任何损失非乙方责任的,乙方协助有关赔偿事宜,但并不赋予直接责任。

3、乙方承运甲方货物时,应严格按运输计划执行,任何意外情況或突发事件,包括出货时间变化与航班变化等,双方均须提前沟通,协商。

4、因天灾及人力不可抗拒事件造成意外及事故(例如飓风、罢工、劫机及有关影响飞行安全等等)归属于免责范围之内。

5、空运有关事项:依据IATA公会所定订为准及提单後面说明事项。

6、时效延误:空运时效由乙方出货前确认给甲方,除不可抗拒因素(参考第四条)外,如货物抵达时间超过确认时效48小时以上,则乙方收取的运费须按所延误天数5%/天进行赔偿、

7、货物在乙方可控制范围内(即从工厂取货后到上机前)出现的破损、丢失问题、乙方无条件按发票货值全额赔偿、甲方货值须在发货前提供确认、上机后货物的破损、丢失。则参考航空公司赔偿条列。

8、对于买单出口货物:乙方应按甲方提供的资料做好报关单证。如因乙方过失,报关资料未符合甲方提供的资料。造成的损失、由乙方承担、直至事件圆满处理、另由此造成的时效延误,(正常通关半天到一天)归属于空运运输时效之内、(参考第六条),若由于甲方提供的资料与实际货物不相符合、(乙方提供的报关单证与所提供资料相符)、造成报关的延误与损失则甲方全权承担、

三、结算方式

1、甲方跟据双方确认的报价单上运费率计算实际运费付给乙方。如需税务发票,另加税费:2%。

2、乙方将在货物离港前2至3天与甲方书面确认当地费用,甲方应在1个工作日之内签字确认费用清单,如有异议应及时提出,如货物离港之後不予确认,甲方不得以任何藉口拒付。

3、甲方与乙方协商的付款方式为月结,甲方应在次月月底前将上月货款结清,逾期需按欠款额千分之五/天向乙方支付滞纳金,如因特殊原因,甲方应与乙方及时说明,以商议结果为准

4、甲方每月出货的货量不少于每月四票、运价根据货量运输方式提前确认、以便甲乙双方财务对账

5、我司提供人民币、美金付款账号。美金收汇,按人民币6.4:1换算美金。

四、协定终止

1、甲方欲终止本协定,应电话确认及正式书面通知乙方财务部,7日後协定终止即自动生效

2、协定终止後,协定双方仍应承担协定内所规定之双方应履行的尚未履行之义务与责任

3、本协定有效期自签定日期起,以一年为限

4、本协定依签字日期为准立即生效,任何修改内容双方未签字确认前,仍按原协定内容执行。

五、法律与仲裁

1、本协定不适用於个人,个人单位,仅适用于公司行号

2、甲方协定签章请依公司公章、签字为准

3、本协定所有规定事宜,受中华人民共和国国家法律管辖

4、协定双方执行协定发生争议,先行协商,协商无效以法定程式照章办理

六、乙方收款账号码:

账户名:____________

账户:_____________

开户行:_____________

七、协定生效

1、本协定自双方签订之日起生效、生效日前,甲方应结清所有费用,本协定方可执行

2、本协定一式正本共两份,双方各执一份留存

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

租赁合同十三篇


现今我们正处于法制化社会中,几乎在任何时间和任何地点都有可能需要使用合同。签署合约是确保我们合法权益的首要步骤,一份规范的合约应该具备什么样的格式呢?欢迎您浏览本网页,希望您能找到所需的信息。

租赁合同 篇1

一、合同形式:

二、合同内容:

1.租赁物名称/数量/规格/技术性能/检验方法;

2.租赁期限;

3.租金构成及其支付期限和方式、币种;

4.租赁期间届满租赁物的归属等条款。

三、融资租赁合同的当事人:

1.出租人和承租人;

2.供货人:

a.供货人是否列为第三人由法院根据案件具体情况决定;

b.供货合同有仲裁条款的不列为第三人。

3.实际使用人:融资租赁合同中的承租人与租赁物的实际使用人不一致时,法院可以根据实际情况决定将实际使用人列为案件的当事人。

四、融资租赁合同出租人/承租人/出卖人之间的法律关系,出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同:

1.出卖人应当按照约定向承租人交付标的物:承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。

2.出租人/出卖人/承租人可以约定,出卖人不履行买卖合同义务的,由承租人行使索赔的权利:承租人行使索赔权利的,出租人应当协助。

3.未经承租人同意,出租人不得变更与承租人有关的合同内容。

五、融资租赁合同的出租人/承租人法律关系:

1.出租人享有租赁物的所有权:承租人破产的,租赁物不属于破产财产。

2.融资租赁合同的租金:

(1)确定标准:

a.应当根据购买租赁物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利润确定。

b.当事人另有约定的除外。

(2)承租人应当按照约定支付租金。

(3)承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的:

a.出租人可以要求支付全部租金;

b.也可以解除合同,收回租赁物。

(4)租赁物从境外购买的,融资租赁合同当事人约定用外币支付租金,应认定为有效。

3.租赁物不符合约定或者不符合使用目的的:

(1)出租人不承担责任;

(2)出租人应当承担责任的除外情形:

a.承租人依赖出租人的技能确定租赁物;

b.出租人干预选择租赁物的。

4.出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。

5.承租人占有租赁物期间,租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的,出租人不承担责任。

6.承租人应当妥善保管、使用租赁物。

7.承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

8.出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属。

(1)当事人约定租赁期间届满租赁物归承租人所有:出租人只能收回欠付租金部分的租赁物;承租人享有部分价值返还请求权。

a.承租人已经支付大部分租金,但无力支付剩余租金;

b.出租人因此解除合同收回租赁物的;

c.收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的,承租人可以要求部分返还。

(2)对租赁物的归属没有约定或者约定不明确:

a.依照《合同法》第61条的规定确定;

b.仍不能确定的,租赁物的所有权归出租人。

六、融资租赁合同管辖:

1.融资租赁合同纠纷案件的当事人,可以协议选择与争议有实际联系地点的法院管辖:

a.当事人未选择管辖法院的,应由被告住所地或合同履行地法院管辖。

b.租赁物的使用地为融资租赁合同的履行地。

2.涉外融资租赁合同纠纷案件的当事人可以协议选择处理合同争议所适用的法律;当事人没有选择的,适用承租人所在地的法律。

七、融资租赁合同的效力认定和处理:

1.应认定融资租赁合同不生效:融资租赁合同所涉及的项目应当报经有关部门批准而未经批准的。

2.应认定融资租赁合同为无效合同:

a.出租人不具有从事融资租赁经营范围的;

b.承租人与供货人恶意串通,骗取出租人资金的;

c.以融资租赁合同形式规避国家有关法律、法规的;

d.依照有关法律、法规规定应认定为无效的。

3.无效的融资租赁合同的处理:

(1)因承租人的过错造成合同无效,出租人不要求返还租赁物的:

a.租赁物可以不予返还;

b.但承租人应赔偿因其过错给出租人造成的损失。

(2)因出租人的过错造成合同无效,承租人要求退还租赁物的:

a.可以退还租赁物;

b.如有损失,出租人应赔偿相应损失。

(3)因出租人和承租人的共同过错造成合同无效的:

a.可以返还租赁物;

b.并根据过错大小各自承担相应的损失和赔偿责任。

(4)租赁物正在继续使用且发挥效益的,对租赁物是否返还,可以协商解决;协商不成的,由法院根据实际情况作出判决。

八、融资租赁合同法律责任:

1.在租赁合同履行完毕之前,承租人未经出租人同意,将租赁物进行抵押、转让、转租或投资入股:

a.其行为无效;

b.出租人有权收回租赁物,并要求承租人赔偿损失。

c.因承租人的无效行为给第三人造成损失的,第三人有权要求承租人赔偿。

2.出租人应承担赔偿责任:在融资租赁合同有效期间内,出租人非法干预承租人对租赁物

租赁合同 篇2

出租方 (以下简称甲方):

承租人 (以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿的基础上,为明确甲方向乙方出租房屋及乙方向甲方出租房屋双方的权利和义务,特订立本合同..

第一条甲方保证租赁房屋符合国家关于租赁房屋的有关规定。

第二条房屋位置甲方出租给乙方的房屋位于:

第三条甲方提供有效证件和有出租权的身份证明,乙方提供身份证明和单位证明。经核实后,双方可以复制对方的文件进行保存。所有副本仅用于本租约。

第四条租赁期限和目的

1.这所房子的租期总共是个月。从(月)(年)到(月)(年)。

2.乙方向甲方承诺,租赁房屋仅供住宅使用。

3.租赁期满,甲方有权收回租赁物,乙方应按期归还。

乙方要求续租的,必须在租赁期满前一个月书面通知甲方。甲方同意后,乙方应根据市场租赁价格进行适当调整,重新签订租赁合同。

第五条租金及支付方式

1.房子的月租金是(大写)。

2.房租的支付方式如下:甲方在收到款项后,应向乙方提供有效的收据凭证。

第6条

乙方应合理使用租赁房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏,乙方应立即负责维修或经济赔偿。公共设备损坏的,由用户平均修复或赔偿。

第七条房屋的转让和转租

1.租赁期内,甲方有权按照法定程序转让租赁财产。转让后,甲方将把租金退还给乙方,否则本合同对新业主和乙方继续有效..

2.未经甲方同意,乙方不得将租赁房屋转租或出借。

第八条合同的变更、解除和终止

1.双方可协商变更或终止本合同。

2.租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回租赁房屋;

1.甲方同意乙方与他人共用该房屋。但是,每一个合租一套房子的房客,都必须只把它当房子用。

2.因国家政策拆迁或装修房屋导致合同终止的,甲方应退还剩余租金和押金,租金按实际使用时间计算,或双方协商重新评估合同。

3.租赁期内,乙方提前退租的,租金按月计算,不足一个月的按一个月计算!并赔偿甲方月租金的50%作为违约金。几天内不会。乙方解除租赁的,应提前一个月通知甲方。如乙方未提前通知甲方,甲方有权从乙方处扣除一个月的房租押金作为补偿。

4.乙方应服从甲方的管理。乙方行为严重影响他人休息的,甲方有权终止租赁关系,不退还房款。

第九条房屋交付和回收验收

1.甲方应保证租赁物本身、附属设施和设备处于正常使用状态。

2.双方应参与验收。对装修、用具等硬件设施设备有异议的,应在现场提出。

3.租赁期满后,乙方应将租赁房屋及其附属设施设备归还甲方。

4.乙方将房屋归还甲方时,应保持房屋及设施设备的完好,不得存放物品或影响房屋的正常使用。甲方有权处置未经同意留下的物品。

甲方(公章): 乙方 (公章):

法定代表人(签名):

租赁合同 篇3

编号:_____________________

本合同各方_____________________

出租方(以下简称甲方)_____________________

承租人(以下简称乙方)_____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿的基础上,为明确甲方向乙方出租房屋及乙方向甲方出租房屋双方的权利和义务,特订立本合同..

第一条甲方保证租赁房屋符合国家关于租赁房屋的有关规定。

第二套住房的位置、面积、装修、设施

1.甲方出租给乙方的房屋位于(省、市)(区、县);门牌号是

2.租赁房屋面积平方米(建筑面积/使用面积/使用面积)

3.该房屋现有装修、设施设备详见合同附件。

本附件作为甲方按合同约定交付乙方使用和乙方在合同租赁期满后退房的验收依据。

第三条甲方提供房产证(或有出租权的有效证件)、身份证明(营业执照)等文件,乙方提供身份证明。经核实后,双方可以复制对方的文件进行保存。所有副本仅用于本租约。

第四条租赁期限和目的

1.这所房子的租期总共是______个月。从______年______月______日到______年______月______日。

2.乙方向甲方承诺租赁房屋仅供使用。

3.租赁期满,甲方有权收回租赁物,乙方应按期归还。

乙方要求续租的,必须在租赁期满前个月书面通知甲方,经甲方同意后重新签订租赁合同..

第五条租金及支付方式

1.该房屋的月租金为______人民币(万元整)

总租金为______人民币(万元整)

2.租金支付方式如下:

甲方在收到款项后,应向乙方提供有效的收款凭证。

第六条租赁期内相关费用及税费

1.由甲方承担的费用:

(1)租赁期内,房屋及土地的房产税由甲方依法缴纳。本合同未列明的与房屋有关的费用,如由政府有关部门收取,费用由甲方承担。

(2)_____________________.

2.乙方应支付以下费用:

(1)乙方应按时支付自己的费用。

(2)甲方不得擅自增加本合同中乙方未明确支付的费用。

第七条房屋修缮和使用

1.租赁期内,甲方应保证租赁房屋的使用安全。除双方在本合同及补充条款中约定外,甲方应负责房屋及其附属设施的维护(乙方使用不当的除外)

甲方提出维修时应提前天书面通知乙方,乙方应积极协助和配合。

乙方向甲方提交维修请求后,甲方应及时提供维修服务..

甲方没有义务维修乙方的装修部分..

2.乙方应合理使用租赁房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏,乙方应立即负责维修或经济赔偿。

乙方如改变房屋内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备,其设计规模、范围、工艺、材料等方案必须征得甲方书面同意后方可施工。除非双方另有约定,在租赁期满或因乙方责任而退出租赁时,甲方有权选择下列权利之一:

(1)房屋附属装饰属于甲方。

(2)要求乙方恢复原状。

(3)向乙方收取修复工程发生的实际费用。

第八条房屋转让和转租

1.租赁期内,甲方有权按照法定程序转让租赁财产。转让后,本合同对新业主和乙方继续有效..

2.未经甲方同意,乙方不得将租赁房屋转租或出借。

3.甲方应在出售房屋前个月书面通知乙方。同等条件下,乙方有优先购买权。

第九条合同的变更、解除和终止

1.双方可协商变更或终止本合同。

2.甲方有下列行为之一的,乙方有权解除合同:

(1)无法提供房屋或者提供的房屋不符合约定条件,严重影响居住的。

(2)甲方未履行房屋修缮义务,严重影响居住的。

3.租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回租赁房屋;

(1)未经甲方书面同意,将租赁物转租或出借..

(2)未经甲方书面同意,擅自拆除、改变活动房屋结构。

(3)损坏的租赁房屋未在甲方提出的合理期限内修复..

(4)未经甲方书面同意,变更本合同约定的房屋租赁用途。

(五)利用租赁房屋储存危险品或者进行违法活动的。

(6)乙方未能在期限内支付乙方应支付的全部费用,给甲方造成严重损害的.

(7)拖欠租金超过个月。

4.如果乙方在租赁期满前想继续租赁,应在租赁期满前个月书面通知甲方。租赁期满后,甲方仍想出租的,在同等条件下,乙方有优先租赁权。

5.租赁期满,合同自然终止。

6.因不可抗力致使合同无法履行的,合同终止。

第十条房屋交付和回收验收

1.甲方应保证租赁物本身、附属设施和设备处于正常使用状态。

2.双方应参与验收。对装修、用具等硬件设施设备有异议的,应在现场提出。现场难以检测判断的,应当在日内向对方主张。

3.租赁期满后,乙方应将租赁房屋及其附属设施设备归还甲方。

4.乙方将房屋归还甲方时,应保持房屋及设施设备的完好,不得存放物品或影响房屋的正常使用。甲方有权处置未经同意留下的物品。

第十一条处理甲方违约责任的规定

1.甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的,应向乙方支付本合同总租金%的违约金。甲方除按约定支付违约金外,还应赔偿违约金以外的损失。

2.如乙方要求甲方继续履行合同,甲方应向乙方支付逾期交房费,逾期交房每逾期一天,滞纳金为日租金的两倍。甲方还应承担因延迟交货给乙方造成的损失..

3.如果乙方因甲方延迟履行维修义务或紧急情况而组织维修,甲方应支付乙方费用或扣除租金,但乙方应提供有效证明。

4.甲方违反本合同约定提前收回房屋的,应按合同总租金的%向乙方支付违约金。如果支付的违约金不足以赔偿乙方的损失,甲方也应承担赔偿责任。

5.如因房屋所有权瑕疵或房屋非法出租导致本合同无效,甲方应赔偿乙方损失。

第十二条乙方的违约责任

1.租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同并收回房屋,乙方应按合同租金总额的%向甲方支付违约金。如果支付的违约金不足以赔偿甲方的损失,乙方也应负责赔偿,直至所有损失得到赔偿。

(1)未经甲方书面同意,将房屋转租或转借给他人;

(2)未经甲方书面同意,擅自拆除、改变活动房屋结构或损坏房屋的;

(三)改变本合同约定的租赁用途或者将房屋用于非法活动的;

(4)拖欠租金超过个月。

2.在租赁期内,如乙方未能支付本合同规定应由乙方承担的费用,每延迟一天,应向甲方支付总费用的%的滞纳金。

3.租赁期内,乙方未经甲方同意退租的,应向甲方支付合同租金总额%的违约金。支付的违约金不足以赔偿甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

4.如乙方未能支付租金,每延迟一天,乙方应支付日租金两倍的滞纳金。

5.租赁期满后,乙方应按期归还该房屋。如乙方未归还,每延期一天,应向甲方支付相当于原租金倍的滞纳金。乙方还应承担因逾期返还给甲方而造成的损失..

第十三条豁免条件

1.因不可抗力导致本合同无法继续履行而造成的任何损失,甲乙双方均不承担责任。

2.如因国家政策需要拆除或重建租赁房屋,甲乙双方不承担任何损失。

3.因上述原因解除合同的,按照实际使用时间计算租金,不足一个月的,按照天数计算,多退少付。

4.不可抗力指

2.甲方必须保证出租给乙方的门面能够从事商业经营。不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三方;或在租赁期内房租加价。

3.在租赁期间,甲方不得对所出租的房屋及房屋所在范围内的土地使用权设定抵押。

4.租赁期满,乙方未续租的,甲方有权收回房屋。乙方添置的用于经营的所有可以移动、拆除的设备设施归乙方所有,未能移动、拆除的设备设施______________________.乙方应在租赁期满后_______日内搬离。

六、乙方的权利与义务

1.乙方按照本合同约定使用房屋,不承担门面自然损耗的赔偿责任。

2.乙方在不破坏门面原主体结构的基础上,有权根据营业需要对上述房屋进行装修,甲方不得干涉。

3.在租赁期内,因租赁门面所产生的水、电、卫生费、物业管理费等,债务由乙方自行承担。

4.按本协议约定支付租金。

七、房屋使用要求和维修责任

1.在租赁期间,乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方;甲方应在接到乙方通知后的______日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修费用由甲方负责承担;

2.乙方应合理使用并爱护房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责修复。乙方拒不维修,甲方或出租人可代为维修,费用由乙方承担;

3.乙方租赁期间,甲方保证该房屋及其附属设施和设备处于正常的可使用和安全状态。甲方要对该房屋进行检查、养护的,应提前____日通知乙方。检查养护时,乙方应予配合。如因乙方阻挠养护、维修而产生的后果,则概由乙方负责;

4.在租赁期间,甲方需要对该房屋进行改建、扩建或装修的,甲方负有告知乙方的义务。具体事宜可由甲、乙双方在条款中另行商定;

5.乙方需装修房屋或者增设附属设施和设备的,必须事先通知甲方。

八、续租

租赁期满,甲方有权收回全部出租房屋,乙方应如期交还。乙方在同等条件下有优先租赁权,但必须在租赁期满前的_______个月向甲方提出书面申请。双方可根据本合同约定情形,结合实际情况重新协商后,签订新的。

九、房屋返还时的状态

1.除甲方同意乙方续租外、乙方应在本合同的租期届满后的______日内应返还该房屋,未经甲方同意逾期返还房屋的,每逾期一日,乙方应按________元/平方米向甲方支付该房屋占用使用费;

2.乙方按本合同约定返还该房屋时,应经甲方验收认可,并相互结清各自的费用,方可办理退租手续。

十、转租、转让和交换

1.在租赁期间,乙方再转租房屋须事先书面通知甲方,征得甲方的书面同意;

2.乙方向甲方,在转租期间不将该房屋承租权转让给他人或与他人承租的房屋交换使用。

十一、合同的变更和解除

1.乙方有下列情况之一的,甲方有权解除合同:

(1)未按约定期限交付租金,超过_______天以上的;

(2)在租赁期内,未经甲方书面认可或同意,擅自改变租赁房屋的结构或用途,经甲方书面通知,在限定的时间内仍未修复的;

(3)在租赁期内,未经甲方书面认可或同意,擅自转租或转让承租房屋的;

(4)从事非法经营及违法犯罪活动的。

2.甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:

(1)甲方不交付或者迟延交付租赁房屋_______天以上的;

(2)乙方承租期间,如甲方因该房屋或房屋范围内的土地与第三方发生纠纷或甲方与第三人之间的纠纷涉及到该房屋及房屋范围内的土地,致使乙方无法正常营业超过______天的;

(3)甲方未经乙方书面许可,擅自将出租的房屋用于抵押或转让给第三方的;

(4)租赁房屋主体结构存在缺陷,危及安全的。

3.在租赁期限内,有下列情况之一的,双方均可变更或解除合同:

(1)甲、乙双方协商一致,书面变更或解除本合同;

(2)因不可抗力因素致使房屋及其附属设施严重受损,致使本合同不能继续履行的;

(3)在租赁期间,乙方承租的门面被征收、征用或被拆迁的;

(4)因地震、台风、洪水、战争等不可抗力的因素导致该房屋及其附属设施损坏,造成本合同在客观上不能继续履行的。

4.在租赁期间,被解除的,本合同也随之终止,因本合同终止使乙方遭受损失的,甲方应按月租金的______倍向乙方支付违约金。如支付的违约金不足抵付乙方损失的,甲方还应负责赔偿。但下列情况除外:

(一)该房屋占用范围的土地使用权依法提前收回的;

(二)该房屋因社会公共利益或城市建设需要被依法征用的或者拆迁的;

(三)该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的;

(四)甲方已被告知该房屋出租前已设定抵押,现被处分的。

十二、违约责任及赔偿

1.符合本合同第九条第1.2项的约定,非违约方有权解除合同,并有权要求违约方按当年租金的_______%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿对方的经济损失;

2.乙方应如期交付租金,如乙方未经甲方同意逾期交付,甲方有权要求乙方按当年租金的_______%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿经济损失;

3.租赁期满,乙方应如期交还该房屋,如乙方未经甲方同意逾期交还,甲方有关要求乙方按当年租金的_______%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿经济损失。

十三、其他条款

1.在租赁期间,乙方所缴纳的水费、电费、房租等交于甲方的各种费用,甲方应给乙方开相应的收据。乙方因房屋使用所缴纳的其他费用,乙方应将相应收据复印件交于甲方;

2.甲、乙双方如有特殊情况需提前终止合同,必须提前一个月通知对方待双方同意后,方可办理手续。若甲方违约,除要负责退还给乙方相应期限内的房租外,还需支付给乙方上述金额(未到期限的房租金)_______的违约金,反之,若乙方违约,则甲方有权不退还租金;

3.本合同未尽事宜,甲、乙双方可以补充协议的方式另行约定,补充协议是本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力;

4.本合同连补充条款及附件共_______页,一式_______份。其中,甲、乙双方各执_______份,均具有同等效力。

十四、其他约定

租赁期间的水费、电费(其中水____元/吨,电____元/度)无特殊情况约定不变。

出租人(盖章):承租人(盖章):

地址:地址:

法人代表(签字):法人代表(签字):

承办人:承办人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

担保人(盖章):

签订日期:年月日

签订地点:

租赁合同 篇4

承租方:(甲方)

出租方:(乙方)

根据甲方工程的需要,甲方租用乙方砼输送泵共台,根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定,经甲、乙方共同友好协商,就租赁的有关事项,达成如下条款:

一、设备型号规格及租赁期计算规则:

1、甲方租用乙方的生产的型砼输送泵一台。

2、租赁期计算规则:按甲方安排,以乙方设备安装调试完毕,经试车运行良好,在输送泵操控人员到位甲方书面通知乙方能正常运行泵送砼之日起至甲方报停通知乙方拆卸砼输送泵(并将管道配件数量按清单交付乙方)之日止计算租赁期。

二、租赁和付款方式:

1、型输送泵按每月元/台计算,租赁费包括与输送泵有关的所有配件、管道、维修及操控、维修人工费、维修材料及进出场吊装费、配件、管理。管道长度应满足工地要求必须保证两栋楼同时施工,并提供两条软管,输送功率输送高度必须到本工地建筑物层以上。

2、输送从进场到工地日起,直到甲方要求退场日计算租赁费,不管工地停工,放节假日,都按元付机械费。

3、乙方应提供性能良好,安全可靠的设备,委派经验丰富经培训合格的操控人员操作本工地输送泵。维护、维修、保养应及时到位。

4、乙方人员配备数量应符合甲方的进度要求,保证每天24小时设备能处以正常运转状态。

三、双方职责:

1、甲方职责

(1)负责将泵机专用电源接到泵机开关箱内。

(2)负责施工期间管道的安装拆除,清洗及堵管的排除工作。

(3)负责免费提供设备在工地使用所需的水、电,免费提供操作人员的食宿。

(4)负责每次泵送前2小时通知乙方操作人员。

(5)负责保管乙方提供的设备和随机配件(管道、管卡)配件清单乙方进场时交付甲方,甲方按清单收货。施工中如丢失按市价赔偿。

(6)负责按操作规程的要求布置管道,达到规定的布置要求。

2、乙方职责

(1)负责提供完好的机械设备及充足的管道和相关附件,保证施工作业的需要。

(2)负责出租设备的测试、维修和保养工作,设备出现故障时,应尽快修复。

(3)负责选派技术人员进行操作和技术指导,每台泵派出一名以上操作人员确保工地24小时的施工需要,乙方操作人员应遵守各项安全操作规程和工地安全注意事项,遵守工地纪律。乙方操作人员不遵守甲方安全规章而造成的安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和费用。

(4)设备使用,维护所需要的油料、易损件等均由乙方负责供应,并承担费用。

(5)根据工地的实际情况配备充足的输送泵管及配件,磨损的管道应及时调换。水平管道能共同或调配使用用,甲方必须调配使用水平管道。

(6)保持泵机操作人员与施工混凝土地点人员的通信畅通,对讲机由甲方提供,乙方负责保管,损坏丢失照价赔偿。乙方人员住宿工地,行李自理。

(7)乙方定期对设备进行维护、检修,及时更换易损件,保证泵机性能良好。

四、其他

1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决,如协商不成,则按《中国规划人民共和国合同法》进行处理。

2、本合同一式两份,双方各持一份,合同签字生效,设备全部出场付清租赁费后失效。

甲方代表:乙方代表:

联系电话:联系电话:

年月日

租赁合同 篇5

租赁合同范本

出租方(以下简称甲方):

承租方(以下简称乙方):

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、等价有偿的基础上经过充分协商,特定立本合同。就格仔铺租赁的有关事宜达成协议如下:

第一条、租赁内容

1、甲方将位于XX内( XXX)号格仔租赁给乙方。甲方对所出租的房屋具有合法使用权。

2、甲租赁给乙方的格仔铺规格为长( )x宽( )x高( )。甲方同意乙方所租格仔铺作为经营用,其范围以乙方要求为准。

3、甲方为乙方提供的房间内有:销售人员,格仔铺及供配电等设备。

4、租赁期限,自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

第二条、租金及其它费用

1、合同有效月度租金共计为XXXX元(人民币)。

2、每一个租赁月度按月计算。

3、双方协商补充于本条款内。

第三条、双方的`权利和义务

甲方

1、甲方应保证乙方所售物品完好,如出现丢失,费用由甲方按进货价格的XXX%支付给乙方。

2、对乙方所租赁的格仔铺装饰或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。

3、对乙方违反国家法律、法规、政策物品,有权停止其销售。

4、在合同期内,甲方再次引进同类商户,有权在双方协商下解决。

乙方

1、在国家法律、法规、政策允许的范围内寄卖物品。

2、合同有效期内,有对所租赁格仔铺的合法使用权。

3、按合同内容交纳租金及其它费用。

第四条、付款方式及时间

1、乙方在签订合同时付给甲方(XX)个月租金.

2、乙方从第二次付款开始,每次在本月前5天交付。

3、乙方向甲方支付的各项费用可采用银行转帐或现金等方式。

第五条、续租

1、在本合同期满后,乙方有优先续租权。

2、乙方如需续租,应在租期届满前10天向甲方提出,并签订新租赁合同。

第六条、营业时间

1、甲方营业时间根据顾客需要可适当调整。

第七条、违约

1、甲、乙双方签订的格仔铺租赁合同。乙方已交纳定金后,甲方未能按期完好向乙方移交出租设备,属于甲方违约。甲方每天按月租金的1%向乙方支付延期违约金,同时乙方有权向甲方索回延误期的定金,直至全部收回终止合同。

2、在合同有效期内未经乙方同意,甲方单方面提高租金,乙方有权拒绝支付超额租金。

3、任何一方单方面取消、中断合同,应提前十天通知对方。

4、乙方未按时向甲方支付所有应付款项属于乙方违约,每逾期一天,除付清所欠款项外,每天向甲方支付所欠款1%的违约金。在有通知乙方情况超过15日,除付清所欠款项外,每天向甲方支付所欠款10%的违约金,超过一个月,甲方有权处理乙方所售物品。

5、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行时,不视为违约。甲方应将乙方已预交的租金退还给乙方。

6、因甲方原因使乙方未能正常营业,给乙方造成经济损失,由甲方承担责任并赔偿乙方经济损失。

第八条、合同生效、纠纷解决

1、本合同经甲、乙双方签字后,乙方交付定金后生效,即具有法律效力。

2、在本合同执行过程中,若发生纠纷,由双方友好协商,如协商不成时,可诉请所在地人民法院解决。

3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。

附:乙方有效身份证明复印件

甲 方:XXX(盖章)

授权代表人:XXX(签名)

日期:XXX年XX月XX日

乙 方:XXX(签名)

日期:XXX年XX月XX日

租赁合同 篇6

1.本合同总金额合计人民币:____元整,大写:_______元整。

2.租金支付方式为__年付制。甲方提供等额的商业发票,乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳一年年租金人民币:____元,甲方提供等额的商业发票。

3.甲方在本合同正式签订后即按本合同第一条安排车辆。并以交车之日起计收租赁租金及租赁时间。交车日为___年___月 ___日 。归还时间___年___月___日。甲方还车时间超过预定时间壹小时以内,不收取超时费用,超过壹到肆个小时按照超时半天计算,超过肆小时以上按照一天计算。

4. 乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳车辆押金____元,甲方提供押金收据。押金应本在合同顺利履行完毕后无息退还。如因乙方过错行为,导致甲方车辆损失、事故责任损失或者其他应由由乙方承担过错责任的损失,则甲方可从押金中扣除相应赔偿金额。

第三条 甲方权利、义务

1.向乙方提供的租赁车辆技术性能必须良好,各种证照齐全(包括汽车行使证、汽车保险单及购置税等)。

2.甲方负责对租赁车辆投保车辆损失险、第三者责任、交强险及不计免赔险。

3.甲方有按时收取租金的权利。

4.乙方不按约定支付租金,甲方有权收回租赁车辆。

5.对因非甲方原因造成的损失,甲方不负连带责任。

第四条 乙方权利、义务

1.乙方提供给甲方的资料应保证真实有效(如身份证、户口簿、驾驶证、单位营业执照副本等)否则就此产生的责任均由乙方负责。

2.乙方认真检查并掌握租赁车辆的各种性能和操作方法,点清车辆附件,验收签字后驶离。凡因乙方操作不当,保管不善造成车辆遗失或造成附件损坏,乙方应向甲方赔偿。因车辆自然折旧耗损造成的损失和故障,以及因车辆本身质量、缺陷、不足等原因发生的'损失和故障,由甲方承担责任。

3.本车使用___号汽油,因未使用指定汽油造成的车辆损失等后果由甲方承担。

4.乙方负责在车辆保修期内对车辆进行免费定期保养、正常保修和年检,甲方予以协助。(需承担4S店根据汽车年限和公里数制定的保养计划(包括空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯器、助力转向油、刹车油、变速箱油、火花塞,轮胎)

5.租赁期间,应遵守国家有关法律、法规、法令,安全行车,因违法、违纪、违章所造成的法律责任,自行负责,并承担行驶过程中因自身及其指定驾驶人员驾驶责任造成车辆的经济损失。

6.如在租赁期间因违章驾驶(如超速驾驶、不按规定路线行驶、冲红灯等被电子眼监控摄录)而被罚款或责令承担其他责任,乙方须承担后续责任。

7.租赁车辆,不得将车辆转租、出售、典当、抵押、担保或其他超出本合同的其他权利。保持车辆原状,不能私自拆装甲方的车体(件)(车辆以交付时为原状),否则甲方有权收回车辆并要求乙方赔偿所造成的损失。

8.如发生交通事故,承担公安交通管理部门裁定的责任,并承担车辆维修费用和修理期间车辆的租金(每天____元人民币)。对因乙方原因造成的损失甲方不负连带责任。

9.租赁车辆使用期间,发生交通事故,应及时向当地公安交通、保险部门报案联系,通知甲方协助解决。如肇事后逃逸或驾离现场,乙方应承担所有违法、违章、赔偿责任。

10. 租赁期内或租赁期满时,双方须共同检查租赁车辆的各种性能,点清车辆附件,验收签字后,合同终止。凡因乙方操作不当,保管不善,造成车辆损失(如划花车身)或造成附件损坏,乙方应恢复原状,不能恢复原状赔偿甲方损失,因碰撞导致的事故车辆加速折旧费用由乙方承担。

11. 甲方要保护好乙方车辆上的特征标志,不得涂改遗失,严禁私自拆、换车辆上的任何部件及设备,严禁拆动里程表

12. 租赁期间,因乙方过错行为导致汽车被盗或被抢或发生自然燃烧,乙方应承担保险公司赔付不足分和车辆理赔期间的租金损失。

13. 租赁的车辆不能装载易燃、易爆、易腐蚀物品或其他违禁物品。

14. 乙方不能利用租赁车辆从事违法活动;进行体育、军事、竞赛和作测试使用。

租赁合同 篇7

甲方:_____________________

乙方:________________________________

甲乙双方本着公平合理,互惠互利的原则,甲方向乙方提供巾洁康消毒毛巾租(赁)使用业务达成如下协议:

1:甲方向乙方供应消毒毛巾,应做到定时配送,定质配送。

2:乙方每条消毒清洁毛巾按元/次结算,每条消毒浴巾按________元/每次结算.

3:甲方所用巾洁康消毒毛巾不能用于其它用途。如擦地,擦鞋,擦布等。

4:甲方向乙方提供的消毒毛巾等所有权归甲方所有,乙方只有使用权。甲方使用乙方消毒毛巾如有损坏遗失或留扣自洗及用于其它用途,即视为乙方购买使用,按每条毛巾5元,浴巾30元结算。甲方允许乙方在使用产品过程中有5‰的折损率。

5:乙方可向同行介绍使用甲方提供的服务如成功签约甲方向乙方提供介绍费50元/家,以资鼓励。

6、乙方应按时向甲方支付消毒毛巾租赁费,按每月号支付上月费用。

7、合同自签订之日起生效,有效期年。

8、甲方所提供的消毒毛巾达不到国家有关部门的卫生标准,双方协商后,可解除合同。

9、甲方不能按合同约定内容提供服务,双方协商后,可解除合同。

10、双方自合同签订之日起,生效,中途不得变更,如甲方单方违约,要赔付乙方相应损失,如乙方单方违约,要赔付乙方相应损失。

11、双方须共同维护此合同的顺利履约,不得损坏双方声誉,必须维护对方权誉,互惠互利,双方未尽事宜可订补充合同,补充合同同此合同具备同等效力。

出租人(盖章):承租人(盖章):

地址:地址:

法人代表(签字):法人代表(签字):

承办人:承办人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

担保人(盖章):

签订日期:年月日

签订地点:

租赁合同 篇8

16.1 本合同生效后,除本合同另有规定外,不得提前解除。

16.2 乙方单方面终止合同的,甲方有权不返还乙方全部已付款项。乙方除应补交免租期的租金外,还应承担下述违约责任:【律师提醒,该规定实际上时给予乙方解除合同权利,只是其要负一定违约责任】

16.2.1 如乙方在本合同生效后六个月内终止本合同的,乙方应向甲方付足商铺六个月的租金,补缴免租期租金,并向甲方支付相当于本合同未到期租金总额10%

【律师建议,不要低于25%】的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。

16.2.2 如乙方在本合同生效六个月后要求终止本合同的,乙方应补缴免租期租金,并向甲方支付相当于本合同未到期租金总额10%【律师建议,不要低于25%】的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。但乙方终止合同距合同期满之日不足三个月的,违约金为剩余期间的租金。

16.3 下述情况下,甲方有权解除本合同,本合同在甲方书面通知送达乙方之日起解除:

16.3.1 乙方拖欠任何一项应付甲方和物业管理公司的费用超过 三十 15日,因违反本款约定导致本合同解除的,乙方还应同时承担逾期滞纳金。

16.3.2 乙方未经甲方和物业管理公司同意对所租房间或大厦其他部位进行装修、改建或其他破坏行为。

16.3.3 乙方擅自经营其他种类商品或变更租赁用途,经甲方或物业管理公司通知后未在15日内改正的。

16.3.4 在经营期间以任何借口擅自关门、停业、张贴非经营性文字及其他任何不利于商场经营、声誉的行为,乙方应支付甲方违约金人民币两万元,甲方或物业管理公司通知后未在三日内改正的。

16.3.4 乙方违反商场经营或物业管理规定给甲方造成损失或其他严重违反本合同或商场经营或物业管理规定的。

16.3.6 本合同约定和法律、法规规定的其它情形。

16.4 甲方依照上述约定解除合同发生在本合同签订后六个月内的,乙方应向甲方付足商铺六个月的租金,补缴免租期租金,并向甲方支付相当于本合同未到期租金总额10%的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。甲方依照上述约定解除合同发生在本合同签订后六个月后的,乙方应向甲方补缴免租期租金,并支付相当于本合同未到期租金总额10%的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。,但解除合同距合同期满之日不足三个月的,违约金为剩余期间的租金。

16.5 乙方单方面终止合同,或因乙方原因导致合同解除,甲方或物业管理公司可直接扣除乙方缴纳的保证金折抵拖欠的租金、物业管理费、违约金等应付款项。

16.6 因甲方违约致使本合同解除的,甲方在扣除乙方应付的租金、物业管理费、能源费等费用后,退还乙方已交付的保证金剩余部分(不计利息)。甲方还应向乙方支付相当于三三个月租金的违约金。

16.7 乙方在经营过程中,不得以任何借口擅自关门,停业。如未经物业管理公司同意擅自关门的,所造成的后果由乙方全部承担,并处罚款贰万元人民币。 第十七条 不可抗力

如由于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害或其他人力不能预见或不可避免的社会事件等不可抗力原因导致所租商铺在租赁期间内不能正常使用,租期相应顺延,但如果商铺已无法继续使用,则本合同自动终止,甲、乙双方互不承担责任。

租赁合同 篇9

甲方(出租方):镇西村大吴村民组

乙方(承租方):

双方本着互惠互利共同发展的原则,经双方商定就二道黄河水面承包事宜达成如下协议:

一、该水面位于二道黄河,东至:卜家地界,西至:关家地界。

二、该水面租赁期为 年,自 年月日至 月整,实行签订合同时一次性付清全部租赁费的方式。

三、租赁期间,所有部门对该水面产生的一切费用,均有乙方自行承担,与甲方无关。

四、租赁期间,随水面不断扩大,在同等条件下,乙方有权享有优先承包权。

五、在租赁期间,该水面因国家征用等所得到的土地补偿费全部归甲方所有,水面养殖产品补偿费全部归乙方所有。

六、该水面租赁期间,乙方不得随意取土,也不得转让、出租和毁坏原有地貌。

七、本合同应自觉遵守,不得违约,如有违约,应赔偿对方违约金贰拾万元。

八、在租赁期间,如因国家扩建河道,乙方无法继续租

赁时,甲方应退还乙方剩余年份的租赁费。如有甲方或周边村民与乙方在经营过程中发生纠纷,甲方应进行调解,调解不成的,乙方有权通过法律程序解决,甲方不得干预。

九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效,不得涂改,涂改无效。

甲方:

年 乙方: 日 月

租赁合同 篇10

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲、

乙双方在平等互利的基础上,就乙方租用甲方房屋的有关事宜经友好协商达成如下租赁合同。

第一条 租赁房屋基本情况和交付

1、乙方承租的经营房屋为甲方拥有合法 省市 号的 地上 层整层,总租赁面积为建筑面积平方米,该租赁房屋具体位置详见本合同附件 。

2、租赁房屋建筑结构为,装修情况为

3、甲方保证此租赁房屋无建筑隐患。如果因为甲方出租房屋存

在质量问题给乙方造成损失的,甲方应当赔偿乙方全部损失。乙方对房屋进行装修改造的,须注意工程要点为: 4、租赁房屋交付时间为:年月租赁房屋以现状交付,双方签订书面移交清单,对交付事项予以确认。

5、甲方保证具有将本合同项下房屋出租给乙方的合法权利,并向乙方提供相关权利证明文件。并保证在乙方租赁期间,没有其他人主张权利而影响乙方正常经营,否则甲方赔偿乙方全部损失。因其他人主张权利而导致乙方无法继续经营,无法继续租赁房屋的,甲方应当按租赁房屋未到期租金的50%向乙方支付违约金。

6、甲方应向乙方出示相应的营业执照、产权证明等真实有效的证明文件的原件,并将双方确认的与原件核对无误的复印件作为本合同的附件。

7、租赁房屋由甲、乙双方指定人员办理交付手续。甲方负责办理交付手续人员为 ,乙方负责租赁房屋接收的责任人为

8、如租赁房屋存在质量问题或建筑隐患的,以国家相应机关鉴定为准,甲方不得以交付手续作为责任归属的依据。

第二条 租赁用途和经营主体说明

1、乙方承租本房屋作商业经营,经营项目为 量贩ktv ,经营的品牌为。乙方可以根据自身需要自行开展与经营主项目相关的其他附属业态项目。

2、签约时乙方须向甲方提供工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照,并将上述证照的复印件加盖公章后交甲方备案。乙方以本合同租赁房屋为注册地,注册新经营主体后,须将相应证照的复印件加盖公章后交甲方备案。3、乙方以本合同租赁房屋为注册地注册新经营主体并将相应证照的复印件加盖公章交甲方备案后,双方签署法律文件,由新经营主体作为本合同项下乙方权利、义务的享受和履行主体。

4、乙方自主招募员工、自主经营、自主缴纳税费、自负盈亏,独立承担法律和经济责任。

5、乙方必须按国家相关规定亮证经营。乙方无照经营、违法经营的,责任自负;如因此给甲方造成损失的,由乙方承担全部损失的赔偿责任。

第三条 租赁期限和免租事项说明

1、本合同租赁期限为年,自 交付日 起满 年。

2、租赁期限内免租期包括乙方装修期和乙方开业后 日,免租期甲方不收取乙方租金。租赁期限内计租期自甲方开业第 日至租赁期限届满,计租期乙方按本合同约定向甲方支付租金。为确保计租日期计算的一致性,甲、乙双方约定计租期为年月日至租赁期限届满。

3、因甲方原因造成乙方装修、开业事项受到影响被迫推延的,甲方须向乙方延长免租期,延长天数为乙方装修、开业事项因甲方原因影响而不能正常开展的实际天数。

4、因乙方自身原因造成装修、开业事项受到影响被迫推延的,乙方自行承担相应损失,甲方不为乙方延长免租期。

5、本合同租赁期届满的次日, 甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还,同时,乙方对租赁物的装修、改造、添附、投资而形成的不动产由甲方无偿取得;乙方如需继续承租,应于合同期满三个月前,以书面形式告知甲方;如甲方同意续签,双方最迟在合同期满一个月前签订新的《房屋租赁合同》。在同等条件下,乙方拥有优先续租权。

第四条 租金标准及租金支付说明

1、租金标准为元/㎡/月。本合同项下所称租金为包干价,包含房租、物业管理费用、电梯使用费。

2、租金标准每隔年按照的标准递增。

3、以先交租金后使用为基本原则,计租期内每个月为一个计租时段,乙方在签约后 个工作日内向甲方一次性支付计租期内第一个计租时段的租金,以后每一个计租时段的租金在该计租时段开始前日内一次性付清。

4、乙方逾期支付租金的,每逾期 天,按欠缴金额的 向甲方支付滞纳金;逾期 天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除应缴清欠缴租金及滞纳金外,还应按本合同约定当年租金的 支付违约金。

5、租金具体计租时段、支付数额、支付时限详见附件 。

6、涉及免租期延长的,以调整计租额为准,不调整租金支付时限和租金标准递增时间。因免租期延长而减少租金的,精确至天(自然日)计算,每月以30天计算;减少部分租金在第2个计租时段的租金内扣除。

第五条 保证金及其他的费用承担

1、乙方在签订本合同的同时向甲方一次性交纳 万元作为履约保证金。本保证金自 后自动冲抵租金。

2、租赁本房屋所需交纳的各类税费,由甲、乙双方按租赁房屋所在地政府的规定各自承担。

3、本合同中乙方交纳的租金已包括物业管理费、电梯使用费,对租金已包括费用乙方不需另行交纳。

4、对于乙方使用租赁房屋所产生的其他一切未包括在租金中的费用(包括但不限于垃圾清运费、空调电费、煤气费、水电费、电视收视等)由乙方自行承担。

在免租期内产生本条所述费用的,由乙方支付。

本条所述费用按月支付,每月 前交清上月费用。

乙方逾期缴纳上述费用的,每逾期一天按应缴纳款项的向甲方支付滞纳金。

第六条 甲方满足乙方的相关事项

1、为保证乙方项目顺利开展,为乙方提供的免租期,具体见本合同第 条的相关说明。

2、加安装楼电梯专供乙方使用,所加装电梯要求为,电梯安装位置见本合同附件。

3、在租赁房屋所在大楼个车位专供乙方使用。篇三:ktv商业租赁合同(对出租方有利) 合同号: 商铺号: 品 牌:

4010 上海歌城

租 赁 合 同

出租方(甲方): xx商用置业有限公司

承租方(乙方):

年月日

1、出租房屋情况 1.1

甲方出租给乙方的房屋座落在xx省xx市xx区xx路以南民主路以西的甲方购物中心(以下简称“购物中心“)4010室(部位) (以下简称“该房屋”)。该房屋的平面图详见本合同附件(一),可出租面积(gla)约为 1729 平方米,以该房屋所在地房屋测绘机构的测绘结果为准。

1.2 1.3

2、租赁用途和使用要求2.1

乙方保证该房屋仅作销售/经营 上海歌城ktv 之用途,并遵守国家和地方有关房屋使用和物业管理的规定。租赁期内未征得甲方书面同意,乙方不得擅自改变上述约定的用途,否则甲方有权立即终止本合同。

2.2

在该房屋对外开业前,乙方应取得其经营活动所必需的所有行政许可和/或证照。如因乙方的违法经营活动造成甲方损失的(包括但不限于财产损失和名誉损失),乙方应赔偿甲方全部损失。

2.3

乙方同意全年每日持续营业,未征得甲方书面同意,乙方不得擅自变更营业时间。但甲方有配合协助乙方正常营业的义务。

2.4

乙方同意每年自费在购物中心举办不少于次的大型促销/推广活动,上述活动举办前应经甲方事先书面批准,并接受甲方的监督管理。

2.5 2.6

若甲方发行之各种vip贵宾卡、会员卡,乙方应全力配合接受使用。

除经甲方事先书面同意,乙方承诺在本合同签署日至本合同终止日期间不在以购物中心为圆心的半径米的范围内(包括购物中心沃尔玛内)新设经营相同品牌之分店、加盟店,如乙方违反本条规定,在乙方纠正违约行为之前,应按每日人民币2,000元向甲方支付违约金;若乙方在接到甲方通知后15日之内仍未纠正上述违约行为,甲方有权立即终止本合同,乙方还需承担相当于三个月保底租金和物业管理费总和的违约金。

3、交付日期和租赁期限

3.1

本合同租赁期(不包括装修免租期)为 乙方需要在租赁期满后续租的,应提前至少3个月向甲方书面提出续租要求,在同等条件下乙方有优先续租权。

3.2

甲、乙双方约定,甲方应提前日书面通知乙方的该房屋的具体交付日期,乙方应根据甲方书面通知的交付日期前办理该房屋的验收交付手续。若乙方延迟办理该房屋验收交付手续,每逾期一日,乙方装修免租期相应扣减一日。

4、装修免租期

4.1

自该房屋交付日起,乙方可享有,90日的免租试营业期。乙方应尽量配合甲方书面通知的20xx年9月10日购物中心开业日开业,但甲方最迟不得超过20xx年10月31日开业,每逾期一日,乙方应按每日保底租金的两(2)倍向甲方支付违约金。

4.2

5、租金、物业管理费及其他费用

根据中国相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方租赁甲方房屋事宜,订立本合同。

签订本合同前,甲方已告知乙方该房屋已设定抵押。

甲方根据经营需要设定新的抵押时,应提供银行同意抵押的相关证明文件。

该房屋的装修、附属设施、设备状况等交房标准详见本合同附件(二)。甲、乙双方同意以该交房标准作为甲方向乙方交付该房屋和本合同因期满或其他原因终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。

装修免租期内乙方无须向甲方支付租金和物业管理费,但应支付水、电、燃气、通讯费、超时空调费(指购物中心正常营业时间以外的空调费)、垃圾清运费及使用该房屋所发生的一切其他费用。

第一年至第十年每月租金为人民币/平方米/月(“保底租金”)或该月营业额(“提成租金”),以较高者为当月适用租金。

第一年至第五年期间如果乙方月营业额超过80万元人民币时,超出部分按照8%加收租金; 第六年至第十年期间如果乙方月营业额超过80万元人民币时,超出部分按照11%加收租金;

5.2

上述保底租金和提成租金均不包括物业管理费、宣传推广费及水、电、燃气等公用事业费用。

乙方应于计租日开始前向甲方支付三个月的保底租金和物业管理费,以后均按照三个月支付的方式支付租金及物业管理费;如当月提成租金较保底租金为高,乙方须于次历月五(5)日内向甲方缴交该差额。如起租日不是该历月首日,则乙方应在起租日以前按比例向甲方支付当月的保底租金、物业管理费。

5.3

乙方同意甲方安排工作人员配合乙方收银或采用其他方式掌握乙方实际经营业绩。

乙方须于每历月五(5)日前向甲方提供上一历月的销售报表、报税单、发票及每日pos机收银单,以及该上一历月的提成租金计算单。

乙方在交易提交上有虚报、隐瞒交易货款或与甲方派驻的收银、核查人员串通等作弊行为的,则视为乙方违约,乙方应向甲方支付相当于三(3)个月的保底租金和物业管理费总和的违约金,若乙方再次违约,甲方可随时解除本合同,并没收乙方保证金,同时乙方仍须支付相当于六(6)个月保底租金和物业管理费总和的违约金。

5.4

合同期内,乙方应根据租金的交纳时间和方式同时向甲方或其指定的管理公司按人民币/平方米/月支付物业管理费, 物业管理费按该房屋可出租面积计算。甲方有权根据实际支出调整物业管理费,但上述调整应符合国家有关物价法规的规定。

5.5

物业管理费包括甲方或其指定的管理公司提供的下列服务的费用:中央空调(购物中心正常营业时间内)、公共区域的照明、绿化、一般保安服务、清洁、灭虫、公共费用、公共设备的操作、维修保养及更新,公共区域及公共设备的保险及第三者责任保险。

5.6

租赁期内,乙方应于每历月1日前按人民币/平方米/月(按该房屋可出租面积计算)向甲方支付当月的宣传推广费,由甲方统一支配使用于整个购物中心的宣传推广。

5.7

乙方应按月支付租金、物业管理费、宣传推广费或其他费用。逾期支付的,每逾期一日,乙方需按逾期支付欠缴总额的0.1%向甲方支付滞纳金,滞纳金应与欠缴费用一并支付。

5.8

乙方同意自行承担使用该房屋所发生水、电、燃气、额外空调费及其他全部费用,乙方应于收到帐单后7日内支付该等费用。

5.9

6、 保证金 6.1

乙方应在本合同签署后五(5)个工作日内向甲方支付相当于二个月的保底租金和物业管理费总和之金额作为保证金,以保证其履行本合同的所有条款,否则甲方有权终止本合同。

6.2

如乙方违反本合同约定,拖欠甲方任何款项包括不限于租金、物业管理费、宣传推广费及其他费用等,甲方有权从乙方的保证金中扣除所欠款项及相应的滞纳金;若乙方欠缴租金或物业管理费或其他费用达1个月,甲方还有权停止水、电、燃气的供应,由此造成的一切后果由乙方承担,且甲方停止水、电、燃气的供应期间,不影响甲方在此期间向乙方收取租金、物业管理费及其他费用的权利。若甲方从上述保证金中扣减、抵销任何乙方应付而未付的租金、物业管理费或其他费用后尚存在未付之部分,乙方须在接到甲方通知后五(5)日内补足,否则甲方有权以书面通知立即终止本合同。

若本合同期满或提前终止的,则乙方应立即返还该房屋并于本合同期满或终止之日起七日内向甲方付清尚未支付的全部费用(包括但不限于租金、物业管理费、滞纳金、违约金等)。

租赁合同 篇11

甲方:

乙方:

根据中华人民共和国有关法律法规的规定,甲、乙双方经协商一致达成如下协议。

第一条:租赁物

甲方将冷藏车租赁给乙方使用,车号为: , 吨,租赁采取包租方式,由乙方自行管理使用。

第二条:租赁期限

租赁期限为5年,即从20xx 年1月1日起至20xx年12月31日止。

第三条:租金和其他费用

车租赁费按运输吨位确定,市内不论远近,一律按100元/吨,按次结算。

第四条:车辆的维修、保养

1、乙方必须要对车辆进行正常维修、保养,油料自负,甲方有权检查监督。

2、年检费、保险费由乙方负担

第五条:合同终止

本协议提前终止或有效期届满,甲、乙双方未达成续租协议的,乙方应于提前终止之日或租赁期限届满之日,车辆必须处于良好技术状态,归还甲方。

第六条:其他条款

本协议未尽事宜,经双方协商一致后解决。

本协议一式二份,双方各执一份。

第七条:合同生效

本协议经双方签字之日生效。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

电话:_______________________ 电话:___________________________

传真:_______________________ 传真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

租赁合同 篇12

出租方(以下简称甲方):

承租人(以下简称乙方):

根据国家有关法律法规和本市有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就甲方合法拥有的房屋租赁给乙方及乙方承租使用甲方房屋事宜,订立本合同。

一、住房面积

1-1.甲方将其在福建省泉州市惠安县合法拥有的房屋出租给乙方使用。

1-2.甲方拟出租房屋的房型为___房____厅。

1-3.甲方出租给乙方的房屋建筑面积为42平方米,包括设施。

二、租赁目的

2-1.乙方承诺将该房屋出租给甲方,仅供车间使用。

2-2.在租赁期内,未经甲方事先书面同意,乙方不得改变该房屋的用途..

三、租赁期限

3-1.该房屋租赁期限为36个月,自XX年5月8日起至XX年5月8日止。

3-2.租赁期满后,甲方有权收回所有租赁房屋,乙方应按期归还。乙方要求续租的,必须在租赁期满前个月向甲方提交书面意向,双方重新协商租赁期限后可以签订新的租赁合同。

四、租金及支付方式

4-1.该房屋月租金为人民币:X仟陆佰零X元整,租金以现金支付。

4-2.双方同意首付支付一个月租金,x个月押金1000元,并提前天支付下一期租金。押金不变,甲方收到乙方租金(含押金)后必须发给乙方。

五、其他费用

5-1.乙方在租赁期内实际使用的水、电、气、电话、有线电视等费用由乙方承担,并按账单如期支付。

5-2.乙方应将支付的文件交给甲方..

六、甲方的义务

6-1.甲方应按时将房屋及其附属设施交付乙方使用。

6-2.如非因乙方过错或误用造成房屋及附属设施损坏,甲方有责任修复并承担相关费用。

6-3.甲方应定期维修保养房屋及设施(提前10天通知乙方)。

6-4.甲方应保证租赁物的所有权清晰,不存在普通人的意见和使用争议。

6-5.在甲方将房屋交付乙方使用前,甲方应负责装修租赁房屋内的装修、灯具和厨房设备,其所有权归甲方所有..

七、乙方的义务

7-1.在租赁期内,乙方保证在租赁物业内的一切活动均符合中国有关该场所管理的法律法规,不存在任何违法行为。

7-2.乙方应按合同规定按时支付租金及其他费用。

7-3.未经甲方同意,乙方不得改变租赁房屋的结构装修,乙方不得将租赁房屋转租并爱护租赁房屋。因乙方的过错或过错造成房屋设施损坏的,乙方应负责赔偿。

7-4.乙方应按合同约定合法使用租赁物,不得擅自改变使用性质,不得存放国家规定的危险品和非法物品。如有损坏,乙方应承担一切责任。

八、甲方提供的设备如下(或单独附清单说明):

九、押金和违约赔偿金

9-1.为保证房屋及其附属设施的安全和完整,以及租赁期内相关费用的及时结算,甲、乙双方同意本合同的定金为(大写)人民币万×百×元整。

9-2.甲乙双方如遇特殊情况需提前解除合同,必须提前一个月通知对方和中介方,经双方同意后方可办理退房手续。甲方违约,除退还乙方定金外,还应向乙方支付上述金额的违约金,反之,乙方违约,甲方有权不退还定金。

9-3.双方在执行本合同或与本合同有关的事宜中如有任何争议,应首先友好协商。协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼,中介方应协助双方做好见证工作,但不承担任何法律和经济责任。

十、其他条款

10-1.甲乙双方在签订本合同时,具有完全民事行为能力,清楚了解各自权利,义务和责任,并严格按照合同规定执行。如果一方违反本合同,另一方有权根据合同规定要求赔偿。

10-2.本合同未尽事宜,双方可协商订立补充条款。本合同及其补充条款和附件设备清单中空格部位填写的文字与印刷文字具有同等效力。

10-3本合同连同补充条款及附件一页,一式两份。其中,甲乙双方各执一份,中介一份,均具有同等效力。签字生效。

出租方(甲方):

承租人(乙方):

中介方:

租赁合同 篇13

出租方(甲方)

承租方(乙方)

甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:

一、甲方将位于 的带阳台的单间房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自20xx年 月 日至20xx年 月 日,计3个月。

二、本房屋月租金为人民币420元,按季度结算。乙方一次性向甲方支付全季租金,同时支付一个月押金。

三、乙方租赁期间,水费、电费,物业费等费用负担三分之一。租赁结束时,乙方须交清欠费。

四、乙方不得随意损坏房屋设施,租赁结束时,乙方须将房屋设施恢复原状。

五、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前半个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后3天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。

六、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前半个月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同,须向另一方支付违约金300元。

七、现金等贵重物品乙方必妥须善保管,如有丢失,责任自负。

八、乙方不得把社会闲散人员带入房内,对自身安全负责。

九、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。

十、本合同连一式2份,甲、乙双方各执1份,自双方签字之日起生效。

出租人(盖章):承租人(盖章):

地址:地址:

法人代表(签字):法人代表(签字):

承办人:承办人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

担保人(盖章):

签订日期:年月日

合同(精品十三篇)


希望这份“合同”能够满足您的期望。随着法制观念的不断增强,合同在生活中的地位日益提高。合同是保护合同当事人的合法权益、减少合作投资风险的依据。感谢您的关注和支持如果您认为这篇文章有价值请分享给您的朋友!

合同 篇1

一、合同各方

授权方:_____________________________________(以下简称“甲方”)

法定授权人:__________________

法定地址:____________________________________ 邮编:______

被授权方:___________________________________(以下简称“乙方”)

法定代表人:___________________

法定地址:____________________________________ 邮编:______

甲方授权乙方经营区域:_____________

甲乙双方经协商,就乙方为其在特定区域内经营甲方的“______”品牌一事,达成如下协议:

二、合同期限

本合同加盟期限为________年__月__日至________年__月__日止。

三、加盟经营

1、甲方特此授权乙方为区域内成为“______”的特许经销商。经此授权后,甲方在该区域内将不再授予任何其它企业、个人以同类经销权。

2、在授权期内,甲方在向乙方提供“______”品牌服务时,甲方应保证所提供的服务质量符合国家有关标准、品级与实物相符,并保证货源供应。

3、乙方保证在签订本合同7日内需向甲方支付加盟费(人民币)______万元。

4、甲方保证向中国大陆内各加盟方交付的服务保持统一的零售标价。

5、甲方将“______”品牌服务按零售标价的8折售予乙方。

6、甲乙双方在费用交付方面,只支持银行转账、汇款或当面现金的方式。

7、合同到期后,若乙方决定不再销售“______”品牌服务,在乙方保证服务完好、包装齐备、标签无损坏、未超过保质期的前提下,可将现存的“______”服务退还给甲方。甲方按供货价的6折回收退还的服务。

三、营业场地、店面装饰与配置

1、加盟店店铺设在乙方处,或由乙方自行选定其它场所并报甲方批准。

2、加盟店店铺装修,乙方自行解决,甲方不做任何干预。

3、加盟店内的营业所需(包括:设备、装置、用具、招牌等)甲方不做任何干预。 上述所涉及的费用由加盟商承当。

合同 篇2

夫妻忠诚协议

男方:_________,身份证号码____________________________,住址:___________________________________。

女方:_________,身份证号码____________________________,住址:___________________________________。

男、女双方于年月日登记结婚。双方依据《民法典》等相关规定达成如下协议。

一、为了维护双方的婚姻,共建美满家庭,男方在婚姻期间应忠诚于女方,男方不得有以下行为:

1、与她人发展婚外情、同居、通奸、发生一夜情。

2、通过电话、邮件、短信等方式和异性非工作需要的过度频繁联络。

3、与异性的交往过程中有暧昧言行。

4、嫖娼、赌博、吸毒和有其他违法犯罪行为。

5、实施家庭暴力。

二、男方承诺今后如若发生上述行为,其作为过错方,应当严格履行以下四点:

(一)赔偿女方精神损害抚慰金元。

(二)双方所有共同财产归女方所有,共同财产包括:(清单)

三、男、女双方确定已详细阅读并充分理解本协议所有条款,双方对各条款的内容意思理解一致并自愿签署本协议,不存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平等情形。

四、本协议书一式叁份,男、女双方各执壹份,见证人留存壹份,由男、女双方签字后即生效。

男方:女方:

签订时间:_____年_____月_____日

签订地点:

合同 篇3

甲方:珠海品诚建设有限公司(盖章)

乙方:身份证号:签字:

乙方与珠海品诚建设有限公司承办珠海市。 ,有限公司金湾区嘉诚电子厂厂区(三期)监理业务。因项目管理需要,经双方友好协商,签订了本协议。

1、乙方承担本项目监理业务后,应按照国家、省、市有关规定履行监理职责并指派相应的监理人员;

2、因甲方的经济和名誉损失,甲方有权向乙方索赔;

3、如乙方未能对项目进行有效监督,项目将不合格,质量安全检查中排名靠后,如受到批评和处罚,甲方将分别处以项目经理费1%的罚款。甲方将根据具体情况通知批评或直接安排人员进行监督,由此产生的费用由乙方负责。

4、乙方承担的监理项目发生安全事故,公司受到行政处罚的,处罚由乙方全额承担。

5.乙方承包的监理工程存在不良行为,因甲方以外原因被建设行政主管部门暂停的,应积极与业主、建设单位协调解除。甲方缴纳管理罚金5000元,从第6个工作日起,每天增加1000元,直至复工

6、乙方监理项目如被处分建设行政主管部门,甲方将对企业扣分,乙方应向甲方支付1000元/分的管理罚金。总监扣分乙方应向甲方支付500元/分的管理罚金。监事、监事不得因管理违约金而扣分。

甲方:珠海品诚建筑有限公司(盖章)乙方(签字):

法定代表人(客户):

20xx年月天 20xx 月日

合同 篇4

认购协议书范本最新


认购协议是指双方在购买或认购某一项目或产品时所达成的协议。在这个协议中,双方会确定相关的权利和义务,以确保交易的顺利进行。以下是一份最新的认购协议书范本,基于多年的工作经验进行撰写,以供参考。


认购协议书


甲方(销售方):


地址:


联系人:


电话:


邮箱:


乙方(认购方):


姓名:


身份证号码:


地址:


电话:


邮箱:


鉴于甲方是经过合法登记注册并具备法律能力的销售方,乙方是具备购买能力的认购方,本着平等、自愿、互利的原则,双方经友好协商,达成如下认购协议:


第一条 认购物件


1.1物件名称:


1.2物件描述:


1.3物件规格:


1.4物件数量:


1.5认购单价:


1.6总认购价:


1.7交付日期:


第二条 协议权利与义务


2.1 甲方权利与义务:


- 保证所售物件的合法性和真实性;


- 在规定的时间内安排物件的制造、交付、运输等事宜;


- 向乙方提供相关的技术和售后服务支持;


- 履行协议约定的其他义务。


2.2 乙方权利与义务:


- 准时支付预付款和尾款;


- 配合甲方进行物件的生产、检查、交付等工作;


- 履行协议约定的其他义务。


第三条 付款方式与期限


3.1 预付款:


- 乙方应在签订本协议后的(多少)日内,向甲方支付认购总价的(多少)%作为预付款。


- 预付款一经支付,不可退还。


- 预付款将在乙方支付尾款时所抵扣。


3.2 尾款:


- 乙方应在物件交付前的(多少)日内,向甲方支付剩余认购总价的(多少)%作为尾款。


第四条 交付规定


4.1 物件的制造和交付时间为协议签订后的(多少)日内。


4.2 物件交付方式:


- 物件将通过(邮寄、快递等)方式交付给乙方。


- 物件的运输费用由乙方承担。


第五条 协议终止


5.1 协议在以下情况下终止:


- 双方达成协议终止的书面协议;


- 乙方未按时支付预付款,且在逾期(多少)日内未进行补救;


- 甲方严重违反协议约定。


第六条 争议解决


6.1 对于协议执行过程中的任何争议,双方应友好协商解决。


6.2 如协商未果,任何一方均可将争议提交至(仲裁委员会、法院等)进行仲裁或诉讼解决。


第七条 其他约定


7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,至交付完成后终止。


7.2 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等效力。


甲方(销售方): 乙方(认购方):


日期: 日期:



以上所提供的认购协议书范本是基于多年的工作经验撰写,以确保双方的权益得到保障,并确保交易的顺利进行。当然,实际的认购协议书的内容会根据具体情况进行调整和适应。在签署认购协议之前,建议双方充分了解和熟悉协议的内容,并在必要时寻求法律和专业意见,以确保协议的合法性和有效性。

合同 篇5

建设方,(甲方)____________

承包方,(乙方)____________

甲乙双方经过协商,本着自主经营,自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的情况下,达成下列协议,

一、工程名称,____________________________。

二、承包范围,____________________________。

三、质量,按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。

四、工期,________天。

五、工程造价及付款方式,

1、工程造价,________元/吨,共计________吨,共计________元。

2、付款方式,完工后一次性付清。

六、甲乙双方责任及义务,

1、若甲方不按合同付款,乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失,由甲方赔偿一切经济损失。

2、乙方在施工前,甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通,水电必须到施工现场。

3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。

4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部承担。

5、在施工期间个别天气和个别情况,工期可以顺延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。

七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成,由寿光市人民法院裁决。

八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章后即日起生效。

甲方(公章),_________乙方(公章),_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本

合同 篇6

在当今不断发展的世界,合同的用途越来越广泛,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的代理招工合同,欢迎大家分享。甲方,(以下简称甲方)乙方,(以下简称乙方)一、协议准则根据中华人民共和国劳动法民法典等有关规定,就乙方委托甲方以乙方的名义和用工需求办理招工事宜,双方经协商达成如下协议,二、甲方的责任与义务,1、甲方根据乙方的要求为乙方代理招聘岗位A,共名、薪酬标准,;岗位B,共名、薪酬标准,2、甲方为乙方提供有效真实的求职人员的信息;3、甲方以乙方的名义发布招聘信息招聘合适的人选(年龄在18-30岁之间);4、甲方告知员工要遵守公司的有关规定、乙方公司有权利合理惩罚违纪员工;5、如果甲方为乙方推荐的员工做了有损乙方的事,责任与甲方无关、但甲方有义务协助乙方处理相关的事宜,保护乙方的权益;6、如果甲方为乙方推荐的员工乙方已聘用在两个月内,由于员工自身原因离职,甲方应当在30天内为乙方补上相应数量符合乙方要求的工人或者返还三、乙方的责任与义务,1、乙方提供营业执照复印件和招聘委托书加盖公章、招聘简章,主要办事人员身份证复印件,详细的住所证明和特行审批证明;2、乙方必须为甲方所代招人员实行同工同酬;乙方按时足额发放员工工资,发放时间为每月日。若乙方未按时足额发放甲方所代招员工的工资,所造成的后果,由乙方承担全部责任;3、当员工离职时乙方有义务告知甲方并通知其相关亲属;解除员工,招聘人员有下列情形之一的,乙方有权解除招聘员工,并将该员工的解除原因通知甲方;(1)在试用期间被证明不符合用工基本条件的`;(2)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;(3)严重失职、渎职,给乙方造成经济损失或极坏影响的;(4)利用工作之便、营私舞弊、贪污受贿情节严重的;(5)被依法追究刑事责任的。四、费用支付付款方式1、乙方为甲方支付劳务费用,元人,合计共元;五、协议期限协议期限为从,________年____月____日至________年____月____日。六、协议解除1、协议期限到期自动解除;2、发生争议双方协商解除;3、法院裁决。七、免责条款只要不是甲方自身原因导致,所发生的责任与甲方无关。八、协议附件1、员工名;2、家庭住址以及年龄;3、交接单;4、如有其它事宜,可签本协议附件,协议附件同样具有法律效力;5、乙方委托甲方的事务内容以招工表、委托书为准;6、如果由于乙方的原因,导致协议内容不能正常进行乙方承担一切费用和责任,反之由甲方承担。九、其他事项,1、员工工作的地点,2、员工的工作岗位,3、员工的待遇,4、员工工资的发放时间,5、员工的上班时间,6、单位主要负责人的联系方式,十、补充事项1、乙方在合同签订后必须先付人的前期运作费用,其它运作费用乙方必须在车站(或企业)交接时按实际人数付清;2、甲方有义务安排为乙方所招人员进行体检,费用全部由乙方承担(另行协商);3、甲方必须在本协议签定完二个月招到乙方所需人数,如未招到乙方所需人数,乙方则按实际招到人数支付运作费用,甲方多退少补;4、甲方为乙方所招人员因种种原因被乙方解聘,________年之内乙方不得录用该员工,如果乙方________年内录用该员工则乙方需支付甲方全部劳务费;5、其他约定,。十一、协议生效自签字时起生效,一式两分,甲乙双方各一份,其中招工期为签定之日起生效。甲方,乙方,负责人签字,负责人签字,________年月

合同 篇7

甲方,_________________

乙方,_________________

依据民法典及相关司法解释,甲、乙双方就唐XX人身损害赔偿事宜,在平等自愿、协商一致基础上,本着人道主义和和谐社会等原则,自愿达成如下协议,

一、甲乙双方经过协商确定,甲方自本协议签订之日起日内向乙方另行支付人民币_________________元(大写,_________________万整)。

二、本协议经甲乙双方签字后,乙方不得再因此事向甲方及甲方以外的任何人或单位主张任何权利,并不得做任何有损或影响甲方及甲方以外任何人或单位形象或利益的行为。

三、乙方在收到甲方全部款项后,应向甲方出具收到该款项的收条。

四、本协议的签订并不直接或间接的表示甲方认可对乙方此损害负有过错或法律责任。

五、乙方如违反本协议,则甲方有权要求乙方返还甲方支付的全部费用并承担全部费用百分之________的违约金。

六、本协议自甲乙双方签字按手印之日起生效。

七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

甲方(签字),_________________乙方(签字),_________________

___________年___________月_________日___________年___________月_________日

合同 篇8

甲方(投资者):_________________

乙方:___________________________

依照《^v^合同法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》(以下简称“试点办法”)和其他有关法律、法规、规章制度,甲、乙双方就甲方委托乙方代理报价转让及其他相关业务,达成如下协议:

第一章双方声明

第一条甲方向乙方作如下声明

1、甲方具有合法的证券投资资格,不存在法律、法规和规章制度限制其从事证券投资的情形;

2、甲方保证向乙方提供的所有证件、资料均真实、合法、有效;

3、甲方保证其资金来源合法;

4、甲方已认真阅读乙方提供的`报价转让特别风险揭示书,充分认识并愿意承担报价转让的投资风险;

5、甲方已认真阅读并承诺遵守试点办法和其他报价转让业务相关规则;

6、甲方承诺遵守自愿、有偿、诚实信用的原则,不以虚假报价扰乱正常的报价秩序,误导他人的投资决策;

7、甲方接受并配合乙方对涉嫌违规行为的调查和处理。

第二条乙方向甲方作如下声明

1、乙方是依法设立的证券经营机构,具有股份报价转让业务资格;

2、乙方具备符合规定的人员、经营场所和设备,能够为甲方提供报价转让所需条件;

3、乙方确认其向甲方提供的委托方式以双方约定方式为准;

4、乙方对甲方的开户资料、委托记录等资料负有保密义务,非经法定有权机关或甲方指示,不得向第三人透露。乙方承担因其擅自泄露甲方资料给甲方造成的损失。

5、乙方保证严格按照有关法律、法规和规章制度的规定进行股份报价转让业务。

第二章开立股份账户

第三条甲方初次参与报价转让,应按照《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》及有关业务规则的规定,开立非上市股份有限公司股份转让账户(以下简称“股份账户”)。乙方审核甲方开户申请资料后,为投资者开立股份账户。

第四条甲方申请开立股份账户时,应按照要求如实填写开户资料。由于甲方提供不实资料引起的法律责任,由甲方承担。

第三章委托

第五条甲方委托乙方代理报价转让前,必须设置报价密码,报价密码是甲方在乙方预留的重要印鉴,甲方对此负有保密责任。甲方可持有效证件到乙方柜台或通过其他有效方式(如电话自助委托、自助终端委托)修改报价密码。

第六条乙方接受甲方委托,为甲方办理下列事项:

1、接受并执行甲方的有效委托;

2、应甲方要求提供其账户股份变动情况的清单;

3、双方约定的其他事项。

合同 篇9

2022商品房认购协议书(样本)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。商品房认购协议书(样本)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022商品房认购协议书(样本)正文内容

甲方:(出卖人)______

法定代表人:______

地址:______

邮编:______

电话:______

传真:____________

乙方:(买受人)______

地址:______

邮编:______

电话:______

身份证号码:______为了保护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议:______

一、房屋基本情况:乙方预定甲方开发建设的位于______市______区县______路______号______楼盘:______号楼______单元______号房屋,建筑面积______平方米,其中套内建筑面积______平方米,公用建筑分摊面积为______平方米。房屋单价______元(美元)/平方米,______总房款为(小写)______元(美元),(大写)______元(美元)。户型为______.______

二、认购期间:甲方承诺为乙方所预定房屋保留______天(自______年______月______日至______年______月______日)。______

三、定金:本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币(小写)______元(美元),(大写)______元(美元)。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时,由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。______

四、付款方式:乙方同意选择下列______种付款方式,在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。______

1、一次性付款______

2、分期付款:于签约当日付______%,剩余房款在______日内分______次付清;______

3、个人住房抵押贷款:于签约当日付清房屋总价______%的首付款。______

五、证明文件:甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。______

1、企业法人营业执照______证号:______

2、政府立项证明______证

合同 篇10

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1.工程地址:

工程内容:

二、工程合同工期

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

三、质量标准

本标准以国家消防部门防烧火门安装调试及标准执行

四、合同价款

工程总造价(金额): 万元整

五、付款方式

1、乙方进场后,甲方付乙方工程造价的30%,中期50%,完工后付20%,甲方扣留工程造价款的5%,作为保证金,骏工一年后付清。

2、乙方必须付给甲方工程造价款的20%作为工程转让费。

六、施工要求

将原场地的垃圾全部清理干净,并将垃圾全部运出。所有防火门安装及验收合格

七、双方权利及义务:

1、乙方在施工过程中不得拖欠施工人员工资,与发生经济纠纷及其他纠纷,均与甲方无关,甲方不承担任何责任。施工过程中发生任何事故及伤残事件,全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。

2、乙方在施工地点内严禁发生打架斗殴及酗酒事件及偷窃行为,如有此类情况发生交与公安机关处理,并赔偿一切损失。

3、乙方必须按照合同要求进行施工,乙方必须保证施工质量及要求,如给甲方造成建筑材料浪费和损失,乙方加倍赔偿。

4、乙方如不按合同要求施工,甲方有权拒付余额,并将乙方清理出场,且损失由乙方负责承担。

八、如本合同与原合同不符时,以原合同要求为准。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

合同 篇11

甲方:中铁三局五公司渝商线威罗高速LJ-5项目经理乙方:

为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”,落实“百年大计、质量第一”方针,完善安全质量保障体系,深化安全质量标准施工现场活动,加强施工现场管理,规范施工各项作业,实现施工现场工作有序可控,消除安全隐患为避免潜在的质量问题,防止安全质量事故的发生,双方根据项目的具体情况和双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》签订本安全质量协议。

我。乙方建设的具体项目及时间

1、建设项目:根据劳动合同的内容。

2、施工时间:根据劳动合同。

二。甲方的责任和权利

1、监督检查乙方执行国家有关施工安全、质量的方针、政策、法律、法规和上级规章制度的执行情况。法规。

2.编制工程项目施工组织设计,分解为乙方分包项目。组织、指导、审核乙方编制安全施工方案和分包项目内容质量管理措施,并对乙方认真执行情况进行监督检查。

3、组织相关人员对乙方施工进行定期或不定期的安全质量检查,对检查中发现的问题提出改进措施,并责令乙方整改到位。

4、经常深入施工现场,发现违反安全技术操作规程和施工规范的行为,除对当事人进行帮助、教育和提出纠正意见外,对乙方处以必要的罚款。遇有危及人身安全或工程质量不合规的危险,甲方有权责令乙方停止运营,乙方必须认真对待,接到甲方通知后及时改进。

三.乙方的责任和权利

1、乙方必须严格按照甲方提交的设计文件、材料、技术标准和相关施工规范组织施工,必须接受指导并由甲方对驻施工现场人员进行监督,确保合同规定的工程质量和施工进度符合施工单位、监理单位和甲方的要求。

2.根据根据有关规定,乙方必须采取严格的安全防护措施,并承担施工过程中发生的安全事故以及由此造成的损失所产生的一切费用。

3、乙方负责确保租赁的工程机械设备在使用过程中的安全。如发生机械责任事故,因事故造成的损失及费用由乙方全额承担。

4、乙方施工工程如发生质量事故及返工,一切费用由乙方承担。发生的后果由乙方承担。

5、本单位施工人员应如实登记并向甲方报告,并在进入工地前接受甲方的安全教育。人员调整时,应立即向甲方报告,并进行安全教育。未经安全教育者不得进入施工现场。无身份证者、未满18周岁的未成年人、55周岁以上的人员不得聘用。

6、按规定设置安全管理人员(施工人员50人以上的,应指定专职安全技术管理人员;施工人员不足50人的,部分应指定专职安全管理人员;每个施工队应配备一名兼职安全员),负责施工期间的安全检查。

7、负责课前安全教育和转岗安全教育。分配施工任务时,应进行具体的安全技术交底,并对操作人员进行安全服检查。不安排非特殊工种从事特殊工种工作,不安排高血压、心脏病等不适合高空作业的人员从事高空作业。

8、教育本单位员工遵守规章制度,不违章指挥、不操作。因乙方施工人员违反规定、安全纪律、安全操作规程而在施工过程中发生人身伤亡事故,乙方应承担责任。

4.乙方在施工期间必须遵守以下要求

(一)工程质量

1、工程质量要求高起点、严要求,牢固树立“质量第一”的理念。从每一道工序开始,从子项目开始,加强施工工序的把控,每一道工序的质量检验前,乙方先自检、互检、交接检验,记录甲方负责人签字A、质检员审核通过后,填写工程检验证明,经质检工程师复检后,可邀请施工现场监工通过现场检查并取得签证,方可转入确保工程质量符合甲方及施工单位要求的下一道工序。

2.认真执行合同条款,自觉接受建设单位、监理单位和甲方对工程质量的检查和监督,严格执行隐蔽工程检查制度,对对监理工程师和甲方代表的抽查及要点 检验提供了必要的检验条件,对检验提出的质量问题,必须及时采取有效可靠的措施进行返工或维修。

3、严格按照《测量规程》的有关规定放样施工,重新测量,确保建筑物的定位准确,中心线水平面和横截面准确,符合设计规范的要求。

4、严格控制原材料进场。项目所用原材料的技术指标必须符合国家标准。原材料进入施工现场必须附有出厂合格证和验收报告。经实验室检验合格后方可现场使用。

5、必须按设计配合比施工,保持计量设备完好,严格遵守计量制度。

6、施工应严格按照设计、规范、技术交底、安全交底进行。所用材料符合规范要求,所有结构均符合验收规范要求。

7、积极配合甲方对原建筑材料的收集整理,以及竣工资料的编制。

8、其他未尽事宜按设计文件及相关施工规范要求施工。

(二)施工安全

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,对参与本项目的施工人员进行安全生产教育,并组织学习施工安全操作规程。

2、施工人员严格遵守安全操作规程,按程序操作。

3、严格控制脚手架搭建,确保搭建质量,严禁偷工减料和野蛮施工。

4、高空作业人员必须佩戴安全带、头盔、防滑鞋,并采取必要的防护措施,确保施工人员的安全。

5.电工必须持证上岗,配电箱和开关必须防雨淋,门装锁,安装漏电保护器,实行“一机一闸一漏,一箱一锁”的规定。

6、施工现场应设置安全标志,夜间设置红灯警示,施工现场布置应符合防汛、消防等相关安全规定预防。

7、在火灾多发地区施工火热时,应事先向甲方提出申请,取得书面同意,并采取有效的防火措施方可施工。储存和使用易燃易爆设备时,应采取特殊的消防安全措施。

8、未完成事项应按照有关施工安全标准和规程采取必要的保护措施。

(三)现场文明施工

1. 场地按照批准的建设计划进行规划。禁止随意搭建各种临时设施和居民点。因地制宜,布局合理,布局整齐有序。 ,健康和安全。

2、各种建筑材料、砂石料、备件应按类别、规格、品种堆放,摆放整齐,标志齐全。

3、注意施工现场和生活区的排水系统,经常清洗,保持排水畅通。

4、施工便道应合理规划布置,并做好人员整修,保证畅通。司机应文明驾驶,文明驾驶。

5、施工场地的设置必须有计划、有步骤地进行,使施工有条不紊地进行,工作完成后材料用完完成,并及时平整和恢复场地。

6、设置必要的永久性安全警示标志和施工现场宣传标志。

7、尊重当地群众风俗习惯,遵守当地政府有关规定,加强对员工的管理和教育,与当地乡镇政府携手共建文明建设地点。

合同 篇12

引言,在日常生活中,我们会碰到这样的情况,想开个店铺,可是出钱买的话不划算,就采用租的方式;在外面上班,买房买不起,也只能租房……这些情况的产生让租赁合同也变得无足轻重。租赁合同是指出租人将租赁物交付给承租人使用、收益,承租人支付租金的合同,它包括房产租赁合同、融资租赁合同、租赁合同范本、房屋租赁合同、汽车租赁合同等等。下面是华律网小编整理的2013最新最完整租赁合同范本,希望对大家有所帮助!

阅读指南

范本一,2013年最新房屋租赁合同范本

范本二,土地使用租赁合同范本

范本三,商铺租赁合同范本

范本四,汽车租赁合同范本

范本五,门面房房屋租赁合同范本

范本六,场地租赁合同

范本七,厂房租赁合同范本

范本八,融资租赁合同范本

正文

一、2013年最新房屋租赁合同范本

商品房价格的不断增长,让很多人都对买房望而却步,从而转向租房,这时房屋租赁合同就显得格外重要。那2013年最新房屋租赁合同该怎么写,下面我们一起来看看。

2013年最新房屋租赁合同范本

编号,

甲方, (出租人)乙方, (承租人)

双方经友好协商,根据民法典及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定,就租赁房屋一事达成以下协议。全文阅读

二、土地使用租赁合同范本

土地使用租赁合同怎么写下面是华律网提供的一个范本,希望可以帮助大家!

土地使用租赁合同范本

出租方,(以下简称甲方)_______________________承租方,(以下简称乙方)_______________________

根据中华人民共和国民法典及相关法律规定,为了明确甲、乙双方的权利、义务,经双方平等协商,签订本合同。

一、甲方将位于____市____路____号的____亩土地的使用权及地上建筑物、构筑物、附着物等(见附件)出租给乙方使用。

二、乙方承租本宗土地必须进行合法经营,否则甲方有权收回土地使用权,终止合同。全文阅读

三、商铺租赁合同范本

华律网小编为您提供商铺租赁合同的范本。商铺租赁合同,是指商铺出租方与承租方就商铺租赁所达成的书面合同,围绕着商铺使用权所形成民事租赁关系。下面我们一起来看看商铺租赁合同的格式是怎样的

商铺租赁合同范本

出租方,****限公司(以下简称甲方)

承租方,***(以下简称乙方)

第一条出租物坐落

甲方将坐落于***市号“*****”号商铺,出租给乙方,总建筑面积为㎡建筑面积与套内面积均发生差异时,每平方米租金不变,以产权登记的建筑面积为准计算房屋及其他费用,租赁物具体移交状况见本合同第六条约定。全文阅读

四、汽车租赁合同范本

汽车租赁合同怎么写下面是华律网提供的范本,仅供大家参考!

汽车租赁合同

出租方,__________________________

地址,____________________________

邮码,____________________________

电话,____________________________

法定代表人,______________________

职务,____________________________

承租方,__________________________

地址,____________________________

邮码,____________________________

电话,____________________________

法定代表人,______________________

职务,____________________________

一、出租方根据承租方需要,同意将________吨载重量________牌汽车________辆租给承租方使用,经双方协商订立如下条款。全文阅读

五、门面房房屋租赁合同范本

门面房房屋租赁合同范本是怎样的下面是华律网小编的一个范本,希望能帮助大家!

门面房房屋租赁合同

出租方,XXX市XXX路门面房XXX号房东(简称甲方)

承租方,身份证号,(简称乙方)

根据中华人民共和国民法典中华人民共和国民法典有关规定,经甲、乙双方协商一致,签定本合同。

一、租赁房屋座落地点,XXX市XXX路门面房XXX号

二、租赁期限,从年月日——年月日全文阅读

六、场地租赁合同

下面是华律网小编为大家提供的场地租赁合同,仅供大家参考!

场地租赁合同

出租人(甲方),

承租人(乙方),

根据中华人民共和国民法典等有关法律、法规的规定,双方就租赁场地从事经营的事宜经协商达成协议如下,第一条租赁场地乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(层/厅)▁▁▁▁▁▁▁▁号场地,面积▁▁▁▁▁平方米,用途以营业执照核准的经营范围为准;库房▁▁▁▁▁平方米,库房位置为▁▁▁▁▁▁。第二条租赁期限自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止,共计▁▁年▁▁个月;其中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。全文阅读

七、厂房租赁合同范本

厂房租赁合同范本是怎样的下面是华律网的一个范本,希望对大家有所帮助!

厂房租赁合同

出租方(甲方),xxx

承租方(乙方),xxx(身份证号,)

根据国家有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其完全合法拥有的厂房及配套土地出租给乙方使用的有关事宜,双方达成协议并签定合同如下,全文阅读

八、融资租赁合同范本

融资租赁又称设备租赁或现代租赁,是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。那融资租赁合同怎么写下面是华律网提供的一个范本,仅供大家参考!

融资租赁合同

合同编号,________________________

合同签订日期,____________________

合同签订地,______________________

出租人,______________________(以下简称甲方)

法定地址,___________________________________

法定代表人,_________________________________

电话,______________传真,_______________

电挂,______________ 邮政编码,______________

开户银行,______________ 帐号,______________全文阅读

相关专题推荐,

合同 篇13

夫妻忠诚协议

甲方:

乙方:

一、协议总则:

1.甲乙双方相知相爱、情头意合,愿共筑爱巢,白头偕老。但为了防止今后可能出现的不必要的纠纷,现双方本着互敬,互爱,互信,互谅及共创和谐家庭,美满婚姻的共识下,自愿订立本协议。

2.本协议经甲乙双方签字或盖章及公证机关公证后开始生效。

3.如对本协议所列条款有异议的,任何一方可在生效之前提出,经双方协商之后可进行修改或删减。

4.该协议的最终解释权归属于夫妻双方。

二、婚前财产

1.甲方的婚前财产有:

乙方的财产有:

2.婚前财产的权利归属:

三、婚后夫妻双方的核心守则

1.夫妻双方因相亲相爱而缔结婚姻,故此双方承诺婚后互负贞操,严格遵守《中华人民共和国民法典》第四条所规定的忠诚义务。双方均不得有任何婚外性行为及与其他异性发生情感纠葛问题。如有一方违反本条守则,则必须放弃所有婚前其个人财产及双方婚姻存续期间所有夫妻共同的财产的全部权利,作为给予无过错方的精神和生活赔偿。双方结束婚姻关系之时,过错的一方不得获取任何其个人婚前财产及双方婚姻存续期间所有财产的权利。

2.夫妻之间不可做出任何伤害对方的行为,包括精神及肉体层面。绝对不允许发生任何家庭暴力行为。如有一方违反本条守则,则应赔偿另一方人民币:元。(应要大写,如壹万元整。)

3.夫妻双方均应遵守《中华人民共和国民法典》及其他法律法规所赋予的夫妻之间的法定权利义务,夫妻双方均不可触犯中华人民共和国法律。

四、婚后夫妻双方的权利义务的细则规定

1.夫妻双方婚后均享有《中华人民共和国宪法》及其他部门法所赋予的基本权利并负有基本义务。

2.夫妻双方在婚姻生活之中,均应尊重家庭及配偶,主动承担家庭的各项义务,相亲相爱,互守贞操。

3.夫妻双方的任何一方不得在无理由无根据的情况之下提出结束婚姻关系的请求,应本着互敬互爱的态度积极沟通交流,不得故意欺瞒和欺骗另一方。

4.乙方在妊娠,怀孕,哺乳期间有权利无条件拒绝离婚,甲方对此不得提出任何异议。

5.夫妻双方本着尊老敬老的传统美德,互相承诺婚后必须尊重孝敬对方父母,任何一方不得阻止对方赡养父母并必须协助另一方赡养双方父母,对此不得有任何异议。

6.夫妻双方负有生育、抚养后代的义务,因医学理由不能生育、抚养的情况除外。(此条可根据你夫妻双方的自我意愿定位生或者不生。)

7.夫妻双方生育子女之后,子女的姓名应由夫妻双方自主商议决定。

8.夫妻双方中的一方如在婚姻存续期间不幸发生意外,如下落不明,发生事故致身体残疾,亡故等情况的,另一方必须负起赡养对方父母的义务。

9.夫妻双方中如有一方违反前第三款第一项中的忠诚义务,在结束婚姻关系之时对孩子的监护权和抚养权不得提出任何异议,具体事项应由无过错方进行决定。如孩子的抚养费用承担,探视的时间、次数,孩子的抚养权和监护权归属等问题。

10.夫妻双方中如有一方因违反法律而被监禁,另一方可随时提出结束婚姻关系的请求。另一方不得提出异议。

11.本着创建和谐“大家小家”的意愿,夫妻双方在婚后有义务参加另一方的重要家庭聚会或活动。但因工作、自然不可抗力等原因不能出席的情况除外。

12.夫妻双方对各自父母的财产具有独立的继承权,未经一方授权,任何一方不得侵占。

13.夫妻双方在婚姻存续期间的一切活动均以《中华人民共和国民法典》为准则。

五、其他条款

1.在该协议生效之前,双方可对本协议增加或删减条款。经双方协商同意增加的条款,可增加在本协议第四款之中。

2.夫妻双方如在今后的婚姻生活之中,若认为有未尽事宜,可另行签订补充协议,与本协议具有同等的法律效力。

3.夫妻生活繁琐而细致,在此不进行赘列。望双方共同建立和谐家庭,美满婚姻。

本协议一式五份,甲乙两方各持两份,政府公证部门持一份。自双方签字盖章后有效。

协议人签字盖章:(甲方)年月日

协议人签字盖章:(乙方)年月日

公证机关备案专用章:年月日

注:本文系转载,来源:律师365,仅供普法学习

供需合同十三篇


书写合同的格式你掌握了吗?在这个瞬息万变的现代社会,合同具有公正性,促使双方达成平等,想要了解“供需合同”的相关知识不妨来看一看这篇文章,相信你会找到适合自己的技能培训资料!

供需合同【篇1】

供方:_______________________合同号:_______________________

需方:_______________________签定日期:_____________________经双方协议,订立本合同如下:

产品型号名称规格型号数量单价总额其它要求货款总计(大写):佰拾万仟佰拾元角分预付金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分尚欠金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分一、质量验收标准:___________________________________________________二、包装要求:_______________________________________________________三、交货日期:_______________________________________________________四、交货地点:_______________________________________________________五、结算方式:_______________________________________________________六、违约条款:违约方须赔偿对方一切经济损失。但遇天灾人祸或其它人力不能控制之因素而导致延误交货,需方不能要求供方赔偿任何损失。七、解决合同纠纷的方式:经双方友好协商解决,如协商不成的,可向当地仲裁委员会提出申诉解决。八、本合同一式两份,供需双方各执一份,自签定之日起生效。

供需合同【篇2】

供方:_______________________   合同号:_______________________

需方:_______________________   签定日期:_____________________

货款总计(大写):  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分

预付金额(大写):  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分

尚欠金额(大写):  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分

一、质量验收标准:___________________________________________________

二、包装要求:_______________________________________________________

三、交货日期:_______________________________________________________

四、交货地点:_______________________________________________________

五、结算方式:_______________________________________________________

六、违约条款:违约方须赔偿对方一切经济损失。但遇天灾人祸或其它人力不能控制之因素而导致延误交货,需方不能要求供方赔偿任何损失。

七、解决合同纠纷的`方式:经双方友好协商解决,如协商不成的,可向当地仲裁委员会提出申诉解决。

八、本合同一式两份,供需双方各执一份,自签定之日起生效。

供需合同【篇3】

需方(甲方):

供方(乙方):

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就预拌(商品)混凝土买卖事宜,协商订立本合同。

第一条工程概况

工程项目名称:

工程面积:

预计商砼用量:m,该工程的全部商砼均由乙方供应。预计工期:预计201年月至201年月,日历天数天。

第二条价格条件

3说明:

1、以上价格均未含泵送设备,如使用泵送设备,费用增加如下:

(42米—56米泵车元/立方米,

(地泵元/立方米。

2、如需防冻,增加费用元/立方米。

3、如需抗渗或膨胀需增加费用元/立方米。

4、砂浆价格按当批次混凝土价格计算。

5、细石混凝土价格按高一强度等级计算。

需双方协商对原合同价格进行调整。

第三条货款结算与支付

1、根据供货进度,乙方可以每月或按一定数量与甲方核算供货数量及价款,甲方应配合签章确认。双方依据本合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价格结算手续。

2、价款支付方式及期限:

3、甲方未按期支付价款,乙方提前48小时书面通知甲方后暂停供应混凝土,待价款到帐后恢复供应。

4、付款方式采用现金转帐结付,如采用银行承兑结付,则按照实时价格进行贴息或每立方砼增加10元。

5、甲方应将现金转帐入乙方指定的帐户。

第四条供货数量及质量验收

1、乙方随车提供发货单,甲方代表应在验货后在每车发货单上签字确认。

,每立方砼配比重量误差不超过±2%,或超过误差值为—2%时,则将当日各车数量均按照比实际负差计算混凝土方量。

3、乙方当次供货到现场的混凝土,经甲方表观检验如有异常现象,甲方应即时通知乙方进行核实,乙方应及时解决,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5、乙方供货到现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位,因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,应承担由此给乙方造成的损失。

第五条其他合同权利与义务

1、甲方权利义务

(甲方应于混凝土浇筑提前2日内向乙方提供详细的浇筑计划及技术交底书;施工过程中,甲方根据工程进度调整浇筑计划的,应于浇筑前提前24小时通知乙方。

(根据工程进度需要,应提前数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,以保证乙方有足够的供货准备时间。

(乙方砼运输车到达现场后,甲方代表应在5个小时内完成卸料,超过未完而引起的质量问题,乙方将不承担质量责任。

(甲方应保证场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求,如因甲方的原因及过错造成乙方及车辆等经济损失的应负责赔偿。

(甲方应遵守有关技术规范要求,不得自行现场添加水、外加剂等材料,由此出现的'质量问题由甲方负责。

(执法扣车处罚,由甲方承担责任。

(甲方应按约定期限支付货款。未按期支付货款的,乙方有权停止供货;超过10天仍未付款的,乙方有权解除本合同,甲方应承担逾期付款的违约金并赔偿损失。逾期付款的违约金,按逾期付款额的日千分之三计算。乙方行使合同解除权的,甲方应按未履行完毕的相应合同价款20%赔偿乙方损失。

(甲方不得擅自中止履行本合同或使用第三方商砼,若有发生则向乙方承担未完全履行合同价款20%违约金。因使用第三方商砼,出现的任何质量问题,乙方概不负责。

(若出现工程停建、缓建的,甲方应及时通知乙方。乙方若连续30日未接到甲方的供货需求,视为甲方停工,甲方应在10日内完成货物结算并支付全部货款,未及时付款的按货款日千分之一向乙方支付违约金。

(、甲方在每批次即将浇筑完成前1个小时,应准确确定方量,保持乙方每批次供应中运输车装载不满5方的情况下不超过一次;超过一次按实际装载的数量小于5方的差方,小于部分按每立方100元补偿。

2、乙方权利义务

(乙方供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。

(乙方车辆及人员进入现场后,应当服从现场负责人的统一调动指挥,积极配合甲方,提供优质服务。

(乙方应按要求向甲方提供与混凝土相关的内业资料。

(,乙方应向甲方承担逾期交货金额的日千分之一的违约金。

(乙方提供的产品应符合《预拌混凝土》GB/T14902—20xx及其他国家质量标准。若因乙方产品质量造成甲方损失的,应赔偿全部损失。

(乙方不得擅自中止履行本合同,若有发生则向甲方承担未履行合同价款5‰违约金。

第六条联系方式双方安排代表进行工作联系、签收确认、结算等工作。现场验收时,若合同中约定的双方代表因故无法到场,可由双方代表授权委托的现场签收人员代为确认、签收,代理人的签收效力等同于双方代表人员的签收效力。

甲方代表:

电话:

乙方代表:

电话:

调度电话:

第七条争议解决方式

本合同项发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可向临沂市莒南县人民法院提起诉讼。

第八条其他

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方结算完毕,甲方付清全部货款时合同终止。

2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,每份均具同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

供需合同【篇4】

供方:_________________

需方:_________________

签订地点:________________

签定时间:_______年_______月_______日

供需双方经友好协商,在公平、自愿的前提下,秉着互惠互利、合作共赢的原则,就供方配送需方钢材事宜,达成如下协议以便双方共同遵守:

1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额:

以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准,作为双方结算的依据。

2、质量要求、技术标准及责任期限:材质符合国家标准,钢材随货提供材质证书、吊牌,螺纹钢按GB1499.2-20______产品标准检验,高线按GB1449.1-20______产品标准检验。如有数量异议,需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议,需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告,供方积极协助钢厂质量部门处理异议,并及时换货。

3、计量验收标准:螺纹钢按国家理论重量交货,线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货(线材合理磅差按国家标准为3‰)。

4、结算方式:先货后款:按需方要求送至需方指定地点,双方每月月底结算一次,次月10日付清全部钢材款。

5、解决合同纠纷的方式:双方协商,如协商不成,向供方所在地人民法院起诉。

6、其他约定事项:_________________。

①本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效,必要时以附件形式予以补充,附件同合同具备同等法律效力。供需双方债权,债务履行完毕合同自动终止。

③未尽事宜,另行协商解决。

7、本合同一式两份:_________________供方执一份,需方执一份,签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。

供方需方

单位名称(章):_______________单位名称(章):_______________

单位地址:_________________单位地址:_________________

法定代表人:_______________法定代表人:________________

电话:_________________电话:_________________

开户银行:________________开户银行:_________________

帐号:_________________帐号:________________

供需合同【篇5】

需方:(简称甲方)供方:(简称乙方)

甲方现需乙方供应建筑材料一事,依据中华人民共和国民法典及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,订立本合同,以示共同遵守。

一、工程名称、地点:

1、工程名称:

2、工程地点:

二、供应材料的名称、规格及单价:

供应材料的名称、规格及单价协商确定如下表。

三、甲方权益及义务:

1、甲方应将所需材料名称、规格、数量提前一天通知乙方。

2、甲方应保证所需材料地点道路通畅,保证预定材料有足够场地堆放。

3、甲方应将到场材料进行验收,如有不合格的材料有权将其退出,不予鉴证计量。

4、甲方应将验收合格的材料及时鉴证计量。

四、乙方权益及义务:

1、乙方应及时按甲方预定材料供应给甲方,并保质保量,否则甲方有权指派其他供货商供应材料。

2、乙方供应材料应出具有效票据,及时办理计量签证手续。

五、付款方式:

六、结算方式:

七、附则:

1、本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份,签字生效,具有同等的法律效力。

2、未尽事宜双方友好协商解决,并可增补有关条款。

甲方签字盖章:乙方签字盖章:联系电话:联系电话:签定日期:签订日期:

供需合同【篇6】

2022养生产品供需买卖合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。养生产品供需买卖合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022养生产品供需买卖合同正文内容

供货方:_______________________(以下简称甲方)

购买方:___________________________(以下简称乙方)

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:

一、合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:

1.甲方所供的产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;

2甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方。

3、乙方月均计划消化甲方产品180件;

4、甲方根据乙方全年实际消化金额及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励、供货品种及价格品种______________规格___________单价____________(元)合计__________________元

二、在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方

各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。

三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一:

1.现款现货结算(□是;□不是);

2.期结(□是;□不是),甲乙双方按30天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供的产品全部价款。

3、乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。

四、违约责任甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金_____________元;乙方违反以上协议,除

结清所欠货款外,并向甲方支付违约金______________元。

五、协议期限本合作期限自_____________年_______月_______日至___________年__________月_______日止有效,有效期届满,双

方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。

六、其它本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。

甲方:_________________乙方:_____________

日期_____________年_______月_______日日期__________年_______月_________日

供需合同【篇7】

汽车产品供需合同模板

甲方:(供应方名称) 地址:(供应方地址) 联系人:(供应方联系人) 电话:(供应方联系电话) 邮编:(供应方邮编)

乙方:(需求方名称) 地址:(需求方地址) 联系人:(需求方联系人) 电话:(需求方联系电话) 邮编:(需求方邮编)

鉴于甲方与乙方均有意愿开展汽车产品供应与采购业务,双方共同达成以下协议:

一、产品名称及规格

供应方将销售甲方的汽车配件产品(以下简称“产品”),具体规格、数量及单价详见附件“产品清单”(一份),甲方承诺供货时产品符合国家相关标准及行业标准。

二、供货时间

1、供应方应当按照合同的约定时间按时交货,交货日期为双方共同确认的日期。如遇特殊情况,供应方应当及时通知乙方并与乙方协商约定新的交货时间。

2、乙方应当按照合同的约定接收产品,如遇特殊情况,乙方应当及时通知甲方并与甲方协商约定新的接受时间。

三、价格及结算

1、产品价格为附件中列出的单价(含税),供应方应开具正规发票。

2、乙方应按照实际交货的数量确认付款金额,并于甲方交付货品之日起10个工作日内支付货款。

四、产品质量和售后服务

1、供应方应当保证产品的质量,确保产品符合国家相关标准及行业标准。

2、如发现商品存在质量问题,乙方应及时通知甲方并要求甲方配合处理。

3、合同履行期间,任何有关产品质量问题由甲方承担全部责任。

五、违约责任

1、对于未能按时交货的,供应方应当向乙方支付合同价款总额5%的违约金。

2、对于出现质量问题的,甲方应当承担全部责任并承担乙方因此所产生的所有费用和损失。

六、法律适用与管辖

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、双方如因履行本合同发生争议,应当友好协商解决,协商不成的,双方均同意提交有管辖权的人民法院裁决。

本合同自双方签字或盖章之日起生效,有效期自合同签署后12个月,即自(YYYY年MM月DD日)起至(YYYY年MM月DD日)止。本合同一式两份,双方各执一份。

供应方:(盖章) 乙方:(盖章)

签约日期:(YYYY年MM月DD日) 签约日期:(YYYY年MM月DD日)

附件:产品清单(一份)

范文:

汽车产品供需合同

甲方:XX汽配有限公司 地址:XX省XX市XX县XX路XX号 联系人:李某 电话:XXXX 邮编:XXXXX

乙方:XX汽车销售有限公司 地址:XX省XX市XX县XX路XX号 联系人:王某 电话:XXXX 邮编:XXXXX

为了明确汽配产品的供应与采购,甲方与乙方签订以下汽车产品供需合同:

一、 产品名称及规格

1.1甲方提供:汽车车灯、车喇叭、配件等汽配产品(以下简称“产品”),数量、规格及单价详见《附件一-产品清单》。

1.2 乙方如需更改详细规格需提前协商。

二、 供货时间

2.1双方确认的交货日期为甲方收到合理订单并安排生产后的30天内(含汇丰休息日),供应方应当按照合同的约定时间按时交货。

2.2 如因不可抗力等原因导致延期,供应方应当提前告知乙方,并调整交货日期,乙方应予理解。

2.3 乙方应根据合同载明的数量及规格按时接收交付的货物。

三、 价格及结算方式

3.1 产品价格详见《附件一-产品清单》。

3.2 供应方应对乙方出具正规发票。

3.3 乙方应按照实际交货的数量确认付款金额,并于车配送到乙方库房的当天付清整笔货款。

四、 产品质量和售后服务

4.1 供应方应该确保产品符合国家相关标准及行业标准。

4.2 如发现车配商品存在质量问题,乙方应及时向甲方提出索赔,并要求甲方配合处理。

4.3 合同履行期间,任何与产品质量有关问题由甲方承担全部责任。

五、 违约责任

5.1 对于未能按期交货的,供应方应向乙方支付合同价款总额5%的违约金。

5.2 若甲方恶意将次品或不符合规格的货品发给乙方,甲方将承担一切责任及必要的赔偿。

六、 法律适用与管辖

6.1 本合同适用中华人民共和国法律。

6.2 双方如因本合同的履行发生争议,应进行友好协商;协商不成的,应通过有管辖权的法院解决。

七、其他

7.1本合同有效期自签署之日起24个月直到截止日期,或乙方采购的产品和服务完成数量和/或价值达到合同的规定时止。

7.2如本合同需要修改,应在合同终止前1个月予以协商,经双方签订书面协议,才生效。

供应方:XX汽配有限公司 (盖章) 乙方:XX汽车销售有限公司 (盖章)

签约日期:(YYYY年MM月DD日) 签约日期:(YYYY年MM月DD日)

附件一- 产品清单

产品名称 规格 数量(台/个) 单价 (元/台或个) 金额 (元)

车喇叭

车灯

门把手

消音器

以上规格及交货期等,需经双方确认后签订合同正本。

此份合同正本一式两份,供双方持各一份存档。

供需合同【篇8】

2022供需合同样书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。供需合同样书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022供需合同样书正文内容

供方:_______________________ 合同号:_______________________

需方:_______________________ 签定日期:_____________________

经双方协议,订立本合同如下:

一、质量验收标准:___________________________________________________

二、包装要求:_______________________________________________________

三、交货日期:_______________________________________________________

四、交货地点:_______________________________________________________

五、结算方式:_______________________________________________________

六、违约条款:违约方须赔偿对方一切经济损失。但遇天灾人祸或其它人力不能控制之因素而导致延误交货,需方不能要求供方赔偿任何损失。

七、解决合同纠纷的方式:经双方友好协商解决,如协商不成的,可向当地仲裁委员会提出申诉解决。

八、本合同一式两份,供需双方各执一份,自签定之日起生效。

供方(盖章):______________

地址:______________________

法定代表:__________________

委托代表:__________________

联系电话:__________________

需方(盖章):______________

地址:______________________

法定代表:__________________

委托代表:__________________

联系电话:__________________

供需合同【篇9】

供方单位:_________(简称甲方) 需方单位:_________(简称乙方)

为了明确供气双方的职责和义务,根据《_________》等有关法律法规,经双方共同协商,特订立本合同书。

一、甲方的职责和义务

1.要按照《国家供气标准》规定提供给乙方使用。

2.正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次,再后一次检验是三年,若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

3.及时做好压力表及管道保养与维修。

4.经常向乙方宣传用气知识及安全使用。

二、乙方的职责和义务

1.要按照有关规定范围内使用煤气。

2.不得在户内放气,不得自己维修灶具及气瓶。

3.严禁将液化气残液倒在群众密集的地方,以确保人身安全。

4.如有发现钢瓶漏气及灶具损坏,要及时同专管部门取得联系。

三、甲乙双方事项约定。

1.甲方要在经常的情况下,必须确保不间断地提供乙方用气。

2.出现设备故障或维修,要及时通知乙方尽量在最短时间内修复。

3.以上合同乙方自行管理,如发现不规范操作,一切后果自己负责。

4.本合同生效后甲乙双方均不得修改,合同中如有需要修改经双方协商作出补充。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

代表(签字):_________ 代表(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

供需合同【篇10】

需方:(简称甲方)

供方:(简称乙方)

为了规范材料需供行为,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,经双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守依法执行下列条款:

一、供需材料名称:河沙、石渣、石粉、水泥等。

二、材料品质要求,严格按甲方规定的质量及规格供给。

三、交料地点陈堂村境内

①、乙方按甲方指定地点卸货;

②、由甲方指定的收料人员与乙方交料人员清点数量,并开收料单交乙方送料人带回。

③、乙方在验收材料时,如发现品质、规格不符规定,甲方有权拒收。

四、材料价格及结算付款方式:

1、材料价格:

沙每方元,

石子每方元,

石渣每方元,

石粉每方元,

水泥425金龙吨/元,425同力吨/元

2、结算方式:乙方凭甲方的收料单与甲方采取河沙每车结,石子、石碴每车结算,水泥吨/结。

3、付款方式:

现金结算,工程完工,材料余款全部结清。

五、双方的责任

①、甲方负责协商堆料场地,道路畅通。

②、及时支付料款。

③、每次用料应提前1-2天,通知乙方用料计划。

2、乙方的责任

①、必须按甲方提交的用料计划供料。

②、服从甲方的管理和安排。

③、如特殊情况下不能供料应提前通知甲方以免误工。

六、违约责任

1、双方应严格履行合同的条款,如一方违约由违约方承担责任,并参照合同的有关规定向对方偿付违约部分的5%违约金。

2、甲、乙双方签订合同后,甲方不能自行购取材料,否则视为违规。以上条款双方签字生效,一式两份,各执一份。

甲方:

乙方:

年月日

供需合同【篇11】

工程名称:施工单位: 供货单位: 供货单位资质证书编号:

商品混凝土供需合同

依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规、结合本工程商品混凝土具体情况,经河南诚盈置业有限公司、洛阳市成翔建筑工程有限公司与 协商达成一致,施工单位项目所需混凝土由供货单位全部供应,签定以下商品商品混凝土供需合同。

第一条:工程概况及供需要求:

1、工程名称:练庄安置房二期工程 2、建设单位:河南诚盈置业有限公司 3、施工单位:洛阳市成翔建筑工程有限公司 3、监理单位:河南天兴工程建设监理有限公司 中气智达洛阳建设监理有限公司

4、交货地点:洛阳市洛龙区翠云路与广利街路口向南200米 5、合同签约地: 练庄安置房C区项目部

第二条:使用单位对混凝土的技术要求

第三条:商品混凝土价格:

费用:

抗渗剂费用:P6: / 元/m,P8: /元/m,防冻剂费用: 元/m; 以上费用发生时计取。

第四条:计量与结算方式

1、每次供货到现场须出具有效的随车单据,由施工单位签字验收。

2、每次商品混凝土供应浇注完毕后当日内三方指定专人对帐核算,确认每次供应商品混凝土数量并签字认可作为双方结算付款依据,超过三日核对的一律作废。

第五条:付款方式

供货单位具有一定的商品混凝土生产能力和垫资能力,保证垫资全部工程封顶,施工单位向供货单位支付所用商品混凝土款的75%,施工单位每次付款前供货单位需向洛阳市成翔建筑工程有限公司提供全额正式发票。余款随工程进度支付,在质量检验合格后将余款全部付清。

第六条:双方职责

一.施工单位的基本权利和义务

1、施工单位应在浇筑混凝土的6小时前,由施工单位书面或电话通知供货单位驻施工现场代表,将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点,及其他有关要求通知供货单位。

2、施工单位应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件,保证施工现场道路畅通,有必要的供水,照明等设施和停车场地,并安排专人在现场负责调度指挥,保证车辆和随车人员顺利进出工地,并保证运输人员及施工机械的安全。

3、安排专人在生产期间负责施工,供货单位商品混凝土到达现场,施工单位必须在120分钟内卸料完毕若卸料时间超过120分钟,由此产生的混凝土的质量问题由施工单位承担。

4、对运送到工地的商品混凝土应按相应的规范进行施工操作,并不得擅自在商品混凝土里加水或添加其他材料。如不按相应的规范进行操作或自行添加材料出现任何质量问题,由责任方负责。

5、因特殊原因,需要临时性停工或更改商品混凝土买卖合同清单内容,应及时书面通知供货单位,并与供货单位协商确定新的供应计划。

二、供货单位的基本权利和义务

1、生产企业应建立健全质量保证体系,严格按国家标准和规范组织生产,根据合同和施工单位书面通知要求,保质、保量按时完成混凝土生产供应任务。

2、人员车辆进入施工现场后应服从施工单位合理调配,并积极配合现场施工。向施工单位提供商品混凝土使用技术说明、产品合格证书和相关技术资料。

3、应对商品商品混凝土所用的原材料质量和搅拌、运输、泵送过程中的混凝土质量负责。

4、供货单位应积极配合施工单位对混凝土质量和供应量的抽查,按批次制作出厂检验试块。

5、保证搅拌设备具备微机控制、原材料自动投料、自动计量功能,并保管相应生产原始数据。

6、供货单位配备技术人员、操作人员参与施工,保证混凝土质量合格。

7、按照合同约定和双方商定的供货计划按时发货,保证施工进度和工程连续建筑混凝土的需要。供货单位泵送指挥员、现场施工员必须随货到达现场指挥施工。 8、混凝土量大时必须保证按施工单位要求不间断施工供货。

9、本合同中的价格包含了商品混凝土送达目的地期间发生各项社会关系的协调费、运费,

10、由于供货单位原因造成混凝土质量问题的,其责任将由供货单位承担。 三、产品支付

1、商品混凝土的交货地点:送到施工单位的施工现场或施工单位所指定的其他地点时起,商品混凝土的所有权即转移给施工单位。

2、所有权移交过程中,施工单位认为商品混凝土不符合合同中的技术要求时,经双方确认后可以退货。

3、施工单位指定下列人员代为签收商品混凝土,该人员在履行本合同的过程中所签的一切字据,施工单位均给予全部认可,并承担相应的法律责任,人员为:

第七条:质量验收

1、 商品混凝土拌和物的质量验收按GB14902-20__《预拌混凝土》的有关规定验收:供、需双方均应委派专人负责;

2、 商品混凝土强度评定:按照GB14902-20__《预拌混凝土》、《洛阳市预拌商品混凝土质量监督管理》的规定,在施工现场由供、需双方留置交货检验试件;经28天、60天、90天标准养护,按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》统计法进行评定。满足评定要求,应视为商品混凝土合格。对强度不合格的混凝土供应方负全部责任。 3、抗渗指标应符合设计要求。 4、环保指标应符合规范要求。

第八条:违约责任

(一) 供货单位违约责任

1. 未按合同要求和未履行本合同规定向施工单位提供商品混凝土而造成工程质量问题,

2. 未及时提供商品混凝土使用技术说明、产品合格证和相关技术资料供施工单位检查,

3. 未按合同约定和双方商定的供货计划供货,而导致施工单位工程连续浇筑中断或工期

4. 供货单位接到施工单位项目经理电话或书面通知后,在6小时内开盘供货属正常供

1. 未能向供货单位提供浇筑条件和保障条件而造成混凝土初凝期未浇筑完毕或在供货

2. 施工单位接受供货单位送货后未按合同约定履行验收手续使用混凝土,承担未验收责

3. 由施工单位原因造成商品混凝土量损失(如:暴模、浇筑构件不合格等),由施工单

第九条:其它

1、本合同壹式 6份,供需三方各持

2、本合同经三方签字盖章后生效;

3、本合同生效后,三方均应按照合同约定履行自己的义务,不得擅自变更或解除合同;单方解除合同者,违约方支付对方违约金人民币贰拾万元整;本合同如有未尽事宜,经三方协商一致可签补充协议,补充协议与本合同具有同等效力,并受本合同相关规定的约束,任何单方面修改条文均视为无效。

4、本合同在履行过程中所发生的或与本合同有关的任何争议,如协商不成可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

建设单位(章):

施工单位(章):

年月日:

供需合同【篇12】

供需合同,顾名思义,是指供应方与需求方就特定产品或服务的供应与需求达成的一种合同协议。这种合同在商业领域中极为常见,其目的是为了明确双方的权益和责任,以保障供应方和需求方的正当权益。

一、供需合同的内容和要求

供需合同的内容主要包括以下要素:产品或服务的详细描述、数量、价格、交货期、支付方式等。双方在签署合同时,应明确每个要素的具体细节,确保双方对合同内容的理解一致。此外,供需合同还应具备法律效力,以便在需要时能够得到法律保护。

供需合同的要求也非常重要。合同要具备合法性、可执行性、可变性和合规性。合法性意味着合同不得违反相关法律法规,否则将会被认定无效。可执行性表示合同的内容应具备可操作性,即双方能够按照合同规定进行实际操作。可变性是指合同应具备一定的弹性,以适应市场环境的变化。合规性则是指合同应符合政府政策和行业标准,以确保交易的合法合规。

二、供需合同的重要性

供需合同在商业交易中起到了非常重要的作用。首先,供需合同明确了双方的权益和责任,清晰界定了双方的权力和义务,避免了争议的发生。其次,供需合同规定了具体的产品或服务要求,以及交付和支付方式,确保了供需双方在交易中的权益能够得到保障。再次,供需合同具备法律效力,一旦发生争议,可以通过法律手段解决,提高了交易的保障性和可靠性。

三、供需合同的签署和执行

供需合同的签署和执行是一个严肃而复杂的过程,需要双方共同努力。首先,双方需明确合同的目的和范围,确保合同的内容精确无误,并确保双方都具备签署合同的权力。其次,双方应自愿签订合同,没有任何强迫或欺骗行为。再次,签订合同前,双方应对合同内容进行认真审查,确保自身利益得到最大的保护。最后,合同签订后,双方应按照合同规定履行各自的义务,以确保合同能够顺利执行。

四、供需合同的风险与应对策略

在供需合同中,存在一定的风险。比如,市场需求变化、自然灾害、政策调整等原因都可能影响供需合同的履行。为应对这些风险,双方应在合同中明确风险责任,并制定相应的风险应对策略。例如,在合同中预留一定的弹性空间,以适应市场的变化;同时,在合同中规定一些特殊情况下的解决方式,以应对不可抗力的因素。

综上所述,供需合同是商业交易中不可或缺的一部分。它为供应方和需求方提供了法律保障,确保了交易的顺利进行。合同的签署和执行需要双方共同努力,并在合同中明确风险责任和应对策略。有一个完善的供需合同,可以为商业交易带来更多的机会和成功。

供需合同【篇13】

供方,_________需方,_________┏━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━┓┃ 产品名称及规格型│单位│数量│单价(元)│金额(元)│交货时间│备注┃ ┠─────────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼──┨┃ │││ │ ││┃┠─────────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼──┨┃ │││ │ ││┃┠─────────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼──┨┃ │││ │ ││┃┠─────────┼──┴──┴─────┴─────┴────┴──┨┃ 合计   │ 拾万仟  佰拾元角 分┃┠───────┬─┴─────────────────────────┨┃ │一、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限,   ┃┃ │ ┃┃ │二、交(提)货地点、方式,┃┃ │ ┃┃ 协 │三、运输办法和费用负担, ┃┃ │ ┃┃ │四、包装办法和费用负担, ┃┃ │ ┃┃ 议 │五、验收办法,┃┃ │ ┃┃ │六、售后服务,┃┃ │ ┃┃ 事 │七、结算方式,┃┃ │ ┃┃ │八、随机备件及工具, ┃┃ │ ┃┃ 项 │九、违级责任,┃┃ │ ┃┃ │十、其他约定协议,┃┃ │ ┃┠───────┼───────────┬────┬──────────┨┃供方单位(章)│ │需方单位│┃┃ │ │(章) │┃┃ │ ││┃┠───────┼───┬───┬───┼────┼──┬───┬───┨┃  地址  │ │ 邮编 │ │地址││ 邮编 │ ┃┠───────┼───┼───┼───┼────┼──┼───┼───┨

感恩父母作文优选十三篇


随着互联网行业的发展,我会运用到各种各样的范文,范文往往会涉及到我们生活的各个方面,你是否在寻找高质量的范文呢?在这里,你不妨读读感恩父母作文优选十三篇,相信会对你有所帮助!

感恩父母作文 篇1

五月,是一个多彩的季节;五月,是一个充满温馨的季节;五月,是一个感恩的季节……

五月到了,在这个季节里,有许多值得纪念的日子,比如:母亲节、世界红十字日、护士节、施光南逝世纪念日……等等。

说到母亲节,我想起了那一次我帮妈妈洗脚的事……

“今天是母亲节,同学们,你们今天要送给妈妈什么礼物呢!”“我要买巧克力送给妈妈!”“我要买饼干送给妈妈”……大家都争着要说,我才不会说呢!不过没关系,我来给你们说吧,我要帮我亲爱的妈咪洗脚!

放学了,我像闪电般快的跑回家,大声地喊妈妈:“妈咪,快出来,快出来,我要给你一个大惊喜!”“什么惊喜?”妈妈既惊喜又疑惑地望着我。“哈哈,您等会儿就知道了!”

我连忙去端来一个盆子,往里面冲水,我用手轻轻碰了一下,嗯,刚刚好温。

我让妈妈坐下,我连忙把水端了过来,准备帮妈妈洗脚,可当我一看,妈妈的脚生出了许多的老茧子!啊,妈妈,女儿有多少年没洗过您的`脚了,开始,在我帮您洗脚的时候,我才6岁,现在,我已经12岁了,整整6年我没帮你洗过脚了!再看看,再想想,您难道不是为了我这个无知的女儿操碎了心吗?

想到这里,我的鼻子不禁酸了起来,眼泪,像水龙头般流了出来,一滴,两滴,三滴……眼泪,代表我对妈妈的报答,代表我对妈妈的对不起,妈妈,是您,在背后一直支持着我前进,是您培养着我,您对我养育之情,我无以为报。

现在,我想清楚了,妈妈的爱,是无私的;妈妈的爱,是默默无闻的;妈妈的爱,是至高无上的。

我坚定地对妈妈说:“妈妈,以后我每天都为您洗脚!”妈妈听了,哭了,对我说:“女儿,你是我的骄傲,你是上天赐予我最好最棒的礼物!”

五月,让我们来感恩吧!这也是上天给我们一次感恩父母的机会!

说到这,我想到了一首歌:“世上只有妈妈好,有妈的孩子像个宝,投进了妈妈的怀抱,幸福享不了……”

感恩父母作文 篇2

每一个人都有自己的童年,大家应该都很喜欢自己的童年!我的童年非常有趣。记得有一次,我去游泳池游泳,那时我还不会游泳,妈妈就帮我买了一个游泳圈,我立即高兴起来,不管三七二十一,甩掉鞋子,从妈妈手里抢过游泳圈,光着小脚丫欢呼着扑向泳池的怀抱。泳池里欢笑一片,有的在打狗刨,有的大肚飘扬,有的像泥鳅一样在池里穿梭来往,池里溅起朵朵洁白的浪花......小伙伴的欢声笑语和击水的哗哗声交织在一起,就像一曲悦耳的田园交响乐,我在学着他们在水里扑腾着挺开心!

有一次我去小河边捉鱼,我和小伙伴好不收留易把几条鱼赶到石缝里。我屏住气轻轻的把手伸向石头缝中的小鱼,小鱼的嘴一张一合仿佛在说:求求你放了我吧!我见着条小与可怜的样子就放了他,去捉大的。

金色童年总有金色的故事,好像可以算的上是生命之绿了那一件件快乐的趣事,就是一片片发光的绿叶。偶尔一阵秋风吹过,一片片绿叶跳着舞,让我有了种种有趣的回忆。

感恩父母作文 篇3

现在社会中每天不上学、泡网吧的孩子可以说不计其数,在我每次出门路过网吧的时候,都可以看到成群结队的孩子,我不知道当他们长大了,靠卖苦力过日子的时候,是否会明白了父母的用心良苦?!会明白了为什么父母苦口婆心的告诉他要好好读书!

做网管的姐姐告诉我说,有时候看到那群十几岁孩子,成天整宿泡在网吧里的时候,真为他们感到悲哀,那时候真的很想让他们马上理解:什么叫做“可怜天下父母心”!可惜,事与愿违,那些孩子大多数都是嘴上点着烟,牛哄哄的、成群结队的,总是会告诉别人你不明白我,这不禁让很多人会感叹孩子的无知,社会的悲哀…

醒醒吧?每天泡在网上的孩子,你们该醒醒了,想想你们的'父母这一辈子为了谁?想想他们养育你那么多年后,你又在做什么?然后时常打个电话给家里…好了,出去走走,外面的阳光比对着电脑强很多,朋友!记得休息!

父母你满也辛苦了一辈子,是时候让我孝敬一下你了。您的教诲如春风,似瑞雨,永铭我心,所以应了那首歌的歌名流“浪在天涯,不如早点回家”。

感恩父母作文 篇4

“感恩的心,感谢有你……”一首《感恩的心》,唱出我们要有一颗感恩的心,要学会感恩。碰到难题时,别人帮助你要感恩;碰到挫折,别人给予你鼓励与安慰时要感恩……谈起感恩,首先应当感恩给予我生命的父母。

从我呱呱坠地时起,到青春勃发的奼女,父母付出了良多良多。所以,我要先学会感恩我的父母。以前,我不懂事,以为父母为我所做的一切都是应该的。不知道感恩,还时常惹父母气愤。现在我徐徐长大了,懂事了,知道父母对我的关爱真是无微不至啊。从吃喝拉撒的小事到教我做人做事道理的大事,父母都倾泻良多的心血。

可是我呢?从来没有感谢过他们,更别说去为他们分担忧愁了。回想起小时候,我很爱吃鱼。每次做好鱼之后,妈妈老是细心地一根一根拔掉鱼刺,把它们放进我的碗里。每到这时,我老是绝不客气地把它们统统吃掉,就剩下一个鱼头孤零零地“躺”在盘子中。妈妈看着我贪吃的样子,开心地笑了,把盘子中剩下的鱼头细细地“品尝”着。我看到妈妈吃着鱼头,心想:原来妈妈喜欢吃鱼头啊!从此,每当吃鱼时,我便很无邪地说:“妈妈,你最爱吃的鱼头!”现在想想,妈妈哪里是喜欢吃鱼头啊,是舍不得吃鱼肉呀!

固然这只是一件微不足道的小事,但却道出了父母对我的疼爱。感谢父母孕育我,固然你们很平凡、普通,但我却感到了最无私、博大的爱。这种爱,犹如树根默默无闻地为花朵输送营养一样伟大!在你们的羽翼下我会健康快乐的成长!

感恩父母作文 篇5

在这世界上父母的爱是伟大的爱,父母总是无私的奉献,却不寻求一点回报。我们就像那鸟儿,父母仿若天空,让我们无忧无虑,自由自在的飞翔,我们就像那鱼儿,父母仿若大海,让我们尽情玩耍,做我们自己。

我至今还记得那年夏天,那是母亲对我爱的表示。夏日炎炎的天气,还刮着阵阵小热风,太阳公公无情的烘烤着大地,而勤劳的人们却在炎热中忙碌着。我需要买语文练习册,英语练习册,笔记本…

妈妈知道后,就跟我说,你在家里等着我在外面去找找,再帮你买一买。我应声答到。然后母亲帮我去买资料,而我在家里看着电视,玩着电脑游戏,开着空调,吃着冰棍,优哉游哉。一个小时左右我听见妈妈的脚步声音了,滴答滴答妈妈上楼了,我开了门,然后我惊呆了,以前的某亲很漂亮;现在母亲像似变了一个人一样,脸通红通红,还夹着汗水,头发乱的糟糟的。

妈妈把东西给我,并问我对不对,我急忙说:“对,对,对,”母亲笑了,而卧却湿润了眼眶。我说了句妈妈我爱你。我知道妈妈对我的爱,却忘记了给她了多少,对妈妈有多重要。或许在妈妈累了的时候,给妈妈捶捶背,给妈妈倒杯水,或许给妈妈洗个脚,或许给妈妈一个拥抱,说一句我爱你,就已经足够了,因为妈妈想要的很简单。

所以对我们来说只要做小事就好,因为他们要的东西是那么的简单,只要有万分之一的爱和关心或许就够了。(指导教师:张雯)

感恩父母作文 篇6

光阴似箭,日月如梭,时间过得飞快,转眼,我从牙牙学语的顽童成长为亭亭玉立的妙龄奼女,在这期间,父母不支付出了多少辛勤的汗水,这其中有苦,有乐.........

苦,每当夜深人静的时候,就会传来我的哇哇啼哭声,每每这时,父母就要拖着疲劳的身子起身哄我睡觉,直到我睡着了,天也微微亮了,他们又要起床做饭,为我热牛奶,做好饭,他们又要去上班。假如把这些压在我一个人身上,我就要体力不支,休克了!可是父母却这样坚持了良多年,他们也没有喊过一声苦、累........

乐,父母再把我拉扯大的同时,其间也有良多可乐的事:好比说:我学会了走路;会自己吃饭;会自己。,每到这时,父母的脸上就会露出一丝会心的微笑。

为了感恩父母,我决定要做一点家务感谢与答谢父母,可是做什么呢?对啦!做饭,为父母做一整理晚餐。当父母放工时,看到一桌子的饭菜,不由得惊讶得目瞪口呆,他们看看菜,再看看我,问:“这是你一个人做的?”我自豪地说:“是!。...”没等我说完,父母的眼眶里已满是打动的泪水。

我想:父母等这一天已经良久了,他们多么但愿我快点长大,我们懂得了感恩,他们是多么欣慰啊!时光飞逝,我们的身子一每天健壮,可父母的背影却一每天佝偻;我们的成功越来越多,父母眼角的皱纹也越来越密。每每这时,我就会感到无比的伤心和内疚。

有人说过:亲情是需要父母和子女共同努力创造的气氛。我们是否也该做点什么了?学会珍惜自己的亲情,学会感恩。所以我在这一周中,帮父母做家务,体验他们的辛劳,经由一个礼拜的锻炼,我彻底理解了父母的辛劳,所以我一定会珍惜这来之不易的'亲情。

感恩父母作文 篇7

俗话说“羊有跪乳之恩,鸦有反哺之情”,人也应该懂得报答父母的养育之恩。父母的养育之恩,值得我们用尽一生去报答。

从我们呱呱坠地开始,父母身上就多了一个职责。他们或许给不了我们如何奢侈的物质生活,但他们却能用尽自己所能让我们过得更好;他们或许不能像老师带给我们许多知识,但他们却能告诉我们许许多多做人的道理。或许有时我们会因为一些分歧而误会父母,可他们却是真正为我们好。

记得小时候看电视,总会有一则广告:一个小男孩吃力地端着水盆来到妈妈面前,对妈妈说:“妈妈,洗脚。”曾经的我因为还小,或许看不懂这则广告的真正意义。但如今,我已经长大了,我也懂了。父母生我们养我们,为我们撑起一片天,每当我们受了伤,流了泪,总是他们第一个为我们擦干眼泪,告诉我们应该怎么做;每当我们做了错事,也总是他们第一个教导我们,带我们走回正轨道。他们也会有老的一天,我们要从小学会感恩,哪怕只是一件微不足道的小事,也许也能让他们感动很久吧?

他们默默在身边为我们付出,我们总也要回报他们。我们要学会长大,我们要学会感恩父母。不能一味地向他们索取,从现在开始,带着一个感恩的心,用我们的行动去报答他们吧!

感恩父母作文 篇8

“羊有舔乳之情,鸦有反哺之义”,人怎能没有尽孝之念呢?莫等到欲尽孝而亲不在,终留下人生的一大遗憾。要想将来不会后悔莫及,我们就应该从现在开始,从身边的小事去感恩父母,回报父母。回报,也不一定非要是物质上的回报,更多的应该是精神上的、情感上的回报。就算是远渡重洋、留学海外,我们时刻都要怀揣着一颗感恩的心。正如世纪白叟巴金所说:“我是春蚕,吃了桑叶,就要吐丝。”春蚕得到了人们的养育,便吐出雪白的丝,织成绚丽的锦,回报人类,所以,它得到人们赞美与钦佩!

一天晚上,天气早已入暮。我正在做作业,放下手中沉重的钢笔,聆听窗外的雨声。我把手伸出窗外,雨真凉,滴在手上,仔细看看,雨滴晶莹剔透,就像透明的钻石一样。“哈欠!”我打了一个喷嚏。这时,妈妈赶忙走了过来,对我说:“孩子,怎么把手伸出窗外呀!外面多冷。”妈妈连忙把窗户牢牢关上,然后摸了摸我的额头,妈妈的眉头立即皱了起来。

妈妈到桌子上拿了一个温度计,对我说:“来,孩子,你把这个夹到腋下,快,乖一点!”我照着做了。我不外是淋了一下雨,有那么严峻吗?大惊小怪!过了五分钟,老妈让我把温度计拿了出来,三十八度!哇,有这么夸张吗?我真病了!还病得这么厉害?这时,妈妈二话不说就把我抱了起来,抓起一把伞就往外跑。

妈妈一手抱着我,一手打着伞,我听到妈妈“呼哧”的喘气声,听到“啪啪”的脚步声,听到“哗哗”的雨水声。我在雨中上下颠簸着,我的身上一滴雨水也没有,可妈妈一直在被雨水淋,被雨水打。到了医务室,妈妈放下我,我发现她的全身都湿透了,像刚从水里爬出来。

第二天早上,我醒了,我闻到妈妈早就给我预备好的丰盛早餐,妈妈对我温顺地说:“孩子,你身体惬意吗?头晕不晕呀?”“我都没事了,妈妈!”这时,我和妈妈对视了一眼,我发现她的眼睛里充满了血丝,像火一样烫了我一下,我感觉我的眼睛好热……唉,由于我的无知,由于我的不懂事,我一定又让妈妈一宿没有休息好啊!我从来不知道暖和和爱是什么,今天,我终于体会到了,暖和和爱的同义词,叫做母亲。

父爱如山,母爱如海,我们家的父爱母爱,为我和姐姐撑起了一方晴空。不管走到哪儿,我们都是暖和的,都是快乐的,都是幸福的!有爸爸,有妈妈,有家人,我成长的路上满满都是花,满满都是爱!我永远感谢感动你们!

感恩父母作文 篇9

“鸟有反哺情,羊有跪乳恩”。天然界中动物尚且懂得感恩,我们人类则更应

该学会感恩。怀抱一颗感恩的心,如同人生的旅途中点燃了一座灯塔;怀抱一颗感恩的心,如同茫茫沙漠中生长出一片绿洲;怀抱一颗感恩的心,如同飞机有了是自己平稳飞行的尾翼;怀抱一颗感恩的心,如同雪后那缕暖暖的阳光……感恩是结草衔环,是滴水之恩涌泉相报。懂得感恩是一种美德,是一种境界,是一种哲学。

我们来到人间时,一无所有,是父母给予我们了衣食,传授我们知识,教育我们做人……母爱是季羡林的母亲身己吃“红的,绿的”,让他吃“白的”;父爱是朱自清的父亲蹒跚的爬上站台,只为给他买橘子。“尊在慈母前,浪子不知寒”,“慈母手中线,游子身上衣”,母爱暖和着我们;“父亲是儿那登天的梯,父亲是那拉车的牛”,父爱默默帮助着我们。父母是为我们付出最多的人,由于他们,我们才走到了今天。若果说母爱是一股清泉,时时润泽津润我们的心田,父爱则如一盏明灯,时时照亮我们的人生;假如是母爱是船,载着我们走向成熟,父爱则是一片海,给我们一个暖和的港湾。

良多时候我们会为了目生人的一个小小的帮助而万分感谢感动,而我们的父母为我们做了多少次饭,吃了多少的苦,流过多少次泪,太多的人以为那是父母理所应当做的,而从来没想过感谢父母。对于父母的专心良苦,我们应该做的就是去感谢他们,让他们的辛劳得到回报,让他们疲劳的心得到慰藉,让他们知道那些付出是值得的。

感恩父母,实在很简朴,可以是他们生日时的一件小小的礼物,是他们劳累后端给他们的一杯清茶,是他们心情不好时的一句安慰,是我们为他们做的一次饭……感恩父母可以体现在日常糊口的良多时候。《论语》有云:“父母之年,不可知也。”假如你懂得感谢感动你的父母,就赶快表现出来,不要到了“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”时后悔莫及。

人要懂得感恩,感恩是人生涵养的进步,感恩父母则是每个人都要学好的必修课。感恩父母的人才会受人尊敬,感恩父母的人才会更收留易成功,感恩父母的人生才出色,感恩父母的人生才是完整的人生!

感恩父母作文 篇10

糊口中有许多人值得我们感恩。如老师,父母,朋友。我最要感谢的人就是我的父母。是他们给了我生命,是他们给了我但愿。

都说父爱如山,母爱如水。山就是保护,有了山可以不怕别人欺负我们了。水就是爱护滋养,我们有了水的保护,就不怕苦不怕累,有了山和水的保护我们就什么都不怕了。

妈妈再苦再累。放工儿后,晚上回家也要给我做饭,还有倒上我早上要喝的水,怕我没有水喝。有时我生病了,妈妈会带我去看医生。就算是病得很轻,妈妈也会很着急让我吃药,让我好好休息。假如我累了,妈妈就会一直给我推拿,直到我感觉好了一些,她才休止。

爸爸也不是是关心我。爸爸天天努力挣钱,天天到深夜,路人都少了才回家。早上很早就起床,都不知道休息。早起晚归就是为了我们这个家,就为了多挣一些钱,供我好好学习。让我将来有出息——考上一所好的大学,找到一份好的工作!固然我们家没有太多的钱,但是父母还让我和姐姐去补许多课。

妈妈和爸爸这样的努力还不是为了让我们有出息吗?我一定不辜负他们的期望,长大以后好好答谢爸爸和妈妈。爸爸和妈妈的恩德,岂非不值得我们感恩吗?

感恩父母作文 篇11

童年是金色的阳光,它使我们快乐地成长。童年是多彩的,它给我们留下了许多快乐的事情,多么刻骨铭心。今天,让我们一起回忆童年的有趣故事,一起回忆童年的有趣故事。

在一个阳光明媚的早晨,我正要去买早餐。我看到花朵伸开了,草迎着我,鸟儿飞了起来。此时,仿佛在天上行走,一切好像都还活着。为所欲为。为所欲为。全部免费。假如桃花愿意开花,则开花,假如愿意或不愿意开花,则结果。花不需要开花,桃子不需要开花。

我看着天空,天空高高,云层苍白,野鹅从南方飞回,白色的云层在不中断变化。当我走路时,我想知道为什么云彩在天空中漂浮。当我回到家时,我问妈妈,但妈妈不知道,也许那些云很无聊,正在和其他云一起玩游戏。

妈妈想了一会儿,微笑着说:“也许,你说的是对的,这很有趣!”

听完母亲的赞美之后,我的内心布满了喜悦,仿佛一团乌云踩在我脚下,我感到幸福就在我身边。

五年过去了。尽管在过去几年中发生了许多类似v的事情,但它们却不像五年前那么有趣。由于我已经老了,所以我不会做那种愚蠢的事情。

我默默地想,假如时间可以倒流,但愿我能像以前一样快乐。

感恩父母作文 篇12

《二十四孝》,虽然人的地位不同,但都有一颗值得尊敬的孝心,生活中有许多这样的人,感恩父母,我做到了吗?

黄香失去母亲,照顾父亲;舜受到后母、弟弟和父亲的欺负,也不介意;陸绩不惜自己受委屈,也会想起母亲喜欢吃橘子;江革不怕苦,照顾母亲他们的孝心都很值得尊敬,我不像他们有的失去母亲,有的受欺负我衣食无忧,衣来伸手,饭来张口,通通不缺,虽然我有时会帮父母做点家务,他们会说我孝顺、懂事。看完《二十四孝》后,我才知道比起他们我做的都是些微不足道的事情而已。

在古代,很多平民百姓都非常穷,但是,就是这样穷苦的生活他们也孝顺,为父母着想。现在的我们与古代的他们恰恰相反,现在很多人不愁吃喝,有很多人也不懂得孝敬,与古代相比,我们不是应该更加孝敬父母吗?

父母是我们的第一任老师,他们教会我们做人、品质、道德,生命是他们赐予的;家是他们给予的;生活是他们赠予的,同学们,孝敬父母、长辈,你们做到了吗?没有做到就快点儿行动吧!

感恩父母作文 篇13

感恩父母,是您们给了我生命,让我生根、开花,直到结果,是您们养育了我,给了我幸福和快乐。

妈妈,您就像那灿烂的阳光,温暖了我的心窝;您就像那火红的太阳,照亮了前方的路,让我知道走那条是对的,那条路是错的。

爸爸,您就像那高大挺拔的大树,为我遮风挡雨,保护我,为我受尽了风寒。

感谢您们对我的养育之恩,对我的抚养和厚爱。是您牵着我的手一步一步教我走路,鼓励我去克服重重困难;是您教会我做人,为我导航;是您呵护我,给我关怀教我做一个实实在在的人。如果有人欺负我,您们总会挺身而出,为我解决麻烦。有的时候我遇到难题,您们就仔仔细细的为我讲解,不管费多大心思,您们讲到了我听懂才肯停。您们刚才那紧皱的眉头,这才舒展开来。您们的养育之恩使我终身难忘,我一定会“滴水之恩当以涌泉相报。”父母永远是我人生道路上的一面镜子。

爸爸、妈妈,您们的笑容永远是那么灿烂,您们的问候永远是那么的亲切,您们的双手永远是那么的温暖,您们的教诲使我终生受益。妈妈,我们的家虽然不富有,但您却说只要我能考上大学,有个好工作,不管破费多少您都愿意。妈妈,我一定会早个好工作,有个好收入,让您们不再吃苦,不在为我受累。

感恩的心,感谢有您,伴我一生,让我有勇气做我自己。您们是世界上最伟大的父母!

基建合同(合集十三篇)


每当我们进入职场开始处理工作时,相信很多人对于合同的重要性都深得体会。签订合同也是最有效保障自身权利的方法之一。考虑到您的兴趣爱好笔稿范文网的编辑推荐一本“基建合同”,请继续浏览我们的网站以获取更多信息!

基建合同(篇1)

最新的学校基建工程合同

在当今不断发展的世界,我们用到合同的地方越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编为大家收集的最新的学校基建工程合同,希望能够帮助到大家。

甲方:

乙方:

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

①工程名称:教学楼。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的'办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

建设单位:

施工单位:

公证单位:

20xx年xx月xx日

基建合同(篇2)

甲方(负责人):_________________

乙方(承包人):_________________

根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房地基工程达成协议,为规范建造私人住宅地基工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

一、建筑工程概况

开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。

二、合同价

本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。

1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。

3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。

三、双方的责任

1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。

2、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。

3、乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。

四、结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。

五、如未尽事宜由双方协商解决。

六、本合同一式二份,双方各执一份。

甲方签字(手印):____________

________年_____月_____日

乙方签字(手印):____________

________年_____月_____日

基建合同(篇3)

发包人(全称):___________________ (以下简称甲方)

承包人(全称):___________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》等有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就建设项目的建设事项达成协议。

一、工程概况

工程名称: 淮南长璧煤矿机械有限公司工厂维修项目

工程地点:___________________

工程内容: 工厂零星维修工程 集团工程应附承包人承包工程清单(附件1)

项目立项批准文号: 资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:____________________________________________________

三、合同工期

开工日期:___________________

竣工日期: 合同工期

四、质量标准

工程质量标准:___________________

五、合同价格

金额(大写): ___________________以实际金额为准 (见工程签证单)

六、组成合同的文件

成本合同的文件包括:

1.本合同协议

二、本合同专用条款

三、本合同一般条款

4.标准、规范及相关技术文件

5、图纸

6.工程量清单

7.工程报价或预算

谈判、变更等书面协议或文件视为本合同的一部分。

七、本协议中的词义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的词义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保证期内承担工程质量保证责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款和其他应支付的款项。

十、合同生效

合同签订时间:___________________ 合同订立地点: ___________________本合同双方约定:___________________

发 包 人:___________________(甲方) 承包商(乙方):___________________

住 所: ___________________住 所:___________________

法定代表人: ___________________法定代表人:___________________

委托代理:___________________ 委托代理:___________________

基建合同(篇4)

基建工程项目管理办法(暂行)

第一部分

总则

第一条

为了加强公司基建工程项目的管理,保证公司各项基建工程项目的顺利实施,依据国家有关法律法规、规范、标准和集团公司有关规定,特制定本暂行办法。

第二条

凡属公司在疆新建的基本建设项目、土建工程、机电安装工程、线路工程项目、装饰工程、防腐工程、技改及安措项目工程(以下简称基建工程项目)均按本办法执行。

第三条

职责划分

(一)总经理是公司所有基建工程项目的第一责任人,负责各基建项目的全面领导工作。

(二)各基建工程项目部(以下简称项目部),全面负责本项目的日常管理和协调工作。包括工程计划的编制、设计图纸的会审评审、工程材料和设备验收、施工现场监督和检查、工程进度和工程质量的监督验收和评定、各类技术档案和资料的收集归档等工作。

(三)公司各业务部门负责各基建工程项目的质量监督、抽检、验收以及与项目有关的协调工作。

(四)项目监理依照法律、法规、行业标准和合同等代表公司对建设工程质量进行监理,对被监理工程的质量担负监理责任。

(五)各工程施工单位按照设计文件、施工方案以及国家有关标准、规范和规程进行施工,对所承包基建工程的工期、质量、安全等负责。

(六)质量监督部门代表政府依据有关规定,对工程进行监督和认证管理。

(七)基建工程项目审批权限:投资金额在5万元以下的,由分管副总审批;在5万元以上30万元以下的,由总经理审批;在30万元以上的,由董事长审批。经批准的工程项目必须公司综合部备案。

第二部分

合同管理

第四条 合同是工程结算的主要依据,项目部与勘察、设计、施工、监理等单位全面实行经济合同制,明确各自经济责任,加强沟通协调,在保证质量的前提下,缩短建设工期,争取早日达产见效。

第五条

在项目基建期间,各项目部负责妥善保管本项目与设计、施工、监理等单位签订的各类合同,项目竣工后统一转公司综合部归档。

第六条

项目部在施工过程中必须监督、跟踪合同实施过程的各个环节和细节,并做好各分包合同的协调和管理工作,要杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。

第三部分

工程材料(设备)管理

第七条

各项目部和施工单位要加强施工材料和设备的管理,设置专业的检查验收人员,按照国家有关规范和标准,对进场的每一批工程材料或设备进行检查和验收。

第八条

检查验收应注意以下事项

(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表等必须具备质量合格证(出厂合格证)、各类检验试验记录或检测报告等。施工中采用的新材料或新产品时,都必须通过技术鉴定,并制订出质量标淮和操作规程后才允许在工程上使用。

(二)特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表等必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

(三)项目部、监理单位对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以随时抽样复验。复验合格由项目部承担费用,复验不合格由施工单位承担费用,并严禁使用。

(四)施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(如强度、压力、绝缘等)一律按有关规定由施工单位进行,并通知项目部和监理单位到场,不得任意减少内容和降低标准。

(五)安装工程的主要材料必须按专业规范和标准进行检测、检验。

(六)材料取样、送检等过程,项目部和监理单位必须派人参与。

第九条

检查验收完毕后,根据检查验收结果,由项目部、监理单位及施工单位填写《工程材料/设备检查验收表》,注明各种材料或设备的型号、批次、规格及质量检验情况等,项目部、监理单位和施工单位专业管理人员必须在检验报告上签字。

第十条

经检查和验收符合要求,并经各项目部、监理单位和施工单位分别签字认可的,可作为合格材料进入场地。未签字认可的一律不得使用,并要责成供货商退货、调换或重新采购。

第十一条

施工单位必须设有材料场,各种材料要分类存放,确保材料的安全。

第十二条

用于工程施工的机械设备必须符合行业内部有关规定,保证在施工中不影响施工质量。施工单位应加 3 强对施工机械的维护和检修工作,建立设备台账,掌握各种设备运行状况。

第十三条

严把材料使用安装关。项目部和监理单位要抽验施工材料能否满足施工质量要求,督查施工单位严格按施工技术规程、规范要求进行施工安装。

第四部分

工程进度管理

第十四条

施工单位要做到精心设计、精心施工和精心管理,合理分解工期,分阶段、分工序控制,抓主要矛盾和关键工程,实现对工期进展的科学预测,做到心中有数,确保工程按期完成。

第十五条

施工单位在接受施工任务后,首先要组织力量核对设计文件,进行补充调查和施工测量,编好实施性施工组织设计。要安排好施工所需的劳力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作。

第十六条

工程调度会管理制度

(一)为传达贯彻上级文件精神,检查落实现场施工质量、进度及安全状况,协调解决基建过程中的有关事项,实行工程调度会制度。

(二)工程调度会由项目部组织,监理单位、施工单位相关负责人或成员均要参加,必要时公司机关业务部门派员参加。

(三)工程调度会结合本项目的实际情况,原则上每天一次,各项目部要认真做好本项目的调度会会议记录,每天将工程进展情况上报公司。

第五部分

现场工程质量管理

第十七条

现场工程质量管理实行项目部与监理单位双到位监督原则,项目部和监理单位是现场工程质量管理的第一责任单位,必须要指定专业人员对现场工程质量进行监督管理。

第十八条

施工单位应推行全面质量管理,建立健全质量保证体系、技术管理和检查制度等,贯彻“防检结合,以防为主”的方针,控制影响工程质量的各种因素,抓好施工全过程的质量管理,保证工程质量达到设计要求,争创优质工程。

第十九条

建立工程质量三级检查制度,即施工单位自查、项目部和监理单位日常检查、公司业务部门抽查三级检查制度。其中,施工单位的自检和项目部、监理单位的日常检查,每周不能低于5次;公司业务部门的抽查,每周不低于1次。

第二十条

监督检查工程质量的内容主要有:

(一)施工单位质量检测人员及设备是否到位,质量自检系统是否完备。

(二)监理单位旁站监理是否到位。

(三)各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

(四)负责施工过程中现场取样(项目部必须在场)

(五)及时处理质量缺陷,避免出现重大质量事故。

(六)进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。

第二十一条

对于工程质量达不到约定标准的部分,要责成施工单位拆除和重新施工,直到符合约定标准。

第六部分

工程安全管理

第二十二条

参与建设的各施工单位,是保证安全生产的直接责任者,要严格遵守安全操作规程,加强安全生产教育,建立和健全安全生产管理制度,定期开展安全大检查,及时发现问题,防患于未然。第二十三条

项目部和公司业务部门负责监督施工单位是否遵守工程建设安全生产有关规定,是否严格按安全标准组织施工,检查施工单位在施工过程中的各项安全防护措施,及时消除安全事故隐患。

第二十四条

各项目部在对外签订施工合同时应审查施工单位的安全资格,作业规程中的安全技术措施,特殊危险作业及季节施工、交叉平行作业、防治水、重大运输、吊装作业、高空作业等项目的安全施工措施。

第二十五条

施工单位对特殊工种作业人员必须进行安全生产技术培训,并经考试合格后持证方可上岗。

第二十六条

施工单位在施工期间,发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时,应当立即停止施工并报告项目部。需对安全设施设计作重大变更的,应当按照规定重新审查。

第二十七条

由于设计错误或选用不合格设备而导致事故,要追究设计部门的责任;由于施工、安装存在问题而导致事故,要追究施工、安装单位责任;对于订购低劣产品和材料而在生产中出了事故,要追究相关部门的责任。

第七部分

设计变更和现场签证

第二十八条

设计变更、现场签证的程序

(一)施工前要对施工图纸进行深入细致的会审,并进行技术交底,为施工做好准备,图纸会审中提出的变更设计意见,由监理单位汇总,经项目部审核审定、总经理批准后,再报原设计单位校核签发。

(二)施工过程中,若项目部需对原工程设计进行变更,其设计变更应由设计单位签发变更设计文件或设计变更施工图,经总经理批准后方可变更。

(三)若施工单位因施工工艺要求必须变更设计时,应提前拿出变更设计意见报监理单位审核,然后经项目部审定报总经理批准后,再由设计单位签发变更设计文件。

(四)由于图纸错误或工艺、标准等原因引起的变更,应由施工单位根据现场的实际情况填写现场签证单,所有工程量必须现场测量后据实填写,参加人员必需现场在签证单上签字确认。现场签证单一式三份,由监理工程师、项目部相关负责人签字,经总经理批准后生效。

(五)所有签证,施工单位必须在进入下一工序前24小时将联系单报送监理单位校核,经项目部领导、总经理审批签认后方能生效。

第二十九条

执行变更、签证的责任

(一)施工单位在接到被确认的变更、签证后,必须按经确认的变更、签证的具体要求实施。

(二)因施工单位擅自变更设计,若造成质量问题或经济损失由施工单位全部承担,延误的工期不得顺延,并按该部分工程造价的30%进行违约处罚。

(三)对于减少合同价款的变更,施工单位必须按照规定做出相应工程变更价款的报告提交项目部,否则,因此造成的损失,由施工单位承担。

第三十条

确定变更价款方法

(一)双方确认的施工图预算中已有适用于变更工程的价格,按已有的价格确定价款。

(二)双方确认的施工图预算中没有适用于变更工程的价格的,按本合同条款中的相应规定执行。

(三)按本条前两项规定无法确定变更价款的,由施工单位按当地市场行情提出适当的变更价格,经项目部确认后执行。

(四)因施工单位自身原因导致的工程变更,施工单位无权要求追加合同价款和顺延工期。

第八部分

工程验收及结算

第三十一条

工程验收的内容主要包括:检查工程是否按批准的设计进行建设,检查已完工程的质量并对遗留问题提出处理要求和下一步安排,检查工程是否具备运行条件或下阶段建设的条件,总结工程建设经验并对工程作出评价等。

第三十二条

隐蔽工程的验收

(一)隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况无法进行复查的工程。隐蔽工程的检验目的在于将质量保证体系贯穿到每道工序中,从工程建设内部层层把关,进而使得工程项目整体质量得到保证。

(二)施工单位应在隐蔽工程验收前12小时,填写《隐蔽工程质量检查记录表》,明确隐查内容,通知项目部、监理单位及有关验收单位做好验收准备。

(三)经检查合格,由各验收单位共同签署《隐蔽工程质量检查记录表》和《隐蔽工程验收记录表》后,方可进行下道工序。

(四)检查发现问题,项目部和监理单位有权利要求施工单位返工。施工单位不按要求进行返工和处理时,项目部有权通知施工单位停工,停工损失由施工单位负责。

(五)施工单位未通知各验收单位自行隐蔽,项目部、监理单位有权提出重新开挖检查,检查费用和施工修改费由施工单位自行负责。

第三十三条

分部工程月度验收及结算

(一)分部工程月度验收由项目部、监理单位组织进行,时间为每月21-24日,月度完成统计以25号的实际进度为准。

(二)按合同要求,若月度验收合格,由施工方呈报经项目部、监理单位审查认可的结算单据,分别经项目部负责人、公司分管领导、公司总经理及分管财务领导签字,并报公司综合部备案后,方可办理进度款结算。

(三)若验收中存在问题,由项目部发出工程质量整改通知书,出据质量处罚单,由施工单位限期整改完毕,经项目部和监理单位再次验收合格后,方可进行月度结算。

第三十四条

工程竣工验收及结算

(一)工程竣工的验收由项目部组织,监理单位、施工单位、公司机关各业务部室联合参加验收,必要时勘察和设计单位均要参与。

(二)工程符合下列要求方可进行竣工验收:

1、完成工程设计、合同约定的内容以及设计变更内容。

2、施工单位在工程完工后对工程质量进行自查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。

3、对于实行监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签字。

4、具有国家和自治区规定的完整的技术档案和施工管理资料。

5、主要建筑材料、建筑构配件有按国家和自治区规定的质量合格文件及进场试验报告。

6、提供其他应提供的资料。

(三)工程竣工验收及结算程序

1、工程完工后,施工单位提前7天向项目部提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。工程竣工报告须经施工单位负责人签署意见。

2、项目部收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。

3、验收组根据验收方案,对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和工程技术资料等方面做出全面评价,填写《工程竣工验收记录表》,经全体验收组人员签署验收意见。

4、经验收合格,由项目部对竣工验收情况形成验收报告,经主管领导批准后,办理竣工资料归档手续。

5、对验收中发现的质量问题,要求施工单位限期整改,整改结果由项目部确认。所造成的质量损失和整改发生的费用由事故责任单位承担。

6、工程项目竣工验收合格后,由项目部负责将施工合同、变更、签证等结算凭证及施工单位提供的决算资料一并交公司综合部,实施单位参与并配合进行工程竣工决算工作,工程竣工决算结果由分管领导审批后,财务部门按合同、决算书及归档证明办理最终结算。

第九部分

工程资料管理

第三十五条

各项目部、施工单位、监理单位必须设专职资料管理员,负责收集、整理、发放和存档本工程的所有资料。

第三十六条

施工单位必须健全原始记录制度,并建立单位工程档案,作好施工原始记录。各种施工原始记录的内容必须能全面反映工程的各项技术要求,表格设计规范。

第三十七条

项目部、施工单位、监理单位等单位在施工过程中所记录的各种原始资料、试验资料、计算资料由各单位自行保管,竣工验收时经项目监理单位审查合格后,全部统一移交项目部,项目部分类整理后转公司办公室资料室归档。

第三十八条

项目部和监理单位每月对各施工单位的各种原始资料和试验资料作一次全面检查,发现有错填、漏填、作假或填写不合格现象应责令各施工单位立即改正。

第三十九条

施工过程中,项目部和监理单位所进行的日常检查、抽查、阶段验收的原始资料,各自负责保管,单项工程竣工验收时,由项目部收集并移交公司办公室资料室归档。

第十部分

奖罚制度

第四十条

公司制定与项目建设有关的奖罚措施,分阶段对项目部进行考核。

第四十一条

项目部和监理单位的检查人员未按照规定履行检查职责,若有擅离职守、脱岗离岗现象,每发现一次罚款100元;每少检查一次,罚款100元。

第四十二条

发现施工工程使用不合格材料或设备的现象,责令施工单位立即返工,不合格材料必须立即清理出施工场地,并按照材料在工程中的关键程度对施工单位进行 罚款5000-元;若不合格材料未及时清理出施工场地,按照材料价值的2-3倍增加罚款数额并强制进行清除。

第四十三条

施工单位不得随意使用非指定厂家范围生产的材料,如果发现施工单位使用非指定厂家范围生产的材料,按照使用不合格材料处理。

第四十四条

施工单位用于工程施工的机具设备不符合行业内部有关规定,影响施工质量,发现一次罚有关施工单位500-2000元,责令立即将不合格机具撤出施工现场。

第四十五条

进行工程质量抽查时,发现所检查的分项、分部工程质量或隐蔽工程不合格的,每次罚施工单位1000-5000元,并责令施工单位立即返工,因此造成的工期延

第四十六条

施工人员在施工中违反施工技术要求和行业工程质量施工标准进行施工,发现一次罚施工单位1000-5000元。当月出现三次以上,责令该施工单位立即停工整顿,因此造成的工期延误和工程费用由施工单位负责。

第四十七条

违反国家、地方有关控制环境污染的法律法规或公司相关规定,致使公司受到环保部门罚款的,公司按罚款数额的50%给施工单位予以处罚。

第四十八条

施工原始记录或工程验收记录有错填、漏填、填写不合格、整理不及时现象,罚责任单位500-2000元。记录作假或各种合格证明或检验报告有作假现象,要求施工单位立即整改并对施工单位处以2000-5000元罚款。

工程资料检查时,每缺少一项,罚责任单位100元;每缺少一份签证或试验资料,罚责任单位50元,累加计算。

资料检查时不在现场,不提供资料、不配合检查或现场施工有弄虚作假行为的,罚款3000-元。第四十九条

施工单位不通知项目监理单位、项目部等有关单位而私自进行工程隐蔽的,另罚施工单位1000-元。

第五十条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按其工程质量管理职责开展工作,造成一般工程质量事故或安全事故(损失在元以下),对项目部、监理单位相关人员罚款1000-5000元,对施工单位罚款2000-元;造成严重质量或安全事故(损失在元以上),对项目部、监理单位和施工单位各罚款-元,由责任单位赔偿损失,并解除与监理单位、施工单位的合同关系。

第五十一条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按各自管理职责开展工作而影响工程进度,情节轻微的对责任单位罚款1000-元;严重影响工程进度的,对责任单位罚款-元,并按有关规定给予其他处罚。

第五十二条

参加各项工程验收的人员,不严格按工程质量标准和竣工标准进行验收,视情节给予300-5000元罚款,并承担相关损失。

第五十三条

违反国家现行标准、行业标准、合同等条款或本办法其他规定的,视情节给予300-5000元罚款。

第十一部分

附则

第五十四条

本办法与现行法律法规、施工合同有相抵触之处,按法律法规或施工合同执行。

二〇一七年一月五日

基建合同(篇5)

发包者(称甲方):

承包者(称乙方):

甲乙双方经协商于 年 月 日达成协议,甲方将自己的羊场基建工程承包给乙方。具体事宜如下:

一、基建工程只限于地面之上。

二、基建工程纯属彩钢结构。

三、基建分类与造价

1、库房为16×32×3=1536m2×70元=107520元

2、单板棚290 m2×60元=17400元

3、保温棚145 m2×130元=18850元

4、门窗另算

5、围栏每延长米70元

四、施工材料

1、柱子10×10的方钢

2、屋架为寸2圆管和6分圆管

3、墙板均采用蓝色彩光板,厚度为0.4mm

4、檩条为4×6的`方钢

五、付款方式:

1、定金为15000元

2、施工中途付3.5万元

3、完工后付款70%

4、其余年底付清

六、双方承担责任

1、甲方必须将基建的场地按土建工程施工要求做好,如果出现质量问题乙方概不负责。

2、甲方承担乙方工作人员的生活起居。

3、甲方必须履行双方商定的付款方式,若有违约,赔偿滞纳金5000元。

4、乙方必须按甲方的需求施工,切不可偷工减料,若有此等现象发生除返工之外,每平米减去10元。

注:此合同签定后,如有任何一方违约,违约方承担法律责任。

甲方: 乙方:

年 月 日

基建合同(篇6)

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

4、承包范围:根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

1、工程增加项目结算形式: 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算,材料按2002年6月份信息价调整,费率及劳保按有关规定计取。

2、付款方式:三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款,工程竣工后付至总计的95%,工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

第四条 工程施工期限及竣工验收。

1、三期围墙工程项目总工期为 45 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误,经甲方现场代表签证后顺延。

2、工程开工前,甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审,乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

3、工程竣工后,乙方应提前五天通知甲方,甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

4、乙方应切实做好各项施工的安全措施,确保工程施工安全,接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。

1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工,严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准,根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

2、乙方施工时定期进行质量检查,精心施工严把质量关,工程中不得使用不符合质量要求的.产品材料,否则应返工,费用及工期延误由乙方负责。

1、甲方应负责:

(1)甲方派 为住工地代表,依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检,对不合格的项目或未按图纸施工的项目,有权拒绝验收签证。

(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

(3)施工前应做施工现场的三平一通,提供设计标高。

(4)组织有关单位进行图纸会审,及时办好纪要,按规定提供乙方设计图纸四份。

(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

(6)及时审定工程进度,按时拔付工程款,确保工程进度。

2、乙方应负责:

(1)乙方派 为本工程的负责人。

(2)组织工地进行质量检查评定,负责技术签证,按时向甲方报送每月质量检查评定表。

(3)确保施工有计划进行。

(4)确保工程进度按签订工期内完成,每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

(5)认真做好隐蔽工程,在隐蔽前,施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天,乙方应通知甲方及质检部门进行检查,必须签证后方可隐蔽,乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验,乙方可自行复检,并做好记录,方可隐蔽,并及时办理补签证手续。

第八条 本合同一式2份,甲方1份,乙方1份,经双方法人代表签章后生效,至竣工交付使用款项结清后失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

基建合同(篇7)

甲乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。

一、甲方将座落在宿豫区方施工建设。

三、本工程采用大包干形式,包工包料、包质量、包安全,按建筑面积乘以平方米单价,建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算,在承包范围内设有任何预算外资金。

四、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,以公历为准,乙方必须在规定时间内完工,如有拖延,乙方承担违约责任。

五、承建内容:

1、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工,除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外,内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收,不合格立即返工至合格。

2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的'电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。

其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。

六、施工安全:

1、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责,采取积极的安全防范措施,消除一切安全事故隐患。

2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训,切记安全第一,人人个个讲安全。

3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同,购买足额保险甲方不承担,任何安全事故带来的经济损失和其他损失。

4、若遇重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定,立即上报有关部门,同时按政府有关部门要求处理,事故发生的费用一切由乙方承担。

1、签定合同乙方向甲方支付金后进行开工建设。

6、工程验收合格后一个月内,甲方向乙方支付至全部工程款的97%,全款3%为质量保证金,一年后全部付清。

九、其他要求:甲方在施工中如有变更,贰仟元以内由乙方承担,甲方不出任何费用,超出部分只计材料成本,乙方所需一切机械设备工具、模板等生产生活设施均由乙方自备,乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和建设,乙方应与工程管理人员多交流,多沟通,协调好周边关系,确保工程的顺利进行,工程项目用电、用水费由乙方承担,并积极与供电供水部门沟通好。

十、违约责任:

1、乙方必须在规定的时间内完,如托延,按合同日期每日罚款壹仟元每天(¥1000元/天)甲方如未按合同要求付款按2%的应付款额向乙方支付违约金,若乙方在施工过程中毁约停工,甲方有权另请施工队伍进场施工。

2、由于甲方工程款未及时付到位,引起的工人工资、充备租金由甲方负责承担。

十一、本协议一式两份,甲乙方各执一份,签字后生效。

基建合同(篇8)

发包方:___________________(以下简称甲方)

承包方:___________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:

乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价机械、架材等费用。

二、承包范围:

施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2、5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:

严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:

本工程定于________年________月________日开工至________年________月________日竣工,日历工期________天。

五、付款办法:

开工前付验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方:________

乙方:________

基建合同(篇9)

合同一:

经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。

(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:_________

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。

2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3.工程质量标准要求:_________

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:_________;竣工日期:_________

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;

2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

3.由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7.甲方财力不足导致停工窝工者;

8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。

(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。

(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一)甲方责任:

1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整,提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为_________米。并能满足施工需要;

4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程),道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_________套(含设计院标准图),桩基工程质量证明书两份;

6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

7.提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及临时占用道路许可证,并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小,而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运,所发生的二次搬运费用(应按实计算),由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

11.甲方应在现场组织地盘管理机构,按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;

2.编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量),如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;

6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

7.做好施工组织、管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施除拆),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

1.施工中乙方根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

3.凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

第七条施工图纸修改

1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效,修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;

2.修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制,甲方核实后,报有关审计部门审查,确定增减造价;

3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因,则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担,工期损失不予顺延;

4.施工中发现设计有问题,或严重不合理的,乙方应以书面通知甲方,由甲方在十天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,影响工程进度的,工期应顺延;

5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲、乙双方办理签证手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,任何一方不能强行施工,因此影响工程进度的、工期应顺延;

6.已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第八条工程款支付

1.合同生效后五日内,甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款,计_________万元;

2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;

3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,逐步按比例开始扣回予付款;

4.工程款支付达工程总造价的95%时,不再按进度付款,而在办完交工验收后一个月内支付4%的款,留1%的款待保修期满后支付给乙方;

5.若甲方拖欠预付款或工程进度款,应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天,按拖欠款的万分之三罚款;

6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。

7.在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的万分之三罚款。

第九条工程验收

1.乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;

2.工程竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料,竣工图及报告两套,甲方应及时组织验收;

3.经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;

4.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期;

5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。

6.单位工程如需单独移交甲方,以便由另一个施工单位施工在移交时,双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核,关建行或审计站审定;

7.乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_________元/m2在余留工程款中扣回。

第十条奖与罚

(一)工期提前或拖延的奖罚:

1.按合同工期竣工者、不奖不罚。

2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方奖给乙方_________元。

3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%,或元,或罚款天数不封顶。

(二)在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:

1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

3.验收后达到标准者,不奖不罚。

(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

第十一条其它

(一)不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;

(二)由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;

(三)甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;

(四)由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。

第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。

第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。

第十七条本合同正本份其中甲方执份,乙方执份,副本份,甲、乙双方各执_________份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。

甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)

代表:_________(签章)代表:_________(签章)

职务:_________职务:_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同二:

一、-合同组成

第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采用GF1999-0201范本通用条款)、专用条款(本协议约定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、安全承诺书和工程建设廉政责任书。除通用条款外,四份协议分别签订。

二、开工审批

第二条本项目实行开工审签制度。工程在开工前由江北区教育局小型基建项目管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后,向乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整意见的,经小组重审合格通过后方可下达开工通知书。乙方无开工通知书的,不能开工。

三、质量控制

第三条乙方对施工质量负有全部责任。小组运用国家有关法规及该项工程施工合同的有关约定条款,对施工质量进行抽检监督。

四、工程进度

第四条本项目合同工期为____日历天,自__年__月__日至__年__月__日。

第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认后方有效。

第六条工期提前奖励标准:0元/日历天;

第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。

五、工程量确认原则

第八条工程量确认办法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。

六、工程变更

第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。

第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。

七、工程造价

第十一条本工程决算价格确定原则及结算办法:

本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。

第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。

第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:

(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)

第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算办法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。

第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。

八、材料管理

第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。

九、工程验收

第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。

第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过后方可结算。

十、工程结算

第十九条所有小型基建项目都必须在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。

第二十条项目预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。

第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。

第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承担责任,小组不予结算。

第二十三条决算材料必须符合下列规定,否则不予决算:

(一)决算材料必须包括编制说明、决算书、工程量计算书、材料调差表和相关附图五部分;

(二)建筑预算和安装预算分别编制;

(三)决算书材料必须执行浙江省20xx版计价规则,必须套用20xx版相应定额,必须执行浙江省建设工程施工取费定额(20xx版)中规定的造价计算程序和施工取费计算规则;

(四)涉及各种费率的,套用下限标准;

(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得故意多列多算和重复计算。

第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规则时,故意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。

十一、工程保修

第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。

十二、安全承诺

第二十六条乙方对施工全过程(从准备到竣工验收)的安全负全责。乙方必须按要求签定安全承诺书。

十三、廉政承诺

第二十七条甲乙双方必须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。

十四、纠纷处理

第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。

十五、其它事项

第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。

第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必须经小组盖章后方生效。

第三十一条其它未尽事宜协商解决。

第三十二条合同设正本一份、副本两份;

第三十三条本合同自签订之日起生效。

甲方单位(发包人)(盖章):

乙方单位(承包人)(盖章):

小型基建项目管理小组(签字):

基建合同(篇10)

经市府基建办施工处批准,本工程于xxx年xxx月xxx日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:xxx;层/幢;xxx;建筑面积xxx;建筑面积m2,道路:xxx;给排水管道:xxx;构筑物:xxx。

(二)承包范围:承包按xxx号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:xxx

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币xxx万元。 全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

包料、包工期、包质量。

2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3.工程质量标准要求:xxx

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期xxx天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:xxx;竣工日期:xxx

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

电源未接通;

,影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

造成停工者;

5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7.甲方财力不足导致停工窝工者;

8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。

(二)工程材料及设备,由xxx方采购供应至场地(仓库)。

(三)工程设备,由xxx方采购供应至xxx向xxx方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一)甲方责任:

,并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为xxx米。并能满足施工需要;

,道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

,桩基工程质量证明书两份;

6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

,由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

水、电、管线的修建安装;

设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

确保施工安全和第三者的安全;

隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

,抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

,并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

,凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6.质量等级的评定应执行《XX市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

基建合同(篇11)

民房基建合同书样本篇一

甲方:

乙方:

为了明确甲乙双方在建房过程中的权利义务关系,经相互协商签订协议如下:

张家坡村 组号家修建房屋,此房为民房大包形式承

包,以345元/㎡商定,其中含地砖、外瓷,卫生瓷粘贴费,不含此三类的材料费和水、电、门窗的材料及安装。

第一条:双方责任及义务

1、甲方须提供三通一平(水、电、路三通,场地平整)安全的施工环境。

2、乙方应按图施工,确保安全、配料合格,一切按合同所附配料。

3、在施工过程中,若出现意外伤亡事故与甲方无关,乙方承担全责备部责任。

4、甲方须排除一切外来干扰,确保乙方正常施工,积极配合乙方的工程进度。

5、在施工过程中,甲方必须遵守合同中的所有事项,如有违约、乙方有权停止施工。

6、工程在建造过程中,甲方如有变动,须提前两天通知乙方,经双方协商乙方同意后方可施工,如已施工后的变动,甲方承担变动所产生的全部损失。

第二条:基础处理

1、基础以现有地平向下1m为准,宽度0.8m,3:7灰土夯实到水泥路面下50cm为准,放大层9层砖,60开始放大,每两层一退,灰井以条形基础下2m,直径1m为准。

2、地圈梁:以24cm×30cm×Φ14×4根为准,东西水沟旁以24cm×50cm×Φ16×2×Φ14×3×Φ12×2箍筋Φ5,4个/m。

第三条:主体结构

1、首层见角有柱基础梁下两头为24cm×30cm×6根,Φ14其余为24cm×24cm×4根,Φ14,箍筋5个/m。

2、一层二层柱子及圈梁配筋统一为Φ14×4根,柱子箍筋为5个/m,圈梁为4个/m(1)一层挑头用Φ25×2+Φ22×1×Φ14×2 (2)二层圈梁上面中间加1根Φ22×1

3、三层四个角有柱子及上圈梁统一为14×4根。

4、层面处理为20cm×20cm的Φ4,织网片砼处理。

5、全房四个卫生间,钢型屋面后的其它处理,甲方负担。

6、二楼顶女儿墙高度1m。

第四条:用料配比

1、此房统一为尧柏”水泥,钢筋为国标。

2、沙浆(1)砌墙灰:每罐一袋白灰,三锨水泥。

(2)粉墙灰:每罐一袋白灰,半袋水泥。

3、砼:(1)圈梁柱子,每罐一袋

(2)悬空挑头为325R一袋零三锨

第五条:付款方式

1、放线开挖付进场费5000元

2、正负0起来付总造价20%

3、一层架板付总造价的20%

4、二层架板付总造价的20%

5、三层封顶付总造价的15%

6、内粉完付总造价的10%

7、地砖完付总造价的5%

8、外瓷内瓷完付总造价的5%

9、其余扫地出门一次付清

10、总体、主体封顶含进场费需付到75%,内粉地砖外瓷完必须付到95%,否则乙方有权停工。

第六条:甲乙双方必须遵守本合同约束,不得违约。

第七条:丈量面积以滴水为准,楼梯面积为实际面积乘以

1.5系数。

第八条:本合同一式贰份,具同等法律效力。

第九条:本合同自双方签定之日起生效。

甲方:中介人:乙方:

电话:电 话:电话:

年 月 日

房屋基建承包合同样本篇二

发包方:殷正仕等六位(以下简称甲方)

承包方:罗红胜(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价98元/㎡人工、机械、架材等费用。

二、承包范围:施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2.5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:本工程定于2009年4月1日开工至2009年8月1日竣工,日历工期120天。

五、付款办法:开工前付5万元,其余按形象进度拨付,第一层完成后,付总工资的30%,第二层至第三层完成后付总工资的20%,屋面和外装饰完成、验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的'水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

3、负责好社队、四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

1、原则上按设计图纸施工(除甲方允许变更部分)。

2、必须按甲方的质量和相关要求:大梁、立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

4、严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故发生。如发生安全事故,一切责任概由乙方负责承担。甲方不承担任何法律、医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

5、自带所需的施工人员、机械、架材及生产模具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、马丁、灰桶等)等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

8、自带一切泥工、木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。

未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方: 乙方:

20xx年3月22日

民房基建合同书样本篇三

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为元,合计总金额为 元;瓷砖地板砖每平方米价格为元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。

一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。

二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格 元。

三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。

四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。 2

五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。

六、付款方式:

基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金 元;第二次上梁当天付40%,现金元;第三次内粉完工付15%,现金 元;第四次工程完工后付清所承包款,现金 元,完工达到工满钱清。

七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程

质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。

八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己

负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。

九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时

刻强调工地安全这一大事。

十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。

此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。

甲 方:

乙 方:

中证人:

年月日

基建合同(篇12)

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的`协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方 40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给 50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

公证单位:县教育局(章)代表xxx(章)城建环保局(章)代表xxx(章)

基建合同(篇13)

基建合同是一种用于规范基础设施建设过程中各方行为的合同。在一些大型基建工程中,由于涉及到多个承包商、政府部门和投资方等多个参与方,为了保证工程顺利进行,需要缔结基建合同来明确各方职责、权利和义务。在这篇文章中,我们将详细介绍基建合同以及它的作用。

一、什么是基建合同

基建合同是指为规范基础设施建设过程中各方行为而签订的、记录了各方权利和义务的合同。基建合同主要由政府、承包商和投资方三个主体来签订。政府负责招标、审批和监督等工作;承包商则承担具体工程建设任务;投资方则提供相应资金支持。

基建合同通常包括如下条款:

1. 工程建设的总体情况,包括工期、预算、总面积和主要建筑结构等;

2. 各方权利和义务,包括计划、设计、施工、验收和经济管理等;

3. 担保和保险条款,保证在工程建设过程中出现的问题或争议能够得到解决;

4. 违约责任条款,确保各方遵守合同约定,避免造成经济和法律上的损失。

基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行是至关重要的。通过签订基建合同,各方可以明确各自职责和责任,有效规避潜在风险,提高项目的成功率。

二、基建合同的作用

基建合同的作用主要有以下几点:

1. 确保工程建设的顺利进行

基建合同明确了各方的职责和责任,规范了工程建设的各个环节,避免了因为缺乏约束而导致的混乱与纷争,提高了工程建设的成功率。

2. 保护投资方的利益

基建合同通过明确各方权利和义务,以及担保和保险条款的规定,保障了投资方在工程建设过程中的利益,避免了因为承包商或政府的失误而造成的损失。

3. 保障承包商的合法权益

基建合同保障了承包商在工程建设过程中的权益,确保承包商得到应有的合理报酬,在经济和法律上得到保护。

4. 提高工程建设的效率和质量

基建合同的签订可以有效地调动各方的积极性,促进协作和沟通,提高工程建设的效率和质量。同时,基建合同还规定了工程质量和验收标准,确保工程建设符合相关要求。

5. 维护社会稳定和发展

基建工程一般都是大型的公共设施,对于社会经济的发展和稳定至关重要。通过签订基建合同,可以避免工程建设过程中的各类问题和争议,确保工程建设的顺利完成,促进地方经济和社会发展。

三、基建合同的缺陷及解决方案

基建合同虽然在保障基础设施建设方面发挥着积极作用,但也存在一些缺陷。下面我们来看看主要的问题及解决方案。

1. 合同执行力不强

一些政府部门和企业在签订合同时缺乏诚信,签订的合同一旦出现问题就会推诿扯皮,导致基建工程无法顺利进行。解决这一问题的方案包括建立行政诉讼审查机制,加强对政府部门和承包商的监管力度,着重打击不诚信行为。

2. 合同规定不全面

一些基建合同规定不够详细、不够全面,导致各方在工程建设过程中存在理解偏差,造成施工时间和成本的增加。解决这一问题的方案是制定更为详细、全面、科学的合同,加强合同解释方式的统一。

3. 合同约束力不充足

一些基建合同在法律层面上没有得到充分保障,不具有约束力。解决这一问题的方案是建立一个规范的诉讼和仲裁平台,确保各方合法权益得到保护,同时也可以加强对违约行为的惩戒力度,提高合同的约束力。

总之,基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行和各方权益的保护具有重要作用。通过合理规范合同内容和法律保护机制的建立,可以更好地发挥基建合同的作用,推动基础设施建设的顺利发展。

本文网址://m.gx86.com/fanwenziliao/232114.html

相关文章

编辑推荐

最新更新

热门阅读