供需合同
供需合同汇集十三篇。
伴随着各行各业的衍生,对于各类范文的需求不断增多,独具匠心的范文更能受到大家的关注,我们一起来看看有哪些范文吧!为此,小编花时间整理了供需合同汇集十三篇,欢迎你阅读和收藏,并分享给身边的朋友!
供需合同 篇1
需方:(简称甲方)供方:(简称乙方)
甲方现需乙方供应建筑材料一事,依据中华人民共和国民法典及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,订立本合同,以示共同遵守。
一、工程名称、地点:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、供应材料的名称、规格及单价:
供应材料的名称、规格及单价协商确定如下表。
三、甲方权益及义务:
1、甲方应将所需材料名称、规格、数量提前一天通知乙方。
2、甲方应保证所需材料地点道路通畅,保证预定材料有足够场地堆放。
3、甲方应将到场材料进行验收,如有不合格的材料有权将其退出,不予鉴证计量。
4、甲方应将验收合格的材料及时鉴证计量。
四、乙方权益及义务:
1、乙方应及时按甲方预定材料供应给甲方,并保质保量,否则甲方有权指派其他供货商供应材料。
2、乙方供应材料应出具有效票据,及时办理计量签证手续。
五、付款方式:
六、结算方式:
七、附则:
1、本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份,签字生效,具有同等的法律效力。
2、未尽事宜双方友好协商解决,并可增补有关条款。
甲方签字盖章:乙方签字盖章:联系电话:联系电话:签定日期:签订日期:
供需合同 篇2
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。
2、产品的技术标准(包括质量要求),按按国家标准执行,乙方应提供出厂合格证书、检验报告、企业资质。
第四条 产品的价格与货款的结算:
1、产品的价格:按0、38元/匹计算,同时提供同等金额的发票(发票单位为攀枝花钢城集团建筑安装有限公司)。
2、产品货款的结算:
甲方按乙方实际每月的供货总额支付80%。
第五条 验收方法:
1、现场实收数量为准,合格的砖才能计数。
2、对标准页岩砖存在有爆肚、通裂纹的情况,现场人员有权拒绝签收,并不负责保管责任,出现一切后果,均由乙方自行负责
3、乙方提供标砖按3、5-15万匹为一批次现场送检并承担相关费用,不足3、5万匹按一批计。
第六条 对产品提出异议的时间和办法:
1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在七天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2、如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。
3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
4、乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
1、乙方不能按时交货的,应向甲方偿付不能按时交货部分货款的5%的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换,并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的,按不能按时交货处理。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
4、乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、质量不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
甲方逾期付款的,应按银行同期贷款利率向乙方作为违约金。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
特别约定:根据目前市场供应情况和运输管理情况,为确保项目的顺利推进,甲方有权利根据项目实施情况选定2家供货单位,乙方根据甲方的采购计划提供货源,按照实际供应量办理结算。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,调解不成,按以下第(2)项方式处理:
(1)申请仲裁委员会仲裁。(2)向人民法院起诉。
第十一条 本合同自 **年五月十六日起生效,结算清货款期作为合同解除日期。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式四份,甲乙双方各执二份。
购货单位(甲方): (公章) 供货单位(乙方): (公章)
供需合同 篇3
汽车产品供需合同模板
合同双方:
供方:(公司名称) 地址:__________________ 电话:__________________
需方:(公司名称) 地址:__________________ 电话:__________________
鉴于供方具备生产、销售汽车产品的资质和能力,需方需要采购汽车产品,双方就按照平等、自愿和诚信的原则,达成如下合作协议:
合同条款
1、合同目的
供方同意向需方提供汽车产品,需方同意按照规定的方式和时间,向供方支付合同总价。
2、汽车产品品种和规格
根据需方的需求,供方按照技术标准和规格要求,提供满足需方需求的汽车产品。
3、质量标准
汽车产品的质量标准符合国家相关法规标准要求,并由查检机构出具合格证明。
4、交货期限
供方应根据合同约定的交货期限交付汽车产品, 如果发生不可抗力因素等情况导致交期延迟的,应及时与需方协商延长合同履行期限。
5、价格及支付方式
汽车产品的价格依据供方制定的市场价格,并可根据市场变化进行适当调整。需方应按照约定时间和方式向供方支付合同总价。支付方式:()银行转账 ()在线支付 ()其他 ______
6、违约责任
任何一方违反合同条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此承担的直接经济损失。如由于供方原因造成交货延迟,需方有权要求供方承担违约延迟交货产生的违约金。
7、保密条款
各方应保护保密信息,不得泄露商业秘密和技术秘密。如果泄密行为导致对方遭受损失,泄密方应承担相应的赔偿责任。
8、法律适用和争议解决
本合同的订立、生效、履行及争议解决,适用中华人民共和国法律。如合同中发生争议,各方应先协商解决。协商不成的,应提交有管辖权的人民法院解决。
9、其他约定
本合同未尽事宜,经双方协商一致,可进行约定。
本合同自双方签订之日起生效,合同原件一式两份,供、需双方各执一份,具同等法律效力。
供方(盖章):______________________
需方(盖章):______________________
签订日期:______年___月___日
主题范文:汽车产品供需合同模板
随着社会经济的不断发展,汽车产业也逐渐壮大。汽车在我们的生活中已经变得不可或缺。为了满足市场需求,供应商和需求方之间的合作也越来越频繁。这就需要制定汽车产品供需合同,对供之方和需之方各自的权利和义务都进行规定,以保证交易的顺利进行。
这份汽车产品供需合同的签署双方分别为供方和需方。供方是一家具备生产和销售汽车产品的公司。需方是需要采购汽车产品的另一家公司。本合同将规范供方和需方之间汽车产品的生产、采购、价格和支付等事项,以确保供需双方的合作顺利进行。
根据双方的约定,供方应按照需方的需要,按照规定的技术标准和规格要求,提供汽车产品。汽车产品应符合国家相关法规标准,并有查检机构出具合格证明。
供方应根据合同约定的时间和方式交付汽车产品,如果出现不可抗力因素等导致交货延迟的情况,应及时与需方协商延长合同履行期限。需方应按照约定时间和方式向供方支付合同总价。价格可根据市场变化进行适当调整。支付方式应由需方自主选择。
如果任何一方违反合同条款,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此承担的直接经济损失。如由于供方原因造成交货延迟,需方有权要求供方承担违约延迟交货产生的违约金。
双方还应保护商业秘密和技术秘密不泄露。如泄密导致对方遭受损失,泄密方应承担相应的赔偿责任。
对于本合同未尽事宜,双方可进行补充协商,制定适当的约定。如合同中出现争议,各方应先协商解决。协商不成,应提交有管辖权的人民法院解决。
合同的签订标志着供方和需方之间的合作正式开始。期望合同双方在合作中坚持诚信合作原则,共同维护供需双方的利益,赢得更多的市场份额,并在汽车产业市场里占据更加有利的地位。
供需合同 篇4
汽车产品供需合同模板
合同双方:
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
为了明确汽车产品供应和采购的双方权利和义务,保证供应和采购活动的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,经双方友好协商,达成以下合同:
一、供应品种和数量
1. 甲方按照本合同规定的交货时间、交货地点和交货品种等供应所述商品,商品具体品种、型号、数量和价格详见附件一。
2. 乙方按照本合同规定的接货时间、接货地点和接货数量接收商品。
二、交货时间、地点
1.甲方应按照本合同约定的交货时间供货,如果作出迟延交货,甲方应向乙方支付每天货款总额百分之 0.3 的违约金。
2. 实际交货时间以甲方发货单上自签收之日为准,乙方在收到货物后应及时确认。
3. 交货地点为乙方发货地址。
三、质量标准及检验方法
1.所供商品应符合中华人民共和国的相关法律、法规的规定以及相关行业标准,质量应符合国家标准要求。
2. 乙方有权对甲方供应的每批货物进行抽样验货,只有经乙方确认合格后才能接受。
四、价格及结算方式
1.所供商品的价格详见附件一。
2. 本合同产品采购总价以收货后甲方开具的发票或其他支付凭证之后,方可确认。
3. 结算方式:乙方收到商品后,在 10 个工作日内完整、准确地开具并邮寄采购发票,甲方在收到发票后的 7 个工作日内足额支付货款。
五、保证期限及售后服务
1.商品保修期限:自签收之日起 1 年。
2. 交货后乙方应及时联系甲方反馈商品使用情况,如有质量问题,甲方应承担全部责任。
3. 甲方在销售过程中应维持足够的备件供应,以保障乙方的使用。
六、违约责任
1. 若因甲方原因造成逾期交货,则产生的所有损失由甲方承担。
2. 乙方未支付货款的,甲方可以中止或终止本合同,并向乙方追究义务。
七、争议解决
1. 因本合同引起的争议双方友好协商解决,如协商不成,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
2. 本合同未约定事项按国家法律法规处理。
八、合同生效及变更
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同附件与正文具有同等法律效力。
2. 未经甲、乙双方书面共同确认,任何人员和单位不得对本合同作任何修改和变更。
3. 本合同自双方签订之日起生效,有效期为一年,自动续签。
甲方签章(盖章):___________________ 乙方签章(盖章):___________________
日期:______________日期:______________
附件一:商品品种、型号、数量、价格清单
本合同自双方签署之日起生效
主题范文:
汽车产品供需合同
甲方:
乙方:
为了明确汽车产品供应和采购的双方权利和义务,保证供应和采购活动的顺利进行,双方友好协商,达成以下合同:
一、供应品种和数量
甲方按照本合同规定的交货时间、交货地点和交货品种等供应所述商品,具体品种、型号、数量和价格详见附件一。
乙方按照本合同规定的接货时间、接货地点和接货数量接收商品。
二、交货时间、地点
甲方应按照本合同约定的交货时间供货,如果作出迟延交货,甲方应向乙方支付每天货款总额百分之 0.3 的违约金。实际交货时间以甲方发货单上自签收之日为准,乙方在收到货物后应及时确认。
交货地点为乙方发货地址。
三、质量标准及检验方法
所供商品应符合中华人民共和国的相关法律、法规的规定以及相关行业标准,质量应符合国家标准要求。
乙方有权对甲方供应的每批货物进行抽样验货,只有经乙方确认合格后才能接受。
四、价格及结算方式
所供商品的价格详见附件一。本合同产品采购总价以收货后甲方开具的发票或其他支付凭证之后,方可确认。结算方式:乙方收到商品后,在 10 个工作日内完整、准确地开具并邮寄采购发票,甲方在收到发票后的 7 个工作日内足额支付货款。
五、保证期限及售后服务
商品保修期限:自签收之日起 1 年。交货后乙方应及时联系甲方反馈商品使用情况,如有质量问题,甲方应承担全部责任。甲方在销售过程中应维持足够的备件供应,以保障乙方的使用。
六、违约责任
若因甲方原因造成逾期交货,则产生的所有损失由甲方承担。乙方未支付货款的,甲方可以中止或终止本合同,并向乙方追究义务。
七、争议解决
因本合同引起的争议双方友好协商解决,如协商不成,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。本合同未约定事项按国家法律法规处理。
八、合同生效及变更
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同附件与正文具有同等法律效力。未经甲、乙双方书面共同确认,任何人员和单位不得对本合同作任何修改和变更。本合同自双方签订之日起生效,有效期为一年,自动续签。
甲方签章(盖章):
乙方签章(盖章):
日期::
附件一:商品品种、型号、数量、价格清单。
以上就是汽车产品供需合同模板和相关范文的介绍,希望能够对您有所帮助。
供需合同 篇5
汽车产品供需合同模板
甲方:(供应方名称) 地址:(供应方地址) 联系人:(供应方联系人) 电话:(供应方联系电话) 邮编:(供应方邮编)
乙方:(需求方名称) 地址:(需求方地址) 联系人:(需求方联系人) 电话:(需求方联系电话) 邮编:(需求方邮编)
鉴于甲方与乙方均有意愿开展汽车产品供应与采购业务,双方共同达成以下协议:
一、产品名称及规格
供应方将销售甲方的汽车配件产品(以下简称“产品”),具体规格、数量及单价详见附件“产品清单”(一份),甲方承诺供货时产品符合国家相关标准及行业标准。
二、供货时间
1、供应方应当按照合同的约定时间按时交货,交货日期为双方共同确认的日期。如遇特殊情况,供应方应当及时通知乙方并与乙方协商约定新的交货时间。
2、乙方应当按照合同的约定接收产品,如遇特殊情况,乙方应当及时通知甲方并与甲方协商约定新的接受时间。
三、价格及结算
1、产品价格为附件中列出的单价(含税),供应方应开具正规发票。
2、乙方应按照实际交货的数量确认付款金额,并于甲方交付货品之日起10个工作日内支付货款。
四、产品质量和售后服务
1、供应方应当保证产品的质量,确保产品符合国家相关标准及行业标准。
2、如发现商品存在质量问题,乙方应及时通知甲方并要求甲方配合处理。
3、合同履行期间,任何有关产品质量问题由甲方承担全部责任。
五、违约责任
1、对于未能按时交货的,供应方应当向乙方支付合同价款总额5%的违约金。
2、对于出现质量问题的,甲方应当承担全部责任并承担乙方因此所产生的所有费用和损失。
六、法律适用与管辖
1、本合同适用中华人民共和国法律。
2、双方如因履行本合同发生争议,应当友好协商解决,协商不成的,双方均同意提交有管辖权的人民法院裁决。
本合同自双方签字或盖章之日起生效,有效期自合同签署后12个月,即自(YYYY年MM月DD日)起至(YYYY年MM月DD日)止。本合同一式两份,双方各执一份。
供应方:(盖章) 乙方:(盖章)
签约日期:(YYYY年MM月DD日) 签约日期:(YYYY年MM月DD日)
附件:产品清单(一份)
范文:
汽车产品供需合同
甲方:XX汽配有限公司 地址:XX省XX市XX县XX路XX号 联系人:李某 电话:XXXX 邮编:XXXXX
乙方:XX汽车销售有限公司 地址:XX省XX市XX县XX路XX号 联系人:王某 电话:XXXX 邮编:XXXXX
为了明确汽配产品的供应与采购,甲方与乙方签订以下汽车产品供需合同:
一、 产品名称及规格
1.1甲方提供:汽车车灯、车喇叭、配件等汽配产品(以下简称“产品”),数量、规格及单价详见《附件一-产品清单》。
1.2 乙方如需更改详细规格需提前协商。
二、 供货时间
2.1双方确认的交货日期为甲方收到合理订单并安排生产后的30天内(含汇丰休息日),供应方应当按照合同的约定时间按时交货。
2.2 如因不可抗力等原因导致延期,供应方应当提前告知乙方,并调整交货日期,乙方应予理解。
2.3 乙方应根据合同载明的数量及规格按时接收交付的货物。
三、 价格及结算方式
3.1 产品价格详见《附件一-产品清单》。
3.2 供应方应对乙方出具正规发票。
3.3 乙方应按照实际交货的数量确认付款金额,并于车配送到乙方库房的当天付清整笔货款。
四、 产品质量和售后服务
4.1 供应方应该确保产品符合国家相关标准及行业标准。
4.2 如发现车配商品存在质量问题,乙方应及时向甲方提出索赔,并要求甲方配合处理。
4.3 合同履行期间,任何与产品质量有关问题由甲方承担全部责任。
五、 违约责任
5.1 对于未能按期交货的,供应方应向乙方支付合同价款总额5%的违约金。
5.2 若甲方恶意将次品或不符合规格的货品发给乙方,甲方将承担一切责任及必要的赔偿。
六、 法律适用与管辖
6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
6.2 双方如因本合同的履行发生争议,应进行友好协商;协商不成的,应通过有管辖权的法院解决。
七、其他
7.1本合同有效期自签署之日起24个月直到截止日期,或乙方采购的产品和服务完成数量和/或价值达到合同的规定时止。
7.2如本合同需要修改,应在合同终止前1个月予以协商,经双方签订书面协议,才生效。
供应方:XX汽配有限公司 (盖章) 乙方:XX汽车销售有限公司 (盖章)
签约日期:(YYYY年MM月DD日) 签约日期:(YYYY年MM月DD日)
附件一- 产品清单
产品名称 规格 数量(台/个) 单价 (元/台或个) 金额 (元)
车喇叭
车灯
门把手
消音器
以上规格及交货期等,需经双方确认后签订合同正本。
此份合同正本一式两份,供双方持各一份存档。
供需合同 篇6
供方:_______________________合同号:_______________________
需方:_______________________签定日期:_____________________经双方协议,订立本合同如下:
产品型号名称规格型号数量单价总额其它要求货款总计(大写):佰拾万仟佰拾元角分预付金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分尚欠金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分一、质量验收标准:___________________________________________________二、包装要求:_______________________________________________________三、交货日期:_______________________________________________________四、交货地点:_______________________________________________________五、结算方式:_______________________________________________________六、违约条款:违约方须赔偿对方一切经济损失。但遇天灾人祸或其它人力不能控制之因素而导致延误交货,需方不能要求供方赔偿任何损失。七、解决合同纠纷的方式:经双方友好协商解决,如协商不成的,可向当地仲裁委员会提出申诉解决。八、本合同一式两份,供需双方各执一份,自签定之日起生效。
供需合同 篇7
甲方:________________(供方名称)
乙方:________________(需方名称)
经双方友好协商,就乙方采购甲方生产的汽车产品,达成如下合作协议:
一、产品名称及规格
1. 产品名称:________________(注明产品名称)
2. 规格:________________(注明产品规格)
3. 数量:________________(注明数量)
4. 交付日期:________________(注明交付日期)
二、产品单价及支付方式
1. 单价:________________(注明产品单价)
2. 总价:________________(注明产品总价)
3. 支付方式:
- 预付款:________________(注明预付款比例)
- 中期付款:________________(注明中期付款比例)
- 尾款:________________(注明尾款比例)
4. 交付方式:
- 工厂自提:________________(注明自提地址和联系人信息)
- 甲方发货:________________(注明发货地址和联系人信息)
三、交货及验收标准
1. 交货方式:________________(注明交货方式)
2. 交货时间:________________(注明交货时间)
3. 交货地点:________________(注明交货地点)
4. 验收标准:________________(注明验收标准)
四、违约责任
1. 若甲方未按合同规定时间交货,每迟延一天,乙方有权要求甲方按合同总价的____%支付违约金。
2. 若甲方交付的产品不符合合同规定的质量标准,乙方有权拒绝收货,并要求甲方按合同总价的____%支付违约金。
3. 若乙方未按合同规定时间支付货款,每迟延一天,应按货款总额的____%支付违约金。
五、法律适用及争议解决
本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规,并选择甲方所在地法院进行诉讼解决。
六、其他约定
1. 本合同自双方签字生效,有效期____年。
2. 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方(供方):________________(签名)
乙方(需方):________________(签名)
日期:________________
(以上为汽车产品供需合同模板,可根据实际情况进行调整)
供需合同 篇8
汽车产品供需合同模板
一、甲方(供方):
地址:
电话:
传真:
邮编:
法定代表人:
身份证号:
开户银行:
账号:
二、乙方(需方):
地址:
电话:
传真:
邮编:
法定代表人:
身份证号:
开户银行:
账号:
三、合同产品名称:
交货时间:
交货地点:
四、合同签订时间:
合同金额:
签约地点:
五、条款解释
1. 合同签订:本合同系双方共同签订订立,合同生效时间为乙方签字之日。
2. 合同产品:甲方供应的合同产品必须符合国家公安部门的有关规定,乙方购买的合同产品应具有合法的产品证书和质量保证书。
3. 合同质量:甲方向乙方供应合同产品的质量应符合国家有关标准,严格按照本合同规定的要求生产过程,保证产品质量,否则甲方承担相应的违约责任。
4. 合同数量:本合同所约定的数量,甲方应按照约定的时间交完货,如甲方未按时提供货物,乙方有权按照约定取消本合同。
5. 合同价格:甲方的报价包括货物的成本、包装、运费、保险及其它费用。在合同期内,若国内成本出现超出合理范围的变化,影响到合同价格的应当及时协商解决。甲方未经乙方同意不得变更合同价格。
6. 合同保证:甲方保证所供合同产品完整、无损伤、质量符合国家相关标准。
7. 合同违约:如果甲方未能按照合同规定的时间交付货物,或发生货物错误或质量问题等违约行为,乙方有权采取如下措施:
(1)不承认这部分货物,要求甲方予以更换或加工处理,由甲方承担费用和与此相关的所有费用;
(2)协商重新订立合同;
(3)要求退货并返还货款;
(4)向甲方索赔。
六、争议解决
因本合同引起的任何争议,双方应协商解决,协商不成,应经过设有管辖权的法院诉讼解决。
七、合同附则
1. 本合同自签署之日起生效,至交货完毕。
2. 双方合同签署后,合同内容不可单方面修改或解除。
3. 本合同一式双份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)
法定代表人:(签字)
乙方:(盖章)
法定代表人:(签字)
日期: 年 月 日
参考范文
随着汽车市场的不断发展,越来越多的买家和卖家之间需要签订汽车产品供需合同,以确保交易的顺利进行。汽车产品供需合同器重于细节和条款,因此需要双方仔细仔细审核并签署。下面是一份模板合同,其中包含了双方要遵守的条款和规定。
第一部分:双方基本信息
这部分包括供方和需方的基本信息。供方应包括地址、电话、传真、邮编、法定代表人、身份证号码、开户银行、账号等信息;需方应包括地址、电话、传真、邮编、法定代表人、身份证号码、开户银行、账号等信息。这将是合同的最基本的框架,能够帮助保证双方之间的沟通和协调。
第二部分:合同的核心——合同产品
本节应包括合同产品的名称、交货时间和交货地点。还应核实产品的数量,供方在约定的时间内交货,如果供方未按时交货,需方则有权取消合同。同时,如果合同产品的质量不符合要求,甲方应负责责任。
第三部分:合同的具体金额
本节应包括合同的签订时间、具体金额和签约地点。具体金额是指合同所约定的价格和金额,而签订时间是指合同生效的时间。
第四部分:条款的解释
本节应包括合同条款的解释。合同签订后应该符合国家相关规定,同时甲方应遵守严格的生产流程和保证产品质量。
第五部分: 数量、价格、保证、违约、争议解决和其他细节
该部分应涵盖贸易产品件数的确切数量和准确计算价格方面的详细信息。本节还应该告知双方保证和违约规则,以及如果发现有任何违约情况,应如何解决。
最后,本合同“一式双份”,双方各执一份,并具有同等法律效力。这份合同适用于任何涉及汽车供应链的合同,无论是大型经销商还是个人创业者都可由此开始制作自己的汽车产品供需合同。
总结
汽车产品供需合同是一份仔细准备的合同,条款较多,细节之处要互相协调。本文介绍了合同的主要内容和范围。无论您是供应商还是客户,每当您考虑签订供应链合同时,您都可以参考这些条款和规定。
供需合同 篇9
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方友好协调,甲方承建的(永川金科中央城三期二标段工程)工程所需建筑钢材由乙方独家供应,特订立本合同,以便共同遵守。
1、厂家及规格:厂家甲方在供货前通知乙方,规格型号甲方根椐工程情况另行通知乙方。
2、计量方法:盘元、扭钢、过磅,螺纹钢、带肋钢筋检尺按理论重量计算。
3、运输方式及费用承担:汽车运输、吊运费用,由甲方承担(110元∕吨),结算时一并支付乙方。
甲方提前5天通知乙方钢材规格型号及数量,乙方按甲方通知要求送货至甲方施工现场指定地点。
1、价格:元钢、螺纹钢按当天龙文钢材网价格随行就市执行,带肋钢筋按重钢高线单价加上180元/吨作为结算单价,另送加工厂原材料运费25元/吨。如当天龙文钢材网无所供货价格时,双方及时商订该品种价格,并办理价格确认书。每月25日双方派人办理结算清单。
(1)乙方先垫付钢材累计供货达到( 800 )吨后,甲方支付货款总额的40%,主体结构施工( 五层 标准层 )后每月实际供应量支付80%,主体封顶后一个月内付至所有货款80%,余款工程封顶后4个月内支付完毕。
(2)垫付钢材结算按如下方式:垫资部分,按3元/吨·天计算利息,利息自每次实际到场次日计算至付款当日,已付款钢材不再计息。如甲方按合同约定支付,则按2.70元/吨·天计算利息。
(3) 如垫资部分钢材进场达到( 800 )吨后一个月内需方不能按约支付货款,差额部份则从第二个月起按4元/吨·天计算利息。
甲方收货时对钢材外观质量及随车通行的相应质量保证资料(如吊牌、质保书等)进行验收,最终以乙方委托的有法定资质的试验室的原材料检测资料为准。若检测不合格,甲、乙双方一起送样进行复检,若复检不合格,乙方须立即将该批钢材全部运走,同时将合格钢运至甲方施工现场,不得耽误甲方工期。
2、乙方所交材料型号、规格与甲方计划数量不符,如果甲方同意使用,按双方约定结算:如果甲方不能使用,由乙方自行运走,并按甲方计划送货。复检不合格的乙方须立即将该批钢材全部运走,复检不合格次日内将合格钢材运至甲方施工现场,若超期,应向甲方偿付该批次货款的1%的违约金。
如甲方不按约定办理手续和支付货款,乙方有权按本合同第五条第二款约定计算违约金额。
本合同如发生纠份,当事人双方应当及时协商解决,协商不成,任何一方均可请公司领导截决。
第十条 本合同自双方签字盖章之日生效,未尽事宜双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
供需合同 篇10
汽车产品供需合同模板
本合同由以下双方于_________年______月______日签署,即供方___________________________________________(以下简称“供方”)和需方__________________________________________(以下简称“需方”),并由各方严格按照以下条款进行执行:
一、合同目的
本合同的目的是确保汽车产品的供应和交付,同时明确各方的权利与义务,以达到双方的利益最大化。
二、交付时间
1、供方应在本合同规定的时间内,按照需方的需求和要求,按时交付所购买的汽车产品。
2、若因供方原因导致交付延迟,需方有权进行单方解除合同并要求供方承担一切由此产生的损失。
3、如需方因自身原因不能按时收货,则需方需承担由此产生的一切费用和损失。
三、汽车产品品质
1、供方应保证汽车产品的品质符合国家相关质量标准,且能够满足需方的实际需求。
2、供方不得采用次品、旧件或其他不符合合同要求的材料和尺寸。
3、如需方在使用过程中发现产品有质量问题,供方有义务进行免费更换,并承担由此产生的一切费用和损失。
四、交付方式
1、供方应按照需方的指定地址进行汽车产品的送货,如需方需求,供方可以提供增值服务,如集装箱运输、拆箱、安装等。
2、需方应在签收之前进行仔细核对,如发现任何问题,需方应立即通知供方并拒收产品。
五、价格和付款方式
1、汽车产品价格为人民币____________________元,并已包含所有相关费用,含税、含运费。
2、需方应在签署合同时,按照合同规定的时间和方式,付清所购买的汽车产品的全部款项。
3、因需方原因导致的付款延迟,需方应按照合同规定的利率向供方支付违约金。
六、保密协议
双方在签署本合同时,应遵守国家相关法律法规,严格保守与本合同有关的商业秘密,禁止将该秘密泄露给第三方。
七、违约责任
如任何一方违约,所产生的一切费用和损失由违约方承担,并需向另一方进行赔偿。
八、争议解决
如本合同有任何争议,双方应优先进行友好协商,如无法达成一致,应向相关仲裁机构申请仲裁。
九、合同变更
如因任何原因需要修改本合同,需由双方共同商讨并签署书面协议。
综上所述,本合同为供需双方达成的正式协议,双方应严格履行上述各项条款,以达到提升合作品质,实现双方利益共赢的目的。
(以上为汽车产品供需合同的范例模板,具体条款可根据双方具体情况进行修改,以达到最佳的合作效果。)
供需合同 篇11
需方:(简称甲方)
供方:(简称乙方)
为了规范材料需供行为,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,经双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守依法执行下列条款:
一、供需材料名称:河沙、石渣、石粉、水泥等。
二、材料品质要求,严格按甲方规定的质量及规格供给。
三、交料地点陈堂村境内
①、乙方按甲方指定地点卸货;
②、由甲方指定的收料人员与乙方交料人员清点数量,并开收料单交乙方送料人带回。
③、乙方在验收材料时,如发现品质、规格不符规定,甲方有权拒收。
四、材料价格及结算付款方式:
1、材料价格:
沙每方元,
石子每方元,
石渣每方元,
石粉每方元,
水泥425金龙吨/元,425同力吨/元
2、结算方式:乙方凭甲方的收料单与甲方采取河沙每车结,石子、石碴每车结算,水泥吨/结。
3、付款方式:
现金结算,工程完工,材料余款全部结清。
五、双方的责任
①、甲方负责协商堆料场地,道路畅通。
②、及时支付料款。
③、每次用料应提前1-2天,通知乙方用料计划。
2、乙方的责任
①、必须按甲方提交的用料计划供料。
②、服从甲方的管理和安排。
③、如特殊情况下不能供料应提前通知甲方以免误工。
六、违约责任
1、双方应严格履行合同的条款,如一方违约由违约方承担责任,并参照合同的有关规定向对方偿付违约部分的5%违约金。
2、甲、乙双方签订合同后,甲方不能自行购取材料,否则视为违规。以上条款双方签字生效,一式两份,各执一份。
咀方:
乙方:
年月日
材料供需合同范文三需方:(简称甲方)供方:(简称乙方)
咀方现需乙方供应建筑材料一事,依据中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,订立本合同,以示共同遵守。
一、工程名称、地点:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、供应材料的名称、规格及单价:
供应材料的名称、规格及单价协商确定如下表。
三、甲方权益及义务:
1、甲方应将所需材料名称、规格、数量提前一天通知乙方。
2、甲方应保证所需材料地点道路通畅,保证预定材料有足够场地堆放。
3、甲方应将到场材料进行验收,如有不合格的材料有权将其退出,不予鉴证计量。
4、甲方应将验收合格的材料及时鉴证计量。
四、乙方权益及义务:
1、乙方应及时按甲方预定材料供应给甲方,并保质保量,否则甲方有权指派其他供货商供应材料。
2、乙方供应材料应出具有效票据,及时办理计量签证手续。
五、付款方式:
六、结算方式:
七、附则:
1、本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份,签字生效,具有同等的法律效力。
2、未尽事宜双方友好协商解决,并可增补有关条款。
咀方签字盖章:乙方签字盖章:联系电话:联系电话:签定日期:签订日期:
供需合同 篇12
供方(简称甲方):_________
需方(简称乙方):_________
为了销售及购买型号为_________的聚丙烯相关事宜,甲乙双方通过友好协商,订立本合同,条款如下:
一、购销数量
甲方从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日为乙方提供型号为_____的聚丙烯,每月数量达_____吨。
二、产品价格
随市场浮动,由甲方调整。在挂牌价基础上,乙方享受甲方规定的终端自提合同户优惠价格(挂牌价下浮_____元/吨)。
三、结算方式
合同之全部款项自本合同提货单所开之日起90天内,以不可撤销的信用证方式付清。
四、交货地点
甲乙双方约定交货地点为___________________________。
五、提货方式
乙方自提,需方根据本合同约定的当月购销数量,按旬均衡提货;装车费乙方自理。
六、计量标准
执行国家规定的计量标准。乙方有异议时,应在驶离甲方装车台前提出,采用随机抽检方式,以甲方衡器核实。如超出计量误差范围(聚丙烯粒料每袋净重25±0.25公斤),甲乙双方协商处理。
七、质量标准
执行甲方企业标准:q/syhs0012-20xx(合格品)。乙方有异议时,应在驶离甲方装车台前提出;如乙方采样化验,应在装车后24小时内向甲方提出化验结果,甲乙双方协商解决。
八、合同担保方式
乙方向甲方交押金_________元。当遇有特殊原因终止合同时,甲方返还乙方所交押金。
九、不可抗力因素
由于自然灾害、火灾、罢工及其他劳工阻碍,宣布或未宣布的战争状态或禁运,海滩、政府或军队部门颁布的条文、要求或命令,以及其他任何超出甲乙双方控制范围的原因,不论在此是否列举,如理致使甲方无法交货或乙方无法以正常方式收货的,则甲方可免交货之责,乙方可免收货之责。
十、争议纠纷解决
合同双方或与第三方之间引起的与合同执行有关的及由于违反合同所导致的任何争议,矛盾和异议,应最终交由当地仲裁委员会仲裁,仲裁委员会所作仲裁决定效力将及于合同双方。
十一、违约责任
违约方负全部责任。一方违约时视为向对方提出解除合同的表示,另一方有权解除本合同;当乙方违约时,甲方有权从押金中扣回已给予乙方的优惠部分。
十二、其它约定事项
1、由于乙方原因未提完当月供货量的80%,视为乙方违约;反之,由于供应量不足造成甲方不能完成当月80%的供应量,视为甲方违约。
供需合同 篇13
汽车产品供需合同模板
甲方:(供方)__________(公司名称)地址__________邮编__________联系人__________联系电话__________传真__________电子邮箱__________
乙方:(需方)__________(公司名称)地址__________邮编__________联系人__________联系电话__________传真__________电子邮箱__________
经甲乙双方友好协商,就汽车产品供应事宜达成如下合同:
第一条【产品名称】
甲方同意向乙方供应如下公司生产的汽车产品:
1. 产品名称:__________
2. 产品型号:__________
3. 产品数量:__________
4. 产品单价:__________
5. 产品总价:__________
第二条【产品规格】
甲方应保证所供产品符合下列技术规格:
1. _________
2. _________
3. _________
第三条【交货日期】
甲方应在收到乙方付款后交付合同项下的产品,交货日期为合同签署之日起__________天内(符合第四条交易条款)。
第四条【交易条款】
1. 产品单价:以人民币____________元计算;
2. 交货方式:卖方负责货物的运输(包括运费、保险等费用),买方在收到货物之后签收货物并支付加工和运输费用;
3. 支付方式:应在乙方确认订单后,买方在__________个工作日内支付产品价格;
4. 质量标准:_______;
5. 违约责任:如果一方违反合同规定约定,则需要承担违约责任。
第五条【质量保证】
1. 甲方应确保产品的物理、化学、机械等性能符合国家相关标准或合同规定;
2. 保证产品的数量、包装、标识等符合相关的标准和约定;
3. 对于因产品质量问题引起的任何责任,甲方应在买方提出正式投诉后,按合同规定(或国家法律法规、行业标准等)进行处理;
第六条【保密协议】
双方同意对双方的合作关系及合同内容保密。任何与本协议相关的信息不得透露给第三方,否则将承担相应的法律责任。
第七条【争议解决】
合同中发生的任何争议,双方应在友好协商的基础上处理解决。如无法和解,则应提交__________仲裁委员会。
第八条【合同效力】
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为__________年。合同期满前三个月,如双方有意续签合同,应另行协商确定续约条款。
第九条【附加条款】
本合同只有在乙方确认订单并做出预付款项时,方可生效。
甲方(供方):__________签字(盖章)__________年月日
乙方(需方):__________签字(盖章)__________年月日
主题范文:
汽车产品供需合同
一、产品名称:轿车零配件
二、产品规格:
1. 车灯:45W,24V,灯泡式;
2. 发电机:55A,24V,内置式;
3. 凸轮:直4,16气门,33mm/35mm,日立型号。
三、交货日期:收到预付款后,合同生效之日起30日内交付。
四、交易条款:
1. 产品单价:36元/个;
2. 交货方式:由供方负责运输,运费买方支付;
3. 支付方式:应在买方确认订单后,买方应在7个工作日内支付预付款和产品价格;
4. 质量标准:符合国家相关标准;
5. 违约责任:如甲、乙双方中的任何一方未能履行其在本合同中的责任,则它应向另一方支付1000元的违约金。
五、质量保证:
甲方应确保产品的物理、化学、机械等性能符合国家相关标准或合同规定;保证产品的数量、包装、标识等符合相关的标准和约定。对于因产品质量问题引起的任何责任,甲方应在买方提出正式投诉后,按合同规定(或国家法律法规、行业标准等)进行处理。
六、保密协议:
双方同意对双方的合作关系及合同内容保密。任何与本协议相关的信息不得透露给第三方,否则将承担相应的法律责任。
七、争议解决:
合同中发生的任何争议,双方应在友好协商的基础上处理解决。如无法和解,应由__________仲裁委员会进行裁决。
八、合同效力:
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为3年。
九、附加条款:
本合同只有在买方确认订单并做出预付款项时,方可生效。
乙方(需方):__________签字(盖章)__________年月日
甲方(供方):__________签字(盖章)__________年月日
gx86.com其他人还在看
供需合同(集合14篇)
伴随着各行各业的衍生,范文的需求量越来越大,范文包含各种各样的文章,你是否需要一些实用的范文呢?有请驻留片刻,小编为你推荐供需合同(集合14篇),请在阅读后,可以继续收藏本页!
供需合同(篇1)
供方:江西长鹰实业有限公司 合同编号:CD-AXH-Ⅱ-36 需方: 签订地点:南昌
签定时间:20xx年8月18日
供需双方经友好协商,在公平、自愿的前提下,秉着互惠互利、合作共赢的原则,就供方配送需方钢材事宜,达成如下协议以便双方共同遵守:
1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额:
以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准,作为双方结算的依据。
2、质量要求、技术标准及责任期限:材质符合国家标准,钢材随货提供材质证书、吊牌,螺纹钢按GB1499.2-20xx产品标准检验,高线按GB1449.1-20xx产品标准检验。如有数量异议,需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议,需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告,供方积极协助钢厂质量部门处理异议,并及时换货。
3、计量验收标准:螺纹钢、圆钢按国家理论重量交货,线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货(线材合理磅差按国家标准为3‰)。
4、结算方式:先货后款:按需方要求送至需方指定地点,双方每月月底结算一次,次月10日付清全部钢材款。
5、解决合同纠纷的方式:双方协商,如协商不成,向供方所在地人民法院起诉。 6、其他约定事项:。
①本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效,必要时以附件形式予以补充,附件同合同具备同等法律效力。供需双方债权,债务履行完毕合同自动终止。
③未尽事宜,另行协商解决。
7、本合同一式两份:供方执一份,需方执一份,签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。
供方 需方
单位名称(章):江西长鹰实业有限公司 单位名称(章): 单位地址: 单位地址: 法定代表人: 法定代表人: 电话:0791-86537593 电话: 传真:0791-86537593 传真: 开户银行:洪都农村商业银行青云谱支行 开户银行: 帐号:106049000000026340 帐号: 邮政编码:330008 邮政编码: 20xx年 月 日 20xx年 月 日
供需合同(篇2)
汽车产品供需合同模板
甲方:(供应方名称) 地址:(供应方地址) 联系人:(供应方联系人) 电话:(供应方联系电话) 邮编:(供应方邮编)
乙方:(需求方名称) 地址:(需求方地址) 联系人:(需求方联系人) 电话:(需求方联系电话) 邮编:(需求方邮编)
鉴于甲方与乙方均有意愿开展汽车产品供应与采购业务,双方共同达成以下协议:
一、产品名称及规格
供应方将销售甲方的汽车配件产品(以下简称“产品”),具体规格、数量及单价详见附件“产品清单”(一份),甲方承诺供货时产品符合国家相关标准及行业标准。
二、供货时间
1、供应方应当按照合同的约定时间按时交货,交货日期为双方共同确认的日期。如遇特殊情况,供应方应当及时通知乙方并与乙方协商约定新的交货时间。
2、乙方应当按照合同的约定接收产品,如遇特殊情况,乙方应当及时通知甲方并与甲方协商约定新的接受时间。
三、价格及结算
1、产品价格为附件中列出的单价(含税),供应方应开具正规发票。
2、乙方应按照实际交货的数量确认付款金额,并于甲方交付货品之日起10个工作日内支付货款。
四、产品质量和售后服务
1、供应方应当保证产品的质量,确保产品符合国家相关标准及行业标准。
2、如发现商品存在质量问题,乙方应及时通知甲方并要求甲方配合处理。
3、合同履行期间,任何有关产品质量问题由甲方承担全部责任。
五、违约责任
1、对于未能按时交货的,供应方应当向乙方支付合同价款总额5%的违约金。
2、对于出现质量问题的,甲方应当承担全部责任并承担乙方因此所产生的所有费用和损失。
六、法律适用与管辖
1、本合同适用中华人民共和国法律。
2、双方如因履行本合同发生争议,应当友好协商解决,协商不成的,双方均同意提交有管辖权的人民法院裁决。
本合同自双方签字或盖章之日起生效,有效期自合同签署后12个月,即自(YYYY年MM月DD日)起至(YYYY年MM月DD日)止。本合同一式两份,双方各执一份。
供应方:(盖章) 乙方:(盖章)
签约日期:(YYYY年MM月DD日) 签约日期:(YYYY年MM月DD日)
附件:产品清单(一份)
范文:
汽车产品供需合同
甲方:XX汽配有限公司 地址:XX省XX市XX县XX路XX号 联系人:李某 电话:XXXX 邮编:XXXXX
乙方:XX汽车销售有限公司 地址:XX省XX市XX县XX路XX号 联系人:王某 电话:XXXX 邮编:XXXXX
为了明确汽配产品的供应与采购,甲方与乙方签订以下汽车产品供需合同:
一、 产品名称及规格
1.1甲方提供:汽车车灯、车喇叭、配件等汽配产品(以下简称“产品”),数量、规格及单价详见《附件一-产品清单》。
1.2 乙方如需更改详细规格需提前协商。
二、 供货时间
2.1双方确认的交货日期为甲方收到合理订单并安排生产后的30天内(含汇丰休息日),供应方应当按照合同的约定时间按时交货。
2.2 如因不可抗力等原因导致延期,供应方应当提前告知乙方,并调整交货日期,乙方应予理解。
2.3 乙方应根据合同载明的数量及规格按时接收交付的货物。
三、 价格及结算方式
3.1 产品价格详见《附件一-产品清单》。
3.2 供应方应对乙方出具正规发票。
3.3 乙方应按照实际交货的数量确认付款金额,并于车配送到乙方库房的当天付清整笔货款。
四、 产品质量和售后服务
4.1 供应方应该确保产品符合国家相关标准及行业标准。
4.2 如发现车配商品存在质量问题,乙方应及时向甲方提出索赔,并要求甲方配合处理。
4.3 合同履行期间,任何与产品质量有关问题由甲方承担全部责任。
五、 违约责任
5.1 对于未能按期交货的,供应方应向乙方支付合同价款总额5%的违约金。
5.2 若甲方恶意将次品或不符合规格的货品发给乙方,甲方将承担一切责任及必要的赔偿。
六、 法律适用与管辖
6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
6.2 双方如因本合同的履行发生争议,应进行友好协商;协商不成的,应通过有管辖权的法院解决。
七、其他
7.1本合同有效期自签署之日起24个月直到截止日期,或乙方采购的产品和服务完成数量和/或价值达到合同的规定时止。
7.2如本合同需要修改,应在合同终止前1个月予以协商,经双方签订书面协议,才生效。
供应方:XX汽配有限公司 (盖章) 乙方:XX汽车销售有限公司 (盖章)
签约日期:(YYYY年MM月DD日) 签约日期:(YYYY年MM月DD日)
附件一- 产品清单
产品名称 规格 数量(台/个) 单价 (元/台或个) 金额 (元)
车喇叭
车灯
门把手
消音器
以上规格及交货期等,需经双方确认后签订合同正本。
此份合同正本一式两份,供双方持各一份存档。
供需合同(篇3)
2022纺织废料处理设施煤气供需合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。纺织废料处理设施煤气供需合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022纺织废料处理设施煤气供需合同正文内容
供方单位:_________(简称甲方)需方单位:_________(简称乙方)
为了明确供气双方的职责和义务,根据《_________》等有关法律法规,经双方共同协商,特订立本合同书。
一、甲方的职责和义务
1.要按照《国家供气标准》规定提供给乙方使用。
2.正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次,再后一次检验是三年,若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。
3.及时做好压力表及管道保养与维修。
4.经常向乙方宣传用气知识及安全使用。
二、乙方的职责和义务
1.要按照有关规定范围内使用煤气。
2.不得在户内放气,不得自己维修灶具及气瓶。
3.严禁将液化气残液倒在群众密集的地方,以确保人身安全。
4.如有发现钢瓶漏气及灶具损坏,要及时同专管部门取得联系。
三、甲乙双方事项约定。
1.甲方要在经常的情况下,必须确保不间断地提供乙方用气。
2.出现设备故障或维修,要及时通知乙方尽量在最短时间内修复。
3.以上合同乙方自行管理,如发现不规范操作,一切后果自己负责。
4.本合同生效后甲乙双方均不得修改,合同中如有需要修改经双方协商作出补充。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
代表(签字):_________代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
供需合同(篇4)
合同编号:_________
签订地点:_________
一、本合同当事人
需方:供方:
订货单位:收货单位:
付款单位:单位名称:
法定代表:法定代表:
联系人:联系人:
邮政编码:邮政:
通讯地址:通讯地址:
电话:电话:
开户行:
银行帐号:
二、合同付款
付款方式
付款期限
中转、联运(港)
三、标的物
序号
型号
产品名称及规格
代码
数量
单价
总金额
交货进度
交货方式
代运到站
验交货地点
四、结算方式
1.需方自提车及公路代运,按交货期款到后发车。
2.供方代运,以供方委托铁路起运日为交货期,货款及运杂费等发车后向需方办理托收承付。
五、供方为需方代运和代押运的汽车,供方除向需方核收运费和运输保险费外,每辆另收厂内吊装费和押运费_________元/辆。
六、产品质量:按供方规定的出厂检验标准,如发生质量问题,按供方有关规定实行“三包”。
七、单价内不含车辆购置附加费。
八、违约责任:供方逾期交货(铁路运输等不可抗拒原因除外)应向需方付违约金_________元/辆。需方逾期提货,按到期合同货款的_________%向供方付违约金_________元/辆,并付_________%利息(月息)。
九、合同签订后双方必须全面履行,如需修改或终止,应经双方协商一致签具修订或撤销的协议书。因故要求合同变更,应在交货期前45天以函(电)向对方协商。本合同未尽事宜,由双方协商解决,不能达成一致意见时按《合同法》有关条款规定执行。
十、本合同正本一式两份,供需双方各执一份,其余为副本(副本_________份)。
十一、其它约定事项:_________。
需方(公章):_________供方(公章):_________
代表人(签字):_______代表人(签字):_______
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_____________签订地点:_____________
供需合同(篇5)
2022供需合同样书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。供需合同样书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022供需合同样书正文内容
供方:_______________________ 合同号:_______________________
需方:_______________________ 签定日期:_____________________
经双方协议,订立本合同如下:
一、质量验收标准:___________________________________________________
二、包装要求:_______________________________________________________
三、交货日期:_______________________________________________________
四、交货地点:_______________________________________________________
五、结算方式:_______________________________________________________
六、违约条款:违约方须赔偿对方一切经济损失。但遇天灾人祸或其它人力不能控制之因素而导致延误交货,需方不能要求供方赔偿任何损失。
七、解决合同纠纷的方式:经双方友好协商解决,如协商不成的,可向当地仲裁委员会提出申诉解决。
八、本合同一式两份,供需双方各执一份,自签定之日起生效。
供方(盖章):______________
地址:______________________
法定代表:__________________
委托代表:__________________
联系电话:__________________
需方(盖章):______________
地址:______________________
法定代表:__________________
委托代表:__________________
联系电话:__________________
供需合同(篇6)
导语:
根据 年 字 号 19 年 月 日签订于 编号:字第 号
┌─┬─┬──┬─┬─────────────────────────┐
│ │ │计量│全│ 分 月 数 量 │
│品│规│ │年├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┤
│名│格│单位│合│一│二│三│四│五│六│七│八│九│十│十一│十二│
│ │ │ │同│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月 │月 │
├─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤
│ │ │吨 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │金属│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┤
│ 需方到站:整车 │
├─┬────────────────────────────────┤
│ │1.精矿中含有价金属之计价。精矿水分、交货地点均按部颁标准 │
│ │ (YB113-82pb)、(YB114-82Zn)与株冶材料 │
│ │ 进厂质量标准履行。精矿中含As≤0.8%、≤ %、≤ %、≤│
│ │ %、≤ %、≥ %、精矿主成分40%> ≥38%按300元│
│ │ /吨金属计价,锌精矿含Ag计价、S不计价;铅精矿含Au、Ag│
│ │ 按国度法则档次价的50%计价。精矿主成分小于35%者只付运 │
│合│ 费,不付货款。 │
│ │2.精矿中含杂质最高不得超出以下边界:≤ %、≤ %、≤ %、≤│
│ │ %、≤ %当精矿粒度不符或含杂质超出边界时,卸车前发觉未造 │
│ │ 成出产吃亏者,作退货处理,并据实核收转运、场地等有关费用。造│
│ │ 成出产吃亏者不予计价。 │
│ │3.精矿中含杂质超出部颁标准,而小于(2)款边界时:______│
│ │ _______________ │
│同│ ─────────────────────── │
│ │4.筹划内材料,供方凭出厂质量表明书及铁路运单向需方托收85%之│
│ │ 基价,货到验收后需方将结算尾款汇给供方。筹划外材料,货到验收│
│ │ 后,凭需方查验单和供方发票结算。 │
│ │5.精矿中不得有外来混合物,凡搀杂使假的参照国务院89-61号文│
│ │ 件法则,不予计价结算;成联合块者,所增加的费用由供方当真,每│
│ │ 车另收吃亏费300元,错发矿种未造成出产吃亏者,按实发矿种价│
│条│ 值的3%核收吃亏费;造成出产吃亏者,不予计价结算。 │
│ │6.供需两边遇停电停产查验都可停发停进,但须在月前电告对方,若遇│
│ │ 不可抵当之灾祸亦可告急停发停进,但须即时电告对方。 │
│ │7.精矿必须开放散装,整车进株冶专用线,按月公约数均衡发运。强行│
│ │ 包装发运进厂者按30元/吨矿量核收解包转运费并停止履行公约。│
│ │ 零担进运进厂的按200元/吨矿量核收费用。 │
│款│8.两边必须信守公约条目,在履行进程中未经两边赞成,不得片面点窜│
│ │ 或废除。 &n
bsp; │
│ │9.违约责任 │
│ │ │
│ │10.办理公约胶葛的方法 │
│ │ │
│ │11.本公约一式十份,两边各执五份,自签订之日起至昔时 月 日 │
│ │ 止有效。 │
├─┴────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │
│ 需 方 │ 供 方 │ 鉴(公)证定见: │
│ 单位名称:(章) │ 单位名称:(章) │ │
│ 单位地点: │ 单位地点: │ 包办人: │
│ 法定代表人: │ 法定代表人: │ │
│ 法定代办人: │ 法定代办人: │ 鉴(公)证构造(章)│
│ 电 话: │ 电 话: │ 年 月 日 │
│ 电报挂号: │ 电报挂号: │ │
│ 开户银行: │ 开户银行: │ (注:除国度另有法则│
│ 帐 号: │ 帐 号: │ 外,鉴(公)证 │
│ 邮政编码: │ 邮政编码: │ 履行自愿的原则)│
└──────────┴───────────┴───────────┘
有效日期: 年 月 日至 年 月 日
供需合同(篇7)
供需合同,顾名思义,是指供应方与需求方就特定产品或服务的供应与需求达成的一种合同协议。这种合同在商业领域中极为常见,其目的是为了明确双方的权益和责任,以保障供应方和需求方的正当权益。
一、供需合同的内容和要求
供需合同的内容主要包括以下要素:产品或服务的详细描述、数量、价格、交货期、支付方式等。双方在签署合同时,应明确每个要素的具体细节,确保双方对合同内容的理解一致。此外,供需合同还应具备法律效力,以便在需要时能够得到法律保护。
供需合同的要求也非常重要。合同要具备合法性、可执行性、可变性和合规性。合法性意味着合同不得违反相关法律法规,否则将会被认定无效。可执行性表示合同的内容应具备可操作性,即双方能够按照合同规定进行实际操作。可变性是指合同应具备一定的弹性,以适应市场环境的变化。合规性则是指合同应符合政府政策和行业标准,以确保交易的合法合规。
二、供需合同的重要性
供需合同在商业交易中起到了非常重要的作用。首先,供需合同明确了双方的权益和责任,清晰界定了双方的权力和义务,避免了争议的发生。其次,供需合同规定了具体的产品或服务要求,以及交付和支付方式,确保了供需双方在交易中的权益能够得到保障。再次,供需合同具备法律效力,一旦发生争议,可以通过法律手段解决,提高了交易的保障性和可靠性。
三、供需合同的签署和执行
供需合同的签署和执行是一个严肃而复杂的过程,需要双方共同努力。首先,双方需明确合同的目的和范围,确保合同的内容精确无误,并确保双方都具备签署合同的权力。其次,双方应自愿签订合同,没有任何强迫或欺骗行为。再次,签订合同前,双方应对合同内容进行认真审查,确保自身利益得到最大的保护。最后,合同签订后,双方应按照合同规定履行各自的义务,以确保合同能够顺利执行。
四、供需合同的风险与应对策略
在供需合同中,存在一定的风险。比如,市场需求变化、自然灾害、政策调整等原因都可能影响供需合同的履行。为应对这些风险,双方应在合同中明确风险责任,并制定相应的风险应对策略。例如,在合同中预留一定的弹性空间,以适应市场的变化;同时,在合同中规定一些特殊情况下的解决方式,以应对不可抗力的因素。
综上所述,供需合同是商业交易中不可或缺的一部分。它为供应方和需求方提供了法律保障,确保了交易的顺利进行。合同的签署和执行需要双方共同努力,并在合同中明确风险责任和应对策略。有一个完善的供需合同,可以为商业交易带来更多的机会和成功。
供需合同(篇8)
合同编号,_________需方(甲方),_________供方(乙方),_________甲、乙双方就煤炭供需的具体事宜,通过友好协商,达成一致意见,共同签订本合同。1、煤炭产地及品种,_________2、数量及交货时间2.1 交货期限,_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。2.2 交货日期指煤船在装港离岸之日。2.3 合同数量,_________吨(万吨)。2.4 计量,以甲方地中衡称量为准,双方共同监磅。如需外委称重,需有甲乙双方共同监磅,并在过磅单上签字。3、质量标准3.1 标准规格及拒收范围,┌───────┬────────┬───────────┐
│质量项目│ 标准规格│拒收范围 │
├───────┼────────┼───────────┤
│低位发热量 │≥ MJ/Kg │
│(Qnet,ar) ││ │
├───────┼────────┼───────────┤
│全水分(Mt) │ % │
├───────┼────────┼───────────┤
│挥发分(Vad) │ %│ > %或>%│
├───────┼────────┼───────────┤
│全硫分(St,ad)│≤%│ > % │
├───────┼────────┼───────────┤
│灰分(Aad)│<%│ > % │
├───────┼────────┼───────────┤
│固定炭(FCad) │ %│ > % │
├───────┼────────┼───────────┤
│哈氏可磨系数 │≥ │
├───────┼────────┼───────────┤
│灰熔点(ST) │>℃│
├───────┼────────┼───────────┤
│机械杂质 │无三大块杂质│ 有可见筛上块杂质 │
└───────┴────────┴───────────┘3.2 质量任一项目指数处于"第3.1条"拒收范围,参照本合同"第9条"规定执行。4、装运港及到达港装运港,_________到达港,_________5、收货人、交货地及方式5.1 收货人,_________5.2 交货地点,_________5.3 按照到岸(离岸)方式交接。6、验收、数量、质量的确定6.1 煤炭在装港离岸计量时,甲乙双方应同时在现场,对港、航方计量交接工作的合法性实施监督。煤炭在到达港的计量验收由收货人在交接地点检测船舶水尺计算实载重量。6.1.1 当验收实载数量与船舶货物交接清单实载量(即港口公估员与船方交接之数量)之差额处于交接清单实载量±0.5%范围时,交接清单实载量即为交接验货数量。6.1.2 当第6.1.1条之差额超出交接清单实载量-0.5%范围时,双方均有权提出、并经双方协商一致,请交货所在地商检机构复验水尺并计算实载量,商检结果的实载量即为交接验货数量;当第6.1.1条之差额超出交接清单实载量+0.5%范围时,交接清单实载量即为交接验货数量。6.1.3 结算数量=验收数量6.2 由甲乙双方共同委托_________煤炭检测中心在到达港进行煤炭的质量检验。6.2.1 质检单位按照"GB"或"ISO"标准,在交货码头的输送皮带上均衡采样,现场制样。甲乙双方和收货人有到现场监督的权利,但是不能影响和干预质检单位采、制、化工作在"公平、公正、公开"的原则下独立进行。6.2.2 质检单位按照"GB"或"ISO"标准在"第6.2条"所指化验室化验。化验结果为质量验收计价依据。6.2.3 甲乙双方对质检结果有异议,应以书面形式在质检报告出后24小时内提出,若双方协商一致,取留存样复检或送交货所在地商检机构复验。复检与原检发热量偏差小于120大卡/千克、含硫偏差小于0.1个百分点,则以原检结果为质量验收计价依据;发热量偏差大于或等于120大卡/千克、含硫偏差大于或等于0.1个百分点,则以复检结果为质量验收计价依据。7、价格7.1 结算价格(一票含税)=离岸基本价+质量调整价+海运合同价等7.2 离岸基本价,质量符合"第3.1条"标准的,离岸基本价_________元/吨(含税)。7.3 质量调整价=水分调整价+发热量调整价+硫分调整价+灰分调整价7.3.1 水分调整价,以10%为计价基点,每超一个百分点扣除结算价款的1%(即结算吨重的1%)。7.3.2 发热量调整价,以低位发热量(Qnet,ar)=22.998MJ/Kg为计价基点,计算加、减价。(1)加价,当22.998MJ/Kg≤Qnet,ar≤24.253MJ/Kg,每上升4.1816焦耳/克(1大卡/千克)加价_________元/吨,Qnet,ar高于24.253MJ/Kg的部分不加价。(2)减价,当22.162MJ/Kg≤Qnet,ar<22.998MJ/Kg时,每下降4.1816焦耳/克(1大卡/千克)减价_________元/吨,Qnet,ar低于22.162MJ/Kg的部分,每下降4.1816焦耳/克(1大卡/千克)减价_________元/吨。7.3.3 挥发分价格调整,挥发分在指标要求范围内每降低1%,价格下调_________元/吨。7.3.4 全硫分价格调整,含硫量在指标要求范围内每高于0.1%,价格下调_________元/吨。7.4 海运运价,按照甲方与承运的航运公司协商确定的海运运价,作为结算价格的构成部分。7.5 合同签定的同时,乙方应向甲方交纳_________元的合同保证金(甲方尚欠煤炭款的除外)。7.6 乙方严格按甲方进煤计划和本合同有关质量要求供货,因供货不及时或未达到本合同有关质量要求给甲方生产造成的一切损失,由乙方承担,所交保证金甲方不再退还(或从尚欠煤炭款中扣除)。8、运输及费用承担8.1 海运承运单位由甲方指定。甲乙双方提前5天以书面形式确认每船煤的装运日期。甲方负责煤船的运输调度,乙方应在船舶到达装运港24小时前办妥煤炭装船手续,并负责办理煤炭装运船的靠泊和受载事宜。
供需合同(篇9)
2022建筑工程材料供需合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。建筑工程材料供需合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022建筑工程材料供需合同书正文内容
需方:(简称甲方)
供方:(简称乙方)
为了规范材料需供行为,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,经双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守依法执行下列条款:
一、供需材料名称:河沙、石渣、石粉、水泥等。
二、材料品质要求,严格按甲方规定的质量及规格供给。
三、交料地点陈堂村境内
①、乙方按甲方指定地点卸货;
②、由甲方指定的收料人员与乙方交料人员清点数量,并开收料单交乙方送料人带回。
③、乙方在验收材料时,如发现品质、规格不符规定,甲方有权拒收。
四、材料价格及结算付款方式:
1、材料价格:
沙每方元,
石子每方元,
石渣每方元,
石粉每方元,
水泥425金龙吨/元,425同力吨/元
2、结算方式:乙方凭甲方的收料单与甲方采取河沙每车结,石子、石碴每车结算,水泥吨/结。
3、付款方式:
现金结算,工程完工,材料余款全部结清。
五、双方的责任
①、甲方负责协商堆料场地,道路畅通。
②、及时支付料款。
③、每次用料应提前1-2天,通知乙方用料计划。
2、乙方的责任
①、必须按甲方提交的用料计划供料。
②、服从甲方的管理和安排。
③、如特殊情况下不能供料应提前通知甲方以免误工。
六、违约责任
1、双方应严格履行合同的条款,如一方违约由违约方承担责任,并参照合同的有关规定向对方偿付违约部分的5%违约金。
2、甲、乙双方签订合同后,甲方不能自行购取材料,否则视为违规。以上条款双方签字生效,一式两份,各执一份。
甲方:
乙方:
年月日
供需合同(篇10)
签订地点:合同号:()字号
其它条款:
一、结算方式:
1.需方自提车及公路代运,按交货期款到后发车。
2.供方代运,以供方委托铁路起运日为交货期、货款及运杂费等发车后向需方办理托收承付。
二、供方为需方代运和代押运的`汽车,供方除向需方核收运费和运输保险费外,每辆另收厂内吊装费和押运费元/辆。
三、产品质量:按供方规定的出厂检验标准,如发生质量问题,按供方有关规定实行三包。
四、单价内不含车辆购置附加费。
五、违约责任:供方逾期交货(铁路运输等不可抗拒原因除外)应向需方付违约金元/辆。需方逾期提货,按到期合同货款的%向供方付违约金元/辆,并付%利息(月息)。合同签订后双方必须全面履行,如需修改或终止,应经双方协商一致签具修订或撤销的协议书。因故要求合同变更,应在交货期前45天以函(电)向对方协商。本合同未尽事宜,由双方协商解决,不能达成一致意见时按(合同法)及(工矿产品购销合同条例)有关条款规定执行。
六、本合同正本一式两份,供需双方各执一份,其余为副本(副本三份)。
七、其它约定事项:
需方签字:供方签字:
签订日期:年月日
供需合同(篇11)
供方:_______________________合同号:_______________________
需方:_______________________签定日期:_____________________
经双方协议,订立本合同如下:
产品型号
名称
规格型号
数量
单价
总额
其它要求
货款总计(大写):佰拾万仟佰拾元角分
预付金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
尚欠金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分
一、质量验收标准:___________________________________________________
二、包装要求:_______________________________________________________
三、交货日期:_______________________________________________________
四、交货地点:_______________________________________________________
五、结算方式:_______________________________________________________
六、违约条款:违约方须赔偿对方一切经济损失。但遇天灾人祸或其它人力不能控制之因素而导致延误交货,需方不能要求供方赔偿任何损失。
七、解决合同纠纷的方式:经双方友好协商解决,如协商不成的,可向当地仲裁委员会提出申诉解决。
八、本合同一式两份,供需双方各执一份,自签定之日起生效。
供方(盖章):______________
地址:______________________
法定代表:__________________
委托代表:__________________
联系电话:__________________
需方(盖章):______________
地址:______________________
法定代表:__________________
委托代表:__________________
联系电话:__________________
供需合同(篇12)
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,按照平等互利、公平、诚实信用的原则,为明确供需双方的权利义务,经双方协商达成一致,特签订本合同以便供需双方共同遵守。第一条:材料名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
第二条:材料的数量和计量单位,计量方法
2.1材料的计量单位吨/元,材料的结算数量以实际送到现场甲方签收的合格数据为准,为每1000吨结算。
第三条:交货地点、方式及费用、供货日期
3.1交货地点:乙方将产品送到甲方工地现场指定地点,由乙方负责装卸车和运输并承担相关费用。
3.2供应材料以甲方电话通知为准,甲方应提前一天报计划电话通知乙方供货。
第四条;合同价格及结算
4.1合同最终价格以甲方签收合格数量和双方约定单价确定。
4.2材料送到现场经验收合格后,乙方凭甲方签认的送料单,由双方每月25日核对确认数量无误后,甲方验收结算后入财务挂账。如乙方不办理结算对账手续或乙方未提供公家正式税务发票,甲方将不予办理付款事宜,因此造成的损失由乙方自行承担。
4.3本合同不付预付款,乙方必须具备满足本工程的流动资金。
4.4材料的数量经甲乙双方确认无误,办理完对账结算手续挂到甲方财务。甲方每次支付乙方材料款的%,工程完工结算后,月内结清余款。第五条:材料的验收标准、方法5.1按照材料国家标准进行验收。
5.2没有相应国家标准的采用行业标准验收方法进行验收。第六条:双方的责任和义务6.1甲方的责任和义务
①根据工程进度用量,应提前一天向乙方报计划,注明数量、规格、到货时间及地点。
②负责安排人员及时到现场做验收工作。③安排好乙方的卸货场地充足,道路畅通。
④如甲方发现乙方产品存在质量问题,有权退货,由乙方承担甲方相应损失。
⑤甲方对乙方每批供货进行验收,到货有问题在3日之内向乙方提出书面异议,乙方在3日内未给与答复的扣除相应费用。给甲方造成损失的应赔偿损失。
⑥乙方提供的材料经甲方检验不合格的有乙方自行清退出场,费用由乙方承担,给甲方造成损失的由乙方进行相应赔偿。6.2乙方的责任和义务
①按照甲方的需要数量、交货地点及交货日期保证及时供应。
②提供优质服务,保证所供材料符合合同要求,并配合甲方做好验收工作。第七条:其他约定
7.1合同签订生效后,乙方应满足甲方的施工进度要求,否则甲方有权从其他供应商采购。
7.2甲方如不能按合同要求付款,所造成的损失由甲方负责。延误付款三个月,甲方赔偿乙方的银行同期贷款利率。
7.3如因特殊原因,需要临时性停工或更改材料供应单已明确的内容,供需双方协商确定新的供应计划。
7.4如遇不可抗力的因素不能正常履行合同时,免除承担违约责任。7.5以上合同条款甲乙双方均要严格遵守,不得违约。第八条:附则
8.1本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
8.2本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成时,依法向当地人民法院提起诉讼。
8.3本合同甲乙双方签字盖章后生效,乙方向甲方供应完材料,甲方向乙方支付材料价款完毕,本合同即告终止。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:联系方式:联系方式:
年月日年月日
供需合同(篇13)
甲方:
乙方:
为了保证 空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条 甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 (口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条 乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字和盖章): 乙方(签字和盖章):
地址: 地址:
电话: 电话:
__年__月__日
供需合同(篇14)
2022达州市煤气供需合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。达州市煤气供需合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022达州市煤气供需合同书正文内容
供方单位:_________(简称甲方)需方单位:_________(简称乙方)
为了明确供气双方的职责和义务,根据《_________》等有关法律法规,经双方共同协商,特订立本合同书。
一、甲方的职责和义务
1.要按照《国家供气标准》规定提供给乙方使用。
2.正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次,再后一次检验是三年,若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。
3.及时做好压力表及管道保养与维修。
4.经常向乙方宣传用气知识及安全使用。
二、乙方的职责和义务
1.要按照有关规定范围内使用煤气。
2.不得在户内放气,不得自己维修灶具及气瓶。
3.严禁将液化气残液倒在群众密集的地方,以确保人身安全。
4.如有发现钢瓶漏气及灶具损坏,要及时同专管部门取得联系。
三、甲乙双方事项约定。
1.甲方要在经常的情况下,必须确保不间断地提供乙方用气。
2.出现设备故障或维修,要及时通知乙方尽量在最短时间内修复。
3.以上合同乙方自行管理,如发现不规范操作,一切后果自己负责。
4.本合同生效后甲乙双方均不得修改,合同中如有需要修改经双方协商作出补充。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租房合同汇集十三篇
租赁合同中若出现租金延迟或拒付的情况,以及托管财物丢失或损坏的情况,诉讼时效将为一年。合同中应明确说明委托单位和受委托单位的条款。对于如何拟制合同,您是否了解呢?我所创作的“租房合同”充满了想象力,期待能够得到您的认可。如果你喜欢这个网页,请收藏本页到您的浏览器!
租房合同 篇1
甲方:_________出租房乙方:_________
承租方甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成如下协议:
第一条乙方租用甲方座落在________________,建筑面积为__________平方米,租用期一周年,自本合同生效之日开始计算。
第二条租赁期限内房屋租金为_________元人民币。乙方分_________次支付。本合同生效后的____日内,乙方支付房屋租金的_________%为_________元,房屋验收合格后的____日内,乙方支付房屋租金的剩余款额。
第三条租赁期内,房屋由乙方使用管理,房屋的房产税,土地使用税和其他合理税费由乙方承担。
第四条租赁期内,乙方所用的水、暖、电热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理,发生的费用由乙方承担。
第五条第三、四条所发生的费用,甲方凭单据、发票和有关规定文件,按各规定的期限向乙方结算。
第六条乙方所租用房屋,在乙方验收合格并付清房屋租金后,归乙方使用。
第七条在房屋保修期内甲方对房屋质量问题保修。
第八条乙方服务人员的临时户口等生活上所需办理的手续,由甲方帮助与当地有关单位联系解决。
第九条违约责任1.本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴房屋租金不退,并一次性支付违约罚金_________元。2.本合同生效后,如果甲方违约,甲方向乙方退还剩余租金,并一次性支付违约罚金_________元人民币。3.不满半年的租期按半年计算,超过半年不满一年的租期按一年计算。
第十条在租用期内,甲方不得将乙方租用的房屋转租给任何第三者,如果甲方出售乙方租用的房屋,乙方应享受优先购置权,并不需另行支付购房款,同时甲方应协助乙方办理正式过户手续,由此发生的有关费用由乙方承担。
第十一条乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。
第十二条在租用期内,如遇不可抗拒的灾害,房屋遭到毁坏,按照房屋建设程序,乙方重新建造房屋。
第十三条甲方已声明本合同所指标的楼房是符合国家有关政策和法令而建造和经营的,甲乙双方在符合国家现行的有关政策和法令的基础上签订本合同的。如在租赁期限内与国家新的政策、法令、规定相悖,使本合同不得不解除时,甲方每年按房租总金额的10%乘以乙方实际租用年数计扣房租。
第十四条甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,按_________项办法解决:1.提交仲裁机关进行仲裁。2.向人民法院起诉。
第十五条本合同一式九份。正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份。正副文具有同等法律约束力。
第十六条本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。
甲方:_________乙方:_________
代表人:_________代表人:_________________
年____月____日________年____月____日
租房合同 篇2
出租方(下称甲方) :________________
承租方(下称乙方) :________________
根据《民法典》相关规定,经双方友好协商,就甲方将其拥有的门面房屋出租给乙方一事,达成如下协议:
一、租赁门面描述
1、甲方将其拥有的坐落于________该门面建筑面积共________平米。
二、租赁房屋用途
1、乙方租赁房屋为商业房屋使用。
2、乙方向甲方承诺:在租赁期限内,未事先征得甲方的书面同意,并按规定报经有关部门核准,乙方不得擅自改变门面的原有结构和用途。
租金及交纳时间:乙方应每月付一次,先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时,将房租付给甲方;第二次及以后付租金。
三、租赁期限 本合同租赁期为:________年
四、租金及支付方式
1、第一年租金为三个月支付一次,具体为:
2、在租赁期内,因租赁门面所产生的水、电、卫生费、物业管理费由乙方自行承担。
五、甲方的权利与义务
2、甲方必须保证出租给乙方的门面能够从事商业经营。
六、乙方的权利与义务
1、乙方按照本合同约定使用房屋,不承担门面自然损耗的赔偿责任。
3、乙方经营过程中所产生的费用、税收、债务均由乙方自行承担。
5、按本协议第五条约定支付租金。
七、合同的变更和解除
1、乙方有下列情况之一的,甲方有权解除合同;
(1) 未按约定期限交付租金,超过半年 以上的。
(2) 从事非法经营及违法犯罪活动的。
2、甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:
(1)甲方不交付或者迟延交付租赁房屋________天以上的。
(2)乙方承租期间,如甲方因该房屋或房屋范围内的土地与第三方发生纠纷或甲方与第三人之间的纠纷涉及到该房屋及房屋范围内的土地,致使乙方无法正常营业超过7天的。
甲方提供完好的房屋、设施、设备,乙方应注意爱护,不得破坏房屋装修、结构及设施、设备,否则应按价赔偿。
(3)甲方未经乙方书面许可,擅自将出租的房屋用于抵押或转让给第三方的。
(4) 租赁房屋主体结构存在缺陷,危及安全的。
3、在租赁期限内,有下列情况之一的,双方均可变更或解除合同:
(1)甲、乙双方协商一致,书面变更或解除本合同。
(2)因不可抗力因素致使房屋及其附属设施严重受损,致使本合同不能继续履行的。
(3)在租赁期间,乙方承租的门面被征收、征用或被拆迁的。
(4)因地震、台风、洪水、战争等不可抗力的因素导致该房屋及其附属设施损坏,造成本合同在客观上不能继续履行的。
水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见:水度,电度。
八、其他约定
1、本合同未尽事宜,甲、乙双方可以补充协议的方式另行约定,补充协议是本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力;
房屋只限乙方使用,乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。乙方应立即办好租赁登记、暂住人口登记等手续。乙方自负后果。在租赁期限内,甲方确需提前收回房屋时,应当事先商得乙方同意。
2、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立。
3、本合同到期续约的,需提前三个月通知。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份
甲方:________________
签订日期:________年________月________日v
租房合同 篇3
租房合同范本(1)
出租方(以下简称甲方),
承租方(以下简称乙方),
根据中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方将房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同。
第一条 甲方保证所出租的房屋符合国家对租赁房屋的有关规定。
第二条 房屋的坐落、面积、装修、设施情况
1、甲方出租给乙方的房屋位于 (省、市)______(区、县)_________ ;门牌号为 。
2、出租房屋面积共______ 平方米(建筑面积/使用面积/套内面积)。
3、该房屋现有装修及设施、设备情况详见合同附件。
该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。
第三条 甲方应提供房产证(或具有出租权的有效证明)、身份证明(营业执照)等文件,乙方应提供身份证明文件。双方验证后可复印对方文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。
第四条 租赁期限、用途
1、该房屋租赁期共___个月。自___年___月___日起至___年___月___日止。
2、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为_______使用。
3、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。
乙方如要求续租,则必须在租赁期满 个月之前书面通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
第五条 租金及支付方式
1、 该房屋每月租金为________元(大写____万____仟____佰____拾____元整)。
租金总额为________元(大写____万____仟____佰____拾____元整)。
2、 房屋租金支付方式如下,_________________________________。
甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
第六条 租赁期间相关费用及税金
1、 甲方应承担的费用,
(1)租赁期间,房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用,应由甲方负担。
(2) 。
2、乙方交纳以下费用,
(1) 。
(2) 。
乙方应按时交纳自行负担的费用。
甲方不得擅自增加本合同未明确由乙方交纳的费用。
第七条 房屋修缮与使用
1、在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(乙方使用不当除外)。
甲方提出进行维修须提前 日书面通知乙方,乙方应积极协助配合。
乙方向甲方提出维修请求后,甲方应及时提供维修服务。
对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。
2、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即负责修复或经济赔偿。
乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备,设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后或因乙方责任导致退租的,除双方另有约定外,甲方有权选择以下权利中的一种,
(1)依附于房屋的装修归甲方所有。
(2)要求乙方恢复原状。
(3)向乙方收取恢复工程实际发生的费用。
第八条 房屋的转让与转租
1、租赁期间,甲方有权依照法定程序转让该出租的房屋,转让后,本合同对新的房屋所有人和乙方继续有效。
2、 未经甲方同意,乙方不得转租、转借承租房屋。
3、甲方出售房屋,须在 个月前书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权。
第九条 合同的变更、解除与终止
1、双方可以协商变更或终止本合同。
2、甲方有以下行为之一的,乙方有权解除合同,
(1)不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件,严重影响居住。
(2)甲方未尽房屋修缮义务,严重影响居住的。
3、房屋租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回出租房屋;
(1)未经甲方书面同意,转租、转借承租房屋。
(2)未经甲方书面同意,拆改变动房屋结构。
(3)损坏承租房屋,在甲方提出的合理期限内仍未修复的。
(4)未经甲方书面同意,改变本合同约定的房屋租赁用途。
(5)利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。
(6)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用,已经给甲方造成严重损害的。
(7)拖欠房租累计 个月以上。
4、租赁期满前,乙方要继续租赁的,应当在租赁期满 个月前书面通知甲方。如甲方在租期届满后仍要对外出租的,在同等条件下,乙方享有优先承租权。
5、租赁期满合同自然终止。
6、因不可抗力因素导致合同无法履行的,合同终止。
第十条 房屋交付及收回的验收
1、甲方应保证租赁房屋本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。
2、验收时双方共同参与,如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。当场难以检测判断的,应于 日内向对方主张。
3、乙方应于房屋租赁期满后,将承租房屋及附属设施、设备交还甲方。
4、乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施、设备的完好状态,不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物品,甲方有权处置。
第十一条 甲方违约责任处理规定
1、甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的,应支付乙方本合同租金总额 %的违约金。甲方除应按约定支付违约金外,还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
2、如乙方要求甲方继续履行合同的,甲方每逾期交房一日,则每日应向乙方支付日租金 倍的滞纳金。甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。
3、由于甲方怠于履行维修义务或情况紧急,乙方组织维修的,甲方应支付乙方费用或折抵租金,但乙方应提供有效凭证。
4、甲方违反本合同约定,提前收回房屋的,应按照合同总租金的 %向乙方支付违约金,若支付的违约金不足弥补乙方损失的,甲方还应该承担赔偿责任。
5、甲方因房屋权属瑕疵或非法出租房屋而导致本合同无效时,甲方应赔偿乙方损失。
第十二条 乙方违约责任
1、租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的 %向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。
(1)未经甲方书面同意,将房屋转租、转借给他人使用的;
(2)未经甲方书面同意,拆改变动房屋结构或损坏房屋;
(3)改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的;
(4)拖欠房租累计 个月以上的。
2、在租赁期内,乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用的,每逾期一天,则应按上述费用总额的 %支付甲方滞纳金。
3、在租赁期内,乙方未经甲方同意,中途擅自退租的,乙方应该按合同总租金 %的额度向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
4、乙方如逾期支付租金,每逾期一日,则乙方须按日租金的 倍支付滞纳金。
5、租赁期满,乙方应如期交还该房屋。乙方逾期归还,则每逾期一日应向甲方支付原日租金 倍的滞纳金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。
第十三条 免责条件
1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲、乙双方互不承担责任。
2、因国家政策需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲、乙双方造成损失的,互不承担责任。
3、因上述原因而终止合同的,租金按照实际使用时间计算,不足整月的按天数计算,多退少补。
4、不可抗力系指"不能预见、不能避免并不能克服的客观情况"。
第十四条 本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十五条 争议解决
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的,按下列第_________种方式解决(以下两种方式只能选择一种),
1、提请 仲裁委员会仲裁。
2、依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条 其他约定事项
1、
2、
第十七条 本合同自双方签(章)后生效。
第十八条 本合同及附件一式 份,由甲、乙双方各执 份。具有同等法律效力。
甲方, 乙方,
甲方, 乙方,
签约日期, 年 月 日
签约地点,
租房合同范本(2)
出租方(以下称甲方),
承租方(以下称乙方),
甲方愿意将产权属于自己的房屋出租给乙方。双方根据国家相关规定,经协商,订立本合同,
第一条 甲方出租的店铺座落地址________________________,建筑面积__________m2(使用面积__________m2)
第二条 租期_______年,自__年__月__日至__年__月__日。
第三条 租金和租金交纳期及条件,
1.每月租金为人民币____________元,乙方每 个月缴纳一次租金。 乙方可以支票或现金形式支付租金。
甲方开户银行,
收款人名称,
帐号,
2.本合同一经签署,乙方即应交纳相当于 个月租金的押金。合同终止,乙方交清租金及水电、煤气,电话等相关费用后,甲方即可退还乙方押金。 若乙方提前解除合同,视为违约,押金不予退还。若乙方在承租期间给甲方房屋和相关设备造成损害,甲方有权从乙方押金中扣除维修和赔偿费用。
第四条 水电费、管理费、电话费、清洁费和维修费的缴费办法,
1. 管理费,甲方每月自行向有关部门交纳;
2. 水电费、煤气费,乙方每月自行向有关部门交纳;
3. 电话费,乙方自行向有关部门交纳。
4. 维修费,租赁期间,乙方引致租赁物内与房屋质量有关的设施损毁,维修费由乙方负责;租赁物内家私、家电设备损毁,维修费由乙方负责。但正常磨损除外。
第五条 出租方与承租方的变更,
1.租赁期间,甲方如将房产所有权转移给第三方,应符合国家有关房产转让规定,不必乙方同意。但甲方应提前二个月书面通知乙方,房产所有权转移给第三方后,该第三方即成为本合同的当然甲方,享有原甲方的权利,承担原甲方的义务。
2.租赁期间,乙方如欲将租赁房屋转租给第三方使用,必须事先征得甲方的书面同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当然乙方,享有原乙方的权利,承担乙方的义务。
第六条 乙方的职责,
1. 乙方必须依约缴纳租金及其他费用,如有无故拖欠,甲方有权向乙方加收滞纳金,滞纳金为实欠租 %。如拖欠租金 天,视为违约,甲方有权收回房屋,并不退还乙方押金。
2. 甲、乙双方在合同终止前,须提前一个月书面通知对方是否终止合同。
3. 乙方在租赁期间,必须以合理防范措施,保护租赁期内设备和设施的完好无损(自然折旧除外),乙方不得擅自改变租赁房屋的结构及用途,如确需要变更用途,需经甲方同意后方可进行。乙方造成租赁房屋及其设备的毁损,应负责恢复原状。如乙方在租赁期满不负责恢复原状,甲方有权自行恢复原状,费用从乙方押金中扣除。
4. 乙方如在租赁房屋内安装超过电表负荷的任何设备、仪器或机械,须征得甲方同意,并由甲方协助乙方办理相关手续,费用由乙方自理。 未经甲方同意和因未办理相关手续而产生的事故或罚款,由乙方自理。
5.乙方不得在租赁房屋外面附加任何物件或涂刷任何涂料或做出任何更改。
6. 租赁期满或合同解除,乙方必须按时将租赁房屋内的全部无损坏设备、设施在适宜使用的清洁、良好状况下(自然折旧除外)交给甲方。
7.租赁期满或合同解除后,乙方逾期不搬迁,甲方有权从已经解除租赁关系的房屋中将乙方的物品搬出,不承担保管义务。甲方有权要求乙方赔偿因此而产生的费用,并有权诉之法律。
8.乙方保证承租甲方的房屋作为商业用房使用,遵守中华人民共和国法规和政府相关规定,合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失,由乙方负责赔偿。
9. 甲方向乙方出示出租房屋的相关资料原件和给乙方与原件一致的复印件。包括出租房屋的产权证、房屋所有权人的身份证和出租许可证等。如果任何第三方对出租房屋主张权利,使乙方无法使用租赁房屋,甲方应赔偿乙方所蒙受的一切损失。
甲方在租赁期内,
(1)对本合同约定期内设施进行维修保养,包括 ;
(2)对本出租房所属的大厦或小区的安全和管理负责;
(3)负责租赁房屋的结构性维修。
(4)甲方保证乙方在本合同期内合法经营不受干扰。
第七条 合同期满,如甲方的租赁房屋需继续出租,在甲方向第三方提出的同一条件下,乙方享有优先权(但租金可随社会物价指数变动而适当调整)。
第八条 租赁期间,若乙方因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋,乙方需立即书面通知甲方。若双方同意租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁无法修复使用,本合同可自然终止,互不承担责任,甲方须将所有押金及预付租金无息退还乙方。
第九条 甲方配备的室内电器、家俱的数量、型号和装修的标准,以附件确认为准。
第十条 本合同如有不尽事宜,须经双方协商补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
本合同执行中如发生纠纷,应通过甲乙双方协商解决,协商不成,可提请当地工商管理部门或人民法院裁决。
本合同经过双方代表签章后生效。本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。
出租方, 承租方,
法定代表人盖章, 法定代表人盖章,
年 月 日 年 月 日
租房合同范本(3)
公司(简称甲方)_________
员工(乙方)________
根据相关法律,甲乙双方订立如下合同,
第一条 乙方在其劳动合同期内,甲方为乙方提供_________,建筑面积为_________平方米的租用住房,地址为_________.
第二条 以上租房费、管理费等,按标准每月从工资中扣除。房租和管理费随物价上涨情况,作必要调整。
第三条 乙方应按照_________的有关规定,向当地水、电管理部门缴交水、电费其他有关费用。
第四条 乙方未征得甲方同意,不得擅自拆除、改动房屋结构、上下水管道和电器线路。如甲方批准乙方进行改造,改造费用由乙方自付。对擅自拆除、改动的租房者,除责令其修复外,将终止租用合同。
第五条 乙方租用的住房涉及原有设备的正常维修及公共卫生由甲方负责,住房内设备的非正常维修费由乙方自己负责。
第六条 乙方应遵守甲方住宅管理规定,应爱护住房,自觉保持楼梯、过道的清洁卫生,对门、窗、水电设备要爱护使用,不得损坏。如有损坏,由乙方按价给予赔偿。
第七条 本合同受劳动合同的约束。劳动合同终止,本合同自动终止。如乙方提出提前解除劳动合同时,乙方应于解聘之日起60天内将住房及全部钥匙全部完好交回甲方; 如甲方解聘或辞退乙方时,乙方应于被解聘之日起90天内将住房和钥匙完好交回甲方。若乙方被甲方除名,则应在60天内完好交回住房。
第八条 如发生第七条所列任何情况,甲方在劳动合同终止日起将乙方收取保证退回住房的住房押金_________元,如乙方按期交回住房及钥匙时,将押金如数退还本人。乙方不按时交回住房、过期仍不搬出的,甲方有权通过法律程序强制乙方搬出,并有权对乙方超期搬出造成的损失进行索赔。乙方过期居住的,甲方将每月征收_________元的住房租金。
第九条 本合同所提供的租房,其产权、使用转让权属甲方所有,乙方无权转卖、转租、或转让给他人使用,无权改变其居住用途,否则甲方将终止合同。
第十条 甲方将根据乙方职务等变化,有权调整向乙方提供的租房,乙方应无条件服从。甲方调整租房时,对未住满6年以上职工自己所付出的装修费用,视使用时间长短给予部分补偿。
第十一条 甲方对企业做出特殊贡献及服务时间长、表现优秀的员工,将提供充满永久性使用住房权利。永久使用权仅给予乙方及其配偶享用,他人不得继承,其产权仍归甲方所有,取得永久使用权的乙方不得转卖、出租及转让给他人使用。甲方提供永久使用权住房时另签新合同。
第十二条 随着国家房改工作的深入进行,甲方如按国家房改政策,采取必要的房改措施时,在本合同的有效期内租房使用的乙方要服从于甲方房改的规定。
第十三条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力,并从双方签订之日起生效。
甲方(盖章),___________ 乙方(签字),___________
负责人(签字),_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租房合同范本(4)
甲方(出租人), 身份证号,
乙方(承租人), 身份证号,
根据中华人民共和国民法典及有关规定,未明确甲、乙双方的权利义务等关系,经双方协商一致,续签本合同。
一、甲方愿意将坐落于 的房屋,面积 平方米,继续出租给乙方,乙方也愿意继续承租该房屋。
二、乙方承租甲方房屋作居住使用,续租时间自 年 月 日起至 年 月 日止。该房屋租金为每月 元整,缴租方式为 支付一次,计人民币 ,下次付款提前 天支付,如不支付,即属违约。
三、租赁期间,甲乙双方不得无故解除合同否则属于违约,如有特殊情况需要终止合同,必须提前一个月通知对方,双方协商解决。
四、乙方在使用房屋期间,不得擅自改变房屋结构和用途,如乙方对房屋设施故意造成损害的,应负修缮恢复原状或赔偿经济损失,如要对房屋进行装修,应征得甲方同意,费用由乙方自行负责。
五、租赁期满前,乙方是否续租,甲方是否出租,都应提前一个月通知对方。乙方在合同期满前应提前 天重签合同,不续租则在合同期满当日结算账务。归还租用物品。租赁期满后乙方必须按时搬走,不得故意拖延时间,未经甲方同意,过期五天后还未搬走,甲方有权自行处理并收回房屋。
六、乙方在租赁期间不得在上述房屋内从事国家法律法规、小区管理规定不允许的事情,如有发生甲方有权收回房屋。在房屋内进行的活动与甲方无关。
七、租赁期间发生的水、电、煤气、物业管理费、有限等费用由乙方支付,在前个租期缴纳了 元人民币的保证押金,在这个租期继续适用,待期满后甲乙双方不再续签,以上费用结清,房屋无损时,甲方应全额退还乙方。
八、双方必须严格遵守合同,如甲方违约则按该房月租金的两倍及搬家所造成的损失,作违约赔偿金。乙方违约则所付押金不退,作违约赔偿金。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,待双方签字后合同生效,具有同等法律效力。
十、补充协议,
甲方, 乙方,
租房合同 篇4
甲、乙、丙三方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。
修缮房屋是甲方的义务。甲方对出租房屋及其设备应定期检查,及时修缮。
一、出租物业坐落地点及设施情况:
1、甲方将其拥有的位于苏州市 区 的房屋(以下简称“该房屋”)租给乙方使用,用途为 ,房屋面积为 平方米。
由乙方在甲方允诺的维修范围和工程项目内,先行垫支维修费并组织施工,竣工后。
2、该房屋现有装修及设施情况见附件。除两方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。
乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,可以对承租房屋进行装饰,但其规模、范围、工艺、用料等均应事先得到甲方同意后方可施工。
二、租赁期限
1、该房屋租赁期限共 个月,自 年 月 日至 年 月 日止。
2、租赁期内,甲乙两方未经协商一致均不得提前解约。
3、租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。
乙方擅自将承租房屋转给他人使用,甲方有权责令停止转让行为,终止租赁合同。同时按约定租金的______%。
三、租金及支付方式
1、该房屋租金为人民币 元整/月(此价格不含相关税费),中介服务费 元整 由 负担并在签定本合同时支付给丙方,乙方应同时交纳首期租金元给甲方。
本合同期满时,乙方未经甲方同意,继续使用承租房屋,以天数计算向甲方支付违约金后,甲方仍有终止合同的申诉权。
2、该房屋租金按 支付,支付时间为 ,以甲方实际收到为准。
3、乙方若逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按月租金的5%支付滞纳金。拖欠租金超过一个月,甲方有权收回此出租房,乙方须按实际居住日交纳租金并承担违约责任。
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解,调解无效时。
四、租赁条件
1、甲方应向乙方出示该房屋的产权证或有权决定该房屋出租的相关证明。
2、甲方应保证该房屋的出租不违反国家法律法规的相关规定并保证自己有权决定此租赁事宜;签本合同后两方当事人应按国家规定进行备案。
条 本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。
3、乙方不得在该房屋内进行违反法律法规及政府对出租房屋用途有关规定的行为。
4、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担对甲方及丙方的违约责任。
根据甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,为明确双方之间的权利义务关系,就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用。
5、乙方承担租赁期内水费、电费、 等实际使用的费用,若有特殊约定则从其约定。
6、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋或其内部设施出现损坏或发生故障,乙方应及时联络进行维修并负担所发生的费用。由于不可抗力及非乙方原因造成的损失由甲方负责承担有关维修的费用。
租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方。
7、租赁期内乙方因使用需要对出租房屋或屋内设施进行装修或改动,须经甲方同意并经政府有关部门批准,甲方有权对装修或改动情况进行监督。合同期满时乙方不得移走自行添加的结构性设施
在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。
甲方也无须对以上设施进行补偿。
五、产权变更
1、如甲方依法定程序将房屋所有权转移给第三方时,无特别约定的情况下,本合同对新的房屋所有人继续有效。
该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外。
2、甲方若出售该房屋,须提前三个月书面通知乙方,同等条件下乙方有优先购买权。
六、关于押金
为保证乙方合理并善意地使用该房屋及其配套设施,乙方应在签定本合同并交纳首期租金时支付甲方 元作为押金。待租赁期限届满,甲方验房后,乙方将该房屋钥匙交与甲方,同时甲方将此押金全部归还乙方。
乙方因使用需要,可以对房屋进行装修装饰,但其设计规模、范围、工艺、用料等方案应事先征得甲方的同意后方可施工。租赁期满后,依附于房屋的装修归甲方所有。
七、合同的终止
1、租赁期限届满或经甲、乙两方协商一致本合同终止。
2、乙方应在期满当日将房屋钥匙及正常使用状态下的附件中所列物品交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。
在租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,乙方应向甲方支付合同总租金20%的违约金,若支付的违约金不足弥补甲方损失的。
3、若甲、乙两方中的一方违约,另一方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求,丙方所收中介服务费不予退还。
时常会有需要租房的情况,我们都会签署租房合同来保障自己的合法权益。下面是由小编为大家整理的“个人租房合同协议书简单”
本协议自签订之日起生效,甲乙丙三方各执一份。
甲方:乙方:丙方:
签字盖章:
租房合同 篇5
出 租 方: (以下简称甲方) 法定代表人:
地 址:
联系电话:
承 租 方: (以下简称乙方) 法定代表人:
地 址:
商铺名称:
联系电话:
身份证号码(个人):
乙方于 年 月 日通过公开竞价的方式竞得本合同标的物的承租权。根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等自愿、公平合理原则,经充分协商一致,就资产租赁事宜签订如下协议:
第一条 合同标的物及使用用途
1、合同标的物:甲方将位于 的 (铺面、房产、土地等),面积约为 平方米(以实际面积为准),出租给乙方使用。
2、移交使用前,甲方负责对合同标的物的门(含卷闸门)、窗、锁、水龙头、灯管等室内设施进行必要的修缮、更换;移交使用后,此类修缮、更换一律由乙方自行负责(含有关费用);合同期满,乙方需完整无偿归还甲方。
3、签订本合同之前,甲方已告知乙方有关该资产 (已/未)设定抵押等情况。
4、合同标的物的质量和装修状况以标的物交付乙方时的现状为准。乙
方对合同标的物已进行了实地了解,同意依照本合同规定的条款租用该资产。
5、使用用途:乙方租用合同标的物的用途为 。乙方不能擅自改变标的约定用途。如乙方未经甲方同意擅自改变合同约定用途的,甲方有权单方面解除合同并将合同标的物收回。
第二条 租赁期限
本合同的有效期限为 年,即从 年 月 日起至 年 月 日止。
第三条 有关租金缴交的规定
1、租金标准:乙方使用合同标的物的租金为(大写)元/年(小写 元/年)。由乙方按本合同规定按 (季、年)缴交甲方。
2、如合同签订年限超过一年,从第二年起年租金在上年度的基础上递增 %,即第二年租金为(大写) 元,第三年租金为(大写) 元。
3、租金缴交时间:先付后租,第一 (季、年)租金,在签订合同时交纳和收取,以后每 (季、年)租金,在该年度或季度开始计算前一个月交纳和收取。
4、甲方负责收取租金,并在收取租金后10个工作日内上缴财政。乙方应按合同约定及时交纳租金,每迟交一天,甲方按欠交租金1%向乙方收取滞纳金,迟交15 天甲方有权解除合同。并从 第16天开始,甲方每天向乙方收取租赁合同约定租金额200%的房屋占用费,直到乙方全部搬迁并将房屋交付甲方时结束。
第四条 有关履约保证金、水、电、气、有线电视等费用的规定
1、履约保证金:在签订本合同时,乙方必须先向甲方交纳履约保证金,合计:(大写) 元(小写¥ 元)。租赁期满或合同解除,如不存在需扣除履约保证金的情形时甲方不计息退还。
2、租赁期满或合同解除后,在乙方无违约情形下,甲方按乙方提供的原甲方开出的履约保证金凭证原件在 10 个工作日内退还。在租赁期满或合同解除前,乙方不得利用该保证金冲抵任何应由乙方承担的费用。
乙方如因自己行为不能提供甲方原开出的履约保证金凭证原件或有违约情形的,甲方将不负责退还该履约保证金。
3、水、电、气、有线电视等费用计收办法:租赁期内的水、电、气、有线电视、物业管理及本合同中未列明的其他费用等。按照“谁使用、谁支付”的原则,由乙方支付。
第五条 物业管理
租赁期间的物业管理由乙方负责,发现房屋结构等由不归责于乙方的原因导致出现安全隐患问题,乙方应及时向甲方报告,由甲方负责维修。如果出现归责于乙方的原因导致房屋结构等出现安全隐患问题,由乙方负责维修并承担相应责任。
第六条 甲方的权利和义务
1、依据本合同的规定,按时收取租金,当乙方出现拖欠缴交租金现象时,有权向乙方追缴拖欠租金及逾期违约金。
2、根据合同约定按期将合同标的物交付给乙方。
3、负责对合同标的物进行定期检查。租赁有效期内由不归责于乙方的原因导致屋面漏水、房屋裂缝由甲方负责维修并承担相关费用,以保障乙方安全和正常使用;由此对乙方造成的损坏和损失,甲方不负有修缮和赔偿的义务。
4、合同标的物租赁期内,如遇不可抗力因素及城市规划、城市公益事业建设、房屋征收等原因致使合同无法继续履行的,甲方有权无偿收回标的物,乙方应无条件服从,本合同自行终止。
5、租赁期满,如甲方房屋不再出租,甲方在租赁期满之日的30日前通知乙方,乙方应在租赁期满之日起2日内将承租房屋交还给甲方,且不得提出任何补偿要求。否则,甲方按照租赁合同约定的租金200%向乙方收取房屋占用费,直到乙方全部搬迁并将房屋交付甲方时结束。
第七条 乙方的权利和义务
1、依据本合同的有关规定取得合同标的物的使用权。
2、按规定按时交付租金和一切与经营有关的费用,如水电气费、物业管理费、税费等。
3、合同有效期间,凡除公共部分的维修之外其他一切维修及费用均由乙方负责,即在合同标的物使用期间,室内设施(含水龙头、灯管、卷闸门等)的维修及费用由乙方负责;同时,有关的治安费、卫生费、物业管理费等也由乙方自行负责。
4、合同有效期间,乙方不得擅自改变合同标的物的结构及用途,乙方如因故意或过失造成合同标的物毁损的,应负责恢复原状或赔偿甲方的损失;乙方如需对合同标的物进行装修、装饰或添臵新物,须事先经甲方书面同意并报有关部门取得许可,方可实施;如装修需改造、改变房屋结构,需提交申请报告及改造方案,在征得甲方书面同意后,方可施工;有关房屋装修和所需的报批、报审、报建、报装水电等工作及相关费用,均由乙方负责,甲方不承担乙方改造、装修部分的任何费用;合同期满,乙方应保持合同标的物完好,合同标的物内不可移动的固定装修、设施等不得拆除,应无偿移交给甲方。
5、乙方在装修施工过程中,必须严格执行国家有关规定,采取严格安全防护措施进行装修施工,并对由此造成的一切后果负责。
6、合同有效期间,乙方必须依照国家有关法律、法规及政策规定做好治安、消防防范工作;禁止私自乱拉电线,存放任何易燃、易爆违禁品等,否则由此造成的一切后果由乙方负责。
7、合同有效期间,乙方必须守法经营,不得利用合同标的物进行违法
活动、损害公共利益;认真做好消防、安全、计划生育等工作,并自行负责有关该资产治安、消防等的办证事宜和有关费用。
8、禁止乙方私自占用或妨碍他人使用公共设施及公共场地,禁止在公共场地搭建任何建筑物。
9、合同有效期间,乙方必须妥善保管、维护好甲方的资产,因乙方的责任给甲方造成损失的,应承担赔偿责任。
10、乙方对合同标的物周围卫生环境有管理的义务,做好门前“三包”的工作。
11、合同标的物外立面等共用部分,非经甲方书面同意,乙方不得擅自使用。
12、承租期内原则上不得转租(让),特殊情况下确需转租(让)的,须经甲方书面同意并由甲方和乙方共同商定转租(让)相关事宜。否则,乙方不得以任何形式或理由将合同标的物全部或部分转租、转借他人或擅自调换使用。
13、乙方如需设臵任何广告、招牌等,事先须经甲方书面同意,同时自行负责向政府主管部门申请、自行办理有关手续,并遵守国家、地方有关法规政策等规定。
第八条 合同的变更、解除与终止
1、双方协商一致可以变更或终止合同。
2、甲方未尽合同标的物的修缮义务,严重影响乙方使用的,造成乙方重大损失的,乙方有权解除合同。
3、乙方违反本合同第七条规定的应尽义务,经甲方催告的合理期限内仍未全面履行的,甲方有权解除本合同,同时,乙方应按本合同约定承担违约责任和由此给甲方造成的损失。
4、合同有效期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权随时单方解除合同并没收履约保证金:
(1)未经甲方书面同意转租、转借合同标的物或未经甲方书面同意擅自拆改变动房屋结构以及改变租赁用途的;
(2)损坏合同标的物,在甲方提出的合理期限内仍未修复的;
(3)利用合同标的物存放危险品、进行违法活动、损害公共利益、他人利益或者妨碍他人正常工作、生活的;
(4)逾期 30 日未交纳按约定应当由乙方交纳的水电气费、管理费等各项经营费用或累计拖欠管理费、水电气费等各项经营费用达(大写) 元或以上的;
(5)逾期 15 日未按时交纳租金或累计拖欠租金达(大写) 元或以上的;
(6)保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。
5、租赁期满后,乙方要继续租赁的,应当在租赁期满之日的30日前,向甲方提出书面申请,经甲方同意并统一报市招标局、市财政局备案后,按规定程序参加公开竞价招租,在房产出租价格相同的条件下,乙方享有优先承租权;如乙方在规定期限内未提出书面申请,视为放弃优先承租权。
6、因自然灾害等不可抗力致使合同无法继续履行的,本合同自动终止,甲乙双方互不承担违约责任。
7、合同有效期间,因城市规划、城市公益事业建设、拆迁、改造等原因致使合同无法继续履行需解除的,甲方有权单方解除合同,无条件收回出租的资产,由此给乙方造成的一切损失,甲方不负责赔偿。
8、法律规定的其他情形。
因乙方违约甲方单方解除合同或者因本合同第六条第4款原因甲方提出终止合同收回房屋的,甲方书面解除或终止合同通知送达乙方时即发生法律效力。乙方应该在甲方书面通知日期内(原则上为两日)自行搬迁并将标的物按照合同约定交还给甲方。乙方逾期不交付房屋的,自逾期之日起,乙方按照合同约定租金额200%向甲方支付标的物占用费,直至标的物交付甲方时止。
第九条 合同标的物交付及收回的验收
1、合同标的物交付时,甲乙双方应共同参与,如对装修、器物等硬件设施、附属设施有异议的,应当场提出,协商解决。乙方接受标的物钥匙后视为甲方已按合同约定完成了交付,且乙方对房屋的现状无异议。
2、乙方应于合同期满、自动终止或解除合同后2日内,将承租房屋及设施设备等完好地交还甲方;乙方添臵新物可移动部分由其自行收回;而对于乙方添臵新物不可移动部分及乙方装饰、装修的部分,具体处理方法为:归甲方所有并且乙方不得要求甲方给予乙方任何补偿。若有甲方不需要的物品、装饰装修物等部分,乙方应无条件根据甲方要求将物品、装饰装修物予以拆除,因拆除造成标的物毁损的,乙方应当恢复原状。乙方如违反该规定则履约保证金作为违约金支付给甲方,不予退还。对于该标的物内乙方未经甲方书面同意遗留的物品,视为乙方自愿放弃其所有权和处分权,甲方有权自行处臵,并且不承担任何责任。
第十条 甲方违约责任
l、不按本合同约定按时交付合同标的物给乙方的,每逾期1日应按约定的日租金1%向乙方支付违约金,逾期交付不得超过2个月;双方一致同意,若逾期交付超过2个月的,自逾期届满2个月之日,本合同自动终止,甲方仅就逾期2个月以内承担违约责任。
2、违反本合同约定提前收回合同标的物的,应按本合同年租金总额的20%,向乙方支付违约金。
第十一条 乙方违约责任
l、不按本合同约定按时足额交付租金的,每逾期1日乙方应按欠交租金的1%向甲方支付违约金;乙方不按本合同约定按时足额支付水电气、物业管理等相关费用的,应如数补交并支付滞纳金。如因乙方未按时交纳上述费用造成停水停电等后果的,由乙方承担责任。
2、合同有效期间,乙方有本合同第八条第4项行为之一的,甲方有权解除合同,收回合同标的物,已收取的租金及履约保证金不予退还;乙方还应按照本合同年租金总额的20%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补
甲方损失的,乙方还应赔偿相应损失。
3、在合同有效期间,乙方中途违反本合同约定擅自退租的,甲方已收取的租金及履约保证金不予退还;乙方还应按本合同年租金总额20%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,还应赔偿相应损失。
4、合同期满、自动终止或解除合同,乙方必须在合同期满、自动终止之日或解除合同之日起2日内将自有物、商品全部搬走,不得提出任何补偿要求;逾期未搬走,视同乙方放弃该房屋内属于乙方的商品和自有物,甲方有权处臵,所造成的必要费用(公证费、保管费等)由乙方承担(可从未搬走商品和物的处臵收益中支付),乙方不得提出任何异议和补偿要求。
5、合同解除或终止后不按甲方要求搬出该房屋,或者不按甲方要求恢复原状的,甲方可以采取相关措施(包括但不限于停电、停水等),所造成的一切损失由乙方自行承担,与甲方无关。
第十二条 免责条款
1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行,造成损失的,甲、乙双方互不承担责任。
2、因国家政策、国家建设需要征用或拆除、改造合同标的物,对甲、乙双方造成损失的,互不承担责任,乙方应无条件搬迁。政府因以上行为给予的补偿,除经核准属于乙方室内装修补偿的归乙方所有外,其余补偿全部归甲方所有。
3、因上述第1、2项原因而终止合同的,租金按照实际使用的天数计算,多退少补。
第十三条 合同争议的解决
甲、乙双方在履行合同期间如发生纠纷,由甲、乙双方协商解决。协商一致的,另行签订补充协议,该补充协议构成本合同的组成部分;协商不成的,任何一方均可依法提起诉讼。
第十四条 其他约定的事项
1、本合同未尽事宜,甲、乙双方应另行协商并签订补充协议,该补充协议是构成本合同的组成部分,具有同等法律效力。
2、乙方已对本合同所有条款充分了解,标的物情况充分知悉,愿意签订本合同。
3、本合同双方签字(盖章)后生效。本合同正本一式三份,甲方、乙方各执一份,报市财政局备案一份,副本若干份。
4、其他有关规定:在合同期限内,如果甲方有偿转让标的物,乙方不得阻止,除本合同约定终止或解除原因外租赁继续有效。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
委托办理人: 身份证号(自然人):
联系电话: 委托办理人:
通讯地址: 联系电话:
通讯地址:
年 月 日
租房合同 篇6
2022简单租房热门协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。简单租房热门协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022简单租房热门协议书正文内容
甲方姓名(出租方)_________________ 身份证号码:________________乙方姓名(承租方)__________________身份证号码:________________经双方协商甲方将位于______________________________房屋出租给乙方居住使用。
一、租房从________年____月____日起至________年____月____日止。
二、月租金为____元,缴租为____支付一次,人民币(大写)_________元(____元),以后应提前___天支付。
三、约定事项
1、乙方入住时,应及时更换门锁若发生意外与甲方无关。因不慎或使用不当引起火灾、电、气灾害等非自然灾害所造成损失由乙方负责。
2、乙方无权转租、转借、转卖该房屋,及屋内家具家电,不得擅自改动房屋结构,爱护屋内设施,如有人为原因造成破损丢失应维修完好,否则照价赔偿。并做好防火,防盗,防漏水,和阳台摆放、花盆的安全工作,若造成损失责任自负。
3、乙方必须按时缴纳房租,否则视为乙方违约。协议终止。
4、乙方应遵守居住区内各项规章制度,按时缴纳水、电、气、光纤、电话、物业管理等费用。
5、甲方保证该房屋无产权纠纷。如遇拆迁,乙方无条件搬出,已交租金甲方按未满天数退还。
6、备注;______________________________________________________________________________________________________________________________________
四、本合同一式两份,自双方签字之日起生效。另水;_____吨气;____立方电;___度甲方签章(出租方) 乙方签章(承租方)电话:____日期:________年____月____日精选
租房合同 篇7
2022最新简单租房合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。最新简单租房合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022最新简单租房合同范本正文内容
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商,一致达成以下协议:
一 甲方将其所在位于 的房屋出租给乙方使用。
二 租赁期限:自 ________年____月____日到________年____月____日止。
三 租金及付款方式:
1. 租金优惠至每季________元整(大写数字/元整),乙方在起租日前十天支付给甲方。
2. 租金先付后用,一季一付。
4. 甲方在收到乙方租金(包括押金)后,应开具收据给乙方。
四 甲方提供设备如下:
全装修房一套,含:
(家里的电器,桌椅 )
五 乙方履约事项:
1、乙方及时清付所使用的水、电、煤气等费用。
2、乙方保证不转租房屋,并遵守国家法律、法规和物业的管理制度,如乙方造成甲方房屋和邻居利益受损,甲方可以提前解约,除不返还预付的房租和押金外,还可进一步向乙方索赔和采取其它法律措施。
六 甲乙双方任何一方在租赁期内解约,必须提前一个月通知对方,否则违约方应支付对方违约金xx元
七 租赁期满,甲方对协议书第四条和第五条进行验收,如无损坏,乙方也无其他违约行为,甲方应退还押金,否则甲方有权酌情扣除押金,并保留采取法律措施的权利。
八 本协议一式二份,经双方签字即生效。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
签约日期:
租房合同 篇8
2022标准版合租房屋租赁合同范文是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准版合租房屋租赁合同范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022标准版合租房屋租赁合同范文正文内容
出租方(甲方): 女,身份证号码承租方(乙方): 男,身份证号码甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于____市____县楚门镇 的房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自________年____月____日至________年____月____日,计6个月。
二、本房屋月租金为人民币1800元,按月结算,预付半年,续租按月结算。
三、乙方租赁期间,水费、电费、燃气费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施,如需装修或改造,需先征得甲方同意,并承担装修改造费用。租赁结束时,乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前1个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后7天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。
六、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前1个月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书。
七、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。
八、本合同连一式2份,甲、乙双方各执1份,自双方签字之日起生效。甲方:
乙方:________年____月____日________年____月____日
租房合同 篇9
甲方,_________________身份证,_________________
乙方,_________________身份证,_________________
经甲、乙协商签订租房协议如下,_________________
甲方2009年11月5日至2012年11月5日将(盛峰嘉苑小区号楼)门市房屋租给乙方,租期为三年,租金每年为万元整(万元整),三年为万元(万元整)乙方交给甲方的租金为一年一交,乙方应在每年的11月5日前将租金交给甲方,乙方不得拖延租金,如乙方不交租金甲方有权将所出租的房屋收回;
在乙方租房期间,水、电、煤气、物业费、卫生费、房屋维修费、租赁费、房屋租赁税等各种费用由乙方全部负责交纳,乙方不准私自更改及拆除房屋结构,如有损坏(玻璃、门窗及其他物品)由乙方负责赔偿;
乙方在租房期间不得将房屋转租给他人,如乙方将房屋转租给他人,甲方有权将房屋收回并终止合同,并扣除房屋的全部租金,由此产生的一切后果由乙方负责;
房屋到期后甲、乙双方重新签定协议,经双方协商租赁房屋价格后,签定协议,甲方如不将房屋继续租给乙方,应提前30天告知乙方,乙方合同到期后,如不继续租赁或继续租赁房屋都应提前30天告知甲方;
乙方在租赁房屋期间应支付给甲方抵押金1000元整(壹仟元整),乙方在房屋到期或终止合同时,甲方根据乙方的水、电、煤气等的票据进行返还抵押金,乙方如出现费用结算不清等情况时,甲方可在乙方的抵押金中扣除,如无问题甲方当面还清乙方的抵押金;
乙方在租赁房屋期间对所承租的房屋进行的装修、装饰等费用,甲方概不负责,到期或终止合同时甲方不支付给乙方装修、装饰等费用;
甲方负责冬季的取暖费,乙方在冬季使用期间造成暖气渗、漏等情况,由乙方负责,造成其他损失由乙方负责赔偿;
由于其他原因造成所租赁的房屋损坏时,由乙方负责与有关部门及负责人进行商议解决;乙方对房屋进行装修、装饰时时间不在租期范围内,乙方装修、装饰时间为2009年11月5日至2009年12月5日;
本协议一式两份,甲、乙双方各一份;
本合同自签定日期起有效;
其他未尽事宜甲、乙双方另行商议解决。
甲方,_________________乙方,_________________
身份证,_________________身份证,_________________
签定日期,_________________2009年12月5日篇二,_________________2015简单的租房协议范本
房屋租赁合同
甲方姓名(出租方),_________________身份证号码,_____________乙方姓名(承租方),_________________身份证号码,_____________经双方协商甲方将位于___________________房屋出租给乙方居住使用。
一、租房从___________年______月______日起至_______________年______月______日止。
二、月租金为__________元,缴租为__________支付一次,人民币(大写)_____________元(¥__________元),以后应提前______天支付。
三、约定事项
1、乙方无权转租、转借、转卖该房屋,及屋内家具家电,不得擅自改动房屋结构,爱护屋内设施,如有人为原因造成破损丢失应维修完好,否则照价赔偿。并做好防火,防盗,防漏水,和阳台摆放、花盆的安全工作,若造成损失责任自负。
1/3页
2、房屋租赁期为,从年月日至年月日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金的违约金;如果甲方转让该房屋,乙方有优先购买权。
3、乙方必须按时缴纳房租,否则视为乙方违约。协议终止。
4、乙方应遵守居住区内各项规章制度,按时缴纳水、电、气、光纤、电话、物业管理等费用。乙方交保证金_____________元给甲方,乙方退房时交清水,电,气,光纤和物业管理等费用及屋内设施家具、家电无损坏,下水管道,厕所无堵漏。甲方如数退还保证金。
5。乙方不得在房屋内从事违法行为,并注重房屋及自身财产和人身安全。如发生违法及人身安全责任事故自行负责。甲方不承担一切法律及民事责任。
四、本合同一式两份,自双方签字之日起生效。另水___________吨;气__________立方;电______度甲方签章(出租方),_________________
乙方签章(承租方),_________________
2015年月日篇三,_________________个人租房合同协议书
个人租房合同协议书
甲方(出租方)姓名,_________________身份证号码,_________________
乙方(承租方)姓名,_________________身份证号码,_________________
现经甲乙双方充分了解、协商,一致达成如下租房合同,_________________
一、房屋的坐落、面积、装修及设施、设备,_________________此房坐落在松原市江南百栋楼,七排四,一单元,401室,面积55平方米,简单装修,屋内有单人床两张。
二、租赁期限,_________________即年月日至年月日
三、租金及交纳时间,_________________年元,乙方应一次性付清,先付后住。乙方应于甲方将房屋交付同时,将房租付给甲方。
四、租房押金,_________________乙方应于签约同时付给甲方押金()元,到期结算,多余归还。
五、租赁期间的其他约定事项,_________________
1、甲乙双方应提供真实有效的房产证、身份证等证件。
2、甲乙双方应提供完好的房屋、设施、设备,乙方应注意爱护,不得破坏房屋装修、结构及设施、设备,否则应按价赔偿。乙方应注意居住安全,自行采取防火、防盗等安全措施。加强用电安全,不得乱拖、乱接电线;对于防盗、防火、用电安全进行经常检查。如乙方措施不当造成的所的损失,其损失由乙方自行承担;造成甲方房屋财产损失,由乙方全额赔偿给甲方;造成第三方房屋财产损失,由乙方负责处理,由乙方全额赔偿对方。并按违约处理。
3、油田水、电、规定内不花水电费,若超出规定由乙方全部支付,有线电视等
的使用费及物业、卫生费都由甲方支付。入住日抄见,_________________水度电度所有费用乙方应按时付清。
4、房屋只限乙方使用,乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。租下本房后,乙方应立即办好租赁登记、暂住人口登记等手续。若发生非法事件,乙方自负后果。在租赁期间内,甲方确需提前收回房屋时,应当事先商得乙方同意,给乙方造成损失的,应当给予赔偿。
5、合同一经签订,双方都不得提前解除。租赁期内,如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的,本合同自然终止,双方互不承担违约责任。
6、此合同未尽事宜,双方可协商解决,并作也补充条款,补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷,先友好协商,协商不成的,由人民法院裁定。
7、本合同经签字(盖章)生效。
8、其他约定事项,_________________
六、违约责任,_________________甲乙双方中任何一方有违约情况发生的,违约方应向守约方支付违约金,违约金为()元,损失超过违约金时,须另行追加赔偿。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字),_________________乙方(签字),_________________
联系电话,_________________联系电话,_________________
________年____月____日 ________年____月____日
租房合同 篇10
私人租房简单合同范文一
出租方:______(以下简称甲方)
身份证:_________________
承租方:______(以下简称乙方)
身份证:_________________
根据甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,为明确双方之间的权利义务关系,就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,订立本合同。
一、房屋地址:塘南新村北区120幢401室内的一间单间。用于普通住房。
二、租赁期限及约定
1、该房屋租赁期共一年。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、房屋租金:每月_____元。按月付款,每月提前五天付款。另付押金_____元,共计______元.(大写:_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)房屋终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。
3、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为普通住房使用。
4、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
三、房屋修缮与使用
1、在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应负责修复或给予经济赔偿。
2、该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(但乙方使用不当除外)。甲方进行维修须提前七天通知乙方,乙方应积极协助配合。
3、乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,可以对房屋进行装修装饰,但其设计规模、范围、工艺、用料等方案应事先征得甲方的同意后方可施工。租赁期满后,依附于房屋的装修归甲方所有。对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。
四、房屋的转让与转租
1、租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得擅自转租、转借承租房屋。
2、甲方同意乙方转租房屋的,应当单独订立补充协议,乙方应当依据与甲方的书面协议转租房屋。
五、乙方违约的处理规定
在租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应向甲方支付合同总租金20%的违约金,若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。
(1) 未经甲方书面同意,擅自将房屋转租、转借给他人使用的;
(2) 未经甲方同意,擅自拆改变动房屋结构或损坏房屋,且经甲方通知,在规定期限内仍未纠正并修复的;
(3) 擅自改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的;
(4) 拖欠房租累计一个月以上的。
六、本协议一式两份,甲.乙各执一份,签字后即行生效。
七、其他说明:水电数字由甲乙双方与其他承租方平均分配
(入住时的水电数字:电________,水________,)
甲方签字: 乙方签字:
联系方式: 联系方式:
私人租房简单合同范文二
出租方:(以下简称甲方)____________
承租方:(以下简称乙方)____________
甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于____市____街道____小区__号楼________号的房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自____年____月____日至____年____月____日,计__个月。
二、本房屋月租金为人民币____元,按月/季度/年结算。每月___月初/每季___季初/每年___年初__日内,乙方向甲方支付___全月/季/年租金。
三、乙方租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。
四、乙方同意预交元作为保证金,合同终止时,当作房租冲抵。
五、房屋租赁期为,从__年__月__日至__年__月__日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金___的违约金;如果甲方转让该房屋,乙方有优先购买权。
六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用,由乙方承担。
七、在承租期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任。
八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要,要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的,甲方应予以协助。
九、就本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向天津开发区人民法院提起诉讼,请求司法解决。
十、本合同连一式__份,甲、乙双方各执__份,自双方签字之日起生效。
甲方:_____________ 电话:_____________
身份证:___________
乙方:_____________ 电话:_____________
身份证:___________
___年___月___日
私人租房简单合同范文三
甲方(出租方):
联系电话:
乙方(承租方):
联系电话:
现经甲乙双方充分了解、协商,一致达成如下个人租房协议书:
一、 房屋的坐落、面积、装修及设施、设备:
二、租赁期限: ,即 年 月 日至 年 月 日。
三、租金及交纳时间:每月元,乙方应每月付一次,先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时,将房租付给甲方;第二次及以后付租金,乙方应提前一个月付清。
四、租房押金:乙方应于签约同时付给甲方押金元,到期结算,多余归还。
五、租赁期间的其他约定事项:
1、甲乙双方应提供真实有效的房产证、身份证等证件。
2、甲方提供完好的房屋、设施、设备,乙方应注意爱护,不得破坏房屋装修、结构及设施、设备,否则应按价赔偿。如使用中有非人为损坏,应由甲方修理。
3、 水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见:水度,电度,煤气度。所有费用乙方应按时付清。
4、 房屋只限乙方使用,乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。租下本房后,乙方应立即办好租赁登记、暂住人口登记等手续。若发生非法事件,乙方自负后果。在租赁期限内,甲方确需提前收回房屋时,应当事先商得乙方同意,给乙方造成损失的,应当予以赔偿。
5、合同一经签订,双方都不得提前解除。租赁期内,如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的,本合同自然终止,双方互不承担违约责任。
6、 甲乙双方约定,乙方如需开具房租发票,因此产生的税费由乙方支付。
7、 此合同未尽事宜,双方可协商解决,并作出补充条款,补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷,先友好协商,协商不成的,由人民法院裁定。
8、 本个人租房协议书经签字(盖章)生效。
9、其他约定事项:
六、违约责任:
甲乙双方中任一方有违约情况发生的,违约方应向守约方支付违约金,违约金为元,损失超过违约金时,须另行追加赔偿。
七、本合同一式两份,甲乙两方各执一份,具有同等 法律效力。
甲方(签字): 乙方:(签字):
身份证号码: 身份证号码:
日期:
租房合同 篇11
租房合同是指出租人将租赁物交付给承租人使用、收益,承租人支付租金的合同.下面是小编整理的关于个人房屋出租合同范本,欢迎阅读!
个人房屋出租合同范本(一) 出租方(以下简称甲方):
姓名: ;身份证号: ; 承租方(以下简称乙方):
姓名: ;身份证号: ; 甲、乙双方通过商议,对房屋租赁事宜达成如下协议:
第一条、甲方房屋地址(以下简称该房屋):该房屋坐落于 市 路 小区 号楼 单元 楼 房。
第二条、房屋用途:该房屋用途为租赁住房,除双方另有约定外,乙方不得任意改变房屋用途。
第三条、租赁期限:租赁期限自 年 月 日至 年 月 日止。
第四条、房屋租金:该房屋月租金为(人民币) 元整(¥ 元)。
第五条、付款方式:乙方按(半年)支付租金给甲方,乙方应在合同签订之日一次性向甲方支付上半年的租金费用,在 年 月 日之前一次性向甲方支付下半年租金费用,如超过付款时间甲方有权对房屋另行出租,并由乙方承担因此对甲方造成的经济损失。
第六条、养护责任:
1、乙方在租赁期内不得私自对房屋进行整改,若确实有需要必须提前征求甲方同意后才能进行整改,否则由乙方承担因此造成的一切责任和损失。
2、乙方在房屋使用过程当中应爱护房屋中的所有设备及墙面和地面,保持墙面的整洁。因乙方管理使用不善造成房屋及其相关设备的损失和维修费用,由乙方承担责任并赔偿损失。
第七条、关于房屋租赁期间的有关费用:
在房屋租赁期间,以下费用由乙方支付:
1、水、电费;
2、天然气费;
3、供暖费;
4、物业管理费;
5、有线收视费
第八条、房屋押金
甲、乙双方自本合同签订之日起,由乙方支付甲方 ¥ 元为押金。
第九条、租赁期满:
1、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,甲方则优先同意继续租赁,如遇房价调整,甲方有权对房屋租金进行适当的调整,若乙方不同意,甲方有权与乙方终止继续租赁;
2、租赁期限内,如乙方明确表示不租的,应在租赁期提前一个月告知甲方,在租赁期满后由甲方对房屋进行验收,如乙方未对房屋造成任何损坏,甲方应退还乙方已支付的押金;如果乙方在使用期内对房屋内的设备和墙面、地面造成损坏的,甲方有权用乙方支付的押金首先对房屋损坏部门进行修缮,若修缮费用超出押金金额,乙方必须在修缮结束后三个自然日内向甲方支付超出的修缮费,如因修缮时间影响房屋的再次出租,由乙方按期限内的租赁价格承担期间的租金。
第十条、违约责任
租赁期间双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,按年度须向对方交纳一个月租金作为违约金。
第十一条、其他约定
1、甲方为乙方提供物品如下:
橱柜、燃气灶、油烟机、房间内灯饰、卫生间坐便、洗漱柜、淋浴头、燃气热水器、钥匙5把。乙方应妥善使用,若损坏照价赔偿。
第十二条、本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等效力。本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
(此页无正文)
甲方(签字): 年 月 日 乙方(签章): 年 月 日
个人房屋出租合同范本(二) 出租方:(以下简称甲方)____________
承租方:(以下简称乙方)____________
甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于____市____街道____小区__号楼________号的房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自____年____月____日至____年____月____日,计__个月。
二、本房屋月租金为人民币____元,按月/季度/年结算。每月___月初/每季___季初/每年___年初__日内,乙方向甲方支付___全月/季/年租金。
三、乙方租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。
四、乙方同意预交元作为保证金,合同终止时,当作房租冲抵。
五、房屋租赁期为,从__年__月__日至__年__月__日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金___的违约金;如果甲方转让该房屋,乙方有优先购买权。
六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用,由乙方承担。
七、在承租期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任。
八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要,要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的,甲方应予以协助。
九、就本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向天津开发区人民法院提起诉讼,请求司法解决。
十、本合同连一式__份,甲、乙双方各执__份,自双方签字之日起生效。
甲方:_____________ 电话:_____________
身份证:___________
乙方:_____________ 电话:_____________
身份证:___________
___年___月___日
个人房屋出租合同范本(三) 甲方(房 主):_____________ 乙方(承租人):_____________ 电话:_____________
乙方需向甲方提供个人身份证正反面复印件一份留档使用(必需真实有效) 甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:
一、甲方将自有的坐落在__ __(简称本房产),出租给乙方作____ ____使用。双方约定本房产的租赁期为_20xx年_8_月__15_日起到_20xx_年_8_月_14_日。共计__12_个月。
二、本房屋年租金为(人民币大写):_ (小写:¥__ __),租金每半年结算,分两次付清。
三、租金支付时间及方式:第一次于2017年 8 月 15 日前支付 元,第二次于2017年 2 月 15日前支付 元。
四、乙方租赁期间,水费、电费、宽带费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方承担。其中水费 3 元每吨,生活用水 10 元每人每月,电费 1 元每度,宽带费 10 元每月,以上费用每月 15 号收取一次。
附:电表底数__ __度,水表底数__ __吨。 五、房屋出租保证金
1、首次交付租金时,乙方应另付保证金(人民币大写)_壹仟_元整(小写:___1000__元)。退租时甲乙双方无任何异议,甲方将保证金退还给乙方。
六、乙方租用本房产后应注意以下事项:
甲方不分担乙方在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的任何道德、经济纠纷。
1、乙方应遵守中国法律,不做违法乱纪的活动,若有违反法律,由乙方负责。
2、乙方应注意居住安全,自行采取防火、防盗等安全措施。加强用电安全,不得乱拉、乱接电线;对于防盗、防火、用电安全进行经常检查。如乙方措施不当造成损失,其损失由乙方自行承担;造成甲方房屋财产损失,由乙方全额赔偿给甲方;造成第三方房屋财产损失,由乙方负责处理,由乙方全额赔偿对方,并按违约处理。
3、屋内用具不得损坏、丢失,否则,照价赔偿。
4. 现金等贵重物品乙方必须妥善保管,如有丢失,责任自负。
5. 乙方不得把社会闲散人员带入房内,对自身安全负责。 七、乙方对租用房没有处理权,不能擅自与人合租、转租或借给他人,也不能改变其用途,否则属于违约。如有此类情况发生,甲方有权解除协议并收回房屋。
八、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前__1 _个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后__3__天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。在原租期已到期,新的续租协议还未签订的情况下,甲方有权收回房屋,不再签约续租。
九、乙方租期未到期而要求退租时,必须与甲方协商一致,保证金可视情况给予退还。乙方承租到期应完好归还房屋和所有钥匙及有关物品,如果所租房内的所用设备有损坏,乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。
十、合同的解除
租赁期间,乙方有下列情形之一的,甲方有权终止合同,收回本房产。
(1)擅自将房屋转让,对外投资入股或与他人调换;
(2)利用承租房屋进行非法活动,损害社会公共利益的;
(3)乙方未按约定期限支付租金超过一个月。
若甲方依上述第1、2、3项约定而解除合同,将同时罚没保证金作为最少赔偿金,并有权追述乙方法律责任。
十一、发生争议时,甲、乙双方友好协商解决。如协商不成,提请由当地人民法院仲裁。 十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
租房合同 篇12
1、具有本市城六区城镇户籍的家庭及人员(不含在校大中专学生);或在本市城六区长期居住的外来务工人员及新就业职工的家庭及人员;
2、家庭收入符合准入条件:_________________
3、家庭人均住房建筑面积低于市政府规定的相应标准(家庭人均住房建筑面积低于17平方米);
4、单身人员须年满18周岁且在本市具有稳定工作及收入。
公租房申请材料
1、西安市租赁型保障房资格申请审核表;
2、申请人及家庭成员身份证、户口簿;
3、婚姻证明;
4、其他需要提供的材料
注:领取资格审核申请表的地址:
⑴、持有西安市城六区户籍的群众,在其户籍所在地社区或人才交流中心;
⑵、西安市五区二县户籍的群众,在其工作单位所在地社区;
⑶、非西安市户籍的在其居住证所在地社区。
公租房申请流程
申请公租房只需向其户籍所在地的社区、人才交流中心提出书面申请(外来务工人员申请公租房、在其居住证所在地社区或工作地所在地社区进行申请)。申请审批程序为社区受理,街办、区住房保障中心进行审核并进行公示。市保障性住房管理中心组织进行资格联审和备案工作。具体为:
1、申请人提交申请(材料齐全提交申请点);
2、申请点审理;
3、初审(自受理申请之日起20个工作日);
4、复审(自收到初审材料之日起7个工作日);
5、公示;
6、轮候;
7、摇号配租(未配租者进入下一轮摇号);
8、签约
租房合同 篇13
出租人:_________________,以下简称甲方
承租人:_________________,以下简称乙方
双方的权利和义务由双方约定各方,并签订本合同。
第一条,基本信息
第___号楼___间,建筑面积___平方米,使用面积___平方米,___类型,结构等级___,损坏程度___,主要装修设备___,出租给乙方使用___。
第二条租赁期限
租赁期限为___个月,甲方从___年___月___开始交出租赁房屋自___日起供乙方使用,并于___年___月收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同,收回房屋:
1、转租、转租、转让、转租、擅自合资、分享或收回房屋。与他人交换;
2、利用出租房屋进行违法活动,损害公共利益的;
合同到期后,甲方继续租房,乙方有优先租房权。
租赁合同到期终止时,如果乙方实在找不到房子,可以与甲方协商,酌情延长租赁期限。
第三条,租金及租金缴纳期限、税款及纳税方式
双方约定每月租金___元,应交纳由乙方在___月___日支付给甲方。使用前付费。甲方收取租金时,必须出具经税务机关或县级以上财政部门监管的租金收取证明。如果没有合法的收租证明,乙方可以拒付。
甲乙双方按规定的税率和标准缴纳房地产租赁税,缴纳方式按照以下____款执行:34号文规定比例由甲乙双方承担;
2. 双方同意。
第四条,房屋租赁期内的修缮装修
修缮房屋是甲方的义务。甲方应定期检查出租房屋及其设备并及时维修,确保不漏水、不进水、三通(室内供水、供水、照明、电力)和良好的门窗,以便确保乙方安全、正常使用。
维修范围和标准按照城建部(87)城珠工字13号通知执行。
甲方维修房屋时,乙方应积极协助,不得阻挠施工。
出租房屋的维修,按照双方约定的以下方式处理:
1、按规定的维修范围,甲方出资组织建设;
2、在甲方承诺的维修工程项目范围内,乙方垫付维修费并组织建设。工程竣工后,维修费按正式发票分成乙方应付的租金___扣除;
3、乙方负责维修;
4. 双方同意。
乙方可根据使用需要对租赁房屋进行装修,不影响房屋结构,但其规模、范围、工艺、材料等需事先征得甲方同意后方可使用建造。关于装修材料费及租赁期满后的所有权,双方约定:材料费由___方()承担;所有权属于___方()
第五条租赁双方的变更
2.甲方必须书面通知乙方___卖房子前几个月。在同等条件下,乙方享有优先购买权;
3、乙方需要与第三方换房时,应事先征得甲方同意,甲方应支持乙方的合理要求。
第六条违约责任
1、甲方未按照第一条向乙方交付符合要求的房屋本合同第2项,并负责赔偿___元。
2、租赁的两方一方未履行第四条规定的有关条款的,违约方应当向另一方赔偿___元。
3、乙方逾期支付租金的,除补交拖欠租金外,乙方应按天数按租金的___%向甲方支付违约金。
4、甲方有权拒绝向乙方支付除约定租金外的任何费用。
5、乙方将租赁房屋擅自转让给他人的,甲方有权责令停止转让,终止租赁合同。同时,乙方应按约定租金的___%向甲方支付违约金,以天计。
6、本合同期限届满,乙方在未经甲方同意的情况下继续使用租赁房屋。有权提出解除合同的上诉权。
对上述违约行为的经济索赔,双方同意在本合同签证机关的监督下进行。
第七条免责声明
1、房屋因不可抗拒的原因造成房屋损坏或给乙方造成损失的,甲乙方不得对彼此负责。
2、因市政建设需要对租赁房屋进行拆迁改造,甲乙双方均会造成损失,双方互不承担责任。
如因以上原因解除合同,租金按实际使用时间计算,多退少补。
第八条争议解决办法
本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方均可向房屋租赁管理机构申请调解。调解无效的,可以向市工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民法院提起诉讼。
第九条,其他约定事项
第十条,本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议。补充协议报市住房租赁管理部门批准并报有关部门备案后,与本合同具有同等效力。
本合同一式____份,正本____份,甲乙双方各持有__份;抄送市房管局、工商局备案。
甲方:___________________ 乙方:___________________
代表:___________________ 代表:___________________
电话:___________________ 电话:___________________
日期: _____, _____, ___ 日期: _____, _____, _____,
租赁协议
租赁协议
租赁合同
个人租赁协议
租赁合同
个人住房租赁协议
租赁协议模板
租赁协议
房屋转租协议
个人房屋出租
租赁协议模板
模型租赁协议
瓷砖合同汇集十三篇
在企业开始谈合作的时候,无论是在生活还是工作当中,相信很多人都曾经看到过合同。合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为。我们听了一场关于“瓷砖合同”的演讲让我们思考了很多,经过阅读本页你的认识会更加全面!
瓷砖合同(篇1)
需方:________________
签订日期:________年________月________________日
供方:________________制品经销部
供需双方本着平等互利,等价有偿,诚实信用的原则,在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下列货物,经双方协商一致,特签订本合同,具体内容如下:
一、供货金额
供货总金额(大写):叁万捌仟贰佰伍拾陆元整,(小写):38256、00元。
二、运输方式及费用
1、运输方式:汽运。
2、运输费用:由供货方承担。
需方货运详细地址:东三环大北窑东北角中基新东方C座。
三、结算方式:
货款在供方供货后一个月内结清,供方开具普通发票。
四、交货方式
1、交货日期:需方在签定合同后3个工作日内供货。
2、由供方负责发货,交货日期以需方签字的送货单日期为准。
五、货物验收
1、验收标准:
2、需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。
六、保修条款:
按照国家规定。
七、所有权:
货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方,如需方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务,供方有权将货物收回,同时需方须承担因此给供方造成的一切经济损失,包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。
八、风险转移:
货物损毁的风险自到货之日起转移到需方。
九、违约责任:
1、供方责任:供方如不能如期交货,供方须按照供货金额的%/日向需方支付违约金,并赔偿由此给需方造成的损失。
2、需方责任:需方未能按时履行其付款义务,应承担违约责任,须按照未付款部分的%/日向供方支付违约金,并赔偿由此给供方造成的损失。
十、不可抗力:
因台风、地震、水灾以及其它非需、供方责任造成的,不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方,应立即将事件情况通知对方,并在15天内提供事件详情以及合同不能履行,或部分不能履行,或需要延期履行的理由的有效证明文件,按事件对履行合同的影响程度,由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。
十一、解决纠纷的方式:
如履行本合同发生争议,双方应首先协商解决。如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。
十二、合同担保:
如需提供担保,另签订担保合同作为本合同附件。
十三、合同变更:
合同履行中,如一方需要修改,必须在供方发货前3日提出,在双方同意后签订补充协议作为本合同之附件。
十四、双方约定的其它事项:无
十五、本合同附件为本合同不可分割的组成部分。
十六、本合同一式两份,供方执壹份,需方执壹份。未尽事宜,依照《中华人民共和国合同法》的规定处理。
十七、合同签订:
合同签订时间:20xx年xx月xx日
需方
代表:________
地址:________________
邮编:________
电话:________________
传真:________________
(盖章)
供方
代表:________________
地址:________________
邮编:________________
电话:________________
传真:________________
(盖章)
开户银行:________________
帐号:________________
开户银行:________________
帐号:________________
瓷砖合同(篇2)
出卖人(甲方):___
买受人(乙方):______
签订地点:___ 贵阳 签订时间:______
第二条 质量标准:___按照国家标准执行(标准:___xx)。
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限,质保期2年。
第四条 包装标准,按规定包装。
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:___无。
第六条 合理损耗标准及计算方法:___无。
第七条 标的物所有权 自交付时起转移,但买受人未履行支付价款义务的`,标的物属于出卖人 所有。
第八条交(提)货方式、地点:___一次交清,至买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场。运输方式及到达站和费用负担:___汽运,甲方负责运至施工现场,现场卸货由乙方负责。
第九条 检验标准、方法、地点及期限:___按本合同第二条标准,双方在买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场验收。
第十条 结算方式、时间及地点:___合同签订后乙方支付甲方 5000元作为定金,待货物到场后转作货款支付给甲方。根据实际货物到场数量验收合格后乙方支付甲方全部货款。
第十一条材料退换
1、根据乙方工程现场施工要求,本次采购数量只是暂估。所购材料根据乙方使用情况可多退少补,退货金额按采购价格计算。
2、验收时出现的破损等不符合乙方使用要求的货物,甲方应在乙方规定的时间内进行调换,否则造成的一切后果由甲方承担。
3、乙方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应妥为保管,在 三天内向甲方提出异议(书面或手机短信通知),乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
4、甲方在接到乙方异议后,(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
第十二条 担保方式(也可另立担保合同):___无。
第十三条 本合同解除的条件:___ 双方协商解除。
第十四条 违约责任:___违约方支付对方合同价款10%的违约金。
第十五条 合同争议的解决方式:___本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决;协商不成的,依法向合同履约地人民法院起诉。
第十七条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十八条约定事项:___
甲方:______
乙方:______
___年___月___日
瓷砖合同(篇3)
甲方: 阜新高速三塔收费养护区项目部
乙方:
甲乙双方就三塔收费养护区房建工程室内地面的地砖、外墙砖、卫生间地面及墙面、楼梯间工程本着公平、公正、相互合作的原则,一致达成如下协议:
一、工程单价:
1、内外墙工程计量方式:
按设计图纸规格实际粘贴的工程量。楼梯间按平方计价,包括楼梯间地面及转向台。卫生间地面及墙面铺贴,按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量计算。
2、工程综合单价:
地砖/m2,花岗岩元/m2,外墙砖、卫生间地面及墙面元/m2,楼梯踏步/踏步,踢脚线 元/m.
二、付款方式:
1、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的80%,
2、工程竣工验收合格后付清余款。
三、甲方权责
1、在施工过程中,甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时,甲方有权更换施工班组。
2、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位,有权立即停工要求整改。
3、甲方提供电源、水源。
四、乙方权责
1、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥;
2、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务;
3、乙方必须做到工完料清,负责对施工的建筑垃圾清除;
5、乙方必须配合甲方,乙方提供墙地砖施工必须的工具;
6、乙方必须对每班的施工的墙地砖清理并经甲方验收合格,对甲方验收不合格的`地方应及时整改清理。
7、所有材料的室内转运、砂灰的拌制及转运所有用工均由乙方负责。墙砖乙方必须采用白水泥勾缝,勾缝用工乙方负责。
五、安全责任
1、因乙方造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任;
2、乙方在施工时必须佩戴安全帽,甲方检查到如果未佩戴,对每人每次处以50元罚款,罚款在工程款中扣除;
六、工程质量控制
1、墙砖、地砖、梯步砖质量控制:立面垂直度2mm内,表面平整度
1.5mm内,阴阳角方正2mm内,接缝直线度2mm内,接缝宽度2mm内。
2、因乙方施工原因造成返工,乙方承担一切经济赔偿责任。
七、工程工期:
自年年天内完工,因乙方原因不能按期完工每延误一天罚款500元。
八、未尽事宜经甲乙双方共同协商另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。
九、本合同一式 二 份,甲、乙双方各执 一 份,自双方签字之日起生效,工程竣工验收后结清余款合同自行终止。
甲方:阜新高速三塔收费养区 乙方签字:
代表签字:
电话:电话:
年 月 日年 月 日
瓷砖合同(篇4)
本协议由佛山新里程陶瓷徐州总代理与各家装公司本着平等自愿、友好协商的原则签订,并根据中华人民共和国有关法律法规,就销售新里程瓷砖及有关事宜达成本协议,经资双方共同遵守。
一、甲乙双方
甲方:新华陶瓷业有限公司徐州总代理(以下简称甲方)
办公地址:沛县金凤凰装饰城17号楼55-56厅
法定代表 人:
乙方:(以下简称乙方)
经营地址:
法定代表人:
二、资信证明:
乙方应提供营业执照副本、法定代表人以及签约人身份证。
三、销售形式,销售区域:
1、甲方授权乙方在沛县区域内销售新里程牌产品。
2、乙方若要在非签定区域开拓市场,必须向甲方提交市场开拓申请书及须经甲方的书面有效批准;否则甲方将依法追究乙方一切责任并有权利取消乙方销售资格。
3、甲方产品及品牌的经销权、经营权归甲方所有,未经甲方同意,乙方严禁擅自将甲方授权给乙方的 产品与品牌的经销权及经营权转让或转售。若乙方确需转让,必须得甲方书面同意,乙方则须缴纳全部转让金的30%给甲方,但产品的经营权则归甲方所有,否则作违约和侵权处理,同时甲方有权随时单方面取消乙方销售资格,并采取法律手段处理,同时经销商确认书内涉及的品牌商标、注册商标、标微号归甲方所有。
4、在有效经营期间若因乙方违约而被甲方取消经营权或合同自然终止,未经甲方同意乙方无权提出任何形式的转让。
四、订货:
1、价格以甲方提供的价格表为准,至于价格调动,甲方以传真形式或电话通知为准。
2、乙方及时向甲方支付货款,实行款到发货的原则。
3、乙方订货应提前与甲方电话或传真通知。
五、交货:
甲方收到乙方的货款后,按乙方指定的货运方式发货。
六、验货:
1、乙方收到甲方货物后,必须当场进行验收,按行业标准进行抽样检查。
2、若该批货物经乙方检验后有严重的质量问题,可拒收并及时通知甲方予以处理。
七、其他责任:
1、甲方需对乙方及客户提供技术咨询。
2、甲方免费为乙方铺设样品,协助乙方进行价格定位。
乙方责任:
1、不泄露甲方产品的技术秘密。
2、样板房不得铺设与甲方有竞争性的产品。
3、如需要更换新品种或合同结束,需退还全部不用的样品,如有破损按原价进行赔偿。 4﹑维护甲方的品牌形象及企业形象,广告宣传不得违背国家及地方法律,法规,不进行市场不正当的竞争。
4、双方共同遵守商业道德,不得以任何形式泄露对方的商业机密,不得将本协议提供给第三方(除政府部门及行政诉讼外)
八、终止协议:
1、本协议有效期以本协议附件(销售确认书)中的有效期为准。
2、在本协议有效期内,甲乙双方可通过协商终止协议。
3、本协议终止后,乙方不得以甲方的品牌及企业的名义进行任何形式的活动。
九、违约责任:
1、一方违约本协议给另一方造成损失的,应赔偿对方的损失。
2、若乙方违反本协议条款规定的,甲方有权随时无条件终止本协议。
十、附则:
1、本协议未尽事宜,双方协商解决,以双方签章的书面形式为准。
2、双方原签定之协议与本协议相抵触之处,以本协议为准。
3、本协议附件(销售确认书)与本协议具有同等法律效力。
4、本协议期满前三个月,双方可协商续约事宜。
5、因本协议所产生的或与本协议所产生的一切纠纷,双方应协商处理,协商不成则诉讼签署所在地人民法院裁决。
附件:销售确认书
一、定义:甲方指供货方,乙方指销售方。
二、经销品牌:新里程陶瓷及名致陶瓷
三、合作方式: 结算期限: 支付方式
四、销售产品:
五、指定进货渠道:新里程陶瓷
六、经销区域:甲方指定的经销区域为:
八、经销商供货价格表(附表一)
九、本协议生效条件:自双方签章起即生效。
十、本协议有效期: 年 月日
十一、说明:本确认书一式两份,是甲乙双方签署的销售协议书的附件,具有同等法律效力。
甲方:******公司徐州总代理 乙方:
地址:********城17号楼55号 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传 真 :
签 约 地: 签 约地:
签约时间:年月日 签约时间: 年月日
分 销 合 同 书
瓷砖合同(篇5)
甲方:
乙方:
xx省政协(以下简称乙方)因工程建设需要,拟选用由xxxxx有限公司(以下简称甲方)提供的外墙砖。根据相关法律、法规的有关规定,结合本工程的具体实际情况,双方本着平等、互利、诚信的原则,经双方友好协商,签订本协议,共同遵守。
一、产品名称及型号
1、外墙砖
①华鹏集团生产外墙砖(品名、太宝山)
2、生产厂地:xx晋江
二、质量要求:符合国家相关标准,按双方约定封样验收,质量100%合格,色差5%。
三、交货地点及方式:外墙砖在乙方工地交接,并出据收货单据。
四、运输方式及运输费用:甲方负责运输到乙方施工工地,并承担运输费用。
五、供货数量及金额
1、外墙砖
乙方购买甲方的外墙砖 平米,合计 箱;每平米 元合计金额 元。
以上共计金额 元。
六、验收标准
乙方在收到甲方的产品后,应及时组织相关人员,按照国家相关标准及双方认定的封样标准进行验收。
七、结算方式
合同签订后,乙方预付合同价款的 %给甲方;外墙砖全部到乙方工地后,乙方支付甲方合同金额的 %;在本批次外墙砖使用完毕后,乙方支付甲方合同金额的 %,甲方同时给乙方开据正式发票;余额 %作为质保金,在外墙砖铺设完三个月,无产品本身质量问题,质保金款项乙方应一次性支付甲方。
八、供货时间
签订合同并在乙方支付预付款后 天,甲方分批送货到乙方工地。
九、补货和退货
如乙方施工过程中,需补充和增加外墙砖,甲方应及时给予供货,外墙砖质量及价格等按本合同规定执行,但甲方不保证外墙砖与本合同外墙砖颜色完全一致。
因本合同所购外墙砖是甲方单方为乙方订购,如乙方在施工过程中由于计算不准确,产生的运输等费用,双方协商解决。
十、违约责任
1、如甲方非人力不可抗拒因素造成不能按时供货,超期 天,乙方有权解除合同,甲方退还乙方预付款,并按总价 %支付乙方违约金。
2、乙方如不能按时支付甲方货款,乙方按应付款的 %支付违约金给甲方。
3、如因外墙砖本身质量不合格,甲方赔偿乙方造成的经济损失。
4、乙方施工人员应按货物说明书进行施工操作,施工不当或人为造成的破损等甲方不予负责。
十一、解决合同纠纷的方式:双方如有争议,应协商解决,无法协商解决的,可提请乙方所在地人民法院处理。
十二、双方未尽事宜,依据《合同法》中买卖合同的条款执行,并作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份,双方签字盖章后生效,双方各执一份。
甲方:xxxxx有限公司 乙方:xx省政协 甲方代表:(签字) 乙方代表:(签字) 单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮编: 邮编
日期:
瓷砖合同(篇6)
合同编号:
需 方: (以下简称:甲方) 供 方:(以下简称:乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定,遵循平等、自愿和诚实守信的原则,甲乙双方经友好协商,供货事宜达成如下合同,以资共同遵守。
一、供货内容
1.1货物的名称、品牌、产地、规格、数量、单价
价格如有跌涨,概不影响本合同所订价格。
1.3 双方确认以甲方最终接收确认的实际供货数量为结算依据。 二、质量要求 2.1质量标准:
(1)货物的规格、材质及颜色以双方确认的编号及留存甲方处的样品为供货标准。 2)应符合国家及行业优等品通常标准,满足业主方及监理的验收要求。 (3)同种货物同批次的瓷砖不能有明显色差。 2.2质量争议
(1)若甲乙双方对货物有质量争议,可向有质量检验资质的机构申请检验。
(2)乙方须保证每批次的货物质量,并提供厂家货物合格证明、质量检测报告等相关资料。工地现场报验的费用由甲方承担,但如报验不合格,报验的费用由乙方支付,并承担甲方由此产生的其他经济损失。
三、交货方式
3.1交货时间:按照甲方项目部的通知要求供货。
3.2交货地点:项目工地,货到工地后乙方负责按甲方收货
人指定卸货点。
四、双方的权利义务 4.1甲方的权利义务
4.1.1甲方应提前3 天通知乙方备货,由乙方厂家备料安排生产确保材料准时进场。 4.1.2甲方应提供货物的存放场地,并在接到乙方通知后及时清点、验货及签收货物。 4.1.3甲方委派 (联系电话:)为收货人负责货物清点、接收工作,每批次货到工地由收货人负责当场点数验收。
4.1.4每批次货到工地甲方应当场点数验收,对于不合格的货物,甲方有权要求乙方退换;在施工过程中发现质量不符合国家标准的,乙方负责退货。
4.1.5乙方供货被甲方查出为贴牌或套牌货物,甲方有权对乙方处以合同总价20% 以上的罚款。 4.1.6甲方应按照合同约定及时支付各项款项。 4.2 乙方的权利义务
4.2.1乙方应按合同约定及甲方项目部要求供货,并保证提供合同制定品牌的原厂货物。 4.2.2乙方应随货提供有效的货物检测报告、合格证等资料,否则视为不合格货物,甲方有权拒收。
4.2.3乙方负责货物的运输及装卸,并承担运输及装卸过程中货物的毁损灭失风险以及人身损害责任。
4.2.4乙方委派 (联系电话: )为货物交接人,负责货物的交接、签证。
4.2.5对于不合格的货物,乙方应予以确认并按照甲方要求及时退换。
4.2.6合同签订后,乙方应按照甲方的实际需要量进行供货,不得以任何理由拖延或终止供货,否则甲方可以停止后期付款并追究其经济损。
4.2.7 乙方不能按照甲方要求的供货时间到货,影响甲方工程进度的,每延迟一天罚款贰仟元。 五、付款方式
5.1 货到指定的施工现场卸货完毕,甲方及监理方的相关人员验收合格后付款;暂押质保金肆
万元,工程竣工验收合格后一个月内返还。5.2本合同以人民币结算,甲方以 银行转账 的方式支付货款。乙方指定如下账户用于收受本合同项下货款。乙方如需变更如下指定账户应在第一个付款日 3 个工作日前向甲方提供银行账户确认文件。
账户名称: 开户银行:
银行账号:
六、违约责任
6.1乙方未按照甲方通知及合同约定时间及时供货的,每逾期一天,乙方应按每日每批次人民
币贰仟元整支付违约金。如乙方不及时供货累计达5天的,甲方有权终止合同,由于供货不及时造成损失的,由乙方承担。
6.2乙方提供的货物不符合同约定,乙方应无条件立即退货,乙方收到甲方要求退货通知后7天内不予退换或者退换后质量仍不合格的,甲方有权终止合同,扣除质保金。 七、其他
7.1 本合同未尽事宜,可另签补充协议,其补充协议经甲合同具同等法律效力。
7.2 本合同履行中,如发生争议,甲均可向银川市仲裁委员会申请仲裁。
7.3 本合同一式四分,双方各执两份,自双方签字盖章后生效。
乙双方应通过协商或调解解决,如协商调解不成时,双方
乙双方签字盖章后作为本合同附件,与本
甲方(签章):乙方(签章):
日期: 日期:
瓷砖合同(篇7)
瓷砖合同是指在瓷砖销售和施工过程中,双方之间签订的一种法律约束文件。它详细描述了合同双方的权利和义务,约定了瓷砖的种类、数量、质量要求等关键内容,确保了双方的合法权益。本文将详细介绍瓷砖合同的要点,以期为读者提供一份全面而具体的指南。
瓷砖合同应当明确约定买卖双方的基本信息。这包括买方和卖方的名称、地址、联系人等。只有清楚了解双方身份,才能确保双方的权益得到维护。
瓷砖合同应当详细描述瓷砖的规格、种类、数量等关键信息。具体而细致的规定可以避免双方在交易过程中出现纷争。例如,规定瓷砖的尺寸、厚度、颜色、花纹等关键参数,确保所选购的瓷砖符合买方的需求。
瓷砖合同应明确描述交付和接受的具体方式和时间。通常情况下,卖方应当在指定时间和地点将瓷砖交付给买方。买方应当亲自到场验收,检查瓷砖的质量,确保符合合同约定的要求。双方应当及时记录交付和接受的时间,以备后续纠纷的解决。
瓷砖合同应当明确规定瓷砖的质量要求。质量是瓷砖合同的核心内容之一。合同应当详细说明瓷砖的材质、硬度、防滑性能等指标,以及相关的标准和测试方法。定量的规定使双方在质量问题上有明确的衡量标准,避免不必要的争执。
第五,瓷砖合同应当约定价格和支付方式。在价格方面,合同中应明确规定瓷砖的单价、总价以及可能的附加费用,如运输费用、安装费用等。支付方式方面,合同应约定买方支付的时间和方式,如一次性付款、分期付款等。这可以避免双方在交易款项上存在不必要的纷争。
第六,瓷砖合同应当约定保修事项。合同应明确规定瓷砖的保修期限、保修范围以及维修责任。保修条款的规定能够确保买方在使用瓷砖时享受售后服务,并依法维护自身的权益。
第七,瓷砖合同应当约定违约责任。在交易过程中,如果一方未履行合同义务,则另一方有权要求追究违约责任。合同应当规定违约方的赔偿责任、赔偿金额和争议解决方式。这有助于维护合同双方的权利,减少交易风险。
瓷砖合同是一份重要的法律文件,在瓷砖销售和施工过程中起着重要的作用。它详细约定了瓷砖品种、数量、质量、价格以及双方的权益和义务,确保了双方在交易过程中的公平性和合法性。在购买和使用瓷砖时,双方应当认真履行瓷砖合同,确保合同的有效性和实施。只有这样,双方才能达成顺利的交易,促进瓷砖销售和施工的良性发展。
瓷砖合同(篇8)
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目木地板供货事项协商一致,订立本合同。
二、 基本要求
提供和交付的货物的技术规格应符合国家规范和行业要求,样件双方签字封样,样件经甲方审核同意后方能批量生产。正式生产、供货前,乙方应到甲方施工现场认真复核外墙砖及地砖数量、颜色与尺寸,同样式地板生产批次不超过尺寸及质量负责。 检验报告书及合格证等随货同行。每批供货须按国家规定送北京市质检部门复检,费用由乙方承担。
三、 交货与包装
型号、颜色、重量、批号、生产厂等相关要求。
2. 交货:工地交货,乙方须按期将货物送达武冈市东升路甲方工地。
规格、颜色、破损等进行抽查验收。地板进场抽查验收并不能免去乙方对产品质量所应承担的责任。
所产生的运输费用、装卸费用等均由乙方负担。
5. 合理损耗:对于货物启封前发生的破损,由乙方100%补偿;启封后发生的破损,分清双方责任由责任方承担相应的责任。
6. 交货时间与数量:按甲方书面通知为准。
五、质量保证
1. 质保期自工程整体竣工验收合格之日起为期一年。
2. 质保期内,如因乙方产品质量问题,乙方应在十五个工作内采取令甲方满意的修复措施,无条件补货,并承担所产生的相关费用。
3. 如乙方产品经上海市检验部门检验,不符合合同约定要求或未达到相应的国家标准时,乙方承担一切经济和法律责任。并作为违约行为按合同相关条款予以处罚。
六、付款方式
1. 预付款:合同签订时乙方预付10%的订金。
2. 乙方以 转帐 方式支付货款
甲方临时帐户:户名:
3. 质保金:质保期为自整体竣工验收合格之日起一年,质保金为结算金额的5%,质保金到期在无质量问题条件下支付。
七、违约责任
1. 合同签订后,如有一方违约自行终止合同,违约方以合同总价款的20%作为违约金给与对方赔偿,并承担因违约给对方造成相关的经济损失。
以次充好等行为的,或所供产品未能达到国家标准的,乙方除退还甲方已付款项外,还应按合同总金额的20%作为违约赔偿,同时甲方有权追究乙方的法律和经济责任。
3. 延期交货:乙方延期交货按每延期一天处罚合同总价款的0.5%,但误期赔偿金总额不得超过合同总金额的10%。
4. 累计超过二十天延期交货,甲方有权终止合同,处以合同总价款10%的赔偿处罚。
5. 所有处罚在支付当期货款时予以扣除。
八、补货
在合同签订之日起半年内,甲方的补货通知书应提前十个工作日发出,乙方须在接通知后二十五个工作日内交货。乙方在执行完合同供货后,有义务在两年内无条件满足甲方的补货要求,且不作价格调整。 九、合同争议的解决方式本合同在履行中发生争议,由双方法定代表人或委托代理协商解决,也可由当地工商行政管理部门调节,协商调节不成,提请项目所在地仲裁机关仲裁。
十二、合同生效
本合同由双方法定代表人或委托代理签字、盖章之日生效。
十三、其他约定事项
运输费用、装卸费用及税金等全部费用。
2. 除甲方书面同意外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
乙方双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
瓷砖合同(篇9)
甲方:
乙方:
经双方友好协商,现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议:
一、设备名称:
详见合同附件。
二、安装地址:
三、合同总价:
含运费、搬运费、安装调试费(不含税费),最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。
四、合同工期:
自本合同签订之日起至 。
五、付款方式:
1、自本合同生效后,甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;
2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。
六、质量验收标准约定:
1、乙方须按合同附件规定的标准供货;
2、乙方的设计方案合理,能满足甲方要求;
3、产品做工精良、结实,安装稳固,无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;
七、双方责任:
(一)甲方责任:
1、严格按合同规定的付款方式付款;
2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;
3、自身原因延误工期,损失自行承担;
(二)乙方责任:
1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;
2、免费为甲方提供设备安装、调试;
3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;
4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;
八、乙方售后承诺:
1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费,乙方免费更换),终身维护;
2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场,并及时排除故障;对需更换的配件,48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);
3、免费为甲方培训技术操作人员,直至能正常使用乙方产品为止。
九、违约责任:
1、甲方不按合同规定付款,每逾期一日,按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上,每逾期一日,按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约,按合同法处理(不可抗力因素除外)。
2、乙方须按约定如期提供符合要求的`设备交付甲方正常使用,否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。
十、如合同发生纠纷,双方协商不成,可提交xxx裁决。
十一、合同附件与本合同具同等法律效力。
十二、本合同一式两份,双方各执一份,法律效力同等。年质保期满后自然失效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法人或授权代表人:
法人或授权代表人:
联系电话:
联系电话:
合同签订时间:
瓷砖合同(篇10)
发包方(以下简称甲方):
委托人代理人(姓名):______________民族:________________
住所:_____________________________身份证号:____________
联系电话:_________________________手机号:______________
承包方(以下简称乙方):
单位地址:______________________________________________
本工程负责人:____________________联系电话:_____________
施工队负责人:____________________联系电话:_____________
依照《中华人民共和国合同法》、《长沙市室内装饰管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则的基础上,承包潭王府火锅窑店的贴瓷砖工程(以下简称“工程”)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
一、 工程名称(地址):__________________________________________
二、 工程装饰装修面积:_________________________________________
三、 承包范围:_________________________________________________
四、 承包方式:________________(A,乙方包工包料。 B,乙方包工并
部分包料,甲方提供其余部分材料。 C,乙方包工,甲方包料)
五、 贴瓷砖承包单价:墙面_________(元/平方米),地面_________(元/
平方米)
六、 工期:
开工日期:_____________年____________月____________日
竣工日期:_____________年____________月____________日
总工期限:_____________天
因施工地点停电、停水造成的工程延续,应列入工程变更单。
七、 合同价款:本合同工程造价为(人民币)
金额大写:_______________________________
第二条 施工图纸及室内环境设计
一、 施工图纸采取下第_________种方式提供:
(1) 甲方提供施工图纸,一式三份,甲方执一份,乙方、施工队各执一份。
(2) 甲方委托乙方设计并提供施工图纸,一式三份,甲方执一份,乙方、施工队各执一份。
二、 双方应当对有关设计方案、施工图纸予以签收确认。
三、 双方不得将对方提供的有关施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得擅自用于本合同以外的其它项目。
第三条 甲方工作
一、 开工前两天负责配合乙方办妥施工人员出入证等施工所需手续,相关费用由甲方支付;
二、 无偿提供施工期间的水源、电源以及其他约定的必要条件保障。
三、 遵守物业管理部门的各项规章制度。
四、 负责协调现场施工队与邻里之间的关系。
五、 参与工程质量施工极度的监督,参加工程材料验收、竣工验收。
六、 由甲方提供的施工图纸,必须清晰明了,标注清楚,并由相关设计人员负责向乙方施工队进行设计交底。
第四条 乙方工作
一、 指派________为乙方驻工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,严格执行施工规范、安全操作规范、防火规范、质量标准,按期、保质、安全完成本合同约定的工程内容。
二、 严格执行有关施工现场管理规定,不得扰民和污染环境。
三、 如按原设计图纸无法实施的项目,应立即通知甲方协商。
四、 乙方施工人员对甲方现场物品、设备应认真清点及保护,并且双方签署“物品清单”。由于乙方原因造成损坏、损毁或丢失,应由乙方负责修缮或补偿。
五、 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 工程变更
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,应事前通知对方。接通知后双方应协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关的工程费及工期。工程变更,作为竣工结算和顺延工期的根据。
由于原建筑原因无法实施的项目,乙方应事先以书面形式通知甲方,由双方另定设计和施工方案,并经双方签字认可方可实施,原方案则自动取消。
第六条 工期延误
一、 对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应顺延:
1、 工程量变化或设计变更;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意工期顺延的其他情况。
二、 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的,工期应顺延。
三、 因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
四、 判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。
第七条 质量标准
一、 甲方严格按图纸施工。粘贴瓷砖与下一层的结合(粘结)应牢固必须无空鼓。(检查方法:用小锤轻击检查)
二、 砖面层表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。砖面层的允许偏差应符合表1规定。。
三、合处应严密牢固,无渗漏。(检查方法:观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。)
四、 每次贴砖完毕后,要将砖面仔细清理干净。镶贴好的砖面应有切实可靠的防止污染的措施。
五、 双方对工程质量如有异议,委托有关行政主管部门、质量技术监督部门认证的专业检测单位,对工程质量、室内空气质量予以检测,检测过程支出的相关费用应先由提出申请的一方垫付,最终由责任方承担。
第八条 工程验收和保修
一、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单三日内组织验收,应填写工程验收单。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款。签署保修单,提交水电改造图。(未出现在报价单及变更单上的项目乙方不予承担任何责任)。
二、 工程验收____日内甲方未支付工程结算款。视为自动放弃保修及维修的权利,且乙方保留追讨欠款的权利;甲方未结清工程决算价款时,未经验收,如甲方自行搬进入住,视为验收合格。
三、 乙方包料(不包括甲方自行购买之部分材料)工程,保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。
四、 工程保修期自工程竣工甲方验收日期起为24个月。保修期内非装饰的外力因素所产生的结果,不在保修范围。维修的材料和人工费均由甲方承担。
第九条 工程款支付方式
三日内如未有异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款。
第十条 违约责任
一、 合同签订后,任何一方不得无故终止合同,如单方终止合同须付另一方30%的违约金;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。
二、 一方当事人无法继续履行合同的,应及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
三、 甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款或因甲方原因而延迟完工,每延误一日向乙方支付本合同工程造价金额1‰的违约金;如因乙方原因而延迟完工,每延误一日向甲方支付本合同工程直接造价金额1‰的违约金。
四、 关于停工:
由于甲、乙双方原因发生下列情况之一,将暂停施工,但必须以书面形式通知对方阐明停工原因:
A、 甲方未按合同约定按期向乙方支付工程款项或变更工程款,经协商,在三日内无结果。
B、 甲方未经乙方同意,单方自行变更工程或和乙方施工队私下交易,隐瞒乙方。
C、 甲方提供劣质、不符合规格或不符合设计要求的材料设备,或在施工限定的时间内不及时提供材料或设备到现场。
D、 同场其他非乙方施工队伍未予以配合,甲方不予以协调,导致无法进行施工。
E、 甲方未履行本合同约定的责任。
F、 乙方提供的材料不符合预算规定中的材料。
G、 乙方提供伪劣、淘汰装饰材料(经有关质检部门检验认定的)。 H、 乙方施工人员在工地打架斗殴、有偷盗破坏行为。
I、 乙方未履行本合同约定的责任。
J、 如双方同意复工,则责任方须向另一方支付停工期间的损失,按合同总金额的2%支付违约金,并按停工时间、合同工期自动顺延。
K、 如乙方无任何理由自行停工、延误工期,甲方有权索赔停工期间的损失。
第十一条特定约定
一、 甲乙双方之间一切约定均须签订书面协议。
二、 施工图或效果图等一切相关图纸或文档中所标注的用材若与预算和主材料清单中所列明的用材有差异,以预算和主材料清单为准。
三、 施工期间,甲方将施工现场的钥匙___把,交给乙方施工队负责人负责保管。
四、 由于乙方施工不当,施工期间发生的工程事故由乙方承担全部责任。
第十二条争议解决方式
本合同履行期间,如发生争议,双方应协商解决,或向相关部门投诉,请求调解处理。如果协商、调解解决不成时,可选择以下方式解决(只选择其中一种)__________(A、仲裁委员会申请仲裁解决;B、人民法院提起诉讼)
第十三条附则
一、 关于合同中有关用语的说明:
(1) 本合同中“竣工”是指:合同中约定的工程内容全部完成,经甲乙双方验收合格视为竣工。
(2) 本合同中“验收合格”是指:承包方、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续单发包商已入住使用,均视为验收合格。
二、 本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
三、 本合同签订后工程不得转包。
四、 双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充不合理的减轻或免除本合同规定应由乙方承担责任的,仍应以本合同为准。
五、 因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。
六、 若乙方所施工的分项工程质量经多次整改仍不能达到合同约定的质量要求或出现质量事故,甲方有权随时终止与乙方的合同并责令乙方退场,乙方必须在得到甲方的退场通知后三天内完成退场工作。
七、 本合同履行完毕后自动终止。
甲方(负责人):_________(签章)乙方:(施工单位)____________
委托代理人:_______________
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
瓷砖合同(篇11)
甲方(采购方): (以下简称甲方) 乙方(销售方): (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》以及当地有关法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程实际情况,双方就本工程地面砖采购、供应事宜,达成如下一致意见, 特订立本采购合同以共同遵守。
第一条 工程概况
1. 工程名称: ; 2. 建设地点: 。
第二条 合同范围
1. 合同标的物:(表中数量仅供参考,结算时以实际结算数量为准) 注:
①. 标的物单价固定,数量为暂估量,最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据;
②. 乙方保证合同签订后 日内第一批货发到工地现场;
③. 乙方保证合同签订后 日内最后一批货发到工地现场。
2. 产品质量标准:
①. 完全满足相关技术要求及封存的样品验收标准;
②. 产品等级:优等品;
③. 产品产地: ;
④. 交货地点: ;
⑤. 按照相关规范产品的规格、颜色允许偏差率在 3 % 范围内;
⑥. 对数量、规格、颜色、品牌、产地等与约定不符或有其他表面瑕疵的,乙方应无条件按甲方要求进行补足或换货或退货。
第三条 交(提)货方式及验收
1. 甲方提前 日以 形式通知乙方备货,乙方按甲方要求时间将货物及时送达至 ;
2. 标的物的包装、供货、运输等工作及费用由乙方负责,运输途中的毁损灭失责任由乙方承担;
3. 到场后损坏率应小于 %,经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收;
4. 卸车、搬运上楼等费用由甲方承担,经收货验收签字后的人为破损由甲方承担。贷款以签订合同经双方签字后甲方一次性付给乙方总合同款的50%,剩余款项签订合同后两个月一次性由甲方付给乙方。
第四条 结算及付款:
第五条 提供资料
乙方需要提供以下文字资料:材料进场的同时必须提供针对本工程的各种材料的合格证、材料进场检测报告、材料进场复试报告、材料放射性检测报告等满足甲方竣工资料所必须的文件。
第六条 违约责任
1. 如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失,乙方应承担合同总价款20%的违约金,甲方有权终止合同,并赔偿给甲方造成的所有经济损失;
2. 乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。甲方应按本合同第四条的付款方式执行,如有违约,甲方应按拖欠材料总款年利息 2 分方式支付给乙方利息;
3. 如甲方未按合同的约定支付货款,乙方可停止供货并要求甲方赔偿相关的经济损失。
第七条 安全
1. 乙方应按照当地有关规定做好安全教育工作,执行甲方现场管理规定,保证工作范围内人员的人身安全;
2. 乙方进出场车辆必须谨慎驾驶,应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故,应积极采取有效措施,防止损失扩大,并承担全部责任;
3. 乙方车辆进出甲方工地,必须服从甲方的现场和安全保卫要求,如不服从一切责任由乙方自负;
4. 乙方车辆出场时不得携带任何甲方或其他单位的物资材料,如有发生,按照原价值的 1.5 倍处罚。
第八条 合同解除
1. 乙方履行合同不符合要求并拒绝更正,或乙方迟延履行合同超过 日的,甲方有权解除合同;
2. 因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或解除全部合同,应以书面形式通知违约方,解除合同从书面通知送达对方时生效;
3. 双方如要求全部注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,友好注销; 4. 合同执行期一切条款,甲、乙双方均不得擅自变更或修改;如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 争议解决方式
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成,可依法向当地人民法院起诉。
第十条 其他
1. 本合同附件是本合同的组成部分,和本合同具有同等法律效力; 2. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,本合同与补充协议不一致的地方,以补充协议为准;
3. 本合同自双方签字或盖章之日起生效,如不能在同一天签字或盖章,以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日;失效日为甲方支付完全部合同价款日;
4. 本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,具有同等法律效力。
甲方(公章): 乙方(公章):
企业负责人(法定代表人): 企业负责人(法定代表人):
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
签约时期: 年 月 日 签约时期: 年 月 日
瓷砖合同(篇12)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》有关规定,在经济责任承包形式下,经甲、乙双方平等协商达成如下条款。双方应共同遵守严格执行。
一、工程项目
(1)工程名称:
(2)工程地点:
工程内容:厂房共 栋,宿舍楼 栋的外砖瓷砖、地板砖、瓷片、地脚线、步级砖等供货。
二、供货质量要求:
以双方确定的样板的规格、颜色、厚度必须和样板相同,不相同时甲方有权拒绝收货,乙方必须在要求的时间内提供另一相同数量符合要求的货品。
三、供货的数量和单价:
外墙砖:
1、棕色22600m18元
2、白色6300m18元
3、深米黄色850m18元
地板:
1、地板砖50×502800箱×8块×3.3元
2、踢脚线9500米÷60长×1块×0.95元
3、30×30(子弹头或者方块):1000箱×20块×1.5元
4、20×30花片5200m3500箱×25块×0.7元/块
5、梯级砖:60×303300套×6.3元
6、50×50平台800m400箱×8块×3.5元
四、供货时间要求:
以甲方通知规格、数量的在3天时间内到达工地现场。
五、付款方式:
按到达工地的批次数量支付80%,其余20%在工程验工验收后6个月内付清(业主、质检站、监理等单位签字为准)。
甲方:
乙方:
协议签订日期:
瓷砖合同(篇13)
发布时间,-07-14瓷砖工程合同在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现的次数越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢下面是小编为大家整理的瓷砖工程合同,仅供参考,大家一起来看看吧。甲方,乙方,(身份证号, )联系电话,依据民法典和中华人民共和国建筑法的原则,结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,自愿签订本合同。一、 工程概况,1、工程名称, 锦绣山河记砦新居1号院3-5楼2、工程地点, 嵩山南路南三环向面2公里3、承包范围,走廊、门厅、电梯前室墙地瓷砖工程,运料、铺装、勾缝等,确保验收通过。4、承包方式,包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包运输费、包验收合格。5、施工依据,以设计图纸及甲方技术交底内容为准。二、 单价及结算依据,工程结算以设计图纸为依据,按照实际展开面积计算。1、地砖, 单价32.00元平方米。2、墙砖, 单价38.00元平方米。三、结算及付款方式,全部完成后付至总价的85%,竣工验收合格后付至97%,余3%为质保金,质保期XXX_年。四、质量要求及工期要求,1、质量要求,符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求,一次性验收合格。2、工期要求,XXX_年____月5号前完工,因甲方原因造成的,工期顺延;因乙方原因影响工程进度视情节轻重给予相应处罚(因天气原因及不可抗力除外)。3、保修要求,保修期内如出现质量问题,应在接到通知后12小时及时进行回修,若出现不及时情况,甲方将另行安排,所发生的费用按照实际发生费用的2倍从乙方质保金内扣除。4、材料使用要求,材料运输过程中要轻拿轻放,不得出现损坏瓷砖情况。大面积施工前须先施工样板间,根据样板间确定每层的瓷砖使用量,其损耗相比样板间不得超出2块层。五、安全文明施工要求及处罚措施,1. 进入施工现场,必须戴好安全帽,违者每人罚款50元。2. 严禁酒后作业,违者每人次罚款100元。3.严禁聚众闹事出现上述行为,无论有何理由,每次均罚乙方5000元,工程结算时扣除。六、注意事项,1.按时参加甲方组织的班前会、班后会,以便处理施工过程中存在的.问题,有事提前向甲方请假,无故不参加者,按会议制度处罚。2.竣工验收前,乙方负责工程的成品(半成品)保护工作,保护期间发生的损坏,乙方自费予以修复,但不得因延误工期和延期工程交付。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。3.在工程竣工移交甲方前,乙方须搬走所有施工机械、垃圾、容器、剩余材料,保持建筑物、施工现场及临近范围的清洁和整齐。4.安全、质量技术交底是合同的一部分。5.未尽事宜,甲乙双方协商解决。6.协议一式二份,甲乙双方各执一份,自合同签订之日起生效,结清合同结算款后失效。甲方,(签章)乙方,(签章)联系电话,XXX_年____月日XXX_年____月
员工劳务合同(汇集十三篇)
社会处于不断变化之中,一份合理合法的合同能让双方合作时不用担心被违约的后果,什么样的合同有法律效力?如果您想寻找一篇有价值的文章栏目小编十分推荐“员工劳务合同”,请记得将本网页网址保存至您的收藏夹中!
员工劳务合同 篇1
甲方:
法定代表人:
通讯地址:
乙方:
法定代表人:
家庭住址:
鉴于乙方为退休人员,不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国国民法通则》、《中华人民共和国国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。
第一条 本协议期限为________年。
风险提示: 试用期包含在劳动合同期限内,《劳动合同法》中对试用期长短的限制根据合同期限的来规定,如: 1. 劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月; 2. 劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月; 3. 劳动合同期限三年以上的,试用期不得超过六个月。
本协议于_______年_____月_____日生效,至______年______月____日终止。
第二条 乙方承担的劳务内容、要求为:
第三条 乙方提供劳务的方式为:
第四条 乙方认为,根据乙方目前的健康状况,能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。
第五条 乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括:
_____________。
第六条 甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间:
_____________。
第七条 乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。
第八条 发生下列情形之一,本协议终止:
一、本协议期满的;
二、双方就解除本协议协商一致的;
三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
第九条 甲、乙双方若单方面解除本协议,仅需提前一周通知另一方即可。
第十条 本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应予赔偿。
风险提示: 缴纳社会保险是企业的法定义务,即使是员工自己同意不缴纳社保,还签订了相关的协议,这也不能规避企业为员工缴纳社保的义务。因此,为劳动者缴纳社会保险,是企业必须而为的行为,否则,当员工以此通过法律程序维权,用人单位就要为此付出相应的代价。
第十一条 甲乙双方约定,甲方为乙方购买一张新华人寿保险股份有限公司_________意外伤害保险卡,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本协议期限相同。
第十二条 乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。
第十三条 依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议,双方互不支付违约金。
第十四条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应当通过协商解决,协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条 本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本协议中双方有任何争议,甚至涉及仲裁时,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。
第十六条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(公章)
日期:_______年_____月_____日
乙方:(签章)
日期:_______年_____月_____日
员工劳务合同 篇2
(七)甲方根据本单位的工资制度,确定乙方正常工作时间工资执行以下第___种方式:
1.甲乙双方实行月(周,日,小时)工资制.乙方月(周,日,小时)工资为___元.试用期的工资为___元/月(周,日,小时)
2.甲乙双方实行计件工资制,计件单价为____元.
甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的,不得折算为乙方工资.
(八)甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月___日前支付工资,并由乙方签字确认.
(九)甲乙双方实行周,日,小时工资制的,甲方应按双方约定的时间,以货币形式支付乙方工资,并由乙方签字确认.
四,劳动保护和劳动条件
(十)甲方为乙方提供符合有关劳动法律,法规和国家有关规定的劳动安全保护设施,劳动防护用品和其他劳动条件.甲方必须按照国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护.
(十一)甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育.在施工现场,甲方必须按照国家建筑施工安全生产的规定,采取必要的安全措施.
(十二)甲方为乙方提供的宿舍,食堂,饮用水,洗浴,公厕等基本生活条件必须达到安全,卫生要求,其中建筑施工现场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准.(十三)用人单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本单位内公示.用人单位和职工应当预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害.职工发生工伤时,用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治.
员工劳务合同 篇3
食堂员工劳务合同是雇主与食堂员工之间的正式协议,用于明确双方的权利和义务,保障双方的合法权益,以营造和谐的劳动关系。本文将详细介绍食堂员工劳务合同的内容,并以生动的方式展示其重要性。
一、合同的标题
食堂员工劳务合同的标题简洁明了,充分体现了合同的主要内容和签约双方。标题起到引导读者理解合同主题的作用,使读者能够快速了解食堂员工劳务合同的具体内容。
二、合同的主要内容
1. 合同主体:合同必须明确标明雇主与食堂员工的名称、地址、联系方式等基本信息,以确保双方的身份和联系方式的准确性。
2. 劳务内容:合同应详细列出员工的岗位、职责和工作时间,确保员工清楚了解自己在食堂的具体工作任务和要求,避免产生混淆和纠纷。
3. 工资和福利:合同应明确约定员工的工资标准、薪资支付周期和方式,以及员工享受的福利待遇,如社会保险、带薪休假等。合同规定了食堂员工的薪酬权益,既能够维护员工的合法权益,也能够规范雇主的薪资支付行为。
4. 工作规章制度:合同应提及食堂的工作规章制度,包括员工准时上下班、穿戴规范、待客礼仪等要求,以规范员工在工作中的行为,提高食堂的服务质量。
5. 违约责任:合同中应明确约定雇主和员工在违约时需要承担的责任和后果,如未按时支付工资、擅自离职等情况,以确保双方能够遵守合同的约定。
三、生动展示合同的重要性
食堂员工劳务合同对于雇主和员工来说都是非常重要的。对于雇主来说,合同能够明确约束员工的职责和义务,维护食堂正常运营的顺利进行;对于员工来说,合同为其提供了合法权益的保障,确保其合法权益不受侵犯。
例如,在合同中规定员工的工作时间,可以避免员工违规加班或旷工的情况发生,保证员工有充足的休息时间,提高工作效率和生活质量。
合同中的福利待遇也是雇主与员工之间互惠互利的关键,合同可以明确规定员工享受的福利待遇,如带薪休假、劳动保护等,确保员工在工作过程中得到合理的权益回报,提高员工对食堂的归属感和工作积极性。
合同的遵守也有利于维护劳动关系的和谐稳定。合同中约定了员工和雇主的权利义务,双方明确了双方的责任,可以避免因不明确的规定而产生纠纷和不愉快,提高双方的工作积极性和工作效率。
小编认为,食堂员工劳务合同是雇主与员工之间维护权益的重要法律文件,通过详细具体且生动地规定双方的权益和责任,能够确保员工在工作中得到合法权益的保护,同时也能确保食堂良好运营和发展。雇主和员工在签署合同时应保持明晰的目标,以达到双方的最大利益。
员工劳务合同 篇4
甲方:(项目经理部)
乙方:(施工人员)
乙方在甲方所管辖的项目部内进行施工,为明确双方权利义务,经甲乙双方协商一致,特制定本合同,望甲乙双方遵照执行。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条工资标准:
第四条工资结算:
一.质量管理
甲方对乙方提供质量要求和技术交底,乙方必须严格按照规范施工,精心操作,以确保工程质量。绝对服从工地质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时,必须达到所订标准。
二.安全生产
甲方负责向乙方提供必要的劳动保护用品和劳动设施,为乙方做好安全技术交底和岗前安全教育。乙方必须严格遵守安全操作规范。服从工地安全员的管理,杜绝违章作业,杜绝发生各类安全事故。乙方应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全隐患,严禁在存有安全隐患的区域内作业。如乙方违反安全制度,则必须接受安全员对违反者的经济处罚,如乙方人员因违章作业造成事故,一切责任由乙方负责。
三.生活管理
甲方为乙方提供热水,并提供必要的生活便利。乙方要讲究卫生,遵守甲方制定的卫生管理制度。
四.现场管理
乙方应严格遵守现场各项管理制度,遵纪守法、安全生产、爱护财物,严禁偷拿工地用料,如有违反制度的行为,甲方有权采取必要的严惩措施,乙方应承担法律责任,并赔偿经济损失。
五.文明施工
乙方除保质保量完成本职工程外,还必须做到文明施工。对工作区域做到工完料净场地清、整洁、卫生。严禁将施工用材料到处乱放。2、乙方必须保证其材料堆放地的材料堆放整齐、有序。3、工地上严禁酗酒、打架闹事等不良行为。
六.违约责任
合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如按合同法规定乙方不经甲方同意,单方解除合同,应赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失;如按合同规定,甲方中途解除合同,则赔偿乙方的损失。
七.本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方:项目经理部代表:
乙方:
年月日
员工劳务合同 篇5
一、
在现代社会,劳务合同作为一种雇佣关系的法律基础起着重要的作用。特别是对于公司来说,通过与员工签订劳务合同,能够明确双方的权利和义务,维护员工的合法权益,保证公司的正常运作。
二、合同内容
1. 合同主体:合同的主体包括用人单位(公司)和劳动者(员工)。在这里,公司应该明确自己的法律地位和责任,并包含公司的名称、地址等基本信息,以便员工明确劳动的法律关系。
2. 合同期限:合同期限是合同中重要的条款之一。双方应确定合同的开始和结束时间,以明确员工为公司工作的具体时间段。还应明确延长合同的方式和条件,以防双方继续合作。
3. 职位和岗位:为了明确员工的职责和工作内容,合同中应该详细描述员工的职位以及具体的岗位要求。这有助于员工在工作中明确自己的职责,并为公司提供明确的期望。
4. 工资和福利:合同中应包含员工的工资以及相应的福利待遇。这应明确员工的基本工资、奖金、保险、社会保障等方面的待遇,并包含相关的调薪机制和奖惩规定。
5. 工时和休假:为了保障员工的合法权益,合同中应明确工时和休假的规定。双方应明确每日工作时长、每周工作时长等,并规定员工享有的带薪休假和法定假期等相关条款。
6. 解除合同:合同中应明确解除合同的条件和程序。双方应提前协商并达成一致,以确保解除合同的合法性和公平性。
7. 保密协议:为了保护公司的商业机密和员工的个人隐私,合同中应包含保密协议的内容。明确员工在工作期间和离职后需要遵守的保密规定,以确保公司的商业利益和员工的个人权益。
8. 争议解决:合同中应明确争议解决的方式和程序。双方可以协商选择仲裁、调解或诉讼等方式来解决争议,以确保合同的有效执行。
三、合同重要性
签订公司员工劳务合同对于公司和员工双方都非常重要。以下是合同的主要作用:
1. 明确权利和义务:合同明确了双方的权利和义务,避免了合同模糊和解释不一致的问题。
2. 维护员工权益:合同规定了员工的工资、福利、保险等待遇,保护了员工的合法权益。
3. 保证公司正常运作:合同明确了员工的职责和工作内容,保证了公司的正常运作和项目的顺利进行。
4. 防止纠纷和争议:签订合同可以减少纠纷和争议的发生,提高合同履行的可预测性和合法性。
5. 保护商业利益和机密:合同中的保密协议保护了公司的商业秘密和员工的个人隐私,维护了公司的商业利益。
四、合同履行和变更
签订合同后,双方应按照约定履行合同的各项条款。同时,双方也应注意到合同可能需要进行变更和调整。如果需要变更合同内容,双方应及时协商并达成一致,确保合同的合法有效。
五、结语
公司员工劳务合同是一种重要的法律文件,对于公司和员工双方都具有重大意义。通过明确双方的权利和义务,维护员工的合法权益,保证公司的正常运作,劳务合同为公司和员工之间的雇佣关系提供了法律保障,促进了劳动关系的稳定和和谐发展。公司应高度重视劳务合同的签订和履行,从而确保公司和员工的共同利益。
员工劳务合同 篇6
甲方(用人单位): 单位地址:
乙方(劳动者)姓名: 性别: 民族: 文化程度: 身份证号: 家庭住址:
甲方因业务扩展需要,招(雇)乙方为本公司职工。根据《中华人民共和国私营企业暂行条例》、《私营企业劳动管理暂行规定》和有关劳动法规,甲乙双方在自愿基础上,经平等协商,同意签订本劳动合同。
第一条 合同期限
本合同期从 年 月 日起至 年 月 日止, 年。
第二条 工作任务
甲方安排乙方从事 工作。 乙方同意按甲方工作需要,在 岗位,承担 任务,担任 工种。乙方应完成岗位所规定的数量指标和质量指标。
第三条 工作安全、卫生条件
甲方必须执行国家有关劳动安全与卫生的法规标准,采取劳动保护措施,改善劳动条件,建立安全工作规章制度,保证工作安全和职工健康。
第四条 劳动管理
甲方必须严格执行劳动政策和有关劳动管理的法律规定,并根据国家有关规定建立健全劳动制度及各项规章。
甲方有监督乙方遵章守纪、安全工作、职业道德及工作任务完成情况的权利。
乙方应严格遵守公司纪律和规章制度,不得把公司的各种机密和与公司利益有关的文件泄露给他人,若发现并对本公司已造成客户流失经济损失的,应根据后果及责任大小给予赔偿。
工作中应服从甲方管理,积极完成所从事的工作。
第五条 工作时间和劳动报酬
甲方应实行每日8小时工作制,每月有薪假为2天,因工作需要,需延长工作时间的,经双方协调而定。
甲方应当每月按期给乙方发放工资;每月 号为发薪日。
第六条 合同的变更、解除、终止和续订
甲方因转产、调整经营项目,或者由于情况变化,经甲乙双方协商同意,可以变更合同的相关内容。
在下列情况下,甲方可以解除合同:
(1) 乙方经发现不符合用工条件的;
(2) 乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作又无法安排其他工作的;
(3) 参照国务院《国营企业辞退违纪职工暂行规定》,乙方属于应予辞退的;
(4) 甲方歇业、宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的。
在下列情况下,乙方可以解除合同:
(1) 甲方违反国家规定,无安全防护设施,劳动安全、卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的;
(2) 甲方无力或不按照本合同规定支付乙方劳动报酬的;
合同期限届满,应即终止执行。由于经营、工作需要,甲乙双方协商同意,可以续订合同。
第七条 违反劳动合同应承担的违约责任
甲乙双方任何一方违反合同,给对方造成经济损失的,应根据后果及责任大小给予赔偿(赔偿金额元人民币不等)。
第八条 劳动争议处理
甲乙双方发生劳动争议后,应先行协商解决。协商不能解决的,可在法定申诉时效内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第九条 本合同经双方签订后之日起生效,一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_______________________________
乙方:_______________________________
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况
第一条 甲方:__________________________
法定代表人:_________________________
第二条 乙方:_______________ 性别:______年龄________
居民身份证号:_________________________________
二、劳动合同期限
第三条 本合同于______年____月_____日起生效。_____年
三、工作内容及职责
第四条 乙方同意甲方工作需要,主要担任_____________岗位 (工种)工作。
第五条 乙方工作应达到药品经营质量管理规范标准。
工作职责如下:
服从药店规章制度和药店领导的管理,工作上对经理负责。
四、工作时间和休息休假
第六条 甲方安排乙方执行标准工时制度,每周至少休息一天 半。
五、劳动报酬
第七条 甲方每月30日前以货币形式支付乙方工资,月工资为_____元人民币。甲方有权按制度根据乙方的工作奖惩情况进行浮动。
六、社会保险及其它保险福利待遇
第八条 甲乙双方按国家规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续,并承担相应社会保险义务。
七、劳动保护、劳动各职业危害防护
第九条 甲方生产岗位需要,按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
第十条 甲方根据国家有关法律、法规,建立安全生产制度,乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中事故,减少职业危害。
八、劳动合同的变更和解除
第十一条 下列情况可双方变更和解除合同:
1、甲乙双方协商一致可变更和解除合同。
2、订立劳动合同所依据的法律规定已经修改。
3、由于甲方严重亏损或关闭,停产,转产确实无法履行劳动 合同的规定。
4、由于不可抗拒力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外
5、法律规定的其他情况。
第十二条 在合同法没有变更的情况下,甲方一般不得安排乙方从事合同规定以外的工作,但下列情况除外。
1、发生事故或自然灾害,需要及时抢修或救灾。
2、因工作需要而进行的临时调动。
3、发生不超过一个月时间的短期停产。
4、对与药店签订无固定期限劳动合同的职员、公司可根据工作需要随时进行工种或岗位调换。
5、法律规定的其他情况。
第十三条 有下列情况之一,甲方可以解除合同:
1、乙方患病或非因公负伤,规定的医疗期满后不能从事原工作 的。
2、严格失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的。
3、乙方违反劳动纪律,经教育或处分仍然无效的。
4、被依法追究刑事责任的。
5、劳动者不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的。
6、发生劳资纠纷时,乙方不经合法程序,擅自采取不合理罢工、上访怠工等损害公司利益的行为。
第十四条 乙方如需要单方解除合同,需要提前30天通知甲方。 第十五条 有下列情况之一,乙方可与甲方解除劳动合同。
1、经劳动安全监察部门确认企业的劳动安全、卫生条件达不到规定的标准、严重危害乙方身体健康的。
2、甲方不按合同规定支付劳动报酬和福利待遇的。
3、甲方不履行合同规定或违反法律、法规规定、侵害乙方合法权利的。
4、乙方本人有特殊情况,需要辞职并经甲方同意的。
九、违约责任
第十六条 甲乙任何一方违反聘用合同,给对方造成经济损失,应予以相应的经济赔偿。
第十七条 本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,报主管机关备案壹份。
第十八条 本合同自甲方盖章并由甲乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方,名称:
注册地址:
授权代表(委托代理人):
乙方,姓名:
性别:
年龄:
居民身份证号码:
家庭住址:
邮政编码:
临居住地址:
邮政编码:
户口所在地 省(市)
电话:
签订日期: 年
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则,签订本劳务合同,并承诺共同遵守:
第一条 合同类型和期限
甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限:
(一)本合同为_____期限劳务合同,
期限,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,共_____个月。
(二)其中试用期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,共_____个月。
(三)乙方应在_____年_____月_____日前开始就位。
本合同约定的履行期限届至,双方协商一致,协商续签劳务合同,如双方均无条款上的异议,本合同自动延续。合同期届满而双方不再延续的,合同履行完毕后终止,如乙方所受托完成的工作、业务尚未完成,或者涉及到诉讼事宜的,甲方可以要求乙方继续履行本合同规定的义务与责任,甲方亦需继续支付劳务报酬,直至上述事宜完成为止。
第二条 劳务工作内容和劳务工作地点
(一)根据甲方工作需要,乙方同意提供_____岗位工作劳务, 根据甲方的工作需要,经甲乙双方协商同意,可以变更提供工作劳务的地点。
(二)乙方应按甲方的要求,按时完成规定的工作劳务数量,达到规定的工作劳务质量标准。
第三条 劳务工作要求及劳务工作时间
(一)乙方劳务工作应达到甲方规定的本劳务工作岗位职责要求其其他有关考核劳务业绩的规定。
(二)乙方提供劳务工作的时间应不少于每周40小时,乙方提供劳务工作应当符合甲方规定的工作目标及任务。
甲方因任务需要乙方超时提供劳务工作时间的.,乙方应当接受,事后由甲方安排补休。
(三)乙方的劳务工作接受甲方的劳务业绩考核,不断提高劳务工作能力及工作质量。
(四)未经甲方同意,乙方不得超越本劳务工作岗位所涉及的工作范围,不进行相互恶意竞争,不参与其他单位同类产品的销售工作。
(五)根据本行业规范,乙方在合同期间应确保身体健康并适于本劳务工作,应定期(每年度)向甲方提供合格、有效的法定医疗单位出具的健康证明。
(六)乙方在进行劳务工作期间应当遵守甲方的规章制度及工作纪律。甲方对乙方下达的相关文件、计划、劳务工作指令或者劳务工作安排等,除违法或违背本合同的基本原则的外,自然成为本合同的附加条款,与本合同具有同等效力。
第四条 劳务工作基本范围及劳务工作方式
(一)乙方提供劳务工作的基本职责范围为:
1、 根据公司营销计划,制定客户开发计划并落实执行,
2、 对市场开发及客户回款负责,建立良好的客户关系,
3、 传播公司品牌及产品知识,拓宽业务渠道,不断扩大公司商品的市场占有率;
4、 及时处理好客户投诉,保证客户满意,提高企业信誉;
5、 做好市场/客户的信息收集工作
6、 其他。
(二)乙方提供劳务的方式为:
1、 甲方根据公司有关配发办公用品的规定为乙方提供必要的办公条件及用品,除已消耗的耗材外,其余用品在合同履行完毕后归还甲方;
2、 乙方自备手机及电动车、摩托车等交通、通讯工具;
3、 交通、通讯补贴以及出差等其他公务费用,按照公司财务规定核报核销。
第五条 劳务报酬
(一)乙方试用期为六个月,期间的劳务报酬为_____元/月,试用期间减半享受绩效提成。
(二)乙方试用期满后,乙方提供劳务工作的态度、能力和水平符合甲方的考核要求,确定对乙方实行的劳务报酬形式为:
乙方的劳务报酬由底薪和绩效提成组成。底薪为_____元/月,绩效提成根据乙方的业绩考核情况核定。
乙方的上述劳务报酬(包括底薪及绩效提成)均含税,并已包含乙方的养老、工伤、生育、医疗等保险金及福利津贴。上述保险金等由乙方自行向相关社会保险机构及地方税务机关办理交纳手续及自行缴纳。
(三)甲方(或甲方指定的单位)应以货币形式按月支付乙方劳务报酬,发放日为每月_____日。
(四)甲方在以下情况下有权扣减乙方相应额度的劳务报酬:
因乙方的过失给甲方造成的非正常经济损失的;
乙方无正当理由拒绝接受甲方关于劳务工作的指示、工作安排、指导、命令的;
本合同规定的其他情形的。
第六条 合同的变更、解除、终止
(一)有下列情形之一的,甲、乙双方可以变更本合同:
在不损害国家、集体和他人利益的情况下,双方协商一致的;
本合同订立时所依据的客观情况发生了重大变化,经与乙方协商一致的;
由于不可抗力的因素致使本合同无法完全履行的;
本合同订立时所依据的法律、法规已修改的;
法律、法规规定的其他情形。
(二)乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
在试用期间,被证明不符合履行合同劳务工作条件的;或者在合同履行期间,发现乙方提供虚假身份、资格或其他法定材料的。
严重违反本合同规定,或者严重违反甲方相关规定、文件、指令、劳务安排的以及较长时间业绩低下,无能力完成应履行的劳务工作的;
严重失职,营私舞弊,给甲方利益造成重大损害的;
同时与其他单位建立与本合同相类似的劳务、雇佣关系, 对完成甲方工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正 的;
法律、法规或双方认可的其他规范规定可以解除合同的其他情形。
(三)有下列情形之一的,乙方可以解除此合同:
甲方不能按照本合同规定,向乙方提供劳务报酬的;
甲方不履行本合同规定的主要义务的;
(四) 劳务合同期限未满,除法律规定的或本合同约定的解除条件外,任何一方不得单方面解除本合同。
(五)甲、乙双方若依照本合同规定的条件单方面解除本协议,需提前十天通知另一方。
(六)本合同依法或者依约定解除的,除本合同已做规定的外,双方无需向对方支付其他补偿。
第七条、特别约定条款
(一)乙方应当向甲方提供真实的个人身份、学历、履历、资格、健康、有否受过刑事或行政处罚等必要的个人信息及相关证明,如实填写《劳务人员登记表》,如发现乙方提供虚假证明或有其他严重虚假陈述行为,甲方有权解除本合同。由此给甲方造成的损失,由乙方承担。
(二) 甲方可以在本合同有效期内,根据需要对乙方的劳务工作岗位和工作范围进行必要的调整。如属于因乙方工作能力突出或不足而被升级或降级的,同时相应对劳务报酬等相关事项进行升级或降级调整,乙方同意接受甲方的上述安排。
(三)甲方将定期或不定期对乙方完成的劳务工作情况进行绩效考核,如乙方完成劳务工作情况成绩显著,甲方予以奖励或升级。如发现乙方在履行本劳务工作未能达标者,甲方有权降级并调整乙方的劳务报酬,直至解除本合同。
(四)本合同因履行期限届满、依法或依合同规定解除等情形出现,且双方未延续订立劳务合同的,乙方应办理相关移交手续,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明。
第八条、其他规定
(一)本合同的附件与本合同具有同等效力。但如果本合同的条款与附件内容有任何冲突或不一致之处,则以附件中的内容为准。对于新旧附件规定不一致的,从新原则。
(二)本合同履行过程中,若甲方变更名称、法定代表人或者主要负责人、投资人等事项,不影响本合同履行;若甲方发生合并或分立等情况,本合同继续有效,由承继单位继续履行。
(三)双方签订本合同后,乙方不得在合同期内再受聘其他任何单位从事与甲方相同或类似或有竞争冲突的业务。
(四)乙方对在合同期间得到的有关甲方及其关联公司的情报、信息、知识产权等商业秘密进行保密,不得将其泄露给任何第三者(亦包括无工作上需要的甲方雇员)。乙方违反保密义务则被视为严重违反本合同,并认为有足够的理由被解除合同。此种保密义务在本合同终止或期满后的任何时间对乙方仍有约束力。
(五)本合同未尽事宜,适用《中华人民共和国合同法》等法律法规规定。法律法规有规定的,按法律法规规定执行;法律法规没有规定的,由双方协商解决;双方协商一致,可以变更本合同。
(六)因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均提请甲方所在地的仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
(七) 本合同一式 份,自双方签字盖章之日起生效;
(八) 双方认为应当约定的其他条款:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
员工劳务合同 篇7
甲方(用人单位) 全 称:
住 所:
联 系 电 话:
法 定 代 表 人:
(主要负责人)
乙方(劳动者) 姓 名:
性 别:
出 生 年 月:
户 籍 所 在 地:
居民身份证或其他
有效身份证件号码:
现 住 址:
联 系 电 话:
外国人就业证号:
根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定,甲乙双方本着遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,订立本劳动合同,共同遵守履行。
【劳动合同期限】
第一条 劳动合同期限经双方约定,采取下列第 种形式。
(一)固定期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
(二)无固定期限:自 年 月 日起至法定解除或终止劳动合同条件出现时止。
(三)以完成一定工作任务为期限:自 年 月 日起至 工作任务完成为止。其中,订立第一、二项合同的,双方约定的试用期:自 年 月 日起至 年 月 日止。
【工作内容和工作地点】
第二条 甲方根据生产、工作需要,安排乙方从事 岗位(工种)工作,乙方必须完成下列工作职责: 。工作地点为 。
第三条 本合同履行期间甲方根据生产经营的需要和乙方业绩的考核结果,经双方协商一致,可以调整乙方的工作岗位。如乙方工作岗位发生变动,乙方的工作地点也相应变动。
【公司制度】
第四条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求,认真履行岗位职责,按时完成工作任务,遵守甲方依法制定的各项规章制度。
第五条 甲方制定的《奖惩条例》、《加班管理规定》、《休假管理规定》、《考勤管理规定》、《劳动防护管理规定》、《工伤管理规定》等所有规章制度经过培训学习,乙方已确认理解规章制度规定之内容。
【工作时间和休息休假】
第六条 甲方安排乙方执行第 种工作制。
(一)标准工时:乙方每日工作时间八小时,每周工作四十小时。
(二)综合计算工时:平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。
(三)不定时工时:在保证完成甲方任务的前提下,工作和休息休假由甲乙双方协商安排。实行综合计算工时工作制或者不定时工作制的,由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
第七条 甲方依法保证乙方的休息权利。乙方在劳动合同履行期间依法享受法定节假日以及探亲假、婚丧假、产假、带薪年假等休假权利。
【劳动报酬】
第八条 甲方结合本单位的生产经营特点和经济效益,依法确定本单位的工资分配制度。乙方的工资水平,按照本单位的工资分配制度,结合乙方的劳动技能、劳动强度、劳动条件和劳动贡献等确定,实行同工同酬。甲方支付乙方的工资标准为不低于 元/月。奖金根据甲方的经营状况及乙方实际劳动贡献确定。乙方在试用期期间的工资标准为:不低于 元/月。
第九条 乙方为完成第二条所描述的工作职责而进行的必要的加班,不产生加班费。除此之外,甲方另行安排乙方加班的,乙方需将加班申请单经甲方负责人批准后,乙方按照批准进行加班,甲方按照批准的申请单计算加班费,否则,不产生加班费。
第十条 甲方将乙方的工资在相邻的下一个月的1日通过银行划转至乙方账户或以现金方式支付给乙方,若乙方在7日内没有向甲方提出书面异议,则视为乙方对甲方发放的当月的基本工资、加班工资、奖金、补贴、养老金及公积金等数额没有任何异议,如因公司生产经营等原因,造成无法按时发放工资时,甲方有权调整发放时间。
【社会保险和福利待遇】
第十一条 合同期内,乙方不在中国大陆投保社会保险,乙方同意甲方为乙方代扣代缴投保医疗/意外商业保险,保险费由乙方承担。
第十二条 甲方为乙方投保医疗/意外商业保险之后,对于乙方在整个劳动合同期间的工伤、疾病及其它原因造成的患病、非因工负伤等,甲方不承担包括但不限于工伤待遇、医疗待遇、病假工资等的任何费用。
第十三条 甲方应当创造条件,改善集体福利,提高劳动者的福利待遇。
第十四条 甲方为乙方提供以下补充保险和福利待遇 。
【劳动保护、劳动条件和职业病防护】
第十五条 甲方应建立健全操作规程、工作规范和劳动安全卫生、职业危害防护制度,并对乙方进行必要的培训。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。
第十六条 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,定期为乙方进行健康检查。
第十七条 甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行如实告知的义务,并对乙方进行劳动安全卫生教育,预防劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
第十八条 乙方在生产(工作)中,必须严格遵守安全操作规程。对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的,乙方有权拒绝执行,不视为违反劳动合同。
【劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿】
第十九条 劳动合同订立时所依据的法律、法规及有关政策规定发生变化,劳动合同应变更相关内容。
第二十条 经甲乙双方协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同应当采用书面形式。
第二十一条 甲乙双方解除、终止劳动合同,应当按照《劳动合同法》第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条的规定执行。
第二十二条 甲乙双方解除、终止劳动合同,符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的,甲方应向乙方支付经济补偿。
第二十三条 甲方违法解除或者终止本劳动合同,乙方要求继续履行的,甲方应当继续履行;乙方不要求继续履行或者本劳动合同已经不能继续履行的,甲方应当按照《劳动合同法》第八十七条的规定向乙方支付赔偿金。乙方违法解除本劳动合同,给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。
第二十四条 乙方未在甲方指定时间内向甲方如实说明与劳动合同直接相关的基本情况或未在甲方指定时间内提交办理正式劳动用工手续的,甲方视为乙方不具备签订劳动合同的条件,甲方有权终止双方形成的劳动关系。
第二十五条 乙方不得隐瞒未与第三方解除劳动关系的事实或伪造相关证件和书面凭证,否则,甲方依法解除劳动合同,乙方自行承担全部责任。
第二十六条 乙方提前解除劳动合同,在甲方为乙方办理完毕全部劳动关系解除手续后,甲乙双方之间的劳动关系解除。在劳动关系解除过程中,乙方有义务配合甲方办理工作交接相关手续。
第二十七条 解除、终止劳动合同时,甲方应当依据有关法律、法规等规定出具解除、终止劳动合同的证明。
【文书送达】
第二十八条 乙方应当向甲方提供其详细通讯地址、通讯方法及身份证复印件,以保障甲方能够及时与乙方取得联系。甲方如有需通知乙方的文件,甲方将文件按照乙方提供通讯地址邮寄乙方,以快递凭证为准。
第二十九条 因乙方提供通讯地址不实或乙方变更地址未向甲方提供书面通知的,甲方按照本合同中的乙方提供的住址邮寄后,不论是否收到,均视为甲方已经正式送达。
【培训、保密、竞业禁止】
第三十条 乙方签订本合同后,对公司负有保密义务,乙方应当遵守甲方有关保密规定,履行与其工作相应的保密职责。
第三十一条 乙方在任职期间所接触和了解的甲方商业秘密,或其他需保密信息(指乙方从甲方或其关联方获知的,或是甲方向乙方公开的所有技术和商业信息,不管是以口头的、书面的、图表的以及其他的形式,内容包括但不限于数据、模型、样品、技术手段、设备等),除履行职务外,不得向任何第三方泄露。乙方同意在聘任结束后,归还所掌握和使用的一切秘密资料和财物,不得泄露或自行许可第三人使用。
第三十二条 乙方在合同期间所作出的与甲方业务有关的或主要是利用甲方提供的物质技术条件完成的发明、改进或著作作品,涉及知识产权、专有技术的,都属于甲方所有。
第三十三条 双方就培训、保守商业秘密和竞业禁止事项签订专项协议,作为本劳动合同的附件。
【涉及第三方的事宜】
第三十四条 涉及中国境外地区、政府或任何第三方的与乙方有关的事宜,由乙方自行处理并负担所发生的费用。
第三十五条 乙方因行为不端或玩忽职守而发生的涉及中国境外地区、政府或任何第三方的事宜,由乙方自行处理,所发生的费用由乙方负担。
第三十六条 甲方代扣代缴乙方应交纳的中国政府所征收的一切税金和费用,乙方自行交纳中国境外地区、政府所征收的一切税金和费用。
第三十七条 补充事项
(一)乙方提前违约辞职,公司有权在指定网站上公布这一行为事实。
(二)公司有权在指定网站上客观陈述公布乙方在公司发生劳资诉讼这一事实。
第三十八条 因履行劳动合同发生争议,任何一方可依法请求调解,在法定时效内申请仲裁、提起诉讼。
第三十九条 本劳动合同经甲方与乙方签字或者盖章生效。本劳动合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,均具有同等效力。
甲方: 乙方: (盖章)
授权代表或法定代表人:
____ 年____月____日 ____
____年____月____日
员工劳务合同 篇8
甲方:________________________
乙方:________________________
雇主(以下简称甲方) 与受雇职工(以下简称乙方) 甲乙双方以平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条 本合同期限自____________年________月________日开始,至____________年________月________日终止,
第二条 乙方同意在甲方从事__________工作。
第三条 甲方对乙方的劳动质量和数量要求是
第四条 甲方每月 日以货币形式支付乙方工资。
第五条 甲方执行国家有关劳动保护的法规、规章,为乙方提供劳动安全和卫生设施。根据从事工种的需要,发给乙方劳动保护用品和配置生产、工作必需的劳动工具。
第六条 乙方应遵守的劳动纪律:
1、 乙方要听从甲方的工作安排,服从分配,按甲方确定的工作职责按时、按质、按量完成工作。
2、 若乙方为按照甲方的要求完成工作(特殊情况除外)或在安装不当致使产品损伤,对甲方造成经济损失,甲方会根据情况给予相应的处罚措施。
3、 乙方在工作中表现出色,能按时,按量完成甲方所给定的工作,甲方根据情况给定相应的奖励措施。
4、 若乙方 .
第七条 本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
第八条 乙有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
1、 在试用期间,被证明不符合录用条件的;
2、 严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
3、 严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4、 被依法追究刑事责任的。
第九条下列情形之一,甲可以解除合同,但应提前三十日以局面形式通知乙方:
1、 乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作的;
2、 乙方劳动未达到劳动合同规定的质量和数量的;
3、 甲乙双方不能依据本合同第十二条,就变更合同达成协议的;
第十条 合同双方当事人协商一致,可以解除劳动合同。
第十一条 乙解除本合同,应当提前三十日以局面形式通知甲方。
第十二条 下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同:
1、 在试用期内的;
2、 甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3、 甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
第十三条 乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或违反本合同约定的保守商业秘密事项,给甲笔造成损失的,乙方应赔偿甲方损失。
第十四条 当事人约定的其他内容。
第十四条 本合同书一式二份,甲、乙双方各一份。
甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
甲方(用人单位):_____________
乙方(职工):__________________
居民身份证号码:______________________
通讯地址:_____________________________手机:____________________
鉴于甲方的需要,需聘请乙方从事劳务,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同,以资共同遵守。
第一条:本协议期限为_______个月。
本协议于________年_______月_______日生效至________年_______月_______日终止。
第二条:乙方承担的劳务内容、要求为:_________________________
第三条:乙方提供劳务的方式为:被告弹性工作时间制度,不必遵守甲方的上班打卡制度。
第四条:乙方认为,根据已方目前的健康状况,能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定的劳务。
第五条:乙方负有保守甲方商业秘密的义务。
第六条:甲方支付乙方劳务报酬的标准______________、方式______________、时间:每月________元,当月_______日通过银行发放劳务费。
劳务报酬按照甲方对乙方的考勤每天________元人民币。
第七条:乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。
第八条:发生下列情形之一,本协议终止:
一、本协议期限届满;
二、双方就解除本协议协商一致的;
三、乙方本人认为由于健康原因不能履行本协议义务的
第九条 甲乙双方如果单方面解除本协议,仅需提前一周通知另一个即可。
第十条 本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关劳务成果、劳务进展状况,管理的甲方资产向甲方移交完毕,并附书面说明,如有损失,应予赔偿。
第十一条 甲乙双方约定,甲方为乙方购买 万元保险金的意外伤害保险。该意外伤害保障受益方为甲方。乙方在履行本协议义务过程中发生应由甲方承担责任的意外责任时,保险公司的赔款首先用来充抵甲方应承担的经济赔偿责任。
若乙方不幸发生意外伤害,且甲方依法不应当承担经济赔偿责任时,甲方将保险公司的赔偿款赠送给乙方。
第十二条 乙方在履行本协议义务时发生应该由甲方承担责任的意外事故涉及其他责任方时,甲方依法向乙方承担了经济赔偿责任后,乙方应将该责任方追偿的权利转让给甲方,移交一切必要的单证,并协助甲方向责任方追偿。
第十三条 甲方不负担乙方的医疗费用。医疗期内甲方也不支付劳务费。
第十四条 乙方违反本协议的约定,给甲方造成经济损失的,赔偿甲方的直接经济损失。
依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议,双方互相不支付违约金,甲方也不给乙方经济补偿。
第十五条 甲乙双方互不承担本协议未书面明示的义务,也不享有书面未明示的权利。
第十六条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方约定由 人民法院管辖。
第十七条 本合同首部甲乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本协议中双方有任何争议,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。
第十八条 本合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______________乙方(签字):______________
________年_______月_______日________年_______月_______日
甲方:__________________________
乙方:__________________________
签订日期:_______年______月______日
甲方(用人单位)
住所:__________________________
法定代表人(或负责人):____________
乙方(劳动者):_____________________
住址:______________________________
身份证号码:_____________________________
甲乙双方在平等自愿的基础上,按照《中华人民共和国劳动合同法》等法律规定,就甲方招用乙方一事,经协商一致达成本合同,供双方遵照执行:
第一条、劳动合同期限:
1、本劳动合同为(选择其中一项并填写完整) :
有固定期限劳动合同:________年_____月_____日至________年_____月_____日;
无固定期限劳动合同:自________年_____月_____日起。
以完成 工作为期限。
2、本合同包含_____个月的试用期(自________年_____月_____日至________年_____月_____日)
第二条、工作地点:
第三条、工作内容:
1、乙方同意在甲方________部门(或岗位)担任 职务,乙方具体工作内容按照甲方的岗位职责要求执行。
2、若因乙方不胜任该工作,甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇;如乙方不同意调整,甲方可以提前______日通知乙方解除劳动合同,经济补偿金按照国家规定发放。
3、在工作过程中,因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
第四条、工作时间和休息休假:
1、工作时间:标准工时制,甲方保证乙方每天工作不超过_____小时,每周工作不超过_____小时。具体工作时间由甲方根据生产经营需要安排,乙方应当服从。
2、休息休假:甲方按照国家的`规定安排乙方休息休假。
第五条、劳动报酬:
1、乙方月工资标准为人民币_________元,其中试用期内工资为人民币________元;
(若实行计件工资的按照以下标准计法工资:)
2、因生产经营需要,甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的,甲方按国家规定的标准发放加班费。
3、甲方保证按月发放工资,具体发放日期为:
第六条、社会保险:
1、甲方按照国家的规定为乙方办理各项社会保险,缴纳社会保险费;
2、依法应由乙方个人负担的社会保险费,甲方从乙方应得工资中扣缴,乙方不得有异议。
第七条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护:
甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所,以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件,并依法采取安全防范措施,预防职业病。
第八条、甲方依法制定和完善各项规章制度,乙方应当严格遵守。
第九条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项,否则造成甲方损失的,应当承担赔偿责任。
第十条、乙方承诺在签订本协议时,未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则,给其他单位造成损失的,由乙方单独承担责任,与甲方无关。
第十一条、劳动合同解除或终止:
1、若乙方需解除劳动合同书,应当提前_______日以书面的形式通知甲方,书面通知以送达甲方 (具体部门、职务)为准;
2、有关解除或终止劳动合同的事项,按照《劳动合同法》等法律、法规有关规定执行。
3、在解除或者终止劳动合同时,乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的,由乙方赔偿。
4、因解除或者终止劳动合同,乙方依法应获得经济补偿金,但乙方未与甲方办理工作交接前,甲方暂不支付经济补偿金。
第十二条、因履行本合同发生的争议,双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的,任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第十三条、本合同未约定的事项,按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。
第十四条、本合同自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各执一份,本合同的任何条款的变更,应当以书面形式经双方签字或者盖章确认。
甲方(盖章):_______________乙方(签字):______________
________年_______月_______日________年_______月_______日
员工劳务合同 篇9
甲方:
乙方:
身份证号:
根据工作需要,甲方招聘乙方从事劳务活动,为确立甲乙双方劳务关系,明确双方责任,本着平等自愿、诚实守信的原则,经双方协商一致签订本合同。
一、协议期限:
本协议有效期限自年月日起至年月日止;
其中试用期为三个月。
二、用工方向
1、日光温室、蔬菜大棚、露地蔬菜瓜果种植,蔬菜育苗等。
2、蔬菜基地日常管理。(包括冬季保温棉被卷放、棚面除雪、夏季温室通风、温室大棚内外卫生、田间管理、产品采收包装等)
3、甲方安排的其他工作。
三、用工约定:
1、签订劳务用工协议后,在试用期内甲方发现乙方不符合录用条件的,甲方立即解除与乙方的劳务用工关系(试用期内按实际日工计酬);
2、劳务用工协议期满,如甲方继续留用乙方,可续签协议。甲方不再留用,劳务用工协议即时终止;
3、劳务协议期内乙方要求辞职,应提前三十日以书面形式通知甲方。
四、工作职责:
1、乙方要听从甲方的工作安排,服从分配,按甲方确定的岗位职责按时、按量完成工作;
2、乙方要自觉遵守甲方的各项规章制度和政府法律、法规规定。做到遵章守纪、保证出勤;
3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、《安全防火制度》,杜绝各类事故发生。如违反安全操作规程、违章作业,出现工伤事故,本人应负一定责任;
4、乙方不得以任何形式向外界泄露甲方的信息、资料等,乙方在聘用期间不得损害甲方利益,出于个人行为而给甲方带来经济损失的,乙方必须承担全部责任。
五、工作时间:
1、乙方在甲方工作期间,执行每月28日、每日八小时工作制。需加班的,甲方将按《劳动法》的`规定予以支付相应报酬。加班报酬以事先与乙方临时商定为准。
2、乙方必须规定的劳动日数出满勤,缺勤者必须提前一天以书面的形式向甲方业务(工作)主管请假,否则按旷工处理,主管应在请假单上签字,并做好保存,以便月底报考勤计工资时备查。
3、凡缺勤者均扣发当日工资,但缺勤休假不得超过4天/月,凡超过者,按不胜任岗位工作予以解除劳务协议。
六、劳动保护和劳动条件:
甲方根据工作需要,向乙方提供必要的劳动工具和劳保用品,乙方调出时需将劳动工具归还甲方,故意损坏或丢失者照价赔偿。
七、劳动报酬:
1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;
2、执行定时工作制的乙方为甲方工作,甲方每月20日以货币的形式支付乙方前一个月工资。
3、工资标准:工资实行基础工资和奖励工资二份制,基础工资标准元/月(元∕日),奖励工资每月元。奖励工资为浮动工资,由甲方根据乙方出勤情况、工作定额完成情况及遵守规章制度等情况总合评定。
八、保险福利:
甲方按照国家和劳动部门有关规定为乙方缴纳工伤保险及养老保险。
九、有下列情形之一,甲方可解除本协议:
1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的;
2、因乙方失职,给甲方造成损失的;
3、不服从分配,有违法、违纪行为者;
4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、《安全防火制度》,造成质量和安全防火责任事故者;
5、隐瞒身体健康情况并影响工作者;
6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;
7、不热爱本职工作,出工不出力者;
8、甲方宣告解散的。
十、其它:
1、双方必须严格遵守履行本协议,任何一方不履行协议,根据情况给予经济补偿;
2、本协议经甲、乙双方签字后生效;
3、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商一致后,进行修订和补充;
4、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
员工劳务合同 篇10
北京市劳动和社会保障局:
北京_____有限公司是一家中法合资企业,主要从事餐饮、销售服务等工作。法方是一家国际餐饮连锁企业,中方是北京____饭店。本公司于________年
开业至今经济效益与社会效益稳步递增。今年,我公司将大力发展北京及全国各地的连锁加盟,所以在市场发展和销售方面需要极为专业的人士来
经营管理。
________女士能讲流利的英语和法语,并会说、写中文和西班牙文。在教育方面,她获得_______的_______硕士和____博士,___学士等学位。在工作经验方面。她曾担任_______等跨国公司的创办者、CEO,高级经理、律师等重要职位,并对公司的市场营销、拓展和投资有丰富的管理经验和金融阅历。
经过我公司全面考查,欲聘请________女士担任销售总监职务,主要负责餐厅市场、销售等事项,为期_______年。现特向贵处申请办理外国人就业许可,烦请贵方批准并协助办理相关手续。
北京________公司
___年__月_____日
________〔公章)
关于聘用法国籍_______先生的申请(分支机构申请书示范文本)
北京市劳动和社会保障局:
________银行于________年成立,总部设在上海。主营业务包括:吸收公众存款、代理发行、代理兑付、承销政府债券、同业拆借、外汇兑换、结汇、首汇、代客外汇买卖
以及经中国人民银行批准的其他业务。
北京分行作为总行的直属分支机构成立于________年。截止到20__年底,分行总资产达到________元。目前为提高我行营销工作人员素质,全力进军外资企业市场,为金融企业人世做好准备,我行计划聘请美籍人士________为我行的市场营销顾问,主要工作为负责我行对外资企业的营销、对我行员工进行营销工作培训以及为我行制定未来几年的营销工作计划等,拟聘用期限一年。
________先生毕业于_______大学,参加过很多有关金融和如何在亚洲开展业务方面的研讨会,在美国国内和国际市场上都创下出色业绩,曾任________公司执行副总裁和首席运营官。他以出色的领导才能创下不俗成就:商业信息的捕捉,不确定性事件处理,冲突管理,流程管理和职员开发。
经我行全面考查,认为________先生为我行急需的人才,故向贵局申请为其办理外国人就业许可手续,请协助为盼。
________银行北京分行
_____年____月_____日
____________(公章)
聘用意向书(示范文本)
尊敬的_______女士:
经过我公司考查,现拟聘请您为_______。
一、工作主要内容:
(一)______________
(二)______________
(三)______________
二、工作方式及时间要求:您的工作方式为_______,每年实际工作日不少于_______天。
三、工作报酬:
(一)基本待遇:您的月薪拟为人民币________元
(二)其他待遇:如您成为公司正式员工,将按劳动合同履行。
(三)拟聘用期限:________年至________年。
四、工作期间,您必须遵守公司的各项规章及《劳动法》、《劳动民法典》,依据您的工作表现公司保留有缩短或延长任命期限的权利。
________公司
____(公章)
聘用意向书(示范文本)
尊敬的________女士:
经过我公司考查,现拟聘请您为________。
一、工作主要内容:
(一)________________________
(二)________________________
(三)________________________
二、工作方式及时间要求:您的工作方式为________,每年实际工作日不少于________天。
三、工作报酬:
(一)基本待遇:您的月薪拟为人民币________元
(二)其他待遇:如您成为公司正式员工,将按劳动合同履行。
(三)拟聘用期限:________年至________年。
四、工作期间,您必须遵守公司的各项规章及《劳动法》、《劳动民法典》,依据您的工作表现公司保留有缩短或延长任命期限的权利。
________公司
____(公章)
员工劳务合同 篇11
甲方:
法人代表:
住所:
邮编:
乙方:__________________性别:______ 出生时间:
身份证号码:
户口所在地:
现住址:
邮编:
乙方系甲方自××公司借用人员。根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经友好协商,就借用期间各自的权利、义务达成如下协议:
乙方声明:本人已经阅读了甲方发布的日常规章制度,并愿意遵守执行,若甲方此后发布的新规章制度,一经发布或公示。
乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度,实行计时工资。基本(固定)工资为元/月,如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动。
一、乙方自______年____月_____日至______年____月____日被××公司派往甲方参加××项目的管理工作。
二、乙方在甲方借用期间,须遵守甲方的劳动纪律和各项规章制度,服从甲方的管理、完成甲方交给的工作任务。乙方如有严重违纪行为,甲方可随时解除本协议,并通知××公司,由该公司对乙方进行处理。
双方确认,本合同项下的地址,为甲乙双方书面文件的送达地址。
甲、乙双方必须依法参加当地政府规定的法定社会保险,并按照国家有关规定按时向劳动保障部门所属社会保险机构缴纳社会保险费。
三、甲方承担乙方的工资,标准为_______元/月,每月___日支付上月工资。
四、乙方的各项社会保险费用,按国家规定由其劳动关系所在单位承担。
五、甲乙任何一方若解除本协议,均须提前30日书面通知对方。否则应向对方支付一个月工资的代通知金(以乙方月工资为标准)。
甲乙双方任何方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。
均按国家有关法律、法规、政策以及甲方依法制定的规定执行。
六、甲乙任何一方若终止本协议,应于协议期满前30日书面通知对方。否则,本协议自动延续一个周期。
七、因本协议的履行发生纠纷,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、本协议签字或盖章生效,一式两份,双方各执一份。
甲方:(签字或盖章)______________ 乙方(签字或盖章)
年月日:
员工劳务合同 篇12
甲方(用人单位): 乙方(职工):
名称: 姓名:
法定代表人: 身份证号码:
地址: 现住址:
电话: 电话:
根据《中华人民共和国劳动法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。
一、合同期限
(一)合同期限双方同意按以下第 种方式确定本合同期限:
1、有固定期限:从 年 月 日起至 年 月 日止。
2、无固定期限:从 年 月 日起至本合同约定的终止条件出现时止(不得将法定解除条件约定为终止条件)。
3、以完成一定的工作为期限:从 年 月 日起至 工作任务完成时止。
(二)试用期限双方同意按以下第 种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内):
1、无试用期。
2、试用期从 年 月 日起至 年 月 日止。(试用期最长不超过六个月。其中合同期限在六个月以下的,试用期不得超过十五日;合同期限在六个月以上一年以下的,试用期不得超过三十日;合同期限在一年以上两年以下的,试用期不得超过六十日。)
二、工作内容(一)乙方的工作岗位(工作地点、部门、工种或职务)为:
(二)乙方的工作任务或职责是
(三)甲方因生产经营需要调整乙方的工作岗位,按变更本合同办理,双方签章确认的协议书或通知书作为本合同的附件。
(四)如甲方派乙方到外单位工作,应签订补充协议。日内未提出异议的视为同意。
(四)甲方每月 日发放工资。如遇节假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。
员工劳务合同 篇13
甲 方: 乙 方:
雇主(以下简称甲方) 与受雇职工(以下简称乙方)根据《中华人民共和国劳动法》和《北京市个体工商户、私营企业雇工劳动管理暂行办法》,甲乙双方以平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条 本合同期限自 年 月 日开始,至 年 月 日终止,其中试用期 天。
第二条 乙方同意在甲方从事 工作。
第三条 甲方对乙方的劳动质量和数量要求是
第四条 甲方每月 日以货币形式支付乙方工资,工资不低不 元,其中试用期间工资为 元。
第五条甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时,每周不超过40小时,甲方保证乙方至少休息一日,因工作需要延长工作时间的,经乙方同意延长工作时间每日不得超过3小时,每月不得超过36小时。
第六条 甲方安排乙方加班加点的,甲应依法支付加玫加点工资,按以下标准支付工资;
1、 在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,按照乙方小时工资标准的150%支付工资;
2、 在休息日工作,按照乙方日或小时工资标准的200%支付工资;
3、 在法定休假节日工作的,应另外支付乙方日或小时工资标准300%的工资。
第七条 甲乙双方应按国家和北京市社会保险的有关规定缴纳社会保险费。
第八条甲方执行国家有关劳动保护的法规、规章,为乙方提供劳动安全和卫生设施。根据从事工种的需要,发给乙方劳动保护用品和配置生产、工作必需的劳动工具。
第九条 甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险。保险期限由甲方按照双方签订的劳动合同期限确定,保险金额为 元。
第十条 甲方应给予乙方 月的患病或非因工负伤的医疗期,乙方在医疗期内患病的医疗费用甲方负担 %.
第十一条 乙方应遵守的劳动纪律是 。
第十二条 本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
第十三条 乙有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
1、 在试用期间,被证明不符合录用条件的;
2、 严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
3、 严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4、 被依法追究刑事责任的。
第十四 条下列情形之一,甲可以解除合同,但应提前三十日以局面形式通知乙方:
1、 乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作的;
2、 乙方劳动未达到劳动合同规定的质量和数量的;
3、 甲乙双方不能依据本合同第十二条,就变更合同达成协议的;
第十五条 合同双方当事人协商一致,可以解除劳动合同。
第十六条 乙解除本合同,应当提前三十日以局面形式通知甲方。
第十七条 下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同:
1、 在试用期内的;
2、 甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3、 甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
第十八条乙方有下列情形之一,甲方不得解除、终止本合同:
1、 患病或非因工负伤在医疗期内的;
2、 女职工在孕期、产期、哺乳期内的;
3、 患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的。
第十九条 劳动合同期满,或者甲方破产倒闭时,劳动合同即行终止。
第二十条甲方依据本合同第十四条、十五条解除乙方劳动合同以及甲方克扣或者无故拖欠乙方工资和拒不支付乙方加班加点工资报酬的,甲方应依据劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》支付乙方经济补偿金。
第二十一条甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或由于甲方原因订立无效劳动合同,给乙方造成损害的,应按劳动部《违反(劳动法)有关劳动合同规定的赔偿办法》赔偿乙方损失。
第二十二条乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或违反本合同约定的保守商业秘密事项,给甲笔造成损失的,乙方应按劳动部《违反(劳动法)有关劳动合同规定的赔偿办法》赔偿甲方损失。
第二十三条 当事人约定的其他内容。
第二十四条 因履行本合同发生的劳动争议,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁定委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
第二十五条 本合同未尽事宜或与今后国家、北京市有关规定相悖的,按有关规定执行。
第二十六条 本合同书一式二份,甲、乙双方各一份。
甲方签名(盖章) 乙方签章
签订日期: 年 月 日
私企员工合同范文三
甲方(聘用单位):广西宏江塑胶制品有限公司
乙方(受聘人):
甲乙双方根据国家和本市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
第一条 合同期限
1、合同有效期:自 年 月 日至 年 月 日止(其中 年 月 日至 年 月 日为见习期,试用期),合同期满聘用关系自然终止。
2、聘用合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。
3、本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条 工作岗位、作岗位及职责。
2、甲方根据工作需要及乙方的业务、工作能力和表现,可以调整乙方的工作岗位以及调整乙方的薪金。
第三条 工作条件和劳动保护
1、甲方实行每周工作6天,每天工作8小时的工作制度。
2、甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。
3、甲方根据乙方工作岗位的实际情况,按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品。
4、甲方可根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识培训。
第四条 工作报酬
1、根据国家有关规定及本公司的实际情况,根据乙方的工作岗位,甲方按月支付乙方工资为 元人民币。
2、甲方根据实际情况可与乙方协商调整乙方的工资。
3、甲方应告知乙方除工资外的其他福利待遇。
4、乙方享受国家规定的重大节日探亲假、婚假、计划生育等假期。
5、甲方按期为乙方缴付人身意外保险金金额为人民币 元,甲方已将其他“三金五险”福利均已经包含在工资中,由乙方自行购买。
第五条 工作纪律、奖励和惩处
1、乙方应遵守国家的法律、法规。
2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的管理、教育。
3、甲方依照乙方的工作实绩、贡献大小给予奖励。
4、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律,甲方按公司规定规定有权处罚。
第六条 聘用合同的变更、终止和解除
1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。在聘用合同期满一个月前,经双方协商同意,可以续订聘用合同。
3、甲方公司停业,聘用合同自行终止。
4、经聘用合同双方当事人协商一致,聘用合同可以解除。
5、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同。
(1)在试用期内被证明不符合聘用条件的;
(2)严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的;
(3)故意不完成工作任务,给公司造成严重损失的;
(4)严重失职,营私舞弊,对甲方公司利益造成重大损害的;
(5)被依法追究刑事责任的。
6. 有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,但应提前三十天以书面形式通知受聘人。
(1)乙方患病或非因工负伤医疗期满后,不能从事原工作,也不愿从事甲方另行安排适当工作的。
(2)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(3)聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使已签订的聘用合同无法履行,经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的;
(4)乙方不履行聘用合同的。
(5)乙方未通知甲方擅自离岗超过3天的,甲方有权无条件解除聘用合同。乙方多次违反公司规定经劝阻无效,由股东会议多数同意可解除乙方聘用合同。
7. 有下列情形之一的,乙方可以通知聘用单位解除聘用合同。
(1)在试用期内的;
(2)甲方未按照聘用合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的。
8. 乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第七条 违反和解除聘用合同的经济补偿
1、经聘用合同当事人协商一致,且乙方无任何过错的情况下,由甲方解除聘用合同的(不包括在见习期),甲方应根据乙方在本单位工作年限,每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿,最多不超过十二个月,乙方违反企业规定或因乙方人为过错造成企业重大损失或违反合同上述条款的不适用本条。
2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作,由甲方解除聘用合同的,甲方应按其在本单位工作年限,工作时间每满一年,发给相当于一个月工资的经济补偿金,最多不超过十二个月。
3、聘用合同履行期间,乙方要求解除聘用合同的,应按不满聘用合同规定的期限,支付当月基本工资作为的违约金给甲方。
4、 乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的,甲方应按合同约定结算并解除聘用合同的同时支付欠发的工作报酬。
第八条 其它事项
1、甲乙双方因实施聘用合同发生人事争议,按法律规定,先申请仲裁,对仲裁裁决不服,可向人民法院提起诉讼。
2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字后生效。
3、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
甲方(盖章):
乙方(签字)
租住合同十三篇
随着人们的教育质量的提升,我们可能会用到一些范文,范文能够运用到我们生活的方方面面,有哪些范文值得参考呢?你可以读一下小编整理的租住合同十三篇,供大家借鉴和使用,希望大家分享!
租住合同 篇1
出租人,_____________
承租人,______________
根据中华人民共和国民法典及相关法律规定,甲方双方经平等协商,就租赁事宜签订本合同。
第一条房屋坐落地址出租方出租的商铺坐落地址,________________,建筑面积_________平方米。
第二条租赁期限租期________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
第三条租金
1、每年租金为人民币_________元整,经双方平等协商,预交半年租金为人民币_________元整。
2、必须按照约定向出租方缴纳租金。不得无故拖欠租。
第四条各项费用的缴纳
1、电费,由承租方自行缴纳电表底数为_________度,此度数以后的费用由承租方承担,合同期满后承租方不再负责缴纳。
2、使用该房屋进行商业活动产生的其它各项费用均由承租方缴纳,其中包括承租方自已申请安装电话、宽带、有线电视等设备的费用。
第五条违约金和违约责任
1、若出租方在承租方没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人,视为出租方违约,负责赔偿违约金_________元。
2、若承租方在出租方没有违反本合同的情况下提前解除合同,视为承租方违约,承租方负责赔偿违约金_________元。
第六条续租
1、出租方若要求在租赁期满后停止租赁该处商铺的,应当在租赁期满前____日书面通知承租方,如出租方同意续租的,双方应当重新订立租赁合同。
2、租赁期满承租方如无违约行为的,则享有同等条件下对商铺的优先租赁权。
第七条合同终止
1、本合同期限届满,双方不再续签合同的;
2、双方通过书面协议解除本合同;
3、因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
5、当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
第八条免责条件若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁或造成承租人损失的,双方互不承担责任。租赁期间,若承租方因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋,承租方需立即书面通知出租方。
第九条争议处理方式
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。
第十条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第十一条补充本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。
第十二条合同效力本合同自双方签字之日起生效,本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
出租方,____________
联系电话,_________
______年____月____日
承租方,___________
联系电话,_________
______年____月____日
租住合同 篇2
甲方:_______
乙方:_______
第一条为已签订《劳动合同》的优秀员工_________,提供租用住房,并向甲乙双方订立如下合同
第二条以上租房费、管理费等,按标准每月从工资中扣除。房租和管理费随物价上涨情况,作必要调整。
第三条乙方应按照________________的有关规定,向当地水、电管理部门缴交水、电费其他有关费用。
第四条乙方未征得甲方同意,不得擅自拆除、改动房屋结构、上下水管道和电器线路。如甲方批准乙方进行改造,改造费用由乙方自付。对擅自拆除、改动的租房者,除责令其修复外,将终止租用合同。
第五条乙方租用的住房涉及原有设备的正常维修及公共卫生由甲方负责,住房内设备的非正常维修费由乙方自己负责。
第六条乙方应遵守甲方住宅管理规定,应爱护住房,自觉保持楼梯、过道的清洁卫生,对门、窗、水电设备要爱护使用,不得损坏。如有损坏,由乙方按价给予赔偿。
第七条本合同受劳动合同的约束。劳动合同终止,本合同自动终止。如乙方提出提前解除劳动合同时,乙方应于解聘之日起60天内将住房及全部钥匙全部完好交回甲方;如甲方解聘或辞退乙方时,乙方应于被解聘之日起90天内将住房和钥匙完好交回甲方。若乙方被甲方除名,则应在60天内完好交回住房。
第八条如发生第七条所列任何情况,甲方在劳动合同终止日起将乙方收取保证退回住房的住房押金_________元,如乙方按期交回住房及钥匙时,将押金如数退还本人。乙方不按时交回住房、过期仍不搬出的,甲方有权通过法律程序强制乙方搬出,并有权对乙方超期搬出造成的损失进行索赔。乙方过期居住的,甲方将每月征收_________元的住房租金。
第九条本合同所提供的租房,其产权、使用转让权属甲方所有,乙方无权转卖、转租、或转让给他人使用,无权改变其居住用途,否则甲方将终止合同。
第十条甲方将根据乙方职务等变化,有权调整向乙方提供的租房,乙方应无条件服从。甲方调整租房时,对未住满6年以上职工自己所付出的装修费用,视使用时间长短给予部分补偿。
第十一条甲方对企业做出特殊贡献及服务时间长、表现优秀的员工,将提供充满永久性使用住房权利。永久使用权仅给予乙方及其配偶享用,他人不得继承,其产权仍归甲方所有,取得永久使用权的乙方不得转卖、出租及转让给他人使用。甲方提供永久使用权住房时另签新合同。
第十二条随着国家房改工作的深入进行,甲方如按国家房改政策,采取必要的房改措施时,在本合同的有效期内租房使用的乙方要服从于甲方房改的规定。
第十三条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力,并从双方签订之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
租住合同 篇3
甲方:
乙方:
甲方在桐梓县红庄有住房一套(七楼105平方米),愿租给乙方居家使用,有关事宜双方商定如下:
一、租期自 年 月 日起至 年 月 日止,租金按年由乙方在每次起租前叁拾天预付给甲方,在预付房屋租金期限内,房租费不变;
二、房租费随市场状况上调,目前商定按每年 元(大写: ),计算并预交房租,期满前再续约或解约;
三、甲方向乙方提供生活用水及单相照明电源,乙方按实际用量按月交费,乙方所使用的水、电维修(含下水道疏通)均由乙方负责;
四、租期未满甲方提前收回房屋及乙方提前退租均视为违约,违约方按涉及违约金额的30%支付违约会给对方,甲方收房及乙方退租均应提前15日通知对方(如遇房屋拆迁改造等特殊原因提前交还房屋不属甲方违约);
五、乙方不得随意改变房屋结构,并对室内外设施及家俱家电等负责保护,如有损坏由乙方负责修复;乙方退租交还房屋时,应保持使用时的原样,不得人为损坏或改变;
六、乙方不得将房屋顶让或转租他人,否则视为违反约定,甲方有权收回房屋并追究乙方违约责任;
七、乙方向甲方交付 元保证金,退租时完好交还房屋、并结清各项费用后由甲方全额退还给乙方。
八、本协议双方签字、乙方预付房屋租金后生效,租赁期满乙方完好交还房屋后本协议自行解除;
九、未尽事宜双方协商觯决。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
室内物品:电热水器(80升),抽油烟机,电磁炉,电饭锅,液晶电视机(32寸含接收设施),饮水机,三推门衣柜两壁,沙发一套,茶几,木床三件(含床垫)
租住合同 篇4
租住合同是指房屋出租方和承租方之间达成的一份书面协议,约定双方在租赁期间的权利和义务。租住合同在租房交易过程中扮演着重要的角色,保障了双方的利益,以及规范了租赁行为。
在租住合同中,必须明确双方当事人的身份和联系方式。出租方应该提供详细的房屋信息和租金标准,包括房屋的面积、布局、设施设备等情况,以及租金的支付方式和周期。承租方则需要提供个人基本信息和联系方式,确保租赁双方的身份真实可靠。
在租住合同中,需要明确租赁期限和起止时间。双方应协商好租赁期限,约定好起止时间,并在合同中明确注明。这样可以避免因期限问题引发的纠纷,也有利于双方做好合同履行的准备。
除此之外,租住合同中还需要约定租金支付方式和周期。双方应明确租金支付的方式,一般包括银行转账、现金支付等方式。同时,租金支付的周期也要明确规定,如月付、季付、半年付等。这样既方便了租赁双方的经济往来,也确保了合同的履行。
在租住合同中,需要约定好房屋的使用规定和维修责任。出租方在合同中应明确规定房屋的使用用途,禁止承租方从事违法活动;同时约定好房屋的维修责任,明确谁来承担装修和维修的费用。这样可以避免因维修问题引发的纠纷,保障双方的权益。
在租住合同中,应包含租赁双方的违约责任和解决纠纷的方式。约定好违约责任可以有效减少纠纷的发生,也为纠纷解决提供了规范的途径。双方可以约定选择仲裁、调解或司法诉讼等方式解决争议,确保合同执行的有效性。
租住合同是租房交易中必不可少的一份文件,它规范了双方的权利和义务,保障了租赁双方的利益。在签订租住合同时,双方应该认真仔细地阅读合同内容,确保了解自己的权益和责任,避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。只有合同内容详细、具体、生动,才能保障租赁交易的顺利进行,实现房东和租客的共赢。
租住合同 篇5
甲方:_______
乙方:_______
为了确保甲、乙双方的.合法权益,现就住宅及车库买卖有关事项签订协议如下:
第一条经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于___市__号2栋4单元8楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售给乙方,其中:住宅建筑面积为153.18平方米,车库杂物房建筑面积__平方米。
第二条上述住宅及车库杂物房的出售价为人民币壹拾陆万元整。此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
第三条付款方式:实行分期付款,首期支付陆万元整,第二期支付壹拾万元整。具体支付时间及方式如下:
乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共和国房屋所有权证》在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》及车库杂物房的《使用权出让证》交给乙方的当天支付壹拾万元整。
第四条甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭贷款余额取回《房产证》后的十五日内,与乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续,并将新的《房产证》交给乙方。
第五条上述住宅一经办理所有权过户手续,房屋的产权及使用权归乙方所有,甲方不再拥有产权及使用权,原入住人员或存放的物品必须在住宅所有权过户后的十五日内搬离。
第六条鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权,仅取得车库杂物房的《使用权出让证》,而《使用权出让证》又不能到发证机关办理“使用人”变更手续的实际情况,该车库杂物房及对应的《使用权出让证》自乙方付清上述购房款之日起至该车库杂物房使用权终了之日止归乙方使用和保管。
第七条上述住宅及车库杂物房的交易金额不包括售房应缴税费及办理住宅所有权过户手续费等各种税费,此项税费由乙方承担。
第八条违约责任:
乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的,由甲方按日加收违约金额的百分之的违约金。
甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间办理上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》以及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方的,甲方除必须将住宅《房产证》及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方外,必须按日支付全部售房款百分之的违约金。
甲方未在规定时间内搬离上述住宅及车库杂物房的,必须按市场房屋出租价格的三至五倍价格向乙方支付房屋租金。
房屋买卖协议签订后,甲方违约不出售上述住宅及车库杂物房,如已收取乙方的购房款的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外,必须另行支付给乙方三万元整违约金;如乙方已付款但终止购房的,甲方只按已收款项的80%退回给乙方;如未支付任何购房款,无论哪一方违约,违约方应向对方支付违约金壹万元整。
第九条本协议经双方签字并经市公证处公证后生效。
第十条本协议一式三份,甲乙双方各执一份,市公证处存一份。
甲方:_______
乙方:_______
日期:_______
租住合同 篇6
房东为甲方:____
租赁方为乙方:____
经甲乙双方协商,订立以下合同:
一、租赁房为:___房内已有设施有:
另增加设施有:
二、租期为:___年(月),即从___到、
三、租金为:___元/月(含闭路电视费13元/月)
乙方从租赁之日起每月___日交付租金给甲方,若缴租金延期,则按延期总天数乘5元/每天的金额另交滞纳金给甲方。
管理费、水费、电费、卫生费等均由乙方另行自付。
四、安全及其它事项:乙方租赁期间,不得利用租房进行违法违规活动,要确保用电、用水、防火、防盗等各项安全防范,否则后果自负。
爱护屋内设施,若设施损坏或遗失应照价赔偿。不得带闲杂人员入内、不得喧嚣、注意公共卫生,以免影响他人生活。不得将该房转租他人。
五、违约责任:乙方自订合同之日付给甲方___元压金。双方有违约者,以此压金数付给对方。乙方租金超过交付日期10天仍未缴给甲方,则视为违约,甲方有权收取乙方全部压金并把该房转租给他人。无特殊情况,租赁期到时,压金由甲方如数退还给乙方。
本合同一式贰份,双方各执一份。
甲方(签字)乙方(签字)
电话:电话:
银行帐号:
____年___月___日____年___月___日
租住合同 篇7
出租方:_____
承租方:_____
一、经甲乙双方协商,甲方将自有的约三百平方米二层楼房出租给乙方作为饭店经营场所。
二、租赁期为______年。从______年______月______日始,至______年______月______日止。租金每年为______元整。支付方式为一年一交,以收条为凭。
三、租赁期间,乙方如装修、增项、改造需甲方同意方可进行,费用自理。期满后一切不可移动的设施归甲方所有,其中包括餐桌,餐具等设备。
四、租赁期间,甲方负责安装供暖设备并负责供暖。取暖费、水电费、物业管理费、卫生费等均由乙方自行承担。
五、合同期间,乙方对房屋有使用权,并负责维护、保养,房屋结构不能改变,如遇跑水、门窗损坏等均由乙方负责。
六、本合同有效期满,甲方将租赁房屋继续出租,在同等条件下,乙方有优先承租权。甲、乙双方就续租达成协议的,应签订新合同。
七、租赁期间、安全问题由乙方完全负责并遵守楼纪楼规,不得影响邻里休息或在本租房内进行从事违法违纪或危害社会公德之事。
八、租金必须在每年的_________月_________日之前交齐,如未及时交纳租金及时其他应承担的费用,否则甲方有权收回房屋,由此造成的损失由乙方承担。
九、租赁期间乙方对房屋有使用权,不准转租转让,如遇房屋出售,乙方无条件服从,合同终止。
十、租赁期间如甲方自供暖期间温度未达到国家规定18度乙方有权不交取暖费,如入网取暖情况与甲方无关。
十一、合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。本合同一式两份,
甲、乙双方各执一份。从签订之日起生效。
甲方:_____
乙方:_____
签订日期:_________年______月______日
租住合同 篇8
出租方(甲方):
承租方(乙方):
甲方将 单间房屋出租给乙方经营使用,特订如下条款:
一、租用面积为m2,租金为每月_________元,按_________月支付,在每_______月_______日之前支付。
二、租期为_________个月,从_________年_________月______日开始计算。如一方需终止或延期,均需提前_________天通知对方并征得同意方可。
三、租期内,水、电费、物业费、有线电视费由乙方支付,电起____________度,水________吨。
四、租期内乙方应爱护房屋设施,不得任意改变房屋结构,损坏物品赔偿。
五、乙方向甲方交纳押金_________元,退房时,交清所有费用后,押金返还给乙方。
六、双方商定,乙方拖欠房租七天以上,且乙方毫无音讯,可视为乙方单方违约,甲方可终止合同,并可自行开启房门采取适当措施。
七、租赁期间乙方不得从事违法活动,否则后果自负,需注意防火防盗,如有相关事故发生,一切责任由乙方自行负责。
八、租赁期间,房间内一切设备设施在使用过程中出现损坏,由乙方负责维修,如无法维修复原,由乙方照价赔偿。
九、本合同从签订之日起生效,如违约,遵照合同有关条款处理,未尽事宜,双方协商解决。
附:家具电器清单
甲方签字:
乙方签字:
身份证号:
身份证号:
联系电话:
联系电话:
年月 日
租住合同 篇9
2022廉租住房出租合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。廉租住房出租合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022廉租住房出租合同正文内容
合同编号:_________
签订合同人:
甲方:_________(出租人)
乙方:_________(承租人)
根据《_________》的规定,乙方符合租住廉租住房的条件。现甲、乙双方按照有关规定,在平等、自愿、协商一致的革础上。就廉租住房的租赁事宜订立本合同,供双方共同遵守。
一、甲方按政策规定将座落在_________区_________路_________号_________单元_________户的住房(使用面积_________平方米)租赁给乙方。乙方愿意承租该房屋作住房使用。
二、租赁期限_________年,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、月租按_________元/平方米计收,月租额计人民币_________元。今后政府调整住房租金标准时,应按新的租金标准重新计算月租额。
四、租金交纳方式:_________。
五、交租时间:乙方应按月及时交租,无故拖欠租金时,甲方加收月租额_________%的滞纳金。
六、租赁期间甲方不予办理更名过户手续。
七、乙方家庭收入提高,不再享受最低生活保障时应腾退该房。如拒不腾退,自应腾退之日起6个月内甲方对其收取成本租金;6个月后收取成本租金。
八、乙方在租赁期间发生下列情况之一时,甲方有权解除合同,收回房屋:
1.将承租屋私自转租或转让的;
2.将承租的房屋作价资,与第三者进行联营或合营商业、服务业,变相出卖使用权的;
3.无正当理由拖欠租金六个月以上或房屋连续闲置一年以上的;
4.私自调换住房的;
5.外迁、外调或其他原因腾出房屋的;
6.利用承租房屋进非法活动的。
九、乙方负有爱护、保管承租的房屋及其附属设各的义务。如有损坏,应负责修复或按价赔偿。
十、上述房屋因政府需要另作他用时,双方均应服从,合同终止。乙方的住房由政府或甲方负责解决。
十一、本合同履行过程中发生纠纷时,当事人可:
(1)向_________仲裁委员会申请仲裁( );
(2)向人民法院起诉( )。
十二、本合同未尽事宜,由双方按有关法规、政策的规定执行。
十三、本合同自双方签字之日起生效。
十四、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,两份具有同等效力。
甲方经办人(盖章):_________ 乙方(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租住合同 篇10
甲方(出卖人):
乙方(买受人):
为多方筹集房源,确保完成 年下达的我县廉租住房建设任务,彻底解决城市低收入家庭住房困难,甲乙双方本着友好协商、诚实信用以及平等自愿的原则,经甲乙双方协商同意,签订如下房屋买卖协议:
一、甲方所售住房坐落在 ,结构 套,建筑面积_ 平方米。
二、住房售价暂按 元∕平方米,总价 元,大写元整。单价由工程前期费用、工程建安成本、附属设施及配套、土地、税金五项构成,具体按甲乙双方认可的中介机构决算的单价为准。
三、付款方式:协议签订生效后,乙方先预付给甲方 款,工程进入三层支付 成后支付到 体竣工后支付到 余工程全部竣工后按实结算。
四、交工时间: 年 月 工程交付使用。
五、工程现场拆迁、移杆等影响工程建设的由乙方负责。
六、工程建设过程中产生的各项规费由乙方负责。
七、双方责任:甲方不能按期交付住房、乙方不能按期付款的,按收购住房总价的万分之二承担违约责任。
八、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房屋、土地登记机构各执一份。
七、本协议由乙方负责解释。
八、本协议自签订之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人(签章): 法定代表人(签章):
委托代理人(签章): 委托代理人(签章):
年 月 日 年 月 日
租住合同 篇11
户主,
租赁户,
经甲乙双方协商,甲方同意将房租赁给乙方,双方本着平等、自愿的原则达成如下一致意见,
一、租赁期限,期限为________年,合同到期后另续。
二、价格及付款方式,每年按___元计算,一次性以现金方式付清合同约定租赁期的租赁总价___
三、其它事项,
1、乙方不能破坏房屋结构,到期后装潢部分原则上不得拆除,若乙方必须拆除则必须恢复房屋原状。
2、破坏部分要折价赔偿。
3、房屋租赁期间发生的水、电、暖及物业管理等一切费用均由乙方自行承担。
4、合同到期时,乙方优先续赁;若乙方不再租赁,须提前____月通知甲方。
5、乙方必须服从小区治安、卫生等一切管理制度。
6、在乙方租用期不得有违法乱纪的犯罪行为,不得搞封建迷信及教派组织行为,不得做为危险品及其它库房使用。
7、若乙方中途转让房屋租赁权,必须通知甲方,通过甲方,双方交清一切费用后方可转让。
8、租赁期间若乙方拖欠、拒付上述费用的,甲方有权在任何时候终止合同。
9、如乙方不愿再租赁房屋,应提前一个月通知甲方。
10、未尽事宜,双方协商解决。
四、本合同一式二份,每份二页,双方各执一份。
甲方,联系电话,
乙方,联系电话,
签定时间,________年____月____日
租住合同 篇12
甲、乙、双方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和长春市相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。
一、出租物业坐落地点及设施情况:
1.甲方将其位于地址______________ _的房屋(以下简称“该房屋”)租给乙方使用,用途为__________,房屋面积为__________平方米。
2.该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。
床 挂衣柜 床头柜 美容凳 墙壁桌 马桶洗漱台喷淋梳妆镜 房卡 有线电视空调电话机淋浴盒 淋浴屏 垃圾桶 拖鞋 杯子 备注:
1.该房屋租赁期限共____个月,自____年____月____日至____年____月____日止。
2.租赁期内,甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。
3.租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。
1.该房屋租金为人民币____元整/月(此价格不含相关税费),乙方应同时交纳房屋设备设施押金____元给甲方。
2.乙方交纳租金及设备设施使用押金,以甲方实际收到为准。
3.乙方需提前一个月续交租金,若逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按月租金的5%支付滞纳金。拖欠租金超过一周,甲方有权收回此出租房,乙方须按实际居住日交纳租金并承担违约责任。
1、 乙方不得擅自将承租的.房屋转让、转借他人或擅自调换使用。
2、 乙方不得擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途。
3、乙方不得在该房屋内进行违反法律法规及政府对出租房屋用途有关规定的行为。
4、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担违约责任。
5、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋或其内部设施出现损坏或发生故障,乙方应及时联络进行维修并负担所发生的费用。
6、租赁期间,防火安全,门前三包,综合治理及安全、保卫等工作,乙方承担全部责任和服从甲方监督检查。
7、租赁期间,乙方不得使用大功率电器设施,使用前必须事先通知甲方同意,如未经同意私自使用所造成后果由乙方承担责任,甲方会定期负责监督检查。
1.租赁期限届满经甲、乙双方协商一致本合同终止。
2.乙方应在期满当日将房屋钥匙及正常使用状态下的附件中所列物品交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。
3.若乙方违约,甲方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求,
(1)未经甲方书面同意,乙方擅自将房屋转租、转借,擅自拆改结构或改变用途的;利用该房屋进行违法活动的;拖欠房租壹个月以上的,乙方应向甲方支付相当于年租金20%的违约金,若违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应另行据实赔偿,甲方有权终止合同。
(2) 租赁期限届满,若乙方未能将设施完好的房屋及时交给甲方,乙方应按原日租金按实际天数提前向甲方支付租金。
(3) 租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金及押金甲方不予退还。
租住合同 篇13
咀方: 丘北县住房保障工作领导小组办公室
乙方: XX
根据《中华人民共和国合同法》、《廉租住房保障办法》、《丘北县城镇廉租住房管理实施细则》及其他有关法律、法规之规定,甲方与乙方就租赁廉租住房相关事项做如下约定:
一、廉租房屋基本情况
(一) 房屋座落:
双龙营镇中心小学校廉租住房 3 单元 601 号房。
(二) 房屋设施、设备情况:水表 1只,电表1只,独立厨房1间;独立卫生间1间。防盗门一扇,其它房间为塑钢门,灯具、卫生洁具等。
二、租赁期限和用途
(一) 租赁期限:租赁期限为壹年,自20xx年11月20日起至20xx年11月19日止。
(二) 房屋用途:乙方承租该房屋仅作为其家庭成员居住使用。
第三条 租金及其支付、结算
(一) 房屋租金按面积计算,根据政府规定,租金分为配租标准内租金和超配租标准部分租金两部分。具体如下:
1、配租标准内租金:配租标准使用面积为 50㎡,月租金标准为 1 元/㎡,该项租金为人民币50 元;
上述两项合计后,该房屋月租金为 50 元(大写人民币柒拾元正)。
2、支付方式:乙方在合同签订之日一次性付给甲方一年期租金,共计600元(大写人民币陆佰元正)
3、其他费用:小区物业管理费、水电费及电视收视费由乙方处理,按相关规定执行。
三、房屋修缮约定
咀乙双方按《丘北县城镇廉租住房管理实施细则》执行。
四、 合同的解除与终止
(一)租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除租赁合同,收回房屋,并索赔损失:
1、未如实申报家庭收入、家庭人口及住房状况不是“双困”家庭的;
2、家庭人均收入连续一年以上超出丘北县廉租住房政策确定收入标准的;
3、家庭人均住房建筑面积超过12平方米以上的;
4、乙方转让、转租、转借或互换全部或部分承租房屋的;
5、乙方拆改变动承租房屋结构或改变本合同约定的房屋用途;
6、乙方故意损坏承租房屋,在甲方提出的合理期限内仍未修复的;
7、不按时缴纳房屋租金,超期7天(含7天)以上的;
8、连续三个月以上未在廉租住房内居住的(含三个月);
9、利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动;
10、不按约定安全使用房屋导致发生房屋倒塌、火灾等安全事故的。
定金合同十三篇
现今很多公民的维权意识在不断增强,我们用到合同的地方越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编收集整理的定金合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
定金合同 篇1
大学刚毕业的王先生,想要在盛泽镇开办一家品牌服装连锁店,后来看到了房东张老板贴出来的租店告示。王先生对该店铺的地理位置以及面积大小基本满意。在和房东张老板初步交涉后,王先生当场交付了1万的定金,并且约定择日详谈细节后再签订书面租房协议。
两天后,王先生再测量店铺面积,发现店铺面积并未符合其经营品牌连锁店的最低要求,王先生跟张老板多番协商未果后,王先生一纸诉状将张老板告上了法庭,认为张老板曾口头承诺店铺有80多平米,要求张老板双倍返还定金。张老板认为王先生因自身原因拒绝租赁,已构成违约,要求没收定金。
法院审理后认为,双方就租赁事宜达成初步意向后,张老板收取的`租房定金,系订约定金,租赁合同此时尚未成立。在具体协商中,双方对合同的主要条款,即面积问题无法达成一致,属于不可归责于双方的事由。对于合同不能订立,双方均无过错,适用定金罚则条件不成就。现王先生要求张老板双倍返还定金,张老板要求没收定金均缺乏依据,依法判决张老板返还王先生定金1万元。
定金合同 篇2
甲方(出租方):***海宁皮革博览城
乙方(承租方):
甲乙双方根据平等、自愿原则,为维护双方的合法权益,经双方协商一致,签订以下协议:
一、协议事项:
1、甲、乙双方经协商确定,甲方将位于***海宁皮革博览城 号商铺租赁给乙方使用,租赁面积(建筑面积)约为: ㎡,经营品类及品牌为 ,年租金总额为 元;约定租用时间为_3年。
2、、根据以上约定事项,乙方在签订本协议时向甲方交纳租赁定金 20xx 元,人民币(大写: 贰千______元整)。
二、甲方权利及义务:
1、乙方为租赁业主,只能在甲方划定的租赁区租赁。
2、为了显示甲、乙双方公平公正原则,甲方公告相关政策及相关约定,乙方确认已对相关政策和约定清楚、明白、无异议。
3、甲方市场实行划行归市,乙方必须按双方约定进行经营,不得在规定区域经营其他区域的产品,否则视为违约。
三、乙方权利及义务:
1、乙方应遵守国家法律、法规及甲方现有及在租赁协议期内新增的管理制度,并对其在经营期内的一切经营行为和债权债务承担全部责任,依法文明经营,经营的.产品品质不低于国家强制性标准,不得经销假冒伪劣产品。
2、乙方有权在约定的场地及场地经营范围内独立从事合法经营活动,独立承担民事责任,严格遵守国家税收、工商等部门的管理规定。如果乙方超出或变更本协议第二条约定的经营范围,应当事先征得甲方的书面确认,否则,属于乙方违约,甲方有权终止协议并要求乙方赔偿损失及支付乙方应当支付但尚未付清的相关费用,同时甲方有权向乙方收取相当于三个月租金和综合管理费的违约金。
4、乙方应维护甲方的整体企业形象,文明经商,公平竞争,不得使用不正当竞争手段。
5、乙方保证所销售的产品,同品牌、同规格、同型号、同材质即同一产品在同一城市最低价。否则,差价双倍返还给顾客。
四、乙方签订本协议时须向甲方出示身份证原件,并将身份证复印件提供给甲方留存一份。
五、乙方签订本协议时须向甲方提供经营商品的相关资料。
六、乙方在 ,须到海宁豪庭丽晶假日酒店 房,签订租赁合同,办理相关手续,并付清本协议
第二条的约定租金。逾期视作乙方自动放弃所定店铺,定金不予退还。
七、乙方信息必须如实填写,如有电话、地址等通讯方式变更应及时书面通知甲方,否则因此引起的甲方无法及时通知乙方签订正式租赁协议等后果,由乙方自行承担。在超过甲方规定的协议签订期限后,视乙方自动放弃,甲方有权对乙方所定商铺另行租赁。
九、其他约定事项:1、付款为年付,下次付款为租金到期提前一个月。
2、第一年为扶持乙方经营装修期为8个月。
十、免责条款:因不可抗力导致本协议不能履行的,双方应协商妥善处理。(不可抗力指发生战争、地震、特大天灾等)
十一、甲乙双方因本协议发生争议时,应协商解决。协商不成时,提交甲方所在地基层人民法院审判。
十二、(1)本协议自双方签字或盖章之日起生效,自双方签订的商铺租赁协议履行完毕时终止,本协
议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份;
(2)本协议作为双方签订的商铺租赁协议的组成部分,具有同等法律效力。
甲方:***海宁皮革博览城 乙方:
代表人: 代表人:
地址:地址:
联系电话: 联系电话:
传真:传真:
邮编:邮编:
签约时期: 年月日 签约时期: 年月日
定金合同 篇3
甲方:________
乙方:________
为确保甲、乙双方签订的________年________字第________号合同(以下称主合同)的履行,双方经协商一致,就定金担保事宜达成如下协议:
第1条依据主合同,甲、乙双方应履行如下义务:________。
第2条甲方应在本合同签订之日起________日内向乙方交付定金________元整。
第三条本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除,除非使双方协商一致并达成书面协议。
第四条甲方履行主合同义务后,乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。
第五条甲方不履行主合同,无权要求返还定金;乙方不履行主合同,应当双倍返还定金。定金罚则的`执行,不影响任何一方要求赔偿的权利。
第六条本合同经双方签章自定金交付之日起生效。
甲方(公章):_____________ 乙方(公章):________
法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________
________年____月____日 ________年____月____日
签订地点:________ 签订地点:________
定金合同 篇4
甲方:(卖方): __________________________________________________________________________
住所:__________________________________________________________ 邮编 :___________________
法定代表人:__________________________________________________ 联系电话:__________________
委托代理机构:_____________________________________________________________________________
住所:____________________________________________________________ 邮编 :_________________
法定代表人:_____________________________________________________ 联系电话:_______________
乙方 ( 预订方 ):__________________________________________________________________________
住所 :__________________________________________________________ 邮编 :__________________
证件名称:________________ 证号:________________________________ 联系电话 :______________
法定代表人:_________________________________
委托代理人: ________________________________
住所 :__________________________________________________________ 邮编 :__________________
证件名称:________________ 证号:________________________________ 联系电话 :______________
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方预订商品房事宜,订立本合同。
第一条 乙方预订座落___________________ ____________ ____________ ____________房屋(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋的所有权证(证书号: ________________ ),并经_____________ 测绘机构实测 ,该房屋建筑面积为 ___________ 平方米。
第二条 甲、乙双方约定按下述第 种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单价为( 币)每平方米 元,总金额 ( 币) 元整。
2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为( 币)每平方米
元,总金额( 币) 元整。
3、按套(单元)计算,该商品房总价款为( 币)元整。
第三条 乙方同意签订本合同时,支付定金人民币__________________ 元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保,签订商品房出售合同后,乙方支付的定金转为房价款。
第四条 甲、乙双方商定,预订期为 ______天(不超过十五天),乙方于______ 年______月______ 日前到 ___________________________________________ 与甲方签订《商品房买卖合同》(浙江省建设厅、浙江省工商行政管理局联合监制)。
第五条 甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。
第六条 在本合同的'第四条约定的预订期限内,除本合同第七条、第八条约定的情形外,甲方拒绝签订商品房出售合同的,双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房出售合同的,无权要求甲方返还已收取的定金。
第七条 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。
1、甲乙双方在签订商品房出售合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;
2、 甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房产权利的。
第八条 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金:
1、 甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;
2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、查封等事实的。
第九条 甲乙双方应当在约定的期限(不超过十五天)内签订商品房销售合同。约定期限内未签订的,本合同自动失效。
第十条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:
1、 提交杭州仲裁委员会仲裁。
2、 依法向人民法院起诉。
第十一条 本合同一式______份,甲乙双方各持______份,___________________________________ 、___________________________各执一份。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
年 月 日 年 月 日
定金合同 篇5
甲方:
乙方:
丙方:**法律事务所
甲方拟购买乙方位于 市 花园第 栋第 号房屋,甲乙双方于20 年 月 日签订了《房屋买卖合同》,约定由丙方为甲乙双方监管、转付甲方应支付给乙方的购房定金/预付款/首期款/余款人民币 万元。据此,甲乙丙三方经协商订立本《资金监管、转付协议》。
一、甲方依照《房屋买卖合同》规定向丙方汇入了购房定金/预付款/首期款/余款人民币 元,同时, 方依照甲乙丙三方于20 年 月 日签订的《委托代理合同》的约定向丙方汇入了法律服务代理费人民币 元之后,丙方始开始履行资金监管、转付责任。
丙方帐号: 开户银行:中国 银行 支行。
二、甲乙双方在《房屋买卖合同》中约定的资金监管、转付方向乙方转付购房定金/预付款/首期款/余款的条件是: 。
该条件成就时,乙方持经 方确认的 (文件/资料)向丙方要求转付购房定金/预付款/首期款/余款,丙方必须在___日内转付。在此情形下,丙方向乙方转付购房定金/预付款/首期款/余款无需征求甲方的'同意。
乙方帐号: 开户银行: 。
三、《房屋买卖合同》规定的期限届满之后的 天内,甲乙双方约定的资金监管、转付方向乙方转付购房定金/预付款/首期款/余款的条件仍未成就,甲方即可书面要求丙方将监管的购房定金/预付款/首期款/余款人民币 元全部退回,丙方必须在甲方提出书面通知请求后 日内办理退款。在此情形下,丙方向甲方办理退款无需再征求乙方的同意。
甲方帐号: 开户银行: 。 (与转入一致)
四、丙方依照本协议第二、第三条的规定履行了购房定金/预付款/首期款/余款转付或者退款手续之后,丙方的监管、转付责任终结。
五、甲乙双方履行《房屋买卖合同》中的任何责任均由甲乙双方自行承担,而与丙方无关。丙方违反本协议第二、第三条的规定办理购房定金/预付款/首期款/余款的转付或者退款手续,丙方应向甲方或者乙方承担赔偿责任。
七、丙方根据本协议履行了资金监管、转付责任, 方无权要求丙方退回交付的法律服务代理费。
六、本协议经甲乙丙三方签章后生效,三方各执一份。
甲方:
乙方:
丙方:**法律事务所
20 年 月 日
定金合同 篇6
原告:XXX,男,19XX年X月XX日生,汉族,身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,职业XX,工作单位白银市XX局,住白银区长安路XX号,联系电话XXXXXXXXXXX。
被告:张明生,男,19XX年XX月XX日生,汉族,身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,职业,工作单位白银市XX局白银分局,住白银区西山路XX号楼2单元XXX室,联系电话15309xxxxx996。
诉讼请求:
1.撤销原、被告之间购房合同;
2.判令被告承担违约责任,向原告双倍返还定金人民币20000元;
3.由被告承担本案所有诉讼费用。
事实和理由:
20xx年8月初,原告经同事介绍,意向购买被告位于白银西区苹果家园22号楼4单元401室的房产一套,看房过程中,被告介绍,该房产实际所有人为其朋友仙云辉,仙云辉将该房产全权委托给被告,由被告代理出售,房产面积106.77平方米,建造年代为20xx年。当原告及家人问及该房屋日后装修能否砸掉非承重墙改造房屋格局时,被告满口
答应可以砸墙,基于建筑常识,原告认为该房屋为框架建筑结构(实际为砖混结构),被告对此持默认态度,没有对房屋建筑结构这一关键性问题履行其如实告知的义务。
原、被告双方于20xx年8月11日就购房一事再次进行坐谈,期间原告多次问及被告,购买此房产除购房款、过户费、税费外是否还需原告承担其他费用,被告称再无其他费用,双方于当日晚达成口头购房协议,约定房屋总价为41万元人民币,为表购房诚意,原告当即付给被告购房定金1万元,由被告开具标注有“定金”字样的1万元借条一张留存于原告处。
20xx年8月13日,原告筹备房款之余在苹果家园物业管理处询问苹果家园22号楼4单元401室房产情况,物业管理处工作人员告知原告,该房产为砖混式建筑结构,绝不能砸墙改变原房屋格局,否则将直接影响到整栋楼的住户安全,除此以外还拖欠物业费用6000多元。原告立即给被告打电话进行交涉,但被告坚持自己隐瞒房屋建筑结构及物业费用的行为没有过错,极力主张让原告忽略房屋结构问题并由原告承担6000多元物业费用,交涉无果。后原告多方联系被告,提议协商解决争端以继续履行合同,但被告寸步不让,坚持由原告单方面承担全部责任。20xx年8月27日晚,原告再次电话联系被告,被告明确表示已将此房产在白银区某房产中介登记出售,即将与他人签订购房合同,无意向原告出售此房产,并拒绝退还原告支付的定金,此事实有当晚电话录音材料为证。
综上,原告认为,原、被告之间虽未签订书面房屋买卖合同,但被告出具给原告的借条及20xx年8月27日晚电话录音材料,可证实交易双方、交易标的和交易价格,已经形成合法有效的房屋买卖合同关系。被告在房屋交易过程中违背诚信,不履行其如实告知房屋情况的义务,刻意隐瞒房屋建筑结构、拖欠的物业费用等关键性问题,产生分歧后,被告推卸己方责任,以定金为要挟,迫使原告接受其无理条件,为合同进一步履行制造障碍,合同目的落空;另一方面被告在未撤销与原告已形成的购房合同情况下,又将房屋登记出售给第三人,事实上已购成“一房多卖”。 被告的.这些行为不仅浪费了原告巨大的精力和时间,同时也严重损害了原告的利益。为维护自己的合法权益,诉至贵院,请贵院依法支持原告的诉讼请求。
此致
白银市白银区人民法院
起诉人:XXX
20xx年9月28日
定金合同 篇7
委托人甲(出售、出租方)
居间方
委托人乙(买入、承租方)
第一条 订立合同的前提和目的
依据国家有关法律、法规和本市有关规定,三方在自愿、平等和协商一致的基础上,就居间方接受委托人甲、乙的委托,促成委托人甲、乙订立房地产交易____________(买卖/租赁)合同,并完成其他委托的服务事项达成一致,订立本二手房居间合同。
第二条 (提供居间房地产的座落与情况)委托人甲的房地产座落于___________市___________区(县)_____________路____________弄___________号__________室共___________套,建筑面积为_____________平方米,权属为____________,权证或租赁凭证编号_______________,其他情况_________________。
委托人乙对该房地产情况已充分了解。
第三条 委托事项
(一)委托人甲委托事项(共__________项)
主要委托事项:
1、________________________________________________
2、________________________________________________
其他委托事项:
1、________________________________________________
2、________________________________________________
3、________________________________________________
(二)委托人乙委托事项:(共______项)
主要委托事项:
1、
2、
其他委托事项:
1、
2、
3、
第四条 佣金标准、数额、收取方式、退赔
(一)居间方已完成本合同约定的委托人甲委托的事项,委托人甲按照下列第 种方式计算支付佣金;(任选一种)
1、按该房地产______________(总价款/月租金计)______%,具体数额为___________币__________元支付给居间方;
2、按提供服务所需成本计____________币___________元支付给居间方。
(二)居间方已完成本合同约定的委托人乙委托的事项,委托人乙按照下列第__________种方式计算支付佣金;(任选一种)
1、按该房地产___________(总价款/月租金计)__________%,具体数额为_____________币____________元支付给居间方;
2、按提供服务所需成本计_____________币____________元支付给居间方。
(三)居间方未完成本合同委托事项的,按照下列约定退还佣金:
1、未完成委托人甲委托的主要事项第( )项、其他事项第( )项的,将合同约定收取佣金的____________%,具体数额为___________币________________元,退还委托人甲。
2、未完成委托人乙委托的主要事项第( )项、其他事项第( )项的,将合同约定收取佣金的 %,具体数额为_________币_____________元,退还委托人乙。
第五条 合同在履行中的`变更及处理
本合同在履行期间,任何一方要求变更合同条款的,应及时书面通知相对方,并征得相对方的同意后,在约定的时限_______天内,签订补充条款,注明变更事项。未书面告知变更要求,并征得相对方同意;擅自变更造成的经济损失,由责任方承担。
本二手房居间合同范本履行期间,三方因履行本合同而签署的补充协议及其他书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等效力。
第六条 违约责任
(一)三方商定,居间方有下列情形之一的,应承担违约责任:
1、无正当理由解除合同的;
2、与他人私下串通,损害委托人甲、乙利益的;
3、其他过失影响委托人甲、乙交易的。
(二)三方商定,委托人甲、乙有下列情形之一的,应承担违约责任:
1、无正当理由解除合同的;
2、未能按照合同约定提供必要的文件和配合,造成居间方无法履行合同的;
3、相互或与他人私下串通,损害居间方利益的;
4、其他造成居间方无法完成委托事项的行为。
(三)三方商定,发生上述违约行为的,按照合同约定佣金总额的___________%,计__________币_________元作为违约金支付给各守约方。违约方给各守约方造成的其他经济损失,由守约方按照法律法规的有关规定追偿。
第七条 (发生争议的解决方法)
三方在履行本合同过程中发生争议,由三方协商解决,协商不成的,按本合同约定的下列第( )项进行解决:
1、向_____________仲裁委员会申请仲裁
2、向法院提起诉讼
第八条 订立合同数量
本合同壹式____份,甲、乙、丙三方各执____份。
甲方(公章):________ 乙方(公章):________
法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________
________年____月____日 _______年____月____日
签订地点:________ 签订地点:________
定金合同 篇8
出售方(甲方):
买受方(乙方):
一、双方交易的房地产基本情况:(若本条描述的该房地产之条件与实际情况不符或不详尽,则以该房地产权属证明或相关法律文书的记载内容为准,且双方同意不再另行签订补充协议予以变更和确认。)
1。1类型:□住宅□花园住宅□办公楼□商铺(商场)□其他
1。2交易房屋坐落于区路弄号室以及其附属的号车位;
1。3建筑面积:平方米(具体面积以产权证登记为准);户型:室厅卫;
1。4权利人;
1。5房地产权证/房屋所有权证编号:沪房(地)字()第号;
预售合同预售登记编号:;
1。6室内装修情况:;
1。7附属设施、设备:;
1。8是否已设立抵押:□否□是,抵押权利人:;贷款余额:约元;
贷款余额处理方案:□甲方自行还清;□乙方首期房价款由丙方保管并优先用于偿还,余额转付甲方/不足部分甲方自行补足;□转由乙方承担(转贷款,或称转按揭)
1。9是否已设立租赁:□否□是(租赁期限:年月日至年月日),是否已取得承租人放弃对该房地产优先购买权的书面证明:□否□是
1。10其他约定事项:;
二、乙方为表示对甲方所有的房地产之购买诚意,向甲方支付定金计人民币元整。
三、买房条件:
3。1房价款:人民币元整。
3。2房价款的支付方式:
3。2。1首期房价款为元(其中包括乙方已经支付的定金元)。
如需用于偿还贷款的,乙方应与买卖合同签订后且抵押权人许可的最短时间内替甲方支付至甲方的抵押房款还款账号,如有剩余转付甲方,如果不足甲方自行补足,并应该由甲方办妥该房屋的抵押解除手续。
如甲方自行筹款还清贷款的,乙方应当于房屋买卖合同签订日内直接支付给甲方,在抵押权人许可的最短时间内,甲方自行筹款解除该房屋的抵押并办妥相关手续。
如该房屋没有抵押,首付款应当于签订房屋买卖合同日支付支付给甲方。
3。2。2第二期房价款元。
a乙方自筹资金支付的:在申请办理过户手续并由乙方收到收件收据回执当日,乙方直接支付给甲方。
b乙方银行贷款需要支付的,由乙方的贷款银行支付,房款期限以银行贷款实际放款日为准。乙方银行贷款审批手续应当在双方约定的过户日前办妥,否则视为申请贷款失败或者部分失败,乙方应当于过户当日以现金方式直接支付给甲方或者向甲方补足贷款不足部分。
3。2。3尾款计人民币元,应当于办妥交房手续当日支付给甲方,如需担保户口迁移的,应当于约定的户口迁出日付清尾款。
3。3其他:
3。3。1、甲方已经支付给该房地产发展商或物业管理公司或其他相关部门的维修基金(若有)、管理费押金(若有)、电话初装费(若有)、煤气初装费(若有)、有限电视申请费(若有)、等已包含在房价款内,不再另行结算,但以上各项的要名费由乙方承担。
3。3。2、该房地产内的附属设施、设备及室内装饰的'价格均已包含在房价款内,并随该房地产交付同时一并转让乙方。
3。3。3、甲方承诺自该房地产权利转移(送件取得收件收据)之日起的日内,向房屋所在地的公安派出机构办理原有户口(若有)的迁出手续,如由于甲方未及时迁出户口造成乙方损失的,甲方承担赔偿责任。
3。3。4、甲、乙双方应根据国家法律、法规等规定各自承担本交易所产生的税、费。(买卖合同如需公正,公证费用由引发公证的原因方承担,借款抵押合同如需公证,公证费用由乙方承担)。
3。3。5、如3。2。2款b项所述乙方的贷款申请未经贷款银行审核通过或者审核通过的额度不足申请额度,则乙方应于送件当日将其补足并支付给甲方。
四、甲乙双方约定于年月日前签订正式《上海市房地产买卖合同》或类似合同。
如果甲方未能履行本条所述事项的,应当双倍返还定金,如果乙方未能履行本条所述事项可,则已支付甲方的定金不予返还。
五、双方约定应当于签订房屋买卖合同后日内办理房屋买卖过户手续。
六、双方约定应当与过户后日内办理交房手续并应当办妥该房屋的维修基金、水电煤气以及有限电视的过户手续。
七、依据本协议,乙方应当支付给甲方的任何款项。若需通过转帐等方式支付的,甲方同意支付至以下账户:
户名:;开户银行:;账号:;
八、甲、乙双方在本协议盖章处书写的联络地址即为本协议下任何书面通知的送达地址,若因受送达方拒收或因联络地址错误无法送达的,均按照付邮日(以邮局邮戳为准)视作通知方已依本协议给予书面通知。若任何一方联络地址变更的,应及时书面通知相对方。
九、本协议各方约定的其他事项:。
十、本协议一式三份,经三方签章后即为生效,三方各执一份。
出卖方(甲方):买卖方(乙方):
代理人(代表人):代理人(代表人):
证件号码:证件号码:
联络地址:联络地址:
日期:日期:
定金收款收据
本人,身份证号码为
是上海市区路弄号室的产权人,兹收到购买上述房屋的购房定金人民币元整(大写)。
立此为据。
收款人:
年月日
定金合同 篇9
甲方:(卖方):________
住所:____________邮编:_____________
法定代表人:_联系电话:_______________
乙方(预购方):_____
住所:__________邮编:_____________
证件名称:______________证号:______________联系电话:______________
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致,就乙方向甲方预订《_____________》商品房事宜,订立本合同。
第一条乙方预订____《____________》____________幢____________层____________室(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋商品房预售许可证(证书号:),并经_____________测绘机构预测,该房屋建筑面积为___________平方米。该房屋定于_______年_______月_______日交付。
第二条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币______________元,乙方预订的该房屋总房价为人民币______________元,乙方采取方式。
第三条乙方同意签订本合同时,支付定金人民币__元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房预售合同的担保,签订商品房预售合同后,乙方支付的定金转为房价款。
第四条甲、乙双方商定,预订期为______天,乙方于______年______月______日前到____与甲方签订《上海市商品房预售合同》。
第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房预售合同的附件。
第六条在本合同的第四条约定的预订期限内,除本合同第七条、第八条约定的情形外,甲方拒绝签订商品房预售合同的,双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房预售合同的,无权要求甲方返还已收取的'定金。
第七条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房预售合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。
1、甲乙双方在签订商品房预售合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;
2、甲乙双方签订本合同后、签订商品房预售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。
第八条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房预售合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金:
1、甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;
2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。
定金合同 篇10
出卖人(以下简称甲方)____________________
买受人(以下简称乙方)____________________
第一条 目的
依据有关法律、法规,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就甲方拥有的二手车过户给乙方的相关事宜,签订本合同。
第二条 当事人及过户车辆情况
(一)甲方基本情况:
身份证
号码____________________
现居住地址____________________
邮政编码 ____________________联系电话____________________
(二)乙方基本情况:
身份证号码____________________
现居住地址____________________
邮政编码 ____________________联系电话____________________
(三)要过户的二手车的基本情况:
车辆牌号_____________车辆类型_____________
厂牌、型号 _____________颜 色_____________
初次登记日期_____________登记证号_____________
发动机号码_____________车架号码_____________
行使里程_____________km 使用年限至______年______月______日
车辆年检签证有效期至______年______月______排放标准
车辆购置税完税证明证号______(征税、免税)
车船使用税纳税记录卡缴付截止期 ______
车辆养路费交讫截止期______年______月(证号______)
车辆保险险种______
保险有效期截止日期 ______年______月______日
配置______
车辆非重大事故车辆(重大事故包括泡水、严重撞击、火烧、发动机改动等)
第三条 车辆价款、过户手续费
本车价款为人民币 ______元(大写______元),其中包含车辆、备胎以及______等款项。
过户手续费约为人民币______元(大写______元),由______承担(以实际发生费用为准支付)
第四条 定金和价款的支付、过户手续、车辆交付
(一)乙方应于本合同签订时,按车价款______%(20%)人民币______元(大写 ______元)作为定金支付给甲方。
(二)车辆在过户、转籍手续完成前,选择以下第( )项方式使用和保管:
1.继续由甲方的使用和保管。
2.交由乙方的使用和保管。
(三)方应于本合同签订后______日内,将本车办理过户□/转籍□所需的有关证件原件及复印件交付给______方(做好签收手续),由______方负责办理手续;______方为二手车经销企业时,由______方负责办理(过户□/转籍□)手续。
(四)自过户、转籍手续完成之日起______日内,乙方应向甲方支付车价款人民______元(大写______元),同时______方付清过户手续费。支付方式:(现金□/转帐□)
(五)如由甲方办理过户、转籍手续的,应于收到全部车价款之日起______日内将有关证件交给乙方;如车辆由甲方的使用和保管的应于收到全部车价款之日起______日内将车辆交给乙方(交付地点 ______)
(六)______________________________
第五条 双方的权利义务
(一)甲方承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故;应提供车辆的使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、海关监管、交纳税费期限、使用期限等真实情况和信息。
(二)甲方属二手车经销企业的,还应向乙方提供质量保证及售后服务承诺。
(三)对转出本市的车辆,乙方应了解、确认买受车辆能在转入所在地办理转入手续。
(四)双方应在约定的时间内提供各类证明、证件并确保真实有效。
(五) ______________________________
第六条 违约责任
(一)违反本合同第四条第3款,致使车辆不能过户、转籍,合同无法继续履行的,本合同解除。甲方违约的,甲方向乙方双倍返还定金并赔偿乙方相应损失;乙方违约的',则乙方无权要求返回定金并赔偿甲方相应损失。
(二)违反本合同第四条第4款,乙方未按合同约定支付的,应按延期天数向甲方支付违约金每天人民币______元。
(三)违反本合同第四条第5款,甲方延期交付过户、转籍的有关证件或车辆的,应按延期天数向乙方支付违约金每天人民币______元。
(四)违反本合同第五条第1款,乙方有权解除本合同,甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款,双倍返还定金并赔偿乙方相应损失。
(五)违反本合同第五条第2款,甲方应向乙方支付车辆价款的______ %(人民币______元)的违约金,并继续提供质量保证及售后服务承诺。
(六)违反本合同第五条第3款,致使车辆不能在转入所在地办理转入手续的,本合同解除,乙方无权要求返还定金,并赔偿甲方相应经济损失。
(七)违反本合同第五条第4款,致使出让车辆不能过户、转籍的,守约方有权解除本合同,违约方应支付人民币______元给守约方,守约方另有损失的,由违约方赔偿损失。
(八)________________________
第七条 风险承担
本合同签订后,车辆在过户、转籍手续完成并实际交付前:
(一)甲方的使用和保管的,由甲方承担风险责任。
(二)乙方的使用和保管的,由乙方承担风险责任。
第八条 争议解决方式
因本合同发生的争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第______种方式解决:
(一)向上海仲裁委员会申请仲裁;
(二)向人民法院起诉。
第九条 其它
(一)本合同未约定的事项,按照《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》以及有关的法律、法规和规章执行。
(二)双方因履行本合同而签署的补充协议及提供的其它书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
(三)本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式三份,由甲方、乙方和二手车交易市场各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章)_________ 乙方(签章)____________
签约时间:___年__月__日 签约时间:___年__月__日
x车 主:____________________________ 买方(承买人):___________________________
车 主 地 址: 买 方 地 址: ____________________________
车 主 电 话:买 方 电 话: 车主根据《旧机动车辆交易管理规定》,与买方就下列车辆的交易达成如下协议:
一、车辆情况
车类型号:___________________________车 身 颜 色:_________________________________________ 车牌号码:___________________________行 驶 公 里:_________________________________________发动机号:___________________________燃 料:_________________________________________车架号码:____________________________ 初次入户时间:_________________________________________
二、车辆具备下列证件及备件(在方格里打“√”为示):
□行驶证正、副本□购置税(费)证□路费收据 □车船使用税标志(发票)
□ 机动车辆登记证书 □定编证(使用证) □营运证 □备胎 □千斤顶 □钥匙
三、确认所购车辆的目前实际状况,不得以车况为由中途退车。
四、车主保证该车的.来源合法,手续齐全、真实有效,并承担因该车和手续不合法引起的法律责任。
五、成交价人民币(大写)____________________________元整(¥_____________________________________元)。
六、付款方式(在方格内“√”为示:)
a) 本协议签订后,买方一性付清全车款;办理车手续。
b) 本协议签订后,买方付购车定金人民币(大写)________________(¥_______元).在(¥________天内,
买方付清余款人民币(大写) ______________________元整(¥___________元)后办理提车手续.
七、办理过户:买方应主动积极按卖方的要求备齐过户所需资料,由卖方协助办理过户手续办,取得过户受理;回
执或行驶证(取证时间以车管所受理回执所规定的时间为准,包括顺延时间)。
八、违约责任:
1、卖方在收到买方购车款项后,将积极协助买方办理过户手续,如未能将车辆过户手续办妥(车管部门造 成的延误除外,届时双方协调解决),买方有权提出退车,但应维持该车交付时的状态,卖方将已付的购车款如数退还给买方。
2、买方应在提车后____日内卖方配合办理过户手续,如逾期未办理,应向卖方支付违约金_____________元。
3、如买方逾期未交清余款,卖方有权将该车另作处理不须通知买方,所收定金不再退还。
九、该车在20年 月 日 时 分以前发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由原车主或转让人负责,
该车在20年 月 日 时 分以后发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由承买人负责。
十、补充条款:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
十一、当该车从车方名下过户到买方名下,买卖双方办理完移交手续后,本协议即执行完毕。
十二、本协议地式贰份,买方一份,卖方一份,交易后代表签字盖章后生效。
备注:如需注明车辆营运或非营性质和车辆某一系统或某一部件的质量情况,请在条款中补充说明。
买方: (签章) 卖方: (签章)
年 月 日 年 月 日
________________________
定金合同 篇11
出租方(甲方):_________ 身份证号_________________________
承租方(乙方):_________ 身份证号_________________________
现有乙方看中甲方要合法出租的房屋,甲方愿意将房屋出租给乙方使用,甲乙双方就乙方支付甲方定金等事宜签订本协议。
一、甲方房屋地址
甲方所拥有的将要出租给乙方的房屋位于___________________________该房屋使用面积为__________平方米
二、房屋使用性质
出租房屋的使用性质为_________。
三、租赁期限
双方商定租赁期限为_____年______月______日起至______年_____月______日止。
四、定金
1.乙方在签订本协议时支付甲方定金人民币__壹万___元整(大写),以此作为甲、乙方双方当事人订立商品房租赁合同的'担保,签订商品房租赁合同后,乙方支付的定金转为房屋租赁款。 甲方收到定金后应书面签收定金条。
2.本协议签定后至租期开始前,如甲方违约,则五倍返还上述定金与乙方;
五、房屋租金及管理费
1.数额:双方商定房屋租赁定金为人民币__壹万__元整。支付方式为付__现金__。
2.甲方承担___物业管理费__(如物业管理费等)。
六、 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房租赁合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。
1、甲乙双方在签订商品房租赁合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;
2、 甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房产权利的。
七、 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房租赁合同的,甲方应五倍返还乙方已支付的定金:
1、 甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;
2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、拆迁、查封等事实的。
八、甲乙双方应当在约定的期限(不超过六十天)内签订商品房租赁合同。约定期限内未签订的,本合同自动失效。
九、 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:
1、 提交当地仲裁委员会仲裁。
2、 依法向当地人民法院起诉。
十、其他
1.甲乙双方商定在_______年_______月______日前签订房屋租赁合同,到时甲方应带好房屋产权权利人的有效证件、房地产权证,乙方应带好本人有效证件,甲乙双方任何一方不如期签约可视为违约。
2.若房屋所有权属于第三方,签订房屋租赁合同时应有第三方在场,并征得各方同意和签订相关租赁合同。
3.甲乙双方商定好的租房附属设施:_______________。
甲方(签字盖章):___________ 乙方(签字盖章):_____________ 身份证号____________________ 身份证号______________________ _____年____月____日 ____年____月____日
定金合同 篇12
卖方(以下简称甲方): 身份证号:
买方(以下简称乙方): 身份证号:
甲乙双方在自愿、平等、诚实守信的基础上协商一致订立本合同,条款如下:
一、房产详情(以下简称该房产)
1、地址:
2、建筑面积2产权证号:
二、成交价及付款方式:
1、该房产成交总价为人民币(小写: )该款已含房价,配套设施,维修基金及现有装修。
2、乙方于月__________(小写: )给甲方,此定金过户时冲抵房款。
3、付款方式:乙方于办理完该房产买卖公证,取得产权处收件收据时付首款人民币 (小写: )给甲方,其余款共计人民币 (小写: )乙方办理银行按揭支付给甲方。
4、该房产办理过户手续所需交纳的费用由承担。
三、合约方义务:
1、甲方保证上述产权权属清楚且对该房的详情描述及现况说明属实,并对出售之房有出售之权利且该房屋依法可以出售,且承诺已取得共有权人的同意,有权签定本协议,可依法配合乙方交付该房产。
2、甲乙双方应备齐过户时所需资料,到公证机关订立统一的'房屋买卖合同,届时甲乙双方和其他共有权人必须到场签字。
四、违约责任:
1、甲方在签定本合同后不履行本合同条款,或甲方的过错导致乙方无法履行本合同的,甲方除将乙方已付定金如数退还外,还应按双倍的金额(即人民币 )赔偿乙方。
2、乙方在签定本合同后不履行本合同时,甲方不退定金。
3、甲方在办理完产权过户后应将该房交付给乙方。若甲方逾期交付该房屋,则每逾期一日,甲方应按房屋价格的千分之五向乙方交付违约金。
4、在房屋移交给乙方时,其该建筑物范围内的已有设施一并移交给乙方,同时甲方必须结清交房前该房所有产权的物管费、卫生费、水、电费、税收费、收视费等一切费用。
五、补充条款
以上条款双方不得违约,经双方签字后即生效,且具有法律效力。双方各执壹份。
卖方(甲方): 买方(乙方): 电话: 电话: 地址: 地址: 日期: 日期:
定金合同 篇13
房屋代码:___________
甲方(卖方):_______
住所:_______________
邮编:_______________
法定代表人:_________
联系电话:___________
乙方(预订方):_____
联系电话:___________
住所:_______________
邮编:_______________
证件名称:___________
证号:_______________
甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用原则,经协商1致,就乙方向甲方预订商品房事宜,订立本协议。
第1条 乙方预订_________区_________街(路)_________号《_________》项目_________幢_________层_________室(以下简称该房屋)。甲方已取得该房屋商品房预售许可证(证书号:_________),并经_________测绘机构预测,该房屋建筑面积为_________平方米,套内建筑面积为_________平方米。该房屋甲方定于_________年_________月_________日交付给乙方。
第二条 乙方预订该房屋每平方米套内建筑面积单价为人民币_________元,总房价为人民币_________元,乙方采取方式付款。
第三条 乙方同意签订本协议时,支付定金人民币_________元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房买卖合同担保,签订商品房买卖合同后,乙方支付定金转为房价款。签订商品房买卖合同时,买卖单价应以本协议第二条约定单价为准。
第四条 甲、乙双方商定,预订期为_________天,乙方于_________年_________月_________日前到_________与甲方协商签订商品房买卖合同。
超过预订期,乙方未与甲方协商签订商品房买卖合同,甲方有权解除本协议。甲方解除本协议,定金不予返还。
第五条 甲方同意将发布或提供广告、售楼书、模型、样板房所标明房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房买卖合同附件。
第六条 有下列情形之1,乙方拒绝签订商品房买卖合同,甲方应全额返还乙方已支付定金。
1.甲乙双方在签订商品房买卖合同时,因面积误差处理、户型结构、土地使用年限、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款存在分歧,不能协商1致;
2.甲乙双方签订本协议后、签订商品房买卖合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利。
第七条 有下列情况之1,乙方拒绝签订商品房买卖合同,甲方应双倍返还乙方已支付定金:
1.甲方未以本协议第二条约定单价作为商品房买卖价格;
2.甲方未遵守第五条约定;
3.甲方未告知乙方在签订本协议前该房屋已存在抵押、预租、查封等事实。
第八条 除本协议第六条、第七条约定情形外,乙方在预订期内提出解除本协议,无权要求甲方返还定金。
第九条 其他约定。
第十条 甲乙双方签订商品房买卖合同后,本协议自行终止。
本协议1式_________份,甲乙双方各持_________份,_________、_________各执1份。
第十1条 本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成,按下述第_________种方式解决:
1.向_________仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
甲方(签章):_________
_________年____月____日
乙方(签章):_________
_________年____月____日
运输合同十三篇
这篇“运输合同”文章是编辑从网络上精挑细选的,并进行了一些改动。随着当今法制时代的不断变迁,学会撰写合同是非常重要的。掌握合同的阅读能力,对我们的工作有很大的帮助,还能增加个人在职场上的竞争力。请将本网页的链接加入收藏夹,以备将来使用!
运输合同 篇1
托运方:(以下简称甲方)
承运方:(以下简称乙方)
根据国家有关运输规定及为确保甲方的货物安全顺畅的运输,经过双方友好协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、货物标的
二、货物起运、到达地点
起运地点:
达到地点:
三、双方的权利义务
1、乙方确保参运的每部车辆手续齐全合法、购买第三者责任保险,并乙方负责派出车辆在运输任务完成之前应保持24小时通讯联络畅在乙方处备案,如甲方需检验,乙方有义务提供。通,并提前1小时向收货人发出货物到达通知。货物运达目的地后在交付货物时必须验证收货人的身份。以发货磅单为依据,对货物包装、数量进行现场检验清点。经双方确认后由接货方签收,乙方执回单作为到货凭证。
2、乙方独自承担车辆运输过程中各种正常和非正常费用(含事故赔偿、乙方要确保所承担运输货物安全、及时、保质、保量抵达指定地点;乙方应确保参运车辆熟悉并自觉遵守甲方和收货方的有关规章制甲方负责提前告知乙方每批托运货物的品种、数量、起运地、到达甲方负责提供在甲方场地内计量等方便;甲方负责对到达货物的检验,若有异议应及时告知乙方;甲方负责装车,无甲方书面请求协助函,乙方人员不得自行参与装违章处罚等);度,按顺序排队装车、进出大门、计量等;地。无甲方指派,乙方不得擅自参运、托运;车工作。
四、运输费用。结算方式
运费随市场价格的调节,双方协商确定。乙方凭承运单、甲方过磅单客户联及相关货物运输完成凭证与甲方结算运费。
五、合同的保证
为确保甲方托运货物的安全,乙方应向甲方交付保证金(_)万元,待乙方合同义务全面履行完毕后退还。
六、违约条款
1、乙方负责承运的货物若发生货物置换、偷盗、加水等损害甲方利益因乙方车辆在运输、卸车等过程中的各种原因,可能给甲方和收货因乙方原因导致甲方货物未能及时运抵指定地点并未告知甲方的,的行为,乙方应按当批货物价值的3至20倍支付甲方违约金;方造成的直接经济损失和连带经济、法律责任,一律由乙方承担;按每车次处罚1000元,如影响甲方和收货方正常生产而造成直接和间接经济损失,应由乙方负责赔偿;
2、因乙方违约给甲方造成的经济损失,甲方有权从乙方的运费结算或如合同保证金不足额时,乙方应在(_)日之内予以补齐。如乙方派出车辆未按约定时间将货物运达、将货物错运到达地或错保证金中予以直接扣抵;交收货人或擅自变更到货地点的,除乙方应将货物无偿运到指定的地点,交给指定的收货人外,乙方应向甲方支付(__)的违约金,并承担因延迟到达给甲方和第三方带来的经济损失。
七、合同的解除和终止
合同到期,双方履行义务完毕,合同自然解除;本合同执行过程中如有异议经双方协商仍无法取得一致时,守约方当乙方违反本合同第六条约定时,甲方可单方终止合同;乙方如发生罢运或干扰、威胁、恐吓等影响甲方正常生产和经营秩可单方终止合同,但需提前15日告知另一方;序的行为,甲方可单方终止合同;
八、其他:乙方工作人员或其雇佣人员不得在甲方厂区从事其工作范围以外的任何作业,发生的一切伤亡,乙方自行负责。
九、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行友好协商解决。
十、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
十一、合同自_年_月_日起生效,执行期至_年_月_日止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
运输合同 篇2
甲方:_________
乙方:_________
甲方于_________年_________月_________日对_________至_________客运班线经营权进行招标,乙方经投标(递交服务质量承诺书),取得该班线的经营权,双方本着平等、自愿的原则,订立本合同。
第一条乙方获得的客运班线经营权使用期限为_________年。
客运班线起讫点:_________至_________(往返);日发班次:_________;途经线路_________;班车类别:_________(直达或普通);客运班线类型:_________类班线;营运里程:_________(其中高速公路里程_________,占总营运里程_________%)客运班线起讫车站:_________(始发站)至_________(终点站)。
乙方投入营运客车_________辆,客车技术等级为_________,客车类型等级为_________,座位数为_________座。
第二条甲方的权利和义务
1、甲方有权根据国家及省有关规定,在乙方就国家及省新规定与招投标文件有冲突时,甲方有权按照新规定提出要求,并对客运有关服务质量、运输设备、经营行为等方面提出具体要求。
2、甲方有权对乙方在经营期内的服务质量、运输设备、经营行为、运输证件、票据使用、车辆技术状况、价格执行、交通规费缴纳等定期进行考核。
3、甲方根据社会经济发展和市场要求,有权在经营权使用期内对同班线进行招标增加运力和班次。
4、经营权使用期满后,甲方有权无条件收回。
5、甲方应按照招投标文件尽快为乙方办理有关营运手续。
6、甲方应依法维护乙方的正当权益,加强客运市场秩序管理,对干扰乙方正常经营的非法经营和不规范经营行为依法查处。
第三条乙方的权利和义务
1、乙方须于_________年_________月_________日前办理有关审批手续,并在审批后_________日内投入营运。
2、乙方须遵守道路客运管理有关法规,服从管理,守法经营。按照"定线路、定站点、定班次、挂线路标志牌"运行。
3、乙方须按照核定车辆、线路、班次、站点、运价运行,准点发车,不得沿途揽客,不得擅自改变、延伸线路、增减班次和增加客车座位。中途不得无故更换车辆,不得以不正当手段揽客、绕行揽客或者将旅客移交他人运送。
4、乙方在经营权使用期内不得转让线路使用权。不得以直接或间接方式进行转包经营。高速线路经营权须实行公车公营。
5、乙方应严格履行投标文件或服务质量承诺书中承诺的事项。
6、乙方须充分了解并自行承担因政策和市场变化所可能产生的经营风险。经营权使用期内,不得随意停发班次或终止运行,如确有难以维持经营情形的,须在停班30日前向甲方提出申请,经批准后方可停止运行,停止运行后的一切后果由乙方自负。
7、线路经营权使用期内,如遇特殊情况(如春运客运高峰期、战备运输、抢险救灾等),乙方须无条件服从运管机构调派。
8、因经营权使用期满或其他原因中标线路终止营运的,乙方自行安排其车辆、员工、设备等。
9、对甲方在管理和履行合同中出现的问题,乙方有权提出异议或向甲方上级部门反映或投诉。
10、因乙方过错造成旅客漏乘、误乘的,乙方应当按照旅客的要求退还票款或安排改乘;造成旅客人身伤害或行李丢失损坏的,乙方应当承担相应的赔偿责任。
第四条违约责任
1、合同生效后甲方拒绝或无故拖延办理相关审批手续给乙方造成损失的,应予以赔偿。
2、乙方逾期未办理相关审批手续、逾期未投入营运,或经营期间擅自停班超过6个月的,视为自动放弃经营权,甲方有权终止合同,将线路移交候补中标方经营或将线路流标,乙方投标的'履约保证金不予退还。
3、乙方不按规定车辆、线路、班次、站点、运价运行或擅自转让线路经营权,以及转交经营的,甲方按照规定进行处罚,并有权终止合同,收回经营权。
第五条甲方招标文件、乙方投标文件或承诺书和招标线路经营服务承诺考核标准是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。乙方同意按照甲方招标文件中有关服务质量、运输设备、经营行为等方面要求及乙方投标文件或承诺书的承诺经营,按照考核标准接受甲方考核,并按照招标文件的相关条款接受处理。
第六条变更
乙方需要过户、变更经营范围、车辆更新的,必须经甲方批准,并按照规定到工商、税务部门办理相关手续。
乙方歇业或停业的,应当提前15日向甲方提出申请,经批准后,交回营运证牌和经营票据,办理歇业和停业手续。
第七条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(一)提交_________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第八条本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
甲方(托运方):
乙方(承运方):
xx年xx月xx日
运输合同 篇3
运输中介合同范文1
甲方:
乙方:
为保障甲方货物运输质量和安全,经甲乙双方协商,拟定以下条款,以便双方共同遵守:
一、甲方出产的所有化工产品(委托乙方中介车辆运输给各个客户,甲方承诺自合同签订之日起一年内不再委托其他中介机构。甲方以元/吨/公里的运价(含中介费)委托乙方为其中介车辆。此价格若因国家政策包括路、桥费,油料费的调整,根据行情可作相应的调整。
二、乙方为保证甲方货物的运输质量和安全,承诺其中介的车辆全部为车检部门检验合格的车辆,并保证其所有中介车辆的驾驶员,均有车辆管理部门所发的驾驶证。
三、甲方的责任,甲方保证其交付运输的货物是合法商品,并有相对应的法律文(证)件,若因没有合法有效文(证)件被司法及行政部门查扣或处罚,与乙方及其中介的车辆无关。
四、乙方的责任,乙方保证其中介的车辆除本合同第二条所规定的条件外,还必须保证甲方的货物不被其中介承揽运输的驾驶员私吞、隐匿。如出现此种情况,乙方承担相对应的责任。
五、乙方按甲方要求,中介到合适吨位的车辆后,甲方应对中介车辆进行检验,甲方认可后应与每个车辆签订货物运输合同。货物在运输过程中,因意外事故或其它原因产生的责任,甲方应根据货物运输合同追究车辆车主与驾驶员的责任,与乙方无关。但是有证据证明货物的丢失是驾驶员行窃所为的,甲方可以追究乙方的赔偿责任。
六、乙方应及时的为甲方中介运输车辆到甲方指定地点装货,如因乙方的责任,造成甲方的货物不能及时运输产生非必要运输损失的,乙方承担相应的责任。
七、甲方委托乙方代理向每个运输车辆支付运费, 乙方在每个 前向甲方提供相应的票(单)据,甲方在 前支付当月的运费。乙方向每个车辆支付运费不及时或发生其他纠纷与甲方无关。
八、违约条款:
1、甲方不能及时支付运费,以所欠运费额的 日,向乙方支付滞纳金。
2、乙方不能按甲方要求中介到符合甲方要求的车辆所耽误的时间和给甲方造成的运输损失,乙方应当予以赔偿。
3、货物的损坏、匿失,按本合同第五条、第六条执行。
九、本合同未尽事宜,甲乙双方平等协商解决或签订书面补充协议。书面补充协议未达成以前,须按本合同执行。
十、甲乙双方的争议如不能协商解决,任何一方均可在原告住所地向人民院起诉。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具有同等法律效力。本合同签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
运输中介合同范文2
订立合同双方:
托运方:____________;(以下简称甲方)
承运方:____________。(以下简称乙方)
托运方详细地址:____________
收货方详细地址:____________
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 货物名称、规格、数量、价款
第二条 包装要求 托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
第三条 货物起运地点____________
货物到达地点____________
第四条 货物承运日期____________
货物运到期限____________
第五条 运输质量及安全要求_____________________
第六条 货物装卸责任和方法________
第七条 收货人领取货物及验收办法____________________________________
第八条 运输费用、结算方式___________________________
第九条 各方的权利义务
一、托运方的权利义务
1.托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。
2.托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
二、承运方的权利义务
1.承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理。
2.承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。
三、收货人的权利义务
1.收货人的权利:在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时,收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议。
2.收货人的义务:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。超过规定提货时,应向承运人交付保管费。
第十条 违约责任
一、托运方责任
1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按其价值的________%偿付给承运方违约金。
2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。
3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。
4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。
5.罐车发运货物,因未随车附带规格质量证明或化验报告,造成收货方无法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。
二、承运方责任
1.不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的,承运方应偿付托运方违约金________元。
2.承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到,承运方应偿付逾期交货的违约金。
3.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。
4.联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏,应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。
5.在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:
①不可抗力;
②货物本身的自然属性;
③货物的合理损耗;
④托运方或收货方本身的过错。
本合同正本一式二份,合同双方各执一份;合同副本一式____份,送……等单位各留一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
运输中介合同范文3
(以下简称甲方)(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《汽车货物运输规则》、《道路货物运输服务业管理办法》有关规定,签订本合同如下:
签约地: 年 月 日
一、本批货物运输由承运方安全抵达目的地,签约日期为起运日期,到达日期为 年 月 日,托运方和承运方商定,每吨运价 元,每车 元。
二、承运方将货物装车运往目的地,经收货方签收后由 方付清运费。
三、货物在运输途中,因车主手续不全造成罚款的经济损失,由车主负责,有关停车、食宿、过桥过路等其他费用由承运方负责。有关货损、货差、雨湿、污染、损坏、短件少两以及交通事故造成的经济损失由承运方负责。
四、托运方和收货方有关责任依《汽车货物运输规则》处理。合同书一式二份,中介、承运方各执一份,由各方签字后生效,未尽事宜,以各方确认为准。
五、托运方和承运方单方违约,按本批货物总价值的 %承担违约处罚,发生争议依上述法规处理,中介方予以见证,不偏袒任何一方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
运输合同 篇4
汽车货物运输合同
甲方(托运人)
地址:
乙方(承运人):
地址:驾驶证编号:
车牌号码:
甲、乙双方在平等、互利、协商一致的基础上,依据《合同法》等法律、法规规定,就货物运输等问题 达成如下一致协议。
一、合同期限:本合同履行期限从月日至本次运输货物卸车完成为止。
二、在上述合同期限内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输。
货物运输名称:
数量:
价值:
运费:
到货地点:
收货人:
运输期限:
三、甲方的权利、义务。
1、按照国家规定的标准对货物进行包装,没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输的原则进行 包装,甲方货物包装不符合上述要求,乙方应向甲方提出,甲方不予更正的,乙方可拒绝起运。
2、按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。
四、乙方的权利、义务。
1、按照甲方的要求,在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
2、承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。
3、乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证或收取货款,在返回后,应将其收取的货款或收 获凭证及时交付给甲方。
4、乙方对甲方交付承运的货物负有安全保护义务,若运输途中发生货物被盗、毁损、雨淋等,乙方应 承担赔偿责任。
5、在运输过程中发生的事故由乙方自己负责。
五、运输费用运输完毕一次性结清。
六、由于本合同发生纠纷双方可以协商解决,如不能协商,双方都可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议未经事宜,可以签订补充协议,补充协议与本协议有抵触之处,以补充协议为准。 本协议一式两份,由甲、乙双方各执壹份,自双方签、盖章后生效,每份协议均有同等法律效力。 收货联系电话:
甲方(盖章):
乙方(签名):
年 月 日
汽车零部件运输合同范本
经由某某有限公司(以下简称甲方)委托由 (以下简称乙方)从奇瑞配套供应商(以下简称丙方)处运输配套零部件至甲方,乙方全权负责甲方的汽配零部件运输及相关工作。甲方与丙方就执行与乙方的运输及相关工作达成如下协议:
第一条 合同签订人
甲 方: 某某有限公司
法定代表人:
注 册 地 址:
乙 方:
法定代表人:
注 册 地 址:
丙 方:
法定代表人:
注 册 地 址
第二条 包 装
1. 丙方的包装应符合甲方的《包装认可协议》。
2. 乙方对甲方与丙方的《包装认可协议》进行确认。
3. 只有经过三方共同确认的包装后,运输事务才可执行。
4. 经三方确认的产品包装,未经甲、乙方同意丙方不得更改。如丙方未经甲、乙方同意更改包装,由此造成帐物混乱或增加的管理等费用一切由丙方负责;若包装协议需更改,产生费用增减,由甲方和丙方协商解决。重新签订新的《包装认可协议》。
第三条 到货计划
1. 丙方执行甲方原有采购计划进行备货。
2. 具体计划由甲方和丙方商讨提供,采用jit看板供货,即甲方发出看板需求由乙方传至丙方,丙方按照看板的需求进行发货。
3.如出现新的供货方式的变化,由甲方通知丙方,协调解决。
第四条 到货与验收
1. 乙方按照甲方要求的时间段送至甲方。
2. 丙方在货物发出后,应随附供货清单、出厂检验单(含合格证或检验合格章)、提货单、附带看板给甲方,作为甲方收货或办理货物入库的依据。
3. 甲方在收到货物后及时根据供货清单对乙方货物数量和外观质量进行检验,办理收货手续。如实收货物与发货清单相符,甲方在供货清单上签盖章认可,作为对帐凭证及甲方付款的依据之一。如没有免检的零部件由甲方收到货物两个小时内进行检验,该货物合格后交付。否则,在下次乙方运输返回时带回上次不合格品至丙方。
4. 如实收货物(含内包装数量)与供货清单不相符或有错装、缺件、不合格等现象,甲方应立即通知乙方、丙方,并根据具体情况协商解决。乙方、丙方应保证甲方的生产线正常运行。
第五条 运输
1. 乙方保证能使用甲方指定的运输车型及车辆装备的要求
2. 乙方保证运输使用车辆的整洁与卫生。
3. 乙方保证执行甲方规划的外部运输路线。
4. 甲、乙、丙方将每月记录的运输数据进行核实,以便费用的结算。具体运输数据包括:每日/每月的运输频次明细(单向行程)、运输总天数(天当日按8时至次日8时计算)。
5. 对由于乙方运输不善或未按甲方规定运输引起任何丙方的损失,甲方不承担任何责任,所有责任由乙方承担。
第六条 服 务
1. 甲方承担乙方运输的货物和器具的本方装卸服务。
2. 丙方承担乙方运输的货物和器具的本方装卸服务。
3. 本着对甲方和丙方提供优质服务的原则,乙方可以提供运输以外业务的服务。
4. 乙方无偿提供因为零部件质量问题产生的紧急运输,丙方无条件配合,以保证甲方生产线的正常生产。
5. 运输以外业务的服务,其服务费用另行协商解决。
第七条 三方责任
甲方责任:
1. 甲方根据库存和生产计划对丙方下发《供货计划》,以便确保丙方的生产顺利、库存合理。
2. 甲方保证按照到货批次,对货物进行先入先出。
3. 甲方有责任把供货过程中发生的问题及时返馈给乙方。
4. 保证对乙方装卸服务及时,对装卸过程中产生的损坏负责。
5. 甲方负责看板需求信息的发出,并对看板的流失负责解决。
6. 甲方负责解决运输过程中产生的责任纠纷。
7. 甲方负责发出紧急运输信息的发出。
8. 负责运输数据的记录
9. 甲方对乙方与丙方的服务质量进行考核、评价。
乙方责任:
1. 严格保证产品运输过程中的质量,运输出现的质量问题由乙方独立承担损失。
2. 承担从丙方发货到甲方入库前货物数量差异的责任。
3. 保证能按照看板需求的数量、准时完成自己的运输服务。
4. 承担因运输原因影响甲方生产线停产的处罚,按甲方生产线每停线一分钟罚款5000元计算。
5. 负责看板的传递以及其传输过程中流失责任。
6. 负责运输数据的记录。
7. 负责承担甲方产生的紧急运输。
8. 不按甲方规定的时间和要求配车运输,乙方应偿付丙方违约金 5000 元/次,同时甲、丙方的所有损失由乙方承担。
丙方责任:
1. 负责产品的包装质量。
2. 负责开具《供货清单》,为清单的正确性负责。
3. 保证对乙方装卸服务及时,对装卸过程中产生的损坏负责。
4 . 承担因合作、装卸不及时等原因影响甲方生产线停产的处罚,按每停线一分钟罚款5000元计算。
5. 负责运输数据的记录。
6. 无条件承担紧急运输的配合工作。
7. 承担对乙方服务质量的考核。
第八条 运输收费标准
一、 本地的短途运输的收费标准(本标准仅适合短途)
1、 乙方运输费用的收费标准为 元 /月 (一月26个工作日)。
2、 如果有一个月的工作日非标准的26日,增减的天数按 /日的标准在月费用上增减。
3、乙方的运输费用由丙方:
共同承担。
(附运输费用分摊标准)
4、乙方的运输费用结算策略与结算时间为当月1日开始结算上月费用。
5、甲方不介入费用的收取与分摊。
二、上海等地的长途运输的收费标准(本标准仅适合长途)
1、乙方运输费用的收费标准为 元/次
2、乙方的运输费用由甲方承担。
3、乙方的运输费用结算策略与结算时间为当月15日开始结算上月费用。
4、甲方运输费用的收费标准为 。
5、甲方的费用由丙方承担。
6、甲方的运输费用从当月的丙方的货款中扣除。
第九条 不合格退件
1、丙方每半月对甲方出现的不合格品进行一次处理。
2. 甲方负责将丙方装配不合格件统计,出具《不合格退货单》,由丙方确认或丙方授权乙方确认。
3. 经过丙方确认或乙方确认的不合格退件由甲方装载与乙方的运输车上,运至丙方,不在单独组织运输,不合格品的返回运输乙方不计算费用。
4. 对没有免检的零部件出现质检不合格的产品由乙方返回丙方时,及时带回。
5. 其他因运输过程中产生的不合格品,由乙方与丙方双方另行解决。
第十条 不可抗力
1. 因任一方因不可抗力未能履行本合同,对于不可抗力的影响存续期间不履行其义务。
2. 遭受不可抗力的一方应在10日内立即将不可抗力事故原因、事故持续时间以及事故的影响通知给另两方,并且提供充分的证据。
第十一条 争 议
合同在履行中如果发生争议,三方应协商解决。如果协商无效,三方同意提请在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第十二条 合同终止及期限
1、未作说明的地方,以甲方管理制度和管理要求为准。
2、本合同一经三方签立即生效。
3.(1)下列情况之一发生时,甲、丙方有权随时解除本协议,并且不负任何责任, 并且要求乙方赔偿由此给甲方和丙方造成的一切损失
(a)乙方在报价、服务和运输过程中有欺诈行为;
(b)甲方不再继续经营、宣告破产、被指定接管人或有其他任何破产法所提供的便利条件发生;
(c)乙方所提供的服务质量严重不满足甲方或丙方的要求,连续三次或一月内总计三次出现严重事故导致甲、丙方抱怨,而且未能及时有效的改进;
(d)乙方在接到就甲、丙方违约通知的7天内未能纠正其违约行为;
(e)在本协议谈判或履行过程中,乙方提供的重要事实的陈述不真实或未能以书面材料或陈述形式提供重要资料;
(f)针对协议所述产品而言,乙方从事非法、违反有关法律的行为。
(2)一旦本协议终止:本协议一经终止,所有一方所欠对方金额(双方有争议的款项除外)都应结清,所有的付款周期仍然为上述付款的规定。
(3)本协议可在每次规定的期限到期后自动续延6个月,除非一方在该期限到期至少90天前以书面形式向其他两方发出终止通知。否则连续多次,本协议为是一个固定期限的协议。
第十三条 其 他
1. 三方都必须遵守法律法规。乙方应自费获得因签署和履行本协议所有必要的政府批准,许可和登记,并且经要求应把上述有关复印件提供给甲方、丙方。乙方相信其将继续生意兴旺而不必屈服于非法及不道德的要求。乙方将不会同其有理由认为或怀疑任何从事非法或不道德经营的承包商、批发商、代理人、客户或任何其它人有生意往来。乙方不得直接或间接向任何政府官员、政治团体官员或政治团体或其候选人提供、许诺或支付任何有价值之物,以谋求乙方或丙方不正当利益或引导该管理人员利用其影响力帮助乙方或丙方获得某些业务。如果乙方或由其负责的人(包括但不限于乙方的董事,管理人员,雇员和代理商)不能遵守本条所述的规定,则将构成乙方立即终止本协议的正当理由。而乙方对此无权向甲、丙方提出任何索赔.
2.乙方保证其股东、合伙人、管理人员及其他雇员中无甲方前雇员或现雇员亲属,甲方认可的除外。如上述陈述即将变得不再真实之时,甲方同意提前以书面形式通知乙方,并进一步同意乙方有权随时提出改正要求和意见指导,如 60天内乙方无改正行为,甲方有权提前终止本协议。并无需对乙方承担任何责任。如果上述陈述不再真实而乙方未通知甲方,在甲方发觉并提供真实、有效且及时的有关证据充分说明陈述之虚假后,甲方同意与乙方的全部协议(包括但不限于本协议)及合同在陈述不再真实之时自动终止。
3.三方应各自承担中国政府,其代理机关或地方政府依据税法就本协议的履行向其征收的一切税收 (包括但不局限于增值税、营业税、关税和其他税收)。
4. 合同任何一方未行使本合同条款所享有的权利,均不应视为放弃这一权利,也不应妨碍该方以后行使这一权利。
5. 如果本合同中任何条款或任何合同双方商定增加的任何条款无效或失效,则本合同其余部分不应因此而受到影响。尽可能相同的条款来取代无效或失效条款。
第十四条 合同法律效力
1. 本合同正本一式三份,丙、乙双方各执一份,甲方保留一份;副本若干份,由甲方分送有关部门。
2. 本合同经甲、乙、丙三方签盖章之日起生效,有效期6个月,具有法律效力。本合同未尽事宜,三方本着友好协商的原则,制定补充协议。该补充协议与本合同具有同等法律效力。若甲方与丙方的供货合同终止, 本合同自动终止。执行终止条款。
甲方:
乙方:
丙方:
汽车运输合同范本格式
汽车运输合同(2) | 返回目录
甲方(托运方):
地址:
传真:
乙方(承运方):
地址:
电话:
传真:
甲方指定乙方为甲方货物提供公路运输服务。双方经友好协商,就具体事宜达成如下协议:
第一条:承运货物及起止地点
1.1、 托运的主要货物为:
包装:甲方确保产品符合有关国家规定的标准包装。
属性:化工产品
1.2、 货物的起运地点:
1.3、 到达地点:永红化工指定的送货地点。
1.4、 甲方托运的其它货物及服务内容,以货物运单或补充协议说明。
第二条:操作流程
(1) 甲方发出运输指令(2)乙方回复认可书(3)甲方装货(4)双方验货签收(5)发往目的地交货(6)收货单位验签(7)验收后取回单(8)将回单交回甲方(9)甲方承付运费。
第三条:甲方的义务和责任
3.1、甲方至少提前8小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令,通知内容包含发运时间、运输方式、货物名称、数量;并准确提供发运地方和目的地址及联络方式方法等信息。如发生特殊情况,甲方在乙方派出车辆前3小时有权对合理的内容进行变更。
3.2、甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品。
3.3、甲方负责对乙方有关责任人和操作人员进行必要的运作要求培训。
3.4、因甲方交代不清而引起的无法抵达目的地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责。
3.5、甲方保证按合同要求在乙方向甲方提交相关单据时及时结算运费给乙方。汽车运输合同范文节选!
第四条:乙方责任
4.1、乙方接受甲方的委托,为其提供货物运输服务,乙方应及时操作转运货物,安全、准时、准确地将货物运至甲方指定的目的地并派送到门。
4.2、司机把货物送达目的地后,若客户对货物有任何意见,司机绝对不可以与客户发生争持,应立即与乙方负责人联系,并将事件及时回报给甲方。
4.3、乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行,若因特殊情况,货物没有按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。
4.4、乙方在承运过程中发生的货物被盗、丢失、淋湿、货损、交货不清、货物破损等,概由乙方负责。
4.5、由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决,若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成甲方损失应由乙方负责赔偿。
4.6、甲方若委托乙方代办货物运输保险,乙方应配合甲方进行保险,并对投保的货物承担全部的责任。
4.7乙方不得向甲方员工赠送财务,若经发现,甲方有权处理乙方未结运费。
第五条:费用及结算方式
5.1、费用的结算标准为:详见附件《志成物流货物运输报价表》
5.2、结算方法为:每月5日前结算上月发生的运输费用,乙方需交付有效作业凭证及结算汇总表,经甲方审核无误后在3个工作日内支付乙方运费,如遇节假日则时间顺延。如有扣除的款项,应在运费中扣除。货到提付运费的甲乙双方都备有底根,以便于查账。
第六条:违约责任
6.1、因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。
6.2、乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的货物过期送达的,按甲方规定条列处理。如果造成货物误收而丢失,乙方应照价赔偿。
6.3、由于乙方的过失造成货物过期到达,超过《公路运输价格表》上双方所约定的时间(且没有取得甲方的认可),每次乙方需支付给甲方人民币100元的违约金。由于不可抗力造成乙方交货延误,影响执行合同时,乙方应及时通知甲方并采取措施防止事件的扩大。经双方协商可适当放宽到货时间。
6.4、合同终止后,甲乙双方不在合作,双方在一个月内结清所有运费。
第七条:文本及时效
7.1、本合同签订时,双方必须出具法人资格文件合其他注册资料。如属法人委托人签署的,应有法人委托书原件。
7.2、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
7.3、本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日
7.4、本合同自双方签盖章之日起生效。
7.5、自本协议生效之日起一个月内为试用期,试用期内,如乙方要求提前终止合同,必须提前15天通知甲方。否则甲方有权不退还乙方未结运费。
7.6、本合同全部内容属商业秘密,双方均有责任保守秘密。
第八条:变更与终止
8.1、合同如有变更或者补充,经协商一致后,以补充协议形式确定,补充协议与原合同具有同等效力。
8.2、本合同终止后,合同双方仍承担合同终止前本合同规定的双方应该履行而未履行完毕的一切责任与义务。
8.3、合同如需提前终止,须双方书面同意。
第九条:纠纷及其仲裁
若合同在履行中产生纠纷,双方应及时协商解决。协商无效的,可向合同履行地人民法院申请诉讼解决。汽车运输合同范文节选!
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
代表人: 代表人 :
签署日期: 签署日期:
荥阳市某生产资料公司汽车运输合同纠纷一案
汽车运输合同(3) | 返回目录
原告(反诉被告)郑州快捷运输有限公司。住所地荥阳市火车站站南路。
法定代表人裴松军,经理。
委托代理人孟水,河南神龙剑律师事务所律师。
委托代理人赵喜秀,女,1968年5月22日出生。
被告(反诉原告)荥阳市农业生产资料公司。住所地荥阳市火车站。
法定代表人李海成,经理。
委托代理人陈慧玲,河南龙图律师事务所律师。
委托代理人禹群超,河南龙图律师事务所律师。
原告郑州快捷运输有限公司(以下简称快捷公司)诉被告荥阳市农业生产资料公司(以下简称农资公司)汽车运输合同纠纷一案,本院受理后,被告提出反诉,本院依法组成合议庭,公开开庭合并进行了审理。原告法定代表人裴松军及委托代理人孟水、赵喜秀,被告委托代理人陈慧玲、禹群超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称,XX年3月8日原告曾与荥阳市农业生产资料公司万山路批发部(被告非法人分支机构)(以下简称批发部)签订运输合同一份。合同约定由原告负责运输该批发部组织的货源(荥阳火车站至豫龙镇阿波罗肥业有限公司),每月月底为结帐时间,单价为9元/吨,运费由该批发部提供。合同签订后,后因汽油涨价双方口头商定10元/吨 ,运费已结至XX年12月。XX年元月批发部开始借故拖延,XX年3月原告催要时,批发部以汽油降价为由单方坚持按8.5元/吨结算。XX年4月、5月、6月、7月四个月运货19,620吨, 8月份原告运送货物5024.24吨。XX年7月被告批准注销了批发部,并决定其人员、设备、物资、债权债务由被告单位负责承担。故诉至法院,请求被告立即支付所欠原告运费176,580元及补足XX年1至3月份所欠运费18,805.38元,并支付原告逾期付款滞纳金15,000元。庭审中,原告变更请求第三项为要求变更支付逾期付款违约金15,000元。
被告辩称,1、批发部已于XX年7月20日注销,现合同一方当事人已不存在。2、原告与批发部协议约定的运输费用是每吨9元,XX年8月至XX年12月,运费双方口头变更为每吨10元,XX年8月至XX年12月运费已结。XX年元月开始,运费双方口头变更为每吨8.5元,被告的批发部欠原告运费为166,770元,而非176,580元,且XX年元月至XX年3月运费已结。XX年4、5、6、7四个月的运输费用没有变更,应按照每吨8.5元结算,所以欠原告运费为166,770元,而非176,580元。3、原告要求清偿所欠三月份的运费没有依据,应当依法驳回此项诉讼请求。4、原告要求被告承担逾期付款滞纳金的诉讼请求没有事实和法律依据。5、XX年8月份被告及其批发部没有继续使用原告单位运送的货物。
被告反诉称,XX年7月31日荥阳市农业生产资料公司万山路批发部已依法注销,合同主体已不存在,请求解除XX年3月8日荥阳市农业生产资料公司万山路批发部与原告签订的运输协议。
原告针对反诉辩称,被告提起的反诉已超过了法定的期限,且其反诉请求解除运输协议与本诉也非同一法律关系,对被告反诉不应支持。
经审理查明,XX年3月8日原告郑州快捷运输有限公司(乙方)与荥阳市农业生产资料公司万山路批发部(甲方)签订运输协议一份,主要内容为:“一、甲方义务:1、甲方负责由阿波罗肥业有限公司的原材料货源组织;2、运输款由甲方为乙方提供,算帐结款时间每月月底,结款时间不得超过两天。二、乙方义务:1、乙方负责运输由甲方代理的阿波罗肥业有限公司的所有下站货物。三、运输费用:甲方为乙方提供运费每吨玖元整。四、合同期限:本合同从XX年3月8日起”。合同签订后,原告即按约定为批发部运输货物。原、被告双方已将XX年3月前的运费结清。XX年4月至7月份,原告为被告运输货物19,620.04吨,被告未予支付运费。XX年7月30日、8月5日,万山路批发部两次发函给原告,要求与原告进行结账。
另查明,荥阳市农业生产资料公司万山路批发部系被告公司设立的非法人分支机构,于XX年7月15日由被告荥阳市农业生产资料公司申请注销,其债权债务由被告公司承担。
本院认为,原告快捷公司与被告农资公司设立的非法人分支机构荥阳市农业生产资料公司万山路批发部签订的货物运输合同,是双方当事人的真实意思表示,且不违反法律的强制性规定,合法有效。合同签订后,双方已按约履行。XX年4月至7月份,原告为被告运输货物19,620.04吨。合同履行过程中,被告将万山路批发部注销,对该批发部的行为后果,应承担责任,原告请求被告支付运费176,580元,应予支持。被告农资公司辩解双方口头约定自XX年1月运费每吨按8.5元计算,证据不足,本院不予采纳。原告请求被告补足XX年1至3月的运费18,805.38元,因双方签订合同虽然约定为9元/吨,原告未提供证据证明XX年1月至3月份的运货总量和所付运费总额的相关证据,该请求本院不予支持。被告辩称双方XX年1月至3月份的运费已实际结清,该请求应予驳回,理由成立,本院予以采纳。原告要求被告支付逾期付款违约金,在双方签订的合同中明确约定,双方算账时间为每月月底,付款时间不得超过二日,被告应承担逾期付款给原告造成的损失,原告请求被告支付损失15,000元,本院予以支持。被告辩称曾给原告发函要求其结账,不应承担原告的损失,但被告发函时间均为XX年7、8月份,而非每月月底结算,不符合合同约定,该辩解理由不能成立,本院不予采纳。被告反诉请求解除万山路批发部与原告签订的运输协议,首先,从合同的相对性而言,签订合同的相对方是被告公司万山路批发部和原告快捷公司,被告非合同一方当事人,请求解除合同,无法律依据;其次,被告公司在万山路批发部被注销后,仅对该批发部注销前所实施的民事法律行为享有权利,承担义务,而不能在其被注销后,以自己的名义设立、终止民事权利义务,被告的反诉请求,本院不予支持。反诉被告快捷运输公司辩解理由成立,本院予以采纳。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十六条之规定,判决如下:
一、被告荥阳市农业生产资料公司于判决生效之日起十日内支付原告郑州快捷运输有限公司运费十七万六千五百八十元及逾期付款违约金一万五千元。
二、驳回原告郑州快捷运输有限公司对被告荥阳市农业生产资料公司的其他诉讼请求。
三、驳回被告荥阳市农业生产资料公司对原告郑州快捷运输有限公司的反诉请求。
案件本诉受理费四千二百零八元,反诉受理费一百元减半收取五十元,共计四千二百五十八元,由原告郑州快捷运输有限公司负担二百七十元,被告荥阳市农业生产资料公司负担三千九百八十八元。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河南省郑州市中级人民法院。
审 判 长 楚国范
审 判 员 闫国宏
审 判 员 刘 峰
二0一0年二月三日
书 记 员 张黎娜
大理市某汽车运输有限公司运输合同纠纷
汽车运输合同(4) | 返回目录
上诉人(一审原告)汤骏,男,1970年10月9日出生,汉族,云南省昆明市人,昆明市汇泰冻品经营部业主,住昆明市官渡区董家湾307号15幢2单元18号,身份证号:5301032。
委托代理人李宝宏,云南戴鑫志合律师事务所律师,特别授权代理。
上诉人(一审被告)吴湧波,男,1970年10月10日出生,汉族,江苏省无锡市人,个体运输,住昆明市黑林铺镇滇湎大道2676号附2号36幢1单元4号,身份证号:5301127。
委托代理人岳全林,天戈法律服务所法律工作者,特别授权代理。
被上诉人(一审被告)大理市飞龙汽车运输有限公司
住所:大理市凤仪镇石龙村委会四家村。
法定代表人杜茂钧,经理。
委托代理人高茂奎,该公司工作人员,身份证号:5329015,特别授权代理。
上诉人汤骏、吴湧波因与被上诉人大理市飞龙汽车运输有限公司(以下简称:飞龙运输公司)运输合同纠纷一案,不服昆明市五华区人民法院()五法民三初第726号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年3月25日受理后,依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。
一审人民法院确认以下事实:XX年9月15日经信息部罗成彬的中介,汤骏与吴湧波建立货物运输合同关系,约定由吴湧波为汤骏承运10000公斤冻肉,从保山运至贵州省瓮安县,运费7000元,途中发生货损、货差、受潮、误时由吴湧波负全责等事宜。合同订立后,汤骏向吴湧波支付了运费XX元,吴湧波将汤骏托运的冻肉于XX年9月16日运至昆明后,于当天将汤骏托运的冻肉转置于谭培虎的车内,由谭培虎于XX年9月18日承运至贵州省瓮安县黔源食品有限责任公司。瓮安县黔源食品有限责任公司收货时以该车白条肉全部解冻和变质为由提出质量异议。经汤骏与瓮安县黔源食品有限责任公司协商,原定每公斤16元的白条肉,汤骏降价为每公斤6元销售给瓮安县黔源食品有限责任公司,同时汤骏向瓮安县黔源食品有限责任公司承担了该批白条肉的处理费XX元。
另确认,吴湧波所驾驶的承运冻肉的车辆与谭培虎所驾驶的承运冻肉的车辆均非冷冻车辆。
根据以上确认的事实,一审人民法院认为:汤骏与吴湧波间的货物运输合同是双方的真实意思,合法、有效,受法律保护。吴湧波中途拨货的行为,已构成违约,吴湧波应对其违约行为所造成的损失承担责任。而汤骏明知吴湧波并不符合运输冷冻品的条件,而将冻肉交由吴湧波承运,其对冻肉解冻变质的损失也应承担责任。就汤骏主张的损失,一审法院按(10元/公斤×10000公斤+处理费XX元)×50%=51000元保护。汤骏主张的违约金损失,因其未实际产生,不予支持。汤骏对飞龙运输公司的诉讼请求,飞龙运输公司并非货物运输合同的当事人,汤骏诉请于法无据,不予支持。据此,依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百零七条之规定,判决如下:
一、被告吴湧波于判决生效后十五日内赔偿原告汤骏经济损失人民币51000元。
二、原告汤骏对被告大理市飞龙汽车运输有限公司的诉讼请求不予准许。
案件受理费人民币1532元,原告汤骏承担人民币995元,被告吴湧波承担人民币537元。
一审判决宣判后,上诉人汤骏、吴湧波均不服,向本院提起上诉,上诉人汤骏请求:撤销一审判决,判令吴湧波和飞龙运输公司连带赔偿汤骏经济损失138200元;判令吴湧波和飞龙运输公司承担本案诉讼费用。其主要上诉理由是:1、一审法院仅判决赔偿汤骏51000元有误,应实际赔偿138200元。汤骏主张的损失并非因运输车辆而产生,而是因吴湧波和飞龙运输公司未经汤骏同意,将该批冰冻猪肉私自转运,致使猪肉解冻所致。运输冻肉的行业惯例一般都是采用厢式货车经过保温处理后运输。用专门的冷冻车运输并不常见。该批猪肉净重是11350公斤,而非一审法院认定的10000公斤。汤骏主张的违约金损失,虽其未实际产生,但根据合同法第一百一十三条的规定,吴湧波和飞龙运输公司应该承担该损失。2、一审法院未判决飞龙运输公司承担连带赔偿责任有误。汤骏与吴湧波和飞龙运输公司之间有合同关系,飞龙运输公司应该对损失承担连带赔偿责任。吴湧波和飞龙运输公司之间系挂靠关系,飞龙运输公司应该对吴湧波造成的损失承担连带赔偿责任。
上诉人吴湧波请求:撤销一审判决;依法驳回对吴湧波的起诉;上诉费及一审诉讼费由汤骏承担。其主要上诉理由是:1、吴湧波与飞龙运输公司为挂靠关系,挂靠期限内由吴湧波自负盈亏,该车产生的责任与飞龙运输公司无关。2、吴湧波与汤骏没有任何运输关系,没有与汤骏签订过任何运输合同,也没有收到运费7000元。在保山吴湧波是与信息部的工作人员罗成彬签订合同,约定将冻肉从保山运到昆明,在昆明转车。货到昆明后,吴湧波完全按照委托人的指示完成义务。汤骏在一审明确承认根本不认识罗成彬,起诉吴湧波属诉讼主体错误,望依法驳回起诉。3、收货人应当对冰冻猪肉及时检验。根据《合同法》第三百一十条的规定,本案收货人收货时应当场检验,当场提出质量异议。而从承运至收到诉状的两个多月期间,汤骏没有通知吴湧波。谭培虎也已足额收到运费5000元,说明运送的猪肉到达目的地是合格的。4、关于损失的计算,汤骏提交的清单为瓮安县黔源食品有限责任公司单方制作出具,不能作为结算的依据。且入库的猪肉吨位与信息单上注明的不符。吴湧波承运的猪肉到目的地是合格的。再说,受损猪肉变质原因及数量没有卫生、质检等部门出具报告。5、一审法院遗漏必要的诉讼当事人昆明市官渡区靖祥货运部及谭培虎、保山信息托运部及罗成彬,法院应当追加为被告。
针对上诉人汤骏的上诉,上诉人吴湧波答辩称:其与汤骏没有任何合同关系,运输的是冻猪肉10000公斤,不是11350公斤,且已经把猪肉交到目的地。
针对上诉人吴湧波的上诉,上诉人汤骏答辩称:驳回吴湧波的上诉请求。理由同上诉意见。
被上诉人飞龙运输公司答辩称:汤骏对飞龙运输公司的上诉意见无据可查,要求飞龙运输公司承担责任毫无理由,飞龙运输公司自始至终均没有参与本案中的运输,根本不应该承担责任,请求驳回汤骏对飞龙运输公司的上诉请求,维持原判。
二审中,上诉人汤骏新提交了《关于使用厢式载货汽车运输冷冻肉类的情况说明》一份,以期证明西南地区使用普通汽车采取保温措施运输冷冻肉类的惯例。质证后,上诉人吴湧波对该情况说明的真实性、合法性和关联性均不认可。被上诉人飞龙运输公司认为情况说明与本案无关,且不能证明上诉人吴湧波主张的证明内容。上诉人吴湧波新提交了录音资料一份,以期证实承运货物的价值。质证后,上诉人汤骏对该录音的真实性、合法性和关联性均不认可。被上诉人飞龙运输公司认为对此不知情,不发表意见。本院认为,上诉人汤骏、上诉人吴湧波新提交证据的真实性均未得到对方当事人的认可,且该二份证据均不具备合法有效的证据证明力,本院均不予采纳。
二审中,各方当事人对以下事实没有异议,本院依法予以确认:XX年9月15日,吴湧波在罗成彬经办的《信息单》上的驾驶员签名栏处签名。该《信息单》载明拉运车辆的车属单位和牌照号码,驾驶员驾驶执照、住址情况。约定由吴湧波承运10000公斤冻肉,从保山运至贵州省瓮安县,运费7000元,途中发生货损、货差、受潮、误时由吴湧波负全责。在用车单位栏的记载内容为“汤”。合同订立后,吴湧波收取了运费XX元,吴湧波将托运的冻肉于XX年9月16日运至昆明后,汤骏于当天将该批冻肉转置于谭培虎的车内,由谭培虎于XX年9月18日承运至贵州省瓮安县黔源食品有限责任公司。贵州省瓮安县黔源食品有限责任公司向谭培虎支付了5000元运费。吴湧波所驾驶承运冻肉的车辆与谭培虎所驾驶承运冻肉的车辆均非冷冻车辆。
根据上述案件事实并归纳各方当事人的诉辩主张及理由,本案争议的焦点是:一、运输合同的合同主体确认。二、上诉人吴湧波是否违约?三、责任如何承担?
关于第一项争议焦点,即运输合同主体确认问题,本院认为:确定本案运输合同内容的直接书面依据即上诉人汤骏提交的由上诉人吴湧波签名认可的《信息单》,该《信息单》明确记载驾驶员为上诉人吴湧波,运输合同的承运人是明确的,即上诉人吴湧波。上诉人汤骏关于《信息单》是被上诉人飞龙运输公司开具,运输合同承运人为被上诉人飞龙运输公司的主张与《信息单》的记载内容不符,上诉人汤骏也不能举证证实,本院对此不予支持。对托运人的主体确认,《信息单》在用车单位栏已经记载了“汤”,再结合上诉人汤骏持有该《信息单》,并申请证人作证等情况,可以合理、有效确认托运人即为上诉人汤骏。上诉人吴湧波对托运人主体提出的异议主张缺乏证据证实,也违背常理,本院不予支持。上诉人吴湧波上诉关于追加当事人的主张于法无据,本院也不予支持。
关于第二项争议焦点,即违约与否的问题,本院认为:上诉人汤骏与上诉人吴湧波之间的运输合同关系合法有效,据以建立该运输合同关系的《信息单》的约定内容对合同双方当事人具有法律约束力,双方应依约履行。上诉人吴湧波违反双方对运输起止地点的约定,中途倒货当然违约,该违约行为的性质可以确定。上诉人吴湧波主张其按照约定履行合同缺乏有效证据证实,且与本案事实及证据矛盾,其主张不能成立。
关于第三项争议焦点,即本案责任承担问题,本院认为:上诉人吴湧波的违约行为清楚明确,联系运输冰冻制品的通常注意事项,上诉人吴湧波中途倒货的违约行为对于所承运冻肉的质量确实会产生不利的影响,结合上诉人汤骏的举证,确认承运的冻肉发生解冻、变质,给上诉人汤骏造成相应损失合法有据,也符合情理。但上诉人汤骏在对出现质量问题的冻肉进行处理,形成损失的过程中并未有效通知承运人具体参与,以确保损失数额的客观、公平,而上诉人吴湧波对此也明确提出了异议。综合上述案情实际,本院依据《信息单》明确的冻肉吨位,按照上诉人汤骏主张的损失计算标准计算金额10XX元,酌情确定上诉人汤骏的损失为其中50%,即人民币51000元,对该部分损失应由违约方上诉人吴湧波承担赔偿责任。上诉人汤骏主张的违约金损失没有实际发生,本院依法不予支持。上诉人汤骏要求被上诉人飞龙运输公司承担违约责任的诉讼请求缺乏事实及法律依据,本院不予支持。
综上所述,一审判决认定案件基本事实清楚,所作判决结果与本院判决结果一致,本院予以维持。据此,本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案上诉费人民币1532元由上诉人汤骏、上诉人吴湧波各 承担人民币766元。
本判决为终审判决。
本判决送达后即具有法律效力,若负有义务的当事人不自动履行本判决,享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向一审法院申请执行。申请执行的期间为二年。
(本裁判文书仅供参考,如需使用请以正本为准。)
审 判 长 张兆龙
审 判 员 郑 健
代理审判员 冯 辉
二○○八年六月十九日
书 记 员 吴亚萍
运输合同 篇5
甲方:(托运方)
乙方:(承运方)
甲乙双方经过协商,根据合同的有关规定,订立货物运输合同,以便双方共同遵守。一:货物运输地点,装树地点,卸树地点为,根据双方协商而订立,运输时严格按照合同的有关规定。
二:托运方委托承运方运输的苗木根据托运方的实际数量而定,运价按照公司的运价为准,运费单价为元每株(不区分大小),运输完毕后经双方确认数量及运费,报公司财务结算。
三:各方的权利和义务
托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间地点把货物运输到达目的地。托运方的义务:按约定向承运方交付运费。
四:承运方的权利和义务
承运方的权利:向托运方收取运费。
承运方的义务:在合同规定的期限内,把货物运输到甲方指定地点,交给甲方指定的收货人。承运的货物要负责安全,保证货物无缺陷,无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。
五:承运方对所运货物应谨慎装卸,若发生非不可抗力,承运方应对事故所造成的损失承担责任。
六:双方责任
托运方责任:托运方负责运输途中交警及运输部门的沟通,因超高,超长,路不准运输,由托运方负责。
承运方责任:如运输途中发生交通事故,由承运方自负责任。
备注:如不提供发票,税点有承运方自理。
托运方:承运方:
单位名称:
年月日
运输合同 篇6
多式联运合同是指多式联运经营人将分区段的不同方式的运输联合起来为承运人履行承运义务的运输合同。以下是范文网小编整理的个人运输劳务合同,欢迎参考阅读。
个人运输劳务合同范文一
甲方:
乙方:
甲乙双方本着“友好合作、平等互惠、优势互补”的原则,就委托招收厨师人员事宜达成如下协议:
一、 甲方根据公司业务的需要,聘请乙方为甲方招收厨师人员;
二、 乙方服务范围:
1、 根据甲方业务需要提供甲方业务的相关证明;
2、 提供相关资料,包括身份证复印件,确保证件真实有效;
三、 甲方的权利和义务:
1、 甲方有权监督乙方的工作质量。
2、 甲方应提供所需人员的工作岗位;甲方同时负责员工的安全保障。
3、 甲方应按月付给厨师人员的劳动报酬,具体报酬按照商议结果支付。工资按季度付给乙方,并为员工提供免费吃住。
4、 甲方在乙方工作满一年后,原则上报销乙方的车费。
四、 乙方的权利和义务:
1、 乙方按照甲方要求需身体健康且无犯罪记录的男性公民
2、 乙方遵守甲方的劳动纪律和就业规则,服从工作安排。
3、 乙方应享有甲方应支付报酬的权利。
4、 乙方如果违反法律、法规或不履行岗位责任书,甲方可将其退回。乙方给甲方造成损失的由乙方责成其赔偿损失
5、 协议期内输出乙方发生工伤事故,甲方应按照当地政策规定负责办理伤待遇享受。
6、 乙方确定本协议无误需要支付甲方保证金两万元。
五、其它约定:
1、协议履行期间,任何一方、任何原因要求终止或者变更协议的,均应提前15个工作日天以书面形式通知对方,由甲乙双方协商决定。
2、本协议一式两份,甲方乙方各持一份,协议经双方签字或盖章后生效。有效期自 ___年 ___月 ___日至 ____年___月___日止。
甲方(签字): 乙方(签字):
20xx年 月 日 20xx年 月 日
个人运输劳务合同范文二
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,为了明确双方在工程中的权利,义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿平等的原则下,经甲,乙双方协商同意签定合同。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3.工程总量约 (以实际方量为准)。
第二条:工程施工内容
1、工程材质:
2、装料地点:
3、卸料地点:内转距梦想城两公里。外运卸料点距梦想城分别为七公里(黑石头村)、十一公里(火焰山)、十七公里(都拉营)。
3、运输方式:运料自卸,进场车辆测量后,以测量数据为准。
第三条:工程价款决算与拨付方式
一:单价
1、合同单价内转 /立方/公里,每超出一公里每公里加 ,不含倒土费)以上价格均为税后单价,乙方不负责税费和开具发票。
二、运费结算方式:
1、结算方式:当天所运的运费以及误工费在第 天 点前结清现金支付。
2、本合同双方约定付款方式甲方必须每天支付运输款给乙方。如延期一天以上按应付款项 予以补偿乙方。
第四条:双方责任:
一、甲方责任
1、甲方负责办理乙方人员的车辆进场的必备手续及乙方施工时一切证件,确保乙方设备进场后能正常运输,所需油料由甲方提供。
2、乙方车辆进场后因甲方管理等原因造成 天以上仍不能正常开工的,乙方有权解除合同,甲方应立即支付乙方所有损失费用不得拖欠。
3、如果甲方变更运输路线导致运输里程超过原定公里数或倒土场变更,需提前 个工作日通知乙方,其价格在原有基础超出公里数按每公里 元予以计算。
4、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰,凡由甲方安排装运的所有土石方车辆,如导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣,罚款造成扣车停运和扣分,应由甲方负全部责任。承担责一切损失费用,施工范围内一切纠纷由甲方负责处理。如需洗车,洗车费由甲方承担支付或甲方安排专业人员予以清洗车辆。
5、甲方因拖欠乙方工程款,乙方有权暂时停工,因此乙方的所有经济损失全部由甲方承担。
6、甲方在乙方的车辆入场前一日必须把施工现场清理完毕,包括运输道路。装车现场,保证道路行驶畅通。
7、如因甲方原因造成乙方在正常运输条件下无法施工一天以上按每天伍佰元每辆车补偿乙方,其人员工资 元/人/天(包括管理人员)。超出五天甲方赔偿乙方误工损失费车 元/天。人工 /天。甲方必须按天结清乙方工程所有款项及误工补贴(除人力不可抗拒因素外)。
8、甲方负责乙方人员的食宿安排,乙方食宿费用,甲方从乙方工程款项中扣除。
9、甲方要保证乙方车辆正常装运,并划分装车区域给乙方自行调配,保证乙方车辆正常装卸。
二:乙方责任
1,工程运输过程中所造成的一切交通事故,甲方不子承担任何责任。由乙方肇事车主自行负责。
2、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故(经济和法律责任)由己方或责任人员自行负责,与甲方无关。甲方不承担任何责任。
3、乙方在合同期内,在甲方无过错情况下,乙方不得停工,旷工,车辆不得无故退场,无故刁难。确保运行正常,确保工期顺利进行,如出现上述情况,甲方有权终止台同,且乙方必须赔偿甲方总工程款的 作为罚款 (因不可抗拒的自然因素以及车辆正常维修除外)。
4、乙方要服从甲方的管理和指挥,指定专人每天向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。
5、乙方在合同期内确保一切安全,加强驾驶员的工作管理,杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、酒后驾驶、无证驾驶等现象发生,如有,与甲方无关。
6、乙方所有人员在当地要遵纪守法,如有违法,甲方不负责任何责任。
第五条:合同纠纷
1、甲乙双方均不得采用虚假记录,虚假计量或其它方法在运输数量上弄虚作假,否则除虚假部分的运输数量不得作为运费计算外,还须按虚假部分运输数量的运费的十倍作为罚款。
2,因履行本合同发生一切争议,由当事人双方协商解决,协商或调解不成,依法向工程所在地法院提起诉讼。
第六条:附则
1、本合同自双方签字盖章后生效,本合同工程完工后自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方可以根据具体议定附加条款,以便共同遵守。
3、本合同一式两份,甲方双方各持一份。
补充协议:
1、乙方车辆进场,甲乙双方必须相互配合施工,施工时间每天不低于 小时,雨天除外。
2、车辆收方方式以实际车厢方量为准。
3、附件:双方身份证复印件。
甲方: 乙方:
身份证号: 身份证号:
电 话: 电 话:
签订日期: 年 月 日
个人运输劳务合同范文三
甲 方:(以下简称甲方) 乙 方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程施工内容
洞身土石方的运输。
第二条 合同工期
工期以进洞时间开始计算,15个月以内完成。
第三条 合同价款
第四条 结算和支付
1、合同价款的结算:施工期间按建设单位批复的当期计量进度进行结算,工程完成后,进行末次结算。
2、合同价款的支付:当期工程价款按工程量结算单支付至70%,当期支付价款时,乙方需提供工人工资表,由甲方财务支付工资,支付工资后余下价款为乙方所得。工程完工,安全、进度能满足甲方要求的情况下进行末次结算,结算经甲乙双方共同确认后3个月内支付至90%。其余10%半年内付清。
第五条 安全施工及安全事故处理
安全施工:甲方 、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,如乙方违章施工造成的安全责任由乙方自行承担全部的责任。
1、发生重大伤亡事故,甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场并作出书面记录。
2、按照有关规定,甲方乙方应分清责任,事故责任方承担相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第六条 甲方的权利及义务
甲方负责组织检查、验收,监督乙方的工程进度、安全施工,负责解决施工中存在或发生的问题。
第七条 乙方的权利和义务
乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体健康和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
第八条 违约责任
甲方违约责任
1、甲方因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。由于甲方施工人员指挥错误造成的经济损失及有关责任由甲方承担。
2、甲方违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭受的经济损失承担连带责任。
乙方违约责任
1、因乙方原因造成甲方工期延误以及不服从甲方的管理时,如上班迟到半小时扣除每人每工作班50元,迟到1小时扣除每人每工作班100元,以此累计,当月迟到3次以上甲方将扣除乙方当期计价款的10%作为处罚。
2、乙方未按甲方要求的施工车辆进场(保证8辆出渣车,配备熟练的驾驶人员),甲方有权要求乙方进行更换、调整。
3、乙方中途停工、怠工,甲方提出整改乙方仍继续违约时,甲方将扣除乙方总金额的20%补偿甲方的损失,并终止合同,要求乙方3日内退场。
第九条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,甲乙双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当调解或和解不成的,可约定以下方式解决争议: 当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。
第十条 合同的生效与终止
本合同经双方签字后生效,工程交工验收合格后终止,双方代表人应
出示身份证明。
本合同正本一式四份,具有同等法律效力,甲方持两份,乙方持两份。
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等
效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
甲 方:
委托代理人: 身份证号:
乙 方: 身份证号:
合同订立时间: 年 月 日
运输合同 篇7
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商,在互利互惠原则的基础上达成一致,甲乙双方共同签订并自觉遵守下述协议内容。
一、运输货物内容
甲方委托乙方运输货物。具体内容以运输委托单明细为准。
二、运输起终点
1、甲方委托乙方将货物由___(出发地)运送至___(目的地)。
三、运输费用
1、运输费用以运输单实际价格为准,一单一结算。
2、合同期内,运输价格如有变动需由甲乙双方根据市场价协商确定。
3、甲方应在每月30日前向乙方支付当月运输费用。
四、货物领取与验收
1、乙方将承运货物运送至指定地点后,应由甲方指定的接货人验收,确认无误后在运输单上签字。
2、乙方应将货物验收单交与甲方,甲方凭货物验收单与乙方结算。
五、甲方须知
1、甲方应按照合同约定,及时向乙方支付运费。
2、甲方有权要求乙方就安全文明运输不足之处提出整改要求。
3、对于货物运输过程中产生的`重大问题,甲方有义务同乙方共同解决。
六、乙方须知
1、乙方货物运输驾驶员须听从甲方管理。
2、运输货物所需车辆乙方需根据甲方要求提供。
3、乙方应自行办理相关车辆保险并承担保险费用。
七、违约处理办法
1、甲方运输任务不足,或因故不能履行合同造成乙方停工,可协商后终止合同。
2、乙方未按照甲方约定时间及时将货物送达目的地时,甲方有权终止协议、解除合同。
3、甲方未按照合同约定时间及时向乙方支付运输费用时,乙方有权终止协议、解除合同。
4、如甲乙双方发生争议,双方可共同协商解决,协商不成时可申请调解或向当地法律部门提起诉讼。
八、附则
1、对于在项目过程中产生的相关未尽事宜,甲乙双方应友好协商进行解决。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份具有同等法律效力。
3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起正式生效,双方应明确自身的权利与义务。
甲方(盖章):__乙方(盖章):__
法人代表(签字):__法人代表(签字):__
签字日期:_______年______月______日签字日期:_______年______月______日
运输合同 篇8
托 运 方(甲方):
承 运 方(乙方):
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。合同期为一年,从 20xx 年 08 月 06 日起到 20xx 年 08 月 06 日为止。
第一条货物名称、规格、数量、价款
委托运输货物名称:头盔、EPS。
上述合同期内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、体积、净重、毛重、铅封号、货柜号等事项,由双方另签运单确定,所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
第二条包装要求
甲方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则乙方有权拒绝承运。
第三条货物起运地点/货物到达地点
货物起运地点: 永康 ;货物到达地点: 宁波港口 。若无特殊说明,乙方需提供门到门服务。
第四条货物承运日期/货物运输期限
承运日期以托运单为准,货物运输期限为1天。
第五条运输质量及安全要求
在产品运输及装卸过程中,乙方须谨慎驾驶,轻搬轻放,不得扔抛货物,否则,导致货物损坏不能继续销售使用的,乙方须向甲方支付货物赔偿费用.
第六条运输费用、结算方式
1. 运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算,具体标准按照运单约定执行。
2. 乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。
3.结算方法为:每月5日前结算上月发生的运输费用,乙方需交付有效作业凭证及结算汇总表,经甲方审核无误后在3个工作日内支付乙方运费,如遇节假日则时间顺延。如有扣除的款项,应在运费中扣除。货到提付运费的甲乙双方都备有底根,以便于查账。
第七条双方的权利义务
一、甲方的权利义务
1.甲方的权利:要求乙方按照合同规定的时间、地点、把货物运输到目的地。货物托运后,甲方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向乙方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知乙方,并应按有关规定付给乙方所需费用。甲方至少提前1小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令。
2.甲方的义务:按约定向乙方交付运杂费。否则,乙方有权停止运输,并要求对方支付违约金。甲方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
二、乙方的权利义务
1.乙方的权利:向甲方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,乙方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,乙方应及时与甲方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,乙方有权按有关规定予以处理。
2.乙方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺,无损坏,无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。
第八条违约责任
一、甲方责任:
1.按合同规定的时间和要求提供托运的货物。
2. 因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。
3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,甲方应承担赔偿责任。
4.在甲方专用线或在港、站公用线、专用线自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,甲方应赔偿收货人的损失。
5. 甲方如发现乙方外勤人工作态度不认真或车辆不符合甲方要求,甲方有权要求乙方重新按排人员及车辆。
二、乙方责任:
1. 乙方接到甲方的指示,应及时安排提货及运输的车辆,以及如有要求的装卸工具,并在约定的时间、地点到甲方的发货部门提货。
2. 乙方在接货时与甲方就货物的外包装和件数进行核对,如发现货物的外包装有明显破损、如发货资料和件数不符应立即指出并在交接单上注明。除非另有规定。
3. 对运输过程中出现任何问题,乙方应及时通知甲方,并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。
4.乙方必须提供一名专员对甲方的货物进行相关受理,并确保货物的定时定点到达。工作内容包括严格按要求安排提货、运输、送货,每日跟踪货物送达情况并随时接受甲方负责人查询。
5. 乙方按甲方的指示安排派送,并按时将货物交付收货人。乙方应取得收货人在货物签收单上的签收证明。
6. 乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的货物过期送达的,按甲方规定条列处理。如果造成货物误收而丢失,乙方应照价赔偿。
7.对运输过程中出现任何问题,乙方应及时通知甲方,并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。
8.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、被盗、淋湿、交货不清、货物破损,乙方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿甲方。
9.在符合法律和合同规定条件下的运输,由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决,若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成甲方损失应由乙方负责赔偿。
10. 乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行,若因特殊情况,货物没有按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。
本合同正本一式二份,合同双方各执一份; 双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
运输合同 篇9
运输合同是一份双方约定货物运输的文件,它涵盖了很多重要内容,包括运输方式、运输时间、费用、货物的损坏与丢失的责任分担等。它是货物运输过程中最基本的合同,对于货物运输的安全和及时性有着至关重要的作用。
运输合同在内容上通常包括:运输方式、出发地、到达地、运输单位、货物品名、数量、质量、包装、 运费、保险、发票、收款、承运人的责任等内容。其中最为重要的部分是运输方式和货物损坏与丢失的责任划分。
关于运输方式,一般有三种选择:公路运输、铁路运输和水运输。在进行选择时,需要考虑货物的种类、数量、运输时间、成本等。不同的运输方式有着不同的优势和缺点,需要根据实际情况做出选择。
在货物损坏与丢失的责任划分上,一般有两种方式:托运人享有货物全部保险权或者承运人与托运人共同分担损失。如果由托运人享有全部保险权,那么托运人应该在运输过程中对货物进行充分的保险,一旦货物损坏或丢失,托运人可以从保险公司获得赔偿。如果是承运人与托运人共同分担损失,则承运人应该对货物负有更大的责任,无论货物是否在运输过程中出现了问题,承运人都应该承担相应的责任。
除了以上内容之外,运输合同还涵盖了很多其他的内容,例如发票的开具、收款方式等。这些内容对于货物运输过程中的各项事务都具有重要意义,因此在签署运输合同的时候需要认真考虑。
综上所述,运输合同是货物运输过程中最为基础的合同,它涵盖了很多重要内容,如运输方式、运输时间、费用、责任划分等。签署运输合同有助于货物运输过程中的各项事务处理,并且能够确保货物的安全和及时性。因此,在进行货物运输过程中,签订运输合同是非常必要的。
运输合同 篇10
原告雷派的(北京)贸易有限公司(以下简称雷派的公司)与被告北京双利达物流有限公司(以下简称双利达公司)运输合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。原告雷派的公司法定代表人吴亚谋,委托代理人王占辉、陆逊;被告双利达公司委托代理人张耀军到庭参加诉讼,本案现已审理终结。
原告雷派的公司诉称:XX年5月12日,原告将一批价值127 750元货物(自行车配件12箱)交由双利达公司承运,货物发往广州。原告在双利达公司处填发了编号为0615501的货物运单。货物交付运输五日后,原告与收货人联系得知发往广州的12箱货物大部分丢失。为此,原告找到双利达公司要求赔偿未果,故诉至法院,要求判令双利达公司赔偿损失人民币127 750元。
被告双利达公司辩称:双方之间无运输法律关系,即使被认定存在运输关系,也应当按照背书条款进行赔偿。
经审理查明:XX年5月12日,雷派的公司与双利达公司订立编号为0615501号的物流运单1份。由双利达公司将雷派的公司托运的12箱自行车配件从北京运输至广州,收货人为何伟扬,运费240元。物流运单背书条款第6条约定不保价运输:如货物发生毁损、灭失的,承运人按本次托运货物毁损或灭失部分的运费的二至五倍赔偿。运单最后注明本运单未加盖承运人单位公章无效。合同订立后,雷派的公司将价值127 750元的货物交付给双利达公司,双利达公司运输过程中丢失11箱货物,价值120 610元,运送1箱货物到达收货人。诉讼过程中,雷派的公司变更诉讼请求为:要求判令双利达公司赔偿损失120 610元。
上述事实,有雷派的公司提交的托运单、发票、销售单、录音材料、证人线屹的证言及本院依雷派的公司申请调取的通话记录等证据在案佐证。
本院认为,虽然双利达公司以运单上未加盖本公司公章为由否认双方之间存在运输关系,但从雷派的公司提供的录音证据上看,双利达公司认可丢失11箱货物的事实,故应认定双方存在运输关系。双利达公司丢失托运货物,应当承担赔偿责任。双利达公司认为赔偿额应依据物流运单背书条款确定的辩称意见,本院不予采纳。因为双方简易合同中所约定的托运货物灭失赔偿条款为格式条款,其内容免除了提供格式条款一方双利达公司的责任,排除雷派的公司的主要权利,该条款应认定无效。货物灭失后,双利达公司应按照货物的实际价款赔偿损失,故雷派的公司的诉讼请求,本院予以支持。综上,依照《中华人民共和国合同法》第二百九十条第三百一十一条、第四十条之规定,判决如下:
北京双利达物流有限公司赔偿雷派的(北京)贸易有限公司损失十二万零六百一十元(本判决生效后十日内履行)。
案件受理费二千八百五十六元,雷派的(北京)贸易有限公司承担一百六十元(已交纳),北京双利达物流有限公司承担二千六百九十六元(本判决生效后七日内交纳)。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于北京市第二中级人民法院。
快递运输合同范本
运输合同范本(2) | 返回目录
甲方:
乙方:
签订日期: 年月 日
800客服热线电话:华北区:800- 华东区:800-华南区:800-xx年1月
客户账号:
经甲乙双方友好协商,就乙方为甲方提供国内快递运输服务及相关费用结算事宜,达成如下协议:
一、双方的责任和义务
1、甲方同意由乙方为其提供国内快递运输服务,和按本协议规定支付给乙方相关费用。甲方在使用乙方服务时,须使用乙方所提供的专属快递账号,对其负保密责任,对该帐号下发生的全部费用向乙方承担付款责任。
2、甲方在使用乙方快递服务时,须正确、认真、如实填写大田快递运单,在必要时,应向乙方提供与货物运送有关的资料和文件。
3、甲方应遵守国家对于禁运品的有关规定,并保证所交付的物品或物品中所夹带的物件不属于国家法律、法规、规章规定的禁止或限制运输物及其他危害运输安全的物品,如实申报货物品名等。如因甲方违反本规定而造成的全部损失由甲方承担。
4、发件人采用由收件人或第三方付费时,应承担因收件人或第三方拒绝付费时支付该运费及其他费用的责任。
5、甲乙双方必须互为对方保守商业秘密。
6、双方之权利义务适用大田快递国内运单背面所载条款以及相关法律、法规的规定。因乙方责任而造成货物损失的,乙方需按大田快递国内运单规定负赔偿责任。
二、费用与结算
1、运价按照大田《快递服务价格表》之规定执行。在本协议书有效期内,大田保留因特殊情况(如航空运费调整等)而调整价格的权利,并通知甲方。
2、为了规避运输途中因自然灾害等不可抗力因素和意外事件可能带来的风险,乙方联合中国人民保险公司推出联合货物运输保险增值服务。乙方建议甲方购买,保险费率
为 ‰。
如甲方要为所发货物投保时,需同时在乙方提供运单中的“保险事项”一栏中勾雪?保险”项,并注明保险金额,即甲方货物的据实声明价值。若在保险责任范围内出险,则按联合货物运输保险条款执行。如甲方未在“保险事项”一栏中勾雪?保险”项并注明保险金额,则视为甲方不为此票货物投保。如此票货物出险,则按运单背书条款执行。
2甲方保险费 = 保险金额(甲方物品的据实声明价值)× 保险费率
3、甲方可以自愿选择购买乙方提供的签单返还有偿增值服务,服务费用为 元/票。如甲方选择签单返还服务时,应同时在乙方提供的运单中勾雪?签单返还”项。
乙方不承诺签单返还时限,且返还单据不作为甲乙双方费用结算依据。
(签单返还,即是乙方向甲方提供的将运单签收联等单据返还给甲方的服务)
4、甲方可以选择以下身份付费(可多选):
□ 寄件人付费 □ 收件人付费 □ 第三方付费
2如甲方选择第三方付费,则须满足以下条件:
1)须有月结协议账号;
2)需付款信用良好。
5、甲方可以选择以下费用结算方式( 可多选 ) :
□? 单票现金结算
□? 甲方按月与乙方结算(向月用量大于500元的客户提供该项服务)
(若甲方月用量连续三个月低于500元,经双方确认后改为单票现金结算)
6、甲乙双方以乙方提供的费用月结对账单做为每月双方对账依据,甲方应妥善保管乙方每次服务时提供的运单联作为对帐依据。
7、甲方费用结算截止日期(请在□中单选):
□ 每月25日 □ 每月30日□ 其它
(乙方会在结算截止日期后的5个工作日内将对账单据传达到甲方)
8、甲方月结付款日:结算月次月 日
2 付款流程:
1)甲方在收到乙方费用月结对账单后,应于3个工作日内核对并确认,如无异议,甲方应根据账单付款;如有异议,请于收到账单3个工作日内提出。
2)双方对帐完毕后,乙方应在5个工作日内向甲方提供费用发票,同时甲方应付清款项。
9、甲方同意采取以下支付方式:(可多选)
□?现金□?支票□?银行电汇
10、甲方不得以部分款项有争议为由拖延其它无争议部分款项的按时支付。对有争议的部分,经双方核对并达成一致意见后,甲方需于商议付款日结清该部分款项。
11、如因甲方原因未按合同付款期付款,乙方有权按未付款项的万分之五收取日滞纳金;并有权取消甲方在本协议下享有的费用月结待遇而改为单票现金结算;乙方也有权选择单方终止本协议,不再为甲方提供大田快递服务。
三、?期限
本协议有效期一年,自 年 月日至 年 月日。如本协议到期,双方均无提出异议,则协议有效期自动顺延,以一年内为期。
四、 除按本协议第二条第10款之规定乙方单方终止协议外,在协议执行期间,任何一方如提出修改或终止本协议,应提前30日以书面形式通知对方。协议的提前终止,不影响双方于协议终止前已产生的权利和义务。
五、?其他
1、乙方向甲方提供的《快递服务价格表》、《大田快递国内运单》及其他与运送有关的规定均被视为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等效力。
2、甲乙双方若有需要改变公司名称、联系付款或需搬迁离开原所在地以及其它可能影响本协议执行的变更时,均应于变更之日起5个工作日内书面通知对方,否则须由变更方承担给对方造成损失的责任。
3、本协议下的任何争议,双方应友好协商解决,若协商不成,提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
4、本协议一式两份,双方各执一份。自签订之日起生效。
六、?备注:
甲?方:? 乙?方:
地?址:? 地?址:
电?话:? 电?话:
开户银行及账号:? 开户银行及账号:
负责人:? 负责人:
公司盖章:? 公司盖章:
日?期:日?期
一般货物运输合同范本格式
运输合同范本(3) | 返回目录
甲方(托运人):
乙方(承运人):
甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:
一、合同期为一年,从 年 月 日起到 年 月 日为止。
二、上述合同期内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项,由甲、乙双方另签运单确定,所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
三、甲方的义务:
1. 按照国家规定的标准对货物进行包装,没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输的原则进行包装,甲方货物包装不符合上述要求,乙方应向甲方提出,甲方不予更正的,乙方可拒绝起运。
2. 按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。货物运输合同范文节选!
四、乙方的义务:
1. 按照运单的要求,在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
2. 承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。
五。运输费用及结算方式:
1. 运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算,具体标准按照运单约定执行。
2. 乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。
3. 甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达无缺失损坏问题后10日内付清当次运费。
六、甲方交付乙方承运的货物均系供应客户的重大生产资料,乙方对此应予以高度重视,确保货物按期运达。非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的,如客户追究甲方责任,乙方应全额赔偿甲方的经济损失。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调。
七、运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题,乙方应按照以下标准赔偿甲方的经济损失。
1. 货物灭失或无法正常使用的,按运单记载货物价格全额赔偿,如运单未记载价格的,按甲方同类产品出厂价格赔偿。
2. 货物修理后可以正常使用且客户无异议的,赔偿修理费(包括换件费用、人工费及修理人员的往返差旅费等)。
八、出现合同第七条情况导致货物逾期运达的,乙方除按该条规定承担责任外,还应当同时执行本合同第六条的规定。
九、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照合同法规定办理,发生争议提交北京仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。
十、本合同一式两份,双方各持一份,双方签盖章后生效。货物运输合同范文节选!
甲方: 乙方:
附:运单编号:
签发时间: 年 月 日
装运时间: 年 月 日
签发地点: 省 市 区 路 号
装运地点: 省 市 区 路 号
发货人:
承运人: 托运人签章 承运人签章
年 月 日 年 月 日
要求运达的时间: 年 月 日 时前
要求运达的地点:
收货人:
货物名称:
规格
型号:
重量: 体积(长×宽×高):
包装形式:
件数:
出厂价格:
承运车辆车牌号:
运费:
货物运输买卖合同
运输合同范本(4) | 返回目录
国际货物买卖合同是指营业地处在不同国家的当事人之间所订立的货物买卖合同。货物买卖合同属于诺成合同,买卖双方达成协议,经签即可生效。有些国家对货物买卖合同的最低交易额作了明文规定。买卖双方所签的合同,一般来讲,以书面合同为主,若无书面合同,一旦发生争执,仲裁委员会(或法院)不予以受理。在国际间采用的买卖合同是由律师事务所书就,以示对买卖双方的权利和义务平等互利。
国际货物买卖合同范本
卖方:_______________地址:_______________
公司所在国:_________电报:_______________
传真:_______________
买方:_______________地址:_______________
公司所在国:_________电报:_______________
传真:_______________
鉴于买方为_________需要同意购买,卖方同意出售下列货物,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
第一条 买卖标的
1、名称:_________
2、品种:_________
3、规格:_________
4、质量:按下列第_________项执行:
(1)以实物表示货物质量。包括凭成交货物的实际品质和凭样品两种方法。根据提供样品者的不同可分为:卖方样品,买方样品,对等样品。
(2)以说明表示商品质量。即以文、图表、照片等方式说明商品质量。
a、凭规格买卖:利用一些足以反映商品品质的主要指标,如化学成分、含量、纯度、性能、容量、长短、粗细等来确定货物的品质;
b、凭等级买卖:通过同一类商品按规格上的差异,分为品质优劣各不相同的若干等级来确定货物的品质;
c、凭标准买卖:通过由国家或有关政府主管部门、同业公会、交易所或国际性的工商组织规定标准作为说明和评定商品品质的依据;
d、凭说明书买卖:以说明书并附以图样、照片、设计图纸、分析表及各种数据来说明n商品的具体性能和结构特点,主要适用于机、电、仪等技术密集型产品;
e、凭品牌或商标买卖:只凭商品的商标或品牌进行买卖,而无须对品质提出详细要求。
(3)按双方商定要求执行,具体约定货物质量要求:_________。
第二条 数量和计量单位、计量方法
1、数量:_________。具体由双方当事人根据政策、外商资信及市场行情,合理商定。允许的溢短装数量为相当于信用证总金额5%的货物数量。
2、计量单位和计量方法:按下列第_________项执行:
(1)毛重:货物本身的重量加包装物的重量,一般适用于低值商品。
(2)净重:货物本身的重量,即除去包装物后的商品实际重量。
(3)公量:在计算货物重量时,用科学仪器抽去商品中所含的水分,再加上标准含水量所求得的重量。适用于棉花、羊毛、生丝等具有较强吸湿性的商品。
(4)理论重量:对某些按固定规格生产和买卖的商品,每件重量大体相同,可以从件数推算出总量。
(5)法定重量:一些国家海关法规定,商品重量加上直接接触商品的包装物重量为征税的法定重量。
3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:_________。
第三条 包装
1、须用坚固的木箱或纸箱包装,适合长途海运/邮寄/空运和多次搬运、装卸及适应气候的变化。并具备良好的防潮、防霉、防锈、防腐蚀及抗震能力,不能造成运输过程中箱件破损,货物散失。以商品的存放和运输安全为前提,保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵目的地。
2、包装箱内的商品均应系加标签,注明合同号、商品名称、质量、规格、数量等并附有完整的维护保养、操作使用说明书、出厂合格证等。
3、卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上,用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文样印刷以下标记:
(1)合同号;
(2)目的站/码头/机场;
(3)收货人;
(4)货物名称、规格;
(5)箱号/件号;
(6)毛重/净重(公斤);
(7)体积(长×宽×高,以毫米表示)。
4、在运输包装内装有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蚀物品、氧化剂和放射性物资等危险货物时,都必须在运输包装上标明用于各种危险品的标志,以示警告,使装卸、运输和保管人员按货物特性采取相应的防护措施,以保护物资和人身的安全。
5、每一包装的尺寸、毛重、净重以及其它必要的注意出项,例如;“不要倒”、“防潮”、“小心轻放”、“固定”等,无论何时如有必要应以不褪色的颜料印刷在每件包装的表面。
6、凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,不论在何时何地发现,一经证实,卖方应负责及时补齐、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时,买方应立即向承运部门提出异议,索取商务证明,并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉,买方协助卖方尽快处理,同时卖方应尽快向买方补供货物以满足合同需要。
7、包装费用由_________方承担。
第四条 运输
1、运输方式:按下列第(_________)项执行:
(1)海洋运输:按经营方式不同,又分为以下两种:
a、租船运输:可以装运各种合法货物,以运输货值较低的粮食、煤炭、木材、矿石等大宗货物为主。
b、班轮运输:适合于运输小批量的货物。
(2)铁路运输:运行速度快、载运量较大、受气候影响小、准确性和连续性强。
(3)航空运输:运送迅速;节省包装、保险和储存费用;可以运往世界各地而不受河海和道路限制;安全准时。适合于运输易腐、鲜活、季节性强、紧急需要的商品。
(4)邮政运输:简便、快捷。
2、运输单据:
(1)海运提单:全套洁净已装船提单,作成空白抬头,由发货人空白背书注明“运费到付”/“运费付讫”并通知目的港的买方。
(2)航空运单:提供一份空运单,注明“运费到付”/“运费已付”,交付买方。
(3)航空邮包:寄一份航空邮包收据给买方。
(4)_________。
3、运输线路及费用负担:卖方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港/机场),委托承运单位发运货物,力求装足容量或吨位,从而节约费用。如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港/机场)时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运。协商达成一致意见前,仍然按原合同执行。买方提出改变运输路线、工具、到达站(港/机场),因此增加的费用由买方负担,如确有特殊情况由双方协商解决。卖方改变运输路线、工具、到达站(港/机场),未经买方同意的,因此增加的费用应由卖方负担。
4、接货单位(或接货人):_________。买方如要求变更接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知卖方,以便卖方编月度要车(船)计划;必须由买方派人押送的,应在合同中明确规定;双方对货物的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签,明确双方和运输部门的责任。
第五条 装运
1、装运时间:从卖方收到买方信用证日期算起,_________天内予以装船。
2、装运港(地):_________。由卖方提出,经买方同意后确定。
3、目的港(地):_________。由卖方提出,经买方同意后确定。
4、分批装运和转运:由买卖双方协商确定是否订立此条款。
5、装运通知:
(1)卖方必须在装运期前_________天,用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量,发票金额,件数,毛重,尺码及备货日期,以便买方安排订仓。
(2)如果货物任一包装达到或超过重20吨,长12米,宽2、7米,高3米,卖方应在装船前_________天,向买方提供_________份包装图纸,说明详细尺码和每件重量,以便买方安排运输。
(3)买方须在预计船抵达装运港日期前_________天,通知卖方船名,预计装船日期,合同号和装运港船方代理,以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只,提前或推后船期,买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后_________天内到达装运港,从第_________ 天起,在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。
(4)卖方在货物全部装运完毕后_________小时内,须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额,载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方,以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。
6、滞期和速遣费用:船按期抵达装运港后,如果卖方未能备货待装,一切空仓费和滞期费由卖方承担。
第六条 保险
如果在fob、cfr、fca、或cpt条件下发运货物,应由买方负责投保。
如果在cif或cip条件下运送货物,卖方应按发票金额的110%投保_________平安险,或_________水渍险,或_________一切险。另投附加险应包括:_________。
第七条 价格与货款支付
1、计价货币:_________;单位价格金额:_________;总价:_________。
2、付款方式:
(1)信用证。在卖方向买方提示由_________银行开出的、以卖方为受益人的金额为_________的不可撤销的银行保函之日起三十日内,买方应向卖方支付合同总金额_________%的价款,即_________。
银行保函有效期到:_________装运回后_________天,如果是分批装运,则在最后一批货物装运后_________ 天;_________最后一批货物到达卸货港之日;_________货物到达卸货港之日后_________月。根据卖方装运的货物自动按比例减少保函金额。
(2)信用证-即期付款。买方应于_________合同规定的装运期第一天(装运日)前_________ 日,_________合同签订后_________日内,通过_________银行,以_________电传,_________swift,_________信函,_________简式电报和信函方式出具以卖方的受益人、不可撤销的、金额为 _________的_________即期付款信用证_________议付信用证。信用证的内容应与合同规定相符,信用证的有效期持续至开证日后 _________月,以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下陈述“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版,国际商会第500号出版物》为准”。
(3)信用证-延期付款。买方应于_________合同规定的装运期的第一天(装运日)前_________ 日,_________合同签订后_________日内,通过_________银行,以_________电传,_________swift,_________信函,_________简式电报和信函方式,出具以卖方为受益人的、金额_________的、不可撤销的信用证,凭_________即期_________海运提单、航空运单、铁路交货通知或多式联运单据_________提示单据,进行 _________承兑_________延期付款_________议付。信用证的内容应与合同规定相符,信用证的有效期持续至开证日后 _________月,以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下内容“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版,国际商会第5o0号出版物》为准。”
(4)托收-凭单付款(d/p)。货物装运后,卖方应通过银行向买方出具以买方为付款人的即期汇票并附上队需单据。买方应于(委托银行)提交汇票及所需单据时立即付款。
(5)托收-承兑交单(d/a)。货物装运后,卖方应通过买方的银行向买方出具以买方为付款人的,见票_________天付款的汇票及所需的单据以便承兑。买方应于卖方第一次出具汇票及所需的单据时立即承兑,并于汇票到期日付款。
(6)汇付。买方应于:_________收到所需单据后_________天内;_________提单日后_________天内,以 _________电汇,_________信汇,_________票汇方式将货物发票金额贷款支付到卖方指定银行的卖方帐户。
3、有关单据。卖方应准备并向买方提交如下单据:
(1)汇票。向_________(银行的名称,在信用证付款方式下)或_________买方(在托上付款方式下)出具汇票。
(2)运输单据(选择如下之一):
a、标明通知收货人或_________的全套清洁已装船提单,该提单为_________空白抬头;_________空白背书,并注明_________运费已付或_________运费待付。
b、签发给卖方不可转让的海洋运单,标明运费_________预付;_________已付或_________待付,通知_________
c、多式联运单据
d、航空运输单据(空运单据/空运货单);
e、铁路运输单据
f、信使及邮递收据
(3)其它单据:需要原本_________份和副本_________份。
a、商业发票
b、_________保险单_________保险凭证
c、由_________出具的质量检验证明/检验报告/分析证明
d、原产地证明_________forma(普惠制原产地证)
e、装箱单
f、重量单
g、_________发货通知书_________装船通知
(4)其它单据(如要需要)_________
4、银行费用。依照根据上述选择的付款方式,买方应承担发生在_________开证行(如以信用证支付),_________托收行(如以d/p或d /a方式支付),_________汇付行(如以汇付方式支付),所在国的所有银行费用。除非双方另有约定。卖方应承担发生在该国以外所有银行费用。
第八条 检验
1、检验的时间和地点
(1)在出口国检验:
a、在产地检验,即货物离开生产地点(如工厂、农场或矿山)之前_________天内,由卖方或其委托的检验机构人员或买方的验收人员对货物进行检验或验收。在货物离开产地之前的责任,由卖方承担。
b、在装运港/地检验,即以离岸质量、重量(或数量)为准。货物在装运港/地装运前_________天内,由双方约定的_________检验机构对货物进行检验,该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。检验机构对货物检验后,货物运抵目的港/地,买方如对货物进行检验,即使发现质量、重量或数量有问题,也仍然有权向卖方提出异议和索赔。
2、在进口国检验
a、在目的港/地检验,即以到岸质量、重量(或数量)为准。在货物运抵目的港/地卸货后的_________天内,由双方约定的目的港/地的_________检验机构进行检验,该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。如果检验证书证明货物与合同规定不符并确属卖方责任,卖方应予负责。
b、在买方营业处所或最终用户所在地检验。对一些需要安装调试进行检验的成套设备、机电仪产品以及在卸货口岸开件检验后难以恢复原包装的商品,双方可约定将检验时间和地点延伸和推迟至货物运抵买方营业所或最终用户的所在地后的_________天内进行,并以该地约定的_________检验机构所出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的依据。
3、检验标准和方法
(1)根据《商检法》规定,凡列入目录的进出口商品,按照国家技术规范的强制性要求进行检验;没在国家技术规范的强制性要求的,可以参照国家商检部门指定的国外有关标准进行检验。法律、行政法规规定由其他检验机构实施检验的进出口商品或者检验项目,依照有关法律、行政法规的规定办理。此外,合同双方当事人还可以将买卖合同中规定的质量、数量和包装条款作为检验的重要依据。
(2)商品检验的方法主要有感官检验、化学检验、物理检验、微生物检验等。
第九条 索赔
1、索赔依据:买方有权在货物到达_________最终目的地_________卸货港后向检验机关申请检验货物的权利。如果货物的品质、规格、数量、重量、包装及对安全、卫生或健康的要求不符合合同的规定则买方应向卖方发出索赔通知,并有权以上述条款规定的检验机构签发的检验证明作为依据向卖方索赔,并在_________列出索赔理由。
2、索赔期限:
(1)货物到达最终目的地之日后_________日内只要该日不超过货物到达卸货港之日后_________日;
(2)在保证期内发现故障或缺陷的情况下,最迟应在发现故障后_________周内。
3、卖方在收到本合同规定的检验机构出具的检验证明后不迟于_________日对买方的索赔要来作出答复。如果卖方未在上述期限内作出答复,则买方的索赔要求被视为接受。
第十条 税收
与本合同有关及在执行本合同中由中国政府根据生效的税收法律征收的所有税收由_________支付。与本合同有关及在执行本合同中在中华人民共和国领土以外征收的所有税收应由_________支付。
第十一条 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称”不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第十二条 终止合同
本合同在下列任一情形下终止:
(1)一方进入解体或倒闭阶段;
(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)双方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁机构的裁决,合同解除或终止;
(6)因不可抗力致使合同目的不能实现的;
(7)在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
(8)当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(9)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
第十三条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
仲裁裁定是终局的,对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败方承担。
仲裁也可在双方均能接受的第三国进行。
仲裁进行过程中,双方将继续执行合同,但仲裁部分除外。
(2)依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。
第十四条 通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十五条 合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出 _________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十六条 合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第十七条 合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第十八条 补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十九条 合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
买方(盖章):_________卖方(盖章):_________
法定代表人(签):_________ 法定代表人(签):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
运输合同 篇11
20xx年设备运输合同范文篇一
托运方:
承运方:
经甲乙双方友好协商,就甲方机械设备运输事项达成合同条款如下:责任和义务:
托运方负责装卸,承运方予以协助。货物上车就位后,承运方负责核实货物数量及重量。承运方按时安全将货物送至托运方指定地点。运送时间由托运方提前一天通知承运方到现场装货,当天装货须当天发车直接开往目的地。承运方必须出示身份证原件、行车执照原件,由托运方确认后,复印存档。违约责任:
承运方应在托运方约定的时间20xx年月日至20xx年月日时内将上述货物安全无误地运至目的地,如未按时将货物送到目的地,每延期一天,乙方赔偿甲方元。运输途中如有损坏或丢失货物,由承运方负责全额赔偿。在运输中出现的一切问题由承运方负责。
运输地点和价格:
付款方式:
等全部货物运抵目的地后,由收货人按发货清单验收合格(数量及质量)后付款。法律责任:
承运方必须遵照国家有关法律执行本合同,如运输过程中违反相关法律,一切责任由承运方负责。
本合同在执行中发生纠纷,由当事人双方协商解决,协商不成,由哈尔滨市法院管辖。
本合同执行期内,甲、乙双方均不得随意变更或解除合同,合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字盖章后生效,本合同复印件有效。
甲方联系人:联系电话:
乙方联系人:联系电话:
驾驶证号:车牌号:
甲方:乙方:
委托代理人:委托代理人:
年月日
20xx年设备运输合同范文篇二
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿和诚信务实的原则,就货物运输协商一致订立本合同供双方遵照执行。
一.运输概况
1.托运方:承运方(人):
2.起运日期:到达日期:
3.货物起运地点:
4.货物到达地点:
5.运输里程共计约(参照谷歌地图;单位:公里)
6.协议装载体积(单位:米)
7.协议装载净重质量(可以不填或装货物前承运方可派员预估单位:吨):8.含但不限于易燃、易爆、剧毒危险物品(详见送货清单):a.有□b.无□
9.运输方式:a.直达□b.联运□a.拼车□b.其它□
10.收货物(方)人/手机:
二.合同价款
总计合同金额(人民币):小写¥大写
三.付款方式
1.到付□2.月结□3.预付□4.预付%□
四.托运方责任
1.备好货物并负责装、卸货物。
2.按合同约定支付运输费。
3.司机盖雨(篷)布及栓捆绑绳。
五.承运方(人)责任
1.承运的货物按合同规定的时间到达托运方指定的目的地并交予收货物(方)人。
2.运输过程中要确保所托运货物的完整性、表面质量、结构质量。
3.承运方(人)在任何时候均不得向第三方透露相关(内容)业务上的(商业)机密。
六.违约事项及责任
1.直运运输过程中发生货物丢失短少、变质污染及损坏等,承运方(人)应按货物的实际损失{包括装卸费、人工费、材料费(以我公司采购价值计算)}赔偿给托运方。
2.联运运输过程中发生货物丢失短少、变质污染及损坏等,由首次承运方(人)应按货物的实际损失{包括装卸费、人工费、材料费(以我公司采购价值计算)}赔偿给托运方。联运运输中的义务与责任由首次承运方(人)向其他承运方(人)讲解及追偿。
3.托运方明确所托运货物为整车直达目的地时,承运方(人)不得以顺路为由搭载其它物品(拼车)或联运等方式运输,否则视为违约。
4.单方面变更或终止合同由此造成的责任及经济损失由违约方全责承担。
5.承运方(人)提供的证件(含但不限于身份证、营业执照、驾驶证、行驶证、保险凭证)必须真实有效,如做假或无效由此造成的法律责任承运方(人)全责承担。
6.在符合法律和合同规定条件下运输,因下列原因造成货物丢失短少、变质污染及损坏等。承运方(人)可不承担违约责任或承担部分责任;托运方需追诉责任方时,承运方(人)有协助义务。
a.不可力抗(含但不限于自然天气、军队及党政部门管制、刑事事件、托运方免责的交通事故);b.货物本身的自然属性及合理损耗;
c.托运方或收货方(人)本身的过错;
7.如发生合同纠纷托运方及承运方(人)不允许用扣车待处理或者阻止卸货要挟对方,否则视为违约。
8.一方违约时除前面条款另有约定外,违约方需支付违约金
七.附则
1.承运方(人)必须是有运输相关资质的(含但不限于物流公司、运输公司、自然人)。
2.双方约定如在履行合同过程中产生争议应及时协商,协商不成可向劳动仲裁部门提出仲裁,仲裁仍未达成协议可向有托运方管辖权的人民法院提起诉讼。
3.本合同以双方签字(盖章)后生效,一式2份托运方与承运方(人)各执1份,扫描或复印、传真件具有同等法律效应。
4.收货方(人)卸货及检查确认完毕,本合同所含义务与责任结束。
5.本合同共贰页。
托运方:承运方(人):
代表人:代表人:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
年月日:年月日:
签定日期:签定日期:
运输合同 篇12
身份证号码: 联系电话 根据《劳动合同法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。
(一) 根据甲方工作需要和任职要求,乙方同意在岗位上工作。
(二)乙方应按照甲方要求,按时完成规定的工作量,达到规定的质量标准。
(三)乙方每日工作时间不超过过8小时,实行三班制工作制度。
甲方应当保证乙方每周至少休息一日。甲方因生产特点不能按照前款执行时,经劳动保障行政部门批准,可以实行综合计算工时或者定时工作制。
(一)甲方根据本单位的工资制度,实行月工资制,乙方满勤月工资为元/月。
甲方提供住宿条件或者等同于提供住宿条件的,不得折算为乙方工资。
(二) 甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月工资,并由乙方签字确认 。
(三)用人单位应依法为职工缴纳工伤保险,并在本单位内公示。 用人单位和职工应当预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害。
职工发生工伤时,用人单位应采取措施使职工得到及时救治。
(一) 甲方为乙方提供符合有关劳动法律的劳动安全和保护设施,劳动防护品和其他劳动条件。甲方必须按照国家有关规定和未成年工实行特殊劳动保护。
(二) 甲主在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育。在工作场所,甲方必须按照国家安全生产的规定,采取必要的安全措施。
(三)甲方为乙方提供宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必须达到安全、卫生要求。
(一)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度,应当与在乙方签订本合同时告知乙方。
(二)乙方应自觉尊守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务。乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝;对危害生命安全和身体建康的劳动条件,有权提出批评、检举和控告。
(一)甲乙双方单面解除本合同,应符合《劳动合同法》第37条、
第38条、第39条、第40条和第41条的规定。乙方有《劳动合同法》第42条规定情形的,甲方不得依照《劳动合同法》第40条、41条的规定解除本合同。
(二)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意,可以续定劳动合同。
(三) 解除、终止劳动合同时,甲方应依据有关法律等规定等定出具体解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。
(一)甲方依法解除乙方劳动合同,应当支付乙方经济补偿的,按照《劳动合同法》第46条的规定执行。
(二)甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的,要在补足低于部分标准的同时,依法支付赔偿金。
(一) 甲乙双方在履行本合同时发生争议的,可先行协商解决;不愿协商或协商不成的,可在争议发生之日起一年内向(用人单位工商注册地或者施工地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以在15日内向当地人民法院提起诉讼。
(二)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的,依照家法律及有关规定执行。
本劳动合同一式二份,甲乙双方各执一份。
运输合同 篇13
甲方:___________
乙方:___________
本著友好合作,互惠互利的原则,经双方友好协商达成以下协定:
一、甲方责任
1、甲方在出货之前将订仓资料通过传真或电子邮件通知乙方,以便乙方及時安排运输计划。
2、对于甲方已委托的运输计划,如需变动,须提前通知乙方,以便乙方及时更改运输计划。
3、甲方如因所报名称,件数不符(携带违禁品),导致海关扣货及处罚时,以及由此乙方受到的连带处罚,甲方必须赔偿一切损失,直止事件完满为止。
4、甲方应按约定时间让乙方提货,如乙方无法提到货,由此造成的后果由甲方全权负责。
二、乙方责任
1、甲方将其公司的国际空运运输业务交由乙方乘运。乙方对甲方的所托运输予已全力保障并提供优质服务。如因乙方安排不当而造成货物受损或丢失的,乙方应将承担相关的`责任,直止事件结束为止。
2、对于甲方货物的安全,采取由甲方投保的方式。如货物出现任何损失非乙方责任的,乙方协助有关赔偿事宜,但并不赋予直接责任。
3、乙方承运甲方货物时,应严格按运输计划执行,任何意外情況或突发事件,包括出货时间变化与航班变化等,双方均须提前沟通,协商。
4、因天灾及人力不可抗拒事件造成意外及事故(例如飓风、罢工、劫机及有关影响飞行安全等等)归属于免责范围之内。
5、空运有关事项:依据IATA公会所定订为准及提单後面说明事项。
6、时效延误:空运时效由乙方出货前确认给甲方,除不可抗拒因素(参考第四条)外,如货物抵达时间超过确认时效48小时以上,则乙方收取的运费须按所延误天数5%/天进行赔偿、
7、货物在乙方可控制范围内(即从工厂取货后到上机前)出现的破损、丢失问题、乙方无条件按发票货值全额赔偿、甲方货值须在发货前提供确认、上机后货物的破损、丢失。则参考航空公司赔偿条列。
8、对于买单出口货物:乙方应按甲方提供的资料做好报关单证。如因乙方过失,报关资料未符合甲方提供的资料。造成的损失、由乙方承担、直至事件圆满处理、另由此造成的时效延误,(正常通关半天到一天)归属于空运运输时效之内、(参考第六条),若由于甲方提供的资料与实际货物不相符合、(乙方提供的报关单证与所提供资料相符)、造成报关的延误与损失则甲方全权承担、
三、结算方式
1、甲方跟据双方确认的报价单上运费率计算实际运费付给乙方。如需税务发票,另加税费:2%。
2、乙方将在货物离港前2至3天与甲方书面确认当地费用,甲方应在1个工作日之内签字确认费用清单,如有异议应及时提出,如货物离港之後不予确认,甲方不得以任何藉口拒付。
3、甲方与乙方协商的付款方式为月结,甲方应在次月月底前将上月货款结清,逾期需按欠款额千分之五/天向乙方支付滞纳金,如因特殊原因,甲方应与乙方及时说明,以商议结果为准
4、甲方每月出货的货量不少于每月四票、运价根据货量运输方式提前确认、以便甲乙双方财务对账
5、我司提供人民币、美金付款账号。美金收汇,按人民币6.4:1换算美金。
四、协定终止
1、甲方欲终止本协定,应电话确认及正式书面通知乙方财务部,7日後协定终止即自动生效
2、协定终止後,协定双方仍应承担协定内所规定之双方应履行的尚未履行之义务与责任
3、本协定有效期自签定日期起,以一年为限
4、本协定依签字日期为准立即生效,任何修改内容双方未签字确认前,仍按原协定内容执行。
五、法律与仲裁
1、本协定不适用於个人,个人单位,仅适用于公司行号
2、甲方协定签章请依公司公章、签字为准
3、本协定所有规定事宜,受中华人民共和国国家法律管辖
4、协定双方执行协定发生争议,先行协商,协商无效以法定程式照章办理
六、乙方收款账号码:
账户名:____________
账户:_____________
开户行:_____________
七、协定生效
1、本协定自双方签订之日起生效、生效日前,甲方应结清所有费用,本协定方可执行
2、本协定一式正本共两份,双方各执一份留存
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
租赁合同十三篇
现今我们正处于法制化社会中,几乎在任何时间和任何地点都有可能需要使用合同。签署合约是确保我们合法权益的首要步骤,一份规范的合约应该具备什么样的格式呢?欢迎您浏览本网页,希望您能找到所需的信息。
租赁合同 篇1
一、合同形式:
二、合同内容:
1.租赁物名称/数量/规格/技术性能/检验方法;
2.租赁期限;
3.租金构成及其支付期限和方式、币种;
4.租赁期间届满租赁物的归属等条款。
三、融资租赁合同的当事人:
1.出租人和承租人;
2.供货人:
a.供货人是否列为第三人由法院根据案件具体情况决定;
b.供货合同有仲裁条款的不列为第三人。
3.实际使用人:融资租赁合同中的承租人与租赁物的实际使用人不一致时,法院可以根据实际情况决定将实际使用人列为案件的当事人。
四、融资租赁合同出租人/承租人/出卖人之间的法律关系,出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同:
1.出卖人应当按照约定向承租人交付标的物:承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。
2.出租人/出卖人/承租人可以约定,出卖人不履行买卖合同义务的,由承租人行使索赔的权利:承租人行使索赔权利的,出租人应当协助。
3.未经承租人同意,出租人不得变更与承租人有关的合同内容。
五、融资租赁合同的出租人/承租人法律关系:
1.出租人享有租赁物的所有权:承租人破产的,租赁物不属于破产财产。
2.融资租赁合同的租金:
(1)确定标准:
a.应当根据购买租赁物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利润确定。
b.当事人另有约定的除外。
(2)承租人应当按照约定支付租金。
(3)承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的:
a.出租人可以要求支付全部租金;
b.也可以解除合同,收回租赁物。
(4)租赁物从境外购买的,融资租赁合同当事人约定用外币支付租金,应认定为有效。
3.租赁物不符合约定或者不符合使用目的的:
(1)出租人不承担责任;
(2)出租人应当承担责任的除外情形:
a.承租人依赖出租人的技能确定租赁物;
b.出租人干预选择租赁物的。
4.出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。
5.承租人占有租赁物期间,租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的,出租人不承担责任。
6.承租人应当妥善保管、使用租赁物。
7.承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。
8.出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属。
(1)当事人约定租赁期间届满租赁物归承租人所有:出租人只能收回欠付租金部分的租赁物;承租人享有部分价值返还请求权。
a.承租人已经支付大部分租金,但无力支付剩余租金;
b.出租人因此解除合同收回租赁物的;
c.收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的,承租人可以要求部分返还。
(2)对租赁物的归属没有约定或者约定不明确:
a.依照《合同法》第61条的规定确定;
b.仍不能确定的,租赁物的所有权归出租人。
六、融资租赁合同管辖:
1.融资租赁合同纠纷案件的当事人,可以协议选择与争议有实际联系地点的法院管辖:
a.当事人未选择管辖法院的,应由被告住所地或合同履行地法院管辖。
b.租赁物的使用地为融资租赁合同的履行地。
2.涉外融资租赁合同纠纷案件的当事人可以协议选择处理合同争议所适用的法律;当事人没有选择的,适用承租人所在地的法律。
七、融资租赁合同的效力认定和处理:
1.应认定融资租赁合同不生效:融资租赁合同所涉及的项目应当报经有关部门批准而未经批准的。
2.应认定融资租赁合同为无效合同:
a.出租人不具有从事融资租赁经营范围的;
b.承租人与供货人恶意串通,骗取出租人资金的;
c.以融资租赁合同形式规避国家有关法律、法规的;
d.依照有关法律、法规规定应认定为无效的。
3.无效的融资租赁合同的处理:
(1)因承租人的过错造成合同无效,出租人不要求返还租赁物的:
a.租赁物可以不予返还;
b.但承租人应赔偿因其过错给出租人造成的损失。
(2)因出租人的过错造成合同无效,承租人要求退还租赁物的:
a.可以退还租赁物;
b.如有损失,出租人应赔偿相应损失。
(3)因出租人和承租人的共同过错造成合同无效的:
a.可以返还租赁物;
b.并根据过错大小各自承担相应的损失和赔偿责任。
(4)租赁物正在继续使用且发挥效益的,对租赁物是否返还,可以协商解决;协商不成的,由法院根据实际情况作出判决。
八、融资租赁合同法律责任:
1.在租赁合同履行完毕之前,承租人未经出租人同意,将租赁物进行抵押、转让、转租或投资入股:
a.其行为无效;
b.出租人有权收回租赁物,并要求承租人赔偿损失。
c.因承租人的无效行为给第三人造成损失的,第三人有权要求承租人赔偿。
2.出租人应承担赔偿责任:在融资租赁合同有效期间内,出租人非法干预承租人对租赁物
租赁合同 篇2
出租方 (以下简称甲方):
承租人 (以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿的基础上,为明确甲方向乙方出租房屋及乙方向甲方出租房屋双方的权利和义务,特订立本合同..
第一条甲方保证租赁房屋符合国家关于租赁房屋的有关规定。
第二条房屋位置甲方出租给乙方的房屋位于:
第三条甲方提供有效证件和有出租权的身份证明,乙方提供身份证明和单位证明。经核实后,双方可以复制对方的文件进行保存。所有副本仅用于本租约。
第四条租赁期限和目的
1.这所房子的租期总共是个月。从(月)(年)到(月)(年)。
2.乙方向甲方承诺,租赁房屋仅供住宅使用。
3.租赁期满,甲方有权收回租赁物,乙方应按期归还。
乙方要求续租的,必须在租赁期满前一个月书面通知甲方。甲方同意后,乙方应根据市场租赁价格进行适当调整,重新签订租赁合同。
第五条租金及支付方式
1.房子的月租金是(大写)。
2.房租的支付方式如下:甲方在收到款项后,应向乙方提供有效的收据凭证。
第6条
乙方应合理使用租赁房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏,乙方应立即负责维修或经济赔偿。公共设备损坏的,由用户平均修复或赔偿。
第七条房屋的转让和转租
1.租赁期内,甲方有权按照法定程序转让租赁财产。转让后,甲方将把租金退还给乙方,否则本合同对新业主和乙方继续有效..
2.未经甲方同意,乙方不得将租赁房屋转租或出借。
第八条合同的变更、解除和终止
1.双方可协商变更或终止本合同。
2.租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回租赁房屋;
1.甲方同意乙方与他人共用该房屋。但是,每一个合租一套房子的房客,都必须只把它当房子用。
2.因国家政策拆迁或装修房屋导致合同终止的,甲方应退还剩余租金和押金,租金按实际使用时间计算,或双方协商重新评估合同。
3.租赁期内,乙方提前退租的,租金按月计算,不足一个月的按一个月计算!并赔偿甲方月租金的50%作为违约金。几天内不会。乙方解除租赁的,应提前一个月通知甲方。如乙方未提前通知甲方,甲方有权从乙方处扣除一个月的房租押金作为补偿。
4.乙方应服从甲方的管理。乙方行为严重影响他人休息的,甲方有权终止租赁关系,不退还房款。
第九条房屋交付和回收验收
1.甲方应保证租赁物本身、附属设施和设备处于正常使用状态。
2.双方应参与验收。对装修、用具等硬件设施设备有异议的,应在现场提出。
3.租赁期满后,乙方应将租赁房屋及其附属设施设备归还甲方。
4.乙方将房屋归还甲方时,应保持房屋及设施设备的完好,不得存放物品或影响房屋的正常使用。甲方有权处置未经同意留下的物品。
甲方(公章): 乙方 (公章):
法定代表人(签名):
租赁合同 篇3
编号:_____________________
本合同各方_____________________
出租方(以下简称甲方)_____________________
承租人(以下简称乙方)_____________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿的基础上,为明确甲方向乙方出租房屋及乙方向甲方出租房屋双方的权利和义务,特订立本合同..
第一条甲方保证租赁房屋符合国家关于租赁房屋的有关规定。
第二套住房的位置、面积、装修、设施
1.甲方出租给乙方的房屋位于(省、市)(区、县);门牌号是
2.租赁房屋面积平方米(建筑面积/使用面积/使用面积)
3.该房屋现有装修、设施设备详见合同附件。
本附件作为甲方按合同约定交付乙方使用和乙方在合同租赁期满后退房的验收依据。
第三条甲方提供房产证(或有出租权的有效证件)、身份证明(营业执照)等文件,乙方提供身份证明。经核实后,双方可以复制对方的文件进行保存。所有副本仅用于本租约。
第四条租赁期限和目的
1.这所房子的租期总共是______个月。从______年______月______日到______年______月______日。
2.乙方向甲方承诺租赁房屋仅供使用。
3.租赁期满,甲方有权收回租赁物,乙方应按期归还。
乙方要求续租的,必须在租赁期满前个月书面通知甲方,经甲方同意后重新签订租赁合同..
第五条租金及支付方式
1.该房屋的月租金为______人民币(万元整)
总租金为______人民币(万元整)
2.租金支付方式如下:
甲方在收到款项后,应向乙方提供有效的收款凭证。
第六条租赁期内相关费用及税费
1.由甲方承担的费用:
(1)租赁期内,房屋及土地的房产税由甲方依法缴纳。本合同未列明的与房屋有关的费用,如由政府有关部门收取,费用由甲方承担。
(2)_____________________.
2.乙方应支付以下费用:
(1)乙方应按时支付自己的费用。
(2)甲方不得擅自增加本合同中乙方未明确支付的费用。
第七条房屋修缮和使用
1.租赁期内,甲方应保证租赁房屋的使用安全。除双方在本合同及补充条款中约定外,甲方应负责房屋及其附属设施的维护(乙方使用不当的除外)
甲方提出维修时应提前天书面通知乙方,乙方应积极协助和配合。
乙方向甲方提交维修请求后,甲方应及时提供维修服务..
甲方没有义务维修乙方的装修部分..
2.乙方应合理使用租赁房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏,乙方应立即负责维修或经济赔偿。
乙方如改变房屋内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备,其设计规模、范围、工艺、材料等方案必须征得甲方书面同意后方可施工。除非双方另有约定,在租赁期满或因乙方责任而退出租赁时,甲方有权选择下列权利之一:
(1)房屋附属装饰属于甲方。
(2)要求乙方恢复原状。
(3)向乙方收取修复工程发生的实际费用。
第八条房屋转让和转租
1.租赁期内,甲方有权按照法定程序转让租赁财产。转让后,本合同对新业主和乙方继续有效..
2.未经甲方同意,乙方不得将租赁房屋转租或出借。
3.甲方应在出售房屋前个月书面通知乙方。同等条件下,乙方有优先购买权。
第九条合同的变更、解除和终止
1.双方可协商变更或终止本合同。
2.甲方有下列行为之一的,乙方有权解除合同:
(1)无法提供房屋或者提供的房屋不符合约定条件,严重影响居住的。
(2)甲方未履行房屋修缮义务,严重影响居住的。
3.租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回租赁房屋;
(1)未经甲方书面同意,将租赁物转租或出借..
(2)未经甲方书面同意,擅自拆除、改变活动房屋结构。
(3)损坏的租赁房屋未在甲方提出的合理期限内修复..
(4)未经甲方书面同意,变更本合同约定的房屋租赁用途。
(五)利用租赁房屋储存危险品或者进行违法活动的。
(6)乙方未能在期限内支付乙方应支付的全部费用,给甲方造成严重损害的.
(7)拖欠租金超过个月。
4.如果乙方在租赁期满前想继续租赁,应在租赁期满前个月书面通知甲方。租赁期满后,甲方仍想出租的,在同等条件下,乙方有优先租赁权。
5.租赁期满,合同自然终止。
6.因不可抗力致使合同无法履行的,合同终止。
第十条房屋交付和回收验收
1.甲方应保证租赁物本身、附属设施和设备处于正常使用状态。
2.双方应参与验收。对装修、用具等硬件设施设备有异议的,应在现场提出。现场难以检测判断的,应当在日内向对方主张。
3.租赁期满后,乙方应将租赁房屋及其附属设施设备归还甲方。
4.乙方将房屋归还甲方时,应保持房屋及设施设备的完好,不得存放物品或影响房屋的正常使用。甲方有权处置未经同意留下的物品。
第十一条处理甲方违约责任的规定
1.甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的,应向乙方支付本合同总租金%的违约金。甲方除按约定支付违约金外,还应赔偿违约金以外的损失。
2.如乙方要求甲方继续履行合同,甲方应向乙方支付逾期交房费,逾期交房每逾期一天,滞纳金为日租金的两倍。甲方还应承担因延迟交货给乙方造成的损失..
3.如果乙方因甲方延迟履行维修义务或紧急情况而组织维修,甲方应支付乙方费用或扣除租金,但乙方应提供有效证明。
4.甲方违反本合同约定提前收回房屋的,应按合同总租金的%向乙方支付违约金。如果支付的违约金不足以赔偿乙方的损失,甲方也应承担赔偿责任。
5.如因房屋所有权瑕疵或房屋非法出租导致本合同无效,甲方应赔偿乙方损失。
第十二条乙方的违约责任
1.租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同并收回房屋,乙方应按合同租金总额的%向甲方支付违约金。如果支付的违约金不足以赔偿甲方的损失,乙方也应负责赔偿,直至所有损失得到赔偿。
(1)未经甲方书面同意,将房屋转租或转借给他人;
(2)未经甲方书面同意,擅自拆除、改变活动房屋结构或损坏房屋的;
(三)改变本合同约定的租赁用途或者将房屋用于非法活动的;
(4)拖欠租金超过个月。
2.在租赁期内,如乙方未能支付本合同规定应由乙方承担的费用,每延迟一天,应向甲方支付总费用的%的滞纳金。
3.租赁期内,乙方未经甲方同意退租的,应向甲方支付合同租金总额%的违约金。支付的违约金不足以赔偿甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
4.如乙方未能支付租金,每延迟一天,乙方应支付日租金两倍的滞纳金。
5.租赁期满后,乙方应按期归还该房屋。如乙方未归还,每延期一天,应向甲方支付相当于原租金倍的滞纳金。乙方还应承担因逾期返还给甲方而造成的损失..
第十三条豁免条件
1.因不可抗力导致本合同无法继续履行而造成的任何损失,甲乙双方均不承担责任。
2.如因国家政策需要拆除或重建租赁房屋,甲乙双方不承担任何损失。
3.因上述原因解除合同的,按照实际使用时间计算租金,不足一个月的,按照天数计算,多退少付。
4.不可抗力指
2.甲方必须保证出租给乙方的门面能够从事商业经营。不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三方;或在租赁期内房租加价。
3.在租赁期间,甲方不得对所出租的房屋及房屋所在范围内的土地使用权设定抵押。
4.租赁期满,乙方未续租的,甲方有权收回房屋。乙方添置的用于经营的所有可以移动、拆除的设备设施归乙方所有,未能移动、拆除的设备设施______________________.乙方应在租赁期满后_______日内搬离。
六、乙方的权利与义务
1.乙方按照本合同约定使用房屋,不承担门面自然损耗的赔偿责任。
2.乙方在不破坏门面原主体结构的基础上,有权根据营业需要对上述房屋进行装修,甲方不得干涉。
3.在租赁期内,因租赁门面所产生的水、电、卫生费、物业管理费等,债务由乙方自行承担。
4.按本协议约定支付租金。
七、房屋使用要求和维修责任
1.在租赁期间,乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方;甲方应在接到乙方通知后的______日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修费用由甲方负责承担;
2.乙方应合理使用并爱护房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责修复。乙方拒不维修,甲方或出租人可代为维修,费用由乙方承担;
3.乙方租赁期间,甲方保证该房屋及其附属设施和设备处于正常的可使用和安全状态。甲方要对该房屋进行检查、养护的,应提前____日通知乙方。检查养护时,乙方应予配合。如因乙方阻挠养护、维修而产生的后果,则概由乙方负责;
4.在租赁期间,甲方需要对该房屋进行改建、扩建或装修的,甲方负有告知乙方的义务。具体事宜可由甲、乙双方在条款中另行商定;
5.乙方需装修房屋或者增设附属设施和设备的,必须事先通知甲方。
八、续租
租赁期满,甲方有权收回全部出租房屋,乙方应如期交还。乙方在同等条件下有优先租赁权,但必须在租赁期满前的_______个月向甲方提出书面申请。双方可根据本合同约定情形,结合实际情况重新协商后,签订新的。
九、房屋返还时的状态
1.除甲方同意乙方续租外、乙方应在本合同的租期届满后的______日内应返还该房屋,未经甲方同意逾期返还房屋的,每逾期一日,乙方应按________元/平方米向甲方支付该房屋占用使用费;
2.乙方按本合同约定返还该房屋时,应经甲方验收认可,并相互结清各自的费用,方可办理退租手续。
十、转租、转让和交换
1.在租赁期间,乙方再转租房屋须事先书面通知甲方,征得甲方的书面同意;
2.乙方向甲方,在转租期间不将该房屋承租权转让给他人或与他人承租的房屋交换使用。
十一、合同的变更和解除
1.乙方有下列情况之一的,甲方有权解除合同:
(1)未按约定期限交付租金,超过_______天以上的;
(2)在租赁期内,未经甲方书面认可或同意,擅自改变租赁房屋的结构或用途,经甲方书面通知,在限定的时间内仍未修复的;
(3)在租赁期内,未经甲方书面认可或同意,擅自转租或转让承租房屋的;
(4)从事非法经营及违法犯罪活动的。
2.甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:
(1)甲方不交付或者迟延交付租赁房屋_______天以上的;
(2)乙方承租期间,如甲方因该房屋或房屋范围内的土地与第三方发生纠纷或甲方与第三人之间的纠纷涉及到该房屋及房屋范围内的土地,致使乙方无法正常营业超过______天的;
(3)甲方未经乙方书面许可,擅自将出租的房屋用于抵押或转让给第三方的;
(4)租赁房屋主体结构存在缺陷,危及安全的。
3.在租赁期限内,有下列情况之一的,双方均可变更或解除合同:
(1)甲、乙双方协商一致,书面变更或解除本合同;
(2)因不可抗力因素致使房屋及其附属设施严重受损,致使本合同不能继续履行的;
(3)在租赁期间,乙方承租的门面被征收、征用或被拆迁的;
(4)因地震、台风、洪水、战争等不可抗力的因素导致该房屋及其附属设施损坏,造成本合同在客观上不能继续履行的。
4.在租赁期间,被解除的,本合同也随之终止,因本合同终止使乙方遭受损失的,甲方应按月租金的______倍向乙方支付违约金。如支付的违约金不足抵付乙方损失的,甲方还应负责赔偿。但下列情况除外:
(一)该房屋占用范围的土地使用权依法提前收回的;
(二)该房屋因社会公共利益或城市建设需要被依法征用的或者拆迁的;
(三)该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的;
(四)甲方已被告知该房屋出租前已设定抵押,现被处分的。
十二、违约责任及赔偿
1.符合本合同第九条第1.2项的约定,非违约方有权解除合同,并有权要求违约方按当年租金的_______%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿对方的经济损失;
2.乙方应如期交付租金,如乙方未经甲方同意逾期交付,甲方有权要求乙方按当年租金的_______%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿经济损失;
3.租赁期满,乙方应如期交还该房屋,如乙方未经甲方同意逾期交还,甲方有关要求乙方按当年租金的_______%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿经济损失。
十三、其他条款
1.在租赁期间,乙方所缴纳的水费、电费、房租等交于甲方的各种费用,甲方应给乙方开相应的收据。乙方因房屋使用所缴纳的其他费用,乙方应将相应收据复印件交于甲方;
2.甲、乙双方如有特殊情况需提前终止合同,必须提前一个月通知对方待双方同意后,方可办理手续。若甲方违约,除要负责退还给乙方相应期限内的房租外,还需支付给乙方上述金额(未到期限的房租金)_______的违约金,反之,若乙方违约,则甲方有权不退还租金;
3.本合同未尽事宜,甲、乙双方可以补充协议的方式另行约定,补充协议是本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力;
4.本合同连补充条款及附件共_______页,一式_______份。其中,甲、乙双方各执_______份,均具有同等效力。
十四、其他约定
租赁期间的水费、电费(其中水____元/吨,电____元/度)无特殊情况约定不变。
出租人(盖章):承租人(盖章):
地址:地址:
法人代表(签字):法人代表(签字):
承办人:承办人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
担保人(盖章):
签订日期:年月日
签订地点:
租赁合同 篇4
承租方:(甲方)
出租方:(乙方)
根据甲方工程的需要,甲方租用乙方砼输送泵共台,根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定,经甲、乙方共同友好协商,就租赁的有关事项,达成如下条款:
一、设备型号规格及租赁期计算规则:
1、甲方租用乙方的生产的型砼输送泵一台。
2、租赁期计算规则:按甲方安排,以乙方设备安装调试完毕,经试车运行良好,在输送泵操控人员到位甲方书面通知乙方能正常运行泵送砼之日起至甲方报停通知乙方拆卸砼输送泵(并将管道配件数量按清单交付乙方)之日止计算租赁期。
二、租赁和付款方式:
1、型输送泵按每月元/台计算,租赁费包括与输送泵有关的所有配件、管道、维修及操控、维修人工费、维修材料及进出场吊装费、配件、管理。管道长度应满足工地要求必须保证两栋楼同时施工,并提供两条软管,输送功率输送高度必须到本工地建筑物层以上。
2、输送从进场到工地日起,直到甲方要求退场日计算租赁费,不管工地停工,放节假日,都按元付机械费。
3、乙方应提供性能良好,安全可靠的设备,委派经验丰富经培训合格的操控人员操作本工地输送泵。维护、维修、保养应及时到位。
4、乙方人员配备数量应符合甲方的进度要求,保证每天24小时设备能处以正常运转状态。
三、双方职责:
1、甲方职责
(1)负责将泵机专用电源接到泵机开关箱内。
(2)负责施工期间管道的安装拆除,清洗及堵管的排除工作。
(3)负责免费提供设备在工地使用所需的水、电,免费提供操作人员的食宿。
(4)负责每次泵送前2小时通知乙方操作人员。
(5)负责保管乙方提供的设备和随机配件(管道、管卡)配件清单乙方进场时交付甲方,甲方按清单收货。施工中如丢失按市价赔偿。
(6)负责按操作规程的要求布置管道,达到规定的布置要求。
2、乙方职责
(1)负责提供完好的机械设备及充足的管道和相关附件,保证施工作业的需要。
(2)负责出租设备的测试、维修和保养工作,设备出现故障时,应尽快修复。
(3)负责选派技术人员进行操作和技术指导,每台泵派出一名以上操作人员确保工地24小时的施工需要,乙方操作人员应遵守各项安全操作规程和工地安全注意事项,遵守工地纪律。乙方操作人员不遵守甲方安全规章而造成的安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和费用。
(4)设备使用,维护所需要的油料、易损件等均由乙方负责供应,并承担费用。
(5)根据工地的实际情况配备充足的输送泵管及配件,磨损的管道应及时调换。水平管道能共同或调配使用用,甲方必须调配使用水平管道。
(6)保持泵机操作人员与施工混凝土地点人员的通信畅通,对讲机由甲方提供,乙方负责保管,损坏丢失照价赔偿。乙方人员住宿工地,行李自理。
(7)乙方定期对设备进行维护、检修,及时更换易损件,保证泵机性能良好。
四、其他
1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决,如协商不成,则按《中国规划人民共和国合同法》进行处理。
2、本合同一式两份,双方各持一份,合同签字生效,设备全部出场付清租赁费后失效。
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
年月日
租赁合同 篇5
租赁合同范本
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、等价有偿的基础上经过充分协商,特定立本合同。就格仔铺租赁的有关事宜达成协议如下:
第一条、租赁内容
1、甲方将位于XX内( XXX)号格仔租赁给乙方。甲方对所出租的房屋具有合法使用权。
2、甲租赁给乙方的格仔铺规格为长( )x宽( )x高( )。甲方同意乙方所租格仔铺作为经营用,其范围以乙方要求为准。
3、甲方为乙方提供的房间内有:销售人员,格仔铺及供配电等设备。
4、租赁期限,自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
第二条、租金及其它费用
1、合同有效月度租金共计为XXXX元(人民币)。
2、每一个租赁月度按月计算。
3、双方协商补充于本条款内。
第三条、双方的`权利和义务
甲方
1、甲方应保证乙方所售物品完好,如出现丢失,费用由甲方按进货价格的XXX%支付给乙方。
2、对乙方所租赁的格仔铺装饰或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。
3、对乙方违反国家法律、法规、政策物品,有权停止其销售。
4、在合同期内,甲方再次引进同类商户,有权在双方协商下解决。
乙方
1、在国家法律、法规、政策允许的范围内寄卖物品。
2、合同有效期内,有对所租赁格仔铺的合法使用权。
3、按合同内容交纳租金及其它费用。
第四条、付款方式及时间
1、乙方在签订合同时付给甲方(XX)个月租金.
2、乙方从第二次付款开始,每次在本月前5天交付。
3、乙方向甲方支付的各项费用可采用银行转帐或现金等方式。
第五条、续租
1、在本合同期满后,乙方有优先续租权。
2、乙方如需续租,应在租期届满前10天向甲方提出,并签订新租赁合同。
第六条、营业时间
1、甲方营业时间根据顾客需要可适当调整。
第七条、违约
1、甲、乙双方签订的格仔铺租赁合同。乙方已交纳定金后,甲方未能按期完好向乙方移交出租设备,属于甲方违约。甲方每天按月租金的1%向乙方支付延期违约金,同时乙方有权向甲方索回延误期的定金,直至全部收回终止合同。
2、在合同有效期内未经乙方同意,甲方单方面提高租金,乙方有权拒绝支付超额租金。
3、任何一方单方面取消、中断合同,应提前十天通知对方。
4、乙方未按时向甲方支付所有应付款项属于乙方违约,每逾期一天,除付清所欠款项外,每天向甲方支付所欠款1%的违约金。在有通知乙方情况超过15日,除付清所欠款项外,每天向甲方支付所欠款10%的违约金,超过一个月,甲方有权处理乙方所售物品。
5、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行时,不视为违约。甲方应将乙方已预交的租金退还给乙方。
6、因甲方原因使乙方未能正常营业,给乙方造成经济损失,由甲方承担责任并赔偿乙方经济损失。
第八条、合同生效、纠纷解决
1、本合同经甲、乙双方签字后,乙方交付定金后生效,即具有法律效力。
2、在本合同执行过程中,若发生纠纷,由双方友好协商,如协商不成时,可诉请所在地人民法院解决。
3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。
附:乙方有效身份证明复印件
甲 方:XXX(盖章)
授权代表人:XXX(签名)
日期:XXX年XX月XX日
乙 方:XXX(签名)
日期:XXX年XX月XX日
租赁合同 篇6
1.本合同总金额合计人民币:____元整,大写:_______元整。
2.租金支付方式为__年付制。甲方提供等额的商业发票,乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳一年年租金人民币:____元,甲方提供等额的商业发票。
3.甲方在本合同正式签订后即按本合同第一条安排车辆。并以交车之日起计收租赁租金及租赁时间。交车日为___年___月 ___日 。归还时间___年___月___日。甲方还车时间超过预定时间壹小时以内,不收取超时费用,超过壹到肆个小时按照超时半天计算,超过肆小时以上按照一天计算。
4. 乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳车辆押金____元,甲方提供押金收据。押金应本在合同顺利履行完毕后无息退还。如因乙方过错行为,导致甲方车辆损失、事故责任损失或者其他应由由乙方承担过错责任的损失,则甲方可从押金中扣除相应赔偿金额。
第三条 甲方权利、义务
1.向乙方提供的租赁车辆技术性能必须良好,各种证照齐全(包括汽车行使证、汽车保险单及购置税等)。
2.甲方负责对租赁车辆投保车辆损失险、第三者责任、交强险及不计免赔险。
3.甲方有按时收取租金的权利。
4.乙方不按约定支付租金,甲方有权收回租赁车辆。
5.对因非甲方原因造成的损失,甲方不负连带责任。
第四条 乙方权利、义务
1.乙方提供给甲方的资料应保证真实有效(如身份证、户口簿、驾驶证、单位营业执照副本等)否则就此产生的责任均由乙方负责。
2.乙方认真检查并掌握租赁车辆的各种性能和操作方法,点清车辆附件,验收签字后驶离。凡因乙方操作不当,保管不善造成车辆遗失或造成附件损坏,乙方应向甲方赔偿。因车辆自然折旧耗损造成的损失和故障,以及因车辆本身质量、缺陷、不足等原因发生的'损失和故障,由甲方承担责任。
3.本车使用___号汽油,因未使用指定汽油造成的车辆损失等后果由甲方承担。
4.乙方负责在车辆保修期内对车辆进行免费定期保养、正常保修和年检,甲方予以协助。(需承担4S店根据汽车年限和公里数制定的保养计划(包括空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯器、助力转向油、刹车油、变速箱油、火花塞,轮胎)
5.租赁期间,应遵守国家有关法律、法规、法令,安全行车,因违法、违纪、违章所造成的法律责任,自行负责,并承担行驶过程中因自身及其指定驾驶人员驾驶责任造成车辆的经济损失。
6.如在租赁期间因违章驾驶(如超速驾驶、不按规定路线行驶、冲红灯等被电子眼监控摄录)而被罚款或责令承担其他责任,乙方须承担后续责任。
7.租赁车辆,不得将车辆转租、出售、典当、抵押、担保或其他超出本合同的其他权利。保持车辆原状,不能私自拆装甲方的车体(件)(车辆以交付时为原状),否则甲方有权收回车辆并要求乙方赔偿所造成的损失。
8.如发生交通事故,承担公安交通管理部门裁定的责任,并承担车辆维修费用和修理期间车辆的租金(每天____元人民币)。对因乙方原因造成的损失甲方不负连带责任。
9.租赁车辆使用期间,发生交通事故,应及时向当地公安交通、保险部门报案联系,通知甲方协助解决。如肇事后逃逸或驾离现场,乙方应承担所有违法、违章、赔偿责任。
10. 租赁期内或租赁期满时,双方须共同检查租赁车辆的各种性能,点清车辆附件,验收签字后,合同终止。凡因乙方操作不当,保管不善,造成车辆损失(如划花车身)或造成附件损坏,乙方应恢复原状,不能恢复原状赔偿甲方损失,因碰撞导致的事故车辆加速折旧费用由乙方承担。
11. 甲方要保护好乙方车辆上的特征标志,不得涂改遗失,严禁私自拆、换车辆上的任何部件及设备,严禁拆动里程表
12. 租赁期间,因乙方过错行为导致汽车被盗或被抢或发生自然燃烧,乙方应承担保险公司赔付不足分和车辆理赔期间的租金损失。
13. 租赁的车辆不能装载易燃、易爆、易腐蚀物品或其他违禁物品。
14. 乙方不能利用租赁车辆从事违法活动;进行体育、军事、竞赛和作测试使用。
租赁合同 篇7
甲方:_____________________
乙方:________________________________
甲乙双方本着公平合理,互惠互利的原则,甲方向乙方提供巾洁康消毒毛巾租(赁)使用业务达成如下协议:
1:甲方向乙方供应消毒毛巾,应做到定时配送,定质配送。
2:乙方每条消毒清洁毛巾按元/次结算,每条消毒浴巾按________元/每次结算.
3:甲方所用巾洁康消毒毛巾不能用于其它用途。如擦地,擦鞋,擦布等。
4:甲方向乙方提供的消毒毛巾等所有权归甲方所有,乙方只有使用权。甲方使用乙方消毒毛巾如有损坏遗失或留扣自洗及用于其它用途,即视为乙方购买使用,按每条毛巾5元,浴巾30元结算。甲方允许乙方在使用产品过程中有5‰的折损率。
5:乙方可向同行介绍使用甲方提供的服务如成功签约甲方向乙方提供介绍费50元/家,以资鼓励。
6、乙方应按时向甲方支付消毒毛巾租赁费,按每月号支付上月费用。
7、合同自签订之日起生效,有效期年。
8、甲方所提供的消毒毛巾达不到国家有关部门的卫生标准,双方协商后,可解除合同。
9、甲方不能按合同约定内容提供服务,双方协商后,可解除合同。
10、双方自合同签订之日起,生效,中途不得变更,如甲方单方违约,要赔付乙方相应损失,如乙方单方违约,要赔付乙方相应损失。
11、双方须共同维护此合同的顺利履约,不得损坏双方声誉,必须维护对方权誉,互惠互利,双方未尽事宜可订补充合同,补充合同同此合同具备同等效力。
出租人(盖章):承租人(盖章):
地址:地址:
法人代表(签字):法人代表(签字):
承办人:承办人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
担保人(盖章):
签订日期:年月日
签订地点:
租赁合同 篇8
16.1 本合同生效后,除本合同另有规定外,不得提前解除。
16.2 乙方单方面终止合同的,甲方有权不返还乙方全部已付款项。乙方除应补交免租期的租金外,还应承担下述违约责任:【律师提醒,该规定实际上时给予乙方解除合同权利,只是其要负一定违约责任】
16.2.1 如乙方在本合同生效后六个月内终止本合同的,乙方应向甲方付足商铺六个月的租金,补缴免租期租金,并向甲方支付相当于本合同未到期租金总额10%
【律师建议,不要低于25%】的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。
16.2.2 如乙方在本合同生效六个月后要求终止本合同的,乙方应补缴免租期租金,并向甲方支付相当于本合同未到期租金总额10%【律师建议,不要低于25%】的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。但乙方终止合同距合同期满之日不足三个月的,违约金为剩余期间的租金。
16.3 下述情况下,甲方有权解除本合同,本合同在甲方书面通知送达乙方之日起解除:
16.3.1 乙方拖欠任何一项应付甲方和物业管理公司的费用超过 三十 15日,因违反本款约定导致本合同解除的,乙方还应同时承担逾期滞纳金。
16.3.2 乙方未经甲方和物业管理公司同意对所租房间或大厦其他部位进行装修、改建或其他破坏行为。
16.3.3 乙方擅自经营其他种类商品或变更租赁用途,经甲方或物业管理公司通知后未在15日内改正的。
16.3.4 在经营期间以任何借口擅自关门、停业、张贴非经营性文字及其他任何不利于商场经营、声誉的行为,乙方应支付甲方违约金人民币两万元,甲方或物业管理公司通知后未在三日内改正的。
16.3.4 乙方违反商场经营或物业管理规定给甲方造成损失或其他严重违反本合同或商场经营或物业管理规定的。
16.3.6 本合同约定和法律、法规规定的其它情形。
16.4 甲方依照上述约定解除合同发生在本合同签订后六个月内的,乙方应向甲方付足商铺六个月的租金,补缴免租期租金,并向甲方支付相当于本合同未到期租金总额10%的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。甲方依照上述约定解除合同发生在本合同签订后六个月后的,乙方应向甲方补缴免租期租金,并支付相当于本合同未到期租金总额10%的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。,但解除合同距合同期满之日不足三个月的,违约金为剩余期间的租金。
16.5 乙方单方面终止合同,或因乙方原因导致合同解除,甲方或物业管理公司可直接扣除乙方缴纳的保证金折抵拖欠的租金、物业管理费、违约金等应付款项。
16.6 因甲方违约致使本合同解除的,甲方在扣除乙方应付的租金、物业管理费、能源费等费用后,退还乙方已交付的保证金剩余部分(不计利息)。甲方还应向乙方支付相当于三三个月租金的违约金。
16.7 乙方在经营过程中,不得以任何借口擅自关门,停业。如未经物业管理公司同意擅自关门的,所造成的后果由乙方全部承担,并处罚款贰万元人民币。 第十七条 不可抗力
如由于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害或其他人力不能预见或不可避免的社会事件等不可抗力原因导致所租商铺在租赁期间内不能正常使用,租期相应顺延,但如果商铺已无法继续使用,则本合同自动终止,甲、乙双方互不承担责任。
租赁合同 篇9
甲方(出租方):镇西村大吴村民组
乙方(承租方):
双方本着互惠互利共同发展的原则,经双方商定就二道黄河水面承包事宜达成如下协议:
一、该水面位于二道黄河,东至:卜家地界,西至:关家地界。
二、该水面租赁期为 年,自 年月日至 月整,实行签订合同时一次性付清全部租赁费的方式。
三、租赁期间,所有部门对该水面产生的一切费用,均有乙方自行承担,与甲方无关。
四、租赁期间,随水面不断扩大,在同等条件下,乙方有权享有优先承包权。
五、在租赁期间,该水面因国家征用等所得到的土地补偿费全部归甲方所有,水面养殖产品补偿费全部归乙方所有。
六、该水面租赁期间,乙方不得随意取土,也不得转让、出租和毁坏原有地貌。
七、本合同应自觉遵守,不得违约,如有违约,应赔偿对方违约金贰拾万元。
八、在租赁期间,如因国家扩建河道,乙方无法继续租
赁时,甲方应退还乙方剩余年份的租赁费。如有甲方或周边村民与乙方在经营过程中发生纠纷,甲方应进行调解,调解不成的,乙方有权通过法律程序解决,甲方不得干预。
九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效,不得涂改,涂改无效。
甲方:
年 乙方: 日 月
租赁合同 篇10
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲、
乙双方在平等互利的基础上,就乙方租用甲方房屋的有关事宜经友好协商达成如下租赁合同。
第一条 租赁房屋基本情况和交付
1、乙方承租的经营房屋为甲方拥有合法 省市 号的 地上 层整层,总租赁面积为建筑面积平方米,该租赁房屋具体位置详见本合同附件 。
2、租赁房屋建筑结构为,装修情况为
3、甲方保证此租赁房屋无建筑隐患。如果因为甲方出租房屋存
在质量问题给乙方造成损失的,甲方应当赔偿乙方全部损失。乙方对房屋进行装修改造的,须注意工程要点为: 4、租赁房屋交付时间为:年月租赁房屋以现状交付,双方签订书面移交清单,对交付事项予以确认。
5、甲方保证具有将本合同项下房屋出租给乙方的合法权利,并向乙方提供相关权利证明文件。并保证在乙方租赁期间,没有其他人主张权利而影响乙方正常经营,否则甲方赔偿乙方全部损失。因其他人主张权利而导致乙方无法继续经营,无法继续租赁房屋的,甲方应当按租赁房屋未到期租金的50%向乙方支付违约金。
6、甲方应向乙方出示相应的营业执照、产权证明等真实有效的证明文件的原件,并将双方确认的与原件核对无误的复印件作为本合同的附件。
7、租赁房屋由甲、乙双方指定人员办理交付手续。甲方负责办理交付手续人员为 ,乙方负责租赁房屋接收的责任人为
8、如租赁房屋存在质量问题或建筑隐患的,以国家相应机关鉴定为准,甲方不得以交付手续作为责任归属的依据。
第二条 租赁用途和经营主体说明
1、乙方承租本房屋作商业经营,经营项目为 量贩ktv ,经营的品牌为。乙方可以根据自身需要自行开展与经营主项目相关的其他附属业态项目。
2、签约时乙方须向甲方提供工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照,并将上述证照的复印件加盖公章后交甲方备案。乙方以本合同租赁房屋为注册地,注册新经营主体后,须将相应证照的复印件加盖公章后交甲方备案。3、乙方以本合同租赁房屋为注册地注册新经营主体并将相应证照的复印件加盖公章交甲方备案后,双方签署法律文件,由新经营主体作为本合同项下乙方权利、义务的享受和履行主体。
4、乙方自主招募员工、自主经营、自主缴纳税费、自负盈亏,独立承担法律和经济责任。
5、乙方必须按国家相关规定亮证经营。乙方无照经营、违法经营的,责任自负;如因此给甲方造成损失的,由乙方承担全部损失的赔偿责任。
第三条 租赁期限和免租事项说明
1、本合同租赁期限为年,自 交付日 起满 年。
2、租赁期限内免租期包括乙方装修期和乙方开业后 日,免租期甲方不收取乙方租金。租赁期限内计租期自甲方开业第 日至租赁期限届满,计租期乙方按本合同约定向甲方支付租金。为确保计租日期计算的一致性,甲、乙双方约定计租期为年月日至租赁期限届满。
3、因甲方原因造成乙方装修、开业事项受到影响被迫推延的,甲方须向乙方延长免租期,延长天数为乙方装修、开业事项因甲方原因影响而不能正常开展的实际天数。
4、因乙方自身原因造成装修、开业事项受到影响被迫推延的,乙方自行承担相应损失,甲方不为乙方延长免租期。
5、本合同租赁期届满的次日, 甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还,同时,乙方对租赁物的装修、改造、添附、投资而形成的不动产由甲方无偿取得;乙方如需继续承租,应于合同期满三个月前,以书面形式告知甲方;如甲方同意续签,双方最迟在合同期满一个月前签订新的《房屋租赁合同》。在同等条件下,乙方拥有优先续租权。
第四条 租金标准及租金支付说明
1、租金标准为元/㎡/月。本合同项下所称租金为包干价,包含房租、物业管理费用、电梯使用费。
2、租金标准每隔年按照的标准递增。
3、以先交租金后使用为基本原则,计租期内每个月为一个计租时段,乙方在签约后 个工作日内向甲方一次性支付计租期内第一个计租时段的租金,以后每一个计租时段的租金在该计租时段开始前日内一次性付清。
4、乙方逾期支付租金的,每逾期 天,按欠缴金额的 向甲方支付滞纳金;逾期 天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除应缴清欠缴租金及滞纳金外,还应按本合同约定当年租金的 支付违约金。
5、租金具体计租时段、支付数额、支付时限详见附件 。
6、涉及免租期延长的,以调整计租额为准,不调整租金支付时限和租金标准递增时间。因免租期延长而减少租金的,精确至天(自然日)计算,每月以30天计算;减少部分租金在第2个计租时段的租金内扣除。
第五条 保证金及其他的费用承担
1、乙方在签订本合同的同时向甲方一次性交纳 万元作为履约保证金。本保证金自 后自动冲抵租金。
2、租赁本房屋所需交纳的各类税费,由甲、乙双方按租赁房屋所在地政府的规定各自承担。
3、本合同中乙方交纳的租金已包括物业管理费、电梯使用费,对租金已包括费用乙方不需另行交纳。
4、对于乙方使用租赁房屋所产生的其他一切未包括在租金中的费用(包括但不限于垃圾清运费、空调电费、煤气费、水电费、电视收视等)由乙方自行承担。
在免租期内产生本条所述费用的,由乙方支付。
本条所述费用按月支付,每月 前交清上月费用。
乙方逾期缴纳上述费用的,每逾期一天按应缴纳款项的向甲方支付滞纳金。
第六条 甲方满足乙方的相关事项
1、为保证乙方项目顺利开展,为乙方提供的免租期,具体见本合同第 条的相关说明。
2、加安装楼电梯专供乙方使用,所加装电梯要求为,电梯安装位置见本合同附件。
3、在租赁房屋所在大楼个车位专供乙方使用。篇三:ktv商业租赁合同(对出租方有利) 合同号: 商铺号: 品 牌:
4010 上海歌城
租 赁 合 同
出租方(甲方): xx商用置业有限公司
承租方(乙方):
年月日
1、出租房屋情况 1.1
甲方出租给乙方的房屋座落在xx省xx市xx区xx路以南民主路以西的甲方购物中心(以下简称“购物中心“)4010室(部位) (以下简称“该房屋”)。该房屋的平面图详见本合同附件(一),可出租面积(gla)约为 1729 平方米,以该房屋所在地房屋测绘机构的测绘结果为准。
1.2 1.3
2、租赁用途和使用要求2.1
乙方保证该房屋仅作销售/经营 上海歌城ktv 之用途,并遵守国家和地方有关房屋使用和物业管理的规定。租赁期内未征得甲方书面同意,乙方不得擅自改变上述约定的用途,否则甲方有权立即终止本合同。
2.2
在该房屋对外开业前,乙方应取得其经营活动所必需的所有行政许可和/或证照。如因乙方的违法经营活动造成甲方损失的(包括但不限于财产损失和名誉损失),乙方应赔偿甲方全部损失。
2.3
乙方同意全年每日持续营业,未征得甲方书面同意,乙方不得擅自变更营业时间。但甲方有配合协助乙方正常营业的义务。
2.4
乙方同意每年自费在购物中心举办不少于次的大型促销/推广活动,上述活动举办前应经甲方事先书面批准,并接受甲方的监督管理。
2.5 2.6
若甲方发行之各种vip贵宾卡、会员卡,乙方应全力配合接受使用。
除经甲方事先书面同意,乙方承诺在本合同签署日至本合同终止日期间不在以购物中心为圆心的半径米的范围内(包括购物中心沃尔玛内)新设经营相同品牌之分店、加盟店,如乙方违反本条规定,在乙方纠正违约行为之前,应按每日人民币2,000元向甲方支付违约金;若乙方在接到甲方通知后15日之内仍未纠正上述违约行为,甲方有权立即终止本合同,乙方还需承担相当于三个月保底租金和物业管理费总和的违约金。
3、交付日期和租赁期限
3.1
本合同租赁期(不包括装修免租期)为 乙方需要在租赁期满后续租的,应提前至少3个月向甲方书面提出续租要求,在同等条件下乙方有优先续租权。
3.2
甲、乙双方约定,甲方应提前日书面通知乙方的该房屋的具体交付日期,乙方应根据甲方书面通知的交付日期前办理该房屋的验收交付手续。若乙方延迟办理该房屋验收交付手续,每逾期一日,乙方装修免租期相应扣减一日。
4、装修免租期
4.1
自该房屋交付日起,乙方可享有,90日的免租试营业期。乙方应尽量配合甲方书面通知的20xx年9月10日购物中心开业日开业,但甲方最迟不得超过20xx年10月31日开业,每逾期一日,乙方应按每日保底租金的两(2)倍向甲方支付违约金。
4.2
5、租金、物业管理费及其他费用
根据中国相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方租赁甲方房屋事宜,订立本合同。
签订本合同前,甲方已告知乙方该房屋已设定抵押。
甲方根据经营需要设定新的抵押时,应提供银行同意抵押的相关证明文件。
该房屋的装修、附属设施、设备状况等交房标准详见本合同附件(二)。甲、乙双方同意以该交房标准作为甲方向乙方交付该房屋和本合同因期满或其他原因终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。
装修免租期内乙方无须向甲方支付租金和物业管理费,但应支付水、电、燃气、通讯费、超时空调费(指购物中心正常营业时间以外的空调费)、垃圾清运费及使用该房屋所发生的一切其他费用。
第一年至第十年每月租金为人民币/平方米/月(“保底租金”)或该月营业额(“提成租金”),以较高者为当月适用租金。
第一年至第五年期间如果乙方月营业额超过80万元人民币时,超出部分按照8%加收租金; 第六年至第十年期间如果乙方月营业额超过80万元人民币时,超出部分按照11%加收租金;
5.2
上述保底租金和提成租金均不包括物业管理费、宣传推广费及水、电、燃气等公用事业费用。
乙方应于计租日开始前向甲方支付三个月的保底租金和物业管理费,以后均按照三个月支付的方式支付租金及物业管理费;如当月提成租金较保底租金为高,乙方须于次历月五(5)日内向甲方缴交该差额。如起租日不是该历月首日,则乙方应在起租日以前按比例向甲方支付当月的保底租金、物业管理费。
5.3
乙方同意甲方安排工作人员配合乙方收银或采用其他方式掌握乙方实际经营业绩。
乙方须于每历月五(5)日前向甲方提供上一历月的销售报表、报税单、发票及每日pos机收银单,以及该上一历月的提成租金计算单。
乙方在交易提交上有虚报、隐瞒交易货款或与甲方派驻的收银、核查人员串通等作弊行为的,则视为乙方违约,乙方应向甲方支付相当于三(3)个月的保底租金和物业管理费总和的违约金,若乙方再次违约,甲方可随时解除本合同,并没收乙方保证金,同时乙方仍须支付相当于六(6)个月保底租金和物业管理费总和的违约金。
5.4
合同期内,乙方应根据租金的交纳时间和方式同时向甲方或其指定的管理公司按人民币/平方米/月支付物业管理费, 物业管理费按该房屋可出租面积计算。甲方有权根据实际支出调整物业管理费,但上述调整应符合国家有关物价法规的规定。
5.5
物业管理费包括甲方或其指定的管理公司提供的下列服务的费用:中央空调(购物中心正常营业时间内)、公共区域的照明、绿化、一般保安服务、清洁、灭虫、公共费用、公共设备的操作、维修保养及更新,公共区域及公共设备的保险及第三者责任保险。
5.6
租赁期内,乙方应于每历月1日前按人民币/平方米/月(按该房屋可出租面积计算)向甲方支付当月的宣传推广费,由甲方统一支配使用于整个购物中心的宣传推广。
5.7
乙方应按月支付租金、物业管理费、宣传推广费或其他费用。逾期支付的,每逾期一日,乙方需按逾期支付欠缴总额的0.1%向甲方支付滞纳金,滞纳金应与欠缴费用一并支付。
5.8
乙方同意自行承担使用该房屋所发生水、电、燃气、额外空调费及其他全部费用,乙方应于收到帐单后7日内支付该等费用。
5.9
6、 保证金 6.1
乙方应在本合同签署后五(5)个工作日内向甲方支付相当于二个月的保底租金和物业管理费总和之金额作为保证金,以保证其履行本合同的所有条款,否则甲方有权终止本合同。
6.2
如乙方违反本合同约定,拖欠甲方任何款项包括不限于租金、物业管理费、宣传推广费及其他费用等,甲方有权从乙方的保证金中扣除所欠款项及相应的滞纳金;若乙方欠缴租金或物业管理费或其他费用达1个月,甲方还有权停止水、电、燃气的供应,由此造成的一切后果由乙方承担,且甲方停止水、电、燃气的供应期间,不影响甲方在此期间向乙方收取租金、物业管理费及其他费用的权利。若甲方从上述保证金中扣减、抵销任何乙方应付而未付的租金、物业管理费或其他费用后尚存在未付之部分,乙方须在接到甲方通知后五(5)日内补足,否则甲方有权以书面通知立即终止本合同。
若本合同期满或提前终止的,则乙方应立即返还该房屋并于本合同期满或终止之日起七日内向甲方付清尚未支付的全部费用(包括但不限于租金、物业管理费、滞纳金、违约金等)。
租赁合同 篇11
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国有关法律法规的规定,甲、乙双方经协商一致达成如下协议。
第一条:租赁物
甲方将冷藏车租赁给乙方使用,车号为: , 吨,租赁采取包租方式,由乙方自行管理使用。
第二条:租赁期限
租赁期限为5年,即从20xx 年1月1日起至20xx年12月31日止。
第三条:租金和其他费用
车租赁费按运输吨位确定,市内不论远近,一律按100元/吨,按次结算。
第四条:车辆的维修、保养
1、乙方必须要对车辆进行正常维修、保养,油料自负,甲方有权检查监督。
2、年检费、保险费由乙方负担
第五条:合同终止
本协议提前终止或有效期届满,甲、乙双方未达成续租协议的,乙方应于提前终止之日或租赁期限届满之日,车辆必须处于良好技术状态,归还甲方。
第六条:其他条款
本协议未尽事宜,经双方协商一致后解决。
本协议一式二份,双方各执一份。
第七条:合同生效
本协议经双方签字之日生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
租赁合同 篇12
出租方(以下简称甲方):
承租人(以下简称乙方):
根据国家有关法律法规和本市有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就甲方合法拥有的房屋租赁给乙方及乙方承租使用甲方房屋事宜,订立本合同。
一、住房面积
1-1.甲方将其在福建省泉州市惠安县合法拥有的房屋出租给乙方使用。
1-2.甲方拟出租房屋的房型为___房____厅。
1-3.甲方出租给乙方的房屋建筑面积为42平方米,包括设施。
二、租赁目的
2-1.乙方承诺将该房屋出租给甲方,仅供车间使用。
2-2.在租赁期内,未经甲方事先书面同意,乙方不得改变该房屋的用途..
三、租赁期限
3-1.该房屋租赁期限为36个月,自XX年5月8日起至XX年5月8日止。
3-2.租赁期满后,甲方有权收回所有租赁房屋,乙方应按期归还。乙方要求续租的,必须在租赁期满前个月向甲方提交书面意向,双方重新协商租赁期限后可以签订新的租赁合同。
四、租金及支付方式
4-1.该房屋月租金为人民币:X仟陆佰零X元整,租金以现金支付。
4-2.双方同意首付支付一个月租金,x个月押金1000元,并提前天支付下一期租金。押金不变,甲方收到乙方租金(含押金)后必须发给乙方。
五、其他费用
5-1.乙方在租赁期内实际使用的水、电、气、电话、有线电视等费用由乙方承担,并按账单如期支付。
5-2.乙方应将支付的文件交给甲方..
六、甲方的义务
6-1.甲方应按时将房屋及其附属设施交付乙方使用。
6-2.如非因乙方过错或误用造成房屋及附属设施损坏,甲方有责任修复并承担相关费用。
6-3.甲方应定期维修保养房屋及设施(提前10天通知乙方)。
6-4.甲方应保证租赁物的所有权清晰,不存在普通人的意见和使用争议。
6-5.在甲方将房屋交付乙方使用前,甲方应负责装修租赁房屋内的装修、灯具和厨房设备,其所有权归甲方所有..
七、乙方的义务
7-1.在租赁期内,乙方保证在租赁物业内的一切活动均符合中国有关该场所管理的法律法规,不存在任何违法行为。
7-2.乙方应按合同规定按时支付租金及其他费用。
7-3.未经甲方同意,乙方不得改变租赁房屋的结构装修,乙方不得将租赁房屋转租并爱护租赁房屋。因乙方的过错或过错造成房屋设施损坏的,乙方应负责赔偿。
7-4.乙方应按合同约定合法使用租赁物,不得擅自改变使用性质,不得存放国家规定的危险品和非法物品。如有损坏,乙方应承担一切责任。
八、甲方提供的设备如下(或单独附清单说明):
九、押金和违约赔偿金
9-1.为保证房屋及其附属设施的安全和完整,以及租赁期内相关费用的及时结算,甲、乙双方同意本合同的定金为(大写)人民币万×百×元整。
9-2.甲乙双方如遇特殊情况需提前解除合同,必须提前一个月通知对方和中介方,经双方同意后方可办理退房手续。甲方违约,除退还乙方定金外,还应向乙方支付上述金额的违约金,反之,乙方违约,甲方有权不退还定金。
9-3.双方在执行本合同或与本合同有关的事宜中如有任何争议,应首先友好协商。协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼,中介方应协助双方做好见证工作,但不承担任何法律和经济责任。
十、其他条款
10-1.甲乙双方在签订本合同时,具有完全民事行为能力,清楚了解各自权利,义务和责任,并严格按照合同规定执行。如果一方违反本合同,另一方有权根据合同规定要求赔偿。
10-2.本合同未尽事宜,双方可协商订立补充条款。本合同及其补充条款和附件设备清单中空格部位填写的文字与印刷文字具有同等效力。
10-3本合同连同补充条款及附件一页,一式两份。其中,甲乙双方各执一份,中介一份,均具有同等效力。签字生效。
出租方(甲方):
承租人(乙方):
中介方:
租赁合同 篇13
出租方(甲方)
承租方(乙方)
甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于 的带阳台的单间房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自20xx年 月 日至20xx年 月 日,计3个月。
二、本房屋月租金为人民币420元,按季度结算。乙方一次性向甲方支付全季租金,同时支付一个月押金。
三、乙方租赁期间,水费、电费,物业费等费用负担三分之一。租赁结束时,乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施,租赁结束时,乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前半个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后3天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。
六、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前半个月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同,须向另一方支付违约金300元。
七、现金等贵重物品乙方必妥须善保管,如有丢失,责任自负。
八、乙方不得把社会闲散人员带入房内,对自身安全负责。
九、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。
十、本合同连一式2份,甲、乙双方各执1份,自双方签字之日起生效。
出租人(盖章):承租人(盖章):
地址:地址:
法人代表(签字):法人代表(签字):
承办人:承办人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
担保人(盖章):
签订日期:年月日
合同(精品十三篇)
希望这份“合同”能够满足您的期望。随着法制观念的不断增强,合同在生活中的地位日益提高。合同是保护合同当事人的合法权益、减少合作投资风险的依据。感谢您的关注和支持如果您认为这篇文章有价值请分享给您的朋友!
合同 篇1
一、合同各方
授权方:_____________________________________(以下简称“甲方”)
法定授权人:__________________
法定地址:____________________________________ 邮编:______
被授权方:___________________________________(以下简称“乙方”)
法定代表人:___________________
法定地址:____________________________________ 邮编:______
甲方授权乙方经营区域:_____________
甲乙双方经协商,就乙方为其在特定区域内经营甲方的“______”品牌一事,达成如下协议:
二、合同期限
本合同加盟期限为________年__月__日至________年__月__日止。
三、加盟经营
1、甲方特此授权乙方为区域内成为“______”的特许经销商。经此授权后,甲方在该区域内将不再授予任何其它企业、个人以同类经销权。
2、在授权期内,甲方在向乙方提供“______”品牌服务时,甲方应保证所提供的服务质量符合国家有关标准、品级与实物相符,并保证货源供应。
3、乙方保证在签订本合同7日内需向甲方支付加盟费(人民币)______万元。
4、甲方保证向中国大陆内各加盟方交付的服务保持统一的零售标价。
5、甲方将“______”品牌服务按零售标价的8折售予乙方。
6、甲乙双方在费用交付方面,只支持银行转账、汇款或当面现金的方式。
7、合同到期后,若乙方决定不再销售“______”品牌服务,在乙方保证服务完好、包装齐备、标签无损坏、未超过保质期的前提下,可将现存的“______”服务退还给甲方。甲方按供货价的6折回收退还的服务。
三、营业场地、店面装饰与配置
1、加盟店店铺设在乙方处,或由乙方自行选定其它场所并报甲方批准。
2、加盟店店铺装修,乙方自行解决,甲方不做任何干预。
3、加盟店内的营业所需(包括:设备、装置、用具、招牌等)甲方不做任何干预。 上述所涉及的费用由加盟商承当。
合同 篇2
夫妻忠诚协议
男方:_________,身份证号码____________________________,住址:___________________________________。
女方:_________,身份证号码____________________________,住址:___________________________________。
男、女双方于年月日登记结婚。双方依据《民法典》等相关规定达成如下协议。
一、为了维护双方的婚姻,共建美满家庭,男方在婚姻期间应忠诚于女方,男方不得有以下行为:
1、与她人发展婚外情、同居、通奸、发生一夜情。
2、通过电话、邮件、短信等方式和异性非工作需要的过度频繁联络。
3、与异性的交往过程中有暧昧言行。
4、嫖娼、赌博、吸毒和有其他违法犯罪行为。
5、实施家庭暴力。
二、男方承诺今后如若发生上述行为,其作为过错方,应当严格履行以下四点:
(一)赔偿女方精神损害抚慰金元。
(二)双方所有共同财产归女方所有,共同财产包括:(清单)
三、男、女双方确定已详细阅读并充分理解本协议所有条款,双方对各条款的内容意思理解一致并自愿签署本协议,不存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平等情形。
四、本协议书一式叁份,男、女双方各执壹份,见证人留存壹份,由男、女双方签字后即生效。
男方:女方:
签订时间:_____年_____月_____日
签订地点:
合同 篇3
甲方:珠海品诚建设有限公司(盖章)
乙方:身份证号:签字:
乙方与珠海品诚建设有限公司承办珠海市。 ,有限公司金湾区嘉诚电子厂厂区(三期)监理业务。因项目管理需要,经双方友好协商,签订了本协议。
1、乙方承担本项目监理业务后,应按照国家、省、市有关规定履行监理职责并指派相应的监理人员;
2、因甲方的经济和名誉损失,甲方有权向乙方索赔;
3、如乙方未能对项目进行有效监督,项目将不合格,质量安全检查中排名靠后,如受到批评和处罚,甲方将分别处以项目经理费1%的罚款。甲方将根据具体情况通知批评或直接安排人员进行监督,由此产生的费用由乙方负责。
4、乙方承担的监理项目发生安全事故,公司受到行政处罚的,处罚由乙方全额承担。
5.乙方承包的监理工程存在不良行为,因甲方以外原因被建设行政主管部门暂停的,应积极与业主、建设单位协调解除。甲方缴纳管理罚金5000元,从第6个工作日起,每天增加1000元,直至复工
6、乙方监理项目如被处分建设行政主管部门,甲方将对企业扣分,乙方应向甲方支付1000元/分的管理罚金。总监扣分乙方应向甲方支付500元/分的管理罚金。监事、监事不得因管理违约金而扣分。
甲方:珠海品诚建筑有限公司(盖章)乙方(签字):
法定代表人(客户):
20xx年月天 20xx 月日
合同 篇4
认购协议书范本最新
认购协议是指双方在购买或认购某一项目或产品时所达成的协议。在这个协议中,双方会确定相关的权利和义务,以确保交易的顺利进行。以下是一份最新的认购协议书范本,基于多年的工作经验进行撰写,以供参考。
认购协议书
甲方(销售方):
地址:
联系人:
电话:
邮箱:
乙方(认购方):
姓名:
身份证号码:
地址:
电话:
邮箱:
鉴于甲方是经过合法登记注册并具备法律能力的销售方,乙方是具备购买能力的认购方,本着平等、自愿、互利的原则,双方经友好协商,达成如下认购协议:
第一条 认购物件
1.1物件名称:
1.2物件描述:
1.3物件规格:
1.4物件数量:
1.5认购单价:
1.6总认购价:
1.7交付日期:
第二条 协议权利与义务
2.1 甲方权利与义务:
- 保证所售物件的合法性和真实性;
- 在规定的时间内安排物件的制造、交付、运输等事宜;
- 向乙方提供相关的技术和售后服务支持;
- 履行协议约定的其他义务。
2.2 乙方权利与义务:
- 准时支付预付款和尾款;
- 配合甲方进行物件的生产、检查、交付等工作;
- 履行协议约定的其他义务。
第三条 付款方式与期限
3.1 预付款:
- 乙方应在签订本协议后的(多少)日内,向甲方支付认购总价的(多少)%作为预付款。
- 预付款一经支付,不可退还。
- 预付款将在乙方支付尾款时所抵扣。
3.2 尾款:
- 乙方应在物件交付前的(多少)日内,向甲方支付剩余认购总价的(多少)%作为尾款。
第四条 交付规定
4.1 物件的制造和交付时间为协议签订后的(多少)日内。
4.2 物件交付方式:
- 物件将通过(邮寄、快递等)方式交付给乙方。
- 物件的运输费用由乙方承担。
第五条 协议终止
5.1 协议在以下情况下终止:
- 双方达成协议终止的书面协议;
- 乙方未按时支付预付款,且在逾期(多少)日内未进行补救;
- 甲方严重违反协议约定。
第六条 争议解决
6.1 对于协议执行过程中的任何争议,双方应友好协商解决。
6.2 如协商未果,任何一方均可将争议提交至(仲裁委员会、法院等)进行仲裁或诉讼解决。
第七条 其他约定
7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,至交付完成后终止。
7.2 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等效力。
甲方(销售方): 乙方(认购方):
日期: 日期:
以上所提供的认购协议书范本是基于多年的工作经验撰写,以确保双方的权益得到保障,并确保交易的顺利进行。当然,实际的认购协议书的内容会根据具体情况进行调整和适应。在签署认购协议之前,建议双方充分了解和熟悉协议的内容,并在必要时寻求法律和专业意见,以确保协议的合法性和有效性。
合同 篇5
建设方,(甲方)____________
承包方,(乙方)____________
甲乙双方经过协商,本着自主经营,自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的情况下,达成下列协议,
一、工程名称,____________________________。
二、承包范围,____________________________。
三、质量,按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。
四、工期,________天。
五、工程造价及付款方式,
1、工程造价,________元/吨,共计________吨,共计________元。
2、付款方式,完工后一次性付清。
六、甲乙双方责任及义务,
1、若甲方不按合同付款,乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失,由甲方赔偿一切经济损失。
2、乙方在施工前,甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通,水电必须到施工现场。
3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。
4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部承担。
5、在施工期间个别天气和个别情况,工期可以顺延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。
七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成,由寿光市人民法院裁决。
八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章后即日起生效。
甲方(公章),_________乙方(公章),_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本
合同 篇6
在当今不断发展的世界,合同的用途越来越广泛,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的代理招工合同,欢迎大家分享。甲方,(以下简称甲方)乙方,(以下简称乙方)一、协议准则根据中华人民共和国劳动法民法典等有关规定,就乙方委托甲方以乙方的名义和用工需求办理招工事宜,双方经协商达成如下协议,二、甲方的责任与义务,1、甲方根据乙方的要求为乙方代理招聘岗位A,共名、薪酬标准,;岗位B,共名、薪酬标准,2、甲方为乙方提供有效真实的求职人员的信息;3、甲方以乙方的名义发布招聘信息招聘合适的人选(年龄在18-30岁之间);4、甲方告知员工要遵守公司的有关规定、乙方公司有权利合理惩罚违纪员工;5、如果甲方为乙方推荐的员工做了有损乙方的事,责任与甲方无关、但甲方有义务协助乙方处理相关的事宜,保护乙方的权益;6、如果甲方为乙方推荐的员工乙方已聘用在两个月内,由于员工自身原因离职,甲方应当在30天内为乙方补上相应数量符合乙方要求的工人或者返还三、乙方的责任与义务,1、乙方提供营业执照复印件和招聘委托书加盖公章、招聘简章,主要办事人员身份证复印件,详细的住所证明和特行审批证明;2、乙方必须为甲方所代招人员实行同工同酬;乙方按时足额发放员工工资,发放时间为每月日。若乙方未按时足额发放甲方所代招员工的工资,所造成的后果,由乙方承担全部责任;3、当员工离职时乙方有义务告知甲方并通知其相关亲属;解除员工,招聘人员有下列情形之一的,乙方有权解除招聘员工,并将该员工的解除原因通知甲方;(1)在试用期间被证明不符合用工基本条件的`;(2)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;(3)严重失职、渎职,给乙方造成经济损失或极坏影响的;(4)利用工作之便、营私舞弊、贪污受贿情节严重的;(5)被依法追究刑事责任的。四、费用支付付款方式1、乙方为甲方支付劳务费用,元人,合计共元;五、协议期限协议期限为从,________年____月____日至________年____月____日。六、协议解除1、协议期限到期自动解除;2、发生争议双方协商解除;3、法院裁决。七、免责条款只要不是甲方自身原因导致,所发生的责任与甲方无关。八、协议附件1、员工名;2、家庭住址以及年龄;3、交接单;4、如有其它事宜,可签本协议附件,协议附件同样具有法律效力;5、乙方委托甲方的事务内容以招工表、委托书为准;6、如果由于乙方的原因,导致协议内容不能正常进行乙方承担一切费用和责任,反之由甲方承担。九、其他事项,1、员工工作的地点,2、员工的工作岗位,3、员工的待遇,4、员工工资的发放时间,5、员工的上班时间,6、单位主要负责人的联系方式,十、补充事项1、乙方在合同签订后必须先付人的前期运作费用,其它运作费用乙方必须在车站(或企业)交接时按实际人数付清;2、甲方有义务安排为乙方所招人员进行体检,费用全部由乙方承担(另行协商);3、甲方必须在本协议签定完二个月招到乙方所需人数,如未招到乙方所需人数,乙方则按实际招到人数支付运作费用,甲方多退少补;4、甲方为乙方所招人员因种种原因被乙方解聘,________年之内乙方不得录用该员工,如果乙方________年内录用该员工则乙方需支付甲方全部劳务费;5、其他约定,。十一、协议生效自签字时起生效,一式两分,甲乙双方各一份,其中招工期为签定之日起生效。甲方,乙方,负责人签字,负责人签字,________年月
合同 篇7
甲方,_________________
乙方,_________________
依据民法典及相关司法解释,甲、乙双方就唐XX人身损害赔偿事宜,在平等自愿、协商一致基础上,本着人道主义和和谐社会等原则,自愿达成如下协议,
一、甲乙双方经过协商确定,甲方自本协议签订之日起日内向乙方另行支付人民币_________________元(大写,_________________万整)。
二、本协议经甲乙双方签字后,乙方不得再因此事向甲方及甲方以外的任何人或单位主张任何权利,并不得做任何有损或影响甲方及甲方以外任何人或单位形象或利益的行为。
三、乙方在收到甲方全部款项后,应向甲方出具收到该款项的收条。
四、本协议的签订并不直接或间接的表示甲方认可对乙方此损害负有过错或法律责任。
五、乙方如违反本协议,则甲方有权要求乙方返还甲方支付的全部费用并承担全部费用百分之________的违约金。
六、本协议自甲乙双方签字按手印之日起生效。
七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(签字),_________________乙方(签字),_________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
合同 篇8
甲方(投资者):_________________
乙方:___________________________
依照《^v^合同法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》(以下简称“试点办法”)和其他有关法律、法规、规章制度,甲、乙双方就甲方委托乙方代理报价转让及其他相关业务,达成如下协议:
第一章双方声明
第一条甲方向乙方作如下声明
1、甲方具有合法的证券投资资格,不存在法律、法规和规章制度限制其从事证券投资的情形;
2、甲方保证向乙方提供的所有证件、资料均真实、合法、有效;
3、甲方保证其资金来源合法;
4、甲方已认真阅读乙方提供的`报价转让特别风险揭示书,充分认识并愿意承担报价转让的投资风险;
5、甲方已认真阅读并承诺遵守试点办法和其他报价转让业务相关规则;
6、甲方承诺遵守自愿、有偿、诚实信用的原则,不以虚假报价扰乱正常的报价秩序,误导他人的投资决策;
7、甲方接受并配合乙方对涉嫌违规行为的调查和处理。
第二条乙方向甲方作如下声明
1、乙方是依法设立的证券经营机构,具有股份报价转让业务资格;
2、乙方具备符合规定的人员、经营场所和设备,能够为甲方提供报价转让所需条件;
3、乙方确认其向甲方提供的委托方式以双方约定方式为准;
4、乙方对甲方的开户资料、委托记录等资料负有保密义务,非经法定有权机关或甲方指示,不得向第三人透露。乙方承担因其擅自泄露甲方资料给甲方造成的损失。
5、乙方保证严格按照有关法律、法规和规章制度的规定进行股份报价转让业务。
第二章开立股份账户
第三条甲方初次参与报价转让,应按照《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》及有关业务规则的规定,开立非上市股份有限公司股份转让账户(以下简称“股份账户”)。乙方审核甲方开户申请资料后,为投资者开立股份账户。
第四条甲方申请开立股份账户时,应按照要求如实填写开户资料。由于甲方提供不实资料引起的法律责任,由甲方承担。
第三章委托
第五条甲方委托乙方代理报价转让前,必须设置报价密码,报价密码是甲方在乙方预留的重要印鉴,甲方对此负有保密责任。甲方可持有效证件到乙方柜台或通过其他有效方式(如电话自助委托、自助终端委托)修改报价密码。
第六条乙方接受甲方委托,为甲方办理下列事项:
1、接受并执行甲方的有效委托;
2、应甲方要求提供其账户股份变动情况的清单;
3、双方约定的其他事项。
合同 篇9
2022商品房认购协议书(样本)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。商品房认购协议书(样本)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022商品房认购协议书(样本)正文内容
甲方:(出卖人)______
法定代表人:______
地址:______
邮编:______
电话:______
传真:____________
乙方:(买受人)______
地址:______
邮编:______
电话:______
身份证号码:______为了保护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议:______
一、房屋基本情况:乙方预定甲方开发建设的位于______市______区县______路______号______楼盘:______号楼______单元______号房屋,建筑面积______平方米,其中套内建筑面积______平方米,公用建筑分摊面积为______平方米。房屋单价______元(美元)/平方米,______总房款为(小写)______元(美元),(大写)______元(美元)。户型为______.______
二、认购期间:甲方承诺为乙方所预定房屋保留______天(自______年______月______日至______年______月______日)。______
三、定金:本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币(小写)______元(美元),(大写)______元(美元)。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时,由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。______
四、付款方式:乙方同意选择下列______种付款方式,在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。______
1、一次性付款______
2、分期付款:于签约当日付______%,剩余房款在______日内分______次付清;______
3、个人住房抵押贷款:于签约当日付清房屋总价______%的首付款。______
五、证明文件:甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。______
1、企业法人营业执照______证号:______
2、政府立项证明______证
合同 篇10
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程地址:
工程内容:
二、工程合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
三、质量标准
本标准以国家消防部门防烧火门安装调试及标准执行
四、合同价款
工程总造价(金额): 万元整
五、付款方式
1、乙方进场后,甲方付乙方工程造价的30%,中期50%,完工后付20%,甲方扣留工程造价款的5%,作为保证金,骏工一年后付清。
2、乙方必须付给甲方工程造价款的20%作为工程转让费。
六、施工要求
将原场地的垃圾全部清理干净,并将垃圾全部运出。所有防火门安装及验收合格
七、双方权利及义务:
1、乙方在施工过程中不得拖欠施工人员工资,与发生经济纠纷及其他纠纷,均与甲方无关,甲方不承担任何责任。施工过程中发生任何事故及伤残事件,全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。
2、乙方在施工地点内严禁发生打架斗殴及酗酒事件及偷窃行为,如有此类情况发生交与公安机关处理,并赔偿一切损失。
3、乙方必须按照合同要求进行施工,乙方必须保证施工质量及要求,如给甲方造成建筑材料浪费和损失,乙方加倍赔偿。
4、乙方如不按合同要求施工,甲方有权拒付余额,并将乙方清理出场,且损失由乙方负责承担。
八、如本合同与原合同不符时,以原合同要求为准。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
合同 篇11
甲方:中铁三局五公司渝商线威罗高速LJ-5项目经理乙方:
为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”,落实“百年大计、质量第一”方针,完善安全质量保障体系,深化安全质量标准施工现场活动,加强施工现场管理,规范施工各项作业,实现施工现场工作有序可控,消除安全隐患为避免潜在的质量问题,防止安全质量事故的发生,双方根据项目的具体情况和双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》签订本安全质量协议。
我。乙方建设的具体项目及时间
1、建设项目:根据劳动合同的内容。
2、施工时间:根据劳动合同。
二。甲方的责任和权利
1、监督检查乙方执行国家有关施工安全、质量的方针、政策、法律、法规和上级规章制度的执行情况。法规。
2.编制工程项目施工组织设计,分解为乙方分包项目。组织、指导、审核乙方编制安全施工方案和分包项目内容质量管理措施,并对乙方认真执行情况进行监督检查。
3、组织相关人员对乙方施工进行定期或不定期的安全质量检查,对检查中发现的问题提出改进措施,并责令乙方整改到位。
4、经常深入施工现场,发现违反安全技术操作规程和施工规范的行为,除对当事人进行帮助、教育和提出纠正意见外,对乙方处以必要的罚款。遇有危及人身安全或工程质量不合规的危险,甲方有权责令乙方停止运营,乙方必须认真对待,接到甲方通知后及时改进。
三.乙方的责任和权利
1、乙方必须严格按照甲方提交的设计文件、材料、技术标准和相关施工规范组织施工,必须接受指导并由甲方对驻施工现场人员进行监督,确保合同规定的工程质量和施工进度符合施工单位、监理单位和甲方的要求。
2.根据根据有关规定,乙方必须采取严格的安全防护措施,并承担施工过程中发生的安全事故以及由此造成的损失所产生的一切费用。
3、乙方负责确保租赁的工程机械设备在使用过程中的安全。如发生机械责任事故,因事故造成的损失及费用由乙方全额承担。
4、乙方施工工程如发生质量事故及返工,一切费用由乙方承担。发生的后果由乙方承担。
5、本单位施工人员应如实登记并向甲方报告,并在进入工地前接受甲方的安全教育。人员调整时,应立即向甲方报告,并进行安全教育。未经安全教育者不得进入施工现场。无身份证者、未满18周岁的未成年人、55周岁以上的人员不得聘用。
6、按规定设置安全管理人员(施工人员50人以上的,应指定专职安全技术管理人员;施工人员不足50人的,部分应指定专职安全管理人员;每个施工队应配备一名兼职安全员),负责施工期间的安全检查。
7、负责课前安全教育和转岗安全教育。分配施工任务时,应进行具体的安全技术交底,并对操作人员进行安全服检查。不安排非特殊工种从事特殊工种工作,不安排高血压、心脏病等不适合高空作业的人员从事高空作业。
8、教育本单位员工遵守规章制度,不违章指挥、不操作。因乙方施工人员违反规定、安全纪律、安全操作规程而在施工过程中发生人身伤亡事故,乙方应承担责任。
4.乙方在施工期间必须遵守以下要求
(一)工程质量
1、工程质量要求高起点、严要求,牢固树立“质量第一”的理念。从每一道工序开始,从子项目开始,加强施工工序的把控,每一道工序的质量检验前,乙方先自检、互检、交接检验,记录甲方负责人签字A、质检员审核通过后,填写工程检验证明,经质检工程师复检后,可邀请施工现场监工通过现场检查并取得签证,方可转入确保工程质量符合甲方及施工单位要求的下一道工序。
2.认真执行合同条款,自觉接受建设单位、监理单位和甲方对工程质量的检查和监督,严格执行隐蔽工程检查制度,对对监理工程师和甲方代表的抽查及要点 检验提供了必要的检验条件,对检验提出的质量问题,必须及时采取有效可靠的措施进行返工或维修。
3、严格按照《测量规程》的有关规定放样施工,重新测量,确保建筑物的定位准确,中心线水平面和横截面准确,符合设计规范的要求。
4、严格控制原材料进场。项目所用原材料的技术指标必须符合国家标准。原材料进入施工现场必须附有出厂合格证和验收报告。经实验室检验合格后方可现场使用。
5、必须按设计配合比施工,保持计量设备完好,严格遵守计量制度。
6、施工应严格按照设计、规范、技术交底、安全交底进行。所用材料符合规范要求,所有结构均符合验收规范要求。
7、积极配合甲方对原建筑材料的收集整理,以及竣工资料的编制。
8、其他未尽事宜按设计文件及相关施工规范要求施工。
(二)施工安全
1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,对参与本项目的施工人员进行安全生产教育,并组织学习施工安全操作规程。
2、施工人员严格遵守安全操作规程,按程序操作。
3、严格控制脚手架搭建,确保搭建质量,严禁偷工减料和野蛮施工。
4、高空作业人员必须佩戴安全带、头盔、防滑鞋,并采取必要的防护措施,确保施工人员的安全。
5.电工必须持证上岗,配电箱和开关必须防雨淋,门装锁,安装漏电保护器,实行“一机一闸一漏,一箱一锁”的规定。
6、施工现场应设置安全标志,夜间设置红灯警示,施工现场布置应符合防汛、消防等相关安全规定预防。
7、在火灾多发地区施工火热时,应事先向甲方提出申请,取得书面同意,并采取有效的防火措施方可施工。储存和使用易燃易爆设备时,应采取特殊的消防安全措施。
8、未完成事项应按照有关施工安全标准和规程采取必要的保护措施。
(三)现场文明施工
1. 场地按照批准的建设计划进行规划。禁止随意搭建各种临时设施和居民点。因地制宜,布局合理,布局整齐有序。 ,健康和安全。
2、各种建筑材料、砂石料、备件应按类别、规格、品种堆放,摆放整齐,标志齐全。
3、注意施工现场和生活区的排水系统,经常清洗,保持排水畅通。
4、施工便道应合理规划布置,并做好人员整修,保证畅通。司机应文明驾驶,文明驾驶。
5、施工场地的设置必须有计划、有步骤地进行,使施工有条不紊地进行,工作完成后材料用完完成,并及时平整和恢复场地。
6、设置必要的永久性安全警示标志和施工现场宣传标志。
7、尊重当地群众风俗习惯,遵守当地政府有关规定,加强对员工的管理和教育,与当地乡镇政府携手共建文明建设地点。
合同 篇12
引言,在日常生活中,我们会碰到这样的情况,想开个店铺,可是出钱买的话不划算,就采用租的方式;在外面上班,买房买不起,也只能租房……这些情况的产生让租赁合同也变得无足轻重。租赁合同是指出租人将租赁物交付给承租人使用、收益,承租人支付租金的合同,它包括房产租赁合同、融资租赁合同、租赁合同范本、房屋租赁合同、汽车租赁合同等等。下面是华律网小编整理的2013最新最完整租赁合同范本,希望对大家有所帮助!
阅读指南
范本一,2013年最新房屋租赁合同范本
范本二,土地使用租赁合同范本
范本三,商铺租赁合同范本
范本四,汽车租赁合同范本
范本五,门面房房屋租赁合同范本
范本六,场地租赁合同
范本七,厂房租赁合同范本
范本八,融资租赁合同范本
正文
一、2013年最新房屋租赁合同范本
商品房价格的不断增长,让很多人都对买房望而却步,从而转向租房,这时房屋租赁合同就显得格外重要。那2013年最新房屋租赁合同该怎么写,下面我们一起来看看。
2013年最新房屋租赁合同范本
编号,
甲方, (出租人)乙方, (承租人)
双方经友好协商,根据民法典及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定,就租赁房屋一事达成以下协议。全文阅读
二、土地使用租赁合同范本
土地使用租赁合同怎么写下面是华律网提供的一个范本,希望可以帮助大家!
土地使用租赁合同范本
出租方,(以下简称甲方)_______________________承租方,(以下简称乙方)_______________________
根据中华人民共和国民法典及相关法律规定,为了明确甲、乙双方的权利、义务,经双方平等协商,签订本合同。
一、甲方将位于____市____路____号的____亩土地的使用权及地上建筑物、构筑物、附着物等(见附件)出租给乙方使用。
二、乙方承租本宗土地必须进行合法经营,否则甲方有权收回土地使用权,终止合同。全文阅读
三、商铺租赁合同范本
华律网小编为您提供商铺租赁合同的范本。商铺租赁合同,是指商铺出租方与承租方就商铺租赁所达成的书面合同,围绕着商铺使用权所形成民事租赁关系。下面我们一起来看看商铺租赁合同的格式是怎样的
商铺租赁合同范本
出租方,****限公司(以下简称甲方)
承租方,***(以下简称乙方)
第一条出租物坐落
甲方将坐落于***市号“*****”号商铺,出租给乙方,总建筑面积为㎡建筑面积与套内面积均发生差异时,每平方米租金不变,以产权登记的建筑面积为准计算房屋及其他费用,租赁物具体移交状况见本合同第六条约定。全文阅读
四、汽车租赁合同范本
汽车租赁合同怎么写下面是华律网提供的范本,仅供大家参考!
汽车租赁合同
出租方,__________________________
地址,____________________________
邮码,____________________________
电话,____________________________
法定代表人,______________________
职务,____________________________
承租方,__________________________
地址,____________________________
邮码,____________________________
电话,____________________________
法定代表人,______________________
职务,____________________________
一、出租方根据承租方需要,同意将________吨载重量________牌汽车________辆租给承租方使用,经双方协商订立如下条款。全文阅读
五、门面房房屋租赁合同范本
门面房房屋租赁合同范本是怎样的下面是华律网小编的一个范本,希望能帮助大家!
门面房房屋租赁合同
出租方,XXX市XXX路门面房XXX号房东(简称甲方)
承租方,身份证号,(简称乙方)
根据中华人民共和国民法典中华人民共和国民法典有关规定,经甲、乙双方协商一致,签定本合同。
一、租赁房屋座落地点,XXX市XXX路门面房XXX号
二、租赁期限,从年月日——年月日全文阅读
六、场地租赁合同
下面是华律网小编为大家提供的场地租赁合同,仅供大家参考!
场地租赁合同
出租人(甲方),
承租人(乙方),
根据中华人民共和国民法典等有关法律、法规的规定,双方就租赁场地从事经营的事宜经协商达成协议如下,第一条租赁场地乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(层/厅)▁▁▁▁▁▁▁▁号场地,面积▁▁▁▁▁平方米,用途以营业执照核准的经营范围为准;库房▁▁▁▁▁平方米,库房位置为▁▁▁▁▁▁。第二条租赁期限自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止,共计▁▁年▁▁个月;其中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。全文阅读
七、厂房租赁合同范本
厂房租赁合同范本是怎样的下面是华律网的一个范本,希望对大家有所帮助!
厂房租赁合同
出租方(甲方),xxx
承租方(乙方),xxx(身份证号,)
根据国家有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其完全合法拥有的厂房及配套土地出租给乙方使用的有关事宜,双方达成协议并签定合同如下,全文阅读
八、融资租赁合同范本
融资租赁又称设备租赁或现代租赁,是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。那融资租赁合同怎么写下面是华律网提供的一个范本,仅供大家参考!
融资租赁合同
合同编号,________________________
合同签订日期,____________________
合同签订地,______________________
出租人,______________________(以下简称甲方)
法定地址,___________________________________
法定代表人,_________________________________
电话,______________传真,_______________
电挂,______________ 邮政编码,______________
开户银行,______________ 帐号,______________全文阅读
相关专题推荐,
合同 篇13
夫妻忠诚协议
甲方:
乙方:
一、协议总则:
1.甲乙双方相知相爱、情头意合,愿共筑爱巢,白头偕老。但为了防止今后可能出现的不必要的纠纷,现双方本着互敬,互爱,互信,互谅及共创和谐家庭,美满婚姻的共识下,自愿订立本协议。
2.本协议经甲乙双方签字或盖章及公证机关公证后开始生效。
3.如对本协议所列条款有异议的,任何一方可在生效之前提出,经双方协商之后可进行修改或删减。
4.该协议的最终解释权归属于夫妻双方。
二、婚前财产
1.甲方的婚前财产有:
乙方的财产有:
2.婚前财产的权利归属:
三、婚后夫妻双方的核心守则
1.夫妻双方因相亲相爱而缔结婚姻,故此双方承诺婚后互负贞操,严格遵守《中华人民共和国民法典》第四条所规定的忠诚义务。双方均不得有任何婚外性行为及与其他异性发生情感纠葛问题。如有一方违反本条守则,则必须放弃所有婚前其个人财产及双方婚姻存续期间所有夫妻共同的财产的全部权利,作为给予无过错方的精神和生活赔偿。双方结束婚姻关系之时,过错的一方不得获取任何其个人婚前财产及双方婚姻存续期间所有财产的权利。
2.夫妻之间不可做出任何伤害对方的行为,包括精神及肉体层面。绝对不允许发生任何家庭暴力行为。如有一方违反本条守则,则应赔偿另一方人民币:元。(应要大写,如壹万元整。)
3.夫妻双方均应遵守《中华人民共和国民法典》及其他法律法规所赋予的夫妻之间的法定权利义务,夫妻双方均不可触犯中华人民共和国法律。
四、婚后夫妻双方的权利义务的细则规定
1.夫妻双方婚后均享有《中华人民共和国宪法》及其他部门法所赋予的基本权利并负有基本义务。
2.夫妻双方在婚姻生活之中,均应尊重家庭及配偶,主动承担家庭的各项义务,相亲相爱,互守贞操。
3.夫妻双方的任何一方不得在无理由无根据的情况之下提出结束婚姻关系的请求,应本着互敬互爱的态度积极沟通交流,不得故意欺瞒和欺骗另一方。
4.乙方在妊娠,怀孕,哺乳期间有权利无条件拒绝离婚,甲方对此不得提出任何异议。
5.夫妻双方本着尊老敬老的传统美德,互相承诺婚后必须尊重孝敬对方父母,任何一方不得阻止对方赡养父母并必须协助另一方赡养双方父母,对此不得有任何异议。
6.夫妻双方负有生育、抚养后代的义务,因医学理由不能生育、抚养的情况除外。(此条可根据你夫妻双方的自我意愿定位生或者不生。)
7.夫妻双方生育子女之后,子女的姓名应由夫妻双方自主商议决定。
8.夫妻双方中的一方如在婚姻存续期间不幸发生意外,如下落不明,发生事故致身体残疾,亡故等情况的,另一方必须负起赡养对方父母的义务。
9.夫妻双方中如有一方违反前第三款第一项中的忠诚义务,在结束婚姻关系之时对孩子的监护权和抚养权不得提出任何异议,具体事项应由无过错方进行决定。如孩子的抚养费用承担,探视的时间、次数,孩子的抚养权和监护权归属等问题。
10.夫妻双方中如有一方因违反法律而被监禁,另一方可随时提出结束婚姻关系的请求。另一方不得提出异议。
11.本着创建和谐“大家小家”的意愿,夫妻双方在婚后有义务参加另一方的重要家庭聚会或活动。但因工作、自然不可抗力等原因不能出席的情况除外。
12.夫妻双方对各自父母的财产具有独立的继承权,未经一方授权,任何一方不得侵占。
13.夫妻双方在婚姻存续期间的一切活动均以《中华人民共和国民法典》为准则。
五、其他条款
1.在该协议生效之前,双方可对本协议增加或删减条款。经双方协商同意增加的条款,可增加在本协议第四款之中。
2.夫妻双方如在今后的婚姻生活之中,若认为有未尽事宜,可另行签订补充协议,与本协议具有同等的法律效力。
3.夫妻生活繁琐而细致,在此不进行赘列。望双方共同建立和谐家庭,美满婚姻。
本协议一式五份,甲乙两方各持两份,政府公证部门持一份。自双方签字盖章后有效。
协议人签字盖章:(甲方)年月日
协议人签字盖章:(乙方)年月日
公证机关备案专用章:年月日
注:本文系转载,来源:律师365,仅供普法学习
标枪加油稿(汇集十三篇)
栏目小编为您搜集了有关“标枪加油稿”的最新资讯一起来看看吧,现在就需要大家自己写范文了?处理文档撰写任务经常需要加班,人们越来越认识到范文的重要作用。范文对于我们的创新能力有积极作用,我们希望这篇文章能够为您的工作和生活提供更多的启示和帮助!
标枪加油稿 篇1
学校运动会广播稿精选
致标枪运动员加油稿【范文一】
赛场上
一道道优美的弧线将轻盈地划过天空
健儿们
用手中的标枪向距离的极限发起挑战
标枪在空中轻盈的姿态
是健儿们强健的力量和熟练的技巧的结合
谁能在这场激烈的竞争中获胜?
让我们拭目以待
让我们为他们呐喊、助威吧!
致标枪运动员加油稿【范文二】
加油吧, 健儿们,
用你们的热情,
用你们的自信,
用你们的实力,
去创造一份份惊喜,
创造一份份奇迹,
创造人生的另一个距离。
致标枪运动员加油稿【范文三】
赛场上叱咤风光,
风云下你们挥汗如雨。
看台上呐喊声震天,
呐喊中饱含期望,
期望成功,期望胜利!
健儿们,奋力拼搏吧!
人生难得几回搏。
搏它个乖风破浪,
搏它个海阔天空!
赛场风光变幻莫测,
保持心态再接再厉,
永不言败!
致标枪运动员加油稿【范文四】
有多少次挥汗如雨,伤痛曾添满记忆,
只因为始终相信,去拼搏才能胜利。
总在鼓舞自己,要成功就得努力。
热血在赛场沸腾,巨人在赛场升起。
相信自己,你将赢得胜利,创造奇迹;
相信自己,梦想在你手中,这是你的天地。
当一切过去,你们将是第一。
相信自己,你们将超越极限,超越自己!
相信自己,加油吧,健儿们,相信你自己。
致标枪运动员加油稿【范文五】
温暖的阳光洒在赛场上,男子乙组标枪的比赛即将开始。
赛场上,一道道优美的弧线将轻盈地划过天空。
健儿们用手中的标枪向距离的权限发起一轮又一轮的挑战。
标枪在空中轻盈的姿态,是健儿们强健的力量和熟练的技巧的结合。
谁能在这场激烈的竞争中获胜?
让我们拭目以待,让我们为他们呐喊、助威吧!
只有将力量与技巧合二为一的人,才能获得胜利的桂冠!
标枪加油稿 篇2
1、长长的标枪像一只银色的梭子。你曾走在遥远的古战场。带着昔日的豪迈与辉煌,跨过漫漫岁月的长河。今天,体育场改变了形状,充当了和平竞争的使者。长长的标枪,像金色的梭子,承载着阳光少年的嘱托。腾+往前冲,奏响奋斗之歌。
2、手握理想之箭,心中充满了迎接旭日东升的勇气,眼中充满了坚定的信念。银枪闪亮,枪如游龙从容的模样,有无穷的力量像黎明前的阳光一样积蓄。
3、温暖的阳光洒在田野上,一道美丽的弧线会轻盈地划过天空空。运动员用标枪向距离的极限发起一轮又一轮的挑战。看啊!标枪在空的轻盈姿态,舞动着我们绚烂的人生。
4、一个标枪飞上天,裁判打车追向前。我不知道谁这么凶,但是我的大学生光芒万丈。
5、理想是青春之箭,是天使的翅膀,反射着太阳的影射。成毅力的化身,无数次跌倒,无数次爬起来,相信自己,我能行!
6、旋转、出售和飞行。标枪如利箭,在空中飞驰。在大家的.期待中,越飞越高,越飞越远,越飞越有气势。加油,标枪运动员,用双手创造自己的梦想!
7、纤细的竹竿是你青春的化身。带着活力奔跑,带着兴奋投掷!当标枪落下的时候,无论你的成绩如何,都将是我们的骄傲,我们会为你加油,为你喝彩!相信自己可以创造奇迹!
8、寄托希望;用力投掷的一瞬间;一道闪亮的弧线,划破空的美丽长度;希望前进;再向前!心情飞扬;像今天的蓝天空!
9、将长标枪握在手中,向前投掷。健身,放一首胜利的歌。
10、标枪一点点升起,观众一点点沸腾。你向前跑,试图在背后扔闪电。你跳起来,压住你下面的云。你是我们的骄傲,我们以你为荣。
11、我们的大力士站在标志线前,目光炯炯,臂膀有利,奋力将手中的标枪掷出。标枪带着运动员对胜利的渴望,飞向远方。让我们为他们鼓掌。
12、心中坚定的信念,脚下稳健的步伐。你用行动告诉我们,有一个不变的真理。没有走不完的路,也没有不可逾越的山。成功在终点向你招手。用你顽强的意志去努力,去迎接终点的鲜花和掌声。我相信成功一定属于你。
标枪加油稿 篇3
(一)
长长的标枪如银梭,
你曾在遥远的古战场走过。
带着昔日的豪放与荣耀,
穿过漫漫岁月的河。
今日赛场换身形,
充当和平竞赛的使者。
长长的标枪如金梭,
承载阳光少年的嘱托。
腾空疾飞冲向前,
奏响一曲拼搏奋斗歌。
(二)
标枪一点点升高
观众一点点沸腾
你向前奔跑,想把闪电抛到背后
你向上飞跃,把云彩压在身下
你是我们的骄傲
我们为你欢呼自豪
(三)
你充满激情地颠簸着,
在运动员手中,
你简直是一根魔术杖,
牵动着全场观众的心弦。
你被失败者愤恨地高高抛起,
你被成功者激动地甩出很远,
但你 ,毫无怨言。
标枪加油稿 篇4
(一)
细长的竹竿,是你青春的体现。
用活力奔跑,用激情投掷!
当标枪落下,无论你成绩如何,都将是我们的骄傲,
我们将为你欢呼、喝彩!
相信自己能创造奇迹!
(二)
温暖的阳光洒在赛场上,
男子乙组标枪的比赛即将开始。
赛场上,一道道优美的弧线将轻盈地划过天空。
健儿们用手中的标枪向距离的权限发起一轮又一轮的挑战。
标枪在空中轻盈的姿态,是健儿们强健的力量和熟练的技巧的结合。
谁能在这场激烈的竞争中获胜?
让我们拭目以待,让我们为他们呐喊、助威吧!
只有将力量与技巧合二为一的人,才能获得胜利的桂冠!
(三)
汗水,泪水;笑声,歌声;
我们尽情挥洒。
开幕式上,运动场上,我们尽情展现,
多少艰辛,多少困苦,我们勇敢承担。
因为年轻,因为张扬,因为我们知道:
用今天的汗水换来明天的微笑。
人生的路,有坦途,也有坎坷,
做过的岁月,有欢笑,也有苦涩,
泪水告诉我一个跌倒的故事,
汗水使我多了一份沉重,几多成熟。
理想毕竟不同于现实,失败是生活的一部分,
谁也无法选择,无法抗拒,
人生要自己去拼搏,去奋斗,
在风雨中百折不饶勇往直前。
流泪不是失落,徘徊不是迷惑,
成功属于那些战胜失败,坚持不懈,勇于追求梦想的人。
标枪加油稿 篇5
1. 心中坚定的信念,脚下沉稳的步伐,你用行动告诉我们一个不变之理,没有走不完的路,没有过不了的山,成功正在终点冲着你高高的招手,用你那顽强的意志去努力,去迎接终点的鲜花与掌声,相信成功一定是属于你。
2. 运动场上有你们的飒爽英姿,运动场上有你们拼搏的身影,面对漫漫的征程,你没有畏惧和退缩,任汗水打湿脊背,任疲惫爬满全身,依然分离追赶,只有一个目标,只有一个信念,为班级赢得荣誉,拼搏吧,我为你们呐喊,加油。
3. 场上英姿显自豪,脚下步伐在飞奔。你们是骄傲。你们是自豪,跑道因你幻彩,面对红色跑道,你们挥洒自如,不惧一切冲向终点。
4. 生活中,我们每天都在尝试;我们走向成功,品味失败,走过心灵的阴雨晴空。运动员们,不要放弃尝试,无论失败与否,重要的是你勇于参与的精神,付出的背后是胜利;无论是否成功,我们永远赞美你,你们永远是我们的骄傲。
5. 你是运动场的心脏,跳动梦想;你是漫长路的精神,激励辉煌;你们是将上下求索的人!风为你加油,云为你助兴,坚定,执着,耐力与希望,在延伸的白色跑道中点点凝聚!力量,信念,拼搏与奋斗,在遥远的终点线上渐渐明亮!时代的强音正在你的脚下踏响。
6. 理想毕竟不同于现实,失败是生活的一部分,谁也无法选择,无法拒绝。人生要自己去拼搏,去奋斗,在风雨中百折不挠勇往前进,在集资的每个驿站上都留下一段不悔的回忆。流泪不是失落,徘徊不是迷惑,成功属于那些战胜失败,坚持不懈、勇于追求梦想的人。加油吧,运动健儿们!
7. 真心祝愿机会是什么?是不可错过的刹那间。呐喊是什么?是为那刹那间的真心祝愿。加油加油你肯定听到了那一声声呐喊你肯定看到了那双双期待的眼睛你肯定感受到了那发自内心的祝愿。
8. 坚定、执著与希望,在红色的跑道中,点点凝聚;力量、信念与奋斗,在遥远的终点渐渐明亮!参加跑步的运动员们,不要灰心,不要丧气,你们的汗水,挥洒在跑道上,浇灌成功花朵的开放,为班级争光,你们最棒!gogo,加油!成功永远属于你们!
9. 理想毕竟不同于现实,失败是生活的一部分,谁也无法选择,无法拒绝。人生要自己去拼搏,去奋斗,在风雨中百折不挠勇往前。
10. 汗水洒在跑道,浇灌着成功的花朵开放。你的欢笑飞扬在赛场,为班争光数你最棒。跑吧,追吧在这广阔的赛场上,你似骏马似离铉的箭。跑吧,追吧你比虎猛比豹强。
11. 你充满激情地颠簸着,在运动员手中,你简直是一根魔术杖,牵动着全场观众的心弦。 你被失败者愤恨地高高抛起, 你被成功者激动地甩出很远, 但你 ,毫无怨言。
12. 你们挥舞着充满力量的双臂看着实心球化成美丽的弧线我着实在心里佩服你们你们抛出了自己的最佳水平。
13. 温暖的阳光洒在赛场上,男子乙组标枪的比赛即将开始。赛场上,一道道优美的弧线将轻盈地划过天空。健儿们用手中的标枪向距离的权限发起一轮又一轮的挑战。标枪在空中轻盈的姿态,是健儿们强健的力量和熟练的技巧的结合。谁能在这场激烈的竞争中获胜?让我们拭目以待,让我们为他们呐喊、助威吧!只有将力量与技巧合二为一的人,才能获得胜利的桂冠!
14. 致失败者 倒下的时候,生命又怎能屹立!歪歪斜斜的身影,又怎耐的住风雨的洗礼。你若有一个不屈的灵魂,脚下才会有一方坚实的土地。昨天的失败已经过去,胜利不仅仅是一个美好的话题。
标枪加油稿 篇6
(一)
赛场上
一道道优美的弧线将轻盈地划过天空
健儿们
用手中的标枪向距离的极限发起挑战
标枪在空中轻盈的姿态
是健儿们强健的力量和熟练的技巧的结合
谁能在这场激烈的竞争中获胜?
让我们拭目以待
让我们为他们呐喊、助威吧!
(二)
我们的大力士们站在标线前面,
双目炯炯有神,
双臂有利,
奋力投出手中的标枪,
标枪带着运动员对于胜利的渴望飞向远方。
让我们为他们鼓掌和喝彩。
(三)
秋季气爽彩旗飘,
运动健儿逞英豪。
千呼万喊齐加油,
场上场下都骄傲。
今日练出好身体,
志为四化立功劳。
德智体美齐发展,
祖国明日更美好。
一只标枪天上飞,
裁判打车往前追,
不知是谁这般猛,
七班xx闪光辉。
标枪加油稿 篇7
运动员(athlete),指从事体育运动的人员,词语起源于古希腊文。运动员分为运动健将、一级运动员、二级运动员、三级运动员、少年级运动员五个技术等级。互信范文网今天为大家精心准备了致标枪运动员加油稿,希望对大家有所帮助!致标枪运动员加油稿
长长的标枪如银梭,
你曾在遥远的古战场走过。
带着昔日的豪放与荣耀,
穿过漫漫岁月的河。
今日赛场换身形,
充当和平竞赛的使者。
长长的标枪如金梭,
承载阳光少年的嘱托。
腾空疾飞冲向前,
奏响一曲拼搏奋斗歌。
致标枪运动员加油稿
年轻的我们自信飞扬,
青春的气息如同出生的朝阳,
蓬勃的力量如同阳光的挥洒。
此时此刻,跑道便是我们精彩的舞台,
声声加油便是我们最高的奖项!
论何成功,
谈何荣辱,
心中的信念仅有一个:拼搏!
致标枪运动员加油稿
有多少次挥汗如雨,伤痛曾添满记忆,
只因为始终相信,去拼搏才能胜利。
总在鼓舞自己,要成功就得努力。
热血在赛场沸腾,巨人在赛场升起。
相信自己,你将赢得胜利,创造奇迹;
相信自己,梦想在你手中,这是你的天地。
当一切过去,你们将是第一。
相信自己,你们将超越极限,超越自己!
相信自己,加油吧,健儿们,相信你自己。
【致标枪运动员加油稿】相关文章:
1、[致八百米运动员加油稿]致八百米运动员
2、【初三毕业班加油稿】2012年初三毕业班中考前国旗下讲话稿
3、致400米运动员加油稿5篇
4、简短最新运动会优秀加油稿
5、2021年运动会加油稿50字大全
6、2021年运动会霸气加油稿
7、运动会励志加油稿300字
8、运动会加油稿
9、冬季运动会4×100米加油稿
10、学生致校园运动员的加油稿
11、学生运动会的加油稿
12、拔河比赛加油稿
标枪加油稿 篇8
温暖的阳光洒在赛场上,男子乙组标枪的比赛即将开始。
赛场上,一道道优美的弧线将轻盈地划过天空。
健儿们用手中的标枪向距离的权限发起一轮又一轮的挑战。
标枪在空中轻盈的姿态,是健儿们强健的力量和熟练的技巧的结合。
谁能在这场激烈的竞争中获胜?
让我们拭目以待,让我们为他们呐喊、助威吧!
只有将力量与技巧合二为一的人,才能获得胜利的桂冠!
致标枪运动员加油稿范文二:
细长的竹竿,是你青春的体现。
用活力奔跑,用激-情投掷!
当标枪落下,无论你成绩如何,都将是我们的骄傲,
我们将为你欢呼、喝彩!
相信自己能创造奇迹!
致标枪运动员加油稿范文三:
有多少次挥汗如雨,伤痛曾添满记忆,
只因为始终相信,去拼搏才能胜利。
总在鼓舞自己,要成功就得努力。
热血在赛场沸腾,巨人在赛场升起。
相信自己,你将赢得胜利,创造奇迹;
相信自己,梦想在你手中,这是你的`天地。
当一切过去,你们将是第一。
相信自己,你们将超越极限,超越自己!
相信自己,加油吧,健儿们,相信你自己。
致标枪运动员加油稿范文四:
汗水,泪水;笑声,歌声;
我们尽情挥洒。
开幕式上,运动场上,我们尽情展现,
多少艰辛,多少困苦,我们勇敢承担。
因为年轻,因为张扬,因为我们知道:
用今天的汗水换来明天的微笑。
人生的路,有坦途,也有坎坷,
做过的岁月,有欢笑,也有苦涩,
泪水告诉我一个跌倒的故事,
汗水使我多了一份沉重,几多成熟。
理想毕竟不同于现实,失败是生活的一部分,
谁也无法选择,无法抗拒,
人生要自己去拼搏,去奋斗,
在风雨中百折不饶勇往直前。
流泪不是失落,徘徊不是迷惑,
成功属于那些战胜失败,坚持不懈,勇于追求梦想的人。
标枪运动员加油稿五
长长的标枪如银梭,
你曾在遥远的古战场走过。
带着昔日的豪放与荣耀,
穿过漫漫岁月的河。
今日赛场换身形,
充当和平竞赛的使者。
长长的标枪如金梭,
承载阳光少年的嘱托。
腾空疾飞冲向前,
奏响一曲拼搏奋斗歌。
标枪加油稿 篇9
汗水,泪水;笑声,歌声;
我们尽情挥洒。
开幕式上,运动场上,我们尽情展现,
多少艰辛,多少困苦,我们勇敢承担。
因为年轻,因为张扬,因为我们知道:
用今天的汗水换来明天的微笑。
人生的路,有坦途,也有坎坷,
做过的岁月,有欢笑,也有苦涩,
泪水告诉我一个跌倒的故事,
汗水使我多了一份沉重,几多成熟。
理想毕竟不同于现实,失败是生活的一部分,
谁也无法选择,无法抗拒,
人生要自己去拼搏,去奋斗,
在风雨中百折不饶勇往直前。
流泪不是失落,徘徊不是迷惑,
成功属于那些战胜失败,坚持不懈,勇于追求梦想的人。
标枪运动员加油稿
1致标枪运动员
长长的标枪如银梭,
你曾在遥远的古战场走过。
带着昔日的豪放与荣耀,
穿过漫漫岁月的河。
今日赛场换身形,
充当和平竞赛的使者。
长长的标枪如金梭,
承载阳光少年的嘱托。
腾空疾飞冲向前,
奏响一曲拼搏奋斗歌。
2致标枪运动员
长长标枪手中握,奋力投掷前方落。
强身健体襄盛会,奏响一曲胜利歌。
3致标枪运动员
一支标枪空中飘,刺破蓝天劲未消。
地面铁旗频频挪,追赶记录向前跑。
标枪加油稿 篇10
致标枪运动员的加油稿
我们的大力士们站在标线前面,双目炯炯有神,双臂有利,奋力投出手中的标枪,标枪带着运动员对于胜利的渴望飞向远方。让我们为他们鼓掌和喝彩。
致标枪运动员的加油稿
秋季气爽彩旗飘, 运动健儿逞英豪。 千呼万喊齐加油, 场上场下都骄傲。 今日练出好身体, 志为四化立功劳。 德智体美齐发展, 祖国明日更美好。 一只标枪天上飞, 裁判打车往前追, 不知是谁这般猛, 七班王欣闪光辉。
致标枪运动员的加油稿
温暖的阳光洒在赛场上,男子乙组标枪的比赛即将开始。赛场上,一道道优美的弧线将轻盈地划过天空。健儿们用手中的标枪向距离的权限发起一轮又一轮的挑战。标枪在空中轻盈的`姿态,是健儿们强健的力量和熟练的技巧的结合。谁能在这场激烈的竞争中获胜?让我们拭目以待,让我们为他们呐喊、助威吧!只有将力量与技巧合二为一的人,才能获得胜利的桂冠!
致标枪运动员的加油稿
有多少次挥汗如雨,伤痛曾添满记忆,只因为始终相信,去拼搏才能胜利。总在鼓舞自己,要成功就得努力。热血在赛场沸腾,巨人在赛场升起。相信自己,你将赢得胜利,创造奇迹;相信自己,梦想在你手中,这是你的天地。当一切过去,你们将是第一。相信自己,你们将超越极限,超越自己!相信自己,加油吧,健儿们,相信你自己。
致标枪运动员的加油稿
年轻的我们自信飞扬,青春的气息如同出生的朝阳,蓬勃的力量如同阳光的挥洒。此时此刻,跑道便是我们精彩的舞台,声声加油便是我们最高的奖项!论何成功,谈何荣辱,心中的信念只有一个:拼搏!
标枪加油稿 篇11
1、致男子标枪运动员
长长的标枪如银梭,你曾在遥远的古战场走过。带着昔日的豪放与荣耀,穿过漫漫岁月的河。今日赛场换身形,充当和平竞赛的使者。长长的标枪如金梭,承载阳光少年的嘱托。腾空疾飞冲向前,奏响一曲拼搏奋斗歌。
2、致男子标枪运动员
你充满激情地颠簸着,在运动员手中,你简直是一根魔术杖,牵动着全场观众的心弦。 你被失败者愤恨地高高抛起, 你被成功者激动地甩出很远, 但你 ,毫无怨言。
3、致男子标枪运动员
心中坚定的信念,脚下沉稳的步伐,你用行动告诉我们一个不变之理,没有走不完的路,没有过不了的山,成功正在终点冲着你高高的招手,用你那顽强的意志去努力,去迎接终点的鲜花与掌声,相信成功一定是属于你。
4、致男子标枪运动员
是体育场上游走的火焰,是来去不息的脚步,是风中飞舞的树叶折射的金色光芒,藉此,可以诠释运动员兴奋的脸庞。那轻盈的步伐似飞鸟的翅膀,那清脆的枪声响彻天际,它粲然升起那跃动的渴望,起跑、加速、超越、冲刺,一步一步延向胜利的曙光。那是力的比拼,素质的较量,是石榴树上,跃动的心脏。
5、致男子标枪运动员
超越对手,超越自我,是我们的目标,是我们的信念,在清凉的初冬,在喧嚣的田径场上,。你们点燃了似火的热情,,无论成败,我们都为你们感到自豪,你们永远是我们的骄傲!
6、致男子标枪运动员
真心祝愿机会是什么?是不可错过的刹那间。呐喊是什么?是为那刹那间的真心祝愿。加油 加油你肯定听到了那一声声呐喊你肯定看到了那双双期待的眼睛你肯定感受到了那发自内心的祝愿。
标枪加油稿 篇12
(一)
细长的竹竿,是你青春的体现。
用活力奔跑,用激情投掷!
当标枪落下,无论你成绩如何,都将是我们的骄傲,
我们将为你欢呼、喝彩!
相信自己能创造奇迹!
(二)
手握标枪,心有成竹
虽有几分重量,几分辛苦
正现人之本色,豪情万丈
一声嚎去,只见标枪已飞出
你,太棒了,我为你欢呼
我为你骄傲!
(三)
人生如梦,
充满幻想与渴望,
人生是河,
以信念为帆,
人生似车,
乘着金色的梦想到达理想的彼岸。
人生就是这样,
似比赛,
有信念才会成功。
无论失败与否,
重要的是你勇于参与的精神,
付出的背后是胜利
无论是否成功,
我们永远赞美你,
你们永远是我们的骄傲!
努力吧!
标枪加油稿 篇13
汗水,泪水;笑声,歌声;
我们尽情挥洒。
开幕式上,运动场上,我们尽情展现,
多少艰辛,多少困苦,我们勇敢承担。
因为年轻,因为张扬,因为我们明白:
用这天的汗水换来明天的微笑。
人生的'路,有坦途,也有坎坷,
做过的岁月,有欢笑,也有苦涩,
泪水告诉我一个跌倒的故事,
汗水使我多了一份沉重,几多成熟。
理想毕竟不同于现实,失败是生活的一部分,
谁也无法选取,无法抗拒,
人生要自己去拼搏,去奋斗,
在风雨中百折不饶勇往直前。
流泪不是失落,徘徊不是迷惑,
成功属于那些战胜失败,坚持不懈,勇于追求梦想的人
游东钱湖作文(汇集十三篇)
在学习、工作或生活中,大家都跟作文打过交道吧,借助作文人们可以反映客观事物、表达思想感情、传递知识信息。怎么写作文才能避免踩雷呢?下面是小编为大家整理的游东钱湖作文,仅供参考,大家一起来看看吧。
游东钱湖作文 篇1
国庆长假第二天,老爸提议去东钱湖边上骑自行车,我和妈妈欣然同意。
一大早赶到东钱湖十里香,本以为我们会抢先。可到这里一看,已经有好多人在环湖自行车道上“狂奔”了。爸爸赶紧给我们租了两辆自行车,他和妈妈一起骑,我一个人骑。早晨的东钱湖畔,空气清新,真是感觉神清气爽。沿着环湖道往前慢慢骑着,欣赏着湖边的秀丽风景。
湖面上泛着层层波纹,仔细一看,一小群群的小鱼在追逐打闹。它们身披黑棕色的衣裳,在蓝色的水中嬉戏。我不禁停下车,仔细观看。湖底的石头上有一点儿动静,从一条小小的'缝隙里,游出一只很小的虾,那身子几乎是晶莹透明的,在晨光的折射中,有点若隐若现的感觉。这时,爸妈喊我赶紧往前骑,骑了不远,就上了一座木头铺成的长廊,廊桥以大堤为基。桥两旁的芦苇都长出了黄白色的穗子,清风拂过,它们全都弯下了腰,像在给大家行礼呢!一阵清凉的微风夹杂着一股花香味,啊!是桂花。寻着风吹来的方向飞快地往前骑,右边是一大片桂树,桂花已开了,树上满是金黄,树下也铺了薄薄一层的花朵。浓烈的桂花香直入心脾,人仿佛就在仙境中。看好了,闻好了,天也渐渐黑了。
回望环湖车道,冷冷清清,在点点灯火中倒映在湖面上。更加迷人。
游东钱湖作文 篇2
春天,是个踏青的好季节。我们学校也举行了踏青的活动,五年级是去东钱湖。
一下车,首先映入眼帘的自然是那美丽的东钱湖咯。湖边有一排高大的垂柳,她们像美丽的姑娘,长长的辫子随风飘拂。这些柳树姑娘们手挽手,将东钱湖的一边紧紧围住。湖面在风的吹拂下,他的浪尖便碎金闪动,波光粼粼,翻起的浪花,一波推着一波,越来越大。远处,还隐隐约约看见连绵起伏的群山。
之后,我们沿着长长的长堤往南走,来到了小普陀。
小普陀内有四大天王像,弥勒佛像黑建功船。传说四大天王的一只脚是抬起来得的,今日一看,果真是抬起来的呢!最吸引我的还是那有着大西瓜似的.肚子的弥勒佛像,他满脸笑容,看起来多么慈祥!
最后,我们来到了长江七号取景点吃午饭。吃完了午饭,我和几位同学躺在草地上,望着洁白的白云谈天说地。
快乐的时光总是转瞬即逝,我们要回去了。再见,东钱湖!我一步三回头,恋恋不舍的上车了。
游东钱湖作文 篇3
东钱湖风景如画,不仅有美丽的风景,还有许多游乐设施。是休闲娱乐的好地方。今天,我去了东钱湖,欣赏了她的美丽多姿,玩了各式各样的游乐设施。
上午九点左右,我们坐车去东钱湖。近一小时左右,我们到达了目的地。我第一眼看到的就是东钱湖美丽的景色:波光粼粼的湖面上,泛着点点银光,蓝色的天空,白色的云朵,周围苍翠的树木都倒映在清澈的'湖水中……
人真多啊!我们好不容易找到了一个停车位,妈妈停好车,便带我们去买了船票。我们排着长长的队伍,等待船开过来。船到了,我们跳上船,准备出发。我在船上找了个位置坐了上去。司机开船了,小窗口外不时跳出许多雪白的水花,溅到我的脸上、手上、腿上。我把手放入湖水中,一股凉意便涌了上来。
游东钱湖作文 篇4
今天爸妈带我到东钱湖的水上乐园玩。
首先进入第一个“目的地”:精灵水池。脱下鞋子,进入水池,清凉的池水除去你全身的燥热。几个磨菇淋浴,则是最凉快的地方,躲在磨菇下面,既可以冲去夏日的炎热,又可以躲避太阳直射,好人性化的设计啊!
离开精灵水池,我乘上了皮筏漂流,身在船上,脚在水中,真舒服!说实话这里还真不错,你交了租金,游几圈都行!
接下来是游泳池和曲线滑道组合,游泳池边还有节目表演,大家都自由地游着,欣赏着节目。但我还是比较喜欢这个曲线滑道组合。它有点刺激冒险的'味道,最高处矗立着两个大水桶,上面有一个水龙头在往水桶里放水,到一定量时大水桶水就倾倒,巨大的水流一泻千里,人们在下面接受着瀑布般的洗礼,别提有多爽了!里面都是一个个曲线滑梯,各式各样的,大大小小的,五颜六色的,你想滑哪个就哪个。我最感兴趣的是红色滑梯。因为不想在上面排队,因此打算一口气跑到高处的红色滑梯上。“冲啊!”我大叫一声,冲了上去。正当我在第二个转角时,一盆水倒了下来,全部倒在了我的脑袋上,我抬头一看,我的上方有一个小水桶和一个水龙头,水龙头在向水桶中放水,水一满就会倒下来。经过“两桶水的冲洗”,终于侥幸得来到了红色滑梯。坐上了红色滑梯,我平躺着,“飞速地”滑了下去,到了最后,我正准备滑完后起来,可是一大堆水溅到了我的身上和脸上,就这样,我没有一点防备地被呛了几口水,哎。不过这滑梯还挺有趣,我连续玩了好几次呢!
下午3点,我才依依不舍地回家了。其实这里虽好,但还是太热了,如果下次还有机会,我一定还来,只不过是晚上来哦!
游东钱湖作文 篇5
东钱湖也被称为钱湖,这里湖光山色;水清鱼多;风景秀美,是一个让人心旷神怡,让人陶醉在其中的地方。
东钱湖的东南背依青山,湖的西北紧依平原,是浙江省最大的天然湖泊,被郭沫若先生誉为“西湖风光,太湖气魄”。是旅游、休闲、度假的好地方。
清晨,走在草地上,树木高大挺拔,这儿是美妙无比的。呼吸着新鲜的空气,里面总是夹杂着湖水的香味,流淌着山草的'气息。啊!我站立在草地上,似乎与大自然合为一体了。快看!那边就是湖面了,远远望去,湖面波光粼粼,十分平静,平静得仿佛像一面玻璃制成的水晶镜子,再近些,湖中倒映着花草树木与远处那几座碧绿碧绿的高山的影子,高山上还装饰着鲜艳的花儿。
中午,老天爷换了个脸色,下起了蒙蒙的细雨,好像千万条银丝洒向东钱湖的怀抱中,“哗哗,哗哗……”过了没多久,雨停了,空中挂着一道色彩斑斓的彩虹。湖面依旧风平浪静,只不过好像蒙上了一层薄薄的轻纱,似乎一个害羞的姑娘不敢露面。一条小船行驶在湖面上,迎面吹来的凉风中加杂着冰爽的水珠,如同行使在梦幻仙境中一般,渐渐地,它慢慢变成了一个小黑点,小船也消失在了蒙蒙薄雾之中。太阳公公也迫不及待地探出了脑袋,刚开始变化不大,湖面颤巍巍的,还有一丝风儿,“呼”一声,微风拂过湖面,鸟儿也斜飞在湖面上,翅膀擦过湖水,湖面似乎一个百变魔术师,一瞬间,湖水出现了几个水圈,一层层地荡漾开去。可过了一会儿,整个世界像在火焰之中一样,太阳还在不停散发热量,炙烤着世界,湖面金光一闪,太阳被倒映在水中,似乎要给太阳洗个冷水澡。用“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。”这句诗来形容多变的天气与湖面再恰当不过了。
太阳慢慢下山了,在山水相接的那条线上,消失得无影无踪。天也暗下来了,星空呈现出一种独特的美,闪闪烁烁的星星悬在空中,月亮像一个圆满的月盘,月光柔和地照在湖面上,湖面也被“染”成了星空的颜色,也有着属于它的魅力,好像两个双胞胎,亲密地拥抱在一起了。迎面吹来凉风习习的轻风,湖面荡起波纹,树叶“沙沙”作响,好像也在鼓励着正在舞蹈的湖面。
“千年古湖景自全,湖光山色皆经典。”听了我的介绍,你是不是也很想去玩一玩呢?
游东钱湖作文 篇6
今天,我们一家人去东钱湖水上乐园玩,玩得真开心呀!
我们刚走到门口,就忍不住往里瞧。哇,好大的水上乐园呀!有高高的滑道,有大大小小的游泳池,还有一个个大型的水上游戏区。
我们先玩了彩虹滑道。我们每个人拿了一个垫子爬上四层楼高的起点,然后准备从高处滑下去。我看到其它人都是头朝下地滑下来,一边滑一边还在那里大喊大叫,听得我心里慌慌的.。该轮到我们了,我也学着他们的样子小心地趴在垫子上,两只手紧紧地抓住垫子。我们脚一登就顺着滑道的起伏滑了下来,速度越来越快,我觉得很刺激。可是我却听到母亲在那里乱喊乱叫,实在是太搞笑了。
我们又去巨兽碗玩,我们从高处的滑梯往下滑,滑到了一个巨大的“碗”里,还不小心被掐住了。后来,工作人员把我们推了下去,不过还是很好玩呀!
我们还去冲浪泳池游玩。那里有很多人,有些人穿了救生衣,我没有穿,因为我会游泳。我们在那里一边游泳一边还可以看表演,唱歌。主持人说叫我们大家往喜欢的身边的人泼水,我用力朝父亲母亲泼去,母亲也朝我泼过来,我们互相祝福,真爽呀!
水上乐园里还有很多好玩的地方,我们一直玩到天黑才依依不舍地离开。我真喜欢东钱湖的水上乐园!
游东钱湖作文 篇7
在一个晴朗的周末,爸爸妈妈带我去了东钱湖。到了那儿,哇!那里的天空湛蓝深远,湖的周围绿树成荫,鸟语花香。波光粼粼的湖水在阳光的照耀下,显得格外耀眼,当太阳升起的`时候,美丽的湖面就成了彩色,远远望去就像一条条五彩缤纷的彩带。
湖面平静的时候,像一面大镜子,把湖边的一切景物都倒映在湖面上。一阵微风轻轻掠过,水面上的层层波纹非常有规律,不紧不慢地一圈圈向外散去。风过了,湖面恢复了平静,树啊!花啊!……又倒映在湖面,它们形态各异,有着一种非常特殊的美感。如果这时候,你在东钱湖划船,那可真是 “舟行碧波上,人在画中游呀!” 望着这一切,我不禁感慨道:“多美好的一幅生气勃勃的景象呀!”
游东钱湖作文 篇8
这是一个星期天的午后,阳光明媚。正当我无所事事的时候,妈妈走了过来,提议我和她一起骑着自行车,走近东钱湖。这个主意太好了。
我和妈妈各自踏上了车,沿着八工区方向的公路前行。一路上,鸟儿为我们歌唱,花儿为我们伴舞,我和妈妈一边骑自行车,一边享受着这来自春天的气息。
渐渐地,我们离家越来越远,本次“钱湖之旅”的第一站——“万柳园”宾馆到了。它的后面有座小山,爬上去不太吃力。我们上了山顶,拜祭了革命烈士墓。
不久以后,我们来到了第二站——青山岙。进了村子,映入眼帘的是一条迷人的“小河”(实际上是湖的一部分)。“河”的'对岸有人在悠闲地钓鱼。我跑到湖岸洗了手、洗了脸,洗去了一身的燥热。我们继续前行。
“我骑,我骑,我骑,骑,骑!”我奋力地蹬着踏板。吁!经过了一段长长的上坡路,我们来到了华茂大酒店。我和妈妈往草地上铺了报纸,坐了上去。我们一边闲聊,一边欣赏着美丽的湖景。此地终不可久留,因为我们此行的目的地是庙弄村。
一个长长的下坡,把我们送到了村口,我要去找任佩佩玩!可是,我只知道她家在这儿,电话簿却忘带了。没关系,我可以找人问!在妈妈的鼓励下,经过了一番询问,终于找到了她家。我真羡慕她家周围的自然环境——四周环绕着绿色。我和任佩佩玩,两位妈妈则聚在家里聊天。快乐的时光总是那么短暂,夕阳西下的时候,我们折回了莫枝。
走出家门,你也会发现风景其实就在眼前。
游东钱湖作文 篇9
我喜欢东钱湖,喜欢清晨、中午、傍晚的它。清晨的湖面一片宁静,空气清新、蓝天白云。此时,湖面平静得像一面镜子,倒影清晰可见,连绵起伏的山脉,环绕着美丽迷人的东钱湖。太阳红的似火,云白的似雪。此时的东钱湖虽然不是“湖光秋月两相和”,但也是“潭面无风镜未磨”。中午,阳光强烈,湖面也跟着热闹起来了。河岸边,小鸟“啾啾啾”唱着欢快的小曲,小蜜蜂“嗡嗡嗡”的在花丛里忙着采蜜,时不时还跳起了欢快的舞蹈,可爱的鱼儿就更有意思了,有的在水中游来游去的找食物、有的还在水里比赛,看谁游得又快又好,就连我也想要参加它们的'聚会了。
到了傍晚,落日挂在了远处的山头,把湖面照的金灿灿的。正在这时一排排的霓虹灯也亮了起来。刹那间这里就成了灯的海洋。落日渐渐下沉,可灯光又把湖面照得亮晶晶的,仿佛一块块宝石闪耀在人们的眼前。你们看,湖要有多美,就有多美!东钱湖,我要赞颂你的美,让更多的人来欣赏你的美,美的让人陶醉!
游东钱湖作文 篇10
我的家乡在美丽的宁波,东钱湖是宁波最美的风景区之一。它位于宁波的东南部,是旅游度假的好地方。
东钱湖周围群山环绕,湖水清澈,碧波荡漾。湖堤岸垂柳依依,好像长发姑娘梳着长长的辫子,在微风中轻轻飘荡。远处连绵起伏的山峰若隐若现,和东钱湖连接在一起,组成了一幅美丽的田园风光图。
东钱湖不但景色迷人,而且物产丰富。湖里各种各样的鱼儿在水草中间穿来穿去,热闹极了。这里盛产鲫鱼、草鱼、大青鱼等各种鱼。如果你到了那里,热情好客的`东钱湖人一定会让你品尝湖鲜,让你流连忘返。
近年来,随着生态环境的改善,许多频临灭绝的珍稀鸟类又纷纷飞到东钱湖栖息。白鹭鸟成群结队地在湖边或草地上觅食,在东钱湖悠闲地散步,真像是我们人类的好朋友。
美丽的东钱湖是我们宁波的后花园。随着建设美丽鄞州事业的发展,可爱的东钱湖必将变得更加美丽,更加富饶。
游东钱湖作文 篇11
五一出游去哪里?首选当然是去东钱湖游玩。
一大早,我们一家三口就来到东钱湖。这里青山绿水,刚出芽的小草捧出了春天的新绿。看见这些,使本来疲惫的.我顿时精神大振。
突然,看见有三个人骑着一辆自行车像猎豹一样飞驰而过。我想,这种自行车我可没骑以过,今天我一定要体验一番。于是,我上前和爸爸妈妈商议,妈妈爽快地答应了。于是,我们便朝租车点走去。到了那里,我看见许多的三人车都整齐地摆放在那儿,心想:这些车怎么有三个座位?怎么骑呢?是不是只有前面可以蹬,后面只是个摆设呢?见证奇迹的时刻到了,万事俱备,只欠蹬车。我喊:“一,二,三,准备出发。”骑啊,骑啊,没过多久,我跟妈妈全身是汗,疲惫不堪,累得气喘吁吁。我跟妈妈说:“好累啊,我要休息一下。”爸爸说:“我们再坚持一下,快到目的地了,过了这个山坡就是下坡了。”我和妈妈打起精神,和爸爸三人一起齐心协力向前蹬,自行车以飞快的速度向前冲,很快就到了目的地了。
下坡的时候,我们一路骑下去,感觉轻松多了。一阵阵凉爽的风吹过来,我们身上的汗水、疲惫都没有了。到了湖边的时候,我们买了几瓶水喝。爸爸对我说:“只要团结,坚持就一定成功。”我说“知道了。”
骑三人自行车真有意思!既锻炼了身体,又让我受到了启发:不管是骑三人车,还是做别的任何事情都要有团结合作的精神。
游东钱湖作文 篇12
星期天,我跟着《宁波晚报》的大记者去东钱湖游玩。我们这次是去当环保小天使的,据说还要种树呢。
我们上午先去小普陀,小普陀最令我注意的`是一座石雕观音菩萨,观音菩萨脚踩一只龙头,手持一支细头圆尾的瓷瓶,瓷瓶上插着一串柳枝。她笑得是那么慈祥,好像在和自己一双可爱的儿女谈话呢。此时,是夏天,池塘里的水芙蓉还没开,并没有那种“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的感觉,但是放生池里长满了荷叶,远看真像铺上了一条绿地毯。放生池边还有一座“小白塔”,里面有一株老灵芝,记者开玩笑地说:“能看到灵芝的人,以后读书成绩会好哦。”“真的?”我好奇地问。有同学说“这只是传说吧!”
中午十一点多,我们到达目的地——河边。我们每人拿好两株梨树苗,开种了。一个同学立好树苗,一个同学用铁锹往洞里填土。我是填土的。这活我可从来没干过,手中的铁锹有千斤重,土还没填满,已累得我手酸腰疼。心想我种一棵树就有这么累,那农民伯伯每天在田里干活,那种累呀真是无法形容了。填好土后,我又去舀水,给树增加水分。弄了好久才把两棵树种好,这时我已累得满头大汗,筋疲力尽了。
要吃饭了,我要走了,虽然很累,但看着自己的“劳动成果”还是有些依依不舍。心想,明年的这个时候我可要再来看看它。愿它快快长大!
游东钱湖作文 篇13
星期天,我和爸爸、妈妈一家人一起来到东钱湖游玩。
在东钱湖边,我们租了一辆双人自行车。因为这是我第一次骑双人自行车,心情自然十分高兴。
在双人自行车上,我坐在后面骑,妈妈坐在前面把方向,就这样,沿着东钱湖的自行车道出发了。我们骑车的速度很快,一阵阵微风迎面吹来,我感到十分惬意。一路上我们一边骑车,一边欣赏着路边的风景,只见那东钱湖一望无际,远远地望过去,就像一面非常非常大的'镜子,十分平静。一阵风轻轻地抚过湖面,湖面就泛起层层涟漪,当一缕阳光射向湖面,湖面刹那间变得波光粼粼,像是有人撒了一把碎金子,美丽极了。
再看看东钱湖边上,绿树成荫,碧绿又茂盛的树木环绕着东钱湖,一派生机勃勃的景象。风儿吹过来,叶子沙沙作响,好像在和风儿说着什么悄悄话。在树的边上,是碧绿碧绿的草地,使我情不自禁让妈妈停下车来,走进了那片草地,草地上星星点点地开着几朵小花,黄的、绿的、红的、紫的……我低下头,深吸了一口气,闻到了股股动人的清香。
时间过得真快,当我和妈妈再次骑着自行车回到租车的地方时,爸爸说我们应该回家了,可我内心深处有种依依不舍的情怀,只能暗暗地向美丽的东钱湖说声再见了。
基建合同(合集十三篇)
每当我们进入职场开始处理工作时,相信很多人对于合同的重要性都深得体会。签订合同也是最有效保障自身权利的方法之一。考虑到您的兴趣爱好笔稿范文网的编辑推荐一本“基建合同”,请继续浏览我们的网站以获取更多信息!
基建合同(篇1)
最新的学校基建工程合同
在当今不断发展的世界,我们用到合同的地方越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编为大家收集的最新的学校基建工程合同,希望能够帮助到大家。
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。
①工程名称:教学楼。
②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。
③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。
④承包工程:本工程采取包工不包料的'办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的协助。
⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。
⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。
⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。
⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。
⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。
建设单位:
施工单位:
公证单位:
20xx年xx月xx日
基建合同(篇2)
甲方(负责人):_________________
乙方(承包人):_________________
根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房地基工程达成协议,为规范建造私人住宅地基工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
一、建筑工程概况
开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。
二、合同价
本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。
1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。
3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。
三、双方的责任
1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。
2、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。
3、乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。
四、结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。
五、如未尽事宜由双方协商解决。
六、本合同一式二份,双方各执一份。
甲方签字(手印):____________
________年_____月_____日
乙方签字(手印):____________
________年_____月_____日
基建合同(篇3)
发包人(全称):___________________ (以下简称甲方)
承包人(全称):___________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》等有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就建设项目的建设事项达成协议。
一、工程概况
工程名称: 淮南长璧煤矿机械有限公司工厂维修项目
工程地点:___________________
工程内容: 工厂零星维修工程 集团工程应附承包人承包工程清单(附件1)
项目立项批准文号: 资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:____________________________________________________
三、合同工期
开工日期:___________________
竣工日期: 合同工期
四、质量标准
工程质量标准:___________________
五、合同价格
金额(大写): ___________________以实际金额为准 (见工程签证单)
六、组成合同的文件
成本合同的文件包括:
1.本合同协议
二、本合同专用条款
三、本合同一般条款
4.标准、规范及相关技术文件
5、图纸
6.工程量清单
7.工程报价或预算
谈判、变更等书面协议或文件视为本合同的一部分。
七、本协议中的词义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的词义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保证期内承担工程质量保证责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款和其他应支付的款项。
十、合同生效
合同签订时间:___________________ 合同订立地点: ___________________本合同双方约定:___________________
发 包 人:___________________(甲方) 承包商(乙方):___________________
住 所: ___________________住 所:___________________
法定代表人: ___________________法定代表人:___________________
委托代理:___________________ 委托代理:___________________
基建合同(篇4)
基建工程项目管理办法(暂行)
第一部分
总则
第一条
为了加强公司基建工程项目的管理,保证公司各项基建工程项目的顺利实施,依据国家有关法律法规、规范、标准和集团公司有关规定,特制定本暂行办法。
第二条
凡属公司在疆新建的基本建设项目、土建工程、机电安装工程、线路工程项目、装饰工程、防腐工程、技改及安措项目工程(以下简称基建工程项目)均按本办法执行。
第三条
职责划分
(一)总经理是公司所有基建工程项目的第一责任人,负责各基建项目的全面领导工作。
(二)各基建工程项目部(以下简称项目部),全面负责本项目的日常管理和协调工作。包括工程计划的编制、设计图纸的会审评审、工程材料和设备验收、施工现场监督和检查、工程进度和工程质量的监督验收和评定、各类技术档案和资料的收集归档等工作。
(三)公司各业务部门负责各基建工程项目的质量监督、抽检、验收以及与项目有关的协调工作。
(四)项目监理依照法律、法规、行业标准和合同等代表公司对建设工程质量进行监理,对被监理工程的质量担负监理责任。
(五)各工程施工单位按照设计文件、施工方案以及国家有关标准、规范和规程进行施工,对所承包基建工程的工期、质量、安全等负责。
(六)质量监督部门代表政府依据有关规定,对工程进行监督和认证管理。
(七)基建工程项目审批权限:投资金额在5万元以下的,由分管副总审批;在5万元以上30万元以下的,由总经理审批;在30万元以上的,由董事长审批。经批准的工程项目必须公司综合部备案。
第二部分
合同管理
第四条 合同是工程结算的主要依据,项目部与勘察、设计、施工、监理等单位全面实行经济合同制,明确各自经济责任,加强沟通协调,在保证质量的前提下,缩短建设工期,争取早日达产见效。
第五条
在项目基建期间,各项目部负责妥善保管本项目与设计、施工、监理等单位签订的各类合同,项目竣工后统一转公司综合部归档。
第六条
项目部在施工过程中必须监督、跟踪合同实施过程的各个环节和细节,并做好各分包合同的协调和管理工作,要杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。
第三部分
工程材料(设备)管理
第七条
各项目部和施工单位要加强施工材料和设备的管理,设置专业的检查验收人员,按照国家有关规范和标准,对进场的每一批工程材料或设备进行检查和验收。
第八条
检查验收应注意以下事项
(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表等必须具备质量合格证(出厂合格证)、各类检验试验记录或检测报告等。施工中采用的新材料或新产品时,都必须通过技术鉴定,并制订出质量标淮和操作规程后才允许在工程上使用。
(二)特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表等必须按规范、标准的要求由施工单位复验。
(三)项目部、监理单位对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以随时抽样复验。复验合格由项目部承担费用,复验不合格由施工单位承担费用,并严禁使用。
(四)施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(如强度、压力、绝缘等)一律按有关规定由施工单位进行,并通知项目部和监理单位到场,不得任意减少内容和降低标准。
(五)安装工程的主要材料必须按专业规范和标准进行检测、检验。
(六)材料取样、送检等过程,项目部和监理单位必须派人参与。
第九条
检查验收完毕后,根据检查验收结果,由项目部、监理单位及施工单位填写《工程材料/设备检查验收表》,注明各种材料或设备的型号、批次、规格及质量检验情况等,项目部、监理单位和施工单位专业管理人员必须在检验报告上签字。
第十条
经检查和验收符合要求,并经各项目部、监理单位和施工单位分别签字认可的,可作为合格材料进入场地。未签字认可的一律不得使用,并要责成供货商退货、调换或重新采购。
第十一条
施工单位必须设有材料场,各种材料要分类存放,确保材料的安全。
第十二条
用于工程施工的机械设备必须符合行业内部有关规定,保证在施工中不影响施工质量。施工单位应加 3 强对施工机械的维护和检修工作,建立设备台账,掌握各种设备运行状况。
第十三条
严把材料使用安装关。项目部和监理单位要抽验施工材料能否满足施工质量要求,督查施工单位严格按施工技术规程、规范要求进行施工安装。
第四部分
工程进度管理
第十四条
施工单位要做到精心设计、精心施工和精心管理,合理分解工期,分阶段、分工序控制,抓主要矛盾和关键工程,实现对工期进展的科学预测,做到心中有数,确保工程按期完成。
第十五条
施工单位在接受施工任务后,首先要组织力量核对设计文件,进行补充调查和施工测量,编好实施性施工组织设计。要安排好施工所需的劳力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作。
第十六条
工程调度会管理制度
(一)为传达贯彻上级文件精神,检查落实现场施工质量、进度及安全状况,协调解决基建过程中的有关事项,实行工程调度会制度。
(二)工程调度会由项目部组织,监理单位、施工单位相关负责人或成员均要参加,必要时公司机关业务部门派员参加。
(三)工程调度会结合本项目的实际情况,原则上每天一次,各项目部要认真做好本项目的调度会会议记录,每天将工程进展情况上报公司。
第五部分
现场工程质量管理
第十七条
现场工程质量管理实行项目部与监理单位双到位监督原则,项目部和监理单位是现场工程质量管理的第一责任单位,必须要指定专业人员对现场工程质量进行监督管理。
第十八条
施工单位应推行全面质量管理,建立健全质量保证体系、技术管理和检查制度等,贯彻“防检结合,以防为主”的方针,控制影响工程质量的各种因素,抓好施工全过程的质量管理,保证工程质量达到设计要求,争创优质工程。
第十九条
建立工程质量三级检查制度,即施工单位自查、项目部和监理单位日常检查、公司业务部门抽查三级检查制度。其中,施工单位的自检和项目部、监理单位的日常检查,每周不能低于5次;公司业务部门的抽查,每周不低于1次。
第二十条
监督检查工程质量的内容主要有:
(一)施工单位质量检测人员及设备是否到位,质量自检系统是否完备。
(二)监理单位旁站监理是否到位。
(三)各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。
(四)负责施工过程中现场取样(项目部必须在场)
(五)及时处理质量缺陷,避免出现重大质量事故。
(六)进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。
第二十一条
对于工程质量达不到约定标准的部分,要责成施工单位拆除和重新施工,直到符合约定标准。
第六部分
工程安全管理
第二十二条
参与建设的各施工单位,是保证安全生产的直接责任者,要严格遵守安全操作规程,加强安全生产教育,建立和健全安全生产管理制度,定期开展安全大检查,及时发现问题,防患于未然。第二十三条
项目部和公司业务部门负责监督施工单位是否遵守工程建设安全生产有关规定,是否严格按安全标准组织施工,检查施工单位在施工过程中的各项安全防护措施,及时消除安全事故隐患。
第二十四条
各项目部在对外签订施工合同时应审查施工单位的安全资格,作业规程中的安全技术措施,特殊危险作业及季节施工、交叉平行作业、防治水、重大运输、吊装作业、高空作业等项目的安全施工措施。
第二十五条
施工单位对特殊工种作业人员必须进行安全生产技术培训,并经考试合格后持证方可上岗。
第二十六条
施工单位在施工期间,发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时,应当立即停止施工并报告项目部。需对安全设施设计作重大变更的,应当按照规定重新审查。
第二十七条
由于设计错误或选用不合格设备而导致事故,要追究设计部门的责任;由于施工、安装存在问题而导致事故,要追究施工、安装单位责任;对于订购低劣产品和材料而在生产中出了事故,要追究相关部门的责任。
第七部分
设计变更和现场签证
第二十八条
设计变更、现场签证的程序
(一)施工前要对施工图纸进行深入细致的会审,并进行技术交底,为施工做好准备,图纸会审中提出的变更设计意见,由监理单位汇总,经项目部审核审定、总经理批准后,再报原设计单位校核签发。
(二)施工过程中,若项目部需对原工程设计进行变更,其设计变更应由设计单位签发变更设计文件或设计变更施工图,经总经理批准后方可变更。
(三)若施工单位因施工工艺要求必须变更设计时,应提前拿出变更设计意见报监理单位审核,然后经项目部审定报总经理批准后,再由设计单位签发变更设计文件。
(四)由于图纸错误或工艺、标准等原因引起的变更,应由施工单位根据现场的实际情况填写现场签证单,所有工程量必须现场测量后据实填写,参加人员必需现场在签证单上签字确认。现场签证单一式三份,由监理工程师、项目部相关负责人签字,经总经理批准后生效。
(五)所有签证,施工单位必须在进入下一工序前24小时将联系单报送监理单位校核,经项目部领导、总经理审批签认后方能生效。
第二十九条
执行变更、签证的责任
(一)施工单位在接到被确认的变更、签证后,必须按经确认的变更、签证的具体要求实施。
(二)因施工单位擅自变更设计,若造成质量问题或经济损失由施工单位全部承担,延误的工期不得顺延,并按该部分工程造价的30%进行违约处罚。
(三)对于减少合同价款的变更,施工单位必须按照规定做出相应工程变更价款的报告提交项目部,否则,因此造成的损失,由施工单位承担。
第三十条
确定变更价款方法
(一)双方确认的施工图预算中已有适用于变更工程的价格,按已有的价格确定价款。
(二)双方确认的施工图预算中没有适用于变更工程的价格的,按本合同条款中的相应规定执行。
(三)按本条前两项规定无法确定变更价款的,由施工单位按当地市场行情提出适当的变更价格,经项目部确认后执行。
(四)因施工单位自身原因导致的工程变更,施工单位无权要求追加合同价款和顺延工期。
第八部分
工程验收及结算
第三十一条
工程验收的内容主要包括:检查工程是否按批准的设计进行建设,检查已完工程的质量并对遗留问题提出处理要求和下一步安排,检查工程是否具备运行条件或下阶段建设的条件,总结工程建设经验并对工程作出评价等。
第三十二条
隐蔽工程的验收
(一)隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况无法进行复查的工程。隐蔽工程的检验目的在于将质量保证体系贯穿到每道工序中,从工程建设内部层层把关,进而使得工程项目整体质量得到保证。
(二)施工单位应在隐蔽工程验收前12小时,填写《隐蔽工程质量检查记录表》,明确隐查内容,通知项目部、监理单位及有关验收单位做好验收准备。
(三)经检查合格,由各验收单位共同签署《隐蔽工程质量检查记录表》和《隐蔽工程验收记录表》后,方可进行下道工序。
(四)检查发现问题,项目部和监理单位有权利要求施工单位返工。施工单位不按要求进行返工和处理时,项目部有权通知施工单位停工,停工损失由施工单位负责。
(五)施工单位未通知各验收单位自行隐蔽,项目部、监理单位有权提出重新开挖检查,检查费用和施工修改费由施工单位自行负责。
第三十三条
分部工程月度验收及结算
(一)分部工程月度验收由项目部、监理单位组织进行,时间为每月21-24日,月度完成统计以25号的实际进度为准。
(二)按合同要求,若月度验收合格,由施工方呈报经项目部、监理单位审查认可的结算单据,分别经项目部负责人、公司分管领导、公司总经理及分管财务领导签字,并报公司综合部备案后,方可办理进度款结算。
(三)若验收中存在问题,由项目部发出工程质量整改通知书,出据质量处罚单,由施工单位限期整改完毕,经项目部和监理单位再次验收合格后,方可进行月度结算。
第三十四条
工程竣工验收及结算
(一)工程竣工的验收由项目部组织,监理单位、施工单位、公司机关各业务部室联合参加验收,必要时勘察和设计单位均要参与。
(二)工程符合下列要求方可进行竣工验收:
1、完成工程设计、合同约定的内容以及设计变更内容。
2、施工单位在工程完工后对工程质量进行自查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。
3、对于实行监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签字。
4、具有国家和自治区规定的完整的技术档案和施工管理资料。
5、主要建筑材料、建筑构配件有按国家和自治区规定的质量合格文件及进场试验报告。
6、提供其他应提供的资料。
(三)工程竣工验收及结算程序
1、工程完工后,施工单位提前7天向项目部提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。工程竣工报告须经施工单位负责人签署意见。
2、项目部收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。
3、验收组根据验收方案,对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和工程技术资料等方面做出全面评价,填写《工程竣工验收记录表》,经全体验收组人员签署验收意见。
4、经验收合格,由项目部对竣工验收情况形成验收报告,经主管领导批准后,办理竣工资料归档手续。
5、对验收中发现的质量问题,要求施工单位限期整改,整改结果由项目部确认。所造成的质量损失和整改发生的费用由事故责任单位承担。
6、工程项目竣工验收合格后,由项目部负责将施工合同、变更、签证等结算凭证及施工单位提供的决算资料一并交公司综合部,实施单位参与并配合进行工程竣工决算工作,工程竣工决算结果由分管领导审批后,财务部门按合同、决算书及归档证明办理最终结算。
第九部分
工程资料管理
第三十五条
各项目部、施工单位、监理单位必须设专职资料管理员,负责收集、整理、发放和存档本工程的所有资料。
第三十六条
施工单位必须健全原始记录制度,并建立单位工程档案,作好施工原始记录。各种施工原始记录的内容必须能全面反映工程的各项技术要求,表格设计规范。
第三十七条
项目部、施工单位、监理单位等单位在施工过程中所记录的各种原始资料、试验资料、计算资料由各单位自行保管,竣工验收时经项目监理单位审查合格后,全部统一移交项目部,项目部分类整理后转公司办公室资料室归档。
第三十八条
项目部和监理单位每月对各施工单位的各种原始资料和试验资料作一次全面检查,发现有错填、漏填、作假或填写不合格现象应责令各施工单位立即改正。
第三十九条
施工过程中,项目部和监理单位所进行的日常检查、抽查、阶段验收的原始资料,各自负责保管,单项工程竣工验收时,由项目部收集并移交公司办公室资料室归档。
第十部分
奖罚制度
第四十条
公司制定与项目建设有关的奖罚措施,分阶段对项目部进行考核。
第四十一条
项目部和监理单位的检查人员未按照规定履行检查职责,若有擅离职守、脱岗离岗现象,每发现一次罚款100元;每少检查一次,罚款100元。
第四十二条
发现施工工程使用不合格材料或设备的现象,责令施工单位立即返工,不合格材料必须立即清理出施工场地,并按照材料在工程中的关键程度对施工单位进行 罚款5000-元;若不合格材料未及时清理出施工场地,按照材料价值的2-3倍增加罚款数额并强制进行清除。
第四十三条
施工单位不得随意使用非指定厂家范围生产的材料,如果发现施工单位使用非指定厂家范围生产的材料,按照使用不合格材料处理。
第四十四条
施工单位用于工程施工的机具设备不符合行业内部有关规定,影响施工质量,发现一次罚有关施工单位500-2000元,责令立即将不合格机具撤出施工现场。
第四十五条
进行工程质量抽查时,发现所检查的分项、分部工程质量或隐蔽工程不合格的,每次罚施工单位1000-5000元,并责令施工单位立即返工,因此造成的工期延
第四十六条
施工人员在施工中违反施工技术要求和行业工程质量施工标准进行施工,发现一次罚施工单位1000-5000元。当月出现三次以上,责令该施工单位立即停工整顿,因此造成的工期延误和工程费用由施工单位负责。
第四十七条
违反国家、地方有关控制环境污染的法律法规或公司相关规定,致使公司受到环保部门罚款的,公司按罚款数额的50%给施工单位予以处罚。
第四十八条
施工原始记录或工程验收记录有错填、漏填、填写不合格、整理不及时现象,罚责任单位500-2000元。记录作假或各种合格证明或检验报告有作假现象,要求施工单位立即整改并对施工单位处以2000-5000元罚款。
工程资料检查时,每缺少一项,罚责任单位100元;每缺少一份签证或试验资料,罚责任单位50元,累加计算。
资料检查时不在现场,不提供资料、不配合检查或现场施工有弄虚作假行为的,罚款3000-元。第四十九条
施工单位不通知项目监理单位、项目部等有关单位而私自进行工程隐蔽的,另罚施工单位1000-元。
第五十条
项目部、监理单位及施工单位有关人员未按其工程质量管理职责开展工作,造成一般工程质量事故或安全事故(损失在元以下),对项目部、监理单位相关人员罚款1000-5000元,对施工单位罚款2000-元;造成严重质量或安全事故(损失在元以上),对项目部、监理单位和施工单位各罚款-元,由责任单位赔偿损失,并解除与监理单位、施工单位的合同关系。
第五十一条
项目部、监理单位及施工单位有关人员未按各自管理职责开展工作而影响工程进度,情节轻微的对责任单位罚款1000-元;严重影响工程进度的,对责任单位罚款-元,并按有关规定给予其他处罚。
第五十二条
参加各项工程验收的人员,不严格按工程质量标准和竣工标准进行验收,视情节给予300-5000元罚款,并承担相关损失。
第五十三条
违反国家现行标准、行业标准、合同等条款或本办法其他规定的,视情节给予300-5000元罚款。
第十一部分
附则
第五十四条
本办法与现行法律法规、施工合同有相抵触之处,按法律法规或施工合同执行。
二〇一七年一月五日
基建合同(篇5)
发包者(称甲方):
承包者(称乙方):
甲乙双方经协商于 年 月 日达成协议,甲方将自己的羊场基建工程承包给乙方。具体事宜如下:
一、基建工程只限于地面之上。
二、基建工程纯属彩钢结构。
三、基建分类与造价
1、库房为16×32×3=1536m2×70元=107520元
2、单板棚290 m2×60元=17400元
3、保温棚145 m2×130元=18850元
4、门窗另算
5、围栏每延长米70元
四、施工材料
1、柱子10×10的方钢
2、屋架为寸2圆管和6分圆管
3、墙板均采用蓝色彩光板,厚度为0.4mm
4、檩条为4×6的`方钢
五、付款方式:
1、定金为15000元
2、施工中途付3.5万元
3、完工后付款70%
4、其余年底付清
六、双方承担责任
1、甲方必须将基建的场地按土建工程施工要求做好,如果出现质量问题乙方概不负责。
2、甲方承担乙方工作人员的生活起居。
3、甲方必须履行双方商定的付款方式,若有违约,赔偿滞纳金5000元。
4、乙方必须按甲方的需求施工,切不可偷工减料,若有此等现象发生除返工之外,每平米减去10元。
注:此合同签定后,如有任何一方违约,违约方承担法律责任。
甲方: 乙方:
年 月 日
基建合同(篇6)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
4、承包范围:根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。
1、工程增加项目结算形式: 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算,材料按2002年6月份信息价调整,费率及劳保按有关规定计取。
2、付款方式:三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款,工程竣工后付至总计的95%,工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。
第四条 工程施工期限及竣工验收。
1、三期围墙工程项目总工期为 45 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误,经甲方现场代表签证后顺延。
2、工程开工前,甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审,乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。
3、工程竣工后,乙方应提前五天通知甲方,甲方应在五天内组织有关人员进行验收。
4、乙方应切实做好各项施工的安全措施,确保工程施工安全,接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。
1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工,严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准,根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。
2、乙方施工时定期进行质量检查,精心施工严把质量关,工程中不得使用不符合质量要求的.产品材料,否则应返工,费用及工期延误由乙方负责。
1、甲方应负责:
(1)甲方派 为住工地代表,依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检,对不合格的项目或未按图纸施工的项目,有权拒绝验收签证。
(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。
(3)施工前应做施工现场的三平一通,提供设计标高。
(4)组织有关单位进行图纸会审,及时办好纪要,按规定提供乙方设计图纸四份。
(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。
(6)及时审定工程进度,按时拔付工程款,确保工程进度。
2、乙方应负责:
(1)乙方派 为本工程的负责人。
(2)组织工地进行质量检查评定,负责技术签证,按时向甲方报送每月质量检查评定表。
(3)确保施工有计划进行。
(4)确保工程进度按签订工期内完成,每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。
(5)认真做好隐蔽工程,在隐蔽前,施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天,乙方应通知甲方及质检部门进行检查,必须签证后方可隐蔽,乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验,乙方可自行复检,并做好记录,方可隐蔽,并及时办理补签证手续。
第八条 本合同一式2份,甲方1份,乙方1份,经双方法人代表签章后生效,至竣工交付使用款项结清后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
基建合同(篇7)
甲乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。
一、甲方将座落在宿豫区方施工建设。
三、本工程采用大包干形式,包工包料、包质量、包安全,按建筑面积乘以平方米单价,建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算,在承包范围内设有任何预算外资金。
四、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,以公历为准,乙方必须在规定时间内完工,如有拖延,乙方承担违约责任。
五、承建内容:
1、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工,除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外,内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收,不合格立即返工至合格。
2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的'电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。
其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。
六、施工安全:
1、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责,采取积极的安全防范措施,消除一切安全事故隐患。
2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训,切记安全第一,人人个个讲安全。
3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同,购买足额保险甲方不承担,任何安全事故带来的经济损失和其他损失。
4、若遇重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定,立即上报有关部门,同时按政府有关部门要求处理,事故发生的费用一切由乙方承担。
1、签定合同乙方向甲方支付金后进行开工建设。
6、工程验收合格后一个月内,甲方向乙方支付至全部工程款的97%,全款3%为质量保证金,一年后全部付清。
九、其他要求:甲方在施工中如有变更,贰仟元以内由乙方承担,甲方不出任何费用,超出部分只计材料成本,乙方所需一切机械设备工具、模板等生产生活设施均由乙方自备,乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和建设,乙方应与工程管理人员多交流,多沟通,协调好周边关系,确保工程的顺利进行,工程项目用电、用水费由乙方承担,并积极与供电供水部门沟通好。
十、违约责任:
1、乙方必须在规定的时间内完,如托延,按合同日期每日罚款壹仟元每天(¥1000元/天)甲方如未按合同要求付款按2%的应付款额向乙方支付违约金,若乙方在施工过程中毁约停工,甲方有权另请施工队伍进场施工。
2、由于甲方工程款未及时付到位,引起的工人工资、充备租金由甲方负责承担。
十一、本协议一式两份,甲乙方各执一份,签字后生效。
基建合同(篇8)
发包方:___________________(以下简称甲方)
承包方:___________________(以下简称乙方)
经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。
一、承包方式:
乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价机械、架材等费用。
二、承包范围:
施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2、5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。
三、工程质量:
严格工程质量,各分部分项为合格工程。
四、开竣工日期:
本工程定于________年________月________日开工至________年________月________日竣工,日历工期________天。
五、付款办法:
开工前付验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。
六、双方责任
(一)甲方责任
1、协调好开工前及施工中的水电供应,达到三通一平。
2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。
四邻关系。
4、有权监督工程进度和质量。
5、提供扎丝和屋面铁钉。
(二)乙方责任
。
立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。
3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。
医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。
等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。
6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。
7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。
木工用具,并自备伙食、茶水。
七、未经甲方同意,工程不得转包他人。未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方:________
乙方:________
基建合同(篇9)
合同一:
经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。
第一条工程内容和承包范围
(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。
(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目:_________
第二条工程造价及承包方式
(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:
(二)承包方式:
1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。
3.工程质量标准要求:_________
第三条工期
(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;
2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;
3.由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;
4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;
5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;
6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;
7.甲方财力不足导致停工窝工者;
8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。
第五条双方责任
(一)甲方责任:
1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽的障碍物资料;
2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;
3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整,提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为_________米。并能满足施工需要;
4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程),道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;
5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_________套(含设计院标准图),桩基工程质量证明书两份;
6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;
7.提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及临时占用道路许可证,并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小,而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运,所发生的二次搬运费用(应按实计算),由甲方承担,并按工程进度付给乙方;
8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;
9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;
10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;
11.甲方应在现场组织地盘管理机构,按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;
12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;
2.编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;
3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量),如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;
4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;
5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;
6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;
7.做好施工组织、管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;
8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;
9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;
10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;
11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施除拆),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收
1.施工中乙方根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;
2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;
3.凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;
4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;
5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;
6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
第七条施工图纸修改
1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效,修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;
2.修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制,甲方核实后,报有关审计部门审查,确定增减造价;
3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因,则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担,工期损失不予顺延;
4.施工中发现设计有问题,或严重不合理的,乙方应以书面通知甲方,由甲方在十天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,影响工程进度的,工期应顺延;
5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲、乙双方办理签证手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,任何一方不能强行施工,因此影响工程进度的、工期应顺延;
6.已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第八条工程款支付
1.合同生效后五日内,甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款,计_________万元;
2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;
3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,逐步按比例开始扣回予付款;
4.工程款支付达工程总造价的95%时,不再按进度付款,而在办完交工验收后一个月内支付4%的款,留1%的款待保修期满后支付给乙方;
5.若甲方拖欠预付款或工程进度款,应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天,按拖欠款的万分之三罚款;
6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。
7.在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的万分之三罚款。
第九条工程验收
1.乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;
2.工程竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料,竣工图及报告两套,甲方应及时组织验收;
3.经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;
4.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期;
5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。
6.单位工程如需单独移交甲方,以便由另一个施工单位施工在移交时,双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核,关建行或审计站审定;
7.乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_________元/m2在余留工程款中扣回。
第十条奖与罚
(一)工期提前或拖延的奖罚:
1.按合同工期竣工者、不奖不罚。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方奖给乙方_________元。
3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%,或元,或罚款天数不封顶。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:
1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。
2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。
3.验收后达到标准者,不奖不罚。
(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。
第十一条其它
(一)不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;
(二)由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;
(三)甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;
(四)由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。
第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。
第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。
第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。
第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。
第十七条本合同正本份其中甲方执份,乙方执份,副本份,甲、乙双方各执_________份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)
代表:_________(签章)代表:_________(签章)
职务:_________职务:_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同二:
一、-合同组成
第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采用GF1999-0201范本通用条款)、专用条款(本协议约定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、安全承诺书和工程建设廉政责任书。除通用条款外,四份协议分别签订。
二、开工审批
第二条本项目实行开工审签制度。工程在开工前由江北区教育局小型基建项目管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后,向乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整意见的,经小组重审合格通过后方可下达开工通知书。乙方无开工通知书的,不能开工。
三、质量控制
第三条乙方对施工质量负有全部责任。小组运用国家有关法规及该项工程施工合同的有关约定条款,对施工质量进行抽检监督。
四、工程进度
第四条本项目合同工期为____日历天,自__年__月__日至__年__月__日。
第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认后方有效。
第六条工期提前奖励标准:0元/日历天;
第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。
五、工程量确认原则
第八条工程量确认办法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。
六、工程变更
第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。
第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。
七、工程造价
第十一条本工程决算价格确定原则及结算办法:
本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。
第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。
第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:
(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)
第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算办法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。
第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。
八、材料管理
第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。
九、工程验收
第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。
第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过后方可结算。
十、工程结算
第十九条所有小型基建项目都必须在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。
第二十条项目预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。
第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。
第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承担责任,小组不予结算。
第二十三条决算材料必须符合下列规定,否则不予决算:
(一)决算材料必须包括编制说明、决算书、工程量计算书、材料调差表和相关附图五部分;
(二)建筑预算和安装预算分别编制;
(三)决算书材料必须执行浙江省20xx版计价规则,必须套用20xx版相应定额,必须执行浙江省建设工程施工取费定额(20xx版)中规定的造价计算程序和施工取费计算规则;
(四)涉及各种费率的,套用下限标准;
(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得故意多列多算和重复计算。
第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规则时,故意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。
十一、工程保修
第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。
十二、安全承诺
第二十六条乙方对施工全过程(从准备到竣工验收)的安全负全责。乙方必须按要求签定安全承诺书。
十三、廉政承诺
第二十七条甲乙双方必须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。
十四、纠纷处理
第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。
十五、其它事项
第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。
第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必须经小组盖章后方生效。
第三十一条其它未尽事宜协商解决。
第三十二条合同设正本一份、副本两份;
第三十三条本合同自签订之日起生效。
甲方单位(发包人)(盖章):
乙方单位(承包人)(盖章):
小型基建项目管理小组(签字):
基建合同(篇10)
经市府基建办施工处批准,本工程于xxx年xxx月xxx日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。
第一条工程内容和承包范围
(一)单项或单位工程类别、结构形式:xxx;层/幢;xxx;建筑面积xxx;建筑面积m2,道路:xxx;给排水管道:xxx;构筑物:xxx。
(二)承包范围:承包按xxx号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目:xxx
第二条工程造价及承包方式
(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币xxx万元。 全部工程造价按下列办法办理:
(二)承包方式:
包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。
3.工程质量标准要求:xxx
第三条工期
(一)按定标(或双方)规定总工期xxx天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期:xxx;竣工日期:xxx
(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。
电源未接通;
,影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;
成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;
造成停工者;
5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;
6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;
7.甲方财力不足导致停工窝工者;
8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备,由xxx方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备,由xxx方采购供应至xxx向xxx方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。
第五条双方责任
(一)甲方责任:
,并提供有关隐蔽的障碍物资料;
2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;
电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为xxx米。并能满足施工需要;
,道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;
,桩基工程质量证明书两份;
6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;
,由甲方承担,并按工程进度付给乙方;
乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;
工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;
成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;
进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;
12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。
(二)乙方责任:
水、电、管线的修建安装;
设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;
,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;
施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;
确保施工安全和第三者的安全;
隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;
管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;
,抓好分包单位的工程质量和工程进度;
9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;
10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;
,并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;
返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收
设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;
2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;
,凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;
4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;
5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;
6.质量等级的评定应执行《XX市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
基建合同(篇11)
民房基建合同书样本篇一
甲方:
乙方:
为了明确甲乙双方在建房过程中的权利义务关系,经相互协商签订协议如下:
张家坡村 组号家修建房屋,此房为民房大包形式承
包,以345元/㎡商定,其中含地砖、外瓷,卫生瓷粘贴费,不含此三类的材料费和水、电、门窗的材料及安装。
第一条:双方责任及义务
1、甲方须提供三通一平(水、电、路三通,场地平整)安全的施工环境。
2、乙方应按图施工,确保安全、配料合格,一切按合同所附配料。
3、在施工过程中,若出现意外伤亡事故与甲方无关,乙方承担全责备部责任。
4、甲方须排除一切外来干扰,确保乙方正常施工,积极配合乙方的工程进度。
5、在施工过程中,甲方必须遵守合同中的所有事项,如有违约、乙方有权停止施工。
6、工程在建造过程中,甲方如有变动,须提前两天通知乙方,经双方协商乙方同意后方可施工,如已施工后的变动,甲方承担变动所产生的全部损失。
第二条:基础处理
1、基础以现有地平向下1m为准,宽度0.8m,3:7灰土夯实到水泥路面下50cm为准,放大层9层砖,60开始放大,每两层一退,灰井以条形基础下2m,直径1m为准。
2、地圈梁:以24cm×30cm×Φ14×4根为准,东西水沟旁以24cm×50cm×Φ16×2×Φ14×3×Φ12×2箍筋Φ5,4个/m。
第三条:主体结构
1、首层见角有柱基础梁下两头为24cm×30cm×6根,Φ14其余为24cm×24cm×4根,Φ14,箍筋5个/m。
2、一层二层柱子及圈梁配筋统一为Φ14×4根,柱子箍筋为5个/m,圈梁为4个/m(1)一层挑头用Φ25×2+Φ22×1×Φ14×2 (2)二层圈梁上面中间加1根Φ22×1
3、三层四个角有柱子及上圈梁统一为14×4根。
4、层面处理为20cm×20cm的Φ4,织网片砼处理。
5、全房四个卫生间,钢型屋面后的其它处理,甲方负担。
6、二楼顶女儿墙高度1m。
第四条:用料配比
1、此房统一为尧柏”水泥,钢筋为国标。
2、沙浆(1)砌墙灰:每罐一袋白灰,三锨水泥。
(2)粉墙灰:每罐一袋白灰,半袋水泥。
3、砼:(1)圈梁柱子,每罐一袋
(2)悬空挑头为325R一袋零三锨
第五条:付款方式
1、放线开挖付进场费5000元
2、正负0起来付总造价20%
3、一层架板付总造价的20%
4、二层架板付总造价的20%
5、三层封顶付总造价的15%
6、内粉完付总造价的10%
7、地砖完付总造价的5%
8、外瓷内瓷完付总造价的5%
9、其余扫地出门一次付清
10、总体、主体封顶含进场费需付到75%,内粉地砖外瓷完必须付到95%,否则乙方有权停工。
第六条:甲乙双方必须遵守本合同约束,不得违约。
第七条:丈量面积以滴水为准,楼梯面积为实际面积乘以
1.5系数。
第八条:本合同一式贰份,具同等法律效力。
第九条:本合同自双方签定之日起生效。
甲方:中介人:乙方:
电话:电 话:电话:
年 月 日
房屋基建承包合同样本篇二
发包方:殷正仕等六位(以下简称甲方)
承包方:罗红胜(以下简称乙方)
经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。
一、承包方式:乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价98元/㎡人工、机械、架材等费用。
二、承包范围:施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2.5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。
三、工程质量:严格工程质量,各分部分项为合格工程。
四、开竣工日期:本工程定于2009年4月1日开工至2009年8月1日竣工,日历工期120天。
五、付款办法:开工前付5万元,其余按形象进度拨付,第一层完成后,付总工资的30%,第二层至第三层完成后付总工资的20%,屋面和外装饰完成、验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。
六、双方责任
(一)甲方责任
1、协调好开工前及施工中的'水电供应,达到三通一平。
2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。
3、负责好社队、四邻关系。
4、有权监督工程进度和质量。
5、提供扎丝和屋面铁钉。
(二)乙方责任
1、原则上按设计图纸施工(除甲方允许变更部分)。
2、必须按甲方的质量和相关要求:大梁、立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。
3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。
4、严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故发生。如发生安全事故,一切责任概由乙方负责承担。甲方不承担任何法律、医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。
5、自带所需的施工人员、机械、架材及生产模具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、马丁、灰桶等)等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。
6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。
7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。
8、自带一切泥工、木工用具,并自备伙食、茶水。
七、未经甲方同意,工程不得转包他人。
未尽事宜,双方协商解决。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方: 乙方:
20xx年3月22日
民房基建合同书样本篇三
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为元,合计总金额为 元;瓷砖地板砖每平方米价格为元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。
一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。
二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格 元。
三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。
四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。 2
五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。
六、付款方式:
基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金 元;第二次上梁当天付40%,现金元;第三次内粉完工付15%,现金 元;第四次工程完工后付清所承包款,现金 元,完工达到工满钱清。
七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程
质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。
八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己
负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。
九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时
刻强调工地安全这一大事。
十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。
此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。
甲 方:
乙 方:
中证人:
年月日
基建合同(篇12)
甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。
②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。
③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。
④承包工程:本工程采取包工不包料的办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的`协助。
⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方 40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给 50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。
⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。
⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。
⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。
⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。
公证单位:县教育局(章)代表xxx(章)城建环保局(章)代表xxx(章)
基建合同(篇13)
基建合同是一种用于规范基础设施建设过程中各方行为的合同。在一些大型基建工程中,由于涉及到多个承包商、政府部门和投资方等多个参与方,为了保证工程顺利进行,需要缔结基建合同来明确各方职责、权利和义务。在这篇文章中,我们将详细介绍基建合同以及它的作用。
一、什么是基建合同
基建合同是指为规范基础设施建设过程中各方行为而签订的、记录了各方权利和义务的合同。基建合同主要由政府、承包商和投资方三个主体来签订。政府负责招标、审批和监督等工作;承包商则承担具体工程建设任务;投资方则提供相应资金支持。
基建合同通常包括如下条款:
1. 工程建设的总体情况,包括工期、预算、总面积和主要建筑结构等;
2. 各方权利和义务,包括计划、设计、施工、验收和经济管理等;
3. 担保和保险条款,保证在工程建设过程中出现的问题或争议能够得到解决;
4. 违约责任条款,确保各方遵守合同约定,避免造成经济和法律上的损失。
基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行是至关重要的。通过签订基建合同,各方可以明确各自职责和责任,有效规避潜在风险,提高项目的成功率。
二、基建合同的作用
基建合同的作用主要有以下几点:
1. 确保工程建设的顺利进行
基建合同明确了各方的职责和责任,规范了工程建设的各个环节,避免了因为缺乏约束而导致的混乱与纷争,提高了工程建设的成功率。
2. 保护投资方的利益
基建合同通过明确各方权利和义务,以及担保和保险条款的规定,保障了投资方在工程建设过程中的利益,避免了因为承包商或政府的失误而造成的损失。
3. 保障承包商的合法权益
基建合同保障了承包商在工程建设过程中的权益,确保承包商得到应有的合理报酬,在经济和法律上得到保护。
4. 提高工程建设的效率和质量
基建合同的签订可以有效地调动各方的积极性,促进协作和沟通,提高工程建设的效率和质量。同时,基建合同还规定了工程质量和验收标准,确保工程建设符合相关要求。
5. 维护社会稳定和发展
基建工程一般都是大型的公共设施,对于社会经济的发展和稳定至关重要。通过签订基建合同,可以避免工程建设过程中的各类问题和争议,确保工程建设的顺利完成,促进地方经济和社会发展。
三、基建合同的缺陷及解决方案
基建合同虽然在保障基础设施建设方面发挥着积极作用,但也存在一些缺陷。下面我们来看看主要的问题及解决方案。
1. 合同执行力不强
一些政府部门和企业在签订合同时缺乏诚信,签订的合同一旦出现问题就会推诿扯皮,导致基建工程无法顺利进行。解决这一问题的方案包括建立行政诉讼审查机制,加强对政府部门和承包商的监管力度,着重打击不诚信行为。
2. 合同规定不全面
一些基建合同规定不够详细、不够全面,导致各方在工程建设过程中存在理解偏差,造成施工时间和成本的增加。解决这一问题的方案是制定更为详细、全面、科学的合同,加强合同解释方式的统一。
3. 合同约束力不充足
一些基建合同在法律层面上没有得到充分保障,不具有约束力。解决这一问题的方案是建立一个规范的诉讼和仲裁平台,确保各方合法权益得到保护,同时也可以加强对违约行为的惩戒力度,提高合同的约束力。
总之,基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行和各方权益的保护具有重要作用。通过合理规范合同内容和法律保护机制的建立,可以更好地发挥基建合同的作用,推动基础设施建设的顺利发展。
